落水管施工合同
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
落水管施工合同
篇一:落水管安装承包合同
落水管安装承包合同
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程中的落水管安装事宜协商一致,订立本合同。
一、安装价格:甲方现将落水管安装工程价格以每米元,分包给乙方安装。期间,不提供任何使用工具。
一、质量要求
1、要求落水管安装牢固稳定。
2、立管必须垂直,美观,确保无瑕疵。
3、乙方必须保证工程竣工验收合格,其一年内不出现任何事故。无掉落现象,否则负责维修工作,薪工不计。
二、付款方式:
乙方全部安装完成,经甲方、监理验收合格后付款至80%余款在建设主管部门验收合格后付至95%,留5%的质保金在建设主管部门验收合格备案之日起一年内无质量问题,余款无息一次付清。
三、施工安全
乙方进入施工现场必须保证自身安全,不伤及他人,按操作规范操作,施工期间出现任何事故甲方不承担任何责任,全部由乙方承担责任。
四、安装时间
合同签订之日起,年月日进入施工现场,于年月日安装完毕。甲方确保乙方施工需要材料及时到位,不得拖延时间。工期每耽搁一天从安装工程款项扣200元人民币,视其责任由违约方承担。
五、其他事项
1、乙方施工期间,及时准确向甲方提供材料需要详单。
确保工程顺利。
2、乙方在施工现场安装落水管过程中,不得破坏施工单
位外墙保温涂料等或正在施工的项目。否则出现问题均由乙方承担。
3、未尽事宜双方协商解决,协商不成可向合同签订所在
地法院提起诉讼。
六、本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,双方签字、
盖章后生效。
甲方(签字、盖章):乙方(签字、盖章):
年月日
篇二:落水管安装水合同
落水管安装承包合同
渤海家园以下简称甲方:
以下简称乙方:
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及相关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,结合本工程实际情况,签订该工程分项分部施工协议。乙方承包单位或个人必须具备相应的施工资质和施工能力,管理者必须具有一定的施工技术水平、领导能力和组织能力。对乙方招用的工人有强烈的责任心,特别是对工人的安全要付出一定的努力和承包者
的责任,经甲方考察,乙方同意甲方的各项要求,愿意承包甲方承建的渤海家园落水管安装工程包清工项目,经甲乙双方同意,签订以下协议条款,供甲乙双方遵守履行。
一:工程名称:渤海家园7#8#9#10#11#12#13#住宅楼。二:工程地点:滨州市长江二路以南渤海十一路以西。
三:承包范围:室外落水管安装。
四:承包方式:包清工。
五:质量保修期:12个月
六:保证金:
七:承包计费单价:元人民币∕安装一米.
八:合同价款:金额大写:
¥:
九:质量标准:该工程分部分项为合格标准。
十:合同工期:自20XX年05月日至20XX年月日完工。
十一:工期延误:每拖延一天罚款园,有以下原因导致的工期延误,双方办理工期延误签证。
不可抗力自然因素。
甲方未按合同支付工程款,工期相应顺延。
十二:工程量计算方式及工程款付款方式
1.计算方式:按安装米数结算。
2.付款方式:十三:双方责任:
甲方责任:
严格执行国家规定标准,对乙方进行监督检查,对工程质量、进度、安全、现场文明、材料使用进行检查验收向乙方书面下达工程质量、安全、进度、等施工通知书,并要求乙方责任人在书面通知书上签字。
乙方责任:
乙方随时接受甲方及有关部门对工程安全、质量、进度、材料使用等情况的检查,对查出的问题按期及时整改,严禁酒后施工,不准打架斗殴。
乙方必须为乙方所雇用的工人安全负总责,若出现安全
伤亡事故,由乙方负责,甲方不承担任何费用及责任。
十四:违约责任:
1.未尽事宜,双方协商解决,协商不成,依法交法院及相关部门处理。
十五:本合同自签订之日起生效,具有法律效力,双方必须坚持执行,如有违约,服从法律机构判决。
甲方责任签字:
公章:
本合同一式二份,甲方一份,乙方一份
乙方责任人签字公章:合同签订日期: 20XX年05月 2日
篇三:落水管安装协议
落水管安装合同
甲方:
乙方:
双方经友好协商,本着互惠互利的原则签订此合约达成以下协
议,甲方现将吉**苑项目3#住宅楼落水管安装工程一次性轻包给乙方进行施工。期间,不提供任何使用工具,不提供食宿条件。具体要求如下:
一、质量要求
1、要求雨水管安装牢固稳定。
2、立管必须垂直,美观,确保无瑕疵。
3、乙方必须保证工程竣工验收合格,其一年内不出现任何事故。无掉落现象,否则负责维修工作,薪工另计。
二、付款约定
甲方以450元/根的价格承包给乙方完成安装工程(落水管从楼
顶至地面计为一根,共8根)。工程验收合格后,甲方以现金方式将安装工程的全部款项一次性支付给乙方。
三、施工安全
乙方进入施工现场必须遵守工地所有纪律和施工要求,不得违规
操作,要系好安全带,扣好安全锁,挂好空中作业设备,所有操作必须按规范操作,保证自身安全,不伤及他人。施工期间出现任何伤亡事故甲方不承担任何责任,全部由乙方承担责任。
四、安装时间
合同签订之日起,年月日进入施工现场,于年月日安装完毕。甲方确保乙方施工需要材料及时到位,不得拖延时间。乙方工期每耽搁一天从安装工程款项扣200元人民币,视其责任由违约方承担。
五、其他事项
1、乙方施工期间,及时准确向甲方提供材料需要详单,