监理工程师考试合同管理模拟试题3
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案(第2次)
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.FIDIC《施工合同条件》规定，因承包商责任引起的延误竣工，签订合同时双方需约定日拖期赔偿额和()。
A.平均赔偿限额B.最高赔偿限额C.有限赔偿限额D.最低赔偿限额2.【真题】根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于设计费的说法，正确的是（）。
A.发包人应在合同生效后支付预付款B.工程建设期间的概算调整不影响设计费C.施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5％的质量保证金D.发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另外支付费用3.美国建筑师学会(AIA)编制的系列标准合同文本不适用于()。
A.非传统模式B.CM模式C.设计一建造模式D.集成化管理模式4.施工合同示范文本规定，发包人()，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。
A.未经承包人同意B.未经工程师审核确认C.未经工程师对分包工程验收D.在分包人未提交工程进度表时5.某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。
施工至第16个月，因承包人投人的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。
承包人提交的修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑到该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。
承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应()。
A.按延误1个月竣工赔偿B.按提前1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿6.FIDIC《施工合同条件》规定，工程师应在收到竣工报表后（）d内完成签证工作。
A.14B.21C.28D.567.为了保证设计指导思想连续贯穿于设计的各个阶段，一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行的是（）。
2022-2023年监理工程师之合同管理模拟卷和答案
2022-2023年监理工程师之合同管理模拟卷和答案单选题（共20题）1. 根据《标准设计施工总承包合同》，“变更管理”正确程序是()。
A.发包人发出变更指示→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令B.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令C.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令D.发包人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令【答案】 C2. 下列事项中，属于发包人在施工准备阶段应承担的义务是（）。
A.提供施工现场的地下管线资料B.提供夜间施工使用的照明设施C.做好施工现场地下管线的保护工作D.负责施工现场的安全保卫【答案】 A3. 《简明标准施工招标文件》中，依法必须进行招标的工程建设项目，工期不超过（）个月。
A.3B.6C.9D.12【答案】 D4. 下列投标人资格预审的内容，属于初步审查内容的是（）。
（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.联合体投标的，是否具备联合体协议B.资质条件C.类似项目的业绩D.项目经理资格【答案】 A5. 某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。
两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。
但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。
关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()A.自行负责B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延C.不予补偿，但应合理顺延合同工期D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延【答案】 D6. 某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。
该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。
后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。
A、B银行债权的分配数额应为()A.A银行1000万元，B银行2000万元B.A银行1800万元，B银行1200万元C.A.B银行各项工作1500万元D.A银行2000万元，B银行1000万元【答案】 A7. 膨胀蛭石的最高使用温度是( )。
2022-2023年监理工程师之合同管理综合提升模拟卷附带答案
2022-2023年监理工程师之合同管理综合提升模拟卷附带答案单选题（共20题）1. 投标保证金数额不得超过招标项目估算价的（）。
A.2%B.5%C.10%D.20%【答案】 A2. 施工合同履约保证的金额一般是（）。
A.履约担保金一般情况下额度为合同价格的30%B.履约银行保函额度是合同价格的10%C.履约担保书担保额度是合同价格的3%D.履约担保书担保额度是合同价格的15%【答案】 B3. 要约与要约邀请的共同特征是()A.内容具体明确B.具备合同的一般条款C.明示订立合同的意思表示D.对行为人具有约束力【答案】 C4. 某工程采用的是不足额投保方式（保险金额少于工程实际价值）投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时性工程的损失差额由（）补偿。
A.保险公司B.发包人C.承包人D.发包人和承包人共同【答案】 C5. 设计施工总承包合同承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归（）享有（专用合同条款另有约定除外〉A.发包人B.承包人C.总承包单位D.设计单位【答案】 A6. 合同法律关系客体的智力成果指的是（）。
A.建筑物B.设计工作C.技术秘密D.工艺技术设备【答案】 C7. 根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保采用的担保形式是（）。
A.均采用无条件担保B.分别采用无条件担保和有条件担保C.均采用有条件担保D.分别采用有条件担保和无条件担保【答案】 A8. 关于保证人资格的说法，正确的是（）。
A.公民个人不得作为保证人B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人D.学校在一定条件下可以作为保证人【答案】 B9. 纳入所规定范围的项目勘察、设计等服务的采购，单项合同估算价在（）人民币以上的，必须进行招标。
A.50万元B.100万元C.200万元D.400万元【答案】 B10. 按照施工合同示范文本的规定，监理人接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。
监理工程师合同管理练习题三
监理工程师合同管理练习题三判断题1、转让是属于合同主体的变更。
( )A、是B、否2、在法律上，把订立经济合同的全过程划分为协商和签约两个阶段( )A、是B、否3、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( )A、是B、否4、业主或监理单位任何一方向另一方要求的赔偿，若没有遵守索赔程序，就丧失了索赔的权利。
( )A、是B、否5、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。
( )A、是B、否6、FIDIC条款10.1款载明，承包商应在收到中标函之后28天内，提供履约担保。
( )A、是B、否7、招标是要约，投标是承诺。
( )A、是B、否8、编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等( )A、是B、否9、根据《经济合同法》的规定，经济合同不包括技术合同( )A、是B、否10、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( )A、是B、否。
>单项选择题1、施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应( )。
A、经工程师批准B、经发包人批准C、由承包人自行决定D、由承包人通知发包人2、工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人( )。
A、以不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付后再向业主索赔C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告3、工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围，下列情形中的( )不属于工程师的权力。
A、检查承包人现场同期的记录B、指示承包人缩短合同工期C、当工程师与承包人就补偿达不成一致时，工程师单方面作出处理决定D、把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中4、在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况，投标人由此得出的推论是( )。
A、由业主负责B、由设计单位负责C、由承包商负责D、由业主与承包商各负一半5、发包人供应的材料设备运抵现场经过清点后，应当由( )保管。
2022-2023年监理工程师之合同管理模拟卷附答案
2022-2023年监理工程师之合同管理模拟卷附答案单选题（共20题）1. 下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（）下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（）A.发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件B.发出投标邀请书、开标，审查投标人资格C.发布招标公告、开标、审查投标人资格D.审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件【答案】 B2. 施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存，存货人未按合同约定向保管人支付仓储费时，保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费的货物。
保管人行使的权利是（）。
施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存，存货人未按合同约定向保管人支付仓储费时，保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费的货物。
保管人行使的权利是（）。
A.抵押权B.质权C.留置权D.用益物权【答案】 C3. 根据FIDIC《施工合同条件》，同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令。
工程师发布该指令的依据是()的规定。
根据FIDIC《施工合同条件》，同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令。
工程师发布该指令的依据是()的规定。
A.施工合同中关于进度控制条款B.施工合同中关于变更条款C.工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款D.工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款【答案】 B4. FIDIC《施工合同条件》是以（）来划分风险责任的归属。
FIDIC《施工合同条件》是以（）来划分风险责任的归属。
A.承包商投标时能否合理预见B.承包商投标时能合理预见C.投标人投标时能否合理预见D.投标人投标时能合理预见【答案】 A5. 根据相关规定，设计单位在施工期间派驻现场的设计代表的办公用房，应由（）提供。
根据相关规定，设计单位在施工期间派驻现场的设计代表的办公用房，应由（）提供。
2022年-2023年监理工程师之合同管理模考模拟试题(全优)
2022年-2023年监理工程师之合同管理模考模拟试题(全优)单选题（共48题）1、下列既属于合同价又属于签约合同价内容的是（）。
?A.变更B.价款调整C.索赔D.暂估价【答案】 D2、协议损害其他债权人利益的，其他债权人可以在知道或者应当知道撤销事由之日起（）内请求人民法院撤销该协议。
A.半年B.一年C.两年D.三年【答案】 B3、设计施工总承包合同模式下，承包人应提前()天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。
监理人应在()天内，确定竣工试验的具体时间。
A.14，21B.14，14C.21，21D.21，14【答案】 D4、设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，做法正确的是（）。
A.在该指示发出的 24 小时内提出书面异议B.在收到该指示的 48 小时内提出书面异议C.向授权的监理人员提出书面异议D.总监理工程师应在 48 小时内回复【答案】 D5、在勘察设计招标中，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是（）。
A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人B.招标人可以授权招标代理机构直接确定中标人C.排名第一的中标候选人放弃中标，可以在评标委员会推荐的中标侯选人中依次确定中标人D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新招标【答案】 C6、适用于进行资格预审的公开招标的是（）。
A.招标公告B.投标邀请书C.工程量清单D.内部招标通告【答案】 A7、监理人征得发包人同意后，应在开工日期（）向承包人发出开工通知。
A.3天前B.7天前C.10天前D.14天前【答案】 B8、在全部设计施工阶段的总承包合同工作中，视为（）已充分估计了应承担的责任和风险。
A.工程师B.承包人C.监理人D.分包人【答案】 B9、施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购因供货方不能供应部分的货物而受到的价差损失应由（）承担。
2023年监理工程师之合同管理模考模拟试题(全优)
2023年监理工程师之合同管理模考模拟试题(全优)单选题（共30题）1、如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后（）日内免费替换。
A.7B.14C.28D.30【答案】 A2、（2017年真题）建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在（）。
A.行业协会网站发布招标公告B.行业协会网站发布投标邀请书C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书【答案】 C3、下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是（）。
A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款D.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款【答案】 C4、关于建设工程勘察合同履行中发包人指示的说法，正确的是（）。
A.发包人的指示应盖有发包人单位章，或者由发包人代表签字确认B.发包人代表或其授权人员紧急情况下可以当场签发临时书面指示C.发包人代表应在临时书面指示发出后48小时内发出书面确认函D.逾期未发出书面确认函的，则视为临时书面指示未得到发包人的书面确认【答案】 B5、设计施工总承包合同中,由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此清单价格费用的总和为（）。
A.实际合同价B.签约合同价C.预计合同价D.约定合同价【答案】 B6、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交()A.索赔事件发生的原因和证据资料B.索赔的依据C.索赔意向通知D.索赔报告【答案】 C7、根据九部委发布的《标准施工合同》，履约保函的担保期限为（）。
A.发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止B.发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程缺陷责任证书日止C.发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束D.发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束后14或15天【答案】 A8、根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件订立的协议称为（）。
2022-2023年监理工程师之合同管理模拟卷附带答案
2022-2023年监理工程师之合同管理模拟卷附带答案单选题（共20题）1. 在施工招标程序中，（）将作为未来施工合同文件的组成部分。
A.中标通知书B.中标人的投标文件C.发出中标通知书后双方协商对投标价格的修改D.未发中标通知书前双方协商对投标价格的修改【答案】 A2. FIDIC《施工合同条件》规定的“暂列金额”款项使用的特点是()A.工程师有权根据施工实际情况控制使用B.承包商有权根据施工实际需要自主使用C.承包商应于工程竣工前使用完毕D.可用于支付承包商的索赔【答案】 A3. 某工程项目材料供应合同中约定，供货方交付订购的材料后，采购方再行支付货款。
合同履行过程中，因供货方交付的材料质量不符合约定标准，采购方拒付货款。
采购方行使的是()。
A.同时履行抗辩权B.后履行抗辩权C.先诉抗辩权D.不安抗辩权【答案】 B4. 某工程项目保修期内发现存在质量缺陷，监理单位出具了鉴定结论。
发包人认为承包人不具有维修能力，直接联系维修公司进行了维修，则维修费用应由（)承担。
A.发包人B.监理单位C.承包人D.维修公司【答案】 A5. 在铺设屋面油毡防水层之前，在基层上涂刷冷底子油。
关于冷底子油的作用，下列正确的是( )。
A.封闭基层的气孔B.加强油毡防水层和基层的粘结力C.防止水分进入基层D.防止水分进入防水层【答案】 B6. 根据《标准施工合同》，承包人向监理人递交索赔意向书的时效是( )天。
A.7B.14C.28D.30【答案】 C7. （2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，支付管理中的“合同价格”是指（）。
A.协议书中的签约合同价格B.承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部全同价款C.中标通知书中的中标价格D.承包人的投标报价【答案】 B8. 根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由（）承担。
注册监理工程师考试《合同管理》测试题(含答案)
注册监理工程师考试《合同管理》测试题(含答案)一、单项选择题1. 下列关于合同的法律特征，说法错误的是：A. 合同是平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议B. 合同是当事人意思表示一致的结果C. 合同必须经过国家批准才能成立D. 合同是当事人之间设立权利义务关系的法律行为答案：C2. 下列哪种类型的合同属于有名合同？A. 买卖合同B. 租赁合同C. 委托合同D. 赠与合同答案：A3. 下列关于合同履行的原则，说法正确的是：A. 全面履行原则B. 诚实信用原则C. 公平原则D. 所有以上选项答案：D二、多项选择题4. 下列属于合同管理的基本内容有：A. 合同的签订B. 合同的履行C. 合同的变更D. 合同的终止答案：ABCD5. 下列关于合同变更的说法，正确的是：A. 合同变更必须经过双方当事人协商一致B. 合同变更必须符合法律规定C. 合同变更后，原合同的权利义务关系终止D. 合同变更不得损害国家利益和社会公共利益答案：ABCD三、判断题6. 合同的终止意味着合同关系的消灭，合同权利义务关系不复存在。
（）答案：√7. 在合同履行过程中，如果一方当事人违约，另一方当事人可以自行解除合同。
（）答案：×（合同解除必须符合法定条件，不能随意解除）8. 依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，但不得对抗善意第三人。
（）答案：√四、案例分析题9. 某建筑公司与某监理公司签订了一份监理合同，合同约定监理公司对某工程项目进行全过程监理。
在监理过程中，监理公司发现建筑公司存在严重质量问题，但未及时告知建筑公司。
工程峻工验收时，因质量问题导致工程不合格。
请问：（1）监理公司是否应当承担法律责任？答案：监理公司未履行合同约定的监理义务，导致工程质量问题未能及时发现，应当承担相应的法律责任。
（2）建筑公司是否可以要求监理公司赔偿损失？答案：建筑公司可以要求监理公司承担因监理公司违约所造成的损失赔偿责任。
2023年监理工程师《建设工程合同管理》模考试卷3
2023年监理工程师《建设工程合同管理》模考试卷32023年监理工程师《建设工程合同管理》模考试卷3单选题（共50题，共50分）1.根据《标准施工招标文件》的规定，邀请招标一般实行（）。
A.资格预审B.资格后审C.不进行资格审查D.先资格预审，然后资格后审2.为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指（）。
A.投标截止日前第14天B.投标截止日后第14天C.投标截止日前第28天D.投标截止日后第28天3.在勘察设计招标中，除投标人须知另有规定外，投标有效期为（）。
A.28日B.56日C.60日D.90日4.关于招标人解答投标人疑问的说法，正确的是（）。
A.招标人给予口头答复即可B.招标人答复只给予提问者C.招标人答复作为招标文件的组成部分D.招标人答复与招标文件不一致，以招标文件为准5.根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。
A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人B.投标文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成6.根据九部委发布的《标准施工合同》，履约保函的担保期限为（）。
A.发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止B.发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程缺陷责任证书日止C.发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束D.发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束后14或15天7.根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为（）。
A.工程结算价的2%B.签约合同价的2%C.工程结算价的3%D.签约合同价的3%8.根据标准施工合同通用条款的规定，下列事件中，承包商索赔可获得利润补偿的有（）。
A.不利的物质条件B.发包人提供的材料和工程设备提前交货C.异常恶劣的气候条件D.基准资料的错误9.某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由（）承担。
监理工程师《合同管理》模拟试题及答案
监理工程师《合同管理》模拟试题及答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 下列哪项不属于合同管理的任务？A. 合同的起草、谈判和签订B. 合同的履行和变更C. 合同的解除和终止D. 工程项目的质量控制2. 监理工程师在合同管理中，对承包商进行履约能力评估时，以下哪项不是主要考虑的因素？A. 承包商的财务状况B. 承包商的技术能力C. 承包商的施工经验D. 承包商的地理位置3. 下列关于合同履行过程中的变更管理，描述错误的是？A. 变更请求应当书面提出B. 变更的范围、内容、时间和费用等应当详细说明C. 变更的审批权限应当明确D. 变更请求的处理结果应当书面通知所有合同当事人4. 在合同管理中，下列哪项不是合同违约的情形？A. 当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任B. 当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方当事人可以解除合同C. 当事人一方未支付价款或者报酬的，对方当事人可以要求支付价款或者报酬D. 当事人一方延迟履行债务的，对方当事人可以要求履行，但不得要求赔偿损失5. 下列关于合同纠纷解决方式的说法，错误的是？A. 协商解决是合同纠纷解决的首选方式B. 调解解决需要当事人自愿参与，不能强迫C. 仲裁解决需要当事人达成仲裁协议，否则不能申请仲裁D. 诉讼解决是最终的解决方式，其他方式无法解决时才能采取二、多项选择题（每题3分，共30分）6. 合同管理的目的是确保（ABCD）。
A. 合同的顺利履行B. 项目的顺利完成C. 合同双方的合法权益得到保障D. 合同纠纷的最小化7. 监理工程师在合同管理中，对承包商进行履约能力评估时，主要考虑的因素包括（ABC）。
A. 承包商的财务状况B. 承包商的技术能力C. 承包商的施工经验D. 承包商的员工数量8. 合同履行过程中的变更管理，主要包括（ABCD）。
A. 变更请求的提出B. 变更的范围、内容、时间和费用等详细说明C. 变更的审批权限明确D. 变更请求的处理结果书面通知所有合同当事人9. 合同违约的情形主要包括（ABCD）。
2023年监理工程师之合同管理综合提升模拟考试试卷附答案
2023年监理工程师之合同管理综合提升模拟考试试卷附答案单选题（共20题）1. 根据《合同法》对违约责任的规定，既具有对合同守约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的承担违约责任的方式是()A.罚金B.利息C.赔偿金D.违约金【答案】 D2. 下列关于设计施工总承包合同的说法，错误的是()。
A.可以减少设计变更B.增加承包人的索赔C.合同责任单一，责任明确D.固定工期、固定费用【答案】 B3. 对于大型工程为了检验承包人的设计、设备选型和运行情况等是否满足合同约定，会在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，进行竣工后试验。
竣工后试验由（）组织，应在试验日期提前（）通知对方。
A.承包人，14天B.发包人，14天C.承包人或发包人，14天D.承包人或发包人，21天【答案】 D4. 关于24 h回顾法的优点描述错误的是（）。
A.所用时间短，应答者不需要较高文化B.能得到个体的膳食营养素摄入状况，便于与其他相关因素进行分析比较C.调查员不需要严格培训D.其结果对于人群营养状况分析非常有价值【答案】 C5. 下列关于安全事故处理程序说法不正确的是（）。
A.施工过程中发生安全事故时，承包人应立即通知监理人B.发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失C.需要移动现场物品时，应做出标记和书面记录，妥善保管有关证据D.监理人应及时向有关部门如实报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施【答案】 D6. 泡沫混凝土外墙保温板是一种防水、保温效果都较好的新型外墙保温材料。
当用于空心砖墙体外保温时，下列构造措施错误的是( )A.保温板采用胶黏剂进行粘贴B.保温板采用锚栓进行辅助加固C.保温板外贴玻纤网布以防裂缝D.保温板用于高层时应设置托架【答案】 A7. FIDIC系列合同，《施工合同条件》中承包商的试验，工程师应提前至少（）小时将其参加试验的意向通知承包商。
A.12B.24C.48D.72【答案】 D8. 某工程项目的监理合同约定，监理人负责该工程自开工建设到竣工验收移交为止的全部监理任务，则下列情况中，损失应由监理人承担赔偿责任的是() A.监理人在建筑石材进料单上签署了验收合格意见后，供货商又擅自调换了部分材料，导致工程质量不合格返工造成的损失B.承包人向监理人提交索赔报告，监理人在规定时间内没有做出审核意见，导致承包人的部分不合理索赔成立，造成委托人的经济损失C.施工现场发生火灾，监理人发出了停工令，该事件造成的停工损失D.在工程保修阶段，委托人通知监理人到现场监督承包人保修，监理人未到场造成的委托人损失【答案】 B9. 根据《标准施工合同》，下列属于不可抗力的是（）。
2023年监理工程师之合同管理综合提升模拟卷附有答案详解
2023年监理工程师之合同管理综合提升模拟卷附有答案详解单选题（共20题）1. 依据施工合同示范文本的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中正确的是( )。
A.材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点B.到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换C.供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失D.到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地【答案】 C2. 关于质押的表述中，正确的是（）。
A.质押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物B.质权自双方约定达成一致意见时设立C.质权人在债务履行期届满前，可以与出质人约定债务人不履行到期债务时质押财产归债权人所有D.能够用作质押的动产没有限制【答案】 D3. 关于建设工程设备采购评标的说法，正确的是（）。
（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.以设备寿命周期成本为基础的评标方法属于评标价法B.投标文件载明的交货期满足**要求的，***C.评标时不考虑运输费用D.评标时不对价格进行**计算【答案】 A4. （2017年真题）根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是（）。
A.分别由发包人和承包人负责投保B.均由发包人负责投保C.分别由承包人和发包人负责投保D.均由承包人负责投保【答案】 D5. 下列对承包人违约的处理，正确的是（）。
A.发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，发包人可向承包人发出整改通知B.发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，监理人可通知承包人立即解除合同C.发生承包人违反合同规定的情况时，监理人应向承包人发出整改通知D.发生承包人违反合同规定的情况时，发包人应向承包人发出立即解除合同通知【答案】 C6. 根据FIDIC《施工合同条件》，“不可预见”的风险分配方式正确的是（）。
A.“不可预见”指承包商在提交投标书日期前不能合理预见的风险B.承包商在投标时将风险限制在“不可预见的”范围内C.业主获得的标价和施工方案中承包商已考虑不可预见的风险D.承包商因不可预见的物质条件遭受损失，有权提出工期和费用索赔，但不包括利润【答案】 D7. 依据FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到()情况，属于承包商应承担的风险。
2024年监理工程师之合同管理模考模拟试题(全优)
2024年监理工程师之合同管理模考模拟试题(全优)单选题（共45题）1、施工合同的承包人经发包人同意，将专业工程分包给具有相应资质的分包人。
根据《合同法》的规定，该行为属于()。
A.债务承担B.债权转让C.债务人向第三人履行债务D.由第三人向债权人履行债务【答案】 A2、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用公式法调整工程价款时，合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时，由监理人与（）协商后进行调整。
A.发包人和分包人B.承包人和分包人C.承包人和发包人D.分包人和造价管理部门【答案】 C3、投标文件应当对招标文件有关勘察设计服务期限、发包人要求、招标范围、投标有效期等实质性内容作出响应。
除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为（）日。
A.78B.14C.90D.30【答案】 C4、施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于（）评审的内容。
A.资格B.程序C.响应性D.形式【答案】 D5、《简明标准施工招标文件》适用于（）的项目A.设计和施工由同一承包人承担的项目B.技术要求复杂的大型项目C.工期不超过12个月的项目D.对施工阶段有较高的管理和协调能力要求的项目【答案】 C6、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是（）。
A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具D.进度款支付证书- - 经签发监理人无权修改【答案】 C7、施工阶段发包人应在监理人收到进度付款申请单后的（）d内，将进度应付款支付给承包人。
A.7B.14C.21D.28【答案】 D8、本人知道他人以自己名义行为而不作否认表示，代理关系（）。
A.成立B.不成立C.取决于被代理人是否追认D.取决于代理人是否申请被代理人确认【答案】 A9、关于建设工程施工准备阶段的合同管理中，发包人、承包人、监理人各自的义务和职责表述正确的是（）。
2023年监理工程师之合同管理模考模拟试题(全优)
2023年监理工程师之合同管理模考模拟试题(全优)单选题（共30题）1、大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于（）。
A.施工承包合同B.买卖合同C.设备安装合同D.加工承揽合同【答案】 D2、投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（）前，以书面形式提出。
招标人将在收到异议之日起（）内作出答复；作出答复前将暂停招标投标活动。
A.14日，7日B.10日，5日C.10日，3日D.14日，5日【答案】 C3、按照《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人（）。
A.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更B.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费C.仍应无偿负责处理有关设计问题D.不再负责处理有关设计问题【答案】 B4、依据标准施工合同通用条款的规定，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由（）承担。
A.发包人B.承包人C.设备供应人D.发包人和承包人按比例【答案】 A5、保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议，保险合同一般是以（）的形式订立的。
A.保险单B.合同C.电子文件D.邮件【答案】 A6、儿童维生素C缺乏时的临床表现不包括（）。
A.腹泻B.易激惹C.呕吐D.体重增加【答案】 D7、在设计施工总承包合同中，关于缺陷责任期管理，下列说法不正确的是( )。
A.承包人承担修复工程缺陷的义务，费用和工期由责任方负责B.由于承包人原因造成某项缺陷修复，相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年C.大型工程缺陷责任期内的竣工后试验通常在工程稳定运行一段时间后进行D.工程缺陷的责任属于发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，但不包括合理利润【答案】 D8、仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的()A.自愿原则B.公平合理原则C.依法独立进行原则D.一裁终局原则【答案】 A9、根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人与承包人在履行合同中发生争议，经争议评审组评审但当事人不接受评审意见而提交仲裁的，应在仲裁结束前暂按（）执行。
2023年监理工程师《合同管理》考试全真模拟易错、难点汇编叁(带答案)试卷号：35
2023年监理工程师《合同管理》考试全真模拟易错、难点汇编叁（带答案）（图片大小可自由调整）一.全考点综合测验(共45题)1.【单选题】因被代理人对代理人授权不明确,给第三人造成损失,关于损失承担的说法,正确的是()。
A.由被代理人自行承担责任B.由代理人自行承担责任C.由第三人自行承担责任D.由被代理人与代理人承担连带责任正确答案：D2.【单选题】依法必须招标项目，评标委员会成员人数组成应当至少为()。
A.三人以上单数B.四人以上C.五人以上单数D.七人以上单数正确答案：C3.【多选题】按材料采购合同的约定，供货方交付产品时，作为双方验收依据的资料包括（）。
A.产品说明书B.双方签订的采购合同C.合同内约定的质量标准D.图纸、样品E.双方当事人共同封存的样品正确答案：BCDE4.【多选题】下列关于监理招标的特点，说法正确的是（）。
A.招标宗旨是对监理单位能力的选择B.报价占主要地位C.报价占次要地位D.邀请的投标人较多E.邀请的投标人较少正确答案：ACE5.【单选题】在FIDIC拖工合同条件中，承包商不可提出工期索赔的情况是（）。
A.公共行为引起的延误B.对竣工检验的干扰C.业主提前占用工程D.施工中遇到古迹正确答案：B6.【单选题】下列合同主体中,属于建设工程合同主体的是()A.设计单位B.工程咨询单位C.监理单位D.材料设备供应单位正确答案：A7.【多选题】按照施工合同示范文本规定，当发包人供应材料设备时（）。
A.发包人应在材料到货前24 小时书面通知承包人，由双方共同清点B.清点后承包人承担材料质量和保管责任C.材料保管费应由发包人承担D.材料使用前由承包人承担检验试验工作及费用E.材料检验通过后不解除发包人供应材料存在的质量缺陷责任正确答案：DE8.【单选题】承包人的施工质量未达到合同要求，工程师发布暂时停工通知，承包人按工程师指示修复缺陷后，发出复工通知，工程师在48 小时内未作答复，承包人( )。
2024年监理工程师之合同管理模考模拟试题(全优)
2024年监理工程师之合同管理模考模拟试题(全优)单选题（共45题）1、下列文件中，属于订立合同要约文件的是()A.招标公告B.资格预审合格通知书，C.投标书D.中标通知书【答案】 C2、关于承担违约责任的说法，正确的是()A.无效合同有过错的合同当事人一方也可能承担违约责任B.合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当向合同对方承担违约责任C.合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当由第三方向合同对方承担违约责任D.因不可抗力造成的违约，也应当承担违约责任【答案】 B3、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列发包人违约的情形中，承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是()。
A.发包人严重拖欠工程进度款B.发包人拖延组织工程竣工验收C.发包人拒绝支付工程竣工结算款D.发包人指令使用质量不合格的建筑材料【答案】 C4、根据ECC合同，最突出体现合作伙伴管理理念的是（）。
A.风险和保险B.早期警告和补偿事件C.测试和缺陷D.争端和合同终止【答案】 B5、工程总承包合同履行管理中，如果发包人合同要求中的质量标准高于现行规范规定的标准，应以（）为准。
A.合同约定B.规范规定C.承包人企业标准D.发包人企业标准【答案】 A6、合同工期的作用是( )。
A.承包人进行工程索赔的依据B.发包人组织竣工验收的依据C.判别是否予以顺延工期的标准D.用于判定承包人是否按期竣工的标准【答案】 D7、发包人因第三人的原因造成违约的，对勘察人损失承担责任的方式正确的是（）。
A.由第三人承担违约责任B.由发包人承担违约责任C.由发包人和第三人承担连带责任D.由发包人和第三人承担按份责任【答案】 B8、下列不属于建设工程勘察合同中勘察人必须具备的条件是（）。
A.法人资格B.持有正规营业执照C.联合体组织D.持有正规的资质证书【答案】 C9、某施工项目监理人发出的开工通知注明的开工日期为 2 月 1 日。
2023年监理工程师考试《建设工程合同管理》全真模拟卷
2023年监理工程师考试《建设工程合同管理》全真模拟卷第1题单项选择题（每题1分，共50题，共50分）1．对于工程复杂，工程技术、结构方案难以预先确定，时间特别紧迫（如抢险救灾）的项目，应选择的合同计价方式是（）。
A．单价合同B．固定总价C．可调总价D．成本加酬金合同【答案】D【解析】成本加酬金合同，也称为成本补偿合同或成本加成合同。
采用这种合同，承包商利润有保证，价格变化或工程量变化的风险基本都由业主承担。
但承包商往往缺乏降低成本的激励，还可能通过提高工程成本而增加自身利润，不利于业主的投资控制。
通常仅适用于工程复杂，工程技术、结构方案难以预先确定，时间特别紧迫（如抢险救灾）的项目。
2．下列选项中，不属于合同法律关系的客体的是（）。
A．物B．行为C．权利D．智力成果【答案】C【解析】合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。
C选项权利不属于合同法律关系的客体内容。
3．下列选项中，属于法定代理关系终止条件的是（）。
A．代理期间届满B．作为代理人的法人终止C．代理事项完成D．被代理人死亡【答案】D【解析】本题考查重点是“代理关系”。
法定代理可因下列原因终止（1）被代理人取得或者恢复完全民事行为能力；（2）代理人丧失民事行为能力；（3）代理人或者被代理人死亡；（4）法律规定的其他情形。
选项ABC均为委托代理的终止条件。
4．某工程设计招标项目，项目估算价为200万元，则投标保证金额不得超过（）万元。
A．2B．4C．10D．20【答案】B【解析】本题重点考查投标保证全的规定。
《招标投标法实施条例》及国家发展改革委员会等九部委《工程建设项目勘察设计招标投标办法》规定，招标文件要求投标人提交投标保证金的，保证金数额一般不超过勘察设计估算费用的2％，最多不超过10万元人民币。
5．关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。
A．发包人必须是建设单位B．总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质C．承包人必须是具有相应设计资质的企业法人。
2022-2023年监理工程师之合同管理模考模拟试题(全优)
2022-2023年监理工程师之合同管理模考模拟试题(全优)单选题（共100题）1、（2020年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是（）。
A.合同协议书B.专用合同条款C.勘察费用清单D.通用合同条款【答案】 A2、关于监理合同履行过程赔偿对方损失的说法，正确的是()A.委托人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任B.监理人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任C.委托人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出D.监理人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出【答案】 B3、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人与承包人在履行合同中发生争议，经争议评审组评审但当事人不接受评审意见而提交仲裁的，应在仲裁结束前暂按（）执行。
A.争议评审组的评审意见B.发包人的意见C.承包人的意见D.总监理工程师的确定【答案】 D4、(2015年真题)施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时，是否允许调整合同价格要视（）来决定。
A.合同工期长短B.材料价格浮动幅度C.合同计价方式D.劳动力价格浮动幅度【答案】 A5、设计施工总承包合同模式下，承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，不包括（）。
A.承包人的工程设计方案说明B.设备方案的说明C.设计模型D.对发包人要求中的错误的说明【答案】 C6、订立施工合同时通用条款规定的基准日期指投标截止时间前（）天，规定基准日期的作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。
A.21B.24C.28D.30【答案】 C7、《建设工程设计合同（示范文本）》规定，设计合同的设计期限为()A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B.从订立合同之日起，至完成工程验收之日止C.从设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件之日止D.从设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止【答案】 D8、材料在采购合同订立前已为买受人所占有时，材料采购合同的生效时间是（）。
2023年监理工程师之合同管理模考模拟试题(全优)
2023年监理工程师之合同管理模考模拟试题(全优)单选题（共50题）1、建设单位将自己的一批建筑设备抵押给银行，签订了抵押合同，但未办理抵押登记，下列说法正确的是（）。
A.设备转移给银行占有B.抵押权自签订之日起设立C.因未办理抵押登记，抵押权尚未设立D.设立的抵押权能够对抗善意第三人【答案】 B2、勘察设计招投标中，招标文件要求投标人提交投标保证金，保证金数额是（）。
A.勘察设计估算费用的3%B.勘察设计估算费用的2%C.不超过10万元人民币D.勘察设计估算费用的2%，且不超过10万元人民币【答案】 D3、某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。
甲的投标报价为5000万元，评标价为4990万元。
乙的投标报价为5030万元，评标价位4980万元，则中标人和中标价格分别为（）。
A.甲，5000万元B.甲，4990万元C.乙，5030万元D.乙，4980万元【答案】 C4、大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于（）。
A.施工承包合同B.买卖合同C.设备安装合同D.加工承揽合同【答案】 D5、在建设工程设计合同中，合同价格与支付说法正确的是（）。
A.设计费用实行发包人签证制度B.发包人应在收到定金或预付款支付申请后14 天内，将定金或预付款支付给设计人C.发包人应在收到中期支付申请后的14 天内，将应付款项支付给设计人D.发包人应在收到费用结算申请后的21 天内，将应付款项支付给设计人【答案】 A6、关于承包人提交实施项目的计划说法错误的是()。
A.承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划B.监理人应在专用条款约定的期限内批复C.批准的计划作为“合同进度计划”D.监理人未在约定的时限内批准，计划不能实施【答案】 D7、（2014年真题）根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标报价有算术错误时，正确的处理方式是（）。
A.视投标书不符合评审标准，否决其投标B.对投标报价进行修正，修正价格需经投标人书面确认C.直接按投标人的总报价评审，后果由投标人承担D.要求投标人当场重新报价，按新报价评审【答案】 B8、因卖方未能按时支付合同约定的材料时，每延迟一天，应向买方支付（）违约金A.0.08%B.0.5%C.0.8%D.1.0%【答案】 A9、依据监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于附加监理工作的是()A.因施工单位原因导致工程暂停施工，其后恢复施工时监理人的准备工作B.合同专用条款内约定的监理人工作C.因施工单位原因导致工程拖期，由此引起的监理人额外增加了工作时间所做的工作D.因业主原因造成工程终止，合同终止后监理人参与善后处理的工作【答案】 C10、下列不属于中标通知书中应写明的内容的是（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
监理工程师考试合同管理模拟试题三一、单项选择题：（每题1分，共10分）1、FIDIC条款中对合同拥有解释权的是（）。
A、承包商B、业主C、第三方D、监理2、世行贷款公路项目主要采用（）A、单价合同B、总价合同C、成本加酬金合同D、设计施工总承包合同3、承包人独自参与的保险，按FIDIC条件应该是（）。
A、人身伤亡险B、承包人装备险C、工程一切险D、第三方责任险4、业主在得到承包人动员预付款保函后，支付动员预付款的最长时间不得超过（）。
A、14天B、7天C、21天D、28天5、赔偿损失，作为违约责任的方式之一，是指违约方不履行合同或不完全履行合同时依法或根据合同的规定赔偿对方当事人所受损失的责任。
从性质上讲，违约赔偿损失实际上是（）。
A、对违约方的一种惩罚B、对守约方的一种补偿C、对违约方履约的一种要求D、对违约方的一种经济制裁6、工程项目不允许采取的招标方式是（）A、公开招标B、邀请招标C、议标D、竞争性招标7、《工程变更令》由（）下达。
A、业主B、工程师C、现场监理D、上级主管部门8、《合同法》规定，建设工程合同中没有规定的，适用（）的有关规定。
A、委托合同B、技术合同C、承揽合同D、买卖合同9、颁发有关整个工程的移交证书之后（）天之内，承包人应向工程师呈交一份竣工报表。
A、84天B、65天C、56天D、21天10、建设工程合同是一种（）。
A、双务合同B、有偿合同C、诺成合同D、要物合同二、多项选择：（每题1分，共计40分）1、要约邀请的主要形式有（）A、商品价目表B、招标公告C、投标书D、广告2、合同成立的要件主要有（）A、存在双方的订约主体B、必须具有双方当事人C、当事人对合同内容协商一致D、应具备要约邀请和承诺阶段3、合同的书面形式主要有（）A、电报B、电话C、电传D、电子邮件4、同时抗辩权制度具有的作用（）。
A、贯彻公平、平等原则，平衡合同当事人间利益B、促进合同履行，维护交易秩序C、贯彻诚实信用原则，增进双方协作D、维护社会经济秩序5、合同终止的原因主要是（）A、合同解除B、合同变更C、债务相互抵销D、债权人免除债务6、同时抗辩权适用的合同有（）A、居间合同B、买卖合同C、承揽合同D、租赁合同7、合同解除与合同无效的区别主要在于（）A、标的不同B、原因不同C、效力不同D、主体、途径不同8、在（）情况下可以提存。
A、债权人无正当理由拒绝受领B、债权人下落不明C、债务人下落不明D、债权人死亡而未确定继承人9、违约责任的种类主要为（）A、主要责任和次要责任B、过错责任和无过错责任C、单独责任和共同责任D、单方责任和混合责任10、合同解释应遵循的原则为（）A、主次原则B、整体解释原则C、历史解释原则D、参照惯例原则11、合同争议解决的方式主要有（）A、和解B、仲载C、调解D、起诉12、承揽合同的定作人主要义务是（）A、提供材料的义务B、协助的义务C、支付报酬的义务D、受领承揽人完成的工作成果的义务13、建设工程合同的类型有（）A、协议合同B、总包合同C、分包合同D、主从合同14、公路工程建设中的招标形式主要有（）A、议标B、设计招标C、监理招标D、施工招标15、《招标投标法》遵循的主要原则是（）A、公开B、公平C、自由竞争D、诚实信用16、《招标投标法》规定招标人应具备的条件为（）A、法人B、自然人C、其他组织D、法人代表17、投标文件通常可分为（）A、要约文件B、商务文件C、技术文件D、价格文件18、（）有权提出工程变更A、工商管理机关B、业主C、监理D、承包人19、施工合同的担保合同属于（）A、从合同B、主合同C、分包合同D、有偿合同20、下列机构可以作为合同的担保人的是（）A、政府机构B、社会团体C、保险公司D、银行21、在采取建设项目总承包时，业主一般仅与（）发生直接关系。
A、总承包单位B、总承包单位各职能部门C、专业承包单位D、项目经理22、公路工程施工合同的发包人是指（）A、取得建设项目总承包资格的总承包单位B、监理单位C、建设单位D、承包单位23、公路工程施工合同中的工程师是指（）A、监理单位委派的总监理工程师B、发包方的总工程师C、发包人指定的履行合同的负责人D、承包方的总工程师24、公路工程施工合同文件主要有（）组成A、中标通知书B、协议书C、通用条件D、专用条件25、建设工程施工合同文本其有三个附件，下列（）不是施工合同的附件。
A、承包人承揽工程项目一览表B、合同协议书C、工程质量保修书D、合同专用条件26、按计价方式的不同，公路工程施工合同可划分为（）。
A、总价合同B、单价合同C、成本加酬金合同D、总包合同27、在工程建设过程中，因（）造成工期延误，经工程师确认，工期可以顺延。
A、业主不能按合同的约定提出开工条件B、一国内非承包人原因停水，停电、停气造成停工累计超过8小时C、承包人设备损坏D、不可抗力28、公路工程施工合同解除的条件有（）。
A、因不可抗力使合同无法履行B、承包人将工程分部转包C、业主不按约定支付工程款使合同无法履行D、合同当事人协商一致29、我国《担保法》规定担保的方式主要有（）A、定金B、抵押C、质押D、保证30、下列合同与施工合同具有主从关系的是（）A、勘测设计合同B、施工保险合同C、监理服务合同D、履约担保合同31、根据FIDIC合同条件67条规定的争端解决的程序中所出现的重要时限有（）。
A、56天B、21天C、70天D、84天32、公路工程施工项目管理的管理者是（）A、建设单位B、项目管理公司C、监理D、承包人33、在FIDIC条件中与工程延期有关的条款有（）A、第42条B、第53条C、第6条D、第40条34、工程师可以将自己的权力以书面的形式委托给工程师代表，该委托送达到（）后开始生效。
A、业主B、监理C、上级主管部门D、承包人35、在指定分包的定义中必须具备（）等要素方能成立。
A、指定行为B、工程款在有效合同价中支付C、业主单独付款D、用暂定金支付36、承包人与业主联合参与保险的项目有（）A、人身伤亡险B、货物运输险C、第三方责任险D、工程一切险37、工程变更与FIDIC条件中（）有关。
A、第72条B、第51条C、第52条D、第32条38、工程延期应具备的条件是（）A、非承包人原因B、在施工过程中发生C、与监理有关D、满足FIDIC条件第53条的规定39、工程分包一般可以由（）批准A、承包人B、业主C、监理D、上级主管部门40、依法对合同真实性合法性进行确认的机构是（）A、业务主管部门B、公证机构C、法院D、工商管理局三、判断题（每题1分，共10分）1、建筑工程合同特殊情况下，可采用推定形式的合同（）2、《合同法》规定：承揽合同中没有规定的，适用于建设工程合同的有关规定。
（）3、建设工程合同是一种诺成合同，合同订立后双方应严格履行。
（）4、索赔对业主不利（）5、根据FIDIC条款的有关规定，计量一般用净值计量。
（）6、保留金待竣工验收合格后一次发还。
（）7、对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。
（）8、工程师要求承包人进行规范未曾指明的检验，承包人进行了此种检验，据此承包人可向监理申请延期或费用索赔。
（）9、指定分包是业主将分包人指定给承包人。
（）10、不论委托合同是有偿或无偿的，处理委托事务的报酬不能代替支付处理委托事委的费用。
（）四、简答题（每题4分， 5×4＝20分）1、根据FIDIC条款的有关规定，业主与承包人产生争端后其按什么程序来解决争端？2、当监理工程师向承包人发生口头指示后，承包人明智的做法是什么？承包人怎样将监理工程师的口头指示变成书面指示？3、工程变更的估价，一般包括几个方面？4、工程师审批工程延期的程序及依据是什么？5、工程分包的种类及特点是什么？五、综合分析题：（每题10分，共计20分）1、某工程项目的施工合同总价为8000万元人民币，合同工期18个月，在施工过程中由于业主提出对原有设计文件进行修改，使施工单位停工待图1.5个月。
在基础工程施工中，为了使施工质量得到保证，施工单位除了按设计文件要求对基底进行了妥善处理外，还将基础混凝土的强度由C15提高到C35，施工完成后，施工单位向监理工程师提出工期和费用索赔，其中费用索赔计算中有以下两项。
1、由于业主修改变更设计图纸延误，损失1.5个月的管理费和利润：现场管理费=合同总价÷工期×现场管理费费率×延误时间=8000÷18×12%×1.5=80（万元）公司管理费=合同总价÷工期×公司管理费费率×延误时间=8000÷18×7%×1.5≈46.67（万元）利润=合同总价÷工期×利润率×延误时间=8000÷18×5%×1.5≈33.33（万元）合计=80+46.67+33.33=160（万元）2、由于基础混凝土强度的提高索赔15万元。
问题：监理工程师是否应同意给予费用索赔？是否应同意索赔费用的计算方法？2、某工程下部为钢筋混凝土基础、上面安装设备。
业主分别与土建、安装单位签订了基础、设备安装工程施工合同。
两个承包商都编制了相互协调的进度计划。
进度计划已得到批准。
基础施工完毕，设备完装单位按计划将材料及设备运进现场准备施工。
经检测发现有近1/6的设备预埋螺栓位置偏移过大，无法安装设备，须返工处理。
安装工作因基础返工而受到影响，安装单位提出索赔要求。
问题：1. 安装单位的损失应由谁负责？为什么？2. 安装单位提出索赔要求，监理工程师应如何处理？答案一、单项选择：1、D2、A3、A4、A5、B6、C7、B8、A9、D 10、D二、多项选择1、A、B、D2、A、B、C3、A、C、D4、A、B、C5、A、C、D6、B、C、D7、A、B、C、D 8、A、B、D 9、B、C、D10、B、C、D 11、A、B、C、D 12、A、B、C、D13、B、C、D 14、B、C、D 15、A、B、D16、A、C 17、B、C、D 18、B、C、D19、B、D 20、C、D 21、A、D22、A、C 23、A、C 24、B、C、D25、B、D 26、A、B、C 27、A、B、D28、A、B、C、D 29、A、B、C、D 30、B、D31、A、C、D 32、B、C 33、A、B、C、D34、A、D 35、A、D 36、C、D37、B、D 38、A、D 39、B、C 40、B、D三、判断题1、×2、√3、×4、×5、√6、×7、√8、× 9、× 10、√四、简答题1、FIDIC条款第67条？2、FIDIC条款第2条第5款？3、FIDIC条款第52条？4、①程序FIDIC条款53条？②依据 a事实依据 b合同依据 c延期事件是否在监理批准的网络图的关键线路上。