闸门启闭机合同带技术条款修改
水闸门维修合同协议书
水闸门维修合同协议书甲方（委托方）：_________________________乙方（承接方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就水闸门维修事宜达成如下协议：一、维修内容1. 乙方负责对甲方指定的水闸门进行维修，包括但不限于闸门的检查、维修、更换损坏部件、重新涂漆等。
2. 维修的具体内容和标准应符合甲方的要求，并参照国家相关技术规范执行。
二、维修期限1. 维修工作自合同签订之日起开始，预计维修期限为____天。
2. 如遇不可抗力或甲方原因导致维修工作无法按期完成，双方应协商确定新的维修期限。
三、质量要求1. 乙方应保证维修工作的质量，维修后的水闸门应达到正常使用标准。
2. 维修过程中，乙方应严格按照甲方的要求和国家相关技术规范进行操作。
四、费用及支付方式1. 维修费用总计为人民币（大写）：______________________元整。
2. 甲方应在合同签订后____天内支付乙方预付款，金额为维修费用的____%。
3. 维修工作完成后，经甲方验收合格，甲方应在____天内支付剩余款项。
五、双方权利与义务1. 甲方有权监督乙方的维修工作，并提出合理的修改建议。
2. 乙方应按照合同约定的时间、质量要求完成维修工作，并接受甲方的监督。
3. 甲方应按时支付维修费用，不得无故拖延。
4. 乙方应保证维修所用材料和工艺符合质量要求，不得使用劣质材料。
六、违约责任1. 如乙方未能按期完成维修工作，每逾期一天，应向甲方支付维修费用____%的违约金。
2. 如甲方未能按时支付维修费用，每逾期一天，应向乙方支付未付款项____%的违约金。
七、争议解决双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过协商解决；协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
八、其他1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
水闸门维修合同协议书怎么写
甲方（以下简称“甲方”）：[甲方名称]住所：[甲方住所]法定代表人：[甲方法定代表人]联系电话：[甲方联系电话]乙方（以下简称“乙方”）：[乙方名称]住所：[乙方住所]法定代表人：[乙方法定代表人]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方水闸门存在损坏，经双方协商一致，乙方自愿承接甲方水闸门的维修工作，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，双方达成以下协议：一、维修项目及内容1.维修项目：甲方水闸门及相关配套设施的维修。
2.维修内容：包括但不限于水闸门的闸门、启闭机、控制系统、电气设备、液压系统、紧固件等。
二、维修期限1.乙方应在接到甲方维修通知之日起[具体天数]内完成维修工作。
2.如遇特殊情况导致维修期限延长，乙方应及时通知甲方，并取得甲方同意。
三、维修费用及支付方式1.维修费用：[具体金额]元，大写：[大写金额]。
2.支付方式：甲方在维修工作完成后，经验收合格后支付维修费用。
四、验收标准及保修1.验收标准：乙方维修后的水闸门应达到原设计性能，满足甲方使用要求。
2.保修期限：自验收合格之日起[具体时间]，乙方对维修后的水闸门承担保修责任。
五、双方责任1.甲方责任：（1）提供维修所需的现场条件，确保乙方施工安全；（2）配合乙方进行维修工作，及时提供相关资料；（3）按照约定支付维修费用。
2.乙方责任：（1）按照约定完成维修工作，确保维修质量；（2）在维修过程中，严格遵守安全操作规程，确保施工安全；（3）在保修期内，对维修后的水闸门进行定期检查，发现质量问题及时处理。
六、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。
2.协商不成的，提交[具体地点]人民法院诉讼解决。
七、合同生效及终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。
2.合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，本合同终止。
八、其他1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。
甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：____年____月____日。
水库闸门维修合同范本
水库闸门维修合同范本甲方（发包方）：____________地址：____________联系电话：____________乙方（承包方）：____________地址：____________联系电话：____________一、维修项目及要求1. 乙方负责对甲方水库的[具体闸门名称]进行维修，包括但不限于更换损坏部件、清理闸门、调整启闭装置等。
2. 维修后的闸门应达到正常运行状态，确保水库的蓄水和放水功能安全可靠。
二、维修期限乙方应在______年____月____日前完成全部维修工作。
如因不可抗力等特殊原因导致工期延误，应及时通知甲方并协商解决。
三、维修费用及支付方式1. 本次维修费用总计为人民币______元（大写______元整）。
2. 甲方应在合同签订后______个工作日内支付维修费用的______%作为预付款；剩余款项在乙方完成维修并经甲方验收合格后______个工作日内支付。
四、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务：提供水库闸门维修所需的相关资料和必要的协助。
按照合同约定及时支付维修费用。
有权对乙方的维修工作进行监督和检查。
2. 乙方的权利和义务：按照合同要求和相关技术标准进行维修工作。
确保维修质量和安全，对维修过程中的安全事故负责。
接受甲方的监督和检查，及时整改存在的问题。
五、质量保证及售后服务1. 乙方保证维修后的闸门在______个月内正常运行，如出现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
2. 在质量保证期内，乙方应提供必要的售后服务，及时响应甲方的维修需求。
六、违约责任1. 如果甲方未按照合同约定支付维修费用，每逾期一天，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。
2. 如果乙方未按照合同约定的时间和质量要求完成维修工作，每逾期一天，应按照维修费用的______%向甲方支付违约金；如给甲方造成其他损失的，乙方应承担赔偿责任。
七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
水闸门维修合同协议书
水闸门维修合同协议书甲方：_______地址：_______法定代表人：_______乙方：_______地址：_______法定代表人：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方水闸门的维修事宜达成如下协议：第一条维修项目1.1 维修对象：甲方水闸门（以下简称设备）。
1.2 维修内容：乙方对设备进行全面检查和维修，包括但不限于更换损坏零部件、调整设备结构、恢复设备正常功能等。
第二条维修方式和地点2.1 维修方式：乙方采用先进的维修技术和原厂配件进行维修。
2.2 维修地点：甲方指定的地点。
第三条维修期限和质量保证3.1 维修期限：自设备交付乙方维修之日起，预计_______个工作日内完成维修。
3.2 质量保证：乙方保证维修后的设备恢复正常功能，并按照甲方的要求进行调试和验收。
维修期限内，因维修质量问题导致设备出现故障的，乙方负责免费返修。
第四条付款方式及期限4.1 付款方式：甲方按照乙方提交的维修费用明细，通过银行转账方式支付。
4.2 付款期限：甲方在收到乙方提交的维修费用明细后_______个工作日内支付。
第五条验收标准及保修5.1 验收标准：维修后的设备应满足甲方的使用要求，经甲方验收合格后视为维修完成。
5.2 保修期限：维修完成后，设备享受_______个月的保修期。
保修期内，因维修质量问题导致设备出现故障的，乙方负责免费返修。
第六条违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成维修的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：维修费用的5%乘以逾期天数。
6.2 甲方未按照约定时间支付维修费用的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式同上。
第七条争议解决方式双方应严格遵守本合同，如果双方有争议应先协商解决，协商不成的，提交甲方所在地人民法院裁决。
第八条合同生效本合同自双方授权代表签字并盖章之日起生效。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
水闸门维修合同协议书范本
水闸门维修合同协议书范本在水利工程管理与运营中，水闸门作为重要的水利设施，其安全运行直接关系到下游地区的防洪、排涝以及水资源的合理利用。
因此，定期对水闸门进行专业维修是确保其正常运作的关键措施之一。
为了规范双方的权利和义务，特制定本水闸门维修合同协议书范本。
甲方（委托方）：_________________乙方（承包方）：_________________第一条合同目的根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方委托乙方进行水闸门维修工程事宜，经协商一致，订立本合同。
第二条工程范围及要求1. 维修地点：_________________________2. 维修内容：包括但不限于更换损坏部件、修复磨损部位、调整操作机构等。
3. 质量标准：维修后的水闸门应达到国家相关质量标准，确保正常运行。
第三条工程期限本工程自____年____月____日起至____年____月____日止。
乙方应在此期限内完成所有维修工作。
第四条合同价款双方约定本次维修工程的总价款为人民币________元整（大写：__________________________元整）。
该价款包括材料费、人工费、机械使用费等一切费用。
第五条付款方式1. 预付款：甲方在本合同签订后____个工作日内支付乙方预付款，金额为总价款的____%。
2. 进度款：根据工程进度，甲方分阶段支付乙方进度款，具体时间和金额由双方另行商定。
3. 结算款：工程验收合格后，甲方在____个工作日内支付剩余款项。
第六条质量保证与售后服务乙方承诺所进行的维修工作符合国家及行业标准，并提供至少____个月的质保期。
在质保期内，如出现质量问题，乙方负责无偿修复。
第七条违约责任若一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定，应承担违约责任，赔偿对方因此而遭受的损失。
第八条争议解决因执行本合同所发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
闸门维修合同协议书
甲方：（以下简称“甲方”）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（以下简称“乙方”）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拥有的闸门设施需要维修，乙方愿意接受甲方的委托，按照本合同约定进行维修服务。
甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条维修项目及内容1.1 维修项目：甲方拥有的闸门设施，包括但不限于闸门本体、控制系统、电气设备等。
1.2 维修内容：乙方负责对甲方闸门设施进行检修、更换损坏部件、调试和试运行，确保闸门设施恢复正常运行。
第二条维修期限及地点2.1 维修期限：自本合同签订之日起至甲方验收合格之日止。
2.2 维修地点：甲方指定的闸门设施所在地。
第三条维修费用及付款方式3.1 维修费用：根据乙方实际维修工作量及材料费用，经双方协商确定，总额为人民币______元整（大写：______元整）。
3.2 付款方式：（1）本合同签订后，甲方支付乙方维修费用的______%作为预付款，即人民币______元；（2）乙方完成维修工作并经甲方验收合格后，甲方支付剩余的______%维修费用，即人民币______元；（3）乙方提供正规发票，甲方在收到发票后______个工作日内支付相应款项。
第四条验收标准及保修4.1 验收标准：乙方按照国家相关标准和甲方要求，确保维修后的闸门设施安全、可靠、稳定运行。
4.2 保修期限：乙方对维修后的闸门设施承担______个月的保修责任，在保修期内如因乙方维修质量原因导致故障，乙方应免费进行维修。
第五条违约责任5.1 若甲方未按约定支付维修费用，应向乙方支付______%的违约金；5.2 若乙方未按约定完成维修工作或维修质量不符合要求，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
第六条争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；6.2 协商不成的，提交甲方所在地人民法院裁决。
第七条其他7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
维修水闸合同6篇
维修水闸合同6篇篇1甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方维修水闸事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：水闸维修工程。
2. 工程地点：__________。
3. 维修内容：对水闸进行全面检查、维修及必要的更新改造。
二、工程范围1. 乙方负责水闸的维修工作，包括但不限于水闸主体结构、启闭机、闸门、电器设备等的检查、维修及更新改造。
2. 乙方应保证维修工程的质量，确保水闸恢复正常使用功能。
三、工程期限1. 本工程自合同签订之日起开始，工期为XX个月。
2. 如因不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并共同协商解决方案。
四、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币XX元（大写：__________元整）。
2. 支付方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款；工程竣工验收合格后，支付剩余款项。
3. 乙方应提供合法有效的发票作为结算凭证。
五、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家相关标准及规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的工程资料。
3. 甲方应在收到验收通知后的XX个工作日内组织验收，验收合格后，双方签署验收报告。
4. 如工程验收不合格，乙方应负责整改直至验收合格。
六、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应支付逾期付款违约金。
2. 乙方若未按合同约定完成工程或工程质量不符合要求，应负责整改并承担违约责任。
3. 如因一方违约导致合同无法继续履行，另一方有权解除合同并要求赔偿损失。
七、其他事项约定1. 乙方在施工过程中应注意安全，如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。
2. 本工程涉及的税费由乙方承担。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
维修水电站闸门合同范本
维修水电站闸门合同范本甲方（委托方）：_________________________乙方（承修方）：_________________________鉴于甲方需要对水电站闸门进行维修，乙方具有相应的维修资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就维修水电站闸门事宜达成如下合同条款：第一条合同目的和范围1.1 本合同旨在明确甲乙双方在水电站闸门维修过程中的权利、义务和责任。
1.2 维修范围包括但不限于闸门的检查、维修、更换部件及调试。
第二条维修内容和标准2.1 乙方应根据甲方提供的闸门技术参数和维修要求，进行专业的维修服务。
2.2 维修后闸门应达到国家和行业规定的安全和性能标准。
第三条合同价款及支付方式3.1 维修费用总额为人民币（大写）__________________元整（￥_______元）。
3.2 甲方应在合同签订后_______个工作日内支付合同价款的_______%作为预付款。
3.3 维修工作完成并通过甲方验收合格后，甲方应在_______个工作日内支付剩余的_______%合同价款。
第四条维修期限4.1 乙方应在合同签订后_______天内完成维修工作。
4.2 如遇不可抗力因素导致维修工作延误，乙方应及时通知甲方，并协商解决。
第五条双方的权利和义务5.1 甲方有权监督乙方的维修工作，并在维修完成后进行验收。
5.2 乙方应按照合同约定的时间、质量完成维修工作，并承担因维修不当造成的损失。
5.3 甲方应提供必要的维修条件，并保证乙方工作人员的安全。
5.4 乙方应对维修过程中的安全负责，并采取必要的安全措施。
第六条违约责任6.1 如甲方未按合同约定支付维修费用，应按未支付金额的_______%向乙方支付违约金。
6.2 如乙方未按合同约定完成维修工作，应按合同价款的_______%向甲方支付违约金。
6.3 任何一方违反合同其他条款，应承担相应的违约责任。
第七条争议解决7.1 双方因履行本合同所发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
闸门维修合同4篇
闸门维修合同4篇篇1闸门维修合同一、甲方：（委托方）地址：电话：二、乙方：（承接方）地址：电话：鉴于甲方需要对其所拥有的闸门进行维修，特委托乙方进行闸门维修工作，双方经友好协商一致，达成如下协议：1. 服务内容1.1 乙方接受甲方的委托，承担闸门维修工作。
1.2 维修范围包括但不限于机械设备的检修、清洁、润滑、更换损坏部件等工作。
1.3 维修过程中如需更换零部件或需要购买材料，应经甲方同意并在维修合同中列明。
2. 价格及支付方式2.1 乙方对闸门维修工作的报价为：（具体金额）。
2.2 甲方应在维修开始前支付维修费用的50%，剩余费用在维修完成后一次性结清。
2.3 若维修过程中发生其他费用，乙方应提前告知甲方并经过甲方同意后才能进行。
3. 维修期限3.1 乙方承诺在收到维修费用后立即展开维修工作。
3.2 预计维修工作完成时间为：（具体时间）。
3.3 如因不可抗力等原因导致维修工作延期，乙方应及时通知甲方并与甲方商定延期事宜。
4. 维修质量保证4.1 乙方保证维修工作符合国家标准并达到预期效果。
4.2 维修后如出现同一故障，乙方应免费进行返修。
4.3 维修后保持有效期为：（具体时间），期满后如发生新的故障，乙方可提供有偿维修服务。
5. 保密条款5.1 乙方应对甲方的闸门信息进行保密，不得泄露给第三方。
5.2 维修过程中如有涉及机密信息，乙方应加强保密措施。
6. 违约责任6.1 如有一方未履行合同义务，应承担相应的违约责任。
6.2 若因一方的过错导致另一方损失，应赔偿相应损失。
7. 其他约定7.1 本合同有效期自双方签字盖章之日起生效，至维修完毕并经双方确认收款之日止。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，均具有同等的法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：本合同签署地点：以上内容仅供参考，具体情况可根据实际情况进行调整。
愿双方诚信合作，共同维护闸门设备的良好运行状态。
篇2闸门维修合同甲方：________（委托方）乙方：________（维修方）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等自愿、诚实信用的基础上，就甲方所委托乙方对其闸门进行维修服务事宜达成如下协议：一、维修服务内容1.1 乙方接受委托，将对甲方的闸门进行定期检查、维护及紧急维修。
启闭机闸门合同模板
启闭机闸门合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！合同编号：__________甲方（以下简称“甲方”）：__________乙方（以下简称“乙方”）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方设计、制造、安装、调试启闭机闸门（以下简称“设备”）的相关事宜，达成如下协议：第一条 设备及技术要求1.1 设备名称、型号、数量、规格和质量等详见附件一。
乙方应按照甲方提供的技术要求和标准制造设备，并保证设备的质量符合国家相关法律法规和行业标准。
1.2 乙方应提供设备的设计方案、施工图纸等技术资料，并按照甲方的要求进行设备的安装、调试和培训。
第二条 合同价格2.1 设备的总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 乙方应按照甲方要求的交货期限交付设备，并承担设备运输、保险等相关费用。
第三条 支付方式3.1 甲方应按照本合同约定的付款计划向乙方支付合同价款。
3.2 付款计划如下：（1）设备交付前，甲方支付合同总价款的50%；（2）设备安装调试合格后，甲方支付合同总价款的30%；（3）质保期满且乙方履行完毕合同约定的义务后，甲方支付合同总价款的20%。
第四条 交货期限4.1 乙方向甲方承诺，设备的生产周期为__________个月，自双方签订本合同之日起计算。
4.2 乙方应按照甲方的要求及时提供设备，并保证设备在约定的交货期限内交付。
第五条 质量保证5.1 乙方应保证设备质量符合本合同约定的技术要求和标准，自设备验收合格之日起计算质保期为__________年。
5.2 质保期内，设备出现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
第六条 违约责任6.1 乙方未按照本合同约定的技术要求、质量标准、交货期限等履行合同义务的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的5%至10%。
闸门修理工程施工合同
闸门修理工程施工合同甲方（发包人）：乙方（承包人）：根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。
第一条工程概况一、工程名称：XX闸门修理工程二、工程地点：XX第二条工程范围乙方承包的工程范围：负责对甲方所拥有的闸门进行修理，包括更换闸门损坏部件、修复闸门表面损伤、调整闸门启闭机制等，确保闸门恢复正常使用功能。
第三条承包方式承包方式：包工包料第四条合同工期一、本合同工期为XX个工作日，自乙方进场之日起计算。
第五条工程价款（一）工程价款（含税）为：XX元。
第六条工程价款支付按合同附件中工程图纸和明细以及该项目工程范围规定的内容一次包死，任何条件的变化均不作工程价款调整，整个工程按以上工程范围的内容全部完成经交工验收合格后一次性付清该工程款。
第七条工程质量一、甲方应在乙方进场前一日，向乙方提供施工图纸一套，并向乙方进行技术交底。
二、乙方按照工程图纸、施工说明等组织施工。
三、涉及隐蔽工程的，乙方应按照相关规范进行施工，并接受甲方和监理单位的监督。
四、工程验收合格后，乙方应按照约定提供相关资料和保修服务。
第八条违约责任一方违约导致合同不能履行，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
第九条争议解决本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十条其他约定一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
二、本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。
甲方（发包人）：乙方（承包人）：签订日期：以上合同仅供参考，具体内容还需甲乙双方根据实际情况进行商议和修改。
在签订合同时，请务必仔细阅读合同条款，确保双方权益。
闸门启闭机合同带技术条款 修改
闸门、启闭机及回转式清污机设备采购合同需方：供方：签订时间：年月日产品采购明细及合同通用条款：一、标的物经双方商定，需方购买供方的下列产品，并签订本合同。
产品名称、规格型号、数量及单价注：验收前供方出具税率17%的增值税专用发票。
二、质量要求、验收条件1、供方保证提供的产品为全新产品，并能满足国家相关标准所规定的技术参数和指标。
如需方对产品有专门要求的，由需方提供其签字确认的有效图纸，双方应签订立技术协议作为本合同附件。
2、供方保证所提供的产品具备合格证、仪器仪表有检验合格证及使用说明书等技术资料，一并交付需方。
三、供方对质量负责的条件和期限产品质保期12个月，从双方验收合格会签验收记录之日起算。
验收前如是人为或操作失误导致，需方须承担所有费用。
四、供货时间、交货地点及费用负担合同签订之日起60日内供方将本合同约定的全部产品送达需方指定地点——永济市吉令村涑水河倒虹处，包装、运输、保险、搬运、运输等过程中产生的全部费用及风险全部由供方承担。
五、包装或防护要求供方应采取适当的包装方式及防护措施，如由于采取不适当的包装方式或防护措施而引起的货物变质、损坏、灭失，其责任由供方承担。
六、验收方法及提出异议期限通过监理组织开箱验收，最终验收前，现场开箱检验，由监理组织验收，安装好后，试运行一个月内。
七、随机备件、配件、工具的数量及供应办法日常必要的维修维护工器具按技术协议要求。
八、价款及支付方式设备投入正常运行并满足最终验收条件后，供方提请需方组织最终验收，需方根据双方会签的最终验收满足合同及技术协议相关要求的凭证，20日内支付供方合同总价95％的款项，即￥元（大写人民币：圆整）；余留合同总价5％作为质保金，在产品质保期届满且无遗留问题后结算支付（不计利息）。
九、违约责任1．需方的违约责任需方迟延付款，逾期付款部分应按照中国人民银行同期贷款利率向供方支付违约金。
2．供方的违约责任①供方不能按合同约定时间交货或通过最终验收，每逾期一天按合同总价的1%向需方支付违约金（按逾期时间累加，需方可在办理付款时一并扣除）。
闸门及启闭机安装工程(技术条款)
1闸门及启闭机安装工程1.1工作范围本标段的闸门及启闭机安装工作内容，见表11-1〜表11-3表11-1 闸门设备一览表表11-2 启闭机设备一览表表11-3 附属设备一览表1.2适用标准(但不限于)(1)《水电水利工程钢闸门制造安装及验收规范》DL/T5018 ;(2)《水利水电工程启闭机制造、安装及验收规范》DL/T5019 ;(3)《水利水电工程钢闸门设计规范》DL/T5013 ;(4)《水利水电工程启闭机设计规范》DL/T5167 ;(5)《水工金属结构防腐蚀规范》SL105;(6)《电站门式起重机》GB10038;(7)《大型液压式启闭机》GB/T14627;(8)《固定卷扬式启闭机通用技术条件》SD315;(9)《水工金属结构焊接通用技术条件》SL36;(10)《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准金属结构及启闭机械安装工程》(试行)SDJ249.2;(11)《钢熔化焊接接头射线照相和质量分级》GB3323;(12)《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345;(13)《焊缝符号表示法》GB324;(14)《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923;(15)《涂漆通用技术条件》SDZ014;(16)《电气装置安装工程电气设备交接验收标准》GB50150;(17)《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232。
(18)《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》JGJ82—91。
以上所列规范、标准，在合同执行过程中如有新的版本时，则按新颁发的版本执行。
1.3图纸供应除另有规定外，承包人所需安装工程的施工图纸，由发包人通过监理人提供，闸门总图和分总图一式5份作为工程安装及绘制竣工图纸的依据，发包人不提供工厂制造用图。
为工程安装实施所需的安装措施计划及图纸，则由承包人根据施工图纸自行绘制，并按本招标合同文件的有关条款规定报送监理人备查。
1.4发包人的责任及提供的设备(1)提供金属结构设备存放及拼装的场地。
启闭机合同模板
启闭机合同模板甲方：（公司名称）法定代表人：（姓名）地址：（地址）电话：（联系方式）乙方：（公司名称）法定代表人：（姓名）地址：（地址）电话：（联系方式）鉴于甲方拟委托乙方从事启闭机的制造和安装工作，双方经友好协商，达成如下协议：一、产品要求1.1 乙方应根据甲方的需求，制造并安装符合国家标准的启闭机产品。
1.2 乙方应保证产品的质量符合国家标准，并承担相应的责任。
二、技术要求2.1 乙方应派遣经验丰富的技术人员负责启闭机的安装和调试工作。
2.2 乙方应保证技术人员的工作能力和专业技术水平，确保启闭机的正常运行。
三、保修服务3.1 乙方应对安装的启闭机产品提供一定期限的免费保修服务，具体期限双方另行协商确定。
3.2 在保修期内，如启闭机产品出现质量问题，乙方应及时进行维修并承担相应费用。
四、报价及付款方式4.1 乙方应在签订合同之日起7个工作日内提供启闭机产品的报价单，报价单应明确产品内容、价格、保修期等信息。
4.2 甲方同意乙方的报价后，双方应签订正式合同，并按合同约定的付款方式支付启闭机产品的费用。
五、违约责任5.1 如乙方未按合同约定的时间完成启闭机的制造和安装工作，或产品质量不符合国家标准的，应承担相应的违约责任。
5.2 如甲方未按合同约定的时间支付启闭机产品的费用，应承担相应的违约责任。
六、保密条款6.1 双方应保证在合同执行过程中不泄露对方的商业机密或其他机密信息，否则应承担相应的法律责任。
七、争议解决7.1 在合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交至有管辖权的仲裁机构处理。
八、其他事项8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为_______年。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）法定代表人签字：日期：乙方（盖章）法定代表人签字：日期：。
启闭机闸门合同范本
启闭机闸门合同范本合同编号：_______甲方（采购方）：_______乙方（供应方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方购买乙方启闭机闸门事宜，达成如下协议：一、产品名称、型号、数量、金额1.1 产品名称：启闭机闸门1.2 产品型号：_______1.3 数量：_______1.4 单价：_______1.5 总金额：_______二、产品质量及标准2.1 乙方提供的启闭机闸门必须符合国家相关质量标准和行业标准。
2.2 乙方应提供产品合格证、质量保证书等相关证明文件。
2.3 甲方有权对乙方提供的启闭机闸门进行质量检验，如发现质量问题，乙方应在接到甲方通知后立即予以更换或修复。
三、交货时间及地点3.1 乙方应于_______年_______月_______日前将启闭机闸门交付至甲方指定地点。
3.2 乙方应负责运输、装卸及保险费用。
3.3 乙方在运输过程中应采取适当措施，确保启闭机闸门不受损坏。
四、安装及验收4.1 乙方负责启闭机闸门的安装工作。
4.2 甲方有权对安装过程进行监督，并提出合理建议。
4.3 安装完成后，甲乙双方应共同进行验收。
验收合格后，甲方应签署验收合格证明。
五、售后服务5.1 乙方应提供为期_______年的免费售后服务。
5.2 在售后服务期内，如启闭机闸门出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后_______小时内予以维修或更换。
六、违约责任6.1 乙方未能按照约定时间交付启闭机闸门的，应向甲方支付逾期交货违约金，违约金计算方式为：逾期天数×合同总金额×_______%。
6.2 乙方提供的启闭机闸门质量不符合约定的，甲方有权要求乙方更换或退货，并要求乙方支付相应的损失。
七、争议解决7.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
7.2 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
水库闸门维修合同范本
水库闸门维修合同范本甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系电话：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系电话：________________一、维修项目及要求1. 维修项目：对甲方水库的[具体闸门名称]进行维修。
2. 维修要求：乙方应按照国家和行业相关标准以及甲方的要求，对水库闸门进行全面检查和维修，确保闸门的正常运行和安全使用。
维修内容包括但不限于闸门的结构修复、止水更换、启闭设备检修、防腐处理等。
乙方应保证维修后的闸门能够满足甲方的设计要求和使用功能，且质量保证期为[质保期时长]。
二、维修工期1. 本维修工程的工期为自合同签订之日起[工期时长]天。
2. 如遇不可抗力或其他不可预见的因素，导致工期延误，双方应协商解决，并以书面形式确认。
三、维修费用及支付方式1. 维修费用：本维修工程的总费用为人民币[具体金额]元（大写：______________________）。
此费用包括但不限于材料费、人工费、运输费、设备租赁费等一切与维修工程相关的费用。
2. 支付方式：合同签订后，甲方向乙方支付维修费用的[预付款比例]作为预付款，即人民币[具体金额]元（大写：______________________）。
维修工程进度达到[进度款支付节点]时，甲方向乙方支付维修费用的[进度款比例]，即人民币[具体金额]元（大写：______________________）。
维修工程竣工并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付维修费用的[尾款比例]，即人民币[具体金额]元（大写：______________________）。
四、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：甲方应向乙方提供水库闸门的相关技术资料和图纸，以便乙方进行维修工作。
闸门改造工程合同范本
闸门改造工程合同范本________________________________________鉴于甲方委托乙方进行闸门改造工程，为确保双方权益，经充分协商，特订立本合同，以共同遵守。
一、工程概述1.1 工程名称：闸门改造工程1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：对现有闸门进行拆除、改造、安装及调试，确保闸门正常运行。
二、合同条款2.1 工程范围2.1.1 承包方负责闸门改造工程的设计、施工、调试及验收。
2.1.2 承包方应按照甲方提供的技术要求、施工图纸及工程量清单进行施工。
2.1.3 承包方应确保施工过程中遵守相关法律法规，保障施工安全。
2.2 工程期限2.2.1 工程总期限为____个月，自合同签订之日起计算。
2.2.2 乙方应按照甲方要求的进度计划进行施工，确保工程按时完成。
2.3 工程质量2.3.1 承包方应保证工程质量符合国家及行业标准，确保闸门正常运行。
2.3.2 工程验收合格后，承包方应提供完整的施工资料和验收报告。
2.4 工程价格2.4.1 本工程采用固定总价合同，合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。
2.4.2 合同总价包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。
2.4.3 甲方按照工程进度支付进度款，具体支付方式如下：a. 合同签订后支付预付款____%；b. 工程进度达到____%时支付进度款____%；c. 工程验收合格后支付余款____%。
2.5 违约责任2.5.1 甲方未能按照约定时间支付进度款，每逾期一日，应向乙方支付合同总价____%的违约金。
2.5.2 承包方未能按照约定时间完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总价____%的违约金。
2.5.3 承包方未按照约定质量标准完成工程，甲方有权要求乙方进行整改，整改费用由乙方承担。
2.6 争议解决2.6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
启闭机维修合同范本
合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（受托方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行启闭机维修的事宜，经充分协商，达成以下协议：一、维修内容1.1 乙方负责对甲方的启闭机进行全面的维修，包括检查、更换磨损件、调整、润滑等工作。
1.2 乙方应按照甲方提供的设备技术参数和维修要求，确保维修质量，使设备达到正常运行条件。
二、维修期限2.1 本合同约定的维修期限为_______天，自乙方进入现场并开始维修之日起计算。
2.2 乙方如因故不能在约定的期限内完成维修任务，应提前向甲方说明原因，并协商延长维修期限。
三、维修费用3.1 乙方向甲方提供的维修服务费用为人民币_______元（大写：_________________________元整）。
3.2 乙方应在维修开始前向甲方提交详细的维修费用明细，甲方对明细如有异议，应在维修开始前提出，经双方协商确定。
四、支付方式4.1 甲方应在本合同签订后_______日内，向乙方支付维修费用总额的_______%，即人民币_______元（大写：_________________________元整）。
4.2 剩余的维修费用，甲方应在乙方完成维修任务并经甲方验收合格后支付。
五、验收标准5.1 乙方维修的启闭机应满足原设备的技术参数和运行要求。
5.2 甲方应组织有关人员对乙方维修的启闭机进行验收，如验收不合格，乙方应无偿进行返修，直至符合约定标准。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成维修任务的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：维修费用的_______%乘以逾期天数。
6.2 甲方未按照约定时间支付维修费用的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：维修费用的_______%乘以逾期天数。
七、争议解决7.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
闸门维修合同协议书
闸门维修合同协议书合同编号：_____________甲方（委托方）：_____________乙方（承接方）：_____________鉴于甲方需要对位于________________的闸门进行维修，乙方具备相应的维修资质和经验，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，订立本闸门维修合同协议书。
第一条维修内容1.1 乙方应根据甲方提供的闸门状况和维修要求，对闸门进行必要的检查、维修和保养。
1.2 维修内容包括但不限于：检查闸门结构、更换损坏部件、调整机械部件、润滑、清洁和测试闸门功能等。
第二条维修标准2.1 乙方应按照国家及行业相关标准和规范进行维修工作。
2.2 乙方应保证维修后的闸门达到甲方的使用要求和安全标准。
第三条维修期限3.1 维修工作自合同签订之日起计算，预计维修期限为____天。
3.2 如遇不可抗力或其他非乙方原因导致维修工作延期，双方应协商确定新的维修期限。
第四条维修费用4.1 维修费用总计为人民币（大写）：________________元。
4.2 甲方应于合同签订后____天内支付乙方维修费用的____%作为预付款。
4.3 维修完成后，经甲方验收合格，甲方应在____天内支付剩余的维修费用。
第五条质量保证5.1 乙方应对维修质量负责，保证维修后的闸门在正常使用条件下，自维修完成之日起至少____个月内无重大故障。
5.2 若在质量保证期内出现非人为因素导致的故障，乙方应在接到甲方通知后____小时内响应，并在____天内完成免费维修。
第六条双方权利与义务6.1 甲方有权监督乙方的维修工作，确保维修质量符合要求。
6.2 乙方应按时完成维修工作，并向甲方提供必要的维修记录和证明文件。
6.3 甲方应按合同约定支付维修费用，乙方应保证维修工作的顺利进行。
第七条违约责任7.1 如乙方未按期完成维修工作，或维修质量不符合约定标准，应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
7.2 如甲方未按期支付维修费用，应按未支付金额的____%向乙方支付违约金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
闸门启闭机合同带技术条款修改文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089闸门、启闭机及回转式清污机设备采购合同需方：供方：签订时间：年月日产品采购明细及合同通用条款：一、标的物经双方商定，需方购买供方的下列产品，并签订本合同。
产品名称、规格型号、数量及单价注：验收前供方出具税率17%的增值税专用发票。
二、质量要求、验收条件1、供方保证提供的产品为全新产品，并能满足国家相关标准所规定的技术参数和指标。
如需方对产品有专门要求的，由需方提供其签字确认的有效图纸，双方应签订立技术协议作为本合同附件。
2、供方保证所提供的产品具备合格证、仪器仪表有检验合格证及使用说明书等技术资料，一并交付需方。
三、供方对质量负责的条件和期限产品质保期12个月，从双方验收合格会签验收记录之日起算。
验收前如是人为或操作失误导致，需方须承担所有费用。
四、供货时间、交货地点及费用负担合同签订之日起60日内供方将本合同约定的全部产品送达需方指定地点——永济市吉令村涑水河倒虹处，包装、运输、保险、搬运、运输等过程中产生的全部费用及风险全部由供方承担。
五、包装或防护要求供方应采取适当的包装方式及防护措施，如由于采取不适当的包装方式或防护措施而引起的货物变质、损坏、灭失，其责任由供方承担。
六、验收方法及提出异议期限通过监理组织开箱验收，最终验收前，现场开箱检验，由监理组织验收，安装好后，试运行一个月内。
七、随机备件、配件、工具的数量及供应办法日常必要的维修维护工器具按技术协议要求。
八、价款及支付方式设备投入正常运行并满足最终验收条件后，供方提请需方组织最终验收，需方根据双方会签的最终验收满足合同及技术协议相关要求的凭证，20日内支付供方合同总价95％的款项，即￥元（大写人民币：圆整）；余留合同总价5％作为质保金，在产品质保期届满且无遗留问题后结算支付（不计利息）。
九、违约责任1．需方的违约责任需方迟延付款，逾期付款部分应按照中国人民银行同期贷款利率向供方支付违约金。
2．供方的违约责任①供方不能按合同约定时间交货或通过最终验收，每逾期一天按合同总价的1%向需方支付违约金（按逾期时间累加，需方可在办理付款时一并扣除）。
逾期20天仍不能交货或通过验收，需方有权单方解除合同，供方应退回需方已支付的货款，同时应按合同总价的10%向需方支付惩罚性违约金。
由此造成需方或第三方损失的，供方还应承担赔偿责任。
②如供方所供的货物，质量不符合本合同约定、技术协议条款的规定或需方的实际生产经营需要，需方向供方提出退货，则供方须同意需方单方面提出的退货，供方除退回需方已支付全部货款外，还应按合同价的30%向需方支付惩罚性违约金（但需方根据实际生产需要提出退货除外），并承担因退货而发生的全部损失和费用；若需方未提出退货，供方应按合同总金额的30%向需方支付惩罚性违约金,并对需方生产经营造成的全部损失承担赔偿责任。
十、售后服务：为保证本合同约定的产品正常使用，供方应对存在的故障及时解决。
供方在接到需方故障整改通知后，应在1小时内回复需方，同时供方应在4小时（省外厂家在36小时）内派人到生产现场解决问题。
如时间延迟，需方有权按30元/小时提出索赔，需方有权直接从质保金中扣除。
通知后供方未在合同约定时间内响应、到现场或来人无法解决故障的，需方有权自行组织解决，所产生的费用由供方承担。
供方接到需方的索赔通知后，应在5个工作日内将索赔费用支付给需方，需方也可直接从质保金中扣除。
十一、纠纷解决因履行、解释本合同所发生的一切争执和分歧，双方应通过协商方式解决。
若经协商不能达成协议时，各方有权向需方所在地人民法院提起诉讼。
十二、合同效力本合同经供、需双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效。
合同一式四份，其中正本2份，双方各持一份，具有同等法律效力。
未尽事宜，可由供、需双方另行协商。
需方供方单位名称：单位名称：法人（或代理人）：法人（或代理人）：日期：日期：年月日闸门、启闭机及回转式清污机技术协议一、闸门制作技术要求1、门板和门框（含轨道）所用的铸铁材料为灰铸铁HT200，必须符合GB9439的规定。
2、门板和门框的厚度应在计算厚度上增加2mm的腐蚀余量。
3、门叶和门框铸件的造型应符合铸造工艺技术条件对铸件的结构要素的要求。
铸铁表面应光滑平整，无砂眼、气孔、裂纹等缺陷，闸门支撑滑道等主要零配件都不允许焊补。
4、对于兼做止水的支承滑道工作表面必须经过机加工，其表面粗糙度Ra不大于，且工作面的弯曲度不大于铸件总长度的1/2000，侧面弯曲度偏差为铸件总长度的1/1000；工作面局部凹凸不平度每米范围内不大于2mm，且不超过2处；扭曲度偏差小于。
5、门板和门框为便于安装应采用分节制造，亦可采用整体铸造，门板应设置加强筋，门板和门框在最大水头上，其拉伸，压缩和剪切强度的安全系数不大于5。
6、精加工后再组装的铸件配件，如门叶与门框配套的支承滑道兼止水，与螺杆装配的螺母等应进行人工时效处理，以消除内应力。
7、闸门吊耳轴所用材料应选用现行GB9439规定的型材。
8、闸门吊耳孔的纵、横向中心偏差均不超过2mm 。
9、闸门门框采用的预埋锚栓固定于钢筋闸槽中，预埋锚栓位置应符合一般制造要求的规定。
二、启闭机制作技术要求1、螺杆式启闭机应配备可靠地超载限制和启闭高度指示器以确定闸门停放的所要求位置上，不应下滑；启闭机应设有手电互锁装置，以保证机械安全运行。
2、螺杆直线度误差按照GB1184中的D级公差选用，但每1000mm 不得超过 ,全长直线度误差不得超过2mm 。
螺纹公差一般按中的9c级精度制造。
3、螺纹工作表面必须光洁、无毛刺，其粗糙度Ra值不大于。
4、螺母、螺杆、蜗轮及机箱都应满足满足国家相关标准要求。
螺母（1）螺母采用性能不低于GB5675《灰铁铸件》中规定的HT200或性能不低于GB1176-74《铸造铜合金》或其他认可的等当标准中规定ZQAL9-4（铸铝铁青铜）制造。
（2）螺母的螺纹按、标准中的规定，螺纹公差执行标准或其他认可的等当标准。
（3）螺母的螺纹轴线与其支承外圆的同轴度推动轴承接合平面的垂直度均不得低于GB1184-80《形状和位置公差》中的8级精度。
蜗杆（1）蜗杆采用性能不低于GB699-65《优质碳素结构钢钢号和一般技术条件》或其它认可的等当标准中规定的45号钢制造，其表面要进行高频淬火。
其齿面热处理硬度不低于HB240。
（2）蜗杆的制造精度不低于GB10089中的规定的8B级，齿面粗糙度不高于。
（3）蜗杆齿面上不准有任何缺陷，也不允许焊补。
蜗轮（1）涡轮采用锡磷青铜离心浇注，以增加其耐磨性能。
（2）蜗轮的制造精度按GB10089中的规定选用，一般不低于8B级。
（3）蜗轮的表面上不准有任何的缺陷，也不允许焊补。
齿轮（1）齿轮材料采用性能不低于GB699-65《优质碳素结构钢钢号和一般技术条件》规定的HT200，或其它认可的等当标准中规定的45号钢制造，齿面热处理硬度小齿轮不低于HB179，大小齿轮的硬度差不小于HB25。
（2）齿轮的制造精度不低于JB179-83《渐开线圆柱齿轮精度》中规定的877HK和JB80-60（圆锥齿轮传动公差）中规定的8-DC级。
机箱和机身（1）机箱和机身采用性能不低于G115675中规定的HT150。
（2）机箱和机身不允许有裂缝，也不允许焊补。
（3）机箱接合面间的间隙，在任何部位都不应超过，并保证运转时不渗油。
（4）螺杆转动部分的防护罩应安全可靠。
三、回转式清污机制作技术要求1、清污机结构设计该回转式清污机是将拦污和清污结合为一体的固定式清污设备。
它主要有主栅体、清污耙、传动系统及副栅体四个部分组成。
齿耙装在两条牵引链条之间绕栅体回转，由于齿耙上的每个耙齿都插入栅面一定深度，故栅面上的污物强制随齿耙运动，当齿耙转到栅体顶部，牵引链条换向时，齿耙也随之翻转，此时齿耙上的污物脱落到工作桥上或污物运输车上。
清污机栅体采用焊接结构，边梁主梁腹板对接焊缝为II类焊缝，保证焊接强度。
清污机设有机械过载保护装置和过电流电气保护装置。
清污机过载时，安全销被自动剪断，从而保护清污机各零部件不被破坏，机械过载保护装置结构简单，动作可靠，维修方便。
2、清污机主要材料该HQ型回转式清污机边梁为国家优质标准型材25号工字钢，横梁采用25号槽钢，栅体采用国家优质80*8带铁。
3、主要零部件传动链条采用节距P=毫米套筒滚子链；牵引链条为节距t=140mm板式滚子链（链板、销轴、滚轮均为304不锈钢）。
道轨为304不锈钢直接折成槽型结构，保证与链条不受污物干扰，使其运行自如，同时对齿耙起到定位作用，以保证齿耙沿正确方向行走。
4、基本参数倾斜角 80°栅条间距 60mm孔口净宽垂直高度清污能力大于20t/h5、防腐处理我公司首先对该回转式清污机进行喷砂除锈，再进行喷锌防锈，然后涂刷底漆，采用842环痒铁红防锈底漆，干漆膜不小于60ｕｍ；面漆采用氯化橡胶面漆，喷涂二道，干漆膜不小于80ｕｍ，面漆颜色为银灰色。
需方供方单位名称：单位名称：运城市双龙水利机械制造公司法人（或代理人）：法人（或代理人）：日期：日期：。