钢结构库房合同

钢结构库房制作安装工程

施工合同

发包方: （以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）甲方将位于其所属的钢结构库房工程发包给乙方。甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规、规章的规定。遵循平等、自愿、公平和诚实守信原则，为明确双方在施工中的权利、义务和责任，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一条工程概况

工程名称：

工程地点：

工程量：㎡

第二条工程承包范围

承包方式：

承包内容：仓库主体、房顶的制作安装（不含基础）

第三条合同价款

工程主体、工程总造价及付款方式

1、钢结构库房一栋：为钢骨架结构，主体立柱管为219Φ厚度为6个厚，屋顶为5×5角铁，长米，宽米,檐高米，房顶0.5mm 蓝色彩钢板，三面墙板、外墙为0.4白色彩钢板。工程单价￥元/㎡（大写：元/㎡）。总价款￥元（大

写：元）人民币。

2、付款方式：

（1）、签订合同后，甲方向乙方预付工程￥元（大写：元）。

（2）、剩余工程款计￥元（大写元），自施工之日起三个月内付清，即 2017 年月日前一次性付清。

（3）、甲方每次支付乙方工程款时，应通过转账（或乙方指定人员）的方式，不得擅自将工程款交付给非乙方委托人员，否则甲方承担因此造成的一切经济损失。

第四条合同工期

工程的总工期为天，自 2017 年月日起至2017年月日止，甲方未支付工程款和场地不具备施工条件时，工期顺延，造成的损失由甲方承担。

如遇下列情况，经甲方现场代表确认后，工期相应顺延。

1、甲方在开工时，不能提供施工场地、水源、电源，道路未能通

畅，障碍物未能清除，工程款未能按时支付，影响进场施工等情况或场地内不具备施工条件。

2、降雨、大风等灾害性天气。

3、施工中途停水停电等影响正常施工的。

4、不可预见的其他因素导致无法正常施工的。（关于不可预见的

约定为：6级以上的地震、7级以上的大风、35度以上高温或

零下35度的恶劣天气等）

5、工程变更。

6、工程量增加。

第五条工程质量与检测

1、本工程质量经双方要求达到国家同行业质量评定标准。

2、乙方必须严格按照施工图纸及甲方说明文件要求进行施工。

第六条施工与设计变更

1、工程开始后，甲乙双方不得擅自单方面更改设计，如需变动需

经双方确认方可实施。变更设计需经双方负责人签字确认后生效。

如甲方提出的变更要求，发生合理的增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料购配件积压损失等）由甲方负责。

2、甲方如需变更施工方案（如整体结构、建设位置等）必须由

甲方作出正式修改通知书及图纸，乙方同意后才予以实施。重大修改后增加造价时，需另行协商，在取得投资落实证明，乙方才予以实施。

第七条双方的其他权利义务

甲方：

1、甲方应在开工前为乙方做好进入现场的准备工作，并无偿为

乙方提供施工用电、生活用水、住宿等。

2、施工中如甲方需变更图纸，应提前5天通知乙方。

3、甲方有权监督乙方的施工质量及施工进度，并及时提出整改

意见和建议。如发现质量问题，有权要求乙方改进或返工，由此

产生的费用由乙方负责。

4、整个工程施工期间，全部吊装使用的吊车由甲方负责费用甲

方承担。

5、甲方指派一名代表具体负责履行合同及双方沟通。

6、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款，

履行本合同约定的全部义务。

乙方：

1、乙方在施工中应严格遵守行业操作规程，确保施工安全。

2、乙方要严格按照要求施工，不得随意增减施工内容，严格按

本合同约定的工期实施、完成并保修工程。

3、严格遵守政府有关部门对施工场地的交通、施工噪音、环境

保护、文明施工、安全生产等的规定。

4、遵守有关部门环境卫生的有关规定，保证施工场地的清洁和

交工前施工现场的清理，并承担自身责任造成的损失和罚款。

5、由乙方原因造成的误工，工期不予顺延；

第八条合同解除

1、甲乙双方协商一致，可以解除合同。受损方可以要求另一方

按实际损失承担赔偿责任。

2、因不可抗力使合同无法正常履行，甲乙双方可以解除合同。

解除合同后的遗留问题，双方可以协商或通过申诉的方式解决。第九条违约责任

1、如甲方不按约定期限支付工程款，造成的停工损失，甲方应

支付此款并赔偿乙方的实际损失。

2、工程中途如由甲方停工、缓建、设计变更等原因造成的返工、

停工等，甲方应赔偿由此给乙方造成的实际损失；

3、任何一方如不能按照合同约定条款履行义务，致使合同无法

正常履行的，违约方应按受损方实际损失的两倍予以赔偿。其他要求双方协商解决，协商不成，交由守约方人民法院裁决。

第十条合同效力

此合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有相同的法律效益，自签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）:

法人代表签字：法人代表签字：

合同签订地点：

合同签订时间：年月日