强电安装施工合同
强电安装施工合同

强电安装施工合同一、合同双方本合同由甲方(以下简称“施工方”)和乙方(以下简称“业主方”)双方共同签订。
二、施工范围1.本合同的施工范围为业主方委托施工方对业主方指定的场所完成强电系统的安装工作。
2.具体包括:•供电系统的安装与调试;•配电系统的安装与调试;•架线、布线等强电线路的铺设;•第三方申请的强电工程审批手续办理;三、施工期限1.本合同的施工期限为__天,自双方签署合同时开始计算,具体工期的安排由施工方根据工程情况和实际施工进度进行调整。
2.如遇特殊情况,导致无法按时完成施工,需经双方协商后延期,甲方延期手续应当提前办理,并赔偿因施工延期给乙方造成的经济损失。
四、施工质量及验收标准1.施工方对本合同所承接的工程质量和安全负有完全的责任。
本工程从开始施工到验收合格,期间如发生事故,施工方应承担全部责任。
2.本工程的验收应符合国家有关标准及强电系统要求,同时还应符合乙方委托施工方按照设计、施工、监理等要求完成合同工程,工程质量、安全、技术指标、功能性能和其他有关规定的标准要求。
3.验收标准如下:•强电系统的接地电阻不大于四欧姆;•强电系统的绝缘电阻不小于一千兆欧姆;•强电系统的各项参数必须符合国家技术规定和工程设计要求。
4.施工方应当配备经过相关专业技能培训并持有正式证书的技术人员,同时应当对所派遣的项目负责人和工人进行安全培训,确保施工现场的安全。
5.本工程的验收必须由业主方的监理或第三方检测机构进行复核,经验收合格后,施工方方可向业主方提供强电安装竣工验收报告。
业主方应当在验收合格后的五个工作日内,予以批准。
五、工程报价及支付条款1.本工程的报价为____元,其中包含材料费用、人工费用等各种代价。
2.工程费用支付方式:业主方应在本合同签字后的3个工作日内支付工程款项(首付款___万元),施工方应于收到首付款后开工、进场,并按工程进度提交中期工程款项(___万元)以及尾款(___万元)。
3.如业主方逾期未支付款项,甲方有权要求乙方按日向甲方支付逾期未付金额的万分之五作为违约金。
2023年强电工程施工协议书经典版(三篇)

强电工程施工协议书经典版甲方(委托人):联系地址:乙方(居间人):联系地址:联系电话:甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国民法典》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:一、委托事项1、乙方接受甲方委托,负责就工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。
2、居间成功是指完成本条所列全部委托事项:甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。
二、乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。
乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察,2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬,并同意向甲方支付违约金万元。
3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单,业主提供的各种材料单价,必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。
否则视为乙方没有完成委托事项,无权取得居间报酬,并且赔偿甲方因此而遭受的损失。
4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全,并能够正常施工。
否则,视为乙方提供信息不真实,按照本合同第二条第2款执行。
5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
如果能够达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。
三、甲方义务1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。
甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。
强电变压器安装施工合同3篇

强电变压器安装施工合同3篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就强电变压器安装施工事项达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________强电变压器安装工程。
2. 工程地点:____________________。
3. 工程内容:变压器的安装、调试及施工过程中的相关配套工作。
二、合同工期1. 开工日期:____年____月____日。
2. 竣工日期:____年____月____日。
三、合同价格及付款方式1. 工程总造价:人民币________元(大写:____________________元整)。
此价格包含材料费、人工费、运输费及其他相关费用。
2. 付款方式:甲方在合同签订后支付乙方工程总造价的____%作为预付款;工程竣工并经甲方验收合格后支付剩余款项。
四、工程质量和检查验收1. 乙方应按照设计图及相关规范进行施工,确保工程质量。
2. 施工过程需接受甲方的监督与检查,确保工程符合设计要求和质量标准。
3. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收,并提供相关工程资料。
甲方应在收到通知后7个工作日内组织验收。
4. 若工程验收不合格,乙方应负责整改并承担相应费用。
五、安全施工与文明施工1. 乙方应制定安全施工方案,并严格遵守安全施工规范,确保施工过程中的安全。
2. 乙方应负责施工现场的文明施工,保持现场整洁,避免对环境造成污染。
3. 若因乙方原因造成安全事故,乙方应承担全部责任。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款,每逾期一日,应向乙方支付逾期付款违约金。
2. 若乙方未按合同约定完成工程,每逾期一日,应向甲方支付工程逾期违约金。
3. 若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格,乙方应负责整改并承担由此造成的一切损失。
强电施工合同

强电施工合同甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就甲方强电施工项目达成如下合同,以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称:_________________________1.2 工程地点:_________________________1.3 工程范围:_________________________1.4 工程内容:_________________________1.5 工程规模:_________________________1.6 工程标准:_________________________第二条合同价款2.1 本工程合同总价为人民币(大写)_________________________元(¥_________________________元)。
2.2 合同价款包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、税金等。
2.3 合同价款的支付方式、支付时间及支付比例按照附件一《付款计划表》执行。
第三条工程期限3.1 工程开工日期:_________________________3.2 工程竣工日期:_________________________3.3 如遇不可抗力或甲方原因导致工程延期,经双方协商一致,工期相应顺延。
第四条工程质量4.1 乙方应按照国家及行业标准和甲方要求进行施工,确保工程质量。
4.2 工程质量应达到合格标准,并通过甲方及相关部门的验收。
第五条双方权利与义务5.1 甲方权利与义务:5.1.1 提供施工所需的场地、水电等条件。
5.1.2 按合同约定支付工程款项。
5.1.3 对乙方施工过程中的质量、安全等进行监督。
5.2 乙方权利与义务:5.2.1 按照合同约定完成施工任务。
强电施工合同

强电施工合同甲方:(甲方名称)乙方:(乙方名称)一、施工内容1. 甲方委托乙方进行强电施工工程,工程地址为(工程地址)。
2. 施工内容包括但不限于:(列出具体的施工内容,例如线路敷设、电缆维修、设备调试等)二、施工期限1. 施工开始日期:(具体日期)2. 施工完成日期:(具体日期)3. 甲方与乙方可根据实际情况协商确定施工期限延长或提前。
三、费用及付款方式1. 施工费用为人民币(具体金额)。
2. 甲方应于施工开始前支付总费用的(具体比例)作为预付款。
3. 施工完成后,甲方应支付剩余费用的(具体比例)。
4. 费用结算以人民币为单位,乙方应提供合法、有效的发票。
四、工程交付1. 乙方完成施工后,应通知甲方进行验收。
2. 甲方对乙方完成的工程进行验收,如发现存在问题或不合格情况,乙方应在规定时间内进行整改。
3. 乙方整改后,甲方进行最终验收,验收合格后,工程交付完成。
五、质量保证和售后服务1. 乙方保证所提供的材料和设备符合相关标准,施工符合国家和行业规范。
2. 乙方保证所完成的工程在验收合格后,自交付之日起质量保修期为(具体时间)。
3. 在质量保修期内,如出现问题,乙方应及时进行修复或更换,并承担相应费用。
六、违约责任1. 任何一方违约需承担相应的法律责任,并赔偿对方因此造成的损失。
2. 如一方未按照约定支付费用,应按日计算逾期利息,并支付给对方。
七、争议解决1. 本合同的履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
2. 如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成时,可提交相关仲裁机构进行调解或仲裁。
八、其他条款1. 本合同一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为(具体期限)。
3. 本合同变更或补充事宜须经双方书面确认,并应作为本合同的附件。
4. 本合同未尽事宜,可由双方协商确定,并作为本合同的补充条款。
甲方:(甲方名称)签字:___________________日期:___________________乙方:(乙方名称)签字:___________________日期:___________________。
小区强电施工合同范本

小区强电施工合同范本甲方(建设单位):联系人:联系电话:乙方(施工单位):联系人:联系电话:根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方承建本项目强电工程事宜,达成如下协议:第一条工程概况1.1 工程名称:XX小区强电工程1.2 工程地址:XX市XX区XX路XX号1.3 工程内容:包括但不限于强电线路布设、设备安装、线路测试、验收合格等。
1.4 承建范围:本项目红线范围内强电系统设备及安装工程。
1.5 工程规模:本项目总占地面积XX平方米,建筑总面积XX平方米。
第二条合同价格2.1 本工程合同总价根据施工图按单价包干。
结算时,按实际完成的工程量结算。
2.2 合同总价:人民币XX元整(大写:XX元整)。
2.3 乙方应按照甲方要求的时间节点完成工程,如有延误,乙方应承担相应的违约责任。
第三条工程质量3.1 工程质量标准:乙方应严格按照国家照明电器规范和甲方要求进行施工,确保工程质量。
3.2 质量验收:工程完工后,甲方应组织验收,乙方应予以配合。
工程验收合格后,甲方应支付合同约定的价款。
3.3 如果工程验收不合格,乙方应按照甲方的要求进行整改,直到工程验收合格为止。
第四条合同的履行4.1 乙方应按照合同约定的时间、质量、数量完成工程,并保证工程安全。
4.2 甲方应按照合同约定的付款方式及时支付合同价款。
4.3 乙方应遵守施工现场的规章制度,服从甲方的管理。
第五条违约责任5.1 乙方未按照约定时间完成工程的,应当按照合同约定向甲方支付违约金。
5.2 甲方未按照约定时间支付合同价款的,应当按照合同约定向乙方支付滞纳金。
5.3 由于不可抗力原因导致合同无法履行或者部分履行,双方应协商解决。
第六条争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他约定7.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
强电合同书

强电合同书甲方(委托方):_____________________乙方(承包方):_____________________鉴于甲方需要进行强电工程的施工,乙方具备相应的资质和能力,双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经协商一致,就甲方委托乙方进行强电工程施工事宜,签订本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称:_____________________1.2 工程地点:_____________________1.3 工程内容:包括但不限于电缆敷设、配电柜安装、变压器安装、电气设备调试等。
1.4 工程规模:_____________________1.5 工程期限:自____年____月____日至____年____月____日。
第二条工程质量2.1 乙方应严格按照国家及行业相关标准和规范进行施工,确保工程质量。
2.2 工程质量应达到甲方验收标准,并通过相关质量监督部门的验收。
第三条工程价款及支付方式3.1 工程总价款为人民币(大写):______________________元。
3.2 支付方式:甲方按照工程进度分阶段支付工程款,具体支付节点和比例如下:a) 合同签订后____天内,支付总价款的____%作为预付款;b) 主体工程完成____%后,支付总价款的____%;c) 工程竣工验收合格后,支付至总价款的____%;d) 质保期满后,支付剩余的____%。
第四条双方权利与义务4.1 甲方权利与义务:a) 甲方有权监督乙方的施工质量和进度;b) 甲方应按合同约定及时支付工程款;c) 甲方应提供必要的施工条件和配合。
4.2 乙方权利与义务:a) 乙方有权按照合同约定收取工程款;b) 乙方应按期完成工程施工,并保证工程质量;c) 乙方应对施工过程中的安全事故负责。
第五条工程验收5.1 工程完工后,乙方应向甲方提交工程竣工报告和相关资料。
5.2 甲方应在收到竣工报告后____天内组织验收,验收合格后,双方签署工程验收单。
强电合同范本3篇

强电合同范本3篇篇一甲方(发包方):名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系方式:________________乙方(承包方):名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系方式:________________一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容:强电系统的设计、设备采购、安装调试等(具体内容详见施工图纸及工程量清单)二、工程期限1. 开工日期:______年____月____日2. 竣工日期:______年____月____日3. 总工期:______日历天三、工程质量和验收1. 工程质量标准:符合国家及行业现行的强电工程施工及验收规范,达到合格标准。
2. 工程验收:工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的______个工作日内组织验收。
如甲方逾期未组织验收,则视为工程验收合格。
3. 验收不合格的,乙方应在规定的时间内整改完毕,直至验收合格。
整改费用由乙方承担。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价:人民币(大写)______元整(¥______元),此价格为固定总价,不因任何因素而调整。
2. 支付方式:合同签订后______个工作日内,甲方向乙方支付工程总价的______%作为预付款;工程进度达到______%时,甲方向乙方支付工程总价的______%;工程竣工验收合格后______个工作日内,甲方向乙方支付工程总价的______%;剩余工程总价的______%作为质量保证金,在质保期届满后无质量问题的情况下,甲方一次性无息支付给乙方。
五、双方责任1. 甲方责任提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件;按时支付工程价款;协助乙方协调与其他施工方的关系。
外网强电施工合同范本

外网强电施工合同范本甲方(发包方):________________地址:________________________________电话:________________________________法定代表人:____________________________乙方(承包方):________________地址:________________________________电话:________________________________法定代表人:____________________________鉴于甲方拟进行外网强电工程建设,乙方具有相关资质和经验,愿意承担该工程的施工任务,甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经协商一致,达成如下协议:第一条工程概况1. 工程名称:外网强电工程2. 工程地点:________________3. 工程内容:包括但不限于外线电缆敷设、变配电设备安装、室内电气布线等。
4. 工程承包方式:包工包料5. 工程工期:自____年____月____日起至____年____月____日止,共计____天。
第二条工程价款及支付方式1. 本合同工程总价款为人民币____元(大写:____元整)。
2. 支付方式:(1)合同签订后____个工作日内,甲方向乙方支付合同总价款的____%作为预付款;(2)工程进度达到____%后,甲方向乙方支付合同总价款的____%;(3)工程竣工验收合格后,甲方向乙方支付合同总价款的____%;(4)剩余合同总价款的____%作为质保金,在质保期满后无质量问题的情况下,甲方一次性无息支付给乙方。
第三条工程质量及验收1. 乙方应按照国家和地方有关规定及本合同约定进行施工,确保工程质量。
2. 工程竣工后,乙方应及时向甲方提交竣工验收申请,甲方应在收到申请后____个工作日内组织验收。
承接强电安装合同模板

承接强电安装合同模板这是小编精心编写的合同文档,其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款,请基于您自己的需求,在此基础上再修改以得到最终合同版本,谢谢!承接强电安装合同模板甲方(以下简称“甲方”):乙方(以下简称“乙方”):根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行强电安装事宜,经充分协商,达成以下合同条款:一、工程概况1.1 工程名称:____________________1.2 工程地点:____________________1.3 工程内容:乙方根据甲方的要求,负责强电安装的设计、材料采购、施工、验收等全部工作。
二、合同价格2.1 本合同的总价为人民币____元(大写:____________________元整),包括设计费、材料费、施工费、验收费等。
2.2 乙方应在合同签订后3个工作日内向甲方提交详细的材料清单及报价明细。
三、付款方式3.1 甲方在合同签订后支付乙方合同总价的30%作为预付款。
3.2 乙方在工程验收合格后,甲方支付合同总价的60%。
3.3 剩余的10%作为质保金,质保期为工程验收合格之日起一年。
质保期内,如乙方提供的产品或服务出现问题,乙方应在接到甲方通知后7个工作日内进行修复或更换,否则甲方有权从质保金中扣除相应费用。
四、工期4.1 乙方向甲方承诺,工程自合同签订之日起,____个月内完成。
4.2 如乙方因自身原因导致工程延期,应向甲方支付合同总价1%的违约金。
五、质量保证5.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工,确保工程质量。
5.2 工程验收不合格的,乙方应按照甲方的要求进行整改,直至验收合格。
六、保密条款6.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以严格保密。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
强电强电施工合同范本

强电强电施工合同范本一、工程概述1. 工程名称:_____________________2. 工程地点:_____________________3. 工程内容:_____________________4. 工程范围:_____________________5. 工程期限:自____年____月____日至____年____月____日二、甲方责任1. 甲方负责提供施工场地,保证施工条件。
2. 甲方负责提供施工所需的相关图纸和资料。
3. 甲方负责协调施工过程中的各方关系。
4. 甲方负责按合同约定支付工程款项。
三、乙方责任1. 乙方负责按照甲方提供的图纸和要求进行施工。
2. 乙方负责施工过程中的安全、质量控制。
3. 乙方负责施工人员的安全教育和培训。
4. 乙方负责施工过程中的环境保护和文明施工。
四、工程质量1. 乙方应保证工程质量符合国家相关标准和甲方要求。
2. 工程验收标准按照国家相关规定执行。
3. 乙方应对施工质量负责,并承担因质量问题造成的损失。
五、工程进度1. 乙方应按照合同约定的工程期限完成施工。
2. 如遇不可抗力因素,双方应协商解决工程延期事宜。
六、工程款项1. 工程总造价为人民币(大写):____________________2. 付款方式:_____________________3. 付款时间:_____________________4. 甲方逾期付款,应按银行同期贷款利率支付违约金。
七、违约责任1. 甲方未按合同约定支付工程款项,应承担违约责任。
2. 乙方未按合同约定完成施工,应承担违约责任。
八、争议解决双方因履行本合同所发生的一切争议,应通过友好协商解决;协商不成时,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
九、其他1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表(签字):_____________________乙方代表(签字):_____________________签订日期:____年____月____日。
小区强电安装施工合同

合同编号:_______甲方(以下简称“业主”):乙方(以下简称“施工方”):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方小区强电安装工程项目的施工事宜,经充分协商,达成如下协议:一、工程内容及承包方式1.1 工程内容:小区强电安装工程,包括供电设备的采购、安装、调试和验收等。
1.2 工程安装费:人民币_______元(大写:_________________________元整)。
具体明细见附表。
1.3 承包方式:本工程采用包工包料的方式进行承包。
二、工程工期2.1 工程工期自____年__月__日起至____年__月__日止。
如因乙方原因导致工程延期,乙方应支付甲方违约金,违约金计算方式为:每天违约金金额为工程安装费的千分之一。
三、工程质量及验收3.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工,保证工程质量。
3.2 工程验收合格标准:工程必须符合国家电力行业标准和甲方的要求,经甲方、乙方及第三方监理共同验收合格后,视为工程验收合格。
3.3 验收不合格的工程,乙方应按照甲方的要求进行整改,直到达到验收合格标准。
整改期间,乙方应承担整改费用及因此产生的其他损失。
四、工程价款的支付方式4.1 预付款:甲、乙双方签订合同后三十日内,甲方支付乙方工程安装费的30%。
4.2 工程进度款:按照工程实际进度,甲方支付乙方已完工程价款的70%。
具体支付时间及金额由双方协商确定。
4.3 工程竣工,经甲、乙双方及第三方监理共同验收合格后,乙方提交了本工程的全部竣工资料,扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年),甲方支付乙方工程安装费的95%。
4.4 质保金:本工程质保金为工程安装费的5%。
质保期满未发生施工质量问题,甲方即向乙方付清质量保证金。
五、保修条款5.1 本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格,投入运行之日起计算)。
强电工程施工合同范本

强电工程施工合同范本一、合同双方甲方:(全称)地址:法定代表人:联系电话:乙方:(全称)地址:法定代表人:联系电话:二、合同背景甲方拟委托乙方进行强电工程施工,为保证双方权益,特制定本合同。
三、合同内容1. 工程名称:(详细描述工程名称)2. 工程地点:(详细描述工程地点)3. 工程规模:(详细描述工程规模)4. 工期要求:(详细描述工期要求)5. 工程费用及支付方式:(详细描述工程费用及支付方式)6. 施工责任6.1 甲方责任:(详细描述甲方需提供的材料、设备、场地等) 6.2 乙方责任:(详细描述乙方的施工职责和技术要求)7. 变更和索赔7.1 变更:(详细描述变更的程序和条件)7.2 索赔:(详细描述索赔的程序和条件)8. 质量保证8.1 施工质量:(详细描述施工质量的要求和验收标准)8.2 保修期:(详细描述保修期的长度和保修范围)9. 合同解除9.1 解除原因:(详细描述解除合同的原因)9.2 解除程序:(详细描述解除合同的程序和责任)10. 违约责任10.1 甲方违约责任:(详细描述甲方违约责任的方式和承担责任的方式)10.2 乙方违约责任:(详细描述乙方违约责任的方式和承担责任的方式)11. 争议解决11.1 协商解决:双方发生争议时,应首先通过友好协商解决。
11.2 仲裁解决:若协商无法解决争议,双方同意提交仲裁委员会进行仲裁,并接受仲裁结果。
12. 合同生效12.1 合同生效条件:(详细描述合同生效的条件和时间)12.2 合同生效方式:双方在合同上签字盖章后生效。
四、其他条款1. 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜,双方可另行协商补充,并以书面形式作为合同附件。
3. 本合同的解释、效力以及争议解决,适用中华人民共和国法律。
五、合同争议本合同争议解决方式以仲裁为主,如双方协商一致可通过诉讼解决。
六、合同变更本合同的任何变更、补充或修订,应由双方协商一致,并以书面形式作为合同附件。
外网强电施工合同模板

外网强电施工合同模板这是小编精心编写的合同文档,其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款,请基于您自己的需求,在此基础上再修改以得到最终合同版本,谢谢!外网强电施工合同模板甲方:____________乙方:____________鉴于甲方需要进行外网强电施工,乙方具备相关施工资质和经验,双方本着平等互利的原则,经协商一致,特订立本合同,以便共同遵守。
第一条 工程概况1.1 工程名称:____________1.2 工程地点:____________1.3 工程规模:____________1.4 工程内容:包括但不限于强电线路铺设、配电柜安装、设备接线等。
第二条 合同价格2.1 本合同总额为人民币(大写):____________元整(小写):____________元。
2.2 乙方报价已包括施工所需材料、人工、设备租赁等费用。
2.3 合同价格如需调整,需双方协商一致并签订补充协议。
第三条 施工期限3.1 乙方应按照甲方要求,确保工程在____________年____________月____________日前竣工。
3.2 乙方如因特殊情况无法按时完成工程,应提前通知甲方,并协商延期。
第四条 质量标准4.1 乙方应按照国家标准和行业规范进行施工,确保工程质量。
4.2 工程验收合格后,乙方应承担一定期限的质保责任,质保期限为____________年。
第五条 付款方式5.1 甲方按照工程进度,分阶段支付合同价款。
5.2 付款比例为:____________%。
5.3 乙方开具等额的正规发票,甲方据此进行支付。
第六条 违约责任6.1 乙方如未按约定时间完成工程,应向甲方支付违约金,违约金为合同金额的____________%。
6.2 甲方如未按约定时间支付合同价款,应向乙方支付滞纳金,滞纳金为应付款项的____________%。
第七条 争议解决本合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。
厂房强电安装合同范本

厂房强电安装合同范本一、合同双方信息甲方(业主):_______________乙方(承包商):_______________二、工程概述本合同所涉及的强电安装工程位于___________(填写具体地址),该工程包括但不限于电缆敷设、配电柜安装、电路连接、系统测试等相关工作。
三、合同金额及支付方式1. 合同总价为人民币(大写)_______元整(¥_______)。
2. 甲方应于合同签订后____天内支付合同总额的30%作为预付款。
3. 剩余款项将根据工程进度分阶段支付,最终款项在工程验收合格后结清。
四、工程期限乙方应于____年____月____日前开始施工,并保证在____年____月____日前完成所有安装工作并通过甲方验收。
五、质量保证与标准1. 乙方必须按照国家有关强电安装的标准和规范执行工作。
2. 所有安装材料必须符合国家标准,并提供相应的质量证明文件。
3. 安装过程中,如发现材料或工艺存在缺陷,乙方须立即整改,费用由乙方承担。
六、安全生产与责任1. 乙方负责施工现场的安全管理,确保施工人员遵守安全操作规程。
2. 发生安全事故,乙方应立即采取措施处理,并向甲方报告,相关责任由责任方承担。
七、违约责任若任何一方违反合同约定,需向守约方支付违约金,数额按实际损失确定。
八、争议解决因履行本合同所产生的争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
九、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
十、附件本合同包含以下附件:1. 强电安装图纸及相关技术资料。
2. 材料清单及合格证明。
3. 施工进度计划表。
4. 安全施工方案。
甲方(盖章):_________________ 日期:____年____月____日乙方(盖章):_________________ 日期:____年____月____日。
强电施工报价合同

强电施工报价合同甲方(委托方):__________乙方(承包方):__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方强电施工工程项目的有关事宜达成一致,签订本合同。
一、工程概况1.1 工程名称:__________1.2 工程地点:__________1.3 工程规模:__________1.4 工程内容:__________二、合同价格2.1 本工程的合同总价为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。
2.2 乙方报价是基于甲乙双方提供的工程资料和现场实际情况制定,包括施工图、设计说明、工程量清单等。
2.3 乙方应按照约定的时间和方式向甲方提交工程进度款申请,甲方按照约定的时间和方式予以支付。
2.4 合同价格不包括税金、验收费用、保修费用等,如有相关费用,按照国家相关法律法规和政策规定执行。
三、工程进度3.1 乙方向甲方承诺,按照双方约定的工程进度计划完成工程。
3.2 乙方应提前通知甲方工程进度情况,如需调整进度计划,应与甲方协商一致。
3.3 甲方应按照约定时间支付工程进度款,如有延迟,应承担相应违约责任。
四、工程质量4.1 乙方应按照设计文件、施工规范和验收标准的要求进行施工,保证工程质量。
4.2 乙方应建立健全质量管理体系,加强施工现场管理,确保工程质量。
4.3 工程验收不合格的,乙方应按照甲方的要求进行整改,直至达到验收标准。
五、安全生产5.1 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规,加强施工现场安全管理,确保施工安全。
5.2 乙方应建立健全安全生产责任制度,明确安全生产职责,落实安全生产措施。
5.3 发生安全事故的,乙方应立即报告甲方,并按照约定承担相应责任。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成工程的,应当按照合同约定承担违约责任。
6.2 甲方未按照约定时间支付工程进度款的,应当按照合同约定承担违约责任。
强电工程施工协议书范本(五篇)

强电工程施工协议书范本建设单位(以下简称甲方):施工单位(以下简称乙方):为明确甲乙双方在施工过程中的职责和义务,做到相互协调配合以便顺利完成甲方委托乙方进行的施工工程,按照《中华人民共和国民法典》等法律法规规定,结合工程具体情况,经双方协商,达成如下条款,以资双方共同遵守。
一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、工程内容:所有需要消防防火封堵的部位。
4、合同承包范围内包人工、包材料、包机具、包措施、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包括乙方各种税、费在内。
二、工程工期1、合同工期:总工期为日历日,开工日期暂定为____年____月____日,具体开工日期以甲方书面通知为准。
2、若乙方未按甲方要求的施工进度完成本工程,每延迟一天,乙方向甲方支付¥元的违约金;工期延迟累计达到____日以上的,甲方有权解除本合同,合同解除后乙方承诺无条件退场。
非乙方原因造成的工期延迟,经甲方书面确认后,仅工期予以顺延。
三、工程价款及支付方式1、价款(1)本合同采用包干单价方式计价,包干单价为:_____元/平方米,合同面积为㎡,总价为人民币_____元(大写:_____)。
包干单价包括但不限于人工费、材料费(包括主材、辅助材料、周转性材料)、机械费、施工设备费、管理费、施工用水电费、保险费、安全文明施工措施费、检测费、利润、税金、承包商应交纳的各种政策文件规定的费用及本工程所包含的各种风险因素、责任等。
(2)工程施工用水、用电由总包单位提供接口,乙方自行装表计量,按国家有关部门规定的施工用水、用电计费标准向总包单位缴纳或由乙方与总包单位自行协商缴纳。
2、付款方式:(1)通过消防部门验收并办理完结算后5个工作日内付至结算总价的97%;(2)剩余的结算总价的3%作为质量保证金在一年质保期满无质量问题后一次付清,质保金不计息;(3)乙方在收取工程款时,需向甲方提供国家足额正规发票,否则甲方有权顺延付款且不承担任何责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
强电安装施工合同篇一:强电工程施工合同合同编号:工程施工合同工程地点:甲方(建设单位):乙方(施工单位):甲方(建设单位):联系人:联系电话:乙方(施工单位):联系人:联系电话:工程(以下简称本工程),于年月日,由甲方正式委托乙方承建。
为明确工程内容及三方权利义务,本着互利合作、紧密配合、分工负责的原则,根据《中华人民共和国合同法》有关文件规定,甲、乙双方订立如下协议,望共同遵守执行。
一、工程内容和承建范围1、工程名称:工程;2、工程地址:3、工程内容:强电工程布线、线路测试、验收合格等;4、承建范围:红线范围内强电系统设备及安装工程。
5、安装数量(暂定):本项目内有总平方数为:平方。
6、承包方式:包工不包料。
工程造价中,包括系统的施工人员费、工具材料费、保险费、监理费、建安费、包含建安营业税及附加在内的所有税费等各种费用。
7、本工程合同总价根据施工图按单价包干。
结算时,按实际完成的平方数量结算。
二、质量要求1、工程质量:根据设计图纸,严格按照国家照明电器规范和甲方要求施工,工程质量达到优良。
三、工期要求:1、开工日期:按甲方的指定时间进场施工,以甲方书面通知为准。
2、竣工日期:按甲方通知的阶段性工期要求施工竣工,并于小区各期入伙前办理完所有相关手续后交付使用。
四、合同价格及付款方式1、乙方的工程款项及付款方式:合同总价为:人民币正(¥:元)。
(1)、工程费的单价:元/平方米。
以上所有价格已包含整个工程的施工费、工具材料费、保险费、监理费、建安费、包含建安营业税及附加在内的所有税费等各种费用。
(2)、付款方式:1、签订合同之日起日内甲方付总工程款的%;2、工程全部完工,测试成功即付总工程款的 %;3、通过甲方及有关部门初验验收合格,并且系统无故障运行一个月后,再付总工程款的 %。
甲方收到乙方提交的下列有效单证后的十个工作日内付清全款。
全款付清后办理相关移交手续。
——经甲方现场确认签字的工程进度证明单一份。
——乙方出具的金额为本合同总价格的发票(税务局监制)正本一份。
五、甲、乙双方责任(一)甲方责任1、甲方按技术要求投资建设本工程甲方红线内室外共用管道及建筑物内共用暗埋管道和暗埋盒,并确保管道的畅通;2、向乙方提供设计所需的甲方红线范围内室外强电管线平面图、建筑内共用管线平面图等相关资料;3、提供施工用水、电的接驳点及必要的临时施工用场所;4、协调本工程与土建、水、电及其他配套工程关系;5、有权对工程的安装质量进行监督;及时进行增减工程量的签证;6、组织工程竣工验收,并按合同的规定及时支付工程款并办理结算。
若没有按本合同第四款第⑵条给乙方付款,则自逾期之日起,每迟延一天,甲方按合同总价的1%的标准向乙方支付违约滞纳金。
(二)乙方责任1、严格按照要求提供的施工图和施工规范进行本工程范围内的有线电视络工程的安装和调试,确保工程质量和施工进度,如有变更必须经甲方签字认可;2、属于施工质量问题返工费由乙方负责;由于乙方原因造成的返工费用、工期损失和甲乙经济损失等由乙方负责。
3、本工程所属的线路器材须符合国家相关要求,以满足客户的要求;4、服从甲方工程监督管理,与其他交叉的施工单位充分配合和协助;5、工程竣工后,乙方提供两套竣工图给甲方;6、服从土建单位的总进度安排,确保不影响总工期的完成;7、落实安全措施,遵守安全施工规定,确保安全、文明施工;若施工期间或在工期范围内,因乙方或乙方施工人员自身原因而发生安全事故及损害,则由乙方承担全部责任。
8、施工所需水电设施由乙方自行负责解决或提供,施工过程所发生水电费用由乙方承担。
9、按期完成施工任务并保证安装质量、信号调试质量;组织验收工作,并保证一次性通过验收取得合格证。
六、违约责任1、合同三方任何一方不能履行或不能全面履行合同条款(不可抗力除外),均属违约,违约方应赔偿因违约给对方造成的损失。
2、施工中及施工后发现设备、材料货不对版,即不符合合同要求,乙方应向甲方承担合同总价款的30%的违约赔偿责任,同时乙方应无条件更换,否则,甲方有权拒绝在竣工验收证书上签字,并拒绝支付工程款,由此造成的一切损失由乙方负责。
3、如乙方未能在甲方要求的期限内竣工并通过验收合格,则自逾期之日起,每迟延一天,乙方按合同总价的1%的标准向甲方支付迟延竣工违约金,并赔偿由此给甲方造成的全部损失。
但因甲方不及时配合乙方解决施工上的问题或不可抗力造成本工程延迟竣工的,乙方无需承担本款的延迟违约责任。
七、本合同未尽事宜,可由甲、乙双方另行协商签订补充协议,协商不成,任何一方可直接向宝安区人民法院提起诉讼。
八、本合同须经甲乙双方签字盖章后生效。
九、本合同共四份,甲、乙双方各执二份,均具有同等法律效力。
甲方:乙方:代表:代表:签约时间:20年月日签约地点:篇二:强电工程合同合同编号:项目供电配套安装工程合同本合同由建设单位:(下称甲方)办公地址:上海世纪大道1589号25楼和施工单位:(下称乙方)办公地址:[注:请公司从商业角度判断是否需要总承包单位签署。
]订立。
鉴于甲方拟进行项目供电配套安装工程(以下简称“本工程”),该工程以指定分包的形式发包,甲方向乙方提供了绘述全部工程的邀请招标文件。
[注: 我们理解, 本协议采用指定分包的方式。
请贵司留意, 根据我国合同法等法律、法规的相关规定, 发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个发包人。
本合同就部分工程进行指定分包, 其安排有可能被相关主管部门认定为肢解分包。
此外, 我国最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件的有关司法解释, 发包人直接指定分包人分包专业工程, 造成建设工程质量缺陷, 发包人应当承担过错责任。
承包人有过错的, 也应当承担相应的过错责任。
因此在指定分包的情况下, 如果发生工程质量问题或者工程延误, 可能发包人需要承担一定的过错责任, 而总包商的责任将得以减轻。
]乙方按邀请招标文件进行投标。
兹特此达成协议如下:乙方同意按照和根据合同文件规定、有关附加的合同条款及招标文件、招标图纸、合同图纸和工程要求及技术要求所说明与显示的内容进行小区整体供电方案设计、供电征询,供电配套供应、施工、送电、维修并完成整项工程。
1. 工程概况:工程名称:工程地点:工程范围:1、确保按照本合同约定完成豪全花园小区整体用电方案的设计、用电方案申请,供电方案的优化及审批通过,并取得上海供电局出具的供电配套证明书。
代为甲方办理一切相关的手续,费用含在合同价中。
供电方案需满足整个小区的用电,包括、公建配套、商业用房、地下车库等,还应考虑并满足整个小区路灯、公灯等必须的用电容量。
2、配套工程:自电业变电站外线引入开始,至各单元及地下车库电表箱为止(含电表)。
包含外线电缆引入、开关站建造(不含土建建设及预埋件)、小区内排管及电缆敷设工程。
外线引入:包括高压电缆敷设、电力埋管、挖填土、接地、顶管、破路、电缆井等施工、调试工作。
开关站建造:包括开关站内所有的变压器、高低压开关柜、计量柜等供应、安装、调试,站内电缆敷设、接地安装、桥架敷设等的所有工作。
小区内排管:包括箱变基础、电缆分支箱基础、自开关站至每户之间的管道、电缆分支箱至地下车库之间的管道、挖土及填土、接地安装、过道路的保护管等所有的供应、施工、验收。
小区内电缆敷设:包括自开关站至住户电表箱及至车库配电箱的所有电缆敷设、箱变及电缆分支箱的安装、接地调试、送电线路调试、住户电表及车库配电箱内电表的供应安装调试、电缆终端箱、电表箱等所有设备材料的供应、施工、调试、验收。
3、乙方负责代为甲方办理所有从用电申请到正式送电的相关的一切手续,费用已包含在总价中。
2. 合同价款合同价款为人民币(小写)元(大写)(在下文简称“合同总价”),除按合同规定外,合同总价不能作任何调整。
具体见合同附件一《工程量清单》本合同总价包括但不限于本合同约定承包范围内的工作内容及乙方投标文件和甲方招标文件报价清单中所列全部工作内容。
本合同总价为固定总价,属闭口包干性质(包设计、包供应、包施工、包工期、包质量、包测试、包验收、包安全、包工资及材料、人工上涨差价、材料损耗、施工管理费、所有间接费、综合费率、大型机械进退场费、赶工费、保险、利润和国家规定的任何收费、税金(包括但不限于设备进口关税及增值税等)、必须的加班费、物价上涨、费率或汇率的变动、专利费、包装空运、国外及本地存仓、运输、因材料或设备迟到工地的窝工费等等)。
合同总价除按本合同的规定外,不得以任何方式调整或变更,任何计算合同总价(如算术上或数量上)的错误皆由本乙方承担。
[注: 闭口包干价主要适用于工程量小、易于精确计算、工期短、风险低的工程。
根据我国工程建设合同纠纷的有关规定,在约定闭口价的情况下,因情势变更导致建材价格大幅上涨而明显不利于承包人的,承包人可请求增加工程款。
但建材涨价属正常的市场风险范畴,涨价部分应由承包人承担。
如果公司认为施工周期较长、不确定因素较多, 则对双方均存在风险, 可以材料涨跌幅度、工程增减数量等作为调整条件进行调整。
请公司从商业上判断确认是否需要。
]深化设计费用、措施费用、施工报审费用、各种施工/竣工手续办理费用、已完成品保护费用、临时设施费用、脚手架费用、水电费用、工程保修费用也已包含在合同总价中。
尽管有些部件、构件、附件和配件未单独或整体列明,或在合同费用工程量清单中部分费用项目乙方未报价,但他们均应被视为包括在合同及合同总价中。
本合同总价已包含根据招标图纸、乙方深化设计图纸所显示的所有的工作范围,如乙方在合同费用清单中填报的工程量少于按以上图纸计算的工程量,不论这种差距有多大,所涉及的费用也已包含在本合同总价中。
如材料、设备装置的性能未能符合技术规范中的性能要求,甲方/代表有权要求乙方在[ ]日历天内调换、增加材料、设备、部件、构件、附件或其他项目以达到指定的要求。
所增加的费用由乙方自行承担,工期不予顺延。
除非另有规定,乙方的价格须包括执行和完成合同文件所描述的工作及所不能缺少的所有附带工作及费用,不论它们是否在合同文件中有所说明,亦不论它们是否在签订合同时可以预料到,否则甲方有权不予支付。
由于物价上涨,引起的材料、设备增加的费用亦包含在合同总价中,不论上涨幅度是多少。
甲方有权减少/取消全部或部分报价项目的工作内容,合同总价同时作相应调减。
除甲方书面发出的工程变更所引起的造价增减以及按合同文件的规定可以调整的费用外,无论在任何情况下, 乙方不得再向甲方提出任何其他费用增加的请求。
乙方提出的任何费用增加必须有甲方代表人书面签字盖章,否则甲方不予认可。
施工中因设备位置变化或室外管线综合施工而引起的管道、线缆的增加或减少,造成费用的增减亦含在总价中,不作调整。
合同总价中已包含当地电业局对本工程所包括的低压配电柜、电表箱、配电箱所收取的任何形式的管理费用、入费用。