总包与分包安全协议
总包与分包免责协议书8篇

总包与分包免责协议书8篇篇1甲方(总包方):[总包公司名称]乙方(分包方):[分包公司名称]鉴于甲方与乙方分别作为总承包商和分包商,双方同意就[项目名称]项目(以下简称“该项目”)进行合作,经友好协商,达成如下免责协议,以资共同遵守。
一、总包与分包关系1.1 甲方系该项目的总承包商,负责项目的整体规划、设计、施工及管理。
1.2 乙方系该项目的分包商,负责项目中的部分专业工程或劳务作业。
二、免责条款2.1 乙方对其所承包的专业工程或劳务作业的质量、安全、进度及成本等承担全部责任。
乙方应确保其提供的服务符合甲方的要求及国家的法律法规。
2.2 甲方不对乙方所承包的专业工程或劳务作业的质量、安全、进度及成本等承担任何责任。
如因乙方的原因导致项目出现质量问题、安全事故、工期延误或成本增加等,甲方有权要求乙方进行整改,并由乙方承担全部责任。
2.3 乙方应自行解决其员工的管理、培训、福利及劳动保障等方面的问题,甲方不承担任何责任。
2.4 乙方应自行承担其承包工程所需的全部费用,包括但不限于材料费、设备费、人工费、管理费等,甲方不承担任何费用。
2.5 乙方应自行处理其承包工程中的所有纠纷和争议,甲方不参与任何纠纷和争议的处理。
三、违约责任3.1 若乙方违反本协议的约定,甲方有权要求乙方进行整改,并由乙方承担全部责任。
甲方有权从应支付给乙方的款项中扣除相应的违约金。
3.2 若乙方的违约行为给甲方造成损失的,乙方应赔偿甲方的全部损失,包括但不限于直接损失和间接损失。
3.3 若乙方存在以下情形之一的,甲方有权单方解除本协议,并由乙方承担全部责任:(1)乙方未能按本协议的约定完成承包工程;(2)乙方所承包工程的质量不符合甲方的要求;(3)乙方在施工过程中存在严重安全隐患;(4)乙方存在其他严重违约行为。
四、争议解决4.1 甲乙双方在履行本协议过程中发生的任何争议,应首先通过友好协商的方式解决。
若协商无果,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
总包与分包单位安全协议书(4篇)

总包与分包单位安全协议书甲方(总承包方):乙方(分包方):工程名称:城东中心小学校校舍加固改造工程工程地点:平江路传芳巷___号按照《建筑法》、《安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》等法律法规和建筑施工行业管理标准规范等相关规定,甲乙双方就现场的安全生产、文明施工达成如下协议。
一、双方权责1、甲乙双方共同的责任:坚持以人为本的安全生产宗旨,贯彻落实国家有关安全生产的法律法规;坚持“安全第一、预防为主”的方针,全面实施国家和行业管理部门有关安全生产的标准规范,落实总包单位的安全管理规定和办法,确保封闭管理、确保员工安全、确保安全生产。
2、甲方的责任(1)建立安全生产责任制度。
甲方作为工程总承包单位,对整个施工现场行使安全管理权,制定并落实企业的安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程;(2)建立安全例会制度。
每月组织召开一次安全会议,并形成会议纪要。
遇有特殊情况时,随时召开安全会议。
(3)建立安全检查制度。
每周组织一次安全检查,下达整改通知单,进行安全奖罚;督促乙方完成整改事项,并在整改反馈单上签署意见。
对乙方施工工序、操作岗位的安全行为进行日常监督检查,纠正违章指挥和违章作业。
(4)建立安全教育培训制度。
负责组织对乙方进场工人进行公司级和项目级安全教育。
每年负责组织一次安全生产知识考试工作。
在推广新技术、新材料、新设备和新工艺时,负责对分包管理人员和作业人员进行安全生产教育培训。
有权拒绝使用安全生产教育培训考核不合格的人员。
(5)组织安全技术交底。
技术负责人主管安全技术交底工作,并负责向分包单位交底的技术负责人进行交底,同时督促安全管理人员监督分包单位向现场施工人员进行交底。
重要分项或重点部位的交底,必要时,可直接进行交底。
交底人要签上自己的名字和交底时间。
(6)负责编制总的施工组织设计和专项安全施工组织设计。
(7)负责建立项目部安全管理资料。
(8)负责编制施工现场总的紧急情况下的应急预案和生产安全事故应急救援预案。
总包与分包单位安全生产管理协议(五篇)

总包与分包单位安全生产管理协议总包单位:分包单位:为了加强施工现场的安全管理,深入贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针;保证职工在安全生产和施工作业中的人身安全及健康,确保施工生产的顺利进行。
依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》等法律法规,以及相关部门及政府的相关规定和“汉中丰源建筑安装有限责任公司”的相关安全生产规定。
经甲乙双方协商一致,签订如下安全生产协议:一、工程名称、地址及工程分包内容工程名称工程地址:工程分包内容:石材装饰工程二、总包方、分包方责任1、总包单位项目部责任1)总包单位项目部负责对乙方做好施工现场及相关规章制度的交底工作;2)总包单位项目部有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程,熟练掌握事故防范措施和事故应急预案;3)总包单位项目部管理人员有权制止乙方人员的违纪作业,并按规定给予处罚;2、分包单位责任1)分包单位在总包单位项目部的区域内施工,在安全生产和文明施工中要执行国家及行业有关安全操作规程。
必须遵守六大各项安全纪律。
遵守总包方的各项管理制度,服从总包方的安全生产管理。
总包方及有关部门提出的安全隐患整改通知,按要求及时整改回复。
接受总包单位项目部及有关技术部门的安全技术及措施交底。
2)分包单位施工人员进场前,必须先将现场负责人、施工人数(包括专职或兼职安全员、特种作业人员以及特种作业证件),单位安全生产许可证,企业资质和委托书等复印件报送总包单位,经核实无误后方可进场。
3)分包单位进场前,必须对新员工做好三级安全教育,对进场人员进行安全生产、文明施工及现场现状各分项工程安全技术交底,要求教育率达到100%,并将考核成绩单汇总表由分包单位盖章报送总包单位项目部。
4)严禁分包单位管理人员违章指挥;施工人员违章作业,野蛮施工。
对在施工过程中出现的安全隐患,总包单位项目部有权签发隐患通知单,并限期整改,对情节严重又不接受整改的,总包单位项目部有权停止分包方作业,由此产生的一切后果由分包单位负责。
总包单位与分包单位安全生产协议范文(七篇)

总包单位与分包单位安全生产协议范文为了加强露天采矿安全管理,防止发生安全生产事故,保护采矿作业人员的安全与健康,和采矿单位的财产免受损失,特签定以下协议:一、山西集团勉县矿业有限责任公司作为甲方,采矿承包单位作为乙方。
甲乙双方必须按协议各项规定履行权利和义务。
二、乙方必须严格遵守和执行《中华人民共和国安全生产法》和公司各项安全管理制度,加强安全生产责任制的落实,加强从业人员安全生产教育培训,增强从业人员安全生产观念和劳动保护意识。
不断加大安全生产经济投入,解决安全生产隐患,消除作业危险,积极改善作业条件,加强劳动保护,预防职业危害,对从业人员的安全与健康负责。
三、乙方必须做好以下安全生产管理和作业措施落实(一)、建立健全安全生产组织,配备专职安全管理人员,明确各岗位安全生产责任制。
(二)、健全内部安全生产管理制度、作业规程、各工种岗位责任制、各工种安全技术操作规程,并经常组织学习,增强从业人员遵章守法守的自觉性,提高安全操作技能和劳动安全防护能力。
(三)、严格执行“三级”安全生产教育培训制度。
乙方在从业人员上岗前必须进行“三级”安全教育培训,考试合格后方可安排上岗,新工人上岗必须由老工人进行带培,熟练岗位技术操作后方可安排独立操作。
未经“三级”安全教育培训安排上岗作业的,乙方负法律责任。
(四)、乙方必须建立安全生产档案。
安全生产例会记录、安全隐患整改记录、安全生产派班指令、安全教育记录、安全培训记录、安全检查记录必须健全,并认真及时填写。
建立职工基本情况登记薄、特种作业人员档案和特种设备档案及危险源档案。
(五)、乙方的厂内机动车辆、运矿车辆驾驶员必须持驾驶证经过“三级”安全教育培训考试合格后,方可安排上岗。
未有驾驶证和未经“三级”安全教育培训一律不准安排上岗作业,因此发生事故后果,乙方负全部经济和法律责任。
(六)、乙方单位的特种专业人员,如电工、焊工、压风工、起重工、卷扬工、锅炉工、挖掘机工、装载机工、爆破工等必须持操作证经“三级”教育培训合格后方可安排上岗。
总包与分分包安全生产协议书

总包与分分包安全生产协议书合同编号:__________总包与分分包安全生产协议书甲方:(总包单位名称)地址:____________________法定代表人:________________联系电话:________________乙方:(分包单位名称)地址:____________________法定代表人:________________联系电话:________________一、安全生产管理1.1 乙方应严格按照国家法律法规、甲方安全生产管理制度和本项目安全生产要求,组织分包工作的生产安全事故应急预案,并报送甲方备案。
1.2 乙方应建立健全分包工作现场的安全生产组织机构,明确安全生产责任人,负责分包工作现场的安全生产管理工作。
1.3 乙方应按照甲方提供的安全生产资料和施工图纸进行施工,确保分包工作符合安全生产要求。
1.4 乙方应严格执行施工现场的安全操作规程,加强对分包人员的安全生产教育和培训,确保分包人员熟悉安全生产知识和操作技能。
1.5 乙方应定期对分包工作现场进行安全生产检查,发现问题及时整改,确保安全生产。
二、安全生产责任2.1 甲方应提供安全生产资料、施工图纸等相关资料,对乙方进行安全生产指导和管理。
2.2 甲方应对乙方进行安全生产监督和检查,对乙方不符合安全生产要求的行为有权要求其整改。
2.3 乙方应承担分包工作现场的安全生产责任,确保分包工作符合安全生产要求。
2.4 乙方应按约定向甲方支付安全生产管理费用,具体金额和支付方式详见附件。
三、安全生产事故处理3.1 双方应共同参与安全生产事故的调查和处理,按照“四不放过”的原则,严肃处理安全生产事故。
3.2 乙方发生安全生产事故时,应立即报告甲方,并按照甲方的要求进行事故处理。
3.3 乙方应承担因分包工作导致的安全生产事故的相关责任,并按约定向甲方支付赔偿金。
四、违约责任4.1 任何一方违反本协议的约定,导致分包工作发生安全生产事故的,应承担相应的违约责任。
总包与分包安全管理合同3篇

总包与分包安全管理合同3篇篇1甲方(总承包方):法定代表人:地址:乙方(分包方):法定代表人:地址:鉴于:1. 甲方已中标某项目,并与业主单位签订了《建设工程施工合同》(以下简称“主合同”),现需将其中的部分工作交由乙方完成。
2. 为确保工程施工安全,明确双方在安全管理方面的权利和义务,依据相关法律法规,经双方协商一致,签订本合同。
一、合同范围及期限1. 合同范围:本合同适用于甲方将工程中部分工作分包给乙方的具体范围,包括但不限于施工区域内的安全生产管理、环境保护措施等。
2. 合同期限:自本合同生效之日起至乙方承担的所有分包工程竣工验收合格并完成保修期满之日止。
二、安全管理责任1. 甲方责任:(1) 提供必要的安全技术资料和安全操作规程;(2) 组织对乙方的安全教育培训和技术交底;(3) 监督检查乙方的安全管理工作,对发现的问题及时提出整改意见;(4) 协助乙方处理安全事故,配合调查事故原因。
2. 乙方责任:(1) 遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,制定并实施相应的安全管理制度;(2) 对其施工人员进行安全教育和培训,确保其具备相应岗位所需的安全知识和技能;(3) 落实安全防护措施,提供合格的安全设施和个人防护用品;(4) 定期进行安全隐患排查,及时消除安全隐患;(5) 发生安全事故时,立即采取有效措施防止事故扩大,并及时报告甲方及相关部门。
三、安全管理措施1. 双方应共同制定并实施具体的安全管理计划,包括但不限于风险评估、应急响应预案等。
2. 乙方应按照国家规定配备足够的专职安全管理人员,并保持其资质有效。
3. 施工现场必须设置明显的安全警示标志和防护设施。
4. 对于危险性较大的作业活动,必须事先制定专项安全施工方案,并经甲方审批后方可实施。
四、违约责任1. 任何一方违反本合同约定,给对方造成损失的,应当承担赔偿责任。
2. 如因乙方原因导致发生安全事故,除依法承担相应法律责任外,还应向甲方支付违约金,具体金额按主合同相关条款执行。
总包与甲方分包安全协议书

总包与甲方分包安全协议书一、协议目的本安全协议书的目的在于规范总包与分包之间的安全管理行为,确保施工现场安全生产,防范和减少安全事故的发生,保障人员生命财产安全。
二、协议范围本协议适用于总包与分包在[项目名称]项目中的所有施工活动,包括但不限于现场作业、设备使用、材料储存、安全防护、应急预案等方面的安全管理。
三、安全责任1. 总包责任:- 负责对分包进行安全技术交底,提供必要的安全技术支持。
- 负责监督分包执行国家和地方的安全生产法律、法规及标准。
- 负责组织定期的安全检查,及时发现并督促分包整改安全隐患。
2. 分包责任:- 遵守总包的安全管理规定,严格执行安全生产操作规程。
- 负责本单位员工的安全教育和培训,确保员工具备相应的安全操作技能。
- 负责本单位施工区域内的安全防护措施的实施和维护。
四、安全教育与培训总包应组织分包进行安全教育培训,确保分包员工熟悉相关的安全知识,掌握安全操作技能。
分包应积极配合总包的安全教育培训工作,确保员工参与率达到100%。
五、事故处理1. 发生安全事故时,分包应立即启动应急预案,采取措施控制事故扩大,并向总包报告。
2. 总包应协助分包进行事故调查和处理,共同分析事故原因,制定整改措施。
3. 因分包违反安全生产规定导致的事故,分包应承担相应的责任。
六、监督检查总包有权对分包的安全生产工作进行监督检查,发现问题应及时通知分包整改。
分包应积极配合总包的监督检查,及时纠正存在的安全问题。
七、违约责任违反本协议约定的,违约方应承担违约责任,赔偿对方因此造成的损失。
具体违约责任按照国家相关法律法规执行。
八、其他事项本协议未尽事宜,由双方协商解决。
如有争议,可提交至项目所在地的有关部门调解或依法申请仲裁解决。
九、协议生效本协议自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格并结清所有款项后终止。
十、附加条款双方可根据项目具体情况,另行商定其他安全管理规定,作为本协议的补充条款。
建设工程总分包安全协议8篇

建设工程总分包安全协议8篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的规定,为明确双方在建设工程中的安全责任,确保工程顺利进行,经甲、乙双方友好协商,达成如下安全协议:一、工程概况1. 工程名称:_________________________2. 工程地点:_________________________3. 承包范围:_________________________二、安全责任目标1. 甲乙双方应共同遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和标准。
2. 乙方在施工中要严格遵守安全生产相关规定,加强施工现场安全管理,采取有效安全措施,确保工程安全。
3. 乙方在施工中若发生安全事故,应及时向甲方报告,积极配合甲方处理事故,并承担相应的事故责任。
三、安全生产管理1. 甲乙双方应建立安全生产管理体系,明确各自的安全生产负责人及其职责。
2. 乙方应根据工程特点,制定安全技术措施和施工方案,确保施工过程的安全。
3. 乙方应对施工现场进行封闭管理,设置明显的安全警示标志,并采取有效措施防止事故发生。
4. 乙方应对施工人员进行安全教育和技术培训,提高员工的安全意识和操作技能。
5. 乙方应制定应急预案,做好应急准备工作,确保在紧急情况下能够迅速、有效地应对。
四、安全生产要求1. 乙方应确保施工现场的整洁、有序,做好施工现场的卫生防疫工作。
2. 乙方应按规定使用安全设施和个人防护用品,确保施工人员的人身安全。
3. 乙方应严格遵守消防安全规定,加强施工现场的消防安全管理。
4. 乙方应对施工现场的临时用电、施工机械等进行定期检查和维护,确保其安全可靠。
5. 乙方在施工中发现安全隐患,应及时整改并报告甲方。
五、违约责任1. 若因乙方违反安全协议相关规定,造成安全事故的,乙方应承担相应的法律责任。
总包与分包单位安全管理协议书(8篇

总包与分包单位安全管理协议书(8篇篇1甲方(总包单位):XXXXXX乙方(分包单位):XXXXXX根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规的规定,甲乙双方本着“安全第一、预防为主”的原则,特签订本协议。
一、协议目的通过签订本协议,甲乙双方明确安全生产的责任、权利和义务,确保在分包工程施工过程中,严格遵守安全生产法律法规和操作规程,保障施工人员的人身安全和财产安全,共同营造一个安全、稳定、高效的施工环境。
二、协议适用范围本协议适用于甲方承接的XXXXXX工程中的XXXXXX分包工程。
分包工程的具体范围包括XXXXXX。
本协议自双方签字(盖章)之日起生效,至分包工程施工完成并验收合格之日止。
三、双方责任与义务1. 甲方责任与义务(1)建立健全安全生产管理制度和操作规程,确保施工过程中的安全。
(2)负责对乙方施工人员的安全教育和培训,提高乙方施工人员的安全意识和操作技能。
(3)负责为乙方施工人员提供必要的安全防护用品和设施,确保施工人员的人身安全。
(4)负责监督乙方施工过程中的安全行为,发现安全隐患及时要求乙方进行整改。
(5)负责在乙方施工过程中发生安全事故时,及时组织人员进行救援和处理。
2. 乙方责任与义务(1)严格遵守安全生产法律法规和操作规程,确保施工过程中的安全。
(2)服从甲方的安全管理和监督,接受甲方的安全检查和指导。
(3)负责为乙方施工人员提供必要的安全防护用品和设施,确保施工人员的人身安全。
(4)负责在乙方施工人员施工过程中发生安全事故时,及时组织人员进行救援和处理。
(5)负责建立健全安全生产管理制度和操作规程,确保施工过程中的安全。
四、违约责任及纠纷解决方式1. 违约责任:若甲乙双方违反本协议规定,应承担相应的违约责任。
具体违约责任根据违约方违反协议的具体情况确定。
2. 纠纷解决方式:若甲乙双方在本协议执行过程中发生纠纷,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
总包与分包安全管理协议书7篇

总包与分包安全管理协议书7篇篇1甲方(总包方):XXX公司乙方(分包方):XXX公司为了确保总包与分包单位的安全管理,明确双方的安全管理责任,经双方协商,达成以下安全管理协议书:一、总包方安全管理责任1. 总包方应建立健全安全生产管理体系,制定完善的安全管理制度和操作规程,并监督分包方执行。
2. 总包方应对分包方进行安全教育和培训,提高分包方员工的安全意识和操作技能。
3. 总包方应定期组织安全检查和隐患排查,及时整改发现的问题,并监督分包方的整改情况。
4. 总包方应建立应急预案和响应机制,确保在发生安全事故时能够及时、有效地处理。
二、分包方安全管理责任1. 分包方应建立健全安全生产管理体系,制定完善的安全管理制度和操作规程,并严格按照总包方的要求执行。
2. 分包方应加强员工的安全教育和培训,提高员工的安全意识和操作技能。
3. 分包方应积极配合总包方的安全检查和隐患排查工作,及时整改发现的问题。
4. 分包方应建立应急预案和响应机制,确保在发生安全事故时能够及时、有效地处理。
三、安全防护措施1. 总包方和分包方应共同制定安全防护措施,确保施工现场的安全。
2. 安全防护措施应包括但不限于:设置安全警示标志、配备安全防护用品、定期维护和保养设备等。
3. 总包方和分包方应共同监督安全防护措施的执行情况,确保其有效性。
四、事故处理与责任追究1. 发生安全事故时,总包方和分包方应立即启动应急预案和响应机制,确保人员和财产安全。
2. 事故处理应遵循“四不放过”原则:事故原因未查明不放过、责任人未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。
3. 总包方和分包方应对安全事故进行调查和分析,查明事故原因和责任,并追究相关责任人的责任。
五、其他约定事项1. 总包方和分包方应加强沟通和协作,共同解决施工过程中出现的安全问题。
2. 总包方和分包方应定期召开安全会议,总结安全生产经验教训,制定改进措施。
3. 总包方和分包方应建立安全档案管理制度,记录安全生产相关的重要信息和资料。
总包单位与分包单位安全生产协议范文(5篇)

总包单位与分包单位安全生产协议范文鉴于_____项目经理部(以下简称甲方)与_____建设工程有限公司(以下简称乙方)签订了_____峡山隧道的施工劳务分包合同文件,为了强化安全责任意识,加强安全生产管理,切实贯彻“安全第一,预防为主”的方针,更好地完成本工程项目,在国家法律、规定的范围内,特签订《安全生产责任合同》如下:一、安全责任目标安全生产有法可依、有章可循,安全工作不留空白、不留死角,坚决扼制重大事故的发生,杜绝特大恶性事故,重点区域、重点部位保证不发生重大恶性事故,减少一般事故。
二、安全管理机构和制度乙方建立健全安全管理机构的制度,制定各种专业和施工安全规程,做到安全机构和制度上墙,安全措施具体,安全责任落实到人。
三、民爆物品的安全管理1、乙方未经公安机关办理合法手续不得私自购买、运送和使用民爆物品,一经发现并查实,甲方除按有关合同条款规定予以处罚外,有权将相关责任人送交公安部门处理。
2、施工所用民爆物品,甲方按《爆破安全规程》建立民爆物品库房,并安排专人负责民爆物品的贮存、保管、登记造册,做到账物相符,日清月结。
乙方领用民爆物品必须指派专人负责,严格按规定办理领用手续,坚持用多少领多少,严禁多领,剩余的民爆物品必须及时退库。
临时民爆物品库房必须建立严格的管理规定,严格执行公安部门的规定,民爆物品必须存放在保险柜内,对于当天未使用完毕的民爆物品不得在存放在临时库房内,必须及时退回正式的民爆物品库房。
3、乙方应指定取得当地公安机关核发的证照的专职爆破员负责领用民爆物品,其他人员一律不准领用。
4、爆破施工所领用民爆物品原则上应当天用完,如有剩余必须当天退库,并严格办理退库手续(如本条第二款约定)。
5、乙方在施工中应严格管理,确保民爆物品不遗失、不被盗。
6、民爆物品在运输过程中,严禁雷管、炸药混运。
7、工程结束,对剩余爆炸物品全部退库,按《爆破安全规程》规定的办法统一处理,乙方和任何单位、个人,不得私自转卖或带走,否则,将依法追究当事人责任。
总包与分包单位安全生产协议(精选14篇)

总包与分包单位安全生产协议(精选14篇)总包与分包单位安全生产协议篇1总包单位:(章) (以下简称甲方)分包单位:(章) (以下简称乙方)为了全面履行甲方、乙方签订的建设工程施工分包合同(工程名称:电梯职业技能培训鉴定中心 ;工程地点:吴中区临湖镇新市街与公园路交叉口 ;工程内容:桩基、基坑、桩基、基础、主体、装饰、消防、暖通等 ;分包范围:幕墙及外墙窗 ;承包方式:材料与人工双包 ),进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的安全责任,保护施工人员的安全和身体健康,防止因工伤亡事故的发生。
依据《中华人民共和国建筑法》和《苏州市农村建筑队安全施工管理办法》及有关法律、法规规定,签订本协议。
本协议为《苏州市建设工程施工分包合同》第九条的补充条款,在双方签订《苏州市建设工程施工分包合同》的同时签订本协议,经双方签字盖章生效。
具有同等法律效力,双方应认真履行。
第一条甲、乙双方共同责任一、甲、乙双方共同遵守国家和本市有关安全生产的法律、法规和规定,认真执行国家、行业、企业安全技术标准。
二、在甲方统一领导下,组成施工现场安全生产领导机构,定期召开安全工作会议,建立健全安全生产责任制和群防群治制度,制定各项安全生产规章和安全生产目标责任,形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系,并按照职责分工抓好落实。
三、坚持“安全第一,预防为主”的方针,不得违章指挥指挥和违章作业。
在组织施工生产时先落实安全保护措施,防止事故发生。
四、抓好安全教育;严肃安全纪律;规范安全行为;净化作业环境,禁止野蛮施工,防止施工扰民。
五、发生事故立即采取措施保护现场,抢救伤员,防止事故扩大,并应分别及时报告上级主管部门组织事故调查小组,查清事故原因,确定事故责任,按照“四不放过”原则拟定改进措施,提出对事故责任者的处理意见。
第二条甲方的具体责任一、甲方对施工现场安全管理负全责。
组织指挥现场安全生产,向乙方公布本企业、本施工现场安全生产,对乙方安全生产实施监督管理。
总包与分包安全生产协议书(精选13篇)

总包与分包安全生产协议书(精选13篇)总包与分包安全生产协议书篇1为落实安全生产的管理要求,确保分队所承担的工程建设的顺利进行,经甲乙双方共同协商,同意明确如下安全协议:甲方:乙方:一、乙方的安全环保目标无重伤及以上事故,无管线、机械设备、压力容器事故,无重大交通事故;不发生环境污染事故和重大环境纠纷。
二、甲方责任1、甲方应组织和督促乙方开展安全达标活动;及时传达和部署上级的有关安全和环保精神和要求,听取乙方的意见和要求,加强安全生产的指导和协调。
2、甲方负责组织对乙方安全规范作业、文明施工情况的检查,对乙方及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题,甲方有权制止教育、责成其限期整改。
3、甲方协助乙方加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育;做好上岗前的安全培训,特种作业人员必须做到持证上岗,禁止实习、学习人员单独现场作业。
督促乙方严格执行各种安全操作规程,确保施工安全。
二、乙方责任1、乙方要严格贯彻执行有关安全生产的法律、法规,加强内部安全管理,落实各项安全防护措施,确保工程建设中不发生重大伤亡事故。
2、乙方要按照安全作业规范,针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制详细的施工组织设计和施工方案,制定和组织落实各项施工安全技术措施,并向全体施工人员进行安全技术交底。
严格按照施工组织设计和有关安全方案、要求施工。
3、乙方要加强对施工责任区的日常安全检查。
及时制止和处理各类违章、违法行为。
对发现的隐患要及时落实整改措施。
4、乙方应主动接受甲方在安全生产、文明施工和环境保护工作的业务指导,检查和督促,服从管理。
5、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的,乙方应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时,立即向甲方报告,事故造成的经济损失及因乙方责任给甲方造成的连带经济损失全部由乙方承担,事故由乙方负责统计上报。
三、奖罚责任期内乙方实现了安全目标,甲方应根据相关的规定对乙方进行奖励。
总包与分包单位安全生产管理协议范文(八篇)

总包与分包单位安全生产管理协议范文总包单位(以下简称甲方):分包单位(以下简称乙方):工程名称:承包形式:劳务专业承包其他专业承包乙方在施工现场从事生产经营的人员总数为了切实加强施工现场安全生产管理,依照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》。
以及《××市生产安全事故责任划分试行办法》的有关规定,双方本着平等、自愿的原则,签订本协议书。
甲方和乙方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务,确保施工现场的安全生产。
一、甲方的权利、责任和义务1.彻落实国家及××市有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定,对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查。
2.严格审查乙方施工资质,不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。
3.提供施工现场安全生产条件。
安全防护设施由甲方提供的,交付使用前双方要办理交接手续,由甲方按照××市有关安全标准对乙方进行日常监督检查。
4.提供施工用电,并保证符合安全标准。
负责提供符合安全标准的施工用电电源到b级配电箱。
按照有关安全用电标准对乙方的施工用电设施设备进行监督检查,发现隐患责成乙方子以整改。
5.督促乙方特种作业操作人员建立档案并在甲方备案。
6.对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查;及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为,并按照有关规定予以查处。
对乙方施工区域内的重大安全事故隐患,应开具隐患通知单。
7.要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。
8.建立健全施工现场各项安全生产管理制度。
9.对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见;并监督落实情况。
10.对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。
11.提供施工现场消防安全通道和消防设备设施。
12.乙方发生生产安全事故时提供协助救援服务。
13.对乙方开展的安全生产活动提供帮助。
总包与甲方指定分包安全管理协议

总包与甲方指定分包安全管理协议协议方信息甲方:公司名称:________________ 。
代表人姓名:________________ 。
联系电话:________________ 。
地址:________________ 。
乙方(总包):公司名称:________________ 。
代表人姓名:________________ 。
联系电话:________________ 。
地址:________________ 。
丙方(指定分包):公司名称:________________ 。
代表人姓名:________________ 。
联系电话:________________ 。
地址:________________ 。
协议正文亲爱的甲方、乙方和丙方的伙伴们:大家好!首先呢,感谢你们的参与,让我们在这里相聚。
为了确保咱们项目的顺利进行,今天咱们要签署一份重要的协议,那就是《总包与甲方指定分包安全管理协议》。
听起来很正式,但其实我们可以轻松聊聊。
来吧,放松点,接下来就让我们一起把这些安全管理的细节说得明明白白!一、目的咱们得明确这个协议的目的。
说白了,就是为了确保大家在工作的时候能平平安安、顺顺利利。
毕竟,谁都不想在工地上遇到意外,对吧?所以,我们希望通过这个协议,明确每个人的职责和义务,共同维护安全生产的环境。
二、安全管理的基本原则在这里,我想跟大家分享一些基本的安全管理原则。
虽然听上去有点枯燥,但其实很简单。
我们要做到:1. 预防为主,安全第一:安全意识得时刻保持,不能等到出事了才后悔。
2. 责任到人,层层把关:每个人都得对自己的安全负责,同时也要互相监督,大家一起努力。
3. 培训到位,持续学习:安全知识要定期更新,培训得跟上,别让自己落后了。
三、职责划分好,接下来就来说说大家的职责。
这样一来,大家心里就有数了。
甲方的职责:提供安全生产的相关资料,像是安全规章制度、操作规程等。
负责对总包和分包单位的安全管理工作进行监督,确保大家都按规矩来。
总包与分包单位安全生产管理协议标准模板(四篇)

总包与分包单位安全生产管理协议标准模板工程名称:甲方(总包):乙方(分包):为了认真贯彻“安全第一、预防为主”安全生产方针和强化“综合治理”的安全生产管理理念,加强马池口村民安置房项目安全生产管理工作,保护施工人员的身体健康和生命财产安全,防止安全生产事故及环境影响事件的发生,进一步明确甲、乙双方在施工过程中各自的安全管理和环境管理职责,根据《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《中华人民共和国环境保护法》和《生产安全事故报告调查处理条例》等相关法律法规及北京市的有关规定,经双方协商,签订本协议。
本协议为马池口村民安置房项目安全管理和环境管理的专项协议,在双方审核确认后签订本协议,经双方负责人签字并加盖法人单位公章后有效,施工过程中双方应认真履行。
第一条甲方的权利与义务一、甲方向乙方公布本企业施工现场安全生产、环境管理规章制度和企业CI管理要求,核查乙方企业资质、安全生产许可证、安全生产保证体系,对乙方安全生产及环境保护实施监督管理。
二、审核乙方编制的安全专项施工方案和制定的安全技术措施,并监督实施。
三、监督乙方针对其施工内容、工艺要求制定的施工方法和安全操作规程,核实必要的安全保护设施,监督乙方管理人员对作业人员进行安全教育和分部分项安全技术交底。
四、按照乙方呈报的进场人员花名册,对入场人员进行公司级、项目级安全教育,建立安全教育档案。
五、对施工现场进行安全、文明施工和环境控制检查中,对乙方施工工序、操作岗位的安全行为进行日常监督检查,检查时有权纠正任何违章行为,并勒令其整改,制止违章指挥和违章作业,发现严重事故隐患,立即责令停工,直至满足安全施工条件后方可复工。
根据情节严重程度有权对乙方给予适当的处罚。
对于严重不服从甲方管理,野蛮施工者,甲方有权将其清退出场,所造成的一切损失由乙方承担。
六、对乙方自带进入施工现场的机具、设备、安全防护用品等,必须合格并符合安全使用要求。
总包与分包单位安全管理协议书8篇

总包与分包单位安全管理协议书8篇篇1甲方(总包单位):XXX公司乙方(分包单位):XXX公司为了明确总包与分包单位在施工过程中的安全管理责任,确保施工安全,双方根据《中华人民共和国安全生产法》和有关法律法规的规定,经协商一致,签订本安全管理协议书。
第一条:甲乙双方的安全管理目标一、甲方目标:1. 确保施工过程中的人员伤亡事故为零。
2. 确保施工过程中的环境污染事故为零。
3. 确保施工过程中的设备安全事故为零。
1. 确保分包工程范围内的安全事故为零。
2. 确保分包工程范围内的环境污染事故为零。
3. 确保分包工程范围内的设备安全事故为零。
第二条:甲乙双方的安全管理职责一、甲方职责:1. 甲方应建立健全安全生产管理体系,制定安全生产规章制度,并监督乙方执行。
2. 甲方应定期组织安全生产检查,及时消除安全隐患,并监督乙方进行整改。
3. 甲方应对乙方的安全生产工作进行指导、监督和检查,发现问题及时提出整改意见。
4. 甲方应协助乙方做好安全教育工作,提高乙方的安全意识。
5. 甲方应按照合同约定及时支付乙方的安全费用。
1. 乙方应建立健全安全生产管理体系,制定安全生产规章制度,并严格遵守执行。
2. 乙方应定期组织安全生产检查,及时消除安全隐患,并配合甲方进行整改。
3. 乙方应严格遵守甲方的安全生产规章制度,接受甲方的指导、监督和检查,并及时整改存在的问题。
4. 乙方应加强员工的安全教育工作,提高员工的安全意识。
5. 乙方应按照合同约定合理使用安全费用,确保安全费用的专款专用。
第三条:安全生产教育和培训一、甲方应组织乙方进行安全生产教育和培训,提高乙方的安全意识。
教育和培训的内容包括但不限于:安全操作规程、安全防护知识、应急处理措施等。
二、乙方应积极配合甲方的教育和培训工作,确保所有员工都能参加培训和考核,并达到合格标准。
三、乙方应定期组织内部安全生产教育和培训活动,提高员工的安全意识和操作技能。
第四条:安全防护措施和费用一、甲方应在合同中明确规定安全防护措施和费用的具体要求,并在合同签订后及时支付安全费用给乙方。
2023年总包单位与分包单位安全生产协议(四篇)

总包单位与分包单位安全生产协议甲方:_____ 乙方:_____为加强合作意识,明确责任,本着“安全第一,预防为主”的目的,让安全隐患消灭在萌芽中,经甲、乙双方协商,签订如下合同:一、甲方安全责任1、甲方不得对从事建设活动的勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规的要求。
2、甲方不得暗示或明示乙方使用不符合安全法规要求的机械设备、设施等。
3、进场施工作业前对乙方项目负责人进行安全事项交底。
4、指定专人负责监管该项目的安全工作,并配合乙方解决因甲方因素而影响安全施工的问题。
5、在易燃易爆、带电运行、机械运作的危险区域内作业,事先要求和协助乙方制订安全措施并监督实施。
6、监督检查乙方的安全施工作业情况,对违法乱纪现象按甲方单位安全检查考核细则规定进行违规执罚。
因乙方严重违规施工作业而影响甲方正常生产时,有权停止其施工作业至整改验收合格为止。
二、乙方安全责任1、方要根据《施工现场安全管理制度》做好各项安全工作。
2、方的特种作业人员要依照《特种作业人员持证上岗管理制度》做好安全工作。
3、施工中,乙方因操作不当人为造成的事故,由乙方负全责。
甲方有权制止乙方的违章指挥和违章作业。
乙方如不依照甲方提出的各项安全管理制度具体操作,甲方有权终止合同。
4、施工中,如因不可预知或自然灾害发生,乙方负责对现场的紧急救险和处理,保护好现场,并立即启动应急预案。
5乙方要保证定期开展对员工的安全活动及安全检查工作。
6、乙方的施工管理干部,工程技术人员必须熟悉《建筑安装工程安全技术规程》,凡不了解“规程”的技术人员和未受过安全教育的人员,都不许参加施工。
7、乙方要做好现场工种的安全防护用具工作。
8、在出现安全隐患时,乙方要及时予以排除。
9、乙方对工程施工对象的质量安全终身负责,除不可预知或自然灾害发生,乙方要保证建筑不发生倾斜、墙体裂痕、墙皮脱落等质量安全事故发生。
10、尽事宜,双方协商解决。
三、该合同一式两份,甲乙双方各持一份。
总包、分包安全生产文明施工协议

建设工程安全生产、文明施工协议书一、立协议单位:总包单位: (甲方)分包单位: (乙方)以下简称甲方、乙方。
二、工程项目名称:三、工程地址:四、工程分包范围:五、协议执行期限:自年月日起开工至年月日完工(或实际完工期)。
六、协议内容:为了加强安全生产、文明施工管理,明确双方的安全生产责任,确保施工安全和文明施工,根据《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及国家和地方有关法规,经双方共同协商一致,特签定本协议书:1、甲、乙双方必须严格执行建设部JGJ59-2011标准;认真贯彻国家、行业及重庆市有关安全生产、文明施工、消防工作的法律、法规和规范、标准;严格执行有关劳动保护的法规、条例。
2、乙方应当服从甲方的安全生产管理,对于乙方不服从甲方管理导致生产安全事故的,由乙方承担全部责任。
3、甲、乙双方都务必有各自安全管理机构,包括主管安全工作的领导、各级专(兼)职安全管理人员,有各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育制度等。
4、甲、乙双方必须认真对本单位职工进行法律、法规、规范、标准、安全生产制度和安全技术知识教育、培训,增强其安全意识和法制观念,提高职工安全生产、文明施工意识和自我保护能力,督促职工自觉遵守各项安全生产、文明施工制度、规定。
5、乙方施工前,应对本作业队伍进行入场安全教育,分部分项安全技术交底,告之本项目所执行的有关安全生产、文明施工、防火等管理制度、规定和要求,并将资料交付一份给甲方存档。
必要时甲方应向乙方提供书面管理制度,并督促他们严格遵守、认真执行。
6、施工期间,乙方指派同志(联系电话)负责本项目的安全管理、文明施工、防火等工作,甲方指派同志(联系电话)负责联系、检查、督促乙方执行有关安全生产、文明施工、防火等各项规定,甲、乙双方应经常联系,相关协作,共同检查和处理施工中的有关问题,预防事故发生。
7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的各项规章制度,接受甲方的督促检查和指导,对于查出的隐患,乙方必须限期整改,如有书面的通知单还应进行书面回复。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载
总包与分包安全协议
甲方:___________________
乙方:___________________
日期:___________________
总包单位名称:_________________________ 分包单位名称:_________________________ 协议签订日期:_________________________
天津市建设安全监督管理站监制
天津市建设工程施工总包与
分包单位安全生产协议书
总包单位:(章)(以下简称甲方)
分包单位:(章)(以下简称乙方)
为了全面履行甲方、乙方签订的建设工程施工分包合同
工程名称: ;工程地点:工程内容:;分包范围: 塔吊使用承包方式:分
包 ,进_步明确在施工过程
中甲、乙双方各自的安全责任,保护施工人员的安全和身体健康,防止因
工伤亡事故的发生。
依据《中华人民共和国建筑法》和《天
津市农村建筑队安全施工管理办法》及有关法律、法律规定,签订本协
议。
本协议为《天津市建设工程施工分包合同》第九条的补充条款,在双方签订《天津市建设工程施工分包合同》的同时签订本协议,经双方签字盖章生效。
具有同等法律效力,双方应认真履行。
第一条甲、乙双方共同责任
一、甲、乙双方共同遵守国家和本市有关安全生产的法律、法规和法
定,认真执行国家、行业、企业安全技术标准。
二、在甲方统一领导下,组成施工现场安全生产领导机构,定期召开安全工作会议,建立健全安全生产责任制和群防群治制度,制定各项安全生产规章和安全生产目标责任,形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系,并按照职责分工抓好落实。
三、坚持“安全第一,预防为主”的方针,不得违章指挥和违章作
业。
在组织施工生产时先落实安全保护措施,防止事故发生。
四、抓好安全教育;严肃安全纪律;规范安全行为;净化作业环境, 禁止野蛮施工,防止施工扰民。
五、发生事故立即采取措施保护现场,抢救伤员,防止事故扩大,并应分别及时报告上级主管部门组织事故调查小组,查清事故原因,确定事故责任,按照“三不放过”原则拟定改进措施,提出对事故责任者的处理意见。
第二条甲方的具体责任
一、甲方对施工现场安全管理负全责。
组织指挥现场安全生产,向乙方公布本企业、本施工现场安全生产规章制度。
核查乙方安全生产保证体系和规章制度,对乙方安全生产实施监督管理。
二、编制工程项目安全施工组织设计,并分解到乙方分包项目。
组织指导乙方编制分包工程内容的安全施工方案,制定安全技术措施并监督实施。
三、在安排乙方工作时针对其施工内容、工艺要求,提出施工方法和安全操作规程,提供必要的安全保护设施。
以书面形式向乙方施工负
责人进行安全技术交底,交底由甲、乙双方负责人和安技人员签字备案。
施工中监督乙方按交底内容实施。
四、对乙方进场职工进行登记造册,复验身份证件,发放胸卡,按名单进行“三级”安全教育,建立安全教育档案。
对分包单位的特种作业人员资格进行验证。
协助乙方做好特种作业人员的培训、考核、持证工作,制止非特种作业人员从事特种作业。
五、向乙方提供良好的,确保安全生产的劳动作业环境,所提供的电气设备、机械、工器具、架设机具、安全防护用品等,必须符合安全技术标准,经乙方检验合格后,办理书面交接验收手续,一式两份甲、乙双方分别存查,并监督乙方
安全使用。
六、对乙方自带机具、设备、安全防护用品等进行技术指标,安全性能检验,合格者方可进入施工现场。
监督乙方正确安装使用和拆除。
七、对乙方施工工序,操作岗位的安全行为进行日常监督检查,纠正违章指挥和违章作业。
发现严重违章违纪和事故隐患,立即责令停工,监督整改并按双方商定的管理办法进行处理。
严重者终止合同,清退出场,所造成的一切经济损失由乙方承担。
八、合同终止工程款结算时,甲方安全技术部门应出具安全评价书,无安全评价书者不能结算。
九、对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期检查和维护,及时消除隐患,保证其安全有效。
十、提供符合卫生、通风、照明等要求的职工生活环境,在容易发生火灾的地区,设置灵敏有效的消防器材。
H^一、发生伤亡事故按规定立即报告有关部门。
十二、其它 / _______________________________________________
第三条乙方的具体责任
乙方在甲方统一指挥监督下对本单位施工中安全工作直接负责。
按其职责分工,具体履行以下责任:
、接受甲方的指挥和监督,遵守甲方安全管理制度,参加工地安
全生产机构,出席安全工作会议,执行会议决议。
二、按照甲方的统一管理规定制定本单位安全目标责任,管理规章制度,并
向甲方备案。
三、根据甲方安全施工组织设计,编制本单位分包工程范围的安全施工方案和安全技术措施,按规定提取和使用安全技术措施费,报甲方审批执行。
四、对本单位的施工人员应登记造册,如实向甲方报告,接受甲方入场前的安全教育。
有人员调整时,要迅即报告甲方,并进行安全教育,未经安全教育的,不得进入施工现场,不得录用无身份证件的人员和未满十六岁的童工。
五、按规定要求设置安全技术管理人员(施工人员50人以上的应
设专职安全技术管理人员;不足50人的,应指定兼职安全技术管理人
员;各施工班组应设一名兼职安全员),负责操作中的安全检查。
六、负责班前安全教育和工种变换的安全教育。
下达施工任务是,应进行有针对性的安全技术交底,检查操作人员安全着装;发生交叉作业时,应先报告甲方,并进行监护。
不安排非特工种人员从事特工种作业,不安排患有高血压、心脏病及其它不适于高处作业的人员从事高处作业。
七、向甲方申报自带的劳动保护用品及机具、设备,经检验合格后使用。
禁止任何人私自拆除安全防护设备或设施。
八、设置必要的的职工生活设施,并符合卫生、通风、照明等要求,
职工的膳食、饮水供应等符合卫生要求。
九、在容易发生火灾的地区施工动火时,应事前向甲方申请,得到书面批准,并采取有效的防护措施,才得施工。
储存、使用易燃易爆器材时,应当采用特殊的消防安全措施。
十、监督甲方履行安全职责,对甲方违反责任造成的损失有权索赔有权制止甲方违章指挥,并按双方商定的管理办法进行处理。
十一、教育本单位职工遵章守纪,不违章指挥和违章操作。
施工中如因乙方施工人员违章指挥、违反安全纪律,违反安全操作规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。
十二、其它 / _______________________________________________
第四条此协议作为分包合同附件,一式两份,甲、乙双方各执一份。
协议订立时间:协议签订地点:
协议有效期限自年月日至年月日
总包方(甲方):(章)分包方(乙方):(章)
法定代表人: (章)法定代表人: (章
)。