上海市园林绿化建设工程施工合同示范文本(2007版)

合集下载

上海市园林绿化建设工程施工合同示范文本.doc

上海市园林绿化建设工程施工合同示范文本.doc

上海市园林绿化建设工程施工合同示范文本(2007版)使用说明上海市工商行政管理局上海市园林绿化行业协会[ 作者] 佚名第一部分协议书(注:蓝色部分文字对《上海市园林绿化建设工程施工合同示范文本》的内容及如何应用作详细的说明)第一部分协议书《上海市园林绿化建设工程施工合同示范文本(2007版)》由《协议书》、《通用条款》和《专用条款》三部分构成。

《协议书》作为合同文本的第一部分,是发包方与承包方就合同内容协商达成一致意见后,向对方承诺履行合同而签署的正式协议。

《协议书》包括工程概况、承包范围、工期、质量标准、合同价款等合同主要内容,并约定了合同生效的方式及合同订立的时问、地点等。

制定《协议书》并单独作为文本的一个部分,主要有以下三个方面的目的:一是确认双方达成一致意见的合同主要内容,使合同主要内容清楚明了;二是确认合同主体双方并签字盖章,约定合同生效;三是合同双方郑重承诺履行自己的义务,有助于增强履约意识。

下面就《协议书》的内容及如何应用作具体的解释和说明。

发包方(全称)___________________承包方(全称)___________________承包方资质等级___________________承包方安全生产许可证号____ JZ安许可证字___依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本园林绿化建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

发包方是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人及其合法继承人。

发包方可以是法人,也可以是自然人或非法人的其他组织。

作为发包方的单位名称或个人姓名,应完整准确地写在《协议书》发包方位置内,不应简称。

如“上海市凯晨房地产开发有限公司”委托某绿化公司承包住宅小区绿化景观工程,签订合同时发包方应写全称,不应简称为“凯晨房产”。

另,合同的签约主体不能是发包方的工程项目部。

2024年上海市建设工程施工合同示范文本

2024年上海市建设工程施工合同示范文本

上海市建设工程施工合同示范文本合同编号:___________甲方(发包方):___________乙方(承包方):___________根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方承担上海市建设工程施工的有关事宜,经友好协商,达成如下合同条款:一、工程概况1.1工程名称:___________1.2工程地点:___________1.3工程内容:___________1.4工程规模:___________1.5工程质量:按照国家相关标准、规范及甲方要求执行。

二、合同工期2.1工程开工日期:___________2.2工程竣工日期:___________2.3工程总工期:___________天三、合同价款3.1工程合同价款:人民币(大写):___________元整(小写):___________元。

3.2合同价款支付方式:(1)预付款:合同签订后,甲方支付乙方合同价款的___________%作为预付款。

(2)进度款:乙方按照工程进度,向甲方申请支付相应比例的工程进度款。

(3)结算款:工程竣工并验收合格后,甲方支付乙方剩余的合同价款。

四、工程变更4.1工程变更范围:本合同约定的工程范围内。

4.2工程变更程序:甲方提出变更要求,乙方进行评估并报甲方审批,经双方确认后,签订书面变更协议。

4.3工程变更费用:按照实际发生的工程量及合同约定的单价计算,由甲方支付。

五、工程验收5.1工程竣工后,乙方应按照国家相关标准、规范及甲方要求进行自检,并通知甲方验收。

5.2甲方应在接到乙方验收通知后___________天内组织验收,并将验收结果通知乙方。

5.3工程验收合格后,双方签订工程验收证书。

六、工程保修6.1工程保修期为___________年,自工程竣工验收合格之日起计算。

6.2保修期内,乙方应按照国家相关标准、规范及甲方要求对工程进行保修。

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)

(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。

为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。

前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。

(完整版)建设工程施工合同(示范文本)GF-2013-0201

(完整版)建设工程施工合同(示范文本)GF-2013-0201

建设工程施工合同(示范文本)GF-2013-0201(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:。

2.工程地点:。

3.工程立项批准文号:。

4.资金来源:。

5.工程内容:。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6.工程承包范围:。

二、合同工期计划开工日期:年月日。

计划竣工日期:年月日。

工期总日历天数:天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。

2.合同价格形式:。

五、项目经理承包人项目经理:。

六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

(完整word版)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)

(完整word版)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)

(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局1第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:。

2.工程地点:。

3.工程立项批准文号:。

4.资金来源:。

5.工程内容:。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6.工程承包范围:。

二、合同工期计划开工日期:年月日。

计划竣工日期:年月日。

工期总日历天数:天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。

2.合同价格形式:。

五、项目经理承包人项目经理:。

六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

上海市园林绿化建设工程施工合同(2007版)

上海市园林绿化建设工程施工合同(2007版)

编号上海市园林绿化建设工程施工合同示范文本(2007版)上海市工商行政管理局上海市园林绿化行业协会制定目录第一部分协议书一、工程概况二、工程承包范围三、合同工期四、质量标准五、合同价款六、协议书有关词语含义七、承包方承诺八、发包方承诺九、合同生效第二部分通用条款一、合同文件1.合同文件及解释顺序2.适用法律、标准及规范3。

图纸二、双方一般权利和义务4.工程监理和发包方代表5.发包方代表的委派和指令6.项目经理7.发包方工作8.承包方工作三、施工组织设计和工期9.进度计划10.开工及延期开工11。

暂停施工12.工期延误13。

工程竣工四、质量与检验14.工程质量15。

检查和返工16。

隐蔽工程和中间验收17。

重新检验18。

工程试车五、安全及文明施工19.安全施工与检查20.安全防护21.事故处理六、合同价款与支付22.合同价款及调整23.工程预付款24.工程量确认25.工程款(进度款)支付七、材料、设备和苗木供应26.发包方供应材料、设备和苗木27.承包方采购材料、设备和苗木八、工程变更28.工程设计变更29.其他变更30。

确定变更价款九、竣工验收与结算31.竣工验收32。

竣工结算33.质量保修和养护十、违约、索赔和争议34。

违约35.索赔36。

争议十一、其他37.工程分包38。

不可抗力39.保险40。

担保41。

专利技术及特殊工艺42.文物和地下障碍物43.合同解除44.合同生效与终止45.合同份数46.补充条款第三部分专用条款一、合同文件1.合同文件及解释顺序2.适用法律、标准及规范3.图纸二、双方一般权利和义务4.工程监理和发包方代表6。

项目经理7.发包方工作8.承包方工作三、施工组织设计和工期9.进度计划12.工期延误四、质量与验收14.工程质量16。

隐蔽工程和中间验收18.工程试车五、安全及文明施工19.安全施工及检查六、合同价款与支付22.合同价款及调整23.工程预付款24.工程量确认25。

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2022-0201)建设工程施工合同(示范文本)一、总则第一条合同的订立甲方(建设单位):__________乙方(施工单位):__________第二条工程概况本项目位于__________,属于__________类工程,总建造面积为_ _________平方米,主要建造物为__________,主要结构形式为______ ____。

本项目的设计单位为__________,监理单位为__________。

第三条合同的组成1. 本合同正文2. 甲方提供的施工图纸及设计文件3. 乙方提供的施工组织设计4. 工程量清单及计价表5. 工程质量验收标准6. 工程安全生产管理规定7. 工期进度计划表8. 双方签订的其他有关协议或者补充协议二、工程质量第四条质量标准乙方承担本项目的施工任务,应按照甲方提供的施工图纸及设计文件和国家有关法律法规、行业规范、技术标准、工程质量验收标准等要求,保证工程质量符合设计要求和合同约定。

第五条质量责任乙方对本项目的施工质量负全面责任。

乙方应按照国家有关规定和双方约定,对本项目进行自检、互检、专检,并接受甲方和监理单位的监督检查。

乙方应及时纠正施工中发现的质量问题,并承担相应的责任和费用。

乙方应按照国家有关规定和双方约定,对本项目进行竣工验收,并向甲方提交竣工图纸、竣工报告、质量保证书等相关文件。

乙方应对竣工验收后发现的质量问题负责,并承担相应的责任和费用。

乙方应按照国家有关规定和双方约定,对本项目进行质量保修,并向甲方提供保修期限、保修范围、保修方式等相关内容。

乙方应对保修期内发生的质量问题负责,并承担相应的责任和费用。

第六条质量奖惩甲方和监理单位有权对乙方的施工质量进行评价,并根据评价结果赋予奖励或者处罚。

乙方的施工质量达到优良等级的,甲方应赋予适当的奖励,具体金额由双方商议确定。

乙方的施工质量低于合格等级的,甲方有权要求乙方返工、修复或者重做,并扣除相应的工程款,具体金额由双方商议确定。

上海市建设施工合同示范文本

上海市建设施工合同示范文本

建设施工合同示范文本发包方(以下称甲方):承包方(以下称乙方):根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。

第一条工程项目四、承包形式:第二条工程期限一、合同工期总日历天数天开工日期:年月日竣工日期:年月日二、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延1、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;停水停电2天以上;2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。

三、因乙方原因造成施工延迟的,不得请求顺延工期。

第三条工程价款、结算及付款方式(是不是有付预付款或进度款的时候乙方开不了票?)双方同意按下述第方式支付本合同价款,甲方付款前,乙方应提供正式发票。

第一种方式:本合同实行固定总价,经甲乙双方核定按本工程合同包干价为元人民币(大写:)。

任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。

1、本合同签订后日内,甲方支付元工程款;2、工程竣工经甲方验收合格后,甲方支付元工程款;3、余款元作为质量保证金,待保修期满后十五个工作日内无息支付。

第二种方式:本合同实行按实结算,双方使用晨曦软件,依据最新现行定额计价规范和施工期(或材料定购期)的信息价(信息价不明确的以甲方确认材料价为准)进行计算,计算后的总价下浮%作为本合同的结算价款。

1、甲方于支付元;2、乙方施工完成并经甲方验收合格后,提交竣工验收报告及工程决算书,经甲方审核确认后,付至结算价款的95%,留5%做质保金,待保修期满后15个工作日内付清。

3、工程量及价格签证,签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。

第四条建筑材料、设备的供应和采购一、工程材料、设备由乙方采购。

(是否都是包工包料?)二、乙方采购的材料、设备,必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程,甲方认为乙方提供的材料需要复验的,乙方应按要求提供复验报告。

建设工程施工合同(示范文本)7篇

建设工程施工合同(示范文本)7篇

建设工程施工合同(示范文本)7篇第1篇示例:建设工程施工合同是建筑施工过程中重要的一环,它规定了建设工程双方的权利义务、施工内容和标准、工程进度、质量要求、支付方式等具体细节,是保障双方利益的重要依据。

以下是一份关于建设工程施工合同的示范文本,仅供参考:建设工程施工合同甲方(甲方名称):_______________ (以下简称甲方)法定代表人(或委托代理人):_______联系地址:________________________根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲乙双方本着平等自愿、互利共赢的原则,经友好协商,就甲方委托乙方承担建设工程施工任务,达成如下合同:一、建设工程基本情况:项目名称、工程地点、规模、内容等。

二、工程造价:甲乙双方共同商定工程总造价为________元,其中甲方预付__________元,余款工程完工后一次性支付给乙方。

三、工程进度:乙方应按照双方约定的工程进度计划,保证在规定期限内按时完工,如有延误需提前通知甲方并补偿相应费用。

四、工程质量:乙方应按照国家相关标准和甲方要求,保证工程质量符合规范要求,如发现质量问题应及时更正。

五、变更和索赔:如工程过程中发生设计变更或不可抗力事件,应及时书面通知并商议解决方案,如影响工程造价或工期,应重新商定合同条款。

六、安全和保险:乙方应制定施工安全计划,并购买相关保险,确保施工过程中安全无事故发生,如有事故需及时通知甲方并协助处理。

七、支付方式:工程进度款根据实际施工进度进行支付,最终结算款在工程完工后一次性支付给乙方。

八、违约责任:任何一方不履行合同约定,均应承担相应的违约责任,包括赔偿损失等。

九、争议解决:本合同履行过程中如有争议应友好协商解决,如协商不成,应提交相关仲裁机构解决。

十、其他约定:双方协商一致的其他事项。

十一、本合同自双方签章之日起生效,有效期至工程竣工验收合格之日终止。

甲方(盖章):______________ 日期:__________本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。

绿化工程施工合同范本(5篇)

绿化工程施工合同范本(5篇)

工程名称:工程地点:建设单位: (以下简称甲方)施工单位: (以下简称乙方)经甲、乙双方协议,本工程由乙方负责为甲方进行____园林绿化工程施工,本着互相协作、密切配合的原则和保证工程顺利进行,特签订此合同以共同遵守。

工程内容包括、、等工程。

按包工、包料、包工期、包质量的大包干式承包。

园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按配置方案及工程预算书。

乙方按工程施工范围、施工图纸提交一份工程预算书,按园林建造、绿化____类工程标准取费,人工、材料、机械调差按施工期间有关文件执行,工程造价暂定为人民币元。

方签订合同后,甲方支付工程造价的____%给乙方作为工程预付款。

工程完工甲方初验合格后付款项__%,余款待保养期满(三个月)甲方验收合格后十天内一次付清。

本工程总工期天(日历从开工之日算起)。

开工日期____年____月____ 日。

竣工日期____年____月____ 日。

负责办理施工报建手续,领取建造许可证和施工许可证。

组织工程竣工验收,并按合同规定办理结算。

按施工图纸及有关施工技术规范进行施工。

承担绿化工程完工后的保养责任,保证绿化工程苗木成活率___%。

保养期内补种苗木的保养顺延 1 个月。

工程竣工后清理现场,做到工完场清。

甲方(盖章):__________ 乙方(盖章):__________代表(签字):__________ 代表(签字):______________年____月____ 日甲方:乙方:经招标决定,甲方将给乙方施工,按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建造法》的有关规定及相关法律、法规规定,遵循平等自愿、互利和诚信的原则,双方达成如下施工合同望共同信守。

按招标文件规定内容和甲方提供的图纸施工。

根据不同地形,双方商议调整施工。

本工程以包工包料包总价的方式承包,其承包总价为人民币(大写)元(¥: ____元)。

考虑到道路两侧商铺较多和地形障碍,按招标文件规定花池数量有所变动,花池内植物种植相应变动,数量待定,故按总花池数量和总价数折合单组花池和树苗植物组合计价,每组花池元,工程结束验收后按实际发生的工程量计价。

绿化工程施工合同范本标准

绿化工程施工合同范本标准

绿化工程施工合同范本标准1. 合同概述本合同是根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规制定的,由甲方(以下简称“业主”)和乙方(以下简称“承包商”)共同遵守的绿化工程施工合同。

2. 项目概况2.1 项目名称绿化工程施工项目2.2 项目地点[填写具体项目地点]2.3 项目范围[列出具体项目范围和工作内容]3. 合同条款3.1 合同总价款•合同总价款为人民币 [填写总价款金额] 元。

3.2 工期•项目工期为 [填写项目工期] 天,自合同生效之日起计算。

3.3 工程质量和规范•承包商应按照相关技术标准和规范进行工程施工,确保工程质量符合合同要求,并承担相应的责任。

3.4 施工进度和支付方式•承包商应按照双方约定的施工进度完成工程,并根据进度支付金额。

•工程款项的支付方式为 [填写支付方式],具体支付比例和节点由双方共同协商确定。

3.5 变更和索赔•如需变更工程项目或工程范围,需经双方协商一致,并签订书面变更协议。

•如因不可抗力或特殊原因导致工程延期或无法完成,双方应协商解决,并可对工期和价格进行调整。

4. 保修和维护4.1 保修期•承包商对工程质量负责,在完工验收合格之日起,提供 [填写保修期长度] 保修期。

•保修期内,如出现因承包商原因导致的问题或质量不符合要求的情况,承包商应及时进行修复,并承担相应费用。

4.2 维护责任•在保修期后,业主有权委托承包商进行工程维护。

维护期限和费用由双方另行协商确定。

5. 违约责任5.1 业主违约责任•如业主未按时支付工程款项,应支付相应的违约金,并按照约定的违约金逾期支付工程款项。

5.2 承包商违约责任•如承包商未按照约定的工期完成工程,应支付违约金。

•如承包商因施工质量问题或其他原因导致工程无法顺利进行或延期完成,应承担相应责任并支付赔偿费用。

6. 合同解除与争议解决6.1 合同解除•双方经协商一致,可随时解除合同,但应书面通知对方并履行解约程序。

6.2 争议解决•合同履行过程中发生的争议,双方应通过友好协商解决。

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本)GF-2013-02011. 合同双方信息本合同由以下双方进行订立:甲方:法定代表人:单位:地址:联系:乙方:法定代表人:单位:地址:联系:2. 合同背景甲方计划进行建设工程,并需要寻找一个合适的乙方承担工程的施工任务。

双方经协商一致,达成如下合同。

3. 工程范围本合同所涉及的工程范围包括但不限于以下项目:- 工程名称:- 工程地点:- 工程内容及技术要求:- 工程进度计划:- 工程质量要求:- 工程安全措施:4. 工期及付款4.1 工期本合同规定的工期为:开始日期:结束日期:4.2 付款方式根据工程进度,甲方将按照以下方式进行付款:- 首次付款:- 分期付款:- 最终付款:5. 保证金及违约责任5.1 保证金乙方应向甲方支付保证金,金额为:5.2 违约责任如果乙方违反本合同的任何条款,甲方有权采取以下措施:- 终止合同;- 暂停工程进展;- 要求乙方承担违约金。

6. 变更和解释任何对本合同内容的变更都必须经过双方书面协商并达成一致意见。

本合同的解释权归属于双方共同。

7. 合同附件本合同所涉及的附件如下:- 所有的设计文件;- 施工图纸;- 技术规范;- 安全措施文件;- 工程进度计划;- 合同付款安排表等。

8. 法律名词及注释本合同所涉及的法律名词及注释如下:- 建设工程:指按照工程项目的设计要求进行的建设、改建、扩建、装修或者其他行为;- 甲方:合同中指定的要求承担工程建设的主体;- 乙方:与甲方达成协议,承担工程施工任务的主体等。

9. 可能遇到的困难及解决办法在实际执行过程中,本合同可能遇到以下困难:- 资金不足:乙方可以寻找其他资金来源,或与甲方商议调整付款方式;- 土地争议:双方可以共同寻找土地权属证明,或进行法律诉讼解决争议;- 工程质量问题:乙方应按照技术要求进行施工,如有质量问题,可协商解决或进行仲裁等。

(完整word版)建设工程施工合同(示范文本)(GF-2017-0201)

(完整word版)建设工程施工合同(示范文本)(GF-2017-0201)

(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。

为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。

前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。

对新版《建设工程施工合同(示范文本)》的解读

对新版《建设工程施工合同(示范文本)》的解读

近日,《住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同(示范文本)的通知》(建市〔2017〕214号)发布,两部委联合对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013—0201)进行了修订,制定《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2017—0201),并自2017年10月1日起,新版示范文本正式执行,原2013版示范文本同时废止.2013版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013-0201,以下简称2013版示范文本)是上海市建纬律师事务所(下称“建纬所")受住建部委托起草的。

2013版示范文本充分借鉴了国际咨询工程师联合会(FIDIC)编制的《施工合同条件》等优秀条款,具有结构严密、逻辑性强、内容全面等特点,并且具有很强的可操作性,是一本经典的施工合同示范文本。

今年8月,建纬所再次接受住建部委托对2013版示范文本进行修订,建纬所由总所副主任、南京分所主任曹珊律师组织执笔,对2013版示范文本进行修订。

2017版示范文本主要是根据《住房城乡建设部、财政部关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》(建质[2017]138号)中对缺陷责任期及工程质量保证金的修改内容,对2013版示范文本的通用合同条款、专用合同条款及附件中与缺陷责任期和工程质量保证金有关的条款进行修改和完善。

虽然2017版示范文本并未进行太多修改,但很多人却对其进行了各式各样的解读,还有很多培训机构也有意进行相关培训.由于部分解读内容与修订的目的和初衷不尽一致,为避免误导广大从业者,有必要从修订者的角度对2017版示范文本进行解读.一、修订背景(一)国办发〔2016〕49号文我国建筑市场存在不同程度的混乱和不规范行为,其中包括发包人利用其优势地位预先设置各种名目的保证金以及高比例保证金条款,此举在损害了承包人利益的同时,也导致资金利用效率低下,不利于激发市场活力、发展信用经济和加快建筑业的转型升级。

2016年6月27日,经国务院同意,国务院办公厅发布《国务院办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知》(国办发〔2016〕49号),针对如何清理规范工程建设领域保证金采取如下措施:1、全面清理各类保证金,除依法依规设立的投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金外,其他保证金一律取消.并转变保证金缴纳方式,推行银行保函制度,建筑企业可以银行保函方式缴纳保证金。

建设工程施工合同(示范文本)(2篇)

建设工程施工合同(示范文本)(2篇)

建设工程施工合同(示范文本)发包人(全称)______承包人(全称)______依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况工程名称:__________工程地点:__________工程内容:__________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表工程立项批准文号:__________资金来源:__________二、工程承包范围承包范围:__________三、合同工期开工日期:__________竣工日期:__________合同工期总日历天数____天。

四、质量标准工程质量标准:__________五、合同价款金额(大写)____元(人民币)(小写):____元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效合同订立时间:____年____月____日合同订立地点:__________本合同双方约定______后生效。

发包人:__________(公章)承包人:__________(公章)住所:__________ 住所:__________法定代表人:__________ 法定代表人:__________委托代理人:__________ 委托代理人:__________电话:__________ 电话:__________传真:__________ 传真:__________开户银行:__________ 开户银行:__________帐号:__________ 帐号:__________邮政编码:__________ 邮政编码:__________建设工程施工合同(示范文本)(二)第一章词语涵义及合同文件第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本,由《电力建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》)组成,其用词用语除《协议条款》另有约定外,应具有本条所赋予的涵义:1.发包方(简称甲方);《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。

上海市园林绿化建设工程施工合同示范文本(2007版).doc

上海市园林绿化建设工程施工合同示范文本(2007版).doc

上海市园林绿化建设工程施工合同示范文本(2007版)第一部分协议书发包方(全称)_____________________________承包方(全称)_____________________________承包方资质等级_____________________________承包方安全生产许可证号_______________JZ安许可证字________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本园林绿化建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况工程名称______________________________________________ 工程地点______________________________________________ 工程内容______________________________________________ 工程立项批准文号______________________________________资金来源______________________________________________二、工程承包范围承包范围______________________________________________三、合同工期开工日期______________________________________________ 竣工日期______________________________________________ 合同工期总日历天数__________________________________天四、质量标准工程质量标准__________________________________________五、合同价款金额(人民币):小写__________元,大写_____________元。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档