监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0216-89
2024监理工程师合同管理真题
![2024监理工程师合同管理真题](https://img.taocdn.com/s3/m/d7b33359ba68a98271fe910ef12d2af90242a8f2.png)
2024监理工程师合同管理真题《2024年监理工程师《合同管理》考试真题及答案解析》一、单项选择题(共50题,每题1分,每题的备选项中,只有一个最正确或最符合题意。
选对每题得1分,没选或错选均不得分)1.以下关于合同管理的基本原则,哪一项是错误的?A.平等自愿原则B.公平竞争原则C.诚实信用原则D.严格审查原则答案:D2.在合同履行过程中,以下哪一项不属于监理工程师的职责?A.监督合同履行B.调解合同纠纷C.审批工程变更D.负责工程款的支付答案:D3.根据《建设工程质量管理条例》,以下哪一项不是监理单位的质量责任?A.对施工过程中的质量进行监督B.参与工程质量事故的调查和处理C.对工程质量进行评定D.承担工程质量事故的全部责任答案:D4.以下关于工程变更的说法,哪一项是正确的?A.工程变更只能由建设单位提出B.工程变更必须经过设计单位同意C.工程变更可以不经监理工程师同意D.工程变更需经过建设单位、设计单位、监理工程师共同审批答案:D5.关于合同违约责任,以下哪一项说法是正确的?A.违约责任只能由违约方承担B.违约责任可以由双方约定免除C.违约责任只能追究经济责任D.违约责任可以追究刑事责任答案:B(注:以上仅列出部分题目,实际真题及答案解析请参考相关资料)二、多项选择题(共20题,每题2分,每题的备选项中,有两个或两个以上正确或符合题意。
选对每题得2分,选错或多选不得分)三、案例分析题(共4题,每题10分)敬请关注后续更新,为您提供完整的真题及答案解析。
希望对您有所帮助!。
监理工程师《合同管理》考试题及参考答案
![监理工程师《合同管理》考试题及参考答案](https://img.taocdn.com/s3/m/cfde4bb2b04e852458fb770bf78a6529647d3523.png)
监理工程师《合同管理》考试题及参考答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 监理工程师在进行合同管理时,下列哪项不是合同管理的主要任务?A. 确保合同条款的准确性和完整性B. 监督合同的履行情况C. 协调合同各方之间的关系D. 制定合同管理制度2. 下列哪项不属于合同的订立阶段?A. 合同谈判B. 合同起草C. 合同签订D. 项目立项3. 监理工程师在进行合同管理时,下列哪项不是合同变更的条件?A. 合同双方协商一致B. 合同履行中出现不可抗力情况C. 合同一方违约D. 合同期限届满4. 下列哪项不属于合同的结算方式?A. 按进度付款B. 验收合格后付款C. 固定总价D. 成本加利润5. 监理工程师在进行合同管理时,下列哪项不是合同纠纷的处理方式?A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 提起诉讼参考答案:1. D2. D3. D4. D5. D二、多项选择题(每题3分,共30分)6. 监理工程师在进行合同管理时,应关注合同的哪些方面?()A. 合同条款B. 合同金额C. 合同履行期限D. 合同双方的权利和义务E. 合同的签订和变更程序7. 合同履行过程中,监理工程师应如何监督合同的履行?()A. 定期对合同履行情况进行检查B. 对合同履行中出现的问题及时协调解决C. 对合同变更进行审核和批准D. 对合同双方的违约行为进行处理E. 制定合同履行计划8. 合同纠纷的处理方式有哪些?()A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 提起诉讼E. 求助第三方9. 下列哪些情况可能导致合同变更?()A. 合同履行中出现不可抗力情况B. 合同一方违约C. 合同双方协商一致D. 合同期限届满E. 政府政策调整10. 合同结算方式有哪些?()A. 按进度付款B. 验收合格后付款C. 固定总价D. 成本加利润E. 一次性付款参考答案:6. A、B、C、D、E7. A、B、C、D8. A、B、C、D9. A、B、C10. A、B、C、D三、简答题(每题10分,共30分)11. 请简述监理工程师在进行合同管理时的主要任务。
2024年监理工程师之合同管理真题精选附答案
![2024年监理工程师之合同管理真题精选附答案](https://img.taocdn.com/s3/m/c31c27c770fe910ef12d2af90242a8956becaaeb.png)
2024年监理工程师之合同管理真题精选附答案单选题(共40题)1、银皮书规定,当原定进度计划与实际进度不相符时,承包商还应提交一份修订的进度计划,除非业主在收到进度计划后的()天内向承包商发出通知,指出其不符合合同要求。
A.7B.14C.21D.28【答案】 C2、(2020年真题)资格预审时,对投标人资格审查采用打分量化的方法是()。
A.有限数量限制法B.合格制法C.标准化法D.综合记分法【答案】 A3、根据《标准施工合同》,不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是( )。
A.不利地质条件B.不利水文条件C.有毒作业环境D.不利气候条件【答案】 D4、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法,正确的是()。
A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验,均须由监理人组织B.监理.人未按合同约定派员参加试验和检验的,承包人应重新组织试验和检验C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑间,要求承包人重新试验和检验的,须经发包人同意D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的,由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担【答案】 D5、根据 FIDIC《施工合同条件》,关于争端避免/裁决委员会(DAAB)做出的决定,说法不正确的是()。
A.如争端双方均未发出表示不满的通知,则该决定为最终的对双方有约束力的决定B.如任一争端方对决定不满,可以申请仲裁C.在着手仲裁前,争端双方应争取以友好协商的方式解决争端D.在仲裁结束前,争端双方暂按工程师的确定执行【答案】 D6、索赔事件发生后,承包人应在索赔事件发生后的()天内向监理人递交索赔意向通知书。
A.5B.15C.21D.28【答案】 D7、某建筑材料采购合同,既约定了违约金,又约定了定金。
当一方违约时,守约方()A.必须适用违约金条款B.必须适用定金条款C.可以选择适用违约金或定金条款D.两者都不能适用,因约定无效【答案】 C8、某施工项目招标,采用经评审的最低投标价法评标,评标排名前2位的投标人为甲、乙。
监理工程师《合同管理》试题(含答案)
![监理工程师《合同管理》试题(含答案)](https://img.taocdn.com/s3/m/ef4ea952f011f18583d049649b6648d7c0c7080c.png)
监理工程师《合同管理》试题(含答案)合同管理是监理工程师在工作中必不可少的一项技能。
本文将针对监理工程师的合同管理能力进行测试,内容包括合同管理的基本概念、合同的订立与履行、合同的变更与解除以及合同的违约与争议解决等方面。
一、选择题(每题5分,共25分)1. 监理工程师在进行合同管理时,下列哪项不是其主要工作内容?A. 合同的订立与履行B. 合同的变更与解除C. 合同的违约与争议解决D. 合同的投资控制答案:D2. 下列哪项不是合同订立的基本原则?A. 自愿原则B. 平等原则C. 公平原则D. 无效原则答案:D3. 在合同履行过程中,监理工程师发现承包商存在违约行为,下列哪项不是解决违约行为的正确方式?A. 要求承包商及时整改B. 要求承包商支付违约金C. 立即解除合同D. 向业主报告情况答案:C4. 监理工程师在合同管理中,下列哪项不是合同变更的条件?A. 合同订立后,合同主体发生变更B. 合同订立后,合同内容发生变更C. 合同履行过程中,出现不可抗力因素D. 合同履行过程中,出现合同约定的事由答案:A5. 下列哪项不是合同解除的情形?A. 合同履行期限届满B. 合同当事人协商一致C. 合同一方当事人严重违约D. 不可抗力导致合同无法履行答案:A二、简答题(每题10分,共40分)1. 请简述监理工程师在进行合同订立管理时的主要工作内容。
答案:监理工程师在进行合同订立管理时,主要工作内容包括:审查合同当事人资格,确保合同当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力;审查合同内容,确保合同内容符合法律法规、工程建设的需要和合同当事人的意愿;参与合同谈判,协助业主争取合同权益;起草合同文本,明确合同条款和双方的权利义务;办理合同签订手续,确保合同合法有效。
2. 请简述监理工程师在进行合同履行管理时的主要工作内容。
答案:监理工程师在进行合同履行管理时,主要工作内容包括:监督承包商按照合同约定完成工程任务,确保工程质量、安全、进度等方面的要求;检查承包商的施工进度和质量,发现问题及时要求整改;审核承包商的工程量报表和工程款项申请,确保工程款项的合理支付;协调处理合同履行过程中的变更、索赔等问题,维护业主的合法权益。
完整版2023年监理工程师《合同管理》真题及答案解析
![完整版2023年监理工程师《合同管理》真题及答案解析](https://img.taocdn.com/s3/m/055efbd7e109581b6bd97f19227916888486b906.png)
I1工程勘察投标人拟投入项目的主要勘察设备列表中列明的内容有()。
A.设备产地B.设备名称C制造年份D购买价格[答案出[解析]勘察投标文件中的拟投入本项目的主要勘察设备表应列明:设备名称、型号规格、单位、数量、制造年份等。
12.投标人资格审查办法有两种,分别是()。
A.合格制和有限数量B.有限合格制和固定数量C.合格和有限合格制D.固定数量和有限数量制[答案]A[解析]投标人资格审查办法包括合格制和有限数量制。
14、根据《建设工程勘察设计管理条例》工程设计单位超越资质等级许可范围承揽工程设计任务的,将被合同约定的工程设计费的罚款()。
A.3倍以上5倍以下B.2倍以上3倍以下C.1倍以上3倍以下D.1倍以上2倍以下[答案]D[解析]工程设计单位超越资质等级许可范围承揽工程设计任务的,处以合同约定的工程设计费1~2倍的罚款。
15、与施工招标相比,工程总承包招标在投标人须知中应增加的内容是()。
A.投标有效期B.设计成果补偿办法C.投标保证金的要求D.投标人资格要求[答案]B[解析]工程总承包招标在投标人须知中应增加设计成果补偿办法。
16、国际咨询工程师联合会(FDIC)发布的《施工合同条件》规定,某项工作测量的工程量比工程量表中规定的工程量的变动超过()时应对该项工作规定的费率或价格进行调整。
A.5%B.10%C.15%D.20%[答案出[解析]某项工作测量的工程量比工程量表中规定的工程量的变动超过10%时应对该项工作规定的费率或价格进行调整。
17、国际工程材料设备投标报价中,同一投标人的同一批投标材料设备,报价最高的方式是()。
A.FOBB.CIPC.EXWD.FCA[答案]B[解析]FOB和FCA不负责跨国运输和保险费,EXW不负责运输和保险费,CIP 包括运输至目的地的运费和保险费。
18、根据《标准设计施工总承包招标文件》对下列组成合同的文件①发包人要求②价格清单③通用合同条款正确的优先解释顺序是()。
注册监理工程师《合同管理》考试题及答案
![注册监理工程师《合同管理》考试题及答案](https://img.taocdn.com/s3/m/e52b32bc7e192279168884868762caaedd33bac7.png)
注册监理工程师《合同管理》考试题及答案题目:合同管理一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 监理工程师在合同管理中的主要职责是()。
A. 制定合同管理制度B. 监督合同的履行C. 协调各方关系D. 确定合同价格2. 下列属于合同的实质性内容的是()。
A. 合同的名称和编号B. 合同的标的C. 合同的签订日期D. 合同的履行地点3. 监理工程师在合同管理中的核心任务是()。
A. 制定合同管理制度B. 监督合同的履行C. 协调各方关系D. 确定合同价格4. 合同的订立方式不包括()。
A. 口头约定B. 书面形式C. 电子邮件D. 传真5. 下列关于合同履行期限的说法正确的是()。
A. 合同履行期限可以延长,但需经过合同双方协商一致B. 合同履行期限可以缩短,但需经过合同双方协商一致C. 合同履行期限可以延长或缩短,无需经过合同双方协商一致D. 合同履行期限不能变更6. 合同变更的条件不包括()。
A. 合同双方协商一致B. 合同一方提出变更请求C. 合同履行中出现不可抗力情况D. 合同履行期限届满7. 下列属于合同违约责任的是()。
A. 合同无效B. 合同变更C. 合同解除D. 违约方支付违约金8. 下列不属于合同纠纷解决方式的是()。
A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 提起行政诉讼9. 在合同履行过程中,监理工程师发现合同一方未按照合同约定履行义务,应当()。
A. 立即终止合同B. 通知对方采取补救措施C. 向合同双方协商解决D. 向法院提起诉讼10. 下列不属于合同管理的基本原则的是()。
A. 合同自由原则B. 公平原则C. 诚实信用原则D. 监理工程师权威原则二、多项选择题(每题3分,共30分)11. 合同管理的基本内容包括()。
A. 合同的签订B. 合同的履行C. 合同的变更D. 合同的解除E. 合同的终止12. 下列属于合同的附属文件的是()。
A. 合同协议书B. 合同履行计划C. 合同变更协议D. 合同解除协议E. 合同的附件13. 监理工程师在合同履行过程中的职责包括()。
监理工程师《合同管理》考试真题及答案
![监理工程师《合同管理》考试真题及答案](https://img.taocdn.com/s3/m/02fe240d001ca300a6c30c22590102020640f260.png)
监理工程师《合同管理》考试真题及答案一、单项选择题(每题的备选答案中只有一个最符合题意)1. 监理工程师在进行合同管理时,应遵循的原则有()。
A. 公平合理B. 平等自愿C. 诚实信用D. 合法合规答案:D2. 下列合同中,属于监理工程师在工程建设过程中常涉及的有()。
A. 工程勘察合同B. 工程咨询合同C. 工程设计合同D. 建筑材料采购合同答案:B3. 在合同履行过程中,监理工程师发现承包商存在违约行为,应当()。
A. 立即终止合同B. 要求承包商立即改正C. 向建设单位报告D. 要求承包商承担违约责任答案:B4. 下列关于合同履行的描述中,正确的是()。
A. 合同履行过程中,双方应当严格按照合同约定的内容履行B. 合同履行过程中,任何一方不得单方面变更合同内容C. 合同履行过程中,监理工程师有权对承包商的施工过程进行监督D. 合同履行过程中,双方应当随时沟通,确保合同顺利履行答案:C5. 下列关于合同变更的说法中,正确的是()。
A. 合同变更必须经过双方协商一致B. 合同变更可以任意一方单方面提出C. 合同变更的内容应当与原合同内容一致D. 合同变更无需经过监理工程师同意答案:A6. 在工程建设过程中,监理工程师对合同的管理主要包括()。
A. 合同的签订、履行、变更和解除B. 合同的签订、履行和解除C. 合同的履行、变更和解除D. 合同的签订、履行和变更答案:A7. 下列关于合同解除的说法中,正确的是()。
A. 合同解除必须经过双方协商一致B. 合同解除可以任意一方单方面提出C. 合同解除后,双方应当承担违约责任D. 合同解除后,双方无需承担任何责任答案:A8. 下列关于合同风险管理的说法中,正确的是()。
A. 合同风险管理主要是监理工程师的责任B. 合同风险管理应当贯穿于合同签订、履行、变更和解除的全过程C. 合同风险管理只需要在合同签订时进行D. 合同风险管理主要是建设单位的责任答案:B9. 下列关于合同纠纷处理的说法中,正确的是()。
2021年监理工程师《合同管理》真题及答案解析(完整版)
![2021年监理工程师《合同管理》真题及答案解析(完整版)](https://img.taocdn.com/s3/m/b8c8acac767f5acfa0c7cdc4.png)
2021年监理工程师《合同管理》真题及答案解析一、单选题1保证合同中,债务人与保证人对保证期间没有约定或者约定不明确的,保证期间为主债务履行期届满之日起()个月。
A.1B.3C.6D.12【答案】C【解析】保证合同另有约定的,按照约定。
当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的,保证人应当对全部债务承担责在。
一般保证的保证人未约定保证期间的,保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。
参见教材P13.2.根据《标准设计施工总承包招标文件》,监理人更换总监理工程师时,应提前)天通知承包人。
A.7B.14C.21D.28【答案】B【解析】总监理工程师更换时,应提前14天通知承包人。
参见教材P121。
3.安装工程一切险通常应以()为保险期限。
A.整个工期B.设备生产至安装完成期间c.工程全寿命期D.施工安全合同有限期【答案】A【解析】安装工程一切险的保险期限,通常应以整个工期为保险期限。
参见教材P21。
4.根据《标准勘察招标文件》,属于勘察招标文件内容的是()。
A.勘察机构设置B.勘察工作难点分析c.发包人要求D.勘察工作具体措施【答案】c【解析】勘察设计招标文件应当包括下列内容:(1)招标公告或投标邀请书;(2)投标人须知;(3)评标办法;(4)合同条款及格式;(5)发包人要求;(6)投标文件格式;(7)投标人须知前附表规定的其他资料。
参见教材P31。
5.根据《标准设计招标文件》,除投标人须知前附表另有约定的,投标有效期为()日。
A.30B.60C.90D.120【答案】c【解析】除投标人须知前附表另有规定外,投标有效期为90日。
参见教材P33.6.根据《标准设计招标文件》,工程设计投标文件在初步评审阶段的评审内容是( )。
A.形式评审、设计方案评审、报价评审B.形式评审、资格评审、响应性评审c.资格评审、响应性评审、设计方案评审D.资格评审、报价评审、设计方案评审【答案】B【解析】依据国家发展改革委员会等九部委《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》,在初步评审阶段,应进行形式评审、资格评审和响应性评审。
监理工程师合同管理考试题(附答案)
![监理工程师合同管理考试题(附答案)](https://img.taocdn.com/s3/m/f6c6fc4f905f804d2b160b4e767f5acfa1c7833d.png)
监理工程师合同管理考试题(附答案)一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 监理工程师在合同管理中的主要职责是()。
A. 签订合同B. 履行合同C. 监督合同的执行D. 解除合同【答案】C2. 下列属于合同执行过程中的管理工作的是()。
A. 签订合同B. 监督合同的执行C. 解除合同D. 履行合同【答案】B3. 下列关于合同履行原则的说法,错误的是()。
A. 合同各方应按照合同约定的内容履行合同义务B. 合同各方应按照合同约定的时间履行合同义务C. 合同各方应按照合同约定的方式履行合同义务D. 合同各方可以按照自己的意愿履行合同义务【答案】D4. 下列属于合同变更情形的是()。
A. 合同当事人死亡B. 合同当事人发生合并或分立C. 合同履行期限变更D. 合同价款支付方式变更【答案】D5. 在合同履行过程中,监理工程师发现承包商存在违约行为,应当()。
A. 立即终止合同B. 要求承包商立即改正C. 给予承包商一定的宽限期D. 向业主报告情况【答案】B6. 下列属于合同解除情形的是()。
A. 合同当事人死亡B. 合同当事人发生合并或分立C. 合同履行期限届满D. 合同当事人协商一致【答案】D7. 监理工程师在合同管理中的基本原则是()。
A. 公正、公开、公平B. 全面、准确、及时C. 合法、合规、合理D. 严格、严谨、严密【答案】C8. 下列属于合同违约责任的是()。
A. 合同当事人死亡B. 合同当事人发生合并或分立C. 合同履行期限变更D. 合同当事人未履行合同义务或履行合同义务不符合约定的,应当承担违约责任【答案】D9. 下列关于合同管理信息系统的说法,错误的是()。
A. 合同管理信息系统可以提高合同管理的效率B. 合同管理信息系统可以提高合同管理的准确性C. 合同管理信息系统可以实现合同管理的自动化D. 合同管理信息系统可以完全替代人工管理【答案】D10. 下列属于合同风险管理的是()。
A. 签订合同B. 履行合同C. 监督合同的执行D. 预防合同风险的发生【答案】D二、多项选择题(每题3分,共30分)11. 监理工程师在合同管理中的主要工作内容包括()。
监理工程师《合同管理》考试试题(含答案)
![监理工程师《合同管理》考试试题(含答案)](https://img.taocdn.com/s3/m/e6dc33bc7e192279168884868762caaedc33ba7c.png)
监理工程师《合同管理》考试试题(含答案)一、单项选择题(每题2分,共40分)1. 监理工程师在合同管理中的主要职责是()。
A. 制定合同管理制度B. 监督合同的履行C. 确定合同价格D. 协调各方利益2. 合同订立过程中,要遵循()原则。
A. 公平B. 自愿C. 平等D. 诚实信用3. 合同的履行期限自()。
A. 合同签订之日B. 合同生效之日C. 合同约定之日D. 工程开工之日4. 合同变更的条件包括()。
A. 合同当事人协商一致B. 因不可抗力导致合同无法履行C. 合同一方当事人死亡D. 合同生效后,合同约定的内容发生变更5. 合同终止的情形不包括()。
A. 合同履行完毕B. 合同解除C. 合同当事人协商一致终止合同D. 监理工程师决定终止合同6. 违约责任中,预期违约是指()。
A. 当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务B. 当事人一方未履行合同义务C. 当事人一方迟延履行合同义务D. 当事人一方不完全履行合同义务7. 合同纠纷的解决方式不包括()。
A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 直接向法院起诉8. 监理工程师在合同管理中,对合同履行情况进行监督检查,主要包括()。
A. 合同价格的执行情况B. 合同条款的执行情况C. 工程质量的符合情况D. 工程进度的符合情况9. 合同管理中的风险防范措施不包括()。
A. 充分了解合同对方当事人B. 明确合同条款,降低合同纠纷风险C. 建立健全合同管理制度D. 工程师在项目过程中严格把关工程质量10. 下列关于合同履行过程中的变更管理,说法错误的是()。
A. 变更事项应当明确、具体,符合合同约定B. 变更事项应当符合项目目标,有利于项目顺利进行C. 变更应当经过合同当事人协商一致D. 监理工程师可以根据实际情况单方面决定合同变更二、多项选择题(每题3分,共60分)1. 合同管理的基本原则包括()。
A. 合法性B. 公平性C. 自愿性D. 诚实信用E. 严格履行2. 合同订立的形式包括()。
注册监理工程师《合同管理》试题(含答案)
![注册监理工程师《合同管理》试题(含答案)](https://img.taocdn.com/s3/m/96f12692bb0d4a7302768e9951e79b89680268d2.png)
注册监理工程师《合同管理》试题(含答案)一、单项选择题(每题2分,共40分)1. 监理工程师在合同管理中的主要任务是保证()。
A. 工程质量B. 工程进度C. 投资控制D. 合同履行【答案】D2. 下列关于合同订立的表述,错误的是()。
A. 合同订立应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则B. 合同订立应当采用书面形式C. 合同订立应当经过要约和承诺两个阶段D. 合同订立可以不经过要约和承诺两个阶段【答案】D3. 下列关于合同履行原则的表述,正确的是()。
A. 全面履行原则仅要求履行合同的主要义务B. 适当履行原则要求履行合同的次要义务C. 诚实信用原则要求履行合同的过程中互相欺诈D. 情势变更原则要求合同双方在合同履行过程中应当遵守法律规定【答案】D4. 合同的变更情形不包括()。
A. 主体变更B. 标的变更C. 数量变更D. 价款变更【答案】A5. 下列关于合同解除的表述,正确的是()。
A. 合同解除必须经过双方当事人协商一致B. 合同解除必须经过法院或者仲裁机构裁决C. 合同解除只需要通知对方即可D. 合同解除后,合同的权利义务终止【答案】D6. 下列关于违约责任的表述,正确的是()。
A. 只有当事人违约行为给对方造成损失时,才需要承担违约责任B. 当事人一方违约,对方只能要求其承担继续履行的责任C. 当事人一方违约,对方只能要求其承担违约金的责任D. 当事人一方违约,对方可以要求其承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任【答案】D7. 下列关于合同纠纷解决的表述,错误的是()。
A. 协商解决是解决合同纠纷的首选方式B. 仲裁解决需要当事人达成仲裁协议C. 诉讼解决不需要当事人达成诉讼协议D. 仲裁裁决具有终局性【答案】C8. 下列关于合同管理信息系统的表述,正确的是()。
A. 合同管理信息系统只能用于合同的签订和履行B. 合同管理信息系统不需要具备数据分析和报表生成的功能C. 合同管理信息系统应当具备合同的起草、审批、签订、履行、变更、解除和违约等管理功能D. 合同管理信息系统不需要具备合同的起草和审批功能【答案】C二、多项选择题(每题3分,共60分)9. 合同管理的基本原则包括()。
监理工程师《合同管理》考试题及答案
![监理工程师《合同管理》考试题及答案](https://img.taocdn.com/s3/m/eee23b49bc64783e0912a21614791711cc7979f1.png)
监理工程师《合同管理》考试题及答案一、单项选择题(每题2分,共40分)1. 监理工程师在进行合同管理时,下列哪项不是合同管理的主要任务?A. 确保合同履行B. 提高项目质量C. 控制项目成本D. 协调各方关系答案:B2. 下列哪种合同形式不属于建设工程合同?A. 设计合同B. 施工合同C. 监理合同D. 设备采购合同答案:D3. 下列关于合同订立的描述,错误的是:A. 合同订立应当遵循平等、自愿、公平、诚信的原则B. 合同订立应当采用书面形式C. 合同订立不需要经过审批程序D. 合同订立后,双方应当履行合同义务答案:C4. 监理工程师在进行合同分析时,下列哪项不是合同分析的主要内容?A. 合同的法律适用B. 合同的履行期限C. 合同的支付方式D. 合同中的工作量答案:D5. 下列哪种情况不属于合同变更?A. 合同履行过程中,发包人增加工程量B. 合同履行过程中,承包人减少工程量C. 合同履行过程中,发包人延迟支付工程款D. 合同履行过程中,承包人延迟完成工程答案:C6. 下列哪种情况不属于合同解除?A. 合同履行期限届满B. 合同一方违约,对方要求解除合同C. 合同约定的解除条件出现D. 合同履行过程中,发包人要求提前完成工程答案:A7. 下列哪种情况不属于合同违约?A. 承包人未按照合同约定完成工程B. 发包人未按照合同约定支付工程款C. 合同一方迟延履行合同义务D. 合同一方超额履行合同义务答案:D8. 下列哪种方式不是合同争议解决的方式?A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 诉讼解决答案:D9. 监理工程师在进行合同管理时,下列哪项不是合同管理的原则?A. 公平原则B. 诚信原则C. 统一原则D. 合法原则答案:C10. 下列哪种情况不属于合同权利义务的终止?A. 合同履行期限届满B. 合同一方违约,对方解除合同C. 合同约定的终止条件出现D. 合同一方死亡答案:D二、多项选择题(每题3分,共60分)11. 监理工程师在进行合同分析时,应当关注以下哪些内容?()A. 合同的法律适用B. 合同的履行期限C. 合同的支付方式D. 合同中的工作量E. 合同双方的信誉答案:ABCDE12. 合同变更的情形包括以下哪些?()A. 合同履行过程中,发包人增加工程量B. 合同履行过程中,承包人减少工程量C. 合同履行过程中,发包人延迟支付工程款D. 合同履行过程中,承包人延迟完成工程E. 合同双方协商一致变更合同内容答案:ABCDE13. 合同违约的情形包括以下哪些?()A. 承包人未按照合同约定完成工程B. 发包人未按照合同约定支付工程款C. 合同一方迟延履行合同义务D. 合同一方超额履行合同义务E. 合同一方擅自变更合同内容答案:ABCE14. 合同争议解决的方式包括以下哪些?()A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 诉讼解决E. 第三方评估答案:ABCD15. 监理工程师在进行合同管理时,应当遵循以下哪些原则?()A. 公平原则B. 诚信原则C. 统一原则D. 合法原则E. 经济效益原则答案:ABDE三、简答题(每题10分,共30分)16. 请简述合同管理的主要任务。
2023年监理工程师之合同管理真题精选附答案
![2023年监理工程师之合同管理真题精选附答案](https://img.taocdn.com/s3/m/d41213e4c0c708a1284ac850ad02de80d4d806f6.png)
2023年监理工程师之合同管理真题精选附答案单选题(共200题)1、(2019年真题)下列组织或机构中,不能成为合同主体的是()。
A.政府机关B.企业法人C.项目监理机构D.社会团体【答案】 C2、如果买方发现卖方提供的技术资料有误,卖方应在收到买方通知后()日内免费替换。
A.7B.14C.28D.30【答案】 A3、(2017年真题)根据《标准施工合同》,合同协议书中除明确规定合同组成文件外,双方在订立合同时还必须填写的内容包括()。
A.结算方式B.预付款支付时间C.质量标准D.合同争议解决方式【答案】 C4、对于可能发生的变更,下列关于监理人指示变更的说法不正确的是()。
A.与承包人协商后确定实施变更B.承包人收到变更意向书后可以不同意实施变更C.承包人同意实施变更的,可以直接实施变更D.经发包人同意后发出变更指示【答案】 C5、下列不是体格测量工作实施标准化目的是()。
A.权威化B.规范化C.系统化D.科学化【答案】 A6、根据《标准施工招标文件》,到投标截止时间时,投标人数量不足()个的,应当重新招标。
A.2B.3C.4D.5【答案】 B7、采用评标价法进行评标,评标委员会确定的评标价格本质上是()A.确定中标价B.确定合同价C.衡量各投标书优劣的依据D.确定投标人实现各种指标的依据【答案】 C8、某施工项目在有放射性污染的环境中施工,则()A.防护措施由发包人完成,费用也由发包人承担B.防护措施由发包人完成,费用由承包人承担C.防护措施由承包人完成,费用也由承包人承担D.防护措施由承包人完成,费用由发包人承担【答案】 D9、保修期自()起算。
A.开工日B.约定竣工日C.缺陷责任期D.实际竣工日【答案】 D10、(2013年真题)关于定金的说法,正确的是()。
A.合同中支付的预付款可按定金处理B.债务人履行债务后定金必须收回C.给付定金一方不履行约定债务的,仍可要求返还定金D.收受定金一方不履行约定债务的,应双倍返还定金【答案】 D11、下列合同文件中,列入《标准施工招标文件》合同附件格式的是()。
2024监理工程师《合同管理》测试题(含答案)
![2024监理工程师《合同管理》测试题(含答案)](https://img.taocdn.com/s3/m/08254261df80d4d8d15abe23482fb4daa58d1d88.png)
2024监理工程师《合同管理》测试题(含答案)一、单项选择题(每题2分,共40分)1. 监理工程师在合同管理中的主要任务是()。
A. 制定合同管理制度B. 监督合同的履行C. 协调各方关系D. 确定合同价格2. 下列不属于合同文件的组成内容的是()。
A. 合同协议书B. 合同条件C. 技术规范D. 工程量清单3. 合同履行的过程中,监理工程师对合同的监督主要体现在()。
A. 工程进度B. 工程质量C. 工程投资D. 合同变更4. 在合同执行过程中,监理工程师对合同的调整与控制主要针对()。
A. 合同价格B. 合同内容C. 合同条款D. 合同履行情况5. 下列关于合同变更的说法错误的是()。
A. 合同变更应按照合同约定的程序进行B. 合同变更应经过双方协商一致C. 合同变更应由监理工程师提出D. 合同变更应按照合同约定的时间进行6. 下列不属于合同违约责任的是()。
A. 继续履行B. 采取补救措施C. 支付违约金D. 赔偿损失7. 下列关于合同争议解决的说法正确的是()。
A. 合同争议应首先通过协商解决B. 协商不成的,应通过调解解决C. 调解不成的,应通过仲裁解决D. 仲裁不成的,应通过诉讼解决8. 下列不属于合同索赔的条件的是()。
A. 索赔事件应属于合同约定的范围内B. 索赔事件应给当事人造成损失C. 索赔事件应由当事人一方负责D. 索赔事件应发生在合同履行期间9. 下列关于工程变更的说法正确的是()。
A. 工程变更应由监理工程师提出B. 工程变更应经过设计单位同意C. 工程变更应由施工单位提出D. 工程变更应按照合同约定的程序进行10. 下列不属于合同解除的情形的是()。
A. 合同当事人协商一致B. 合同当事人一方违约C. 不可抗力导致合同无法履行D. 监理工程师认为合同无法履行二、多项选择题(每题3分,共30分)11. 合同文件的组成包括()。
A. 合同协议书B. 合同条件C. 技术规范D. 工程量清单E. 合同履行过程中的相关文件12. 监理工程师在合同履行过程中的监督职责包括()。
2023年-2024年监理工程师之合同管理真题精选附答案
![2023年-2024年监理工程师之合同管理真题精选附答案](https://img.taocdn.com/s3/m/f7764392b04e852458fb770bf78a6529647d35bb.png)
2023年-2024年监理工程师之合同管理真题精选附答案单选题(共40题)1、缺陷责任期说法不正确的是()。
A.缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算B.缺陷责任期一般是24 个月C.分部移交的单位工程,按提前验收的该单位工程接收证书中确定的竣工日为准,起算时间相应提前D.影响工程正常运行的有缺陷工程或部位,在修复检验合格日前已经过的时间归于无效,重新计算缺陷责任期【答案】 B2、(2014年真题)施工项目经理是施工企业的代理人,这种代理属于()。
A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.职务代理【答案】 B3、根据FIDIC《施工合同条件》,当()达到中标合同价减去暂列金额后的10%时,开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。
A.已支付进度款累计金额B.已支付进度款累计金额,扣除后续支付的预付款C.已支付进度款累计金额,扣除已扣留的保留金D.已支付进度款累计金额,扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金【答案】 D4、关于《标准施工招标文件》合同通用条款和专用条款的说法,正确的是()。
A.通用条款中适用于招标项目的条或款应在专用条款中体现B.专用条款需要补充细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款【答案】 B5、根据《合同法》的规定,下列合同中,属于无效合同的是()。
A.一方因重大误解而订立的合同B.双方协商一致订立的显失公平的合同C.双方协商一致订立的掩盖非法目的的合同D.一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同【答案】 C6、下列不属于建设工程勘察合同中勘察人必须具备的条件是()。
A.法人资格B.持有正规营业执照C.联合体组织D.持有正规的资质证书【答案】 C7、为充分发挥投标人设备制造和安装的综合实力,采用合并招标方式采购设备和安装工程时,可按照()来确定招标类型。
A.设备生产周期B.安装工程实施周期C.设备安装条件D.各部分所占费用比例【答案】 D8、合同实施计划是保证合同履行的重要手段,合同实施计划不包括()A.合同实施的主要风险B.合同实施总体安排C.合同分解与管理策划D.合同实施保证体系的建立【答案】 A9、某建设工程预计2019 年4 月1 日开工,2019 年3 月1 日,发包人和保险公司签订了保险合同,为避免延误工期,承包人于2020 年3 月20 日把主要材料运抵工地,4 月10 日工程正式开工,则保险期限开始的时间为()。
2024年监理工程师之合同管理真题精选附答案
![2024年监理工程师之合同管理真题精选附答案](https://img.taocdn.com/s3/m/4b0a2bc0690203d8ce2f0066f5335a8103d26667.png)
2024年监理工程师之合同管理真题精选附答案单选题(共45题)1、投保施工人员团体意外伤害险的说法,不正确的是()。
A.投保人是施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体B.被保险人的年龄在16~65周岁之间C.按被保险人人数投保时,其投保人数必须占约定承保团体人员的75%以上,且投保人数不低于5人D.被保险人自杀的保险人不承担保险责任【答案】 D2、下列关于施工合同中监理人的地位,不正确的是( )。
A.监理人属于受发包人聘请的管理人,与承包人没有任何利益关系B.监理人在施工合同的履行管理中是“独立的第三方”C.监理人不是施工合同的当事人D.在授权范围内独立工作【答案】 B3、《建设工程设计合同(示范文本)》规定,设计单位在施工期间派驻现场设计代表的办公用房,应由()提供。
A.发包人B.施工承包人C.监理人D.设计单位【答案】 A4、根据 FIDIC《施工合同条件》,关于争端避免/裁决委员会(DAAB)的说法正确的是()。
A.业主和承包商双方应在规定的日期前联合任命B.由具有适当资格的一人至三人组成C.成员可以包括业主代表和承包商代表D.做出的决定具有强制约束力【答案】 A5、《机电产品采购国际竞争性招标文件》中关于合同的内容包括第二册中的()。
A.合同专用条款B.合同通用条款C.合同格式D.违约责任【答案】 A6、由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容,联合体协议经发包人确认后已作为()。
A.合同条款B.合同内容C.合同附件D.合同协议【答案】 C7、关于承担违约责任的说法,正确的是()A.无效合同有过错的合同当事人一方也可能承担违约责任B.合同当事人一方因第三人的原因造成违约时,应当向合同对方承担违约责任C.合同当事人一方因第三人的原因造成违约时,应当由第三方向合同对方承担违约责任D.因不可抗力造成的违约,也应当承担违约责任【答案】 B8、下列关于施工合同计价方式的说法中,正确的是()。
年注册监理工程师《合同管理》试题及答案
![年注册监理工程师《合同管理》试题及答案](https://img.taocdn.com/s3/m/c16c3b725e0e7cd184254b35eefdc8d376ee14b3.png)
年注册监理工程师《合同管理》试题及答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 下列关于合同履行的原则,错误的是()A. 公平原则B. 诚实信用原则C. 平等互利原则D. 合法原则答案:A2. 监理工程师在合同管理中的主要职责是()A. 制定合同管理制度B. 监督合同的履行C. 协调各方关系D. 确定工程项目的投资额答案:B3. 合同订立的形式包括()A. 口头形式B. 书面形式C. 电子邮件形式D. 传真形式答案:B4. 在合同履行过程中,如果出现不可抗力事件,导致合同无法履行,应()A. 继续履行合同B. 暂停履行合同C. 解除合同D. 追究对方责任答案:C5. 下列关于合同变更的说法,正确的是()A. 合同变更必须经过双方当事人协商一致B. 合同变更必须经过监理工程师同意C. 合同变更只能对合同的实质性内容进行修改D. 合同变更不影响原合同的效力答案:A6. 下列关于违约责任的说法,正确的是()A. 只有当事人主观过错导致的违约才需要承担责任B. 违约责任是一种违约后的补救措施C. 违约责任是一种合同义务D. 只有当事人主观无过错导致的违约才需要承担责任答案:B7. 在合同管理中,对于合同争议的解决方式,下列说法正确的是()A. 只能通过诉讼解决B. 只能通过仲裁解决C. 先通过协商解决,协商不成再通过诉讼或仲裁解决D. 先通过仲裁解决,仲裁不成再通过诉讼解决答案:C8. 下列关于合同解除的说法,正确的是()A. 合同解除后,当事人之间的权利义务关系终止B. 合同解除后,当事人可以要求对方支付违约金C. 合同解除后,当事人可以要求对方赔偿损失D. 合同解除后,当事人之间的合同关系仍然存在答案:A9. 在合同管理中,对于合同的保管,下列说法正确的是()A. 合同一式多份,各份合同具有同等法律效力B. 合同必须由当事人亲自签字或盖章C. 合同的保管期限自合同履行完毕之日起计算D. 合同的保管期限自合同签订之日起计算答案:A10. 下列关于合同管理的信息系统,说法正确的是()A. 信息系统只能用于合同的签订和履行B. 信息系统必须具备合同的起草、审批、签订、履行、变更、解除等功能C. 信息系统只能用于合同的履行和变更D. 信息系统只能用于合同的解除和违约处理答案:B二、多项选择题(每题4分,共30分)11. 合同管理的基本原则包括()A. 公平原则B. 诚实信用原则C. 平等互利原则D. 合法原则E. 合同自由原则答案:ABCDE12. 合同的履行包括()A. 履行主体B. 履行标的C. 履行期限D. 履行地点E. 履行方式答案:ABCDE13. 合同的担保方式包括()A. 保证B. 抵押C. 质押D. 留置E. 定金答案:ABCDE14. 合同的变更条件包括()A. 合同当事人协商一致B. 发生不可抗力事件C. 合同履行期限已满D. 合同履行发生重大困难E. 合同当事人一方死亡答案:ABD15. 合同争议的解决方式包括()A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 诉讼解决E. 和解解决答案:ABCD三、案例分析题(共50分)16. 某工程项目,甲乙双方签订了一份为期2年的施工合同,合同金额为1000万元。
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0216-59
![监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0216-59](https://img.taocdn.com/s3/m/15c0bb59a0116c175f0e48eb.png)
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0216-591、根据委托监理合同示范文本的规定,正常的监理报酬包括( )。
【多选题】A.间接成本B.利润C.直接成本D.奖金E.税金正确答案:A、B、C、E答案解析:2、某委托监理合同约定的监理服务时间为200 d,监理酬金为30万元,由于施工单位延期竣工30 d,则应给予监理人附加监理工作酬金为( )万元。
【单选题】A.0B.3C.4.5D.9正确答案:C答案解析:3、在建设工程委托监理合同履行中,下列关于违约责任的说法中正确的有( )。
【不定项】A.委托人违约应承担违约责任B.监理人因过失承担的赔偿额按实际损失计算C.监理人因过失承担的赔偿额以扣除税金的监理酬金为限D.监理人对责任期以外发生的任何事情引起的损失不负责任E.监理人对第三方违反合同规定的质量要求不承担责任正确答案:A、C、D、E答案解析:本题考核的是在建设工程委托监理合同履行中的违约责任。
在建设工程委托监理合同履行中的违约责任包括:(1)在合同责任期内,如果监理人未按合同中要求的职责勤恳认真地服务,或委托人违背了他对监理人的责任时,均应向对方承担赔偿责任;(2)任何一方对另一方负有责任时的赔偿原则是:1)委托人违约应承担违约责任,赔偿监理人的经济损失;2)因监理人过失造成经济损失,应向委托人进行赔偿,累计赔偿不应超出监理酬金总额(除去税金);3)当一方向另一方索赔要求不成立时,提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出。
4、委托人对监理人履行合同的监督权不包括( )。
【单选题】A.对承包方的施工进度监督B.对合同履行的监督权C.对监理人员的控制监督D.对监理合同转让和分包的监督正确答案:A答案解析:5、某工程监理合同履行中,委托人与科研机构的试验室签订了负责施工期间材料和工艺质量检测试验的技术服务合同。
按照建设工程委托监理合同示范文本的规定,下列关于监理人工作的说法中,不正确的是( )。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解
析答案0216-89
1、按照设计合同示范文本规定,下列有关设计错误后果责任的说法中,不正确的是( )。
【单选题】
A.由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费
B.损失严重的应向发包人支付赔偿金
C.累计赔偿总额不得超过设计费用总额
D.赔偿责任按工程实际损失的百分比计算
正确答案:C
答案解析:本题考核的是设计人的违约责任。
其中,由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。
损失严重的,还应
根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。
范本中要求设计人的赔偿责任按工程实际损失的百分比计算。
2、某建设单位委托设计院承担办公楼设计任务,设计院在完成设计任务30%时,由于某种原因,办公楼项目停建,建设单位向设计院发出终止合同的通知。
依据设计合同示范文本的规定,承担解除合同后果责任的方式应为( )。
【单选题】
A.设计院没收建设单位支付的定金
B.设计院没收建设单位支付的定金,建设单位再支付合同设计费的30%
C.建设单位支付合同设计费的50%
D.设计院没收定金,建设单位再支付合同设计费的50%
正确答案:C
答案解析:本题考核的是发包人的违约责任。
其中,在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半
时,按该阶段设计费的一半支付。
3、建设工程勘察合同中,准备工作中属于勘察人的工作有( )。
【多选题】
A.提供基准点
B.拆除地上地下障碍物
C.处理施工扰民问题
D.平整施工现场
E.勘察现场设备机具的布置
正确答案:A、E
答案解析:
4、某工程项目的设计合同,设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务,由于环境影响评价未获得批准,该项目被迫暂停,此时设计合同履行的时间接近合同约定期
限的一半,设计工作已完成全部任务的60%。
若合同终止,发包人应向设计支付( )。
【单选题】
A.合同约定设计费的60%
B.双倍定金作为赔偿
C.合同约定设计费的一半
D.合同约定的全部设计费
正确答案:D
答案解析:本题考核的是发包人的违约责任。
其中,在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
5、此设计合同中,设计期限起始时间应为()。
【单选题】
A.2009年10月6日
B.2009年10月25日
C.2009年10月27日
D.2009年10月28日
正确答案:D
答案解析:本题考核的是设计合同的设计期限。
设计合同采用定金担保,合同总价的20%为定金。
设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效。
发包人应在合同签字后的3日内支付该笔款项,设计人收到定金为设计开工的标志。
如果发包人未能按时支付,设计人有权推迟开工时间,且交付设计文件的时间相应顺延。