电梯安装合同范本(精选5篇)
加装电梯 合同6篇

加装电梯合同6篇篇1甲方:[甲方名称或单位]乙方:[乙方名称或单位]鉴于甲方有加装电梯的需求,而乙方具备相应的技术和实施能力,双方经友好协商,达成以下协议,以明确双方在加装电梯项目中的权利与义务。
一、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在加装电梯项目中的合作事宜,规定双方权益,确保工程顺利进行。
二、项目概述1. 工程名称:[具体工程名称]。
2. 工程地点:[具体地址]。
3. 工程内容:加装电梯一部,包括电梯井道、机房、底坑、连廊(若有)及相关配套设施的建设和安装。
三、合同总价及支付方式1. 合同总价为人民币[具体金额]元(大写:[金额汉字大写])。
该价格包括电梯设备费、安装费、税费等所有相关费用。
2. 支付方式:合同签订后,甲方按以下比例支付款项:(1)合同签订之日起[具体天数]内,支付合同总价的XX%作为预付款;(2)电梯设备进场后[具体天数]内,支付合同总价的XX%;(3)电梯安装完毕并通过相关部门验收合格后[具体天数]内,支付合同总价的剩余部分。
四、工期约定1. 工程开工日期:自甲方预付款到账之日起计算。
2. 工程竣工日期:自开工之日起[具体天数]天内完成。
如遇不可抗力因素导致工期延误,双方可协商顺延。
五、工程质量与验收1. 乙方须按照国家标准及规范进行电梯加装工程,确保工程质量。
2. 工程完工后,乙方须通知甲方进行验收。
验收合格后,双方签署验收合格证书。
3. 电梯保修期按照相关法规执行,保修期内因乙方原因造成的电梯故障,乙方负责免费维修。
六、违约责任1. 若甲方未按约定时间支付款项,每逾期一日,应向乙方支付合同总价XX%的违约金。
2. 若乙方未按约定时间完成工程,每逾期一日,应向甲方支付合同总价XX%的违约金。
3. 若因乙方原因造成工程质量问题,乙方应承担相应的赔偿责任。
七、其他事项1. 甲方提供电梯加装所需的电源及井道条件,相关费用由甲方承担。
2. 乙方负责办理电梯加装的报建手续及验收手续,相关费用由乙方承担。
电梯安装合同样书5篇

电梯安装合同样书5篇第1篇示例:电梯安装合同样书甲方(委托方):(单位名称/个人姓名)乙方(受托方):(单位名称/个人姓名)鉴于甲方拟在(项目地址)安装电梯,现甲、乙双方经友好协商,就电梯安装事宜达成如下协议:一、项目概况1.1 甲方拟在(项目地址)安装电梯,项目名称为(项目名称),包括电梯的品牌、型号、数量等详细信息在本协议中确定。
1.2 安装地点:1.3 安装时间:预计安装开始时间为(日期),完工时间为(日期)。
二、乙方的权利和义务2.1 乙方应按照甲方的要求,安装符合国家标准和行业规范的电梯。
2.2 乙方应派出具备相应资质和技术能力的工程人员进行施工,并保证施工过程的安全和质量。
2.3 乙方应按时完成电梯的安装工作,并做好相关的验收工作。
2.4 乙方应对安装完毕的电梯进行调试和试运行,确保电梯安全可靠。
2.5 乙方应提供电梯安装后的维修保养服务,包括但不限于定期检查、保养、维修等。
三、甲方的权利和义务3.1 甲方应按照约定支付电梯安装的费用,并提供必要的配合以便乙方顺利完成安装工作。
3.2 甲方应根据乙方的要求提供安装电梯所需的相关资料和手续,包括但不限于相关建筑设计图纸、电力接入等。
3.3 甲方应在电梯安装完成后,按时进行相关的验收工作,并将验收合格的结果通知乙方。
四、合同变更4.1 在安装过程中,如有需要变更本合同内容的,应经双方协商一致并书面确认,变更后的内容是本合同的组成部分。
五、违约责任5.1 一方违反本合同规定,给对方造成损失的,应承担赔偿责任。
5.2 由于不可抗力因素,造成合同无法履行的,受影响的一方不承担违约责任。
六、争议解决6.1 本合同如有争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交有管辖权的仲裁机构裁决。
七、其他事项7.1 本合同一式两份,甲、乙双方各持一份,同等有效。
7.2 本合同自双方签字盖章之日起生效,至项目竣工验收之日结束。
(以下空白)甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):签订日期:签订日期:本合同正本一式二份,甲、乙双方各执一份,均具同等法律效力。
电梯安装合同范本6篇

电梯安装合同范本6篇篇1电梯安装合同范本甲方(安装单位):__________乙方(需安装单位):__________为明确电梯的安装服务内容、标准和责任,双方一致同意按照以下约定签订本合同:第一条安装服务内容1. 乙方委托甲方进行电梯的安装服务,并由甲方提供电梯设备、安装材料和设备销售合同。
2. 甲方应按照国家相关标准和要求,对电梯进行安全合格安装和调试,确保电梯的正常使用。
3. 电梯的具体类型、品牌、规格和数量,由甲方根据乙方的需求进行选定和提供。
第二条安装质量标准1. 甲方应按照国家相关标准和规定,保证电梯的安装质量符合安全标准和使用要求。
2. 电梯的安装过程中,如发现任何质量问题或安全隐患,甲方应立即采取措施进行整改,确保电梯的安全使用。
第三条安装费用及支付方式1. 乙方应按照合同约定支付电梯设备的采购费用、安装费用和调试费用。
2. 电梯设备的款项应在签订合同后的10个工作日内一次性支付完成。
第四条安装期限1. 甲方应按照合同约定的时间节点,完成电梯设备的采购、运输、安装和调试工作。
2. 如因不可抗力等客观因素导致安装延期,甲方应及时通知乙方并重新协商安排计划。
第五条保修责任1. 电梯安装工程结束后,甲方应向乙方提供12个月的保修期,保证电梯设备的正常使用。
2. 在保修期内,如电梯设备发生任何质量问题或故障,甲方应免费提供维修服务,并承担相应的费用。
第六条合同的解除与终止1. 若因一方原因导致无法履行合同的,对方有权解除合同,并要求违约方承担相应的违约责任。
2. 若因双方协商一致或不可抗力等原因导致合同无法履行,合同可通过书面协商解除。
第七条其他约定1. 本合同未尽事宜,双方可根据实际情况进行补充协商和约定。
2. 本合同一式两份,甲方和乙方各持一份,在安装完成后立即生效。
甲方(盖章):__________ 乙方(盖章):__________日期:__________ 日期:__________以上是电梯安装合同的基本范本,请双方根据实际情况进行具体约定和确认,确保双方权益得到充分保障。
电梯安装合同范本5篇

电梯安装合同范本5篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(安装方):____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就甲方委托乙方安装电梯事宜,达成以下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 安装范围:本次安装包括电梯的全部安装工程,包括但不限于机房、井道、厅门、轿厢、控制系统等。
二、合同总价及付款方式1. 本工程安装费用总计为人民币______元(大写:______元整)。
2. 甲方应按以下方式支付款项:(1)合同签订后七日内,甲方支付乙方工程总价款的____%作为预付款;(2)电梯设备到货并验收合格后七日内,甲方支付工程总价款的____%;(3)工程完工并通过相关验收后七日内,甲方支付剩余的款项。
三、工期及进度1. 乙方应在收到甲方预付款后的____天内开始安装,并在____天内完成安装。
2. 乙方应严格按照进度表进行安装,如因乙方原因造成工期延误,乙方应承担违约责任。
3. 如因甲方原因(如设计变更、现场条件等)导致工期延误,双方应协商解决。
四、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家相关标准及规范进行安装,确保工程质量。
2. 工程完工后,乙方应通知甲方进行验收,并提供相关验收资料。
3. 甲方应在收到验收通知后的七日内组织验收,如未按时验收,则视为已验收合格。
4. 如验收不合格,乙方应在甲方提出整改要求后的七日内完成整改,并承担整改费用。
五、保修及售后服务1. 乙方对安装工程提供为期____年的保修服务。
2. 保修期内,如因乙方原因造成电梯故障,乙方应及时免费维修。
3. 保修期结束后,乙方提供有偿维修服务。
4. 乙方设立售后服务部门,负责处理电梯使用过程中的问题。
六、违约责任1. 如因乙方原因造成工期延误,乙方应按延误天数向甲方支付违约金。
电梯安装合同6篇

电梯安装合同6篇篇1电梯安装合同一、合同双方甲方(委托人):____________________(以下简称甲方)乙方(承包人):____________________(以下简称乙方)二、项目背景为了提升楼宇的舒适度和便利性,甲方拟在旗下楼宇内安装电梯设备,现甲方与乙方就电梯的安装事宜达成以下协议,愿共同遵守。
三、项目内容1. 电梯类型:根据楼宇结构和需求,选择适合的电梯类型进行安装。
2. 安装数量:约定安装电梯数量。
3. 安装位置:确定电梯的具体安装位置。
4. 安装标准:按照国家相关标准以及甲方特定要求进行电梯的安装工作。
四、双方权利与义务1. 甲方的权利和义务:(1)支付电梯安装的费用。
(2)提供必要的安装场地和条件。
(3)协助乙方完成相关手续。
2. 乙方的权利和义务:(1)按照约定时间和要求完成电梯的安装工作。
(2)确保电梯设备符合国家相关标准要求。
(3)负责电梯的维护和保养工作。
五、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效,至电梯安装工程完工验收合格之日止。
六、合同解决的争议在履行本合同过程中,如发生争议,双方应友好协商解决,如协商不成,可向有关部门申请仲裁或法律诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同如有未尽事宜,可协商补充。
以上为电梯安装合同内容,双方对合同内容已充分理解并同意遵守。
甲方(盖章):_________________ 乙方(盖章):_________________签订日期:_________________。
篇2电梯安装合同一、甲方:_________(甲方名称),法定代表人:_________,注册地址:_________,电话:_________;二、乙方:_________(乙方名称),法定代表人:_________,注册地址:_________,电话:_________;鉴于甲方需要在______(安装地点)安装电梯,并经过与乙方协商,双方就电梯的安装工作达成如下协议:一、安装范围1、电梯的品牌型号为______,安装数量为______部;2、电梯的安装地点为______,具体位置在______;3、电梯的安装时间为______,具体安装日期由双方协商确定。
电梯安装维保合同6篇

电梯安装维保合同6篇篇1甲方(业主方):_________________________乙方(维保方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着公平、诚实、守信的原则,为确保电梯的正常运行及维护保养服务,经友好协商,达成以下合同条款:一、合同标的本合同涉及电梯的安装及维保服务,具体包含电梯型号、数量、安装地点等详见附件。
二、合同期限本合同自签订之日起生效,有效期为____年。
合同期满,双方可协商续签。
三、安装与维保服务内容1. 乙方应按照国家标准及甲方要求,完成电梯的安装工作。
2. 乙方应提供电梯的周期性维护保养服务,确保电梯正常运行。
3. 乙方应提供应急维修服务,对电梯故障进行及时响应和处理。
4. 乙方应提供电梯相关人员的培训服务。
四、费用及支付方式1. 电梯安装费用:人民币________元整(大写:_________元整)。
2. 电梯维保费用:每年人民币________元整(大写:_________元整),按季度支付。
3. 支付方式:合同签订后,甲方应按约定支付安装费用及维保费用。
乙方需提供正规发票。
五、质量保证1. 乙方应保证提供的电梯设备质量符合国家相关标准。
2. 乙方提供的维保服务应确保电梯在正常运行状态下的安全性。
3. 若因乙方原因导致电梯出现故障或事故,乙方应承担相应法律责任。
六、违约责任1. 若甲方未按约定支付费用,乙方有权终止服务,并依法追究甲方违约责任。
2. 若乙方提供的安装及维保服务不符合合同约定,甲方有权要求乙方承担违约责任。
3. 因不可抗力因素导致合同无法履行的,双方均不承担违约责任。
七、争议解决本合同在履行过程中发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
2. 本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
电梯加装合同范本(通用6篇)

电梯加装合同范本(通用6篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如工作总结、工作计划、合同协议、条据文书、策划方案、句子大全、作文大全、诗词歌赋、教案资料、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, doctrinal documents, planning plans, complete sentences, complete compositions, poems, songs, teaching materials, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!电梯加装合同范本(通用6篇)电梯加装合同范本第1篇甲方:(安装委托方)住所地:法定代表人:职务:乙方:(安装承揽方)住所地:法定代表人:职务:鉴于:甲方向乙方购买了 12 台电梯设备,乙方具备电梯安装、维修保养的相应资质,根据_《特种设备安全监察条例》。
电梯安装合同范文6篇

电梯安装合同范文6篇篇1电梯安装合同范文甲方:_______________(下称甲方)地址:_____________电话:_____________乙方:_______________(下称乙方)地址:_____________电话:_____________鉴于甲方拟安装电梯,与乙方洽谈了电梯安装事宜,经双方友好协商,达成如下协议:一、项目名称及地址:电梯名称:_____型号:_____地址:_________________二、电梯工程内容及要求:1、甲方要求乙方在____年___月___日至___年___月___日内为其安装完工。
2、电梯数量:3、电梯载重量:____kg4、楼层数:___层5、电梯速度:____m/s6、电梯尺寸:_____7、其他特殊要求:__________________三、合同价款及支付方式:1、本项目总价款为________元整。
其中,甲方需于合同签订后支付款项________元作为预付款,余款在电梯完工验收合格后一次性支付给乙方。
2、支付方式:甲乙双方约定支付方式为:___________(例如:银行转账、现金等)。
四、双方权利和义务:1、乙方应按照甲方的要求和要求,按时按质完成电梯的安装任务,确保电梯的质量和安全性。
2、甲方应按时支付款项,并提供必要的施工资料和配合乙方完成电梯的安装工作。
3、如因甲方原因延误工期,应支付乙方相应的违约金。
4、电梯工程竣工验收后,乙方将提供电梯的保修维护服务。
五、违约责任:1、如果因乙方原因导致电梯质量不过关或者未按时安装完毕,乙方应承担相应的赔偿责任。
2、如果因甲方原因导致电梯工程延误或者质量问题,甲方应承担相应责任并支付乙方相应的违约金。
六、其他事项:1、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,合同自双方签字盖章后生效。
2、本合同未尽事宜,由双方协商解决。
甲方(盖章):乙方(盖章):签字:签字:日期:日期:以上为电梯安装合同范文,希望能对您有所帮助。
电梯安装合同样书5篇

电梯安装合同样书5篇第1篇示例:电梯安装合同一、甲方(委托方):______________(单位名称)、______________(法人代表)、______________(联系电话)二、乙方(受托方):______________(单位名称)、______________(法人代表)、______________(联系电话)三、双方在平等、自愿、协商一致的基础上,签订本合同,共同遵守以下条款:第一条安装内容1.1 乙方将按照甲方的需求,对______________建筑物内的电梯进行安装工作。
1.2 安装工作包括但不限于电梯组件的安装、调试、运行测试等。
第二条安装时间2.1 双方约定安装工作将在合同签订后的______________天内完成。
2.2 若因不可抗力等原因需要延期完成安装工作,双方应协商确定新的完成时间。
第三条安装费用3.1 甲方应根据乙方提供的方案,支付安装费用______________元。
3.2 安装费用包括材料、人工、设备、运输等各项费用,详细费用清单见附件。
第四条质量保证4.1 乙方在安装完成后保证安装工作的质量符合相关标准和规定。
4.2 若安装后发现质量问题,乙方将承担相应责任并及时进行修补。
第五条保险责任5.1 在安装过程中,若因乙方原因导致人身财产损失,乙方将承担赔偿责任。
5.2 甲方将对安装前和安装后的相关设备进行保险投保,保障其安全运行。
第六条合同解除6.1 若一方未能履行合同规定义务,应在书面通知后______________日内纠正。
6.2 若双方经过协商不能解决争议,可通过诉讼等方式解决。
6.3 合同解除后,双方应协商保留权益,并处理相关资产、设备等。
第七条其他约定7.1 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
7.2 本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。
甲方(盖章):______________ 日期:______________乙方(盖章):______________ 日期:______________以上是电梯安装合同样书,甲方和乙方需遵守该合同条款,共同确保电梯安装工作的顺利进行。
电梯安装施工合同范文5篇

电梯安装施工合同范文5篇篇1甲方(业主):__________乙方(承包商):__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就乙方向甲方提供电梯安装服务事宜,达成如下协议:一、工程概况工程名称:电梯安装工程工程地点:__________施工内容:电梯安装及调试施工范围:__________二、合同双方的权利和义务(一)甲方权利和义务1. 提供施工所需的资料、图纸和技术要求。
2. 负责协调现场施工,确保施工顺利进行。
3. 按照合同约定支付相关费用。
4. 对乙方的施工质量进行监督,提出合理建议和要求。
5. 负责验收工作,确保安装质量符合要求。
(二)乙方的权利和义务1. 按照甲方提供的资料、图纸和技术要求进行施工。
2. 确保施工进度和质量,按时完成施工任务。
3. 负责电梯设备的运输、吊装和安装工作。
4. 负责电梯的调试工作,确保电梯正常运行。
5. 负责对甲方的操作人员进行培训和技术指导。
6. 履行保修义务,对电梯设备进行维修和保养。
三、合同价款及支付方式1. 合同总价款为人民币__________元(大写:__________)。
2. 甲方应按照以下方式支付合同款项:(1)签订合同后,支付合同总价款的__________%;(2)乙方开始施工后,支付合同总价款的__________%;(3)电梯安装调试完毕后,支付合同总价款的__________%;(4)剩余合同总价款的__________%作为质保金,自电梯验收之日起计算,保修期满后支付。
3. 乙方应提供有效的发票和收款凭证,以确保甲方能够顺利完成支付。
四、施工工期及验收标准1. 乙方应在签订合同后尽快开始施工,并在约定工期内完成电梯安装调试工作。
2. 验收标准应符合国家相关法律法规和行业标准,同时满足甲方需求。
验收过程中如发现质量问题,乙方应及时进行整改。
3. 验收合格后,甲方应签署验收报告,并支付剩余合同款项。
电梯安装施工合同(精选5篇)

电梯安装施工合同(精选5篇)电梯安装篇1委托方:_________________(以下简称甲方)承包方:_________________(以下简称乙方)甲、乙双方经充分协商,签订本电梯安装施工合同,以资信守。
第一条、工程概况1.1本工程是指:_________________项目电梯安装工程。
1.2甲乙双方同意:_________________由甲方委托乙方承包本工程的全部工作。
1.3工程地点:_________________项目内。
第二条、承包方式及承包范围:_________________2.1承包方式:_________________乙方以包设计、包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包配合费、包工期、包施工用水用电费、包验收合格、包保修、包税金、等进行大包干施工。
2.2具体的承包范围如下:_________________本工程属交钥匙工程,乙方按时按量保证合同电梯质量,包运输保管、安装调试、验收(包括乙方内部验收及质量技术监督局对电梯的验收并取得电梯准用证)及售后服务的方式由乙方一次性包干并承担所有发生费用。
第三条、质量标准及乙方的质量保证3.1本工程的施工应符合以下的质量标准:_________________《电梯安装验收规范(GB10060-93)》、《电梯技术条件(GB10058-88)》、《电梯制造与安装安全规范(GB7588-95)》、《电梯试验方法(GB10059-88)》。
3.2乙方必须严格按照本合同约定的质量标准及甲方确认的施工图纸和用料进行施工,保证质量。
第四条、工期4.1按以下第种方式确定工期:_________________a.甲方提供符合电/扶梯土建布置图技术要求的井道、机房、电源后,乙方应在甲方通知进场安装之日起天内完成本工程的全部安装工作并将通过竣工验收合格的工程移交给甲方(含政府主管部门验收时间)。
4.2乙方在本工程的施工过程中必须按甲方的要求配合甲方建设工程的施工。
电梯安装合同范本6篇

电梯安装合同范本6篇篇1电梯安装合同范本甲方(委托方):______公司联系地址:______联系电话:______乙方(承包方):______公司联系地址:______联系电话:______鉴于甲方拟对______公司进行电梯安装工程,乙方经负责人______与甲方的协商一致,达成如下协议:一、工程内容1.乙方将按照国家相关标准和规定,为甲方完成______公司电梯的安装工程。
2.电梯的具体参数和型号为:______3.安装地点为:______4.安装工程包括但不限于电梯主体的安装、配件的安装、电气布线、调试等。
二、工程进度1.乙方将在签订本合同之日起______工作日内开始工程施工。
2.工程预计完成时间为______,具体日期双方另行协商确定。
3.工程期间如因不可抗力等原因导致工程延期,延期期间双方可协商重新确定工程完成时间。
三、付款方式1.甲方应按照以下方式支付工程款项:(1)工程总价为______元,分______次付清。
(2)首次支付______元作为订金,剩余款项应在工程完工后______日内支付清。
2.款项支付方式以现金/银行转账等方式进行。
四、质量保证1.乙方将按照相关标准和规定对电梯安装工程进行质量把控,确保完工后电梯的正常使用。
2.甲方在接受工程完成后,如发现质量问题,应在______日内向乙方提出,乙方应负责进行维修或更换等。
五、安全责任1.在工程施工期间,乙方应加强现场安全管理,确保施工人员及周围工作人员的安全。
2.如在施工期间发生安全事故,乙方应承担相应的法律责任。
六、保密条款1.双方在履行本合同过程中可能获取到对方的商业秘密,应承担保密责任,不得泄露给第三方。
2.未经对方书面同意,不得以任何形式将本合同的内容公开或透露给他人。
七、违约责任1.若任何一方违反本合同的条款,应承担相应的违约责任。
2.引起争议的,应通过友好协商解决,协商不成的,可以向有关部门申请调解或向法院起诉。
电梯安装合同5篇

电梯安装合同5篇篇1甲方(电梯购买方):___________________地址:___________________联系人:___________________联系方式:___________________乙方(电梯安装公司):___________________地址:___________________联系人:___________________联系方式:___________________鉴于甲方需要安装电梯,乙方具备电梯安装的专业技术和能力,双方根据平等、自愿、诚信的原则,经友好协商,达成以下电梯安装合同:一、工程概况1. 工程名称:___________________电梯安装项目。
2. 工程地点:___________________。
3. 安装范围:包括电梯设备、控制系统、附属设施的安装及调试等。
二、合同金额及支付方式1. 合同总金额:人民币______元(大写:______元整)。
此价格包含但不限于人工费、材料费、运输费、安装调试费及其他相关费用。
2. 支付方式:甲方应按照以下比例支付款项给乙方:(1)合同签订后,甲方支付乙方合同总金额的______%(即人民币______元);(2)乙方完成现场安装工作并经初步验收合格后,甲方支付乙方合同总金额的______%(即人民币______元);(3)电梯运行正常并经过相关部门验收合格后,甲方支付乙方剩余款项。
三、工期及进度安排1. 乙方应在收到甲方预付款后的______天内开始安装工作。
2. 安装进度应严格按照双方约定的时间节点进行,如有变动,需提前通知对方并征得对方同意。
3. 若因甲方原因导致工程延期或停工,乙方有权顺延工期,并保留向甲方追究因此产生的损失的权利。
四、质量保证及验收标准1. 乙方应保证所安装的电梯符合国家标准及双方约定的质量要求。
2. 电梯安装完成后,应经过相关部门验收合格后方可交付使用。
验收标准按照国家相关标准及规范进行。
电梯安装合同范文5篇

电梯安装合同范文5篇第1篇示例:电梯安装合同范文甲方:(委托方)______________,地址:__________________鉴于甲方拟在其位于______________的建筑内安装电梯,为明确双方权利义务,现就电梯安装事宜订立如下合同:一、工程内容:1.乙方按照甲方要求,全面负责电梯的设计、制造、安装、调试及上线运行;2.电梯的品牌、型号、规格等应符合国家标准,并经过甲方确认;3.电梯的安装位置、楼层、停靠方式等应符合甲方的要求。
二、工程进度:1.乙方应按照双方约定的时间节点,按时完成电梯的安装和调试工作;2.如因不可抗力因素造成工程延期,双方应协商处理,延期时间不得超过_______天。
三、工程质量:1.电梯的安装应符合相关法律法规和标准要求,且达到国家质量标准;2.电梯在安装后应进行全面测试,确保安全运行。
四、保修服务:1.乙方提供的电梯应提供___年的免费保修服务,包括零配件更换、维修等;2.保修期内,如果电梯出现质量问题,乙方应及时处理,保证电梯的正常运行。
五、费用支付:1.甲方应在双方签订本合支付乙方总工程款的____%作为首期款;2.工程完工后,甲方应支付剩余____%的尾款。
六、违约责任:1.一方未能履行合同义务,应承担违约责任,赔偿另一方因此造成的损失;2.因不可抗力因素造成的违约,不视为违约。
七、合同解决:1.双方因履行本合同产生的争议,应协商解决;2.协商不成的,提交有管辖权的仲裁机构进行仲裁。
八、其他事项:1.合同内容经双方确认后生效,不得擅自修改或撤销;2.未尽事宜,双方可协商补充。
签约日期:_________以上内容为电梯安装合同范文,双方应仔细阅读并遵守合同约定,确保电梯安装顺利进行。
第2篇示例:电梯安装合同范文甲方:(甲方名称)乙方:(乙方名称)鉴于甲方拟在其位于(地址)的建筑物内安装电梯,为确保双方权益,经协商一致,就电梯安装事宜达成如下合同:第一条安装范围乙方按照甲方需求,在指定地点安装一台(或多台)电梯,包括机房、井道、轿厢、电梯门等部件,并保证电梯的安全性和质量。
安装电梯工人合同6篇

安装电梯工人合同6篇篇1甲方(雇主):____________________地址:____________________________联系电话:________________________乙方(安装电梯工人):______________地址:____________________________联系电话:________________________鉴于甲方需要安装电梯,决定雇佣乙方从事电梯安装工作。
为明确双方权益,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上,经友好协商,订立本合同。
一、工作内容及地点1. 乙方应按照甲方的要求,负责安装、调试、维护电梯设备,确保电梯的正常运行。
具体工作内容包括但不限于:电梯井道内设备安置、线缆连接、电气调试、安全测试等。
2. 工作地点:____________(具体地址)。
二、合同期限本合同自签订之日起生效,至电梯安装工作全部完成并验收合格之日止。
三、报酬及支付方式1. 乙方完成电梯安装任务后,甲方应按照合同约定的报酬支付工资。
具体报酬数额及支付方式双方另行协商确定。
2. 支付方式:一般为月薪或一次性结算,具体根据双方协商确定。
支付时间应在每月的固定日期或工作完成后结算。
四、保险与安全保障1. 甲方应为乙方购买人身意外伤害保险,以保障乙方在工作过程中的人身安全。
保险费用由甲方承担。
2. 乙方在工作过程中应严格遵守安全规定,正确使用安全防护设备。
甲方应提供必要的安全保障条件。
如因甲方未提供必要的安全保障条件导致乙方发生意外事故,甲方应承担相应责任。
五、工作标准与验收1. 乙方应按照国家和地方相关标准及甲方的要求完成电梯安装工作。
验收标准由双方共同制定并签署确认。
2. 乙方完成安装工作后,应提交验收申请并提供相关材料。
甲方应在收到申请后的合理时间内组织验收。
验收合格后,双方签署验收合格证明。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付报酬或提供必要的工作条件,乙方有权要求甲方履行义务并承担违约责任。
电梯安装合同样书7篇

电梯安装合同样书7篇篇1甲方(以下简称“业主方”):___________乙方(以下简称“安装方”):___________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方安装电梯事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:___________电梯安装工程。
2. 工程地点:___________。
3. 安装范围:包括电梯设备、控制系统、配套设施的安装及调试等。
二、合同金额及支付方式1. 合同总金额:人民币______元整(大写:______元整)。
此价格包括安装人工费、辅料费及其他相关费用。
2. 支付方式:本合同签订后,业主方需支付安装方合同金额的______%(大写:______元整)作为预付款。
电梯安装完成并通过验收合格后,业主方支付剩余款项。
三、工期及进度安排1. 安装工期:自本合同签订之日起______天内完成安装工作。
如遇特殊情况,双方协商确定工期顺延。
2. 进度安排:乙方应按照甲方提供的进度计划进行安装,确保工程按时完成。
如有延误,乙方需及时通知甲方并共同协商解决。
四、安装质量与验收1. 安装质量:乙方应按照国家相关标准及规范进行安装,确保安装质量符合要求。
2. 验收标准:按照国家和地方相关标准及规范进行验收。
验收合格后方可交付使用。
3. 验收程序:工程完工后,乙方需通知甲方进行验收。
甲方在接到通知后______天内组织验收。
验收合格后,双方签署验收报告。
五、双方责任与义务1. 甲方责任与义务:(1)甲方应按合同约定支付合同款项;(2)甲方应提供符合安装要求的现场条件;(3)甲方有权对乙方的安装过程进行监督。
2. 乙方责任与义务:(1)乙方应按合同约定完成安装工作;(2)乙方应确保安装质量符合要求;(3)乙方应对安装过程中造成的人身伤亡及财产损失承担责任;(4)乙方应提供必要的售后服务及技术支持。
六、违约责任及赔偿损失1. 甲乙双方应遵守合同约定,如一方违反合同约定,应承担违约责任;2. 如因乙方原因造成工程延误,乙方应承担违约责任并赔偿甲方由此造成的损失;3. 如因甲方原因未按合同约定支付合同款项,甲方应承担违约责任并支付滞纳金。
电梯安装工程承包协议简单版(5篇)

电梯安装工程承包协议简单版甲方:_____乙方:_____依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就_____(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。
订立本合同。
第一条工程概况工程名称:_____工程地点:_____第二条工程承包范围_______________________________________________________ 第三条工程工期1.计划开工日期:____年____月____日,计划完工日期:____年____月____日,总日历天数_____天;2.主要节点工期:_____3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。
第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须达到_____第五条组成合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下:1.本合同;2.本合同附件;3.招投标文件;4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;注:上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。
第六条标准规范本合同适用标准规范:_____第七条甲方责任和义务1.负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。
3.根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。
对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。
5.按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。
6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用_____其费用:7.协助乙方办理现场施工人员出入证件,其费用由乙方自理。
第八条乙方责任和义务1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
电梯安装合同范本5篇

电梯安装合同范本5篇篇1电梯安装合同范本甲方(安装单位):________乙方(需方):________根据《中华人民共和国合同法》的相关规定,甲乙双方在平等、自愿、互利的基础上,就电梯的设计、制造、安装等事项达成如下协议:一、安装要求:1. 甲方应按照国家相关标准及乙方的要求,对电梯进行设计、制造、安装等工作,并保证电梯符合国家规定的安全技术标准。
2. 甲方应按照协议约定的时间完成电梯的安装工作,并确保安装质量。
3. 甲方应在进行电梯安装前,向乙方提供安装方案,并征得乙方的同意。
二、合同金额及付款方式:1. 合同总金额为________元,其中________元作为首付款,在签订合同之日起三日内支付给甲方。
2. 电梯安装完成验收合格后,乙方应支付剩余款项,最迟不得超过________元,超过该期限的,每日按合同总金额1%的标准计算逾期滞纳金。
三、安装期限:1. 甲方应在合同签订后________日内开始电梯的安装工作,安装完成时间为________日。
2. 如因不可抗力等原因导致工期延误,甲方应及时通知乙方,并提前与乙方商定新的工期。
四、验收及保修:1. 电梯安装完成后,乙方有权对电梯进行验收,若存在质量问题,乙方有权要求甲方进行整改直至合格。
2. 电梯的安装保修期为________年,保修期内如发生因设备质量问题产生的故障,甲方应免费修理。
3. 保修期过后,若电梯发生故障,乙方可与甲方商定收费维修。
五、违约责任:1. 若任一方违反合同规定,应对对方造成的损失承担赔偿责任。
2. 若因甲方原因导致电梯安装延期,甲方应按每日合同总金额0.5%的标准支付延期费用。
六、争议解决:本合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决,协商不成的,可向有关部门申请调解,如仍不能解决,可向有管辖权的人民法院起诉。
七、合同生效:本合同自双方盖章之日起生效,至合同约定的各项义务完成之日终止。
甲方(安装单位):________ 乙方(需方):________签订日期:________签订日期:________(本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
电梯安装施工合同范本(四篇)

电梯安装施工合同范本甲方:【甲方公司全称】联系地址:法定代表人:联系电话:乙方:【乙方公司全称】联系地址:法定代表人:联系电话:鉴于甲、乙双方本着互利共赢的原则,为了确保电梯安装施工的顺利进行,特签订本合同,并共同遵守合同条款。
具体条款如下:一、合同概述1.1 甲方委托乙方负责电梯的安装施工工作,乙方必须按照甲方的要求和相关规定进行工作。
1.2 电梯的具体类型、规格、数量、产地及技术参数如下:电梯型号:电梯规格:安装数量:产地:技术参数:1.3 本合同的有效期为【合同开始日期】至【合同结束日期】。
二、双方权利和义务2.1 甲方权利和义务:2.1.1 甲方必须按照合同约定支付乙方的工程款项,并且及时提供工程所需的相关材料和配件。
2.1.2 甲方需向乙方提供工作场地,并负责确保工作场地的安全和整洁。
2.1.3 甲方要求乙方按照合同规定完成工程,并对工程质量负责。
2.2 乙方权利和义务:2.2.1 乙方有权按照合同规定收取工程款项,并且有权要求甲方提供所需的材料和配件。
2.2.2 乙方承诺按照合同规定的要求和标准完成施工任务,保质保量。
2.2.3 如乙方发现甲方提供的材料和配件不符合要求,乙方有权要求甲方提供符合要求的材料和配件。
三、合同价款及支付方式3.1 合同总价款为【合同总价款数字大写】(¥【合同总价款数字小写】),包括电梯本体的供货和安装费用。
3.2 甲方必须按照以下支付方式支付合同款项:(1)预付款:合同签订后,甲方支付合同总价款的20%作为预付款给乙方。
(2)工程进度款:根据乙方完成工程任务的进度,甲方按照约定的比例支付相应的款项。
具体进度和款项支付比例如下:进度款项支付比例[具体进度] [款项支付比例][具体进度] [款项支付比例][具体进度] [款项支付比例](3)竣工结算款:工程完工后,甲方支付剩余未付的款项给乙方。
四、合同履行的其他条款4.1 合同附件及补充协议:4.1.1 合同附件:【列明合同附件的名称和数量,如技术规格、图纸等。
2024年电梯设备安装合同范本6篇

2024年电梯设备安装合同范本6篇篇1甲方(安装委托方):[公司名称]地址:[地址]法定代表人:[姓名]联系电话:[电话]乙方(安装承揽方):[公司名称]地址:[地址]法定代表人:[姓名]联系电话:[电话]鉴于甲方需要安装电梯设备,乙方具备电梯安装的专业技术和资质,甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,本着平等、自愿、公平的原则,就甲方委托乙方安装电梯设备事宜达成如下协议:一、工程概况工程名称:[工程名称]工程地点:[工程地点]安装内容:包括但不限于电梯设备、附属设施的安装及调试等。
工程期限:自合同签订之日起至工程完工验收合格止,具体开工日期由双方另行约定。
质量要求:符合国家相关标准及规范,确保安全、可靠。
二、安装费用及付款方式安装费用:总计人民币______元整(大写:______元整)。
具体明细根据双方商定后确定。
付款方式:合同签订后,甲方支付乙方总金额的______%(大写:______%)作为预付款;设备安装验收合格后支付剩余款项。
发票开具:乙方在收到款项后应当向甲方提供合法有效的发票。
三、双方责任与义务甲方责任:1. 提供符合安装要求的施工场地和必要的安装条件。
2. 及时支付合同约定的款项。
3. 对乙方的安装进度进行监督与验收。
乙方责任:1. 按照国家相关法规和标准进行安装施工。
2. 保证安装质量,确保安全使用。
3. 对安装现场进行安全管理,避免安全事故的发生。
4. 提供必要的安装资料及竣工图纸。
5. 完成安装后进行调试并交付验收。
四、工程变更与调整若因甲方原因导致工程内容发生变更或调整,双方应书面确认变更内容并签订补充协议。
由此产生的费用变化按照双方协商后的结果进行调整。
五、验收标准及方式验收标准:符合国家电梯安装相关标准与规范。
验收方式:由双方组织相关人员进行现场验收,并在验收合格后进行签字确认。
六、违约责任如因乙方原因造成工程延期,每延期一天,应向甲方支付合同总价款______%(大写:______%)的违约金;如因甲方原因造成工程延期,乙方有权顺延工期并要求甲方承担相应损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
电梯安装合同范本(精选5篇)电梯安装合同1甲方:____________建设(集团)有限公司乙方:为了进一步贯彻“安全第一,预防为主”的方针,坚持安全生产,文明施工,杜绝一切安全事故发生,为明确双方责任,经甲、乙双方协定,特签订本协议书:重庆恒滨长庆陇东佳园四标段项目部一、安全目标:杜绝一切安全事故发生,确保电梯安装工作顺利完成。
二、甲方责任:1. 贯彻“安全第一,预防为主”的方针,把安全生产工作放在首位。
2. 严格执行国家、地方及公司各项安全法规、规程、标准、条例等,督促乙方实施落实。
3. 加强安全管理,督促乙方成立安全领导小组。
4. 不违章指挥,不强令冒险作业。
5. 乙方违章作业,甲方发现后有权令其停工整顿。
6. 乙方向甲方提出安全等方面的合理化建议,甲方认真接受,并尽快采取措施。
三、乙方责任:1. 严格遵守国家、地方及公司各项安全法规、规程、标准、条例,严格遵守本工种安全操作规程,不违章作业,不野蛮施工,遵守“安全生产六大纪律”、“十项安全技术措施”。
2. 严格遵守本公司、项目部制定的各项安全生产、文明施工的规章制度。
3. 建立安全生产领导小组,向甲方提供现场负责人、安全负责人及全体员工的岗位证书、操作证、身份证等复印件。
4. 乙方职工的人身安全、施工设备安全、生活设施安全、机电设备安全、施工用电安全、施工防火安全及施工环境安全由乙方负全部责任。
5. 电梯井道移交乙方后,井道的安全管理由乙方负全部责任,乙方必须安排安全管理人员对井道防护,作业环境进行全面跟踪巡查。
6. 因乙方原因引起的伤亡事故,不论事故危及者是乙方人员还是其他人员,由乙方负全部责任。
7. 因乙方原因造成甲方施工人员或其他人员伤亡事故,由乙方负责全部责任。
8. 服从和接受甲方施工管理人员的管理,有权拒绝违章指挥,并及时向甲方提出合理化建议。
四、协议书有效期:自本协议书签订之日起生效,至本专项工程完工退场后失效。
五、本协议书一式两份,甲、乙方各执一份。
甲方负责人签字:乙方负责人签字:签订日期:年月日电梯安装合同2甲方:(雇主)地址:联系电话:乙方:(雇员)地址:联系电话:受甲方委托,乙方为其安装电梯_______台,根据《中华人民共和国合同法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本劳务协议,以资共同遵守。
一、安装周期经乙方安装人员现场测量,土建符合要求,具备近点施工条件后,进点开工至交付试运行:总工期为________天。
二、劳务费用的支付1、乙方开工报告办理完毕,进点安装后三天内甲方支付安装总金额的______%。
2、电梯慢车调试后_____天内甲方支付安装总金额的______%,电梯快车调试后再支付______%。
3、经国家有关部门验收合格并经过产检合格且工厂保养部门接收后,甲方必须支付乙方安装总金额的______%。
三、双方责任甲方:1、协助提供安全存放电梯材料及施工工具的用房。
2、协助为乙方现场施工提供所需电源及施工用电电费。
3、负责电梯相关土建需整改项目。
4、负责电梯验收相关资料及费用。
5、负责电梯安装过程中的管理与协调工作,特别是安全及质量监督工作。
乙方:1、负责电梯设备的安装工作,电梯设备的调试工作。
2、提供电焊氧割设备。
3、参与甲方和其他有关部门(含厂检及建委验收)对电梯设备所进行的.安装工程验收工作,负责所需的施工工具。
4、遵守施工现场的有关制度。
5、配合甲方整理电梯验收相关资料。
6、严守安全管理制度并负责购买意外伤害保险,所有人员必须持证上岗。
7、服从甲方及现场项目业主的管理,任何涉及本合同的工作或须增加工程量必须向甲方上报,由甲方出面与业主沟通。
8、工地现场不戴安全帽或高空作业不系安全绳罚款______元/次。
9、在施工期间如施工人员没有操作证被当地技术监督局查获并罚款,由施工队自己承担。
四、社会保险甲乙双方协商约定,甲方按照国家和地方有关社会保险的规定,为乙方办理意外保险,同时甲乙双方均按统筹地区规定的费率及时足额缴纳意外保险费。
五、违约责任电梯安装必须一次性通过厂检与特检部门验收,如安装质量原因导致复检,除所有费用须由乙方承担外乙方还须赔偿________元/台得经济损失。
六、合同的终止1、本协议期满的。
2、双方就解除本协议协商一致的。
3、乙方由于健康原因不能履行本协议义务的。
4、因乙方个人原因连续请假_______天以上或累计请假达_______天的。
七、争议解决方式因履行本合同发生的任何争议,双方应友好协商解决,协商不成的,则向__________________人民法院提起诉讼。
八、附则本合同一式____份,甲乙双方各执____份;双方签字后生效。
甲方:(签章)经办人:______年______月______日乙方:(签章)经办人:______年______月______日电梯安装合同3甲方:工程名称:工程范围:室内电梯安装本工程电梯安装工程为建设单位直接分包项目,为明确甲方安全责任,确保甲方及乙方施工人员人身健康安全,预防发生各类安全事故,经双方协商一致,签订本协议:1、甲方进场前应将资质、安全生产资格证书、安全生产条件的有关资料报送监理单位审核并对资料的真实性负责,监理单位审批后报乙方备案。
2、甲方在施工中必须做到防护门随开随关,施工部位必须设置安全警示标志,乙方的安全设施甲方不得随意拆除。
如确需拆除,必须提出书面申请。
3、甲方是安全生产的第一责任人,对安全生产负全责。
甲方必须配备现场负责人及安全生产管理人员,服从乙方现行人员的管理。
4、甲方平时应进行安全交底、安全检查,对安全隐患及时整改。
乙方签发的安全检查整改通知书,甲方应无条件进行整改。
5、甲方出现任何安全事故,乙方概不负责。
乙方作业人员因甲方原因导致的安全事故由甲方全权负责。
甲方:乙方:日期:电梯安装合同4甲方:为了安全施工,杜绝重大事故发生,经甲乙双方协商达成共识,特按以下条例实行。
一、甲方把电梯井交给乙方后,乙方必须重新把每层电梯门洞进行加固并用安全密目网进行封堵、防护;二、乙方应在每层洞口处悬挂警示标志;三、因楼层还在施工中,为了乙方电梯的电器设备不受水浸泡,乙方应在每个洞口前做好防水措施;四、乙方在施工时打开门洞防护进行作业,但在施工结束后,应及时封堵洞口;五、乙方应安排专人每天对洞口防护进行定时检查;六、乙方施工人员必须持证上岗,无疾病、无案底;七、乙方施工人员进场必须服从甲方管理。
如佩戴安全帽、安全带等;八、乙方施工人员不得损坏现场成型的产品及财务,不得打架闹事、偷盗、酒后上岗,一经发现罚款2000元每次;九、乙方必须在二十天内完工;十、乙方安装、调试结束后,如发生安全事故,造成一切后果均由乙方承担全部责任。
甲方(签章)乙方(签章)日期日期电梯安装合同5甲方:为了贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针,坚持安全生产文明施工,提高全员生产安全意思,创造安全的施工作业环境,杜绝安全事故的发生,本着互惠互利的原则,经双方商议,就施工升降机安装事宜,达成如下协议:一、内容:甲方委托乙方将塔式起重机安装到工地,全面负责机械设备的安装、顶升、拆卸,负责设备的安装高度米。
二、时间:年月日至年月日三、费用计取及付款办法:安装费用共计人民币3000元,协议签订后甲方先付安装费用的%即元,安装完毕后再付剩余的安装费,拆卸费用另算。
四、双方责任:(一)甲方责任1、认真执行国家有关安全生产法规和企业安全生产规章制度,给乙方提供必要的安全和生产条件。
2、负责对乙方进行入场教育,认真做好对乙方的安全生产监督管理工作,并对乙方违章作业有权制止。
3、在工程施工中,负责对乙方在施工升降机安装时进行安全技术交底,并履行签字手续。
4、甲方派一名安全员常驻项目负责日常的安全技术指导及安全检查、监督工作。
5、机房违约自行安装或请他人安装,发生一切安全事故均与乙方无关。
(二)乙方责任1、严格遵守国家有关安全生产法规和甲方的安全生产规章制度,严格按照操作规程施工,杜绝违章操作和冒险作业。
2、乙方在安装施工现场10米范围内除乙方施工人员外,其他人员一律不准进入施工现场,如一次造成的一切安全事故,乙方不负任何责任。
3、乙方人员在运输、安装、过程中,要周密安排工作程序,明确职责,如发生一切设备损坏、安全事故由乙方全面负责。
4、乙方入场前,办好相关手续,并保持人员的相对稳定,如有关人员变动须事先向甲方申报。
5、乙方入场前必须接受甲方对现场人员的教育工作,在作业中必须严格安全操作规程和现场的实际情况,向本班人员做好安全技术交底工作,切实做好前班后安全自查工作,发现安全隐患,在无能力自行排除的情况下,须立即报甲方有关负责人,严禁盲目蛮干。
6、在施工过程中,对甲方违规指挥有权制止和杜绝作业,但必须向甲方有关领导汇报给予解决后才能操作。
五、其他1、合同中未尽事宜双方协商,根据实际情况签订补充协议同本协议有同等效力。
2、本协议书经甲、乙双方签字生效,从机械设备安装、拆卸完成之日起本合同自动生效。
3、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方代表:乙方代表:甲方盖章:乙方盖章:。