逾期交房违约赔偿协议书 (律师审核版)
交房逾期赔偿协议书范本(3篇)
第1篇甲方（开发商）： [开发商名称]地址： [开发商地址]法定代表人： [法定代表人姓名]联系电话： [联系电话]乙方（业主）： [业主姓名]地址： [业主地址]联系电话： [联系电话]鉴于甲方承诺按照合同约定的时间交付房屋，但实际交付时间与约定时间存在延误，为了明确双方的权利义务，经双方友好协商，特订立本协议如下：第一条协议背景1.1 甲方与乙方于[签订日期]签订了《商品房买卖合同》（以下简称“合同”），合同编号为[合同编号]。
1.2 合同约定甲方应在[交付日期]前将房屋交付给乙方。
1.3 甲方实际交付房屋的时间为[实际交付日期]。
第二条逾期交付原因2.1 甲方因[具体原因]导致房屋交付逾期。
2.2 甲方已尽最大努力在合理期限内完成房屋交付，但由于[具体原因]，导致逾期交付。
第三条逾期赔偿3.1 甲方承认房屋交付逾期，并同意按照以下方式向乙方支付逾期赔偿金：3.1.1 逾期赔偿金按合同约定的交付日期起算，至实际交付日期止。
3.1.2 逾期赔偿金按每日[赔偿金额]计算，即每逾期一日赔偿人民币[赔偿金额]元。
3.1.3 逾期赔偿金总额不超过合同总价款的[赔偿比例]%。
3.2 逾期赔偿金的支付方式：3.2.1 甲方应在[支付日期]前一次性支付全部逾期赔偿金给乙方。
3.2.2 逾期赔偿金应支付至乙方指定的银行账户，乙方账户信息如下：- 银行名称：[银行名称]- 账户名称：[账户名称]- 账号：[账号]- 分行/支行：[分行/支行]第四条其他约定4.1 本协议签订后，双方应严格履行各自的权利和义务。
4.2 甲方在支付逾期赔偿金后，不再因逾期交付房屋对乙方承担其他赔偿责任。
4.3 如因不可抗力导致逾期交付，甲方不承担逾期赔偿责任，但应立即通知乙方，并提供相关证明材料。
4.4 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
4.5 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
第五条协议解除5.1 在本协议履行期间，如发生以下情况之一，任何一方有权解除本协议：5.1.1 甲方未按本协议约定支付逾期赔偿金。
收房延期赔偿协议书范本(3篇)
第1篇甲方（收房方）：________乙方（开发商）：________鉴于甲方于____年____月____日与乙方签订《商品房买卖合同》，合同约定甲方应于____年____月____日取得该商品房的交付使用，但乙方未能按期交付，经双方协商，达成如下协议：一、延期交付原因1. 乙方未能按合同约定时间交付房屋，原因是：________。
2. 乙方在合同约定的交付日期前已书面通知甲方，说明延期交付的原因。
二、延期交付期限1. 由于________原因，乙方无法在合同约定的交付日期前交付房屋。
2. 经双方协商一致，乙方承诺将房屋交付日期延期至____年____月____日。
三、赔偿标准1. 乙方因延期交付房屋给甲方造成的损失，乙方同意按照以下标准进行赔偿：（1）房屋总价款的_____%作为延期交付赔偿金；（2）赔偿金自合同约定的交付日期起计算至实际交付日期止，按日计算，日赔偿金为房屋总价款的_____%。
2. 甲方因延期交付房屋而产生的其他费用，如搬家费、临时租房费等，乙方同意承担。
四、赔偿方式1. 乙方应在房屋实际交付日期后的____个工作日内，将赔偿金支付给甲方。
2. 乙方支付赔偿金的方式为：________。
五、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均可向房屋所在地人民法院提起诉讼。
六、其他约定1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。
3. 本协议自签订之日起至甲方取得房屋实际交付之日止，对甲乙双方具有法律约束力。
甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________代表人（签字）：________代表人（签字）：________签订日期：____年____月____日附件：1. 商品房买卖合同2. 乙方延期交付通知3. 其他相关证明材料第2篇甲方（开发商）：地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方（业主）：地址：____________________身份证号：____________________联系电话：____________________鉴于甲方开发的位于____________________的项目（以下简称“本小区”），原定于____年__月__日交付给乙方使用。
逾期交房还款协议书范本
逾期交房还款协议书范本
甲方（卖方）：[甲方全称]
乙方（买方）：[乙方全称]
鉴于甲乙双方于[签订日期]签订了《商品房买卖合同》（以下简称
“原合同”），约定甲方应于[约定交房日期]前将符合合同约定条件
的房屋交付给乙方。
现因甲方原因未能按时交房，双方经友好协商，
就逾期交房及还款事宜达成如下协议：
一、双方确认，甲方未能按照原合同约定的日期交付房屋，构成逾期
交房。
二、甲方同意按照原合同约定的逾期交房违约责任，向乙方支付违约金。
违约金的计算方式为：自逾期之日起至实际交房之日止，每日按
已付房款的万分之[约定比例]计算。
三、甲方承诺，将在[具体日期]前向乙方支付上述违约金。
如甲方未
能在上述期限内支付违约金，乙方有权要求甲方按照每日万分之[约定
比例]的标准继续支付违约金，直至实际支付之日。
四、甲方保证在[具体日期]前完成房屋交付工作，并确保房屋符合原
合同约定的交付条件。
五、如甲方在上述期限内仍未能交付房屋，乙方有权选择解除原合同，并要求甲方退还已付房款及支付相应的违约金。
六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
七、本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
如协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
甲方代表（签字）：[甲方代表签字]
乙方代表（签字）：[乙方代表签字]
签订日期：[签订日期]。
商品房逾期交房赔偿协议书
商品房逾期交房赔偿协议书甲方：（购房人姓名）乙方：（开发商/卖方名称）鉴于甲方与乙方之间签订的房屋买卖合同（以下简称“合同”），约定了交房时间为xxxx年xx月xx日。
经甲乙双方友好协商，就商品房逾期交房所涉及的赔偿事宜，达成如下协议：一、逾期交房赔偿金额1.1 甲方同意将原始合同价款增加xx元作为逾期交房的赔偿金额。
1.2 赔偿金额将在房屋交付时一并支付给甲方，不得再分期支付。
二、房屋交付时间延期2.1 甲乙双方一致同意将原定的交房时间延期至xxxx年xx月xx日。
2.2 若因乙方原因导致交房延期，乙方将采取一切必要措施确保能够按照延期时间如期交房。
三、逾期交房责任3.1 乙方理解并保证，在任何情况下，乙方都将尽一切合理的努力按照约定时间交房。
然而，若发生不可抗力或不可预见的情况导致交房延期的，乙方将及时通知甲方，并与甲方商议新的交房时间。
3.2 若交房时间的延期由于甲方要求或其他原因导致，甲方同意放弃任何赔偿要求。
四、双方权益保障4.1 乙方保证房屋在交付时符合国家有关商品房质量标准，并提供完整的房屋产权证明。
4.2 甲方有权在房屋交付前进行验收，如果发现未按合同约定完成的情况，乙方将负责提供合格房屋。
五、法律适用和争议解决5.1 本协议适用中华人民共和国的法律。
5.2 本协议的履行受到甲乙双方的监督，任何与本协议相关的争议应由双方协商解决，协商不成的，应向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、协议生效和其他约定6.1 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
6.2 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
（以下无正文）甲方签字：日期：乙方签字：日期：。
房产违约赔偿协议书范本
甲方（卖方）：__________
乙方（买方）：__________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方房屋买卖合同违约事宜，达成如下协议：
一、违约情况
1.甲方未能按照双方签订的《房屋买卖合同》约定的期限将房屋过户至乙方名下，构成违约。
2.甲方应在【】日内按照《房屋买卖合同》的约定履行过户手续，将房屋过户至乙方名下。
四、其他约定
1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（卖方）：________
签订日期：【年】年【月】月【日】日
（注：本合同仅供参考，具体条款请根据实际情况及法律法规进行修改，并在签订前征求法律人士意见。）
2.甲方未能按照双方签订的《房屋买卖合同》约定的期限交付房屋，构成违约。
二、违约责任
1.甲方应向乙方支付违约金人民币【】元（大写：【】元整），违约金支付方式为【】。
2.甲方应承担因违约所导致的乙方损失，包括但不限于诉讼费、律师费、评估费等。
三、违约赔偿的履行
1.甲方应在【】日内向乙方支付违约金及损失赔偿。
延期交房赔付协议书
延期交房赔付协议书协议背景根据双方签订的房屋销售合同（以下简称“合同”），以及开发商未能按合同约定时间交付房屋的情况，双方在平等自愿的基础上，达成以下协议：一、延期交房协议1.双方约定，原合同中约定的交房日期延期至新的交房日期。
2.新的交房日期为___________________（具体填写延期后的交房日期）。
3.双方确认并同意，新的交房日期是双方经协商达成的共识，对新的交房日期双方均无异议。
二、赔付金额与方式1.若开发商未能按照新的交房日期交付房屋，开发商同意向购房人进行赔付。
2.赔付金额为原房屋总价款的________%（具体填写赔付比例）。
3.赔付款应在延期交房之日起______个工作日内（具体填写赔付期限）支付至购房人指定的账户。
三、协议生效双方确认，本协议自双方签字盖章之日起生效。
四、其他事项1.本协议为双方就房屋交付延期一事所达成的补充协议，具有与原合同同等法律效力。
2.双方同意遵守本协议的约定，并共同履行各自的权利和义务。
3.本协议的修改或解除应经双方书面协商一致，并明确表示。
五、争议解决凡因执行本协议所引起的或与本协议有关的任何争议，双方应本着友好协商的原则进行解决；若协商不成，应提交至协议双方所在地的人民法院进行解决。
六、附则1.本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
2.本协议的标题仅为方便双方阅读而设定，不具有任何法律效果。
3.本协议中的未尽事项或争议应遵循有关法律法规的规定。
双方确认，对本协议的条款内容已经充分阅读、理解，并自愿签署。
购房人（签字）：___________________ 日期：___________________开发商（签字）：___________________ 日期：___________________。
逾期交房赔偿协议书范本
4.1本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
4.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________________
乙方（盖章）：____________________
甲方代表（签字）：______________
乙方代表（签字）：______________
2.3甲方应在本协议签订之日起______个工作日内，将逾期交房违约金支付至乙方指定的账户。
第三条违约责任
3.1若甲方未按照本协议约定的期限和方式支付逾期交房违约金，甲方应向乙方支付迟延履行违约金，计算方式为：逾期支付天数×日违约金金额。
3.2甲方逾ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ交付标的房产，导致乙方遭受的直接经济损失，甲方应承担赔偿责任。
签订日期：______年______月______日
（注：本示例仅供参考，实际合同内容需根据具体情况和法律法规进行调整。请在签订合同时，仔细阅读合同条款，确保双方权益。）
逾期交房赔偿协议书范本
逾期交房赔偿协议书范本
甲方：____________________
乙方：____________________
鉴于甲乙双方于______年______月______日签订的《房屋买卖合同》（以下简称“主合同”），甲方向乙方购买位于________________的房产（以下简称“标的房产”），现因甲方原因导致标的房产交付时间晚于主合同约定的交付日期，为确保双方的合法权益，经甲乙双方友好协商，特订立本协议。
第一条协议背景
1.1甲方应按照主合同约定的交付日期交付标的房产给乙方。
1.2由于甲方原因，标的房产实际交付时间晚于主合同约定的交付日期。
第二条赔偿金额及支付方式
开发商逾期交房赔偿协议书
鉴于甲方（以下简称“开发商”）与乙方（以下简称“购房者”）于____年____月____日签订的《商品房买卖合同》（以下简称“买卖合同”），双方就开发商逾期交房事宜达成如下赔偿协议：
一、开发商逾期交房情况
1.1依据买卖合同约定，开发商应于____年____月____日前将位于____市____区____路____号____栋____单元____室（以下简称“房屋”）交付乙方使用。
3.2乙方应在开发商通知办理房屋交付手续后，积极配合办理相关手续，并在接到通知之日起3个工作日内前往现场验收房屋。
3.3双方确认，房屋交付的标准为：符合买卖合同约定的交付条件以及国家和地方的相关规定。
四、其他约定
4.1本协议经双方签字盖章后生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
4.2本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
4.3双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
甲方（盖章）：________________
乙方（签字）：________________
签订日期：____年____月____日
（注：本合同仅供参考，具体条款请根据实际情况调整，签订合同时请务必谨慎。）
2.3逾期交房违约金支付方式如下：
（1）开发商应在本协议签署之日起5个工作日内，向乙方支付首期逾期交房违约金，金额为人民币____元整。
（2）剩余逾期交房违约金，开发商应自逾期交房之日起，每满一个月支付一次，直至房屋实际交付之日止。
三、房屋交付
3.1开发商应在本协议签署之日起，议签署之日，开发商未能按照买卖合同约定的时间交付房屋，已构成逾期交房。
二、赔偿金额及支付方式
逾期交付赔偿协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：____________________甲方（出卖方）：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方（买受方）：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订了《房屋买卖合同》（以下简称“买卖合同”），合同编号为：____________________。
根据买卖合同约定，甲方应于____年__月__日前将房屋交付给乙方。
然而，截至本协议签订之日，甲方尚未按照合同约定的时间交付房屋。
为明确双方的权利义务，经双方友好协商，特订立本协议如下：一、逾期交付房屋的事实1. 甲方应于____年__月__日前将房屋交付给乙方，但截至本协议签订之日，甲方尚未交付房屋。
2. 逾期交付房屋的原因：____________________。
二、逾期交付赔偿金额及计算方式1. 逾期交付房屋的赔偿金额为：人民币____元（大写：____元整）。
2. 赔偿金额的计算方式如下：（1）逾期交付房屋的天数为：____天。
（2）逾期交付房屋的赔偿金额按每日人民币____元计算。
（3）逾期交付房屋的赔偿金额总计为：人民币____元（大写：____元整）。
三、赔偿金的支付1. 甲方应在本协议签订之日起____个工作日内，向乙方支付逾期交付房屋的赔偿金。
2. 甲方支付赔偿金的方式为：____________________。
3. 乙方收到赔偿金后，应出具收据，作为甲方支付赔偿金的凭证。
四、其他约定1. 甲方在支付赔偿金后，仍应按照买卖合同的约定，在____年__月__日前将房屋交付给乙方。
2. 若甲方在支付赔偿金后仍未交付房屋，乙方有权解除买卖合同，并要求甲方承担相应的违约责任。
交房逾期赔偿协议书范本模板
交房逾期赔偿协议书范本模板甲方（卖方）：___________________乙方（买方）：___________________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订了编号为____的《商品房买卖合同》（以下简称“原合同”），甲方承诺于____年____月____日前向乙方交付符合原合同约定条件的房屋。
现因甲方原因导致交房逾期，甲乙双方经友好协商，就逾期交房赔偿事宜达成如下协议：第一条逾期交房确认甲方确认，因甲方原因导致未能在原合同约定的交房日期向乙方交付房屋。
第二条赔偿金额甲方同意，自原合同约定的交房日期起至实际交房日期止，每逾期一日，甲方应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：每日违约金 = 房屋总价款× 0.01%。
第三条赔偿支付1. 甲方应于实际交房之日起____日内，将上述违约金支付给乙方。
2. 甲方支付违约金的方式为：银行转账至乙方指定账户。
第四条房屋交付甲方应保证在实际交房时，房屋符合原合同约定的条件。
第五条双方权利义务1. 甲方应按照本协议的约定及时支付违约金。
2. 乙方在收到甲方支付的违约金后，应出具相应的收款凭证。
3. 乙方在收到违约金后，不得再就逾期交房事宜向甲方主张任何权利。
第六条违约责任如甲方未按本协议约定支付违约金，每逾期一日，应向乙方支付违约金金额的千分之一作为滞纳金。
第七条争议解决本协议在履行过程中发生的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条其他1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：_________________乙方（签字）：_________________签订日期：____年____月____日。
延期交房赔偿损失协议书
1.1卖方应于____年__月__日前将房屋交付给买方。
1.2若卖方未能按照上述约定的时间交付房屋，卖方应承担相应的违约责任。
第二条赔偿损失
2.1卖方同意自原合同约定的交付日期次日起，按以下方式向买方支付延期交房的赔偿损失：
（1）自原合同约定的交付日期次日起至实际交付日期止，每日赔偿买方房屋总价款的万分之五；
延期交房赔偿损失协议书
鉴于甲方（以下简称“卖方”）与乙方（以下简称“买方”）于____年__月__日签订了《商品房买卖合同》（以下简称“原合同”），约定卖方应于____年__月__日前将房屋交付给买方。鉴于卖方因不可抗力原因，无法按照原合同约定的期限交付房屋，双方为明确延期交房期间的权益，经友好协商，自愿达成如下协议：
（2）若延期交付超过____个月，自超过之日起，每日赔偿买方房屋总价款的万分之十。
2.2赔偿损失的计算方式为：房屋总价款×赔偿比例×延期交付天数。
第三条赔偿损失支付
3.1卖方应在实际交付房屋之日起____个工作日内，将赔偿损失支付给买方。
3.2买方应在收到赔偿损失款项后____个工作日内，向卖方出具收据。
6.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至赔偿损失支付完毕之日终止。
甲方（卖方）：________________
乙方（买方）：________________
签订日期：____年__月__日
注意事项：
1.本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
2.本协议一经签订，即具有法律效力，双方应严格遵守。
第四条权利义务
4.1卖方应继续履行原合同约定的义务，确保房屋质量符合国家标准。
4.2买方在收到赔偿损失后，仍有权按照原合同约定追究卖方的违约责任。生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
收房延期赔偿协议书模板
2.3违约金的计算方式如下：
（1）延期交付时间不足1个月的，按照合同约定的房屋总价款的0.5%计算；
（2）延期交付时间超过1个月不足2个月的，按照合同约定的房屋总价款的1%计算；
（3）延期交付时间超过2个月不足3个月的，按照合同约定的房屋总价款的1.5%计算；
收房延期赔偿协议书模板
收房延期赔偿协议书
甲方（卖方）：__________
乙方（买方）：__________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方延期交付房屋事宜，经友好协商，达成如下协议：
一、背景
1.1甲方作为房屋的出卖人，拥有位于__________（地址）的房屋（以下简称“该房屋”）的所有权。
1.2乙方作为房屋的买受人，与甲方签订了《房屋买卖合同》（），约定甲方在__________年__________月__________日前将该房屋交付给乙方。
1.3由于甲方原因，导致该房屋交付时间延期，为明确双方的权利义务，特签订本赔偿协议。
二、延期交付及赔偿
2.1甲方应于__________年__________月__________日前将该房屋交付给乙方。
（4）延期交付时间超过3个月以上的，按照合同约定的房屋总价款的2%计算。
2.4甲方应在本协议签订之日起5个工作日内，将违约金支付给乙方。
三、其他约定
3.1本协议自甲乙双方签字（或盖章ห้องสมุดไป่ตู้之日起生效。
3.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3.3本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。
房子逾期赔偿协议书模板
第三条逾期交付责任
3.1乙方应确保在宽限期届满前将房屋交付给甲方。
3.2如因不可抗力原因导致房屋逾期交付，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件。经双方协商一致，可适当延长交付期限，且乙方无需承担违约责任。
乙方（签字/盖章）：____________________
签订日期：____________________________
（注：本合同仅供参考，具体条款请根据实际情况调整。签订合同时，请务必谨慎审查。）
第五条通讯地址及联系方式
5.1甲方通讯地址：________________________
5.2乙方通讯地址：___________________的真实有效。如有变更，应在变更后三日内通知对方。
甲方（签字/盖章）：____________________
房子逾期赔偿协议书模板
鉴于甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“开发商”）于____年____月____日签订《商品房买卖合同》，约定乙方应在____年____月____日前将房屋交付给甲方。现因乙方原因导致房屋交付逾期，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商，就房屋逾期交付赔偿事宜达成以下协议：
第一条逾期交付事实
1.1乙方承认房屋交付已逾期，逾期天数为____天。
1.2甲方同意给予乙方合理的宽限期，宽限期自____年____月____日起至____年____月____日止。
第二条赔偿标准
2.1乙方同意按照以下标准向甲方支付逾期交付违约金：
（1）自逾期之日起至实际交付之日止，每日按已付购房款总额的____%支付违约金；
最新交房逾期赔偿协议书范文范本
最新交房逾期赔偿协议书范文范本甲方（卖方）：_____________________地址：___________________________联系电话：_______________________身份证号码/统一社会信用代码：__________乙方（买方）：_____________________地址：___________________________联系电话：_______________________身份证号码/统一社会信用代码：__________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了编号为________的《商品房买卖合同》，约定甲方应于____年__月__日将位于________的房屋交付给乙方使用。
现因甲方原因导致交房逾期，双方经协商一致，就逾期交房赔偿事宜达成如下协议：第一条逾期交房确认甲方确认，因甲方原因未能按照《商品房买卖合同》约定的日期交付房屋，逾期交房天数为自____年__月__日起至____年__月__日止，共计__天。
第二条赔偿金额甲方同意按照《商品房买卖合同》约定的逾期交房赔偿标准，向乙方支付逾期交房赔偿金。
赔偿金计算方式为：逾期交房天数乘以乙方已支付房款总额的万分之__（即每日赔偿金额为乙方已支付房款总额的万分之__）。
第三条赔偿金支付甲方应在本协议签订之日起__个工作日内，将赔偿金一次性支付给乙方。
赔偿金支付方式为：__________（现金/转账/其他）。
第四条房屋交付甲方承诺在支付赔偿金后，按照《商品房买卖合同》约定的标准，尽快完成房屋交付工作，并保证房屋质量符合约定标准。
第五条违约责任如甲方未按照本协议约定支付赔偿金，每逾期一日，应向乙方支付逾期金额千分之__的违约金。
第六条争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均可向房屋所在地人民法院提起诉讼。
第七条其他本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
逾期交房违约赔偿协议书 (律师审核版)
逾期交房违约赔偿协议书 (律师审核版)
逾期交房赔偿协议书
甲方（出卖人）：XXX
乙方（买受人）：XXXX栋单元房业主
根据甲方和乙方共同签订的《商品房买卖合同》，乙方购买了甲方开发建设的“佰利奥体城”小区，按照合同约定，甲方应于2015年12月31日前将房屋交付乙方。
然而，由于房地
产整体环境影响和天气等不可抗拒的因素影响，甲方实际于2016年8月办理竣工验收，并于2016年9月30日通告交房。
鉴于此，甲乙双方经过友好协商，就甲方延迟交房违约赔偿事宜达成如下协议。
1、乙方已于年月日办理完成房屋交接手续，即实际通告
交房日期为2016年9月30日，自合同约定交房日期起合计违
约270天。
2、乙方同意甲方将逾期交房违约金折合成所购房屋的物
业管理费，合计年个月（共计元）由甲方直接交付物业服务单位。
3、本协议自双方签字盖章之日起生效，签字之日起视同
甲方已履行违约赔偿责任，乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或其他违约赔偿要求。
4、双方应对本协议内容进行保密，任何一方对外泄露应
支付对方违约金壹万元。
5、甲乙双方再无任何纠纷。
6、本协议一式两份，甲乙各持一份，具有同等法律效力。
甲方（出卖人）：
乙方（买受人）：
XXXXX栋单元号
业主：。
逾期收房赔偿协议书怎么写
3.1承租人应在支付逾期收房赔偿金后，按照出租人的要求将房屋恢复至租赁期间的原状。
3.2承租人归还房屋时，双方应共同对房屋进行验收，确认房屋及附属设施无损坏、遗失等异常情况。
3.3如有损坏、遗失等异常情况，承租人应按照双方约定的方式进行赔偿。
第四条违约责任
4.1如承租人未按照本协议约定的期限支付逾期收房赔偿金，应承担以下违约责任：
5.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
5.2双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第六条其他约定
6.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
6.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（出租人）：__________
逾期收房赔偿协议书怎么写
甲方（以下简称“出租人”）：__________
乙方（以下简称“承租人”）：__________
鉴于出租人将房屋出租给承租人，承租人未能按照双方约定的期限归还房屋，为保障双方的合法权益，经双方友好协商，特订立本逾期收房赔偿协议书。
第一条逾期收房情况
1.1承租人应于____年__月__日之前将位于______市______区______路______号______室的房屋（以下简称“房屋”）归还出租人。
乙方（承租人）：__________
签订日期：____年__月__日
（1）每日加收赔偿金总额的____%作为滞纳金；
（2）出租人有权要求承租人立即归还房屋，并有权依法追究承租人的法律责任。
4.2如出租人未按照本协议约定的期限接收房屋，应承担以下违约责任：
（1）每日向承租人支付赔偿金总额的____%作为违约金；
交房逾期赔偿协议书范文范本
交房逾期赔偿协议书范文范本甲方（卖方）：________________________地址：_________________________________联系电话：_____________________________身份证号码/统一社会信用代码：______________________________乙方（买方）：________________________地址：_________________________________联系电话：_____________________________身份证号码/统一社会信用代码：______________________________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《房屋买卖合同》（以下简称“原合同”），约定甲方将位于________________（房屋地址）的房屋出售给乙方，原定交房日期为____年__月__日。
由于甲方原因导致交房逾期，现双方经友好协商，就交房逾期赔偿事宜达成如下协议：第一条逾期交房确认甲方确认，由于其原因导致未能在原合同约定的日期交付房屋给乙方，甲方对此表示歉意。
第二条赔偿金额甲方同意就逾期交房向乙方支付赔偿金，赔偿金额为人民币__________元（￥__________）。
第三条赔偿金支付方式甲方应于本协议签订之日起______个工作日内将赔偿金支付至乙方指定的以下账户：账户名称：________________________开户银行：________________________账号：________________________乙方收到赔偿金后，应向甲方出具相应的收款凭证。
第四条交房日期的重新约定双方同意将交房日期重新约定为____年__月__日。
甲方承诺在此日期前完成房屋交付。
第五条违约责任如甲方未能在重新约定的交房日期交付房屋，甲方应按照每日人民币__________元（￥__________）的标准向乙方支付违约金，直至房屋实际交付之日止。
逾期交房违约协议书模板
逾期交房违约协议书模板甲方（卖方）：____________________乙方（买方）：____________________鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订了编号为_______的《商品房买卖合同》（以下简称“原合同”），约定甲方应于____年__月__日交付给乙方位于_______的房屋（以下简称“该房屋”）。
现因甲方原因导致无法按期交房，甲乙双方经友好协商，就逾期交房事宜达成如下违约协议：第一条逾期交房的确认甲方确认，由于甲方原因，未能在原合同约定的日期交付该房屋给乙方。
第二条逾期交房的期限甲方承诺，将不迟于____年__月__日完成该房屋的交付工作。
第三条违约责任1. 若甲方未能在上述第二条规定的期限内交付该房屋，甲方应向乙方支付违约金。
违约金的计算方式为：逾期交房天数乘以乙方已支付房款的万分之五。
2. 违约金的支付方式为：甲方应于确认逾期交房之日起__天内一次性支付给乙方。
第四条乙方的权利与义务1. 乙方有权要求甲方按照本协议的约定支付违约金。
2. 乙方应继续履行原合同中约定的其他义务，不得因甲方逾期交房而解除原合同。
第五条甲方的权利与义务1. 甲方应采取一切必要措施，确保在本协议第二条规定的期限内完成房屋交付。
2. 甲方应保证交付的房屋符合原合同约定的质量标准和使用条件。
第六条协议的变更与解除1. 本协议的任何变更或解除，须经甲乙双方协商一致，并以书面形式确认。
2. 若甲方在本协议约定的期限内交付了房屋，本协议自动解除。
第七条争议解决本协议在履行过程中如发生争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条其他1. 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________________乙方（签字）：____________________签订日期：____年__月__日。
交房逾期赔偿协议书范本
交房逾期赔偿协议书范本甲方（开发商）：____________________乙方（购房者）：____________________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订了《商品房买卖合同》（以下简称“原合同”），约定甲方应于____年____月____日向乙方交付位于____市____区____路____号的房产（以下简称“该房产”）。
现因甲方原因导致交房逾期，甲乙双方经友好协商，就甲方逾期交房的赔偿事宜达成如下协议：第一条逾期交房确认甲方确认，因甲方原因，未能在原合同约定的日期向乙方交付该房产。
第二条赔偿金额甲方同意，因逾期交房，向乙方支付赔偿金，金额为人民币（大写）____元整（￥____元）。
第三条赔偿金支付方式甲方应在本协议签订之日起____个工作日内，将上述赔偿金一次性支付给乙方。
第四条赔偿金支付账户乙方指定的收款账户信息如下：开户银行：_____________________账户名称：_____________________银行账号：_____________________第五条逾期交房的责任甲方逾期交房，除支付上述赔偿金外，还应承担因逾期交房给乙方造成的其他直接损失。
第六条交房期限甲方承诺，最迟不晚于____年____月____日向乙方交付该房产。
第七条协议的变更和解除本协议一经双方签字盖章，未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除本协议。
第八条争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第九条其他1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________________ 授权代表签字：____________________ 日期：____年____月____日乙方（签字）：____________________ 日期：____年____月____日。
逾期交房赔偿协议书
逾期交房赔偿协议书
甲方：[开发商名称]
地址：[开发商地址]
联系人：[联系人姓名]
电话：[联系人电话]
乙方：[购房人姓名]
地址：[购房人地址]
电话：[购房人电话]
鉴于甲方作为开发商，与乙方作为购房人签订了购房合同，约定乙方购买甲方位于[房屋地址]的房屋，并约定于[合同规定的交房日期]将该房屋交付给乙方。
但是，由于甲方的原因未能按时交付房屋，导致乙方在合同约定的交房日期后仍未能取得该房屋的实际使用权。
为了解决双方因此产生的纠纷，甲方和乙方经过友好协商达成以下协议：
一、协议内容
1.1 甲方同意向乙方支付逾期交房赔偿金作为补偿，金额为合同总价的百分之[赔偿金额]，即人民币[具体金额]（大写：人民币[具体金额大写]）。
1.2 乙方同意接受甲方支付的赔偿金并放弃进一步追究甲方的法律责任的权利。
1.3 双方确认，此次支付的赔偿金为全额赔偿，乙方无需就此事项提出任何其他要求。
二、支付方式和期限
2.1 甲方应在本协议签署后的[具体天数]内将赔偿金支付至乙方指定的银行账户，账户信息如下：
户名：
账号：
开户行：
2.2 赔偿金支付完成后，甲方将提供支付凭证给乙方作为记录。
三、协议效力和争议解决
3.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，并成为双方签订的购房合同的有效补充。
3.2 本协议若发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
甲方（盖章并签字）：乙方（盖章并签字）：
日期：日期：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
逾期交房赔偿协议书
甲方（出卖人）：XXXXX置业有限公司
乙方（买受人）：XXXX 栋单元房业主
根据甲方双方共同签订的《商品房买卖合同》，乙方购买甲方开发建设的“佰利奥体城“小区，按照合同约定甲方应于2015年12月31日前将房屋交付乙方，但由于受房地产整体环境影响及天气等不可抗拒的因素影响，甲方实际于2016年8月办理竣工验收并于2016年9月30日通告交房，鉴于此，甲乙双方经友好协商，就甲方延迟交房违约赔偿事宜达成如下协议。
1、乙方已于年月日办理完成房屋交接手续，即实际通告交房日期为2016年9月30日，自合同约定交房日期起合计违约270天。
2、乙方同意甲方将逾期交房违约金折合成所购房屋的物业管理费，合计年
个月（共计元）由甲方直接交付物业服务单位。
3、本协议自双方签字盖章之日起生效，签字之日起视同甲方已履行违约赔偿责任，乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或其他违约赔偿要求。
4、双方应对本协议内容进行保密，任何一方对外泄露应支付对方违约金壹万元。
5、甲乙双方再无任何纠纷。
6、本协议一式两份，甲乙各持一份，具有同等法律效力。
甲方（出卖人）：乙方（买受人）：
XXXXX 栋单元号
业主：
签订时间：年月日签订时间：年月日。