35KV变电站施工总承包合同
35kv变电站施工合同
35kv变电站施工合同甲方（委托方）：____________乙方（承包方）：____________鉴于甲方需要建设35KV变电站，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就35KV变电站施工事宜达成如下合同条款：第一条工程概况1. 工程名称：35KV变电站建设项目2. 工程地点：_____________________3. 工程内容：包括但不限于变电站土建工程、电气安装工程、设备调试、试运行等。
4. 工程规模：____________第二条工程承包范围1. 乙方负责按照甲方提供的施工图纸和相关技术要求完成工程的全部施工任务。
2. 乙方负责提供施工所需的全部材料、设备、工具和劳动力。
第三条工程质量标准1. 工程质量应符合国家和行业相关标准及规范。
2. 乙方应确保工程质量达到甲方验收标准。
第四条工程期限1. 工程开工日期：____________年______月______日2. 工程竣工日期：____________年______月______日3. 乙方应严格按照合同约定的工期完成施工任务。
第五条工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币（大写）：______________________元。
2. 支付方式：甲方按照工程进度分期支付工程款项，具体支付时间及比例如下：- 合同签订后支付总价款的______%作为预付款；- 土建工程完成支付总价款的______%；- 电气安装完成支付总价款的______%；- 工程竣工验收合格后支付至总价款的______%；- 剩余______%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性支付。
第六条工程验收1. 工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请。
2. 甲方应在收到验收申请后______个工作日内组织验收。
3. 验收合格后，双方签署验收合格证明。
第七条质保期及保修1. 工程质保期为竣工验收合格之日起______年。
2. 质保期内，乙方负责免费维修因施工质量问题引起的损坏。
35kv变电站施工协议模板2024年版一
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX35kv变电站施工协议模板2024年版一本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 施工地点1.4 施工内容1.5 施工期限2. 合同价格2.1 合同总价2.2 价格调整2.3 支付方式2.4 预付款2.5 进度付款2.6 竣工付款2.7 质量保证金3. 施工要求3.1 施工标准3.2 施工方案3.3 施工材料3.4 施工安全3.5 环境保护4. 质量控制4.1 质量标准4.2 质量检查4.3 质量整改4.4 质量争议解决5. 工期延误5.1 工期顺延5.2 工期延误责任5.3 工期延误赔偿6. 违约责任6.1 发包方违约6.2 承包方违约6.3 违约赔偿7. 争议解决7.1 协商解决7.2 调解解决7.3 仲裁解决7.4 法律途径8. 合同的生效、变更和终止8.1 合同生效条件8.2 合同变更8.3 合同终止9. 保密条款9.1 保密内容9.2 保密期限9.3 保密泄露责任10. 知识产权保护10.1 知识产权归属10.2 知识产权保护措施10.3 知识产权侵权责任11. 不可抗力11.1 不可抗力事件11.2 不可抗力后果11.3 不可抗力责任12. 合同的适用法律12.1 法律适用12.2 法律解释13. 合同的附件13.1 附件列表13.2 附件效力14. 其他条款14.1 合同的签订地点和日期14.2 合同的副本14.3 合同的传递14.4 合同的修改和补充第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方发包方是指与承包方签订本合同，并负责对工程项目的投资、组织、管理和监督的一方，即本合同甲方。
1.2 承包方承包方是指与发包方签订本合同，并负责按合同约定完成工程项目施工的一方，即本合同乙方。
1.3 施工地点施工地点是指本合同约定的工程项目施工的具体地点，即本合同项目施工现场。
1.4 施工内容施工内容是指本合同约定的乙方应完成的工程项目施工的具体内容，包括但不限于土建、安装、调试等。
2024年35kv户外变电站建设施工合同版B版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年35kv户外变电站建设施工合同版B版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 施工地点1.4 施工内容1.5 施工规模1.6 施工周期第二条合同价格2.1 合同总价2.2 价格调整2.3 预付款2.4 进度付款2.5 竣工结算2.6 付款方式第三条施工质量与标准3.1 质量标准3.2 质量监督3.3 质量保证3.4 质量问题处理第四条施工安全4.1 安全要求4.2 安全防护措施4.3 安全事故处理第五条施工进度5.1 施工计划5.2 延期违约责任5.3 提前完成奖励第六条材料与设备6.1 材料供应6.2 设备供应6.3 材料质量要求6.4 设备质量要求第七条技术支持与服务7.1 技术支持7.2 施工指导7.3 售后服务第八条合同的变更与解除8.1 变更条件8.2 解除条件8.3 变更解除程序第九条违约责任9.1 承包方违约9.2 发包方违约9.3 违约赔偿第十条争议解决10.1 争议解决方式10.2 仲裁地点10.3 仲裁效力第十一条合同的生效、终止与解除11.1 合同生效条件11.2 合同终止条件11.3 合同解除条件第十二条保密条款12.1 保密内容12.2 保密期限12.3 泄密责任第十三条知识产权保护13.1 知识产权归属13.2 知识产权保护措施13.3 侵权责任第十四条其他条款14.1 不可抗力14.2 法律适用14.3 合同附件14.4 合同修改与补充14.5 合同解除后的义务14.6 合同解除后的赔偿14.7 合同解除后的技术资料交接14.8 合同解除后的现场清理14.9 合同解除后的结算第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方为本合同项目的主人，负责对项目进行总体管理和监督，按照合同约定支付合同款项，接受承包方完成的工作。
1.2 承包方为本合同项下的施工方，负责按照合同约定的内容和质量标准完成施工工作，接受发包方的管理和监督。
202435kv变电站施工合同.
202435kv变电站施工合同.甲方(承包方):___________________乙方(业主方):___________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方承建乙方的202435kv变电站工程事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：202435kv变电站工程。
1.2 工程地点：_________。
1.3 工程内容：本工程主要包括变电站的基础设施建设、设备采购、安装调试、试运行等。
1.4 工程工期：自本合同签订之日起计算，预计工程周期为______个月。
第二条工程价款及支付方式2.1 本工程总价款为人民币____元整(大写：__________)。
(1)首期款：合同签订后，甲方应在五日内支付人民币____元整(大写：__________),作为本工程的首期款；(2)中期款：在工程进度过半时，甲方应在收到乙方书面通知后的______日内支付人民币____元整(大写：__________);(3)尾期款：在工程竣工验收合格后，甲方应在收到乙方书面通知后的______日内支付人民币____元整(大写：__________)。
2.3 甲方未按前述约定支付工程价款的，乙方有权要求甲方支付逾期付款的利息，利息按逾期付款金额的每日千分之_____计算。
第三条质量标准与验收标准3.1 工程质量应符合国家有关标准、规范和行业规定，达到设计要求和验收标准。
3.2 工程竣工后，乙方应组织对工程进行验收，验收合格后，双方方可办理竣工结算手续。
第四条保修期限与责任承担4.1 自工程竣工验收合格之日起，甲方应对本工程提供免费保修期为______年/月，如发生质量问题，甲方应负责维修或更换。
4.2 在保修期内，因非人为原因导致设备故障的，甲方应在接到乙方通知后的______小时内进行维修或更换；因人为原因导致设备故障的，甲方应承担相应维修费用。
35KV变电站施工总承包规定合同
QF—2010—1合同编号：青岛市建设工程施工合同发包方：承包方：青岛XXXX电控设备有限公司青岛市建设委员会制定青岛市工商行政管理局2008修订版第一部分协议书发包人（全称）：承包人（全称）：青岛XXXX电控设备有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：一、工程概况工程名称：工程地点：工程规模及结构特征： 35KV变电站1座及35KV高压线路工程立项批准文号： / 资金来源：企业自筹二、工程承包范围承包人应完成以下工程内容：√1.设计工程：由青岛XXX设计院完成（另立设计合同）□√2.主体工程：土建部分□√3.电气工程： 35KV变电站内设备制作安装及35KV高压线路□□4.其他：三、合同工期开工日期：（实际开工日期以用户下达的开工令为准）竣工日期：合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准：一次性验收合格。
五、合同价款币种：人民币合同总价（大写）:（小写）￥: 元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：√1.本合同协议书；□√2.本合同专用条款和补充条款；□√3.本合同通用条款；□√4.标准、规范及有关技术文件；□√5.图纸；□√6.工程量清单及编制说明；□√7.双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；□√8.发包人或工程师有关指令、通知及工程会议纪要；□√9.工程实施过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子□数据交换和电子邮件）。
七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定及工程师的指令进行施工、竣工，在缺陷责任期内承担工程质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。
35kv电站工程承包合同(2024年版)
35kv电站工程承包合同（2024年版）本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 合同双方1.2 电站工程1.3 工程地点1.4 工程期限2. 工程内容2.1 工程范围2.2 工程设计2.3 工程施工2.4 工程设备供应3. 合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整3.3 支付方式3.4 支付时间表4. 工程进度与质量4.1 工程进度计划4.2 工程质量标准4.3 工程验收4.4 工程保修5. 合同的履行5.1 合同的生效5.2 合同的变更5.3 合同的解除5.4 违约责任6. 争议解决6.1 协商解决6.2 调解解决6.3 仲裁解决6.4 法律途径7. 合同的适用法律7.1 合同的解释7.2 法律的适用7.3 争议的法律适用8. 合同的签订与生效8.1 签订程序8.2 合同文本8.3 合同的生效条件8.4 合同的份数9. 其他条款9.1 保密条款9.2 知识产权保护9.3 环境保护9.4 不可抗力10. 合同的修改与补充10.1 修改程序10.2 补充协议10.3 修改的生效11. 附件11.1 工程设计文件11.2 设备清单11.3 施工方案11.4 其他相关文件12. 合同签订日期13. 合同签订地点14. 合同双方签字盖章第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 合同双方1.2 电站工程本合同所述电站工程指的是位于X地点的35kv电站工程，包括但不限于电站的设计、采购、施工、调试、验收等全部工作。
1.3 工程地点1.4 工程期限工程期限自合同签订之日起至电站工程验收合格之日止。
第二条工程内容2.1 工程范围本合同工程范围包括但不限于：电站主体工程、电站辅助工程、电站安装工程、电站调试工程等。
2.2 工程设计乙方应按照甲方的要求，完成电站工程的设计工作，并提交完整的设计文件。
2.3 工程施工乙方应按照设计文件和工程标准，组织施工，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。
2.4 工程设备供应乙方负责供应电站工程建设所需的设备，并保证设备质量符合国家标准。
35KV变电站安装工程合同范本(范本文)
35KV变电站安装工程合同范本第一章总则第一条合同目的本合同根据双方共同商定，旨在约定承包方对甲方的35KV变电站安装工程进行施工，并确保施工过程安全、质量达标。
第二条合同主体本合同的双方主体为：甲方：（详细填写甲方单位名称、法定代表人、联系地质、联系方式等信息）乙方（承包方）：（详细填写乙方单位名称、法定代表人、联系地质、联系方式等信息）第三条合同约定1.本合同内容包括但不限于合同正文、附件、补充协议等。
2.双方应本着互利互惠、公平合理的原则进行合作。
第二章工程内容与要求第四条工程内容1.本工程的范围包括设计、采购、运输、安装等。
2.详细列出变电站安装的具体工程内容、施工标准、工期等要求。
第五条工期要求1.工期自合同生效之日起计算，双方应确定合理的工期。
2.工期延误责任及相关赔偿待遇将在附件中详细约定。
第三章合同履行第六条工程变更1.如有需要对工程内容进行变更，应及时以书面形式通知对方。
2.双方要在变更发生后重新商定工程范围、工期、报酬等相关事项。
第七条施工安全与质量保障1.施工过程应符合国家相关法律法规和强制标准。
2.承包方应制定详细的施工方案，并确保施工过程中的安全防护措施得到有效实施。
3.承包方应按照项目需求，选择符合质量要求的材料和设备。
第八条工程款支付1.工程款的支付方式、比例及时间节点应在合同附件中明确约定。
2.工程款的支付应符合相关合同约定，逾期支付的，乙方有权要求甲方支付利息。
第九条工程竣工验收1.工程竣工前，承包方应通知甲方进行竣工验收。
2.竣工验收应按照相关规定进行，并出具相应的验收报告。
第四章违约与责任第十条违约责任1.若任何一方违反本合同约定的任何条款，违约方应向守约方支付违约金。
2.如果违约方造成守约方经济损失，违约方应承担相应的赔偿责任。
第十一条不可抗力对于因不可抗力因素导致的无法履行合同责任，双方可协商解除合同，但应提前通知对方。
第五章合同解除或终止第十二条合同解除1.本合同在一方违约的情况下，守约方有权解除合同。
35KV变电站施工承包合同(1)
35KV变电站施工承包合同(1)35KV变电站施工承包合同(1)本合同由甲方（以下简称“业主方”）与乙方（以下简称“承包方”）共同缔结，并允许遵照下述条款和条件进行约定，以确保双方的权益和责任。
第一章总则1.1 合同目的本合同旨在规定业主方委托承包方进行35KV变电站的施工，明确双方的权利和义务，确保工程的顺利进行。
1.2 合同范围合同范围包括但不限于以下内容：1) 施工工程的范围；2) 工期；3) 合同价款；4) 质量标准和验收标准；5) 双方的权利和义务；6) 合同的终止与违约责任等。
第二章合同金额2.1 合同价款2.1.1 本工程的总合同价款为_______（以下简称“合同价款”）。
2.1.2 业主方允许按以下方式支付合同价款：（详细列出款项支付时间、金额及相关条款，如首期支付、进度款、完工验收后支付等）2.2 变更和索赔2.2.1 如因业主方要求进行变更或者额外工作，承包方有权提出变更费用调整申请。
2.2.2 如因非承包方原因导致工程延误或者发生损失，承包方有权提出索赔申请。
（详细列出变更和索赔的具体流程、申请要求等）第三章工程范围与进度3.1 工程范围3.1.1 施工工程范围包括但不限于以下内容：（详细列出工程范围，如基础工程、建造工程、电气工程、设备安装等）3.2 工期安排3.2.1 工期自合同签订之日起计算，约定工期为_______。
3.2.2 双方可商议对工期进行调整，但任何延误均须经双方书面确认。
第四章质量标准及验收4.1 质量标准4.1.1 施工工程的质量应符合国家相关标准和规定，达到以下要求：（详细列出质量要求，如抗震、防雷、安全可靠等）4.2 验收标准4.2.1 施工工程验收应符合国家相关标准和规定，达到以下要求：（详细列出验收标准，如达到设计要求、合格率等）第五章双方权利义务5.1 业主方的权利义务（详细列出业主方的权利义务，如提供工程设计、支付工程款项、提供工程场地等）5.2 承包方的权利义务（详细列出承包方的权利义务，如项目管理、组织实施、保质保量完成工程等）第六章合同终止与违约责任6.1 合同终止6.1.1 本合同可因以下情况终止：（列出可能导致合同终止的情况，如双方商议一致、工期延误超过合同约定等）6.2 违约责任6.2.1 任何一方未履行合同义务导致对方损失的，应承担违约责任。
35kv变电站施工合同.
35kv变电站施工合同.合同编号：__________地址：____________________联系电话：________________联系人：_________________地址：____________________联系电话：________________联系人：_________________一、工程内容1.1 乙方按照甲方提供的施工图纸和技术要求，完成35kv变电站的施工任务。
1.2 施工内容包括但不限于土建工程、电气设备安装、线路铺设、调试及验收等。
二、工程质量2.1 乙方应严格按照国家电力行业标准和规范进行施工，确保工程质量。
2.2 工程验收合格标准：符合国家电力行业相关法律法规、标准和规范要求，满足甲方使用需求。
三、工程进度3.1 乙方按照甲方提供的施工计划进行施工，确保工程按时完成。
3.2 乙方若因自身原因导致工程进度延误，应承担相应的违约责任。
四、工程造价4.1 双方按照附件一《工程造价明细表》约定的价格进行合同价款结算。
4.2 乙方应按照合同约定提供正式发票。
五、付款方式5.1 甲方按照工程进度支付合同价款，具体支付方式见附件二《付款方式》。
5.2 乙方完成工程验收合格后，甲方支付剩余合同价款。
六、违约责任6.1 乙方若未按照合同约定完成施工任务，应承担违约责任，具体违约责任见附件三《违约责任》。
6.2 甲方若未按照合同约定支付合同价款，应承担违约责任，具体违约责任见附件三《违约责任》。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。
8.2 合同附件为本合同不可分割的一部分，与具有同等法律效力。
甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：________________附件一：工程造价明细表附件二：付款方式附件三：违约责任一、附件列表：1. 工程造价明细表2. 付款方式3. 违约责任二、违约行为及认定：1. 乙方未按照合同约定完成施工任务，包括但不限于工程进度延误、工程质量不符合约定等。
35KV变电站安装工程合同范本
35KV变电站安装工程合同范本35KV变电站安装工程合同范本1. 合同背景此合同由双方当事人根据相关法律法规，特别是《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经友好协商达成，以明确双方权利义务，规范双方之间的合作关系。
本合同适用于35KV变电站安装工程的合作，具体细节如下。
2. 合同目的双方合作旨在实施35KV变电站安装工程并确保其顺利进行。
本合同详细说明了双方在本工程中的权利、义务、支付方式以及风险分担等方面的事项。
3. 合同条款3.1 工程概述描述35KV变电站安装工程的总体概况，包括工程的范围、安装要求、工程进度等。
3.2 总包合同说明本工程采用的总包合同形式，并阐明总包商承担的责任和义务。
3.3 工程费用和支付方式详细说明工程费用的构成和支付方式，包括各阶段的付款时间节点以及应支付的金额。
3.4 保证金和违约责任规定了投标人应该向工程建设单位提供的保证金，并说明双方在合同履行过程中出现违约的违约责任。
3.5 质量保证描述了供应商应保质保量地完成工程，并明确了质量检验的方式和标准。
3.6 知识产权规定了变电站安装工程的知识产权属公司还是属于建设单位，以及各方在合作过程中的知识产权保护义务。
3.7 不可抗力规定了因不可抗力因素导致合同无法履行时的责任免除和解决方式。
3.8 合同变更和解除描述了变更合同内容和解除合同的条件和程序。
3.9 争议解决规定了发生争议时的解决方式，包括友好协商、仲裁和诉讼等。
3.10 其他事项可以在此条款下补充其他双方认为有必要明确约定的各项事项。
4. 合同生效和履行4.1 合同生效规定了合同自何时生效的日期和具体条件。
4.2 合同履行描述了合同双方应当履行的具体义务和时间。
4.3 合同变更和解除规定了变更合同和解除合同的条件和程序。
4.4 合同的转让规定了合同是否可以转让以及转让的条件和程序。
4.5 合同的终止描述了合同终止的各种情形和终止的程序。
5. 合同附件本合同的附件包括但不限于设计图纸、技术规范、报价单等相关文件，作为合同的一部分具有同等法律效力。
2024年35kv户外变电站建设施工合同一
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年35kv户外变电站建设施工合同一本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 变电站1.4 施工第二条合同范围及内容2.1 工程概况2.2 施工内容2.3 施工材料第三条合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整3.3 支付方式第四条施工期限4.1 施工周期4.2 延期违约金4.3 提前完成奖励第五条工程质量5.1 质量标准5.2 质量监督5.3 质量保修第六条安全生产6.1 安全生产责任6.2 安全生产措施6.3 安全事故处理第七条合同的变更和解除7.1 变更条件7.2 解除条件7.3 变更和解除的程序第八条违约责任8.1 承包方违约8.2 发包方违约8.3 违约赔偿第九条争议解决9.1 争议解决方式9.2 仲裁9.3 诉讼第十条合同的生效、终止和解除10.1 合同生效条件10.2 合同终止条件10.3 合同解除条件第十一条合同的附件11.1 施工图纸11.2 技术说明书11.3 材料清单第十二条其他约定12.1 保密条款12.2 知识产权保护12.3 不可抗力第十三条合同的修订和补充13.1 修订条件13.2 补充内容13.3 修订和补充的程序第十四条合同的份数和保管14.1 合同份数14.2 合同保管14.3 合同复印件效力第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方发包方是指按照本合同约定，承担变电站建设项目的法人或其他组织，具备相关建设项目的合法权益，对项目实施全面管理的权利和义务。
1.2 承包方承包方是指按照本合同约定，承担变电站建设施工任务的法人或其他组织，具备相关施工资质，负责组织施工、人员管理、工程质量、安全、进度等方面的责任。
1.3 变电站变电站是指按照本合同约定，由发包方投资建设，承包方负责施工的35kv电压等级的户外变电站，包括主变压器、配电装置、辅助设施等工程。
2024年度35kv变电站施工建设项目合同
2024年度35kv变电站施工建设项目合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 项目1.4 施工地点1.5 施工期第二条合同标的及内容2.1 工程范围2.2 工程量清单2.3 工程质量标准2.4 工程安全要求第三条合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整机制3.3 预付款3.4 进度付款3.5 竣工结算3.6 违约金计算第四条合同工期4.1 开工日期4.2 竣工日期4.3 工期延误4.4 工期提前第五条施工准备及施工条件5.1 发包方责任5.2 承包方责任5.3 施工用水、电、通信保障5.4 施工场地及环境保障第六条工程质量、安全及环境保护6.1 工程质量保证6.2 安全生产管理6.3 环境保护措施第七条变更及调整7.1 合同变更条件7.2 变更程序7.3 变更价款计算第八条合同解除8.1 合同解除条件8.2 合同解除程序8.3 解除后合同处理第九条违约责任9.1 发包方违约责任9.2 承包方违约责任9.3 不可抗力因素导致的违约第十条争议解决10.1 争议解决方式10.2 仲裁地点及机构10.3 仲裁费用承担第十一条合同的生效、变更和终止11.1 合同生效条件11.2 合同变更程序11.3 合同终止条件第十二条保密条款12.1 保密内容12.2 保密期限12.3 违约保密条款第十三条其他条款13.1 不可抗力13.2 法律适用13.3 合同附件13.4 补充协议第十四条合同的签订、修改和解除14.1 合同签订14.2 合同修改14.3 合同解除第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 项目1.4 施工地点1.5 施工期本项目的施工期自：（开工日期）至：（竣工日期）。
第二条合同标的及内容2.1 工程范围乙方应按照本合同约定的工程量清单和工程质量标准，完成本项目的施工，包括但不限于：（具体施工内容）。
2.2 工程量清单工程量清单详见附件一。
35KV变电站安装工程合同范本(2024精)
35KV变电站安装工程合同范本1. 引言2. 项目概述甲方委托乙方进行35KV变电站的安装工程，包括但不限于：变电站设备安装电气系统接线安装灯具、电表、仪表等设备安装地线敷设工地清理与消防安全3. 合同价格及付款方式本项目总合同价为万元（大写：人民币万元整）。
付款方式如下：第一阶段：工程启动前支付合同总价款的%作为预付款；第二阶段：工程完成YY%时支付合同总价款的YY%；最后阶段：工程竣工验收合格后支付合同总价款的ZZ%。
4. 工期和交付标准1.本合同约定的工期为天，自合同生效之日起计算。
2.承包方应当按照设计方案、施工图纸、技术标准等进行施工，并达到国家有关标准的质量要求。
工程竣工后，承包方应当对工程进行清理，确保工地整洁，并通过甲方的验收。
5. 双方权利与义务5.1 发包方的权利与义务1.提供相应的资料和文件给承包方，包括设计方案、施工图纸、技术标准等。
2.按照合同约定支付款项，并按时支付。
5.2 承包方的权利与义务1.按照设计方案、施工图纸和技术标准进行施工。
2.保证施工期间的安全生产，采取必要的防护措施和管理措施。
3.保证施工质量，确保工程达到国家有关标准。
4.如施工中遇到影响工期和工程质量的因素，及时向发包方报告，并寻求解决方案。
6. 变更和解除合同1.变更：任何一方在工程施工过程中，如需要对合同内容进行变更，则应书面提出变更要求，并经双方协商达成一致后，签订变更协议。
2.解除：在下列情况下，本合同可被解除：–一方严重违反合同约定，影响工程的正常进行；–因不可抗力因素导致工程无法继续完成；–双方经协商一致同意解除。
7. 争议解决本合同履行过程中，如发生争议，双方应当友好协商解决。
协商不成时，可以向有管辖权的法院提起诉讼进行解决。
8. 合同生效本合同项下的任何变更、补充或终止，均需经双方书面协议并附属于本合同。
本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，在合同最后一页签字并加盖公章后生效。
注：本合同未尽事宜，可由双方协商达成其他补充合同。
2024年35kv户外变电站建设施工合同
2024年35kv户外变电站建设施工合同本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 工程1.4 施工1.5 项目经理1.6 工程师1.7 施工图纸1.8 施工方案1.9 施工进度计划1.10 施工质量1.11 施工安全1.12 施工材料1.13 施工设备1.14 施工费用2. 合同签订及生效2.1 合同签订2.2 合同生效2.3 合同修改及补充3. 施工图纸及施工方案3.1 施工图纸提供3.2 施工方案提交3.3 施工图纸及施工方案的变更4. 施工进度计划及工程量的确定4.1 施工进度计划制定4.2 工程量的确定4.3 施工进度计划的变更5. 施工质量控制5.1 施工质量标准5.2 施工质量检查5.3 施工质量问题的处理6. 施工安全管理6.1 施工安全标准6.2 施工安全措施6.3 施工安全事故的处理7. 施工材料和设备7.1 施工材料供应7.2 施工设备提供7.3 施工材料和设备的验收7.4 施工材料和设备的保管和使用8. 施工费用及支付8.1 施工费用预算8.2 施工费用支付方式8.3 施工费用支付时间8.4 施工费用的调整9. 工期延误9.1 工期延误的原因9.2 工期延误的处理10. 违约责任10.1 发包方的违约责任10.2 承包方的违约责任11. 争议解决11.1 争议解决方式11.2 争议解决机构12. 合同的解除和终止12.1 合同解除的条件12.2 合同终止的条件13. 合同的继承和转让13.1 合同继承的条件13.2 合同转让的条件14. 其他条款14.1 合同的保密条款14.2 合同的不可抗力条款14.3 合同的法律法规适用条款第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 工程1.4 施工1.5 项目经理1.6 工程师1.7 施工图纸1.8 施工方案1.9 施工进度计划1.10 施工质量1.11 施工安全1.12 施工材料1.13 施工设备1.14 施工费用第八条合同签订及生效8.1 合同签订本合同自双方代表签字，加盖公章后成立，并由甲方加盖合同专用章后生效。
通用范文(正式版)35K变电站施工总承包标准合同.docx
35K变电站施工总承包标准合同1. 引言本文档为35K变电站施工总承包标准合同，旨在规范双方在35K变电站施工总承包事项上的权益和责任。
本合同的签订是为了实现合作共赢，确保项目顺利进行并达到预定目标。
2. 合同条款2.1 项目概述本项目的名称为35K变电站施工总承包，受托方将负责完成变电站的施工、安装、调试等工作，并确保项目按时完工、达到预定质量标准。
2.2 合同期限本合同的起始日期为合同签订之日起，至变电站施工工程竣工验收合格且支付全部工程款项完毕之日止。
2.3 工程规模本项目的工程规模包括：35K变电站施工总承包工程的设计、采购、施工、安装等全部工作。
2.4 合同价格本项目的合同价格为人民币（简称“RMB”）500,000元整，包括所有相关费用。
支付方式将按照约定进行：•预付款：合同签订后30天内，需支付合同总价款的15%作为预付款；•进度款：根据工程进度及合同约定，支付工程款项的进度款；•完工款：工程竣工验收合格后，支付尾款并结清所有款项。
2.5 工期与进度本项目的工期为自合同生效之日起，至工程竣工验收合格之日止。
承包方应按照双方协商确定的工期安排合理组织施工，确保工程按时完工。
如因不可抗力等原因导致工期延误，应及时通知受托方并商议处理措施。
2.6 工程质量和监督承包方应合理组织施工，确保工程质量符合相关标准及合同约定，并承担由此引发的责任。
另外，受托方有权派员进行工程质量监督和验收，并对不符合质量要求的工程进行整改或返工。
2.7 质保期工程竣工验收合格后，承包方应提供合格的质量保证文件，并承诺在工程竣工验收通过后的12个月内，对工程质量及时进行维修和保养。
如在质保期内发现工程质量问题，承包方应立即处理并承担由此产生的相关费用。
2.8 合同变更和解除在施工过程中，如果发生需要变更合同内容的情况，应经双方协商一致，并签署变更合同进行确认。
如发生不可抗力等无法实现本合同约定的情况，双方有权解除本合同并进行清算处理。
2024年35kv变电站施工合同(附加条款版)
35kv变电站施工合同(附加条款版)合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担35kv变电站施工项目的事宜，经充分协商，达成如下合同条款：一、工程概况1.1工程名称：35kv变电站施工项目1.2工程地点：_______1.3工程范围：包括但不限于35kv变电站的设计、施工、设备采购、安装、调试及验收等。
1.4工程质量：符合国家及行业相关标准、规范和要求。
1.5工程工期：自合同签订之日起至工程验收合格之日止，共计_______天。
二、合同价款2.1本工程合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
2.2付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同价款的30%；（3）工程进度达到80%时，甲方支付乙方合同价款的30%；（4）工程验收合格后，甲方支付乙方合同价款的10%作为尾款。
三、工程变更3.1在合同履行过程中，如因设计变更、甲方要求等原因导致工程量增加或减少，甲乙双方应另行签订补充协议，明确变更部分的工程量、价款及工期等事宜。
3.2乙方在施工过程中，如发现设计文件、设备材料等存在问题时，应及时通知甲方，并按照甲方的要求进行修改或更换。
由此产生的费用及工期延误由甲方承担。
四、工程验收4.1工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，包括但不限于设计文件、施工记录、验收报告等。
4.2甲方应在收到竣工资料后_______天内组织验收。
验收合格后，双方签订验收证书。
五、违约责任5.1甲方未按照约定支付合同价款的，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款金额的_______%作为违约金。
5.2乙方未按照约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付逾期完工金额的_______%作为违约金。
202335K变电站施工总承包标准合同
35K变电站施工总承包标准合同1. 引言本合同由甲方（简称“承包方”）和乙方（简称“发包方”）共同签订，旨在规定双方在35K变电站施工总承包项目上的权益和责任。
本合同内容详细描述了项目的范围、工期、价款支付方式、保证金、违约责任等项目所涉及的事项。
2. 项目概述2.1 项目名称：35K变电站施工总承包项目 2.2 项目位置：根据合同双方之前达成的一致意见确定 2.3 项目工期：本项目的工期为从合同签订之日起至指定日期（包括工期延期的情况，详见第3条）3. 工期3.1 工期的延长和缩短：如项目履行过程中出现不可抗力或甲方发生变故，导致工期无法按照合同约定完成的，经甲方书面通知乙方，经双方协商一致后可延长工期。
4. 价款支付方式4.1 价款总额：本合同的价款总额为万元（大写）。
4.2 价款支付方式：乙方应根据合同约定的工程进度向甲方支付价款。
4.3 价款支付流程：第一阶段：工程开始前，乙方应向甲方支付工程合同总额的30%作为预付款；第二阶段：工程进行到进度时，乙方应向甲方支付工程合同总额的50%；第三阶段：工程完工后，乙方应向甲方支付工程合同总额的20%作为尾款。
5. 保证金5.1 保证金：乙方应在合同签订之日起15个工作日内，向甲方支付保证金，保证金总额为合同总金额的5%。
保证金将在工程完工并甲方验收合格后10个工作日内全额退还给乙方。
6. 违约责任6.1 乙方违约责任：乙方违反合同规定的各项条款之一，甲方有权视情况选择处理方式：终止合同，并有权要求乙方承担违约金；要求乙方采取补救措施，并全额赔偿甲方因此造成的损失。
7. 法律适用和争议解决方式7.1 法律适用：本合同的签订、生效、履行适用法律。
7.2 争议解决方式：本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；如协商不成，应提交至合同所在地的人民法院进行解决。
8. 其他约定事项8.1 本合同及其补充协议为双方共同完整协议，具有法律效力。
8.2 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等效力。
generalconstructioncontract35kv变电站施工总承包合同
QF—2010—1合同编号: 青岛市建设工程施工合同发包方：_____________________________承包方：青岛整流器电控设备有限公司青岛市建设委员会制宀青岛市工商行政管理局疋2008修订版第一部分协议书发包人（全称）：_____________________________________承包人（全称）：青岛整流器电控设备有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：一、工程概况工程名称：___________________________________________________________ 工程地点：___________________________________________________________ 工程规模及结构特征：35KV变电站1座及35KV高压线路 __________________ 工程立项批准文号：__________________________________________________ 资金来源：企业自筹_____________________________________________ 二、工程承包范围承包人应完成以下工程内容：財1.设计工程：由青岛电力设计院完成（另立设计合同）_______________ 財2.主体工程：土建部分_____________________________________________ 財3.电气工程：35KV变电站内设备制作安装及35KV高压线路_______________ □ 4.其他：__________________________________________________________ 三、合同工期开工日期：_________________ （实际开工日期以用户下达的开工令为准）竣工日期：__________________合同工期总日历天数________ 天。
35KV变电站施工总承包标准合同2024年通用
35KV变电站施工总承包标准合同2024年通用合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为35KV变电站的建设需要，委托乙方承担该变电站施工总承包工程，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条工程内容1.1 本工程包括：土建工程、安装工程、装修工程、设备采购及安装、调试、验收等内容。
1.2 工程地点：__________。
1.3 工程规模：__________。
1.4 工程预算：__________元。
第二条合同价格2.1 本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 乙方应按照本合同约定的工程内容和质量要求，完成施工。
2.3 合同价款支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的10%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的50%；（4）剩余的10%作为质量保证金，保修期满后无质量问题，甲方予以支付。
第三条工程质量3.1 乙方应按照国家和行业标准进行施工，确保工程质量。
3.2 工程验收标准：__________。
3.3 工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直到达到验收标准。
第四条工期4.1 本工程计划开工日期为：__________年__________月__________日。
4.2 本工程计划竣工日期为：__________年__________月__________日。
4.3 乙方如因特殊情况不能按期完工，应提前向甲方申请延期，并承担相应的违约责任。
第五条违约责任5.1 乙方如未能按照本合同约定的时间完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×逾期天数×0.1%。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：武汉体育学院邢台分院（北方体育学院） 35千伏变电站建设工程施工合同甲方：武汉体育学院邢台分院（北方体育学院）筹委会乙方：河北品钺电力安装工程有限公司2015 年元月日第一部分协议书甲方（全称）：武汉体育学院邢台分院（北方体育学院）筹委会乙方（全称）：河北品钺电力安装工程有限公司甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就《35千伏变电站工程》施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：一、工程概况工程名称：武汉体育学院邢台分院（北方体育学院）工程项目35千伏变电站工程工程地点：教学区信息中心东侧工程规模及结构特征：35KV变电站1座、35KV高压线路及8座10KV开闭站工程立项批准文号：邢县政函 [2011]5号、[2010]89号、邢规技[2011] 67号资金来源：自筹二、工程承包范围承包人应完成以下工程内容：1.设计工程：由电力设计院完成（另立设计合同）2.主体工程：土建部分3.电气工程：35KV变电站、8个开闭站设备制作安装及2条35KV高压线路三、合同工期（1）方案报批：计划2015年7月底前完成。
（2）35千伏变电站：2015年8月开工，2016年4月31 日竣工。
（3）会宁--皇寺项目地、南石门--皇寺项目地的35千伏双路输变电工程：2015年10月开工，2016年3月31日竣工。
8个10千伏开闭站：2015年10月--2016年12月依次完成。
（实际开工日期以用户下达的开工令为准）合同工期总日历天数 650日历天。
四、质量标准工程质量标准：国家电力部门一次性验收合格五、合同价款合同总价（大写）: 暂定一亿元人民币，（以施工图预算为准）（小写）￥: 100000000 元工程款（进度款）支付的方式和时间：双方约定：按进度支付工程款。
本工程甲方预付备料款20%，乙方垫资20%，乙方按当月实际进度，在每月28日前向甲方报送完成工作量报表和下月施工进度计划表，甲方应在十天内给予审批并支付当月合同内工程进度款的50%，共付至合同总价款的60%后，付至合同总价的70%工程款（同时无息退还履约保证金），竣工满一年经竣工验收合格后付至成活苗木并经审核总价的90%工程款，6. 工程报价六、履约保证金的缴纳与返还：合同签订后3天内，必须缴纳履约保证金。
履约保证金额度为本项目暂估价一亿元的5%。
议标保证金200万元可以直接转为履约保证金，并另行补够至5%。
履约保证金的返还：随工程进度款的比例逐步返还。
七、组成合同的文件组成本合同的文件包括：√1.本合同协议书；□√2.本合同专用条款和补充条款；□√3.本合同通用条款；□√4.标准、规范及有关技术文件；□√5.图纸；□√6.工程量清单及编制说明；□√7.双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；□√8.甲方或监理工程师有关指令、通知及工程会议纪要；□√9.工程实施过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子□数据交换和电子邮件）。
八、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
九、乙方承诺乙方向甲方承诺按照本合同约定及监理工程师的指令进行施工，按期竣工，在缺陷责任期内承担工程质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。
十、甲方承诺甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。
十一、合同生效本合同订立时间：2015 年元月日订立地点：武汉体育学院邢台分院（北方体育学院）会议室甲方和乙方约定双方签字盖章后合同生效，由甲方送工程所在地邢台县人民政府建设行政主管部门备案。
甲方：（公章）乙方：（公章）住所：住所：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：通用条款同《建筑工程施工合同（QF-2005-14）》（2008修订版）（以下空白）二、合同文件2 合同文件组成及解释顺序2.1 合同文件组成及解释顺序如下：（1）本合同协议书；（2）工程量清单及编制说明；（3）本合同专用条款和补充条款；（4）本合同通用条款；（5）标准、规范及有关技术文件；（6）发包人和（或）工程师有关通知及工程会议纪要；（7）图纸；（8）双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；（9）工程进行过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。
3 语言文字和适用法律、法规3.1 本合同除使用汉语外，还使用 \ 语言文字。
3.2 需要明示的法律、法规、规章：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、山东省及青岛市的法规及其他有关法律、法规。
4 适用标准、规范4.1 国家、行业及工程所在地地方标准、规范存在不一致时，约定选用的标准、规范名称：如果工程所在地地方标准、规范低于国家、行业标准的，则按国家、行业标准；如果工程所在地地方标准、规范高于国家、行业标准的，则按工程所在地地方标准、规范执行；如果工程所在地地方标准、规范与国家、行业的标准出线矛盾或歧义的，在满足国家、行业标准的基础上按本合同约定的标准、规范执行。
发包人提供选用标准、规范的时间：收到承包人书面申请并经批准后5个工作日内4.2 国内没有相应标准、规范时的约定（可另附）：以青岛市建设局及设计要求为准或采用经发包人、监理方批准的国外技术标准或规范或采用发包人聘请专家论证组指导意见。
5 图纸和技术资料5.1 发包人向承包人提供图纸套数：套，其中用于竣工图初稿套。
发包人向承包人提供图纸日期：开工前5.2 发包人对工程的保密要求和保密期限：承包人应严格保密，不得泄露给第三方使用。
6 通知6.1 承包人的地址：青岛市李沧区重庆中路1009号6.2发包人的地址：三、发包人和承包人7 发包人7.1 发包人代表的姓名7.2 施工场地内施工所需水的接驳地点由发包人负责接入。
施工场地内施工所需电的接驳地点由发包人负责接入。
施工场地内施工所需通讯的接驳地点由施工单位自行解决。
图纸会审和设计交底的时间：开工前。
约定发包人应做的其他工作和要求：执行通用条款。
7.3 发包人委托承包人办理的工作： \8 承包人8.1由承包人完成设计的永久工程或临时工程的名称及设计文件的提交时间：\向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度工程用款计划的时间和要求： \ 承担施工场地安全保卫工作及提供和维修非夜间施工使用的照明、围护设施的责任和要求：承包人负责在工程施工、竣工及维修的整个过程中全部人员的安全和非夜间施工照明、围护设施，警示标志，负责安全保卫，除因发包人、发包人代表或发包人雇员的行为或过失而造成的伤亡外，发包人不承担承包人或其分包单位雇佣的工人或其它人员的伤亡赔偿或补偿责任向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的要求：无需承包人按规定办理的有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全文明施工等手续的名称：由承包人按照规定办理相关手续，并承担相关费用。
已完工程成品保护的特殊要求：负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位的特殊措施保护费发生时协商确定。
施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护要求和费用承担：负责施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护，保护费用及因承包人造成的全部损失由承包人承担；交工前清洁施工现场的要求：保证施工场地清洁符合环境卫生管理及青岛市施工现场卫生管理的有关规定。
约定承包人应做的其他工作及费用承担：负责办理好工程开工、竣工验收等工程建筑中有关报验、报检手续；对施工现场及周围属施工现场区域内通行的车辆和行人提供必须的安全通道和安全防护；确保两型五化及青岛市标准化示范工地。
四、工程管理人员9 工程师9.1发包人指定的工程师姓名：职权：代表发包人对工程承包人、监理单位的工作全面监督、管理（包括质量、进度、投资控制、安全生产、文明施工、合同管理、组织协调等）监理单位委派的工程师姓名：职权：按照委托建设监理合同约定实施施工及保修阶段监理。
9.2其他需要取得发包人批准的权力：无10 项目经理10.1项目经理的姓名：资格：在合同履行过程中，未有发包人及监理工程师的书面批准，项目经理不得擅自更换、不得兼任其他工程如发现擅自更换。
10.2项目经理、技术负责人必须常驻施工现场组织工程的实施，未获得发包人批准不得擅自离场，否则将视为承包人违约。
相应处罚详见补充条款。
10.3发包人有权提出更换认为不称职的项目经理以及其他专业人员，但承包人的履约责任不可免除五、分包11承包人分包11.1 分包工程及分包人名称：（1）分包工程： \ 分包人： \ （2）分包工程： \ 分包人： \ （3）分包工程： \ 分包人： \ 12发包人分包12.1分包工程及分包人名称：（1）分包工程： \ 分包人： \ 承包人向分包人提供的服务内容： \ （2）分包工程： \ 分包人： \ 承包人向分包人提供的服务内容： \ （3）分包工程： \ 分包人： \ 承包人向分包人提供的服务内容：无六、施工准备13 施工组织设计和进度计划13.1单项工程名称：13.2承包人提供施工组织设计和工程进度计划的时间和要求：在开工日期前向发包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划。
工程师确认的时间：工程师收到后 3 日内批复。
14 施工准备工作14.1发包人提供给承包人的工地范围、时间及次序约定：执行招标文件相关规定。
14.2红线外临时占地租用费用承担约定： \七、开工、暂时停工、工期及延误15 工期及延误15.1开工日期：年月日（实际开工日期以用户下达的开工令为准）竣工日期：年月日合同工期总日历天数：天单项工程工期约定： \15.2除不可抗力的因素及发包人原因，工期一律不得顺延，季节性施工应包括在工期内，不予顺延。
15.3 工期提前奖励方式： \ 15.4延期损失赔偿费及限额约定：因承包人原因造成的工程延误，每延误一天，承包人承担工程总造价1‰的违约金。
八、材料、设备供应16 发包人供应材料设备16.1发包人供应材料设备清单(可另附): \16.24发包人供应材料设备的结算方式： \_______________ _____采购保管费分摊办法：\17 承包人采购材料设备17.1 承包人采购材料设备的约定：17.1.1本工程采用包工包料的方式进行材料设备供应。
17.1.2 本工程主要材料及设备采购应提前十五日报发包人批准,经发包人书面确认厂家、规格、型号、品牌等级及价格并封样后方可采购，质量责任应由承包人负责。