建造合同试题附答案的
建设工程合同考试题卷及答案
建设工程合同考试题卷及答案一 、 单项选择题：在每小题的备选答案中选出一个正确答案，将正确答案的填在括号内。
（每小题 1 分，共 10 分） 1.除非专用条件另有规定，承包商应在不少于．．． （ ）天前，将任何生产设备或每项其他主要 货物将运到现场的日期通知工程师。
A.7B.14C.21D.282.因进场道路对承包商的使用要求不适宜、不能用而发生的费用由（ ）承担。
A.雇主B.承包商C.工程师D.分包商3. FIDIC 施工合同条件中，争端的最终解决方式是( )A. 国际仲裁B.DAB 的决定 C 工程师的决定 D.友好决定4.在承包商提交（ ）之前，雇主可以拒绝交出施工场地的进入或占有权。
A.结清证明B.履约证书C.投标保函D.履约保函5.缺陷通知期限的延长不得．． 超过．． ( )A. 四年B.三年C.二年D.一年6.竣工试验开始前，承包商应按照规范要求向工程师提交（ ）及操作和维护手册。
A.支付文件B.变更文件C.履约文件D.竣工文 件7.为签定合同协议书，依法征收的印花税和类似费用，应由（ ）承担。
A.分包商B.工程师C.承包商D.雇主8.雇主应在（ ）前，将其取得的现场地下，水文及环境方面的数据提交给承包商。
A.基准日期B.投标日期C.开工日期D.检验日 期9.当已颁发工程接收证书时，工程师应确认将（ ）的前一半支付给承包商。
A.期中支付B.保留金C.最终支付D.预付款10.每笔暂定金额只应该按照工程师的指示全部或部分的使用，且（ ）应相应进行调整 .A 暂定金额 B.合同价格 C.支付款额 D.预付款二 、 多项选择题： 在每小题的备选答案中选出二个或二个以上正确答案， 正确答案填在括号内，正确答案未选全或选错，该小题无分。
（每小题 2 分，共 20 分）11.投保方为工程、生产设备、材料和承包商文件投保时， 保险金额应不底于全部复原的费用， 包括( )A.拆除 、运走废气物的费用 B 税费 C.专业费用 D.手续费E.利润12.尽管已有先前的任何试验或证书，工程师仍可以承包商进行（）工作A.将已验收的隐蔽工程剥开、拆除B.将不符合合同要求的人和生产设备或材料移出现场，并进行交换C.去除不符合合同繁荣其他工作并重新实施D.实施因意外、不可预见的事件引起的为工程安全迫切需要的E.实施因意外、不可预见的事件引起的提高雇主收益的13.除非规范中另有说明，承包商应为下列事项支付所有的土地使用费、租金和其他款项的有( )A.在合同规定的现场范围内的弃置地区，弃置开挖的天然材料B.从现场以外地区得到的天然材料C.在合同规定的现场范围内的弃置地区，弃置剩余的人工材料D.从现场取得的天然材料E.在合同规定的现场范围内的弃置地区以外，弃置拆除材料14.在（）情况下，承包商有权提出延长竣工时间。
建筑工程合同试题及答案
建筑工程合同试题及答案一、选择题1. 建筑工程合同中，关于工期的规定通常包括哪些内容？A. 工程开始日期. 工程竣工日期C. 延期责任D. 所有以上答案：D解析：建筑工程合同中的工期规定通常包括工程的开始日期、预计竣工日期以及因不可抗力或其他原因导致的延期责任等相关内容。
2. 在建筑工程合同中，变更指令通常由谁发出？A. 业主. 设计师C. 项目经理D. 承包商答案：A解析：变更指令通常由业主发出，因为业主是工程项目的委托方，有权对工程的设计、施工等方面提出变更要求。
3. 建筑工程合同中，质量保证通常涉及哪些方面？A. 材料质量. 施工工艺C. 验收标准D. 所有以上答案：D解析：质量保证是确保工程质量满足合同约定的重要条款，通常包括材料的质量、施工工艺的标准以及工程验收的标准等内容。
二、简答题1. 请简述建筑工程合同中违约责任的一般规定。
答案：建筑工程合同中的违约责任是指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，应当承担的责任。
这通常包括违约金的支付、损害赔偿以及根据具体情况采取的其他补救措施。
违约责任的目的是为了保障合同的正常履行，确保双方的合法权益不受损害。
2. 建筑工程合同中，如何解决合同争议？答案：建筑工程合同争议的解决通常可以通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行。
合同双方应首先尝试通过友好协商解决争议；如果协商不成，可以选择调解；若调解仍无法解决问题，可以依据合同中的仲裁条款提交仲裁机构进行仲裁；如果仲裁无法解决或合同中未约定仲裁条款，可以向人民法院提起诉讼。
三、案例分析题某建筑工程合同规定，工程必须在两年内完成。
由于遭遇不可抗力事件，工程延期了三个月。
请问在这种情况下，承包商是否应该承担延期责任？为什么？答案：在这种情况下，承包商通常不应该承担延期责任。
因为不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，如自然灾害等。
如果延期是由于不可抗力造成的，承包商可以根据合同中的不可抗力条款免除或减轻其延期责任。
建筑施工合同试题及答案
建筑施工合同试题及答案一、选择题1. 建筑施工合同的订立应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。
以下哪项不是建筑施工合同的主体？A. 发包人B. 承包人C. 设计师D. 监理人答案：C2. 建筑施工合同中，以下哪个条款不是必备条款？A. 工程名称、地点、规模B. 工程质量标准C. 工程进度D. 工程保修期答案：D3. 建筑施工合同中，承包人应当按照约定的期限完成工程。
以下哪个选项不是承包人完成工程的期限？A. 合同约定的工期B. 发包人要求提前完成的期限C. 发包人要求延后的期限D. 工程实际完成的期限答案：D4. 建筑施工合同中，承包人应当按照约定的质量标准完成工程。
以下哪个选项不是承包人完成工程的质量标准？A. 国家相关法律法规规定的质量标准B. 发包人要求的高于国家标准的质量标准C. 发包人要求的低于国家标准的质量标准D. 行业标准答案：C5. 建筑施工合同中，承包人完成工程后，应当按照约定的方式进行验收。
以下哪个选项不是工程验收的方式？A. 发包人组织验收B. 承包人组织验收C. 设计单位组织验收D. 监理单位组织验收答案：B二、填空题1. 建筑施工合同是发包人与承包人之间关于建筑施工的协议，是双方履行_____的依据。
答案：合同义务2. 建筑施工合同中，发包人应当按照约定支付工程价款。
工程价款的支付方式包括_____和转账支付。
答案：现金支付3. 建筑施工合同中，承包人完成工程后，发包人应当及时进行验收。
验收合格的，发包人应当按照约定支付工程价款。
验收不合格的，承包人应当按照_____承担修复、返工等费用。
答案：约定4. 建筑施工合同中，工程质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
工程质量保修期一般为_____年。
答案：25. 建筑施工合同中，承包人应当在合同约定的期限内完成工程。
如承包人未按照约定的期限完成工程的，应当按照_____承担违约责任。
答案：违约金三、简答题1. 建筑施工合同中，发包人的主要义务有哪些？答：发包人的主要义务包括按照约定支付工程价款、提供施工场地、协助承包人完成工程施工等。
建设工程合同题目及答案
建设工程合同题目及答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 下列不属于建设工程合同的是（）。
A. 设计合同B. 施工合同C. 监理合同D. 供应合同答案：D2. 下列关于建设工程合同特点的说法，错误的是（）。
A. 标的具有单一性B. 合同履行期限较长C. 合同主体双方具有较强的专业性D. 合同风险较高答案：A3. 下列不属于建设工程合同示范文本的是（）。
A. 《建设工程设计合同》B. 《建设工程施工合同》C. 《建设工程监理合同》D. 《建设工程供应合同》答案：D4. 下列关于建设工程施工合同的说法，正确的是（）。
A. 施工合同必须采用书面形式B. 施工合同的签订主体为发包人和承包人C. 施工合同的履行地点为工程所在地D. 施工合同的付款方式为进度付款答案：B5. 下列不属于建设工程施工合同履行的原则的是（）。
A. 履行合同义务B. 诚实信用原则C. 公平原则D. 遵守法律法规答案：A6. 下列不属于建设工程施工合同风险管理的方法的是（）。
A. 风险识别B. 风险评估C. 风险防范D. 风险承担答案：D7. 下列关于建设工程施工合同变更的说法，错误的是（）。
A. 合同变更应当采用书面形式B. 合同变更内容应当符合原合同的性质、目的和宗旨C. 合同变更不得违反法律法规D. 合同变更应当经发包人和承包人协商一致答案：A8. 下列不属于建设工程施工合同解除的情形的是（）。
A. 合同履行期限届满B. 合同当事人协商一致C. 合同一方违约，对方无法实现合同目的D. 法律规定解除合同答案：A9. 下列关于建设工程施工合同违约责任的说法，正确的是（）。
A. 违约责任具有惩罚性B. 违约责任应当等同于损害赔偿C. 违约责任可以免除D. 违约责任具有强制性答案：D10. 下列不属于建设工程施工合同争议解决方式的是（）。
A. 和解B. 调解C. 仲裁D. 行政复议答案：D二、多项选择题（每题3分，共30分）11. 下列属于建设工程合同的是（）。
建设工程合同试卷及答案
建设工程合同试卷及答案试卷部分：一、选择题（每题2分，共10分）1. 建设工程合同的法律性质是什么？A. 民事合同 . 行政合同 C. 经济合同 D. 劳动合同答案：A2. 下列哪项不是建设工程合同的基本内容？A. 工程范围 . 工程质量 C. 工程造价 D. 工程材料供应商答案：D3. 建设工程合同中，关于工期的规定通常包括哪些内容？A. 开工日期 . 竣工日期 C. 延误责任 D. 所有选项答案：D4. 在建设工程合同中，变更指令通常由谁发出？A. 发包人 . 承包人 C. 监理工程师 D. 设计单位答案：C5. 工程量清单计价方式的特点是什么？A. 固定总价 . 按实结算 C. 风险共担 D. 成本加酬金答案：二、简答题（每题10分，共30分）1. 简述建设工程合同的主要条款。
答案：建设工程合同的主要条款包括但不限于工程的范围、质量标准、工期、造价、支付方式、变更与索赔、违约责任等。
这些条款是合同双方权利义务的具体体现，对工程的顺利实施至关重要。
2. 描述在建设工程合同中，如何处理工程量的变更。
答案：工程量的变更应当遵循合同约定的程序，通常需要由监理工程师根据实际工程进展情况发出变更指令，并由双方协商确定变更后的工程量、价格及工期的调整。
所有的变更应当有书面记录，并由双方签字确认。
3. 解释什么是工程索赔，以及常见的索赔类型。
答案：工程索赔是指在工程建设过程中，由于各种原因导致一方产生额外费用或损失时，根据合同约定向对方提出经济补偿的过程。
常见的索赔类型包括工期延误索赔、工程变更索赔、质量缺陷索赔等。
三、案例分析题（每题20分，共60分）1. 假设在一个建设工程项目中，由于设计变更导致工程量增加，承包人要求增加工程款。
请问应如何处理？答案：应由监理工程师评估设计变更的合理性，并据此发出变更指令。
双方应根据合同条款协商确定增加的工程量和相应的工程款。
应有书面的变更协议来确认这些调整，并作为最终结算的依据。
建设工程合同真题及答案
建设工程合同真题及答案【真题】某建筑工程公司与甲方签订了一份施工合同，合同约定了工程的范围、质量标准、工期要求以及合同价款等关键条款。
在合同执行过程中，由于设计变更导致工程量增加，双方协商一致决定对合同价款进行调整。
请回答以下问题：1. 设计变更导致工程量增加时，应如何调整合同价款？2. 若双方无法就新的合同价款达成一致意见，应如何解决？3. 在合同执行过程中，如果出现工程质量问题，应当如何处理？【答案范本】1. 当设计变更导致工程量增加时，首先应根据变更后的工程量和原定的单价计算出新增部分的价款。
双方应根据实际情况协商确定是否对原合同价款进行调整。
如果双方同意调整，应签订书面的补充协议，明确新增工程量的价款以及调整后的合同总价。
补充协议应作为原合同的组成部分，具有同等法律效力。
2. 如果双方无法就新的合同价款达成一致意见，可以采取以下几种方式解决：- 继续协商，寻求第三方中介机构或专家的意见，以达成共识；- 请求行业协会或其他专业机构进行调解；- 按照合同约定的争议解决方式，如仲裁或诉讼，依法解决争议。
3. 在合同执行过程中，如果出现工程质量问题，应当按照以下步骤处理：- 应及时通知对方，并要求施工单位在合理期限内无偿修复或更换不合格的工程部分；- 如果质量问题严重，影响工程安全或使用功能，甲方有权要求停止施工，并进行整改；- 若施工单位未能在规定时间内完成整改，甲方可以委托第三方进行修复，并从应付给施工单位的款项中扣除相应的费用；- 如果因工程质量问题造成甲方损失，甲方可以要求施工单位赔偿损失。
在处理合同中出现的任何问题时，都应当遵循公平、公正的原则，确保双方的合法权益得到保护。
同时，所有的调整和解决方案都应当以书面形式确认，以便留存证据，防止未来可能出现的纠纷。
建设工程合同条款考试真题
建设工程合同条款考试真题及解析一、单项选择题（每题2分，共20题，计40分）1. 下列不属于建设工程合同的当事人应当具备的条件的是（）。
A. 具有法人资格B. 具有相应的民事权利能力和民事行为能力C. 具有完全民事行为能力D. 具有相应的专业技术资格解析：根据《合同法》规定，建设工程合同的当事人应当具备法人资格、相应的民事权利能力和民事行为能力、相应的专业技术资格。
因此，选项C为正确答案。
2. 下列不属于合同履行的原则的是（）。
A. 实际履行原则B. 诚实信用原则C. 公平原则D. 遵守法律法规原则解析：合同履行的原则包括实际履行原则、诚实信用原则、遵守法律法规原则。
因此，选项C为正确答案。
3. 下列关于合同生效的说法正确的是（）。
A. 合同自合同成立时生效B. 合同自合同订立时生效C. 合同自合同双方签字或者盖章时生效D. 合同自合同审批通过时生效解析：根据《合同法》规定，合同自合同成立时生效。
因此，选项A为正确答案。
4. 下列不属于合同终止的情形的是（）。
A. 债务已经按照约定履行B. 合同解除C. 合同到期D. 当事人一方死亡解析：合同终止的情形包括债务已经按照约定履行、合同解除、合同到期、当事人一方死亡。
因此，选项D为正确答案。
5. 下列不属于合同的履行原则的是（）。
A. 实际履行原则B. 诚实信用原则C. 公平原则D. 有利于实现合同目的原则解析：合同的履行原则包括实际履行原则、诚实信用原则、有利于实现合同目的原则。
因此，选项C为正确答案。
6. 下列关于合同变更的说法正确的是（）。
A. 合同变更必须经双方当事人同意B. 合同变更无需经双方当事人同意C. 合同变更只需经一方当事人同意D. 合同变更需要经过法院或者仲裁机构批准解析：根据《合同法》规定，合同变更必须经双方当事人同意。
因此，选项A为正确答案。
7. 下列不属于合同解除的情形的是（）。
A. 当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务B. 合同约定的履行期限届满，但当事人一方未履行主要债务C. 当事人一方未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，对方可以要求继续履行或者解除合同D. 合同双方协商一致解除合同解析：合同解除的情形包括当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务、合同约定的履行期限届满，但当事人一方未履行主要债务、当事人一方未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，对方可以要求继续履行或者解除合同。
建设工程合同管理-试题及答案5篇
建设工程合同管理－试题及答案5篇篇1一、填空题1. 建设工程合同是承包人根据发包人的要求，______完成一定工作，发包人据以支付报酬的合同。
2. 建设工程合同包括______、勘察合同、设计合同、施工合同。
3. 建设工程合同的发包人，即建设工程的投资人，可以是______、合伙企业、企业法人、事业法人。
4. 建设工程合同的承包人，即从事工程建设的施工单位，可以是______、合伙企业、企业法人、事业法人。
5. 建设工程合同的标的物是______，具体包括建设工程的土地、建筑物、构筑物等。
二、选择题1. 下列关于建设工程合同的说法中，正确的是（）A. 建设工程合同是承揽合同的一种特殊形式B. 建设工程合同包括工程咨询合同、勘察设计合同、施工合同等C. 建设工程合同的发包人可以是自然人、私营企业、企业法人等D. 建设工程合同的承包人必须是具有法人资格的企业单位2. 下列关于建设工程合同的表述中，正确的是（）A. 建设工程合同是诺成合同B. 建设工程合同是双务合同C. 建设工程合同是有偿合同D. 建设工程合同是实践合同3. 关于建设工程合同的成立，下列说法中正确的是（）A. 建设工程合同的成立，必须经过发包人和承包人的协商一致B. 建设工程合同的成立，只需发包人或承包人一方的意思表示即可成立C. 建设工程合同的成立，需要国家建设主管部门的批准才能成立D. 建设工程合同的成立，不需要任何条件即可成立三、简答题1. 简述建设工程合同的特征。
2. 简述建设工程合同的类型。
四、论述题1. 论述建设工程合同的成立条件。
2. 论述建设工程合同的生效条件。
五、案例分析题1. 某建设单位与一施工单位签订了一份建设工程施工合同，合同中约定了工程的开工日期、竣工日期、工程造价等内容。
但在施工过程中，由于建设单位的原因，导致施工单位无法按时完成施工任务。
请问，在这种情况下，施工单位应该如何维护自己的合法权益？篇2一、填空题1. 建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同，包括（）、（）、（）、（）等合同。
建设工程合同法考真题答案
建设工程合同法考真题答案一、单项选择题1.下列关于建设工程合同的特征，说法错误的是：（）A. 合同主体只能是建设单位和施工单位B. 合同标的必须是建设工程项目C. 合同内容必须包括工程设计、施工、监理等内容D. 合同目的是为了完成建设工程项目【答案】C【解析】建设工程合同的特征包括：合同主体只能是建设单位和施工单位；合同标的必须是建设工程项目；合同内容必须包括工程设计、施工、监理等内容；合同目的是为了完成建设工程项目。
因此，选项C说法错误。
2.关于建设工程合同的履行，下列说法正确的是：（）A. 建设单位可以要求施工单位提前履行合同B. 施工单位可以要求建设单位提前履行合同C. 建设单位可以任意变更工程内容D. 施工单位可以任意变更工程内容【答案】A【解析】根据《建设工程合同法》规定，建设单位可以要求施工单位提前履行合同，但应当承担因提前履行所产生的违约责任。
选项B、C、D均与法律规定不符。
3.下列关于建设工程合同解除的说法，正确的是：（）A. 建设单位解除合同的，施工单位可以要求支付违约金B. 施工单位解除合同的，建设单位可以要求支付违约金C. 建设单位解除合同的，施工单位可以要求赔偿损失D. 施工单位解除合同的，建设单位可以要求赔偿损失【答案】C【解析】根据《建设工程合同法》规定，建设单位解除合同的，施工单位可以要求赔偿损失。
选项A、B、D均与法律规定不符。
4.下列关于建设工程合同违约责任的说法，正确的是：（）A. 建设单位逾期支付工程款的，施工单位可以要求支付违约金B. 施工单位逾期交付工程款的，建设单位可以要求支付违约金C. 建设单位逾期支付工程款的，施工单位可以要求解除合同D. 施工单位逾期交付工程款的，建设单位可以要求解除合同【答案】A【解析】根据《建设工程合同法》规定，建设单位逾期支付工程款的，施工单位可以要求支付违约金。
选项B、C、D均与法律规定不符。
5.下列关于建设工程合同价款的说法，正确的是：（）A. 建设工程合同的价款可以任意调整B. 建设单位可以任意调整合同价款C. 施工单位可以任意调整合同价款D. 合同价款调整应当遵循公平、合理的原则【答案】D【解析】根据《建设工程合同法》规定，合同价款调整应当遵循公平、合理的原则。
建设工程合同管理考试试题及答案7篇
建设工程合同管理考试试题及答案7篇篇1一、填空题1. 《建设工程质量管理条例》规定，施工单位应建立、实施、保持和改进_____，形成获取可持续竞争优势所要求的信息化环境下的新型能力。
2. 《建设工程施工合同（示范文本）》规定，合同协议书的生效条件一般为：合同经_____签字或盖章后生效。
3. 《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人应按照合同约定以及_____在施工现场进行工作。
4. 《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包人应在承包人提交结算文件后，按照合同约定进行_____。
5. 《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人应对其承包范围内的_____负责。
二、选择题1. 下列关于建设工程施工合同的说法中，正确的是（）A. 建设工程施工合同是发包人和承包人为完成建设工程施工任务而订立的书面协议B. 建设工程施工合同的发包人可以是自然人，也可以是法人或其他组织C. 建设工程施工合同的承包人必须是法人或其他组织，不能是自然人D. 建设工程施工合同的效力自合同成立之日起生效2. 关于建设工程的竣工验收，下列说法中错误的是（）A. 竣工验收是建设工程的最后一道工序，是全面考核建设工作质量的重要环节B. 竣工验收应由发包人组织，邀请设计、施工等单位参加C. 竣工验收应按照国家有关标准、规范和设计要求进行D. 竣工验收应在承包人提交结算文件后进行3. 在建设工程施工过程中，承包人应对其承包范围内的哪些内容负责？（）A. 工程的质量B. 工程的进度C. 工程的安全D. 工程的设计4. 关于建设工程施工合同的生效条件，下列说法中正确的是（）A. 合同经双方签字或盖章后生效B. 合同经公证机关公证后生效C. 合同经发包人审查批准后生效D. 合同经承包人提交结算文件后生效5. 在建设工程施工过程中，承包人应按照合同约定以及哪些要求在施工现场进行工作？（）A. 发包人的指令B. 设计文件的要求C. 施工图纸的要求D. 监理人的指示三、简答题1. 请简述《建设工程施工合同（示范文本）》中关于承包人的主要义务。
建设工程合同真题及答案
建设工程合同真题及答案真题案例1. 问：建设工程合同中，关于工期延误的责任划分，以下哪项描述是正确的？A. 不论何种原因，只要工期延误，承包方应负全责. 由于不可抗力导致的工期延误，承包方不承担责任C. 发包方提供的材料延迟到货导致工期延误，应由承包方承担责任D. 设计变更导致的工期延误，应由承包方承担责任答案：解析：根据《中华人民共和国民法典》的规定，因不可抗力不能履行合同的，部分或者全部免除责任，除非法律另有规定。
因此，选项是正确的。
其他选项均未能准确反映法律规定的内容。
2. 问：在建设工程合同中，关于质量保证期的约定，以下哪项是正确的？A. 质量保证期由双方自由约定，无固定标准. 质量保证期的起始时间应当从工程竣工验收合格之日起算C. 质量保证期内，发包方无权要求承包方承担维修责任D. 质量保证期届满后，承包方不再承担任何质量责任答案：解析：质量保证期的起始时间通常是从工程竣工验收合格之日起算，这是业界的通行做法。
选项A虽然双方可以自由约定，但通常有行业标准或习惯。
选项C和D忽略了质量保证期内承包方应承担的责任，因此不正确。
3. 问：在建设工程合同中，关于价款支付的条款，以下哪项描述是正确的？A. 发包方应在工程开工前支付全部合同价款. 承包方完成工程量的一半时，发包方应支付至少50%的合同价款C. 发包方有权在工程未经验收合格的情况下拒绝支付合同价款D. 无论工程进度如何，发包方应按月支付固定的合同价款答案：C解析：发包方在工程未经验收合格的情况下，确实有权拒绝支付合同价款，因为这意味着工程尚未达到合同约定的标准。
其他选项未能准确反映民法典及行业惯例。
总结。
建筑工程合同考试试卷及答案
建筑工程合同考试试卷及答案一、选择题（共40分）1.建筑工程合同是指由（）两个或两个以上的法人或其他经济组织、组织者与施工者根据法律规范建立的相互义务关系的契约。
A. 业主和设计单位 B. 业主和建设单位 C. 建设单位和施工单位 D. 设计单位和施工单位答案：C2.建筑工程合同一般包括合同书（或合同样本和合同条款）、施工图设计文件（签字盖章载明图纸编号和日期的复印件）以及附件。
下列哪项不能算作合同的一部分？ A. 合同书 B. 施工图设计文件 C. 施工合同的其他约定和特殊条件 D. 招标文件答案：D3.下列哪个合同属于独立承包方式？ A. 总包合同 B. 建设总承包合同 C. 工程总承包合同 D. 施工总承包合同答案：C4.在建筑工程合同中，施工过程中发现的设计单位设计错误责任由谁承担？ A. 业主 B. 设计单位 C. 施工单位 D. 监理单位答案：B5.建筑工程合同的履行期限是指从合同生效开始计算，到竣工验收合格交付使用为止的时间。
以下哪项不属于履行期限？ A. 施工期限 B. 维修保修期C. 质量保证期 D. 合同约定的其他特定期限答案：D二、填空题（共30分）1.建筑工程合同中，施工单位在发现设计图纸错误时，应向（）提出书面通知并报请及时更正。
答案：设计单位2.施工合同的解除权是指因合同一方违约行为或其他事由，给予（）解除合同的权利。
答案：另一方3.建筑工程合同的解除通知应当是以（）的方式通知。
答案：书面4.建筑工程合同的履行保证金是指按照合同约定，由合同当事人中哪方按照合同约定的（）交纳到指定的账户。
答案：比例5.合同的竣工时间是指合同当事人在合同约定的（）完成工程的时间。
答案：最后期限三、问答题（共30分）1.建筑工程合同的解除条件有哪些？答案：建筑工程合同的解除条件包括：一方违约，即一方未按照合同约定的义务履行或履行不符合合同要求；不可抗力，即由于不能预见、不能避免和不能克服的客观情况导致无法完成合同目标；其他合同约定的解除条件。
建设工程合同试卷答案
建设工程合同试卷答案一、单项选择题（每题1分，共50题）1. 下列不属于合同法律关系主体的是：（A）A. 物B. 自然人C. 法人D. 非法人组织答案：A解析：合同法律关系主体包括自然人、法人和非法人组织，而物属于合同法律关系的客体。
2. 下列不属于合同法律关系的客体的是：（B）A. 物B. 法律C. 行为D. 智力成果答案：B解析：合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。
法律不属于合同法律关系的客体。
3. 关于抵押物的规定，下列说法正确的是：（C）A. 土地所有权不得抵押B. 未经发包人同意，承包的土地不得抵押C. 经发包人同意，承包的土地可以抵押D. 所有权、使用权不明或有争议的财产不得抵押答案：C解析：根据《物权法》的规定，经发包人同意，承包的土地可以抵押。
4. 下列不属于担保方式的是：（D）A. 抵押B. 质押C. 保证D. 定金答案：D解析：建设工程合同的担保方式包括抵押、质押、保证和定金。
5. 下列不属于合同的内容的是：（B）A. 标的B. 理由C. 数量D. 质量答案：B解析：合同的内容主要包括标的、数量、质量和价款等。
6. 下列不属于合同的订立方式的是：（D）A. 口头B. 书面C. 电子邮件D. 命令答案：D解析：合同的订立方式主要包括口头、书面、电子邮件等，命令不属于合同的订立方式。
7. 下列不属于合同的履行原则的是：（D）A. 实际履行原则B. 适当履行原则C. 诚实信用原则D. 公平原则答案：D解析：合同的履行原则包括实际履行原则、适当履行原则和诚实信用原则，公平原则不属于合同的履行原则。
8. 下列不属于合同的变更情形的是：（D）A. 主体变更B. 标的变更C. 数量变更D. 合同的解除答案：D解析：合同的变更情形包括主体变更、标的变更和数量变更，合同的解除不属于合同的变更情形。
9. 下列不属于合同的解除情形的是：（C）A. 履行期限届满B. 当事人一方明确表示不履行主要债务C. 合同无效D. 不可抗力导致不能实现合同目的答案：C解析：合同的解除情形包括履行期限届满、当事人一方明确表示不履行主要债务、不可抗力导致不能实现合同目的等，合同无效不属于合同的解除情形。
工程建设合同试题及答案
工程建设合同试题及答案试题一：在建设工程合同中，如果发包人迟延支付工程款，承包人可以采取的措施是什么？A. 继续施工直至工程款支付. 暂停施工并要求支付欠款C. 解除合同并索赔损失D以上答案均不正确解析：根据相关法律规定，如果发包人未按合同约定支付工程款，承包人有权暂停施工，并要求发包人在合理期限内支付拖欠的款项。
如果发包人在规定时间内仍未支付，承包人可以解除合同，并依法要求赔偿因此造成的损失。
因此，正确答案是。
试题二：关于建设工程合同中的变更指令，下列说法错误的是？A. 发包人有权随时发出变更指令. 承包人必须无条件执行变更指令C. 变更指令应当书面形式发出D. 变更指令可能影响工程价款解析：虽然发包人有权根据项目需要发出变更指令，但变更指令应当遵循合同约定的程序，通常需要书面形式发出。
承包人在接到变更指令后，应当评估变更对工程的影响，并与发包人协商确认变更后的工程价款。
因此，选项是错误的，承包人并不是无条件执行变更指令，而是需要在双方协商一致的基础上执行。
试题三：在工程建设合同履行过程中，如何处理因不可抗力导致的工期延误？A. 由承包人承担所有责任. 由发包人承担所有责任C. 根据不可抗力的性质和影响分担责任D. 由第三方承担责任解析：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害等。
在工程建设合同中，如果遇到不可抗力导致工期延误，应当根据不可抗力的性质和对工程的实际影响，由双方协商确定责任的承担。
通常情况下，不可抗力事件会导致工期顺延，并且可能会根据实际情况调整合同价款。
因此，正确答案是C。
建设工程合同考试试题
建设工程合同考试试题一、单项选择题（每题只有一个正确答案，请选出）1. 以下哪项不是建设工程合同中常见的主要条款？A. 工程范围. 工程质量C. 工程造价D. 设计变更2. 在建设工程合同中，关于工期延误的责任承担，以下说法正确的是？A. 只要发生延误，均由承包方承担责任. 除非有不可抗力因素，否则均由承包方承担责任C. 由发包方和承包方共同分担责任D. 由第三方承担责任3. 如果工程实际造价超出合同约定的估算造价，一般情况下应如何处理？A. 由发包方单方面承担超出部分. 由承包方单方面承担超出部分C. 双方协商解决D. 按照合同条款中的调价机制处理二、判断题（正确的请写“√”，错误的请写“×”）1. 建设工程合同一经签订，任何情况下都不得变更。
（）2. 发包方有权要求承包方提供相应的履约保证金。
（）3. 在工程实施过程中，所有设计变更都必须得到发包方的书面同意。
（）三、多项选择题（每题可能有多个正确答案，请选出所有你认为正确的选项）1. 在建设工程合同中，通常需要明确哪些内容以保障双方权益？A. 工程的具体范围和标准. 工期的起止时间和节点目标C. 质量验收的标准和方法D. 工程款支付的方式和时间2. 以下哪些情况可能导致建设工程合同终止？A. 合同期满. 工程提前完工C. 双方协商一致解除合同D. 因一方严重违约导致合同无法继续履行四、简答题1. 描述在建设工程合同中，如何合理分配风险和责任。
2. 解释为什么合同中需要设置变更订单制度，并说明其一般操作流程。
五、案例分析题某建筑工程项目在施工期间遭遇不可预见的地质条件变化，导致工程进度受阻。
承包方提出延长工期并增加相应费用的要求。
请问：1. 在这种情况下，应如何判定责任归属？2. 如果合同中有关于不可抗力的条款，应如何执行？3. 双方应如何协商解决此次延期及费用增加的问题？。
建设工程合同管理试题及答案汇总
建设工程合同管理试题及答案汇总一、选择题1. 以下哪项不属于建设工程合同的主要内容？A. 工程范围B. 工程质量C. 工程进度D. 工程款项支付答案：D2. 建设工程合同中，以下哪项是承包人的主要义务？A. 按约定的时间、地点、方式交付工程B. 按约定的价格支付工程款C. 负责工程的保修D. 提供施工现场答案：A3. 以下哪种合同不属于建设工程合同？A. 建筑工程合同B. 安装工程合同C. 勘察合同D. 购销合同答案：D4. 在建设工程合同中，以下哪项是发包人的主要权利？A. 按约定的时间、地点、方式接收工程B. 按约定的价格支付工程款C. 要求承包人提供履约保证金D. 对工程质量提出整改要求答案：A5. 建设工程合同中，以下哪项不属于不可抗力？A. 自然灾害B. 政府行为C. 突发公共卫生事件D. 承包人资金链断裂答案：D二、判断题1. 建设工程合同必须采用书面形式，否则无效。
（对/错）答案：对2. 建设工程合同中，如果合同条款不明确，可以按照交易习惯确定合同内容。
（对/错）答案：对3. 建设工程合同中，如果一方违约，另一方可以立即解除合同。
（对/错）答案：错4. 建设工程合同中，如果承包人未按约定完成工程，发包人可以要求承包人支付违约金。
（对/错）答案：对5. 建设工程合同中，如果发包人未按约定支付工程款，承包人可以暂停施工。
（对/错）答案：对三、案例分析题1. 甲公司与乙公司签订了一份建设工程合同，约定乙公司承建甲公司的一座办公楼。
合同总价款为1000万元，合同工期为12个月。
合同签订后，乙公司按约定进行了施工。
在施工过程中，因甲公司原因导致工程停工3个月。
请问：（1）乙公司是否可以要求延长工期？答案：可以。
因甲公司原因导致工程停工，乙公司有权要求延长工期。
（2）乙公司是否可以要求支付停工期间的损失赔偿？答案：可以。
因甲公司原因导致工程停工，乙公司有权要求支付停工期间的损失赔偿。
2. 丙公司与丁公司签订了一份建设工程合同，约定丁公司承建丙公司的一座住宅小区。
建设工程合同条款真题与答案
建设工程合同条款真题与答案一、单选题1. 下列关于建设工程合同的说法，错误的是（）。
A. 建设工程合同是指发包人与承包人之间，就完成特定建设工程的目标、质量、安全、进度和投资等事项达成的协议B. 建设工程合同的承包人应当具备相应的资质条件C. 建设工程合同的发包人应当按照约定的时间和方式支付工程价款D. 建设工程合同的解除应当符合法律、法规和合同的约定答案：A解析：建设工程合同是指发包人与承包人之间，就完成特定建设工程的目标、质量、安全、进度和投资等事项达成的协议，选项A说法错误。
2. 下列关于建设工程合同履行期限的说法，正确的是（）。
A. 建设工程合同的履行期限自合同签订之日起计算B. 建设工程合同的履行期限应当根据工程的特点和双方当事人的约定确定C. 建设工程合同的履行期限不得少于工程竣工验收合格之日D. 建设工程合同的履行期限不得少于合同签订之日起六个月答案：B解析：建设工程合同的履行期限应当根据工程的特点和双方当事人的约定确定，选项B说法正确。
3. 下列关于建设工程合同价款的说法，正确的是（）。
A. 建设工程合同的价款应当固定不变B. 建设工程合同的价款可以根据工程进度和质量进行调整C. 建设工程合同的价款应当在合同签订之日起支付D. 建设工程合同的价款支付方式由双方当事人约定，但不得违反法律法规的规定答案：D解析：建设工程合同的价款支付方式由双方当事人约定，但不得违反法律法规的规定，选项D说法正确。
4. 下列关于建设工程合同违约责任的说法，正确的是（）。
A. 承包人未按照约定的质量完成工程的，应当按照合同约定承担违约责任B. 发包人未按照约定的时间和方式支付工程价款的，应当按照合同约定承担违约责任C. 因不可抗力不能履行合同的，可以免除违约责任D. 建设工程合同违约责任的规定适用于所有类型的建设工程合同答案：B解析：发包人未按照约定的时间和方式支付工程价款的，应当按照合同约定承担违约责任，选项B说法正确。
建设工程合同题库及答案解析
建设工程合同题库及答案解析一、单项选择题1. 保证的方式有两种，即一般保证和（）保证。
A. 连带责任B. 部分责任C. 无限责任D. 有限责任【答案】A【解析】保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。
在具体合同中，担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。
2. 下列组织不能作为保证人：（）A. 企业法人的分支机构、职能部门B. 国家机关C. 学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体D. 具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民【答案】A、B、C【解析】具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。
但是，以下组织不能作为保证人：企业法人的分支机构、职能部门，国家机关，学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。
3. 抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。
下列财产不得抵押：（）A. 土地所有权B. 土地使用权C. 城市房地产【答案】A【解析】抵押物是不转移占有的；土地所有权不得抵押；当事人以土地使用权、城市房地产、林木、航空器、船舶、车辆等财产抵押的，应当办理抵押物登记，抵押合同自登记之日起生效。
4. 合同的履行期限自（）起计算。
A. 合同签订之日B. 合同生效之日C. 债务履行之日D. 债权人要求履行之日【答案】B【解析】合同的履行期限自合同生效之日起计算。
5. 下列关于合同变更的说法，正确的是（）。
A. 合同变更必须经双方当事人协商一致B. 合同变更只需通知对方即可生效C. 合同变更无需经过任何程序，只需双方意思表示一致即可D. 合同变更必须经过人民法院或者仲裁机构确认【答案】A【解析】合同变更是指当事人对已经发生法律效力，但尚未履行或者尚未完全履行的合同进行修改或补充所达成的协议。
《合同法》规定，当事人协商一致可以变更合同。
二、多项选择题1. 合同的担保方式包括：（）A. 保证B. 抵押D. 留置E. 定金【答案】A、B、C、D、E【解析】合同的担保方式包括保证、抵押、质押、留置和定金。
建设工程施工合同考题
建设工程施工合同考题一、选择题1. 施工合同中，通常由甲方负责的是：A. 提供施工图纸和技术资料. 保证工程质量C. 提供施工现场的安全防护D. 负责工程款的支付正确答案：D2. 若因乙方原因导致工程延期，以下哪项说法是正确的？A. 甲方应承担延期责任. 乙方应赔偿甲方因此造成的损失C. 甲方可以无条件解除合同D. 乙方无需承担任何责任正确答案：二、判断题1. 施工合同中的违约金条款是可选的，双方可以根据实际情况决定是否设定。
（错）2. 施工合同应当明确工程的质量标准和验收标准。
（对）三、简答题1. 请简述施工合同中对于工程变更的规定通常包含哪些内容？答：工程变更的规定通常包含变更的程序、变更后的价格调整机制、变更对工期的影响及相应的责任归属等。
具体来说，应当明确变更申请的提出、审核、批准的流程，变更实施的条件，以及变更后增加或减少的费用计算方法和承担方。
同时，还需说明变更对原定工期的影响，以及由此产生的延期责任如何划分。
2. 如何在施工合同中约定关于隐蔽工程的检查和验收？答：隐蔽工程的检查和验收应当在施工合同中特别提及，明确隐蔽工程的范围、检查的时间点、参与验收的双方代表、验收的标准和方法。
通常情况下，隐蔽工程在覆盖前应由甲方或者甲方委托的第三方进行检查验收，乙方应提供必要的技术资料和配合。
验收合格后，双方应签署验收记录，作为后续工程继续进行的依据。
四、案例分析题假设在一项建设工程中，甲方为开发商，乙方为承包商。
合同规定了工程的总价款、工期、质量标准等基本条款。
在施工过程中，由于地质条件不符合预期，乙方提出了设计变更的请求。
请问：1. 在这种情况下，设计变更应如何操作？2. 如果设计变更导致了成本的增加和工期的延长，这些额外费用和责任应由谁承担？3. 甲乙双方应如何协商解决由此产生的争议？答：1. 设计变更应按照合同约定的程序进行。
乙方应提交变更申请及相关的技术论证报告给甲方，甲方在收到申请后应在合理时间内进行审核并作出决定。
建筑工程合同试题及答案
建筑工程合同试题及答案一、单项选择题1. 建筑工程合同中，发包人是指（）。
A. 承包人B. 业主C. 监理人D. 设计人答案：B2. 建筑工程合同中，承包人的主要义务不包括（）。
A. 按照约定的质量标准完成工程B. 按照约定的时间完成工程C. 按照约定的地点完成工程D. 支付工程款答案：D3. 建筑工程合同中，下列哪项不是发包人的主要义务？（）A. 按照约定支付工程款B. 提供施工图纸C. 保证施工场地的安全D. 负责工程的设计答案：D4. 建筑工程合同中，工程变更的程序不包括（）。
A. 提出变更请求B. 变更的批准C. 变更的实施D. 变更的验收答案：D5. 建筑工程合同中，工程款支付的方式不包括（）。
A. 预付款B. 进度款C. 一次性支付D. 质保金答案：C二、多项选择题6. 建筑工程合同中，下列哪些因素可以作为合同解除的条件？（）A. 承包人严重违约B. 发包人严重违约C. 不可抗力导致合同无法履行D. 双方协商一致答案：ABCD7. 建筑工程合同中，下列哪些属于承包人的权利？（）A. 获得工程款B. 要求发包人提供施工图纸C. 要求发包人提供施工场地D. 要求发包人支付违约金答案：ABCD8. 建筑工程合同中，下列哪些属于发包人的义务？（）A. 支付工程款B. 提供施工图纸C. 保证施工场地的安全D. 负责工程的设计答案：ABC9. 建筑工程合同中，下列哪些属于工程变更的常见原因？（）A. 设计变更B. 施工条件变化C. 法律法规变化D. 材料价格变动答案：ABCD10. 建筑工程合同中，下列哪些属于工程款支付的常见方式？（）A. 预付款B. 进度款C. 一次性支付D. 质保金答案：ABD三、判断题11. 建筑工程合同中的“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
（）答案：√12. 建筑工程合同中，承包人可以无理由拒绝发包人的合理变更请求。
（）答案：×13. 建筑工程合同中，发包人未按约定支付工程款，承包人可以暂停施工。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
《建造合同准则》培训试题
部门姓名总分
一，单项选择。
（10题，每题2分，共20分）
1.下列有关建造合同收入的确认与计量的表述中，不正确的是( D )。
A. 合同变更形成的收入应当计入合同收入
B. 工程索赔、奖励形成的收入应当计入合同收入
C. 建造合同的结果不能可靠估计但合同成本能够收回的，按能够收回的实际合同成本的金额确认合同收入
D. 建造合同预计总成本超过合同预计总收入时，应将预计损失确认为当期营业外支出
2.下列有关建造合同收入和成本内容的表述不正确的是（ D ）。
A.建造合同收入包括合同中规定的初始收入和因合同变更、索赔、奖励等形成的收入
B.因合同变更、索赔、奖励等形成的收入不构成合同初始收入
C.建造合同成本包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用
D.如果建造合同的结果不能够可靠地估计，企业不应当确认合同收入和费用
3.建造合同审批体系一般为“申报、审核、终审”模式。
（ D ）
A项目部、公司、分局 B、公司、分局、项目部 C、分局、项目部、公司 D、项目部、分局、公司4.不论采取何种审批审查模式，对出现合同预计损失的项目涉及报批的事项必须上报到公司审批。
（ D ）
A.股东会
B.董事会
C.监事会
D.《建造合同准则》执行委员会
5.根据九局公司发[2009]92号文规定，合同签订后第一次编制的《建造合同总收入确定表》、《建造合同预计总
成本表》，于合同签订内编制完成并上报，上级执行机构在内完成审核及审批。
( C )
A.20,10
B.30,15
C.40,20
D.10,5
6.根据九局公司发[2009]92号文规定，出现项目合同损失的，应在出现合同预计损失的上报建造合同预计
损失说明以及相关资料，上级执行机构在内完成审核审批。
（ C ）
A.当月，40
B.次月，40
C.当月，20
D.次月，20
7.在合同实施过程中，客户要求追加建造资产，当满足下列条件之一的，应当视为单项合同，并作为独立
会计核算对象。
（ A ）
A.该追加资产在设计、技术或功能上与原合同包括的一项或数项资产存在重大差异；
B.议定该追加资产的造价时，需要考虑原合同价款。
C.该追加资产在设计、技术或功能上与原合同包括的一项或数项资产存在较小差异；
D.该合同项下的单项资产有独立的建造计划，且客户单独办理结算。
8.合同完成后，处置残余物资取得的收益等与合同有关的零星收益，应当( B )。
A.计入营业外收入
B.冲减合同成本
C. 计入当期损益
D.不做处理
9.以下应计入合同成本的是（ A ）。
A. 直接费用
B.管理费用
C.销售费用
D.财务费用
10.在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，应当根据确认合同收入和合同费用。
（ D ）
A.个别计价法
B.销售百分比法
C. 加权平均法
D.完工百分比法
二，多项选择。
（10题，每题3分，共30分）
1.建造合同有哪些特点（ ABCD ）。
A.合同不可撤销。
B.时间比较长
C.先销售后生产
D.体积大，造价高。
2.建造合同可分成哪几类（ AB ）。
A.固定造价合同
B.成本加成合同
C.固定成本合同
D.成本造价合同
3.同时满足以下特征的适用《建造合同准则》，按《建造合同准则》规定确认合同收入、预计合同总成
本、合同费用。
（ABCD ）。
A.建造合同实施细则:有买主，有建造资产，建造资产的造价在签订合同时予以确定
B.资产的建设期长，跨越一个会计年度或数年。
C.所建造的资产体积大，造价高
D.合同一般为不可取消的合同。
4.合同预计总收入是指预计完成合同项目全部工作内容可从工程发包方收取的全部价款。
包括（ ABCD ）。
A.合同初始收入 B、合同变更收入 C、合同索赔收入 D、合同奖励收入
5.合同预计总成本是指从合同签订开始至合同完成止预计要发生的、与执行合同有关的全部耗费，包括自行完
成工程项目的直接费用、间接费用和分包工程项目的分包成本。
一般不包括（ ABCD ）。
A.主营业务税金及附加
B.营业费用
C.管理费用
D.财务费用。
6.合同执行过程中的追加收入包括（ ABCD ）。
A.合同变更收入
B.索赔收入、奖励形式追加的收入
C.调价补差
D.其它不确定金额
1
7.合同成本中的自营成本包括（ CD ）。
A.分包成本
B.追加成本
C.直接费用
D.间接费用
8.编制初始合同预计总成本依据主要包括（ ABCD ）。
A.合同文件、外部、内部分包合同或协议，设备租赁协议等资料；
B .优化后的施工组织技术方案、项目经营策划方案、资源配置方案、分包方案，由工程部门提出，经营部门
按建造合同成本编制合同预计总成本；
C. 企业实际施工水平及企业内部定额；
D. 各种材料、机械设备、劳动力的市场价格，类似工程的工序
分包价格。
9.直接费用是指为完成合同所发生的，可以直接计入合同成本核算对象的各项费用支出，它包括（ ABCD ）。
A.人工费用
B.材料费用
C.机械使用费
D.其他直接费用。
10，间接费用是为完成合同所发生的，不宜直接归属于合同成本核算对象而应分配计入有关合同成本核算对象
的各项费用支出。
以下属于间接费用的有（ ABCD ）。
A.项目管理人员薪酬
B.项目管理人员劳动保护费
C.项目机关各职能部门购置的固定资产折旧费及修理费
D.项目各职能部门发生的物料消耗
三，判断题。
（10题，每题2分，共20分）
1.因合同奖励形成的收入，在实际收到工程发包方的奖励款项时确认，并在当季末按实际收到的奖励款项金额
调增合同预计总收入。
（√）
2.合同收入是指客户能够认可的，金额能够可靠计量的，通过履行该项建造合同所能取得的各项收入，包括与
客户签订的合同中最初商定的合同总金额以及合同执行期间以不同形式追加的与该建造合同相关的净增加收
入。
（√）
3.合同成本是指为建造某项合同而发生的相关费用，包括从合同签订开始至合同结束期间所发生的，与执行合
同有关费用。
( √ )
4.合同执行过程中的预计总成本=累计实际发生的成本+剩余工程量尚需发生的成本（√）
5.为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，应当予以归集，如
当年取得合同，可以计入合同成本，不满足上述条件的，应当计入当期损益。
（√）
6.由于未完成合同中约定的考核条件，客户对项目作出的处罚不作为项目合同成本。
（×）
7.通过一定比例向建造合同执行项目摊销征收的总机构管理费即各单位行政管理部门为组织和管理生产经营活
动所发生的管理费用，属于合同成本的范围。
（×）
8.工程竣工，成本投入完毕，客户办理完竣工决算后在质保期内项目所发生的收账费用、质量缺陷修复等费用
应于发生时计入当期损益，不再按照《建造合同准则》方法确认成本。
（√）
9.当合同预计总成本超过合同总收入时，各单位应当提取存货跌价准备，并确认为当期资产减值损失。
（√）
10.由于特定的原因，客户对暂时不能办理正式结算而采取预结算方式的，以预结算单确认工程结算，待办理正式结算单后进行调整。
（√）
四，问答题。
（2题，每题10分，共20分）
1.把建造合同分立、合并，分别需要满足哪些条件？
答：同时满足下列条件的，应将签订的多项合同合并为单项合同，作为独立会计核算对象。
（1）该组合同系一
个客户所授予，按一揽子交易签订，且由同一个机构（如项目部）负责实施；（2）该组合同密切相关，工序联系，作业交叉，成本难以单独辨认，每项合同实际上已构成一项综合利润率工程的组成部分。
同时满足下列条件的，可以把合同分立成若干单项合同，以单项合同分别作为会计核算对象。
（1）该合同项下的单项资产有独立的建造计划，且客户单独办理结算；（2）实施分项合同的内部机构实行独立核算或者虽
未采取内部独立核算但每项资产的收入和成本可以单独辨认、单独核算。
2.请简要画出建造合同管理流程图。
2。