2020年二建《施工管理》备考练习题：施工合同的索赔
二级建造师-建设工程施工管理-2Z106000施工合同管理-2Z106050施工合同的索赔
二级建造师-建设工程施工管理-2Z106000施工合同管理-2Z106050施工合同的索赔[单选题]1.建设工程索赔是一种（）。
A.弥补报价失误的手段B.应对苛刻合同条件的策略C.正当的权利要求D.（江南博哥）获得额外收入的途径正确答案：C参考解析：建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。
索赔是一种正当的权利要求，它是合同当事人之间一项正常的而且普遍存在的合同管理业务，是一种以法律和合同为依据的合情合理的行为。
所以，正确选项是C。
[单选题]2.发包人或者工程师（监理人）的签证可以作为索赔的（）。
A.证据B.依据C.旁证D.要件正确答案：A参考解析：现场签证，是指发承包双方现场代表（或其委托人）就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明，是索赔的重要证据。
索赔时要注意引用的每个证据的效力或可信程度，对重要的证据资料最好附以文字说明，或附以确认件。
所以，正确选项是A。
[单选题]4.承包商在施工过程中，由于设计单位的个别施工图纸变更拖延，造成工程局部施工拖延约3个月时间。
在这种情况下，承包商向发包人提出工期和费用索赔，其工作程序应该是（）。
A.索赔意向通知书-索赔通知书-延续索赔通知书-最终索赔通知书B.索赔意向通知书-延续索赔通知书-最终索赔通知书C.索赔意向通知书-延续索赔通知书D.索赔意向通知书-索赔通知书正确答案：A参考解析：根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款规定，承包人应按以下程序向发包人提出索赔：（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。
承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。
2020年二级建造师考试《管理》教程-2Z106050施工合同的索赔
2020年二级建造师考试《管理》教程-2Z106050施工合同的索赔2Z106050 施工合同的索赔本节主要考点：重要考点一般考点第五节施工合同的索赔（重要）（1）索赔成立的条件；（2）施工合同索赔程序；（3）《标准施工招标文件》中有关承包人提出索赔期限的规定（1）常见的索赔证据；（2）索赔证据的基本要求；（3）索赔资料的准备；（4）《标准施工招标文件》中对承包人提出索赔的处理程序●历年没有出过考题或出题很少的内容：索赔的依据；索赔文件的提交；反索赔的基本内容。
2Z106051 施工合同索赔的依据和证据建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。
考点：常见的索赔证据1.各种合同文件；2.经过发包人或者工程师（监理人）批准的承包人的施工进度计划、施工方案、施工组织设计和现场实施情况记录；3.施工日记和现场记录，包括有关设计交底、设计变更等；4.工程有关照片和录像等；5.备忘录；6.发包人或者工程师（监理人）签认的签证；7.工程各种往来函件、通知、答复等；8.工程各项会议纪要；9.发包人或者工程师（监理人）发布的各种书面指令和确认书，以及承包人的要求、请求、通知书等；10.气象报告和资料；11.投标前发包人提供的参考资料和现场资料；12.各种验收报告和技术鉴定等；13.工程核算资料、财务报告、财务凭证等；14.其他，如官方发布的物价指数、汇率、规定等。
考点：索赔证据的基本要求1.真实性；2.及时性；3.全面性；4.关联性；5.有效性。
考点：索赔成立的条件◆索赔事件的概念：指那些实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的各类事件。
一、承包商可以提起索赔的事件1.发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失；2.因工程变更（含设计变更、发包人提出的工程变更、监理工程师提出的工程变更、承包人提出并经监理工程师批准的变更）造成的时间、费用损失；3.由于监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切，或由于不可抗力导致施工条件的改变，造成了时间、费用的增加；4.发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加；5.发包人延误支付期限造成承包人的损失；6.合同规定以外的项目进行检验，且检验合格，或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用；7.非承包人的原因导致工程暂时停工；8.物价上涨，法规变化及其他。
2020年二级建造师《施工管理》练习
题及答案（5）单选题：第1题施工承包合同索赔成立的条件之一是：造成承包人费用增加或工期损失的原因，合同约定()A.不属于发包人的合同责任或风险责任B.不属于承包人的行为责任或风险责任C.属于承包人可预见的不利外界条件D.属于分包人的风险正确答案：B第2题对结构复杂、施工难度大、专业性强的项目，除制定项目总体安全技术保证计划外，还必须制定()的安全施工措施。
A.单位工程或分部分项工程C.单位工程或分部工程B.单项工程或单位工程D.分部工程或分项工程正确答案：A第3题成本管理责任体系中，组织管理层的职能是()A.只负责对生产成本的控制B.只负责对经营管理费用的控制C.应发挥现场生产成本控制中心的管理职能D.贯穿于项目投标、实施和结算过程，体现效益中心的管理职能正确答案：D第4题将项目总施工成本分解到单项工程和单位工程中，再进一步分解为分部工程和分项工程，该种施工成本计划的编制方式属于()。
A.按施工成本组成编制B.按子项目组成编制C.按工程进度编制D.按合同结构编制正确答案：B第5题在工程施工实践中，必须树立和坚持一个最基本的工程管理原则，即控制工程的进度，前提是确保()。
A.工程质量B.投资规模C.设计标准D.经济效益正确答案：A第6题下列关于横道图进度计划法特点的说法,正确的是()A.工序(工作)之间的逻辑关系表达清楚B.适用于手工编制进度计划C.可以适应大的进度计划系统D.能够直观确定计划的关键工作、关键线路与时差正确答案：B第7题如果经调查发现，事故原因是由于施丁单位在施工过程中未严格执行材料检验程序，使用了不合格的钢结构构件造成的。
按照事故产生的原因划分，该质量事故应判定为()。
A.社会原因引发的事故B.经济原因引发的事故C.技术原因引发的事故D.管理原因引发的事故正确答案：D第8题存在于以中心事物为主体的外部周边事物的客体称为环境：在环境科学领域里的中心事物是()。
A.自然环境B.人类社会C.社会环境D.生态环境正确答案：B第9题根据施工过程质量控制中关于技术交底的规定，技术交底文件的编制者是()。
押题宝典二级建造师之二建建设工程施工管理题库与答案
押题宝典二级建造师之二建建设工程施工管理题库与答案单选题（共40题）1、根据《标准施工招标文件》，关于施工合同索赔的规定，下列说法正确的是（）。
A.承包人应在发出索赔意向通知书后14天内，向监理人正式递交索赔通知书B.承包人必须在发出索赔意向通知后的7天内或经过工程师(监理人)同意的其他合理时间内向工程师(监理人)提交一份详细的索赔文件和有关资料C.在工程实施过程中发生索赔事件以后，或者承包人发现索赔机会，首先要提出索赔意向D.如果干扰事件对工程的影响持续时间长，承包人则应按工程师(监理人)要求的合理间隔(一般为28天)，提交中间索赔报告，并在干扰事件影响结束后的14天内提交一份最终索赔报告【答案】 C2、下列成本管理的措施中，属于经济措施的是（）。
A.编制成本计划，确定合理详细的工作流程B.对不同的技术方案进行技术经济分析C.对成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策D.在执行合同的过程中寻求索赔的机会【答案】 C3、某工程采用的预拌混凝土由承包人提供，双方约定承包人承担的价格风险系数≤5%，承包人投标时对预拌混凝土的投标报价为308元/m3，招标人的基准价格为320元/m3，实际采购价为347元/m3。
则发包人在结算时确认的单价应为（）元/m3。
A.331B.319C.308D.347【答案】 B4、某单价合同的投标报价单中，投标人的投标书出现了明显的数字计算错误，导致总价和单价计算结果不一致，下列行为中，属于业主权利的是（）。
A.业主有权利先作修改再评标，以总价作为最终报价结果B.业主没有权利先作修改再评标，可以宣布该投标人废标C.业主没有权利先作修改再评标，可以请该投标人再报价D.业主有权利先作修改再评标，以单价为准调整的总价作为最终报价结果【答案】 D5、施工成本核算的基本环节中，不包括（）。
A.项目完成后，对项目成本形成中的各责任者进行考核B.计算出施工成本的实际发生额C.计算出该施工项目的总成本和单位成本D.按照规定的成本开支范围对施工成本进行归集和分配【答案】 A6、关于管理职能分工表的说法，错误的是（）。
二级建造师《施工管理》考点精讲施工合同索赔
二级建造师《施工管理》考点精讲施工合同索赔合同编号：__________甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方为工程项目施工的需要，乙方提供二级建造师《施工管理》考点精讲服务，经双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行。
第一条服务内容1.1 乙方依据甲方提供的工程项目的具体情况，为甲方提供二级建造师《施工管理》考点的精讲培训服务。
1.2 乙方应确保培训内容的准确性、完整性和实用性，以满足甲方工程项目施工管理的需要。
第二条服务期限本合同自双方签字之日起生效，服务期限为____个月。
第三条服务费用3.1 乙方提供服务的费用为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____。
3.2 甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付服务费用。
第四条付款方式4.1 甲方支付服务费用的方式为：____。
4.2 甲方支付服务费用的时间为：____。
第五条违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
5.2 如因不可抗力因素导致一方无法履行本合同，双方应友好协商解决。
第六条争议解决本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
本合同附件为双方签字盖章的《二级建造师《施工管理》考点精讲培训方案》。
甲方（盖章）：__________ 日期：____年__月__日乙方（盖章）：__________ 日期：____年__月__日（注：以上合同仅供参考，具体合同内容请根据实际情况和法律法规进行调整。
）第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：__________甲方：（全称）乙方：（全称）第三方：（全称）鉴于甲方为工程项目施工的需要，乙方提供二级建造师《施工管理》考点精讲服务，并引入第三方作为质量和监督保障，经双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行。
第一条第三方主体职责1.1 第三方作为质量和监督保障的主体，应独立于甲方和乙方，对乙方的服务质量和效果进行客观评估和监督。
2020二建《施工管理》真题及答案解析-多选题
二、多选题（每题2分，共25题，共50分，下列每小题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案，至少有1个错项，多选、错选均不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）71.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，关于不可抗力后果承担的说法，正确的有( )。
A.承包人在施工现场的人员伤亡损失由承包人承担B.永久工程损失由发包人承担C.承包人在停工期间按照发包人要求照管工程的费用由发包人承担D.承包人施工机械损坏由发包人承担E.发包人在施工现场的人员伤亡损失由承包人承担考点：2Z102042 合同价款调整参考答案：ABC解析：不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：(1)永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担。
( 2 )承包人施工设备的损坏由承包人承担。
( 3 )发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失。
(4) 因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担。
( 5 )因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担。
(6 )承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。
教材P83。
72.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，关于施工企业项目经理的说法，正确的有( )。
A.承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意B.紧急情况下为确保施工安全，项目经理在采取必要措施后，应在48小时内向专业监理工程师提交书面报告C.承包人应在接到发包人更换项目经理的书面通知后14天内向发包人提出书面改进报告D.发包人收到承包人改进报告后仍要求更换项目经理的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换E.项目经理因特殊情况授权给下属人员时，应提前14天将授权人员的相关信息通知监理人考点：2Z101050 施工项目经理的任务和责任参考答案：ACD解析：承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意，A正确。
二建施工管理考前基础特训模拟题施工合同的索赔
二建施工管理考前基础特训模拟题施工合同的索赔在建筑工程领域，施工合同的索赔是一个重要且复杂的环节。
对于二级建造师考试而言，掌握施工合同索赔的相关知识更是至关重要。
首先，我们要明确什么是施工合同索赔。
简单来说，施工合同索赔就是在施工合同履行过程中，合同一方因对方不履行或未能正确履行合同义务，或者由于其他非自身原因而遭受损失，向对方提出的经济补偿或时间补偿的要求。
索赔的原因多种多样。
常见的有业主未能按时提供施工场地、施工图纸，工程变更导致工程量增加或减少，业主指令错误，不可抗力事件的发生等等。
比如，在某一工程项目中，由于业主未能按时交付施工场地，导致施工方无法按时开工，从而造成了人员闲置、设备租赁费用增加等损失，施工方就有权向业主提出索赔。
索赔的依据也是非常关键的。
合同文件是最基本的依据，包括合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、合同专用条款、合同通用条款、标准规范及有关技术文件等。
此外，施工过程中的各种往来函件、会议纪要、施工进度计划、施工日志、工程照片等也都可能成为索赔的重要依据。
比如，施工方在施工过程中发现了地质条件与合同中描述的不符，及时向业主发送了函件并附上了现场的照片和地质勘察报告，这就为后续的索赔提供了有力的证据。
索赔的程序也有严格的规定。
一般来说，施工方应在索赔事件发生后的 28 天内，向监理工程师发出索赔意向通知。
随后，在发出索赔意向通知后的 28 天内，向监理工程师提交索赔报告及有关资料。
监理工程师在收到索赔报告后的 28 天内，应给予答复。
如果施工方对监理工程师的答复不满意，可以按照合同约定向仲裁机构或法院提起诉讼。
在索赔报告的编写中，要注意内容的完整性和准确性。
索赔报告通常包括以下几个部分：标题、总述部分、论证部分、索赔款项计算部分和证据部分。
总述部分要简明扼要地说明索赔的事项、原因和起止时间。
论证部分则要详细说明索赔的依据和理由，引用合同条款和相关法律法规来支持自己的主张。
二级建造师《施工管理》知识点施工合同的索赔
二级建造师《施工管理》知识点施工合同的索赔合同编号：__________甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行施工管理的事宜，经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：____________________1.4 工程内容：____________________1.5 工程预算：____________________二、甲乙双方的权利和义务2.1 甲方的权利和义务2.1.1 甲方应按照合同约定提供施工场地、施工条件及施工所需资料，并保证资料的真实、完整、准确。
2.1.2 甲方应按合同约定支付工程进度款和结算款。
2.1.3 甲方应协助乙方办理与工程相关的各项手续。
2.2 乙方的权利和义务2.2.1 乙方应按照合同约定的标准和质量要求完成施工任务。
2.2.2 乙方应按照合同约定的工期完成工程。
2.2.3 乙方应承担因施工原因造成的第三人损害赔偿责任。
2.2.4 乙方应承担工程保险费用。
三、合同价格3.1 双方确认，本工程合同总价为人民币（大写）：__________________元整（小写）：__________________元。
3.2 乙方报价是完成合同规定工程量一览表所列明的工程量项目的全部工作，并支付完成合同规定的非承包人责任引起的任何额外工作、工程量增加、工程缺陷修复的全部费用。
四、合同的履行4.1 双方应按照合同约定的时间、质量、标准完成工程。
4.2 甲方应按照合同约定的时间、数额支付工程进度款和结算款。
4.3 乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务。
五、合同的变更和解除5.1 合同的变更1）双方同意，可对合同的任何条款进行变更，以变更协议的方式进行，经双方代表签字后生效。
二级建造师施工管理施工合同的索赔
二级建造师施工管理施工合同的索赔施工合同是建筑行业中常见的合同类型，它规定了建筑项目的施工方与业主之间的权责关系。
在实际项目中，施工管理人员承担着保证工程质量和进度的责任，但是由于各种不可抗力因素和合同条款的限制，索赔成为了建筑施工中的重要问题。
本文将详细探讨二级建造师施工管理施工合同中索赔的相关问题。
1. 施工合同中索赔的性质和条件施工合同中的索赔是指施工方在履行合同过程中因不可抗力或其他原因导致其无法按照合同约定完成工程，由此而要求业主支付额外费用的一种权利。
索赔一般根据以下条件判断：1.1 工程变更：当业主要求对工程进行变更时，施工方可以根据合同约定进行索赔。
变更指对施工工程范围、质量、进度等方面的调整。
1.2 不可抗力：如自然灾害、战争、国策等不可预见、无法控制的因素导致施工方无法按照原合同约定完成工程，施工方可要求索赔。
1.3 违约责任：当业主方未按照合同约定支付款项、提供必要材料或履行合同义务时，施工方可以向业主方提出索赔。
2. 索赔的程序和要求在索赔过程中，施工方需要按照一定的程序和要求提出索赔请求，以维护自身的合法权益。
常见的程序和要求包括：2.1 提供索赔材料：施工方需要向业主方提供详细的索赔材料，包括索赔计算表、相关证据材料等。
2.2 调解和仲裁：在索赔问题无法通过协商解决时，施工方可以请求相关部门进行调解或仲裁，以解决争议。
2.3 约定索赔期限：索赔一般需要在工程竣工后的一定期限内提出，双方应在合同中明确索赔的期限。
3. 索赔中需要注意的问题在施工合同的索赔过程中，双方需要注意以下问题：3.1 合同条款：双方应认真阅读合同中的索赔条款，明确索赔条件和程序。
如有需要，可以进行合同条款的修改和补充。
3.2 财务核算：施工方在进行索赔时，需要进行准确的财务核算，确保索赔金额的合理性和准确性。
3.3 证据材料：施工方需要收集充分的证据材料，以支持索赔请求。
应该保存施工过程中的各类证据，如施工记录、验收单据、支付凭证等。
2020年二建《施工管理》考前基础特训模拟题27：施工合同的索赔
2020年二建《施工管理》考前基础特训模拟题27：施工合同的索赔一、索赔与反索赔概念索赔：建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。
反索赔：在建设工程施工承包合同执行过程中，合同的双方都可以向对方提出索赔要求。
当一方向另一方提出索赔要求时，被索赔方所采取的适当反驳、应对和防范措施，称为反索赔。
反索赔的工作内容可以包括两个方面：一是防止对方提出索赔，二是反击或反驳对方的索赔要求。
对索赔报告的反击要点为：索赔要求或报告的时限性;索赔事件的真实性;干扰事件的原因、责任分析;索赔理由分析;索赔证据分析;索赔值审核。
二、索赔的依据合同文件、法律、法规、工程建设惯例。
索赔证据应该具有真实性、及时性、全面性、关联性、有效性。
三、索赔成立的条件索赔的成立，应该同时具备三个前提条件：(1)与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失;(2)造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任;(3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告【精选习题】1[单选题]根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人按合同约定接受了竣工付款证书后，应被认为()。
A.已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔B.有权提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔C.有权提出在合同工程接收证书颁发后所发生的任何索赔D.已无权再提出在合同工程接收证书颁发后所发生的任何索赔参考答案：A2[单选题]下列选项中，属于反索赔工作内容的是( )。
A.防止对方提出索赔，反击或反驳对方的索赔要求B.反对对方提出索赔，拖延答复对方的索赔要求C.向索赔方提出索赔，对抗和平衡对方的索赔要求D.反驳对方提出索赔，指出索赔项目在合同中无约定参考答案：A3[单选题]如果对方提出了索赔要求，则应采取各种措施来反击或反驳对方的索赔要求。
2020年二级建造师施工管理练习及参考答案(2)
21.政府投资工程的承包人向发包人提出的索赔请求，索赔文件应该交由（）进行审核。
A.造价鉴定机构B.造价咨询人C.监理人D.政府造价管理部门22.单代号网络计划时间参数计算中，相邻两项工作之间的时间间隔（LAGi-g）（）。
A.紧后工作最早开始时间和本工作最早开始时间之差B.紧后工作最早完成时间和本工作最早开始时间之差C.紧后工作最早开始时间和本工作最早完成时间之差D.紧后工作最迟完成时间和本工作最早完成时间之差23.某土方工程采用的单价合同方式，投标报价总价为30 万元，土方单价为50 元/m³，清单工程量为6000m³，现场实际完成并经监理工程师确认的工程量为5000m³，则结算工程款应为（）万元。
A.20B.30C.25D.3524.采用时间-成本累计累计曲线编制建设工程项目进度计划时，从节约资金贷款利息的监督出发，适宜采取的做法是（）。
A.所有工作均按最早时间开始B.关键工作均按最迟开始时间开始C.所有工作均按最迟开始时间开始D.关键工作均按最早开始时间开始25.关于职业健康安全与环境管理体系中管理评审的说法，正确的是（）。
A.管理评审是施工企业接收政府监督的一种机制B.管理评审是施工企业最高管理者对管理体系的系统评价C.管理评审是管理体系自我保证和自我监督的一种机制D .管理评审是对管理体系运行中执行相关法律情况进行的评价26.根据《建筑安装工程费用项目组成》，对超额劳动和增收节支而支付给个人的劳动报酬，应计入建筑安装工程费用人工费项目中的（）。
A.奖金B.计时工资或计件工资C.津贴补贴D.特殊情况下支付的工资27.根据《建筑工程施工劳务分包合同（示范文本）》，关于保险办理的说法，正确的是（）。
A.劳务分包人施工开始前，应由工程承包人为施工场地内自有人员及第三人人员生命财产办理保险B.工程承包人提供给劳务分包人使用的施工机械设备由劳务分包人办理保险并支付费用C.工程承包人需为从事危险作业的劳务人员办理意外伤害险并支付费用D.运至施工场地用于劳务施工的材料，由工程承包人办理保险并支付费用28.某建设工程生产安全事故应急预案中，针对脚手架拆除可能发生的事故、相关危险源和应急保障而制定的方案，从性质上属于（）。
押题宝典二级建造师之二建建设工程施工管理通关试题库(有答案)
押题宝典二级建造师之二建建设工程施工管理通关试题库(有答案)单选题（共40题）1、关于施工合同索赔的程序，说法正确的是（）。
A.索赔文件应该交由建设单位审核B.监理人在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，将索赔处理结果答复承包人C.承包人接受索赔处理结果的，发包人应作出索赔处理结果答复后14天内完成赔付D.承包人按合同约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出合同工程接受证书颁发前所发生的任何索赔【答案】 D2、政府在施工质量监督的实施过程中作出的下列行为，不应在开工前实施的是()A.审查施工组织设计、监理规划等文件以及审批手续?B.编制工程质量监督报告?C.公布监督方案，提出监督要求?D.检查结查的记录保存【答案】 B3、关于施工方项目管理目标和任务的说法，正确的是（）。
A.施工总承包管理方对所承包的工程承担施工任务执行和组织的总的责任B.施工方项目管理服务于施工方自身的利益，而不需要考虑其他方C.建设项目工程总承包的主要意义是总价包干和“交钥匙”D.由业主选定的分包方应经施工总承包管理方的认可【答案】 D4、某网络计划中，已知工作M的持续时间为6天，总时差和自由时差分别为3天和1天；检查中发现该工作实际持续时间为9天，则其对工程的影响是（）。
A.既不影响总工期，也不影响其紧后工作的正常进行B.使其紧后工作的最迟开始时间推迟3天，并使总工期延长1天C.使其紧后工作的最早开始时间推迟1天，并使总工期延长3天D.不影响总工期，但使其紧后工作的最早开始时间推迟2天【答案】 D5、对专业性较强的工程项目,项目监理机构应编制工程建设监理实施细则,并必须经( )批准后执行。
A.监理单位技术负责人B.总监理工程师C.专业监理工程师D.专业工程师【答案】 B6、根据《建设工程项目管理规范》，进度控制的工作包括：①编制进度计划及资源需求计划；②采取纠偏措施或调整计划；③分析计划执行的情况；④实施跟踪检查，收集实际进度数据。
2020版二级建造师《建设工程施工管理》练习题 (附解析)
2020版二级建造师《建设工程施工管理》练习题 (附解析)考试须知：1、考试时间：180分钟，满分为120分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:_________考号:_________一、单选题（共70题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、关于施工合同索赔的说法，正确的是( )。
A. 承包人可以直接向业主提出索赔要求B. 承包人接受竣工付款证书后，仍有权提出在证书颁发前发生的任何索赔C. 业主必须通过监理单位向承包人提出索赔要求D. 承包人提出索赔要求时，业主可以进行追加处罚2、某施工企业承揽了一个住宅施工项目，确定了项目目标的计划值，为了对项目进行动态跟踪和控制，在项目施工过程中，下列各项工作中首先应做的是（）。
A．调整项目目标B．比较项目目标的实际值与计划值C．收集项目目标的实际值D．采取纠偏措施进行纠偏3、某工程在施工过程中，由于工程师的缘故，给工程造成了一定损失。
根据FIDIC合同条款和我国《建设工程施工合同示范文本》的规定，建筑公司要求索赔，必须在发出索赔意向通知后的（）天内提交一份详细的索赔文件和有关资料。
A．7 B．14C．2 1 D．284、若某事件经过风险评估，位于事件风险量区域图中的风险区A，则应（）。
A．采取措施，降低其发生概率，使它移位至风险区DB．采取措施，降低其损失量，使它移位至风险区CC．采取措施，降低其发生概率，使它移位至风险区CD．采取措施，降低其损失量，使它移位至风险区B5、根据《建设工程工程量清单计价规范》，发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的( )A.50%B.90%C.60%D.100%6、根据案例背景，回答1～2题。
某炼油厂延迟焦化装置改造工程，在主吊机提吊焦碳塔并开始回转中，主吊机的臂架系统发生斜向倾倒，吊臂及所吊塔体向一侧的钢结构和安装平台倾倒，造成5人死亡、10人受伤，直接经济损失480万元。
二建-施工管理施工合同的索赔
二级建造师《建设工程施工管理》施工合同的索赔【考点概括】1.索赔的依据和证据；2.索赔的程序。
【考点】施工合同索赔的依据和证据一、索赔的依据1.合同文件；2.法律、法规；3.工程建设惯例。
【经典习题】【例题·多选】施工合同索赔的依据主要有（）。
A.合同文件B.法律、法规C.工程建设惯例D.气象报告和资料E.工程有关照片和录像【答案】ABC【解析】索赔的依据主要有：合同文件，法律、法规，工程建设惯例。
二、索赔证据的基本要求（掌握）【经典习题】【例题·多选】索赔证据的基本要求包括（）。
A.科学性B.真实性C.服务性D.及时性E.全面性【答案】BDE【解析】索赔证据应该具有真实性、及时性、全面性、关联性、有效性。
三、索赔成立的条件1.承包商可以提起索赔的事件索赔事件，又称为干扰事件，是指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的各类事件。
（1）发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失；（2）因工程变更造成的时间、费用损失；（3）由于监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切，或由于不可抗力导致施工条件的改变，造成了时间、费用的增加；（4）发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加；（5）发包人延误支付期限造成承包人的损失；（6）合同规定以外的项目进行检验，且检验合格，或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用；（7）非承包人的原因导致工程暂时停工；（8）物价上涨，法规变化及其他。
第1页/共6页。
2020年二建《施工管理》备考练习题：施工合同的索赔
2020 年二建《施工管理》备考练习题：施工合同的索赔2018 年二建《施工管理》备考练习题：施工合同的索赔一、单项选择题1、关于建设工程索赔成立条件的说法，正确的选项是() 。
A.以致索赔的事件必定是对方的过错，索赔才能成立B.只要对方存在过错，无论可否造成损失，索赔都能成立C.不依照合同规定的程序提交索赔报告，索赔不能够成立D.只要索赔事件的事实存在，在合同有效期内任何时候提出索赔都能成立2、工程施工过程中发生索赔事件今后，承包人第一要做的工作是() 。
A.向监理工程师提交索赔凭据B.提出索赔意向通知C.提交索赔报告D.与业主就索赔事项进行谈判与施工定额不同样，估量定额是社会性的，而施工定额则是企业性的。
3、依照《标准施工招标文件》，关于承包人向发包人的索赔央求，其索赔意向书应交由 () 审察。
A.业主B.设计人C.项目经理D.监理人4、依照《建设工程施工合同示范文本》(GF-99-0201), 承包人提交了索赔文件后，搅乱事件对施工造成连续影响，则承包人的正确做法为 () 。
A.按工程师要求的间隔提交连续索赔通知，搅乱事件影响结束后28天内提交最后索赔报告B. 只要在搅乱事件影响结束后 28 天内提交最后索赔报告C.按工程师要求的间隔提交连续索赔通知，搅乱事件影响结束后36天内提交最后索赔报告D.按工程师要求的间隔提交连续索赔通知，搅乱事件影响结束后42天内提交最后索赔报告5、依照《标准施工招标文件》中的通用条款，承包人按合同约定提交的最后结清申请单中，只限于提出 () 发生的索赔。
A.在合同工程接收证书颁发前B.在合同工作接收证书颁发后C.在竣工付款证书接收前D.在弊端责任期停止证书颁发后6、关于对承包人索赔文件审察的说法，正确的选项是() 。
A.监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时转交发包人，监理人无官僚求承包人提交原始记录B.承包人接受索赔办理结果的，发包人应在索赔办理结果答复后28天内完成赔付C.监理人依照发包人的授权，在收到索赔通知书的 60 天内将索赔办理结果答复承包人D.承包人不接受索赔办理结果的，应直接向法院起诉索赔7、关于施工合同索赔的说法，正确的选项是() 。
二建考试题库《建设工程项目管理》考点题库及参考答案解析50
二级建造师考试《建设工程施工管理》模拟真题练习卷一、单选题。
1．单选题(本题1分)关于施工合同索赔的说法，正确的是（）。
A.承包人可以直接向业主提出索赔要求B.业主必须通过监理单位向承包人提出索赔要求C.承包人接受竣工付款证书后，仍有权提出在证书颁发前发生的任何索赔D.承包人提出索赔要求时，业主可以进行追加处罚解析：A在工程实施过程中发生索赔事件以后，或者承包人发现索赔机会，首先要提出索赔意向，即在合同规定时间内将索赔意向用书面形式及时通知发包人或者工程师（监理人），向对方表明索赔愿望、要求或者声明保留索赔权利，这是索赔工作程序的第一步B错；承包人按合同约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
C错；业主可以进行反索赔，而不是追加处罚，D错。
2．单选题(本题1分)根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应自施工起重机械架设验收合格之日起最多不超过（）日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。
A.40B.30C.50D.60解析：B《建设工程安全生产管理条例》笫三十五条规定：“施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起三十日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。
登记标志应当置于或者附着于该设备的显著位置。
”3．单选题(本题1分)建设工程项目的实施，需要（）资源、物质资源和信息资源。
A.人力B.财力C.物力D.合同解析：A建设工程项目实施需要人力、物质以及信息等相关资源。
4．单选题(本题1分)根据《建设工程工程量清单计价规范》，采用单价合同的工程结算工程量应为（）。
A.施工单位实际完成的工程量B.合同中约定应予计量的工程量C.以合同图纸的图示尺寸为准计算的工程量D.承包人完成合同工程应予以计量的工程量解析：D2021/2020版教材P75工程量必须在承包人完成合同工程应予以计量的工程量确定5．单选题(本题1分)关于分部分项工程量清单项目与定额子目关系的说法，正确的是（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2020年二建《施工管理》备考练习题：施工合同
的索赔
2018年二建《施工管理》备考练习题：施工合同的索赔
一、单选题
1、关于建设工程索赔成立条件的说法，正确的是()。
A.导致索赔的事件必须是对方的过错，索赔才能成立
B.只要对方存在过错，不管是否造成损失，索赔都能成立
C.不按照合同规定的程序提交索赔报告，索赔不能成立
D.只要索赔事件的事实存在，在合同有效期内任何时候提出索赔都能成立
2、工程施工过程中发生索赔事件以后，承包人首先要做的工作是()。
A.向监理工程师提交索赔证据
B.提出索赔意向通知
C.提交索赔报告
D.与业主就索赔事项进行谈判
与施工定额不同，预算定额是社会性的，而施工定额则是企业性的。
3、根据《标准施工招标文件》，对于承包人向发包人的索赔请求，其索赔意向书应交由()审核。
A.业主
B.设计人
C.项目经理
D.监理人
4、根据《建设工程施工合同示范文本》(GF-99-0201),承包人提交了索赔文件后，干扰事件对施工造成持续影响，则承包人的正确做法为()。
A.按工程师要求的间隔提交延续索赔通知，干扰事件影响结束后28天内提交最终索赔报告
B.只需在干扰事件影响结束后28天内提交最终索赔报告
C.按工程师要求的间隔提交延续索赔通知，干扰事件影响结束后36天内提交最终索赔报告
D.按工程师要求的间隔提交延续索赔通知，干扰事件影响结束后42天内提交最终索赔报告
5、根据《标准施工招标文件》中的通用条款，承包人按合同约定提交的最终结清申请单中，只限于提出()发生的索赔。
A.在合同工程接收证书颁发前
B.在合同工作接收证书颁发后
C.在竣工付款证书接收前
D.在缺陷责任期终止证书颁发后
6、关于对承包人索赔文件审核的说法，正确的是()。
A.监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时转交发包人，监理人无权要求承包人提交原始记录
B.承包人接受索赔处理结果的，发包人应在索赔处理结果答复后28天内完成赔付
C.监理人根据发包人的授权，在收到索赔通知书的60天内将索赔处理结果答复承包人
D.承包人不接受索赔处理结果的，应直接向法院起诉索赔
7、关于施工合同索赔的说法，正确的是()。
A.承包人可以直接向业主提出索赔要求
B.承包人接受竣工付款证书后，仍有权提出在证书颁发前发生的任何索赔
C.业主必须通过监理单位向承包人提出索赔要求
D.承包人提出索赔要求时，业主可以进行追加处罚
二、多选题
8、可以作为施工合同索赔证据的工程资料有()。
A.业主的口头指示
B.施工标准和技术规范
C.工程会议纪要
D.官方发布的物价指数
E.施工技术交底书
9、承包商可以提出索赔的事件有()。
A.发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失
B.因工程变更造成的时间、费用损失
C.贷款利率上调造成贷款利息增加
D.发包人提出提前竣工而造成承包人的费用增加
E.发包人延误支付期限造成承包人的损失
10、索赔意向通知要简明扼要地说明()等。
A.索赔事由发生的时间、地点
B.简单事实情况描述和发展动态
C.索赔依据和理由
D.索赔事件的不利影响
E.索赔的最后期限
11、承包人向发包人提交的索赔报告，其内容包括()。
A.索赔意向通知
B.索赔证据
C.索赔事件总述
D.索赔合理性论证
E.索赔款项(或工期)计算书
12、承包商索赔成立应具备的前提条件有()。
A.造成费用增加或工期损失数额巨大，超出了正常的承受范围
B.索赔费用计算正确，并且容易分析
C.与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失
D.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任
E.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知书和索赔报告
参考答案：
1、【答案】C
【解析】索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件：(1)与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失;(2)造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任;(3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。
2、【答案】B
【解析】在工程实施过程中发生索赔事件以后，或者承包人发现索赔机会，首先要提出索赔意向，这是索赔工作程序的第一步。
3、【答案】D
【解析】承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，
向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。
4、【答案】A
【解析】本题考核的是索赔意向通知。
根据FIDIC合同条件和我国《建设工程施工合同示范文本》(GF—99—0201)都规定，承包人必须在发出索赔意向通知后的28天
内或者经过工程师(监理人)同意的其他合理时间内向工程师(监理人)提交一份详细的索赔文件和有关资料。
如果干扰事件对工程的影响
持续实践较长，承包人则应该按照工程师(监理人)要求的合理时间
间隔(一般为28天)，提交中间索赔报告，并在干扰事件影响结束后
的28天提交一份最终索赔报告。
否则将失去该事件请求补偿的索赔
权利。
5、【答案】B
【解析】承包人按合同约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。
提出索赔的期限自接受最终结
清证书时终止。
6、【答案】B
【解析】A选项必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
B选择正确。
C选项应该为42天内将索赔处理结果答复承包人。
D选择应按合同约定的争议解决处理办法。
7、【答案】A
【解析】A正确，业主可以向承包商提出索赔要求，承包商也可
以向业主提出索赔要求。
B错误，承包人按合同约定接受了竣工付
款证书后，应被认为已无权再提出合同工程接受证书颁发前所发生
的任何索赔。
C错误，业主可以直接向承包人提出索赔要求。
D错误，承包人提出索赔要求时，业主可以进行反索赔，而不是追加处罚。
8、【答案】BCDE
【解析】常见的索赔证据主要包括。
9、【答案】ABDE
【解析】ABDE是发包人的原因所以承包商可以提出索赔。
10、【答案】ABCD
【解析】索赔意向通知要简明扼要地说明以下四个方面的内
容;(1)索赔事件发生的时间、地点和简单事实情况描述;(2)索赔事
件的发展动态;(3)索赔依据和理由;(4)索赔事件对工程成本和工期
产生的不利影响。
11、【答案】BCDE
【解析】本题考查的是施工合同索赔的程序。
索赔文件的主要内容：总述部分、论证部分、索赔款项计算部分、证据部分。
12、【答案】CDE
【解析】索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件：(1)与
合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工
期损失;(2)造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承
包人的行为责任或风险责任;(3)承包人按合同规定的程序和时间提
交索赔意向通知和索赔报告。
以上三个条件必须同时具备，缺一不可。