2018最新装修合同纠纷起诉状范本
装修合同纠纷起诉状
![装修合同纠纷起诉状](https://img.taocdn.com/s3/m/aeb5de49bfd5b9f3f90f76c66137ee06eff94ea9.png)
装修合同纠纷起诉状尊敬的法官:原告:xxx(姓名)被告:xxx(姓名)案号:xxxx年xx月xx日Civil No. xxxx起诉状引言尊敬的法官,我是原告xxx。
我在此以诉讼的形式向法庭申请与被告xxx之间发生的装修合同纠纷进行公正的审理。
我希望通过本起诉状向法庭详细陈述事实和理由,并请求法庭做出公正的判决,维护我的合法权益。
一、案情背景1. 原告xxx是住在某某社区,住址为xxxx号,身份证号码为xxxxxx的居民。
被告xxx是某某装修公司有限公司的经营者,注册地址为xxxx街道xxxx号。
2. 原告在xxxx年xx月xx日与被告签订了一份装修合同,合同编号为xxxx。
根据合同约定,被告应按照原告的要求进行装修,并承担相应的责任和义务。
3. 然而,自装修工程开始以来,被告未能按照合同约定的质量和工期要求进行装修,且工程存在严重的质量问题。
由于被告的失职行为,原告遭受了财产和精神上的损失。
二、事实及理由举证1. 工期延误根据合同约定,工期应为xx天,但实际上被告迟迟未能按时完工。
且在工程进行过程中,被告多次无故停工,没有合理的解释和事先通知。
这种工期延误导致了我个人和家人的不便和困扰。
2. 装修质量问题被告在装修过程中存在以下质量问题:- 墙面涂料不平整,出现明显的刷痕和颜色差异;- 地板铺设不仅存在明显的开裂,还有凹凸不平的情况;- 窗户安装不当,导致漏风和噪音问题;- 水电安装存在严重的隐患,未按照安全规范进行施工。
3. 联系及沟通困难在装修过程中,原告多次尝试与被告进行沟通,要求解决问题并妥善处理装修纠纷。
然而,被告对于问题的回应迟缓,态度不积极,并且在我提出解决方案时拒绝协商,导致合同纠纷无法解决。
三、请求法庭采取的措施基于以上事实和理由,我作为原告向法庭提出以下请求:1. 装修合同解除鉴于被告严重违反了装修合同的约定,我请求法庭解除原合同。
同时,被告应立即停止装修工程,将已支付的装修款项退还原告。
装饰装修合同纠纷起诉状5篇
![装饰装修合同纠纷起诉状5篇](https://img.taocdn.com/s3/m/1d50ed49e3bd960590c69ec3d5bbfd0a7856d570.png)
装饰装修合同纠纷起诉状5篇篇1一、起诉背景与原告信息原告:[原告姓名],身份证号:[原告身份证号],现居住地址:[原告居住地址]。
因与被告[被告姓名]发生的装饰装修合同纠纷,现依法向贵法院提起诉讼。
现将有关情况详述如下:二、被告信息被告:[被告姓名],身份证号:[被告身份证号],居住地址:[被告居住地址],联系方式:[被告联系方式]。
三、纠纷的事实和理由原告与被告于XXXX年XX月XX日签订了一份装饰装修合同,约定由被告对原告位于[XXXXX]的住宅进行装修。
合同明确规定了装修内容、质量标准、工期、费用及付款方式等条款。
然而,自合同签订以来,被告存在以下违约行为,导致双方纠纷不断升级:(一)工期延误合同约定装修工程应于XXXX年XX月XX日完工。
然而,至今被告未能按照约定时间完成装修工作,造成原告的居住计划受到严重影响。
(二)工程质量问题被告完成的装修工程存在多处质量问题,如墙面不平整、电线连接不规范、瓷砖铺设不整齐等。
原告多次提出整改要求,但被告未采取有效措施予以解决。
(三)费用问题被告在合同履行过程中,未经原告同意,擅自增加多项收费项目,且未能提供合法有效的发票或收据。
此外,被告对于合同约定的部分项目存在偷工减料现象,导致装修成本超出预算。
四、诉求与证据鉴于上述事实和理由,原告提出以下诉讼请求:(一)判令被告立即完成剩余的装修工程,并确保质量达标;如无法完成,则按照合同价格退还原告已支付的款项。
(二)判令被告支付因工期延误导致的额外租房费用[具体金额]。
(三)判令被告承担因其违约造成的精神损失费[具体金额]。
(四)本案诉讼费用由被告承担。
证据:1. 装饰装修合同原件及其附件;2. 工程验收不合格报告及相关照片;3. 双方沟通记录(邮件、短信等);4. 原告支付的款项凭证;5. 其他相关证据材料。
五、事实和理由的进一步阐述篇2一、起诉背景与依据原告:[原告姓名],住址:[原告住址],联系方式:(联系方式)。
装修合同纠纷起诉状范本3篇
![装修合同纠纷起诉状范本3篇](https://img.taocdn.com/s3/m/aea5ff7f59fb770bf78a6529647d27284a733717.png)
装修合同纠纷起诉状范本3篇篇1原告(装修业主):张三(化名)身份证号:[身份证号码]住址:[详细住址]联系方式:[手机号码/固定电话]被告(装修公司):华宇装饰有限公司统一社会信用代码:[统一社会信用代码]注册地址:[详细地址]法定代表人:[法人姓名] 职务:[法人职务]联系方式:[联系方式]原告委托代理人(如有):李四(化名)律师所属事务所:[律师事务所名称]联系方式:[联系方式]一、背景及事实陈述:原告张三与被告华宇装饰有限公司签订了一份装修合同,约定由被告对原告位于某处的房屋进行装修。
合同明确规定了装修内容、质量标准、工程期限、造价及付款方式等条款。
然而在实际施工过程中,双方就工程质量、进度及变更等问题产生了分歧,导致合同无法正常履行,原告的合法权益受到侵害。
为此,原告决定向法院提起诉讼。
二、纠纷的具体事项及证据清单:1. 工程质量问题:被告在装修过程中未能按照合同约定及国家相关标准进行施工,多处存在质量问题(如电路布置不规范、墙面涂料不平整等)。
证据清单:施工照片、检测报告等。
2. 工程进度延误:被告未能按照合同约定的工期完成装修工程,导致原告无法按时入住。
证据清单:施工进度记录、通信记录等。
3. 额外费用问题:在施工过程中,被告以种种理由要求原告支付额外费用,双方未能达成一致。
证据清单:费用清单、支付凭证等。
基于上述纠纷事项,原告认为被告的行为已经构成违约,严重侵害了原告的合法权益。
因此,原告决定依法向被告追究违约责任,并提出赔偿请求。
三、诉讼请求:1. 请求法院判决被告按照合同约定完成未完成的装修工程,并达到合同约定的质量标准;2. 请求法院判决被告支付因工程质量问题导致的维修费用;3. 请求法院判决被告支付因工程进度延误导致的违约赔偿金;4. 请求法院判决被告返还超收的额外费用;5. 被告承担本案的诉讼费用及其他相关费用。
四、事实及证据分析:原告提供的证据充分证明了被告在装修过程中存在的违约行为及因此给原告造成的损失。
装修合同纠纷起诉状(通用16篇)
![装修合同纠纷起诉状(通用16篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/11cb88f26037ee06eff9aef8941ea76e58fa4aa8.png)
装修合同纠纷起诉状(通用16篇)纠纷起诉状篇1原告:________________住所地:________________法定代表人:__________被告:________________住所地:________________法定代表人:____________诉讼请求:一、请求依法判令被告支付原告工程款人民币__________元,并支付原告上述款项自_____年_____月_____日起至实际支付之日止的利息损失(按中国人民银行同期同档次贷款基准利率计算);二、本案诉讼费用由被告承担。
事实与理由:_____年_____月_____日,被告将______厂房防腐工程发包给原告,并与原告签订了《_____厂房防腐施工合同》,合同约定:施工面积约为_____㎡,总工程价约为_______元,按实际施工面积结算工程款。
在原告施工过程中,被告又增加了_____厂房三楼、四楼的地坪防腐工程。
合同对如何支付工程款作了约定:1、合同签订后,被告向原告支付总款____%作为合同定金;2、工程全部完成,经现场验收合格,核对施工数量,被告向原告付清工程款___%,余下____%质量保证金,待保修期满一年后,一次性付清。
合同中明确约定工程保修期为____年,保修期自竣工验收签字之日起计。
合同签订后,被告支付了____万元的定金。
_____年_____月_____日,被告验收了该工程,并对原告实际施工面积和工程总价款都予以了签字确认。
原告实际施工防腐面积为______㎡,工程总价款为_____元。
时至今日,该工程的保修期早已届满,但被告分文未付余下工程款______元。
原告曾多次催讨该款项,但被告均以各种理由推脱,至今未付。
综上所述,被告的行为已严重损害了原告的合法权益。
为此,为使原告的合法权益得到保护,根据我国相关法律法规之有关规定,特向贵院提起诉讼,请依法予以判决。
此致______人民法院具状人:____________年_____月_____日附:起诉状副本____份;证据材料副本____份。
装饰装修合同纠纷起诉状5篇
![装饰装修合同纠纷起诉状5篇](https://img.taocdn.com/s3/m/4bd6e540cdbff121dd36a32d7375a417866fc185.png)
装饰装修合同纠纷起诉状5篇篇1原告:[原告姓名],身份证号:[原告身份证号],住址:[原告住址]被告:[被告姓名],注册号:[公司或个体工商户注册号],地址:[公司地址或个体工商户地址],法定代表人或负责人:[法定代表人姓名]一、诉讼请求:1. 请求判令被吿支付原告拖欠的装饰装修款项人民币[具体金额]元整。
2. 请求判令被告承担因违约造成的损失补偿人民币[具体金额]元整。
3. 请求判令被告承担本案的全部诉讼费用。
二、事实和理由:原告与被告于XXXX年XX月XX日签订《建筑装饰工程施工合同》,约定被告委托原告对位于[地址]的住宅进行室内装修工作,合同明确规定了工程内容、工程造价、付款方式及违约责任等条款。
原告按照合同约定完成了装修工作,并通过被告验收合格交付使用。
然而,被告未能按照合同约定的时间支付全部装修款项,至今尚欠款项人民币[具体金额]元整未支付。
原告多次催告,被告始终未能履行付款义务。
为此,原告遭受了一定的经济损失。
三、证据清单:1. 《建筑装饰工程施工合同》:证明双方签订的装修合同真实有效,规定了双方的权利和义务。
2. 工程验收合格证明:证明原告完成的装修工程已经被告验收合格并交付使用。
3. 被告欠款证明:证明被告拖欠原告的装修款项数额及未支付事实。
4. 原告催款记录:证明原告已经多次催告被告支付欠款,但被告始终未履行付款义务。
5. 其他相关证据材料。
四、诉讼理由分析:根据原、被告双方签订的《建筑装饰工程施工合同》,原告已按合同约定完成了全部工作内容并通过验收。
被告未能按照合同约定时间支付款项,已构成违约行为。
根据合同相关条款及《中华人民共和国合同法》相关规定,被告应承担违约责任并支付拖欠款项及损失补偿。
五、非诉讼经历:原告在此前曾多次与被告沟通协商,试图通过友好方式解决欠款问题,但被告始终未予理睬,未能履行其付款义务。
在无奈之下,原告决定通过法律途径维护自身合法权益。
六、诉讼请求重申:基于上述事实和证据,原告请求法院支持其诉讼请求,判令被告支付拖欠的装饰装修款项及因违约造成的损失补偿,并承担本案的全部诉讼费用。
民事起诉状(装修合同纠纷)6篇
![民事起诉状(装修合同纠纷)6篇](https://img.taocdn.com/s3/m/f0767c7315791711cc7931b765ce05087632759b.png)
民事起诉状(装修合同纠纷)6篇篇1民事起诉状原告:[XXXXX](以下简称甲方)被告:[XXXXX](以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,鉴于甲方与乙方在装修工程方面存在纠纷,甲方为维护自身合法权益,特向贵法院提起民事诉讼。
现将有关情况阐述如下:一、背景及事实甲方与乙方于XXXX年XX月XX日签订装修工程合同,约定乙方为甲方进行住宅装修工作,合同明确规定了双方的权利和义务。
然而,在装修过程中,乙方存在违约行为,导致工程进度延误、质量不达标等问题,给甲方造成了经济损失和不便。
二、具体诉求1. 请求法院判决乙方履行合同义务,按照合同规定完成未完成的装修工程;2. 请求法院判决乙方赔偿甲方因装修工程延误导致的额外租房费用;3. 请求法院判决乙方赔偿甲方因装修质量问题产生的修复费用;4. 请求法院判决乙方支付违约金;5. 本案诉讼费用由乙方承担。
三、事实及证据1. 乙方未按照合同约定的时间完成工程进度,导致甲方无法按时入住,不得不额外支付租房费用。
证据:工程进度表、租房合同及支付凭证。
2. 乙方完成的装修工程存在质量问题,如墙面开裂、水电线路不通等问题,需进行修复。
证据:现场照片、录音录像资料。
3. 乙方在装修过程中擅自更改设计方案,未经甲方同意,违反了合同约定。
证据:设计方案变更通知、双方沟通记录。
4. 乙方未能按照合同约定履行保修义务,对甲方的损失视而不见。
证据:保修条款、维修请求记录。
四、法律分析根据《合同法》相关规定,当事人应当履行合同义务,保证工程质量,按时完工。
乙方行为已构成违约,应承担违约责任,赔偿甲方因此遭受的损失。
五、请求基于上述事实和证据,甲方请求贵法院判决如上所述,维护甲方的合法权益。
六、附加说明本案发生后,甲方多次与乙方沟通协商,希望解决问题,但乙方态度消极,未能达成共识。
无奈之下,甲方只得向贵法院提起诉讼。
希望贵法院能公正审理,给予甲方一个公正的判决。
民事起诉状(装修合同纠纷)3篇
![民事起诉状(装修合同纠纷)3篇](https://img.taocdn.com/s3/m/da2d1054b42acfc789eb172ded630b1c58ee9b6e.png)
民事起诉状(装修合同纠纷)3篇全文共3篇示例,供读者参考篇1民事起诉状原告:李明被告:装修公司原告李明系中国国籍,住址位于XX市XX区XX街XX号。
被告装修公司系XXXX公司,住所地址为XX市XX区XX街XX号。
原告因装修合同纠纷,向贵法院提起诉讼,现依法向贵院提出起诉状如下:一、事实和理由:1. 原告与被告装修公司于×年×月×日签订装修合同,约定被告装修公司为原告提供装修服务,并约定工程完工时间为×年×月×日。
2. 原告按照合同约定支付了合同款项的50%作为首付款。
3. 然而,在装修工程进行过程中,被告装修公司未按照合同约定的时间完成工程,并且存在工程质量问题,对原告的家居环境造成了较大影响。
4. 原告多次要求被告装修公司重新修补工程,并要求赔偿原告因工程延期造成的损失,但被告装修公司未能积极处理,导致纠纷无法解决。
5. 基于上述事实及理由,原告依法请求贵院判决被告装修公司按照合同约定的工程质量标准重新完工,赔偿原告因工程延误而造成的损失,并承担本次诉讼的全部费用。
二、请求判决:1. 判令被告装修公司按照合同约定的工程质量标准重新完工,保证工程质量符合国家标准。
2. 赔偿原告因工程延误造成的损失,具体金额由贵院酌情判决。
3. 被告承担本次诉讼的全部费用。
三、证据:1. 装修合同书2. 装修进度记录单3. 相关聊天记录及短信记录4. 物证:工程质量问题照片5. 相关证人证言四、诉讼请求:1. 依法判令被告装修公司重新完工,保证工程质量符合标准。
2. 赔偿原告因工程延误造成的损失。
3. 被告承担本次诉讼的全部费用。
特此起诉。
原告:李明日期:××××年××月××日附件:装修合同书、装修进度记录单、相关照片及证据。
篇2民事起诉状原告:王某被告:装饰公司原告系某小区业主,被告为一家从事装修装饰业务的公司。
装修合同纠纷起诉状范本
![装修合同纠纷起诉状范本](https://img.taocdn.com/s3/m/245a3f423069a45177232f60ddccda38376be13f.png)
装修合同纠纷起诉状范本原告:[原告姓名]地址:[原告住址]联系电话:[原告联系电话]被告:[被告单位名称]地址:[被告单位地址]联系电话:[被告单位联系电话]法定代表人:[被告法定代表人姓名]职务:[被告法定代表人职务]案由:装修合同纠纷诉讼请求一、判令被告支付原告未付款项共计人民币 [具体金额] 元。
二、判令被告承担本案的全部诉讼费用。
事实和理由一、事实经过原告与被告于 [签订日期] 签订了一份《装修合同》(以下简称合同),合同编号为 [合同编号]。
根据合同约定,原告委托被告进行房屋装修工程,合同总价款为人民币 [合同总价] 元。
合同主要内容包括:1. 被告负责提供装修设计、材料采购、施工等全部装修工作。
2. 原告按照合同约定的付款方式向被告支付装修款项。
3. 装修工程应在 [约定工期] 内完成。
合同签订后,原告按照约定支付了部分款项,总计人民币[已付款金额] 元。
然而,在装修过程中,被告未能按照合同约定的进度和质量完成装修工程,导致装修工程延期,且存在多处质量问题。
二、纠纷发生及解决过程1. 装修延期被告未能按照合同约定的工期完成装修工程,导致工程延期 [具体天数] 天。
原告多次与被告协商,要求其尽快完成装修工程,但被告一直未能按照合同约定履行义务。
2. 质量问题装修完成后,原告发现以下质量问题:- [具体质量问题1]- [具体质量问题2]- [具体质量问题3]原告与被告就上述质量问题进行协商,但被告拒绝承担相应责任,也未能提供满意的解决方案。
3. 法律途径鉴于被告未能履行合同约定的义务,原告为维护自身合法权益,现向法院提起诉讼,要求被告支付未付款项并承担本案的诉讼费用。
三、法律依据1. 《中华人民共和国合同法》第107条规定:“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当按照合同的约定承担违约责任。
”2. 《中华人民共和国合同法》第109条规定:“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,对方可以请求支付违约金。
民事起诉状(装修合同纠纷)6篇
![民事起诉状(装修合同纠纷)6篇](https://img.taocdn.com/s3/m/90010b926037ee06eff9aef8941ea76e58fa4a33.png)
民事起诉状(装修合同纠纷)6篇全文共6篇示例,供读者参考篇1民事起诉状原告(姓名):被告(姓名):审判机关:案号:原告起诉状原告(姓名)、(身份证号码)、住所(地址)、联系电话:被告(姓名)、住所(地址)、联系电话:原告起诉被告,依法请求判令如下:一、确认装修合同无效;二、被告赔偿原告损失;三、承担本案诉讼费用。
案情简况一、原告与被告于(日期)签订了一份装修合同,约定被告将对原告的房屋进行装修工程。
原告根据合同约定支付了装修款项,但装修工程却未按照约定进行,存在多项质量问题。
二、经鉴定,被告未按照合同约定提供装修服务,装修质量低劣,影响原告正常生活。
原告多次要求被告重新整改,但被告拒绝履行合同义务。
法律依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国侵权责任法》证据一、装修合同及付款凭证二、装修工程验收报告三、鉴定书请求判决理由一、根据合同法有关规定,本案装修合同系违反法律规定,应当被认定为无效。
二、被告对原告的房屋进行的装修工程质量低劣,存在多项质量问题,给原告造成了经济损失和精神困扰,应当承担赔偿责任。
三、原告在合理范围内要求被告履行合同义务,但被告未履行。
因此,原告请求法院判令被告承担本案的诉讼费用。
附:证据清单原告(签名):日期:被告(签名):日期:以上内容属实原告(签名):篇2民事起诉状原告:张三被告:李四尊敬的法院:原告张三起诉被告李四,因双方在装修合同上发生纠纷,请求法院对此进行裁决。
一、原告张三与被告李四于2019年6月签订了一份装修合同(合同编号:202019),约定由被告李四承担装修工程的设计、施工、材料采购等责任,而原告张三则需支付相应的费用。
二、根据合同约定,被告李四应在签订合同后的30天内完成装修工程,但实际上被告李四一直没有按时完成工程,超过约定期限。
三、在施工过程中,被告李四使用了劣质材料,导致装修工程质量不符合合同要求,并且工程过程中出现了多次拖延的情况。
四、尽管原告多次要求被告尽快解决问题,但被告仍然拒绝配合,导致双方关系变得紧张。
装饰装修合同纠纷起诉状
![装饰装修合同纠纷起诉状](https://img.taocdn.com/s3/m/4c4ce4aef71fb7360b4c2e3f5727a5e9856a27b6.png)
装饰装修合同纠纷起诉状一、起诉背景与目的原告:(以下简称甲方)被告:(以下简称乙方)鉴于甲乙双方因装饰装修工程发生纠纷,甲方为维护自身合法权益,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,特向贵法院提起诉讼。
本次诉讼旨在解决双方之间的纠纷,并寻求合理的解决方案。
二、纠纷事实与证据(一)事实概述乙方为甲方的装修工程承包商。
双方于XXXX年XX月XX日签订装修合同,约定乙方按照合同约定的质量、期限完成甲方委托的装修工程。
然而,在工程进行过程中,出现了以下纠纷问题:1. 工程延期:乙方未能按照合同约定的时间完成装修工程,导致甲方无法按时入住。
2. 工程质量问题:乙方完成的装修工程存在多处质量问题,如墙面涂料剥落、地板不平整等。
3. 费用问题:乙方在合同外要求增加费用,甲方认为不合理并拒绝支付。
(二)证据清单1. 双方签订的装修合同原件及复制品;2. 工程延期相关证据,如工程进度表、通讯记录等;3. 工程质量问题照片、视频等证据;4. 费用争议相关证据,如费用清单、支付凭证等。
三、诉讼请求1. 要求乙方按照合同约定完成剩余装修工程,并修复存在的质量问题;2. 要求乙方赔偿因工程延期导致的损失;3. 要求乙方返还超出合同约定部分的费用;4. 判令乙方承担本案的诉讼费用。
四、法律依据与理由分析(一)法律依据根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,当事人应当诚实守信、履行合同约定。
乙方违反合同约定,应承担相应的法律责任。
(二)理由分析1. 工程延期:乙方未能按照合同约定时间完成工程,已构成违约行为,应承担违约责任。
甲方有权要求乙方完成剩余工程并赔偿损失。
2. 工程质量问题:乙方完成的工程存在质量问题,不符合合同约定,甲方有权要求乙方修复并承担修复费用。
3. 费用问题:乙方要求增加合同外的费用,缺乏合同依据和法律依据,甲方有权拒绝支付并要求返还超出部分的费用。
五、案件背景与证据展示方式说明本案涉及装修合同纠纷,案件背景简单明了。
装修合同纠纷起诉状范本2018
![装修合同纠纷起诉状范本2018](https://img.taocdn.com/s3/m/024e82336137ee06eef91832.png)
甲 方: _______________________乙 方: _______________________签订日期: ___ 年 _____ 月 ___ 日装修合同纠纷起诉状范本2018原告:住所地:法定代表人:被告:住所地:法定代表人:诉讼请求:风险提示:诉讼请求必须具体、明确,该写的一定要写,因为其事关法院审查的范围。
但千万不可不加思考地乱要求,如果无相应的证据来支持你的主张,势必遭到败诉的后果,通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。
另外,诉讼请求应提出具体的数额,不能笼统地说“赔偿原告的一切损失”之类。
虽然这是没有争议的,但并不等于在提出诉讼请求时多多益善,比较切合实际的请求数额,不仅可以减收诉讼成本,降低诉讼风险,而且有利于法院的调解和双方当事人的和解,减少讼累。
一、请求依法判令被告支付原告工程款人民币________ 元,并支付原告上述款项自 _____ 年_____ 月 ___ 日起至实际支付之日止的利息损失(按中国人民银行同期同档次贷款基准利率计算);二、本案诉讼费用由被告承担。
事实与理由:风险提示:诉状是个利剑,挑起战争。
如果没有写好,那么势必倒过来伤到自己。
因此,要摆事实,讲明道理,引用有关法律和政策规定,为诉讼请求的合法性提供充足的依据。
摆事实,是要把双方当事人的法律关系,发生纠纷的原因、经过和现状,特别是双方争议的焦点,实事求是地写清楚。
讲道理,是要进行分析,分清是非曲直,明确责任,并援引有关法律条款和政策规定。
___ 年 ___ 月________ 日,被告将_厂房防腐工程发包给原告,并与原告签订了《 ____ 厂房防腐施工合同》,合同约定:施工面积约为 _____ ms总工程价约为 ________ 元,按实际施工面积结算工程款。
在原告施工过程中,被告又增加了 ___ 厂房三楼、四楼的地坪防腐工程。
合同对如何支付工程款作了约定:1、合同签订后,被告向原告支付总款 _______ %作为合同定金;2、工程全部完成,经现场验收合格,核对施工数量,被告向原告付清工程款___%,余下 _________ %质量保证金,待保修期满一年后,一次性付清。
装饰装修合同纠纷民事起诉状8篇
![装饰装修合同纠纷民事起诉状8篇](https://img.taocdn.com/s3/m/45a7e21aa36925c52cc58bd63186bceb19e8ed2e.png)
装饰装修合同纠纷民事起诉状8篇篇1原告:XXX,男,1970年1月1日出生,汉族,住址:XXX,联系电话:XXX。
被告:XXX,男,1968年2月2日出生,汉族,住址:XXX,联系电话:XXX。
诉讼请求:1. 请求法院判令被告返还原告支付的装修款人民币XX元;2. 请求法院判令被告支付利息(自支付装修款之日起至实际返还之日止,按中国人民银行同期贷款利率计算);3. 请求法院判令被告赔偿原告因装修纠纷产生的交通费、误工费等相关损失人民币XX元;4. 请求法院判令被告承担本案的诉讼费用。
事实与理由:原告与被告于XXXX年XX月XX日签订了一份装饰装修合同,约定由被告负责对原告位于XXX的住宅进行装修,装修款总额为人民币XX元,付款方式为分期支付。
合同签订后,原告按照约定支付了首期款人民币XX元,并提供了相应的收据作为凭证。
然而,在装修过程中,被告未能按照合同约定完成装修任务,存在严重违约行为。
具体违约事实如下:1. 被告未能按照合同约定按时完成装修任务,导致装修工期严重延误。
合同约定装修工期为XX天,自XXXX年XX月XX日起至XXXX 年XX月XX日止。
然而,截至起诉之日,被告仍未完成全部装修任务,工期延误超过XX个月。
2. 被告在装修过程中存在严重质量问题,如墙面涂料脱落、地板铺设不平等,严重损害了原告的财产价值。
原告已多次要求被维修,但被告一直未能彻底解决问题。
3. 被告在收到原告支付的首期款后,未能按照合同约定开具正规发票,导致原告无法顺利进行财务报销。
被告的行为严重违背了合同约定和诚信原则。
基于以上事实,原告认为被告的行为已经严重损害了其合法权益。
因此,根据《中华人民共和国合同法》的相关规定,原告有权要求解除合同并返还已支付的装修款。
同时,被告还应当支付利息和赔偿原告因装修纠纷产生的相关损失。
此致XXX人民法院具状人:XXX日期:XXXX年XX月XX日附件:1. 装饰装修合同复印件;2. 付款凭证(如银行转账记录、收据等);3. 工程质量问题照片;4. 原告因装修纠纷产生的交通费、误工费等相关损失凭证。
民事起诉状(装修合同纠纷)5篇
![民事起诉状(装修合同纠纷)5篇](https://img.taocdn.com/s3/m/390d9c6977c66137ee06eff9aef8941ea66e4b35.png)
民事起诉状(装修合同纠纷)5篇篇1民事起诉状原告:XXX,性别:XX,民族:XX,身份证号:XXXXXXXXXXXXXXXXXX,住所:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,联系方式:XXXXXXXXXXX。
被告:XXX装修公司,公司注册地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,法定代表人:XXX,联系方式:XXXXXXXXXXX。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民事诉讼法》等相关法律法规的规定,原告就与被告签订的装修合同纠纷一事,特向贵法院提起诉讼。
现将具体情况和诉求说明如下:一、事实和理由原告与被告于XXXX年XX月XX日签订了一份装修合同,约定由被告负责原告的住宅装修工程。
合同明确规定了工程内容、工期、造价及付款方式等条款。
原告按照合同约定支付了相应的款项,然而被告在履行合同过程中存在以下违约行为:1. 工程延期:合同约定工程完工时间为XXXX年XX月XX日,然而截至原告起诉之日,被告尚未完成全部工程内容,导致原告无法按时入住。
2. 工程质量问题:被告在施工过程中存在工艺粗糙、材料使用不当等问题,导致部分装修项目存在质量缺陷。
原告多次提出整改要求,但被告未能及时修复。
3. 额外增项收费:合同约定了固定的造价,但被告在施工过程中以各种理由要求原告支付额外费用,否则工程进度将受到拖延。
原告为了尽快完成工程不得不支付额外费用。
基于以上事实和证据,原告认为被告的行为已构成违约,侵害了原告的合法权益。
因此,原告决定提起诉讼。
二、诉讼请求根据上述事实和证据,原告提出以下诉讼请求:1. 判令被告继续履行合同,完成未完成的装修工程,并对存在的质量问题进行整改直至达到合同约定标准。
2. 判令被告赔偿因工程延期导致的损失共计人民币XXXXX元。
3. 判令被告返还额外收取的费用人民币XXXXX元。
4. 本案诉讼费用由被告承担。
三、证据清单1. 原告与被告签订的装修合同原件及复印件。
2. 工程延期及质量问题现场照片。
民事起诉状(装修合同纠纷)6篇
![民事起诉状(装修合同纠纷)6篇](https://img.taocdn.com/s3/m/520f43647275a417866fb84ae45c3b3567ecddd2.png)
民事起诉状(装修合同纠纷)6篇第1篇示例:在我国,装修合同纠纷是一种常见的民事纠纷类型。
当装修公司与业主在装修合同中产生矛盾和纠纷时,业主可以通过向法院递交民事起诉状来维护自己的合法权益。
下面是一份关于民事起诉状(装修合同纠纷)的范文:民事起诉状原告:某某某身份证号码:XXXXXXXXXXXXX 联系方式:XXXXXXXXX被告:某某装修公司统一社会信用代码:XXXXXXXXXXXXX根据《中华人民共和国民事诉讼法》等有关法律规定,本人某某某,系合法房屋业主,与被告某某装修公司签订了装修合同,但在装修过程中发生了纠纷,特向贵院起诉如下:一、原告系合法房屋业主,被告为某某装修公司,装修合同编号为XXXXXXXX,合同签订日期为XXXX年XX月XX日,装修费用为XXXX元,合同约定XXXX年XX月XX日完成装修。
二、自签订装修合同之日起,被告某某装修公司未按时履行合同义务,导致装修工程进度缓慢,质量不合格,严重影响了原告的居住生活。
多次催促被告公司加速施工进度,但被告公司不仅无法保证工程质量,还拖延工期,给原告造成了不必要的精神损失。
三、原告在多次协商无果的情况下,决定向法院起诉,请求法院支持原告诉讼请求,判令被告某某装修公司立即停止拖延施工进度,保证施工工程质量,依法履行装修合同,赔偿原告因此遭受的经济损失和精神损失,并承担本案诉讼费用。
四、原告特此向贵院提出如下诉讼请求:1. 判令被告某某装修公司依法履行装修合同,保证工程质量,加快施工进度,按时完成装修。
2. 裁定被告某某装修公司赔偿原告因装修拖延和质量问题导致的经济损失XXXX元。
4. 本案一切合理诉讼费用由被告承担。
特此诉讼。
原告:某某某日期:XXXX年XX月XX日以上所陈述的事实和诉讼请求,均属事实,特此向贵院提出起诉。
愿法院根据法律规定,公正审理该案,判决有罪。
第2篇示例:法院民事起诉状原告:XXX一、原告XXX,男,XX岁,XXX,现住XXX,根据相关证据,有理由相信被告XXX ,男,XX岁,XXX,现住XXX,系与原告签订了装修合同,但未履行合同约定,故向贵院提起诉讼。
装饰装修合同纠纷起诉状8篇
![装饰装修合同纠纷起诉状8篇](https://img.taocdn.com/s3/m/fe32bf5f17fc700abb68a98271fe910ef12dae37.png)
装饰装修合同纠纷起诉状8篇篇1原告:[原告姓名],身份证号:[原告身份证号],联系方式:[原告联系方式],居住地址:[原告居住地址]。
被告:[被告公司名称],统一社会信用代码:[被告公司信用代码],法定代表人:[被告公司法人姓名],联系方式:[被告公司联系方式],公司地址:[被告公司地址]。
就原告与被告之间的装饰装修合同纠纷,特向贵法院提起诉讼。
现将有关情况阐述如下:一、事实和理由原告与被告于XXXX年XX月XX日签订了一份《装饰装修工程合同》(以下简称合同),约定由被告对原告位于[XXXXX]的住宅进行装修。
合同明确规定了装修的内容、期限、价格及付款方式等。
但被告在实际施工过程中存在多处违约行为,具体如下:1. 工程质量问题:被告交付的装修工程存在多处质量问题,如墙面涂料剥落、地板不平、电路安装不规范等,原告多次提出整改要求,但被告一直未能妥善解决。
2. 工期延误:被告未能按照合同约定的工期完成装修工程,导致原告无法按时入住,严重影响了原告的正常生活。
3. 费用问题:被告在施工过程中,未经原告同意,擅自增加工程项目并产生额外费用,违反了合同约定。
基于以上事实和证据,原告认为被告的行为已构成违约,严重侵害了原告的合法权益。
二、诉讼请求根据上述事实和证据,原告提出以下诉讼请求:1. 判令被告立即对装修工程存在的质量问题进行整改,直至符合合同约定标准。
2. 判令被告支付因工期延误造成的租金损失补偿。
3. 判令被告返还原告擅自增加的工程项目产生的额外费用。
4. 判令被告承担本案的诉讼费用。
三、证据清单1. 装饰装修工程合同原件及复本;证明双方签订装修合同的事实。
2. 工程验收报告及照片;证明被告交付的工程质量存在问题。
3. 工程进度款支付凭证;证明原告已按照合同约定支付款项的事实。
4. 双方沟通记录(邮件、短信、电话录音等);证明原告已多次向被告提出工程质量及工期问题的事实。
5. 其他相关证据材料。
四、法律适用依据及管辖权声明本案基于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,由被告住所地人民法院管辖。
民事起诉状(装修合同纠纷)(通用24篇)
![民事起诉状(装修合同纠纷)(通用24篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/a7158b2315791711cc7931b765ce05087632756d.png)
民事起诉状(装修合同纠纷)(通用24篇)民事起诉状(纠纷)篇1原告:____________,性别______,_____年_____月_____日出生(出生日期),身份证号__________________,职业____________,民族______,住所为__________________(户籍地址),法律文书送达地址为__________________,联系电话为__________________(手机号)。
委托诉讼代理人:____________,联系电话__________________被告:____________,性别______,_____年_____月_____日出生(出生日期),身份证号__________________,职业____________,民族______,住所为__________________(户籍地址),法律文书送达地址为__________________(收件地址),联系电话为__________________(手机号)。
委托诉讼代理人:____________,联系电话________________________诉讼请求:一、判令准予原被告离婚;二、判令婚生____________(儿子/女儿及姓名)由____________(原告/被告)抚养,____________(被告/原告)____________(一次性/每月/其他)向____________(原告/被告)支付__________________(金额);三、判令位于 (房屋具体地址,具体到房号)的房产归 (原告/被告)所有;四、判令____________(车牌号)号牌__________________(品牌+型号)__________________车辆归____________(原告/被告)所有;五、判令被告承担本案的诉讼费用。
事实与理由:原被告于_____年_____月_____日(相识日期)相识,并于_____年_____月_____日(登记结婚日期)登记结婚,于_____年_____月_____日(一胎出生日期)生育了 (儿子/女儿及姓名)。
装修合同纠纷起诉状范本8篇
![装修合同纠纷起诉状范本8篇](https://img.taocdn.com/s3/m/fe745a9db04e852458fb770bf78a6529647d35be.png)
装修合同纠纷起诉状范本8篇第1篇示例:装修合同是指施工方和业主之间为了规范装修施工过程中的权利、义务关系而签订的一种合同。
在实际装修过程中,有时候可能会出现双方未能遵守合同约定,从而引发合同纠纷。
如果协商无果,业主可以向法院提起诉讼,要求合同履行或者请求赔偿损失。
下面是一份关于装修合同纠纷起诉状范本:装修合同纠纷起诉状原告(个人/公司):法定代表人/委托代理人:住所地/注册地址:联系方式:现有以下事实和理由:一、原告与被告于(具体日期)签订了装修合同,约定具体装修内容和价格,并且双方均已付款。
被告在装修过程中未按合同约定提供相应服务,导致工程进度滞后。
二、被告在装修过程中使用了低质量材料,严重影响了装修效果。
原告多次要求被告改正,但被告未能积极配合,并未作出合理解释。
三、补充约定:(在此处补充需要补充约定的内容)根据《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)相关规定,原告在此提出以下诉讼请求:一、要求被告按照合同约定的内容和质量要求,完成剩余的装修工程,并保证装修效果符合合同约定。
二、要求被告赔偿由于装修质量问题导致的精神损害赔偿。
三、要求被告承担本案的诉讼费用。
举证事项:一、合同书等证据能证明双方已经签订装修合同。
二、工程进度和装修效果的照片等证据。
三、相关通讯记录和证人证言。
四、其他与本案有关的证据。
原告特此诉状。
原告:(签名)日期:年月日以上就是关于装修合同纠纷起诉状范本的内容。
在实际起诉过程中,原告应当根据具体情况选择合适的法律依据和证据,确保自己的合法权益得到有效维护。
希望对遇到装修合同纠纷的业主在起诉过程中提供一定帮助。
第2篇示例:装修合同纠纷起诉状原告:被告:中华人民共和国XXXX人民法院:原告起诉被告装修合同纠纷一案,现向贵院提出起诉状如下:一、案由及事实原告与被告于XXXX年XX月XX日签订了装修合同,约定了装修房屋的具体内容、工期和费用。
然而在工程进行中,被告未按照合同约定的内容和标准进行施工,造成了装修质量严重问题,导致原告无法及时入住及使用房屋。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
2018最新装修合同纠纷起诉状范本
(文中蓝色字体下载后有风险提示)
原告:
住所地:
法定代表人:
被告:
住所地:
法定代表人:
诉讼请求:
风险提示:
诉讼请求必须具体﹑明确,该写的一定要写,因为其事关法院审查的范围。
但千万不可不加思考地乱要求,如果无相应的证据来支持你的主张,势必遭到败诉的后果,通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。
另外,诉讼请求应提出具体的数额,不能笼统地说赔偿原告的一切损失之类。
虽然这是没有争议的,但并不等于在提出诉讼请求时多多益善,比较切合实际的请求数额,不仅可以减收诉讼成本,降低诉讼风险,而且有利于法院的调解和双方当事人的和解,减少讼累。
一、请求依法判令被告支付原告工程款人民币______元,并支付原告上述款项自_____年_____月_____日起至实际支付之日止的利息损失(按中国人民银行同期同档次贷款基准利率计算);
二、本案诉讼费用由被告承担。
事实与理由:
风险提示:
诉状是个利剑,挑起战争。
如果没有写好,那么势必倒过来伤到自己。
因此,要摆事实,讲明道理,引用有关法律和政策规定,为诉讼请求的合法性提供充足的依据。
摆事实,是要把双方当事人的法律关系,发生纠纷的原因、经过和现状,特别是双方争议的焦点,实事求是地写清楚。
讲道理,是要进行分析,分清是非曲直,明确责任,并援引有关法律条款和政策规定。
_____年_____月_____日,被告将______厂房防腐工程发包给原告,并与原告签订了《_____厂房防腐施工合同》,合同约定:施工面积约为_____㎡,总工程价约为_______元,按实际施工面积结算工程款。
在原告施工过程中,被告又增加了_____厂房三楼、四楼的地坪防腐工程。
合同对如何支付工程款作了约定:1、合同签订后,被告向原告支付总款____%作为合同定金;2、工程全部完成,经现场验收合格,核对施工数量,被告向原告付清工程款___%,余下____%质量保证金,待保修期满一年后,一次性付清。
合同中明确约定工程保修期为____年,保修期自竣工验收签字之日起计。
合同签订后,被告支付了____万元的定金。
_____年_____月_____日,被告验收了该工程,并对原告实际施工面积和工程总价款都予以了签字确认。
原告实际施工防腐面积为______㎡,工程总价款为_____元。
时至今日,该工程的保修期早已届满,但被告分文未付余下工程款______元。
原告曾多次催讨该款项,但被告均以各种理由推脱,至今未付。
综上所述,被告的行为已严重损害了原告的合法权益。
为此,为使原告的合法权益得到保护,根据我国相关法律法规之有关规定,特向贵院提起诉讼,请依法予以判决。
此致
______人民法院
具状人:_______
_____年_____月_____日
风险提示:
提起民事诉讼的原告负有举证责任,要能够举出证明案情事实,支持自己诉讼主张的各种证据等等。
注意,列书证,要附上原件或复制件,如系摘录或抄件,要如实反映原件本意,切忌断章取义、并应注明材料的出处;列举物证,要写明什么样的物品,在什么地方由谁保存着;列举证人,要写明证人的姓名、住址,他能证明什么问题等。
另外,证据和证据来源,虽然法律规定必须提交,但提交时的说明应能简就简,尽可能在法律许可的范围内保留自己的杀手锏,在庭审辩论中占据主动。
附:
起诉状副本____份;
证据材料副本____份。