垃圾焚烧发电工程项目合同管理办法

合集下载

垃圾焚烧发电工程施工合同

垃圾焚烧发电工程施工合同

垃圾焚烧发电工程施工合同乙方(承包方):______________鉴于甲方拟进行垃圾焚烧发电工程的建设,乙方具有相应的资质和经验,双方经友好协商,就垃圾焚烧发电工程的施工事宜达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:______________2. 工程地点:______________3. 工程规模:______________4. 工程内容:______________5. 工程质量要求:______________6. 工程进度要求:______________7. 工程造价:______________8. 其他约定:______________二、双方权利义务1. 甲方的权利义务:- 提供工程所需的相关资料和技术标准;- 按照合同约定支付工程款项;- 对乙方的施工过程进行监督和管理。

2. 乙方的权利义务:- 按照合同约定的时间、质量完成工程建设任务;- 遵守国家有关法律法规和行业规范,保证工程质量;- 接受甲方的监督和管理,及时整改存在的问题。

三、合同价款及支付方式1. 合同价款:根据工程设计图纸和预算书确定,总计人民币______元整。

2. 支付方式:分期支付,具体支付时间和金额如下:_______。

3. 结算方式:工程竣工验收合格后,双方进行结算,以实际完成的工程量为依据。

四、工期及违约责任1. 工期:自合同签订之日起计算,总工期为______天。

如遇特殊情况需要延期,应提前与甲方协商并取得书面同意。

2. 违约责任:如乙方未按合同约定的时间、质量完成工程建设任务,应承担违约责任,包括但不限于赔偿甲方因此造成的损失。

五、保修条款1. 保修期限:自工程竣工验收合格之日起计算,为期______个月。

2. 保修范围:因施工质量问题导致的设备损坏或性能下降等。

3. 保修方式:在保修期内,乙方应对所施工的工程进行免费维修和更换。

4. 保修费用:由乙方承担。

六、争议解决方式如双方在履行合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

垃圾焚烧发电合同模板

垃圾焚烧发电合同模板

垃圾焚烧发电合同模板这是小编精心编写的合同文档,其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款,请基于您自己的需求,在此基础上再修改以得到最终合同版本,谢谢!垃圾焚烧发电合同模板甲方:____________乙方:____________鉴于甲方拥有垃圾焚烧发电项目的投资、建设、运营和管理权,乙方拥有垃圾焚烧发电技术的研发、提供和维护权,双方为了共同开发垃圾焚烧发电市场,经友好协商,达成如下协议:一、项目概述1.1 项目名称:垃圾焚烧发电项目1.2 项目地点:____________1.3 项目规模:____________1.4 项目投资估算:____________二、合作内容2.1 甲方负责项目的投资、建设、运营和管理,确保项目按照约定时间投入使用并达到设计产能。

2.2 乙方负责提供垃圾焚烧发电技术支持,包括设备供应、安装、调试、培训等技术服务。

2.3 乙方负责项目的技术咨询和售后服务,确保项目稳定运行。

三、合作期限3.1 本合同合作期限为____年,自双方签署之日起计算。

3.2 合作期满后,如双方同意续约,应签订书面续约协议。

四、技术转让与知识产权4.1 乙方应保证其提供的技术不侵犯他人的知识产权。

4.2 项目所涉及的知识产权归甲方所有,甲方应支付乙方相应的技术使用费。

五、投资回报与分成5.1 甲方投资回报率为____%,自项目投产之日起计算。

5.2 乙方分成比例为____%,自项目投产之日起计算。

六、项目验收与质量保证6.1 项目完成后,甲方应组织验收,乙方应按照约定提供相关技术资料和人员支持。

6.2 项目质量保证期为____年,自项目验收合格之日起计算。

七、违约责任7.1 双方应严格按照本合同约定履行各自的权利和义务。

7.2 如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付相应的赔偿金。

八、争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。

8.2 如协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

2024年度垃圾焚烧发电厂建设工程合同协议书

2024年度垃圾焚烧发电厂建设工程合同协议书

专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方:XXX乙方:XXX2024年度垃圾焚烧发电厂建设工程合同协议书本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 合同双方主体1.2 合同相关术语定义第二条工程范围与内容2.1 工程总体范围2.2 工程具体内容第三条工程进度与时间表3.1 工程启动时间3.2 工程完工时间3.3 各阶段工程进度节点第四条工程质量标准4.1 工程质量总体要求4.2 工程质量验收标准第五条工程投资与资金支付5.1 工程总投资5.2 投资支付方式与时间第六条技术与技术支持6.1 技术要求与标准6.2 技术支持与服务第七条环境保护与安全7.1 环境保护要求7.2 安全生产措施第八条合同的履行与监督8.1 合同履行主体8.2 合同履行监督第九条违约责任与争议解决9.1 违约责任9.2 争议解决方式第十条合同的变更与终止10.1 合同变更条件10.2 合同终止条件第十一条保密条款11.1 保密信息范围11.2 保密信息保护措施第十二条法律适用与争议解决12.1 法律适用12.2 争议解决方式第十三条其他条款13.1 不可抗力13.2 合同的生效、变更与解除13.3 附件第十四条合同的签署与备案14.1 合同签署14.2 合同备案第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1 合同双方主体甲方:X垃圾焚烧发电厂建设有限责任公司乙方:X建筑工程有限公司1.2 合同相关术语定义本合同中下列术语具有如下含义:(1)垃圾焚烧发电厂:指位于市的X垃圾焚烧发电厂,工程地点为市区路号。

(2)工程:指本合同第二条所述的垃圾焚烧发电厂建设工程。

(3)工程进度:指工程按计划进行的时间节点和工程量的完成情况。

(4)工程质量:指工程满足设计文件、技术规范和标准要求的程度。

(5)合同价款:指本合同约定的工程总价款,包括工程建造、设备购置、安装调试等费用。

第二条工程范围与内容2.1 工程总体范围本合同工程包括:(1)垃圾焚烧发电厂主体建筑物建设;(2)配套设备购置及安装;(3)厂区内外部市政配套设施建设;(4)环保设施建设;(5)其他与工程相关的辅助设施建设。

垃圾焚烧发电合同范本

垃圾焚烧发电合同范本

垃圾焚烧发电合同范本甲方(以下简称“甲方”):法定代表人:住所地:联系方式:乙方(以下简称“乙方”):法定代表人:住所地:联系方式:鉴于甲方拥有垃圾焚烧发电项目的投资、建设及运营权,乙方拥有垃圾焚烧发电项目的投资、建设及运营能力,甲乙双方本着平等互利的原则,就甲方将垃圾焚烧发电项目委托给乙方投资、建设及运营事宜,达成如下协议:第一条项目概况1.1 项目名称:__________1.2 项目地点:__________1.3 项目规模:__________1.4 项目投资总额:__________第二条合作方式2.1 甲方将垃圾焚烧发电项目的投资、建设及运营权委托给乙方。

2.2 乙方负责项目的投资、建设及运营,享有项目的投资收益。

第三条项目投资3.1 项目的投资总额为人民币__________元(大写:____________________元整),由乙方负责筹措。

3.2 乙方应按照国家有关法律法规及政策规定,确保项目投资合法、合规。

第四条项目建设4.1 乙方应按照国家及地方有关法律法规、政策规定和行业标准,负责项目的建设。

4.2 乙方应确保项目建设的质量、安全和环保,符合国家及地方的相关要求。

4.3 甲方有权对项目的建设进度、质量、安全和环保等方面进行监督和检查。

第五条项目运营5.1 乙方负责项目的运营,包括垃圾接收、焚烧、发电、环保设施运行等。

5.2 乙方应确保项目运营的连续性、稳定性和环保性,符合国家及地方的相关要求。

5.3 甲方有权对项目的运营情况进行监督和检查。

第六条项目收益分配6.1 项目运营期间,乙方享有项目的投资收益。

6.2 项目的投资收益分配方式为:__________第七条项目期限7.1 本协议自双方签订之日起生效,项目期限为__________年,自项目取得发电业务许可证之日起计算。

7.2 项目期限届满后,如双方同意续约,应签订书面续约协议。

第八条违约责任8.1 双方应严格履行本协议的约定,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给守约方造成的损失。

垃圾发电厂项目合作协议书

垃圾发电厂项目合作协议书

合作协议书甲方:XX市环境卫生管理局乙方:XX垃圾发电厂有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方将其产生的城市生活垃圾交由乙方进行焚烧发电处理的事宜,达成如下合作协议:一、合作范围及内容1.1 甲方将其产生的城市生活垃圾交由乙方进行焚烧发电处理。

1.2 乙方负责建设、运营垃圾发电厂,提供垃圾焚烧发电服务,确保垃圾处理的安全、环保、高效。

二、合作期限2.1 本合作协议自双方签字之日起生效,合作期限为____年,自合作协议生效之日起计算。

2.2 合作期满后,如双方同意续约,应签订书面续约协议。

三、垃圾处理量及处理价格3.1 甲方应保证每年向乙方提供不少于____万吨的城市生活垃圾。

3.2 垃圾处理价格按照双方协商确定的价格执行,具体价格在合作协议附件中规定。

四、支付方式4.1 甲方按照双方协商确定的支付方式,向乙方支付垃圾处理费用。

4.2 乙方应按照双方协商确定的支付方式,向甲方支付垃圾处理产生的副产品。

五、垃圾处理质量及环保要求5.1 乙方应确保垃圾焚烧处理过程中各项排放指标符合国家及地方环保法规要求。

5.2 乙方应建立健全垃圾处理质量管理体系,确保垃圾处理质量。

六、合作协调6.1 双方应建立合作协调机制,解决合作过程中出现的问题。

6.2 双方应相互配合,确保垃圾处理工作的顺利进行。

七、违约责任7.1 双方应严格履行合作协议,如一方违约,应承担违约责任。

八、争议解决8.1 双方在履行合作协议过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他约定9.1 本合作协议一式两份,甲乙双方各执一份。

9.2 本合作协议未尽事宜,双方可另行签订补充协议。

甲方(盖章):XX市环境卫生管理局乙方(盖章):XX垃圾发电厂有限公司签订日期:____年____月____日。

生活垃圾焚烧发电项目合作合同协议书范本 通用版

生活垃圾焚烧发电项目合作合同协议书范本 通用版

编号:_____________生活垃圾焚烧发电项目合作协议甲方:________________________________________________乙方:___________________________签订日期:_______年______月______日本协议,由甲、乙双方授权代表,代表立约双方,于年月日,在中国签署。

第一条合作双方甲方:住所:法定代表人:联系电话:乙方:住所:法定代表人:联系电话:第二条合作项目2.1甲、乙双方同意:组成联合体参加市生活垃圾焚烧发电项目(以下简称“本项目”,本项目具体的名称可能与招标文件的名称并不完全一致,以招标文件所确定的名称为准)的投标工作。

2.2关于联合体的约定。

2.1.1甲、乙双方将组成非法人联合体(“联合体”,甲方或乙方分称为联合体各方,合称为联合体双方),联合体为共同参与本项目的投标而成立。

2.1.2联合体名称为:市生活垃圾焚烧发电厂招标项目投标联合体(暂定)。

2.1.3双方确认,除本协议书另有规定外,联合体双方就本项目是不可撤销的、独家的合作关系。

自本合同签订之后至本项目中标人确定并签署特许权协议之前,联合体各方未经对方事先书面同意,不得有以下行为:a.以自己的名义单独进行投标;b.与本联合体之外的任意一方或多方(包括甲、乙双方的关联公司)联合进行投标;c.将本协议书项下的权利和义务转让给联合体外的任意一方或多方;d.与本项目的其他投标人建立任何直接或间接的股权关系或关联关系;e.退出投标或在联合体中标后拒绝与招标人或招标人指定的单位签署特许权协议。

2.3甲、乙双方组成的联合体符合法律规定和招标单位的要求。

2.4基于投标需要,甲、乙双方将在招标单位发出正式的招标文件后签订《联合投标协议书》,作为投标文件之一提交给政府机构或其他代理机构。

双方确认:该《联合投标协议书》内容如有与本协议内容存在抵触的,以本协议约定内容为准。

第三条合作方式3.1甲方担任联合体的牵头人,乙方作为技术支持方参与投标文件准备及编制。

垃圾焚烧发电工程施工合同

垃圾焚烧发电工程施工合同

垃圾焚烧发电工程施工合同甲方:__________乙方:__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定,双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行垃圾焚烧发电工程施工的事宜,经友好协商,达成以下合同条款:一、工程概况1.1 工程名称:垃圾焚烧发电工程1.2 工程地点:__________1.3 工程规模:__________1.4 工程内容:包括但不限于垃圾焚烧发电厂的建筑工程、设备安装工程、电气工程、管道工程、调试工程等。

二、合同金额2.1 本合同施工总价为人民币__________元(大写:____________________元整),上述费用包括工程设计、设备采购、施工、调试、验收等全部费用。

2.2 乙方在合同签订后__________日内向甲方提交施工预算,甲方在收到预算后__________日内进行审核确认,并以书面形式通知乙方。

三、合同工期3.1 合同约定的工期为__________日,自甲方与乙方签订合同之日起计算。

3.2 乙方应按照合同约定的工期完成工程施工,如因乙方原因导致工程延期,乙方应按照甲方要求支付违约金,违约金计算方式为:每日违约金金额为合同总价的__________%。

四、质量标准4.1 乙方应按照国家和行业的相关标准、规范和设计文件要求进行施工,确保工程质量。

4.2 工程验收合格标准为:工程质量应满足国家及行业相关标准、规范要求,并通过甲方、设计院及相关部门的验收。

五、合同的履行5.1 甲方应按照合同约定向乙方支付合同价款,具体支付方式为:__________。

5.2 乙方应按照合同约定的工期、质量标准完成工程施工,并承担工程施工期间的安全责任。

六、违约责任6.1 乙方未按照合同约定的工期完成工程施工的,应向甲方支付违约金,具体违约金计算方式见合同3.2条。

6.2 甲方未按照合同约定支付合同价款的,应向乙方支付滞纳金,滞纳金计算方式为:每日滞纳金金额为应付款项的__________%。

垃圾焚烧发电项目合作合同(2024年度)

垃圾焚烧发电项目合作合同(2024年度)

专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方:XXX乙方:XXX垃圾焚烧发电项目合作合同(2024年度)第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1 第三方介入是指在本合同执行过程中,除甲乙方之外的第三方参与合作或提供服务的行为。

第三方可以是个人、法人或其他组织。

1.2 第三方介入的范围包括但不限于提供技术支持、设备供应、工程监理、融资服务等。

具体范围由甲乙方在合同中明确约定。

第二条第三方选择与审批2.1 甲乙方应共同协商选择合适的第三方,并确保第三方的合法资质和能力。

2.2 甲乙方对第三方的选择和审批应遵循公平、公正、公开的原则。

涉及重大利益的第三方选择,应通过双方协商确定。

第三条第三方责任与义务3.1 第三方应按照甲乙方的要求和相关法律法规,履行其合同义务,确保服务质量和服务态度符合甲乙方的要求。

3.2 第三方应对其提供的服务或产品承担相应的责任。

如因第三方原因导致甲乙方损失,甲乙方有权向第三方追偿。

3.3 第三方应遵守国家及地方的法律法规,不得从事违法违规行为。

如第三方违法行为导致甲乙方损失,甲乙方有权向第三方追偿。

第四条第三方与甲乙方的关系4.1 第三方与甲乙方之间建立的是服务提供关系。

第三方应按照甲乙方的要求和相关合同约定,提供相应的服务或产品。

4.2 甲乙方与第三方之间的合同关系,不影响甲乙方之间的合同关系。

甲乙方应继续履行彼此之间的合同义务。

第五条第三方介入的合同修改与补充5.1 如第三方介入导致合同内容需要修改或补充,甲乙方应协商一致,并签订书面修改补充协议。

5.2 修改补充协议应明确约定第三方介入的相关条款,包括第三方的责任、义务、权益等。

第六条第三方责任限额6.1 甲乙方应与第三方协商确定第三方的责任限额。

责任限额可以采用固定金额、比例赔偿等形式。

6.2 甲乙方应在合同中明确约定第三方的责任限额,并确保第三方了解并同意该限额。

第七条第三方违约处理7.1 第三方如违反合同约定,甲乙方有权要求第三方承担违约责任。

垃圾焚烧工程合同协议书

垃圾焚烧工程合同协议书

垃圾焚烧工程合同协议书这是小编精心编写的合同文档,其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款,请基于您自己的需求,在此基础上再修改以得到最终合同版本,谢谢!垃圾焚烧工程合同协议书甲方:XX环保科技有限公司乙方:XX城市环境卫生管理局鉴于甲方具备垃圾焚烧处理技术及设备,乙方负责城市垃圾的收集和处理,为了共同推进城市环境卫生事业的发展,双方就垃圾焚烧工程达成如下协议:一、工程内容1. 甲方负责提供垃圾焚烧处理设备、技术支持及操作人员。

2. 乙方负责提供垃圾焚烧工程的用地、基础设施及辅助设施。

3. 双方共同负责垃圾焚烧工程的运营管理及安全生产。

二、合作期限1. 本协议合作期限为____年,自工程竣工验收合格之日起计算。

2. 合作期满后,如双方同意继续合作,可签订续约协议。

三、垃圾处理量及处理费用1. 乙方应保证每年提供不少于____万吨的垃圾供甲方进行焚烧处理。

2. 垃圾处理费用为每吨垃圾____元,合计每年垃圾处理费用为____元。

3. 乙方应按照双方约定的时间支付垃圾处理费用。

四、工程质量及验收1. 甲方应确保垃圾焚烧工程的质量符合国家及行业标准。

2. 工程竣工后,双方应共同进行验收,验收合格后方可投入使用。

五、安全生产及环保要求1. 甲方应严格遵守国家及地方的安全生产法规,确保垃圾焚烧工程的安全运行。

2. 甲方应采取有效措施,减少垃圾焚烧过程中的污染物排放,确保排放符合国家及地方环保标准。

六、违约责任1. 双方应严格按照本协议的约定履行各自的权利和义务。

2. 如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。

七、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。

2. 如协商不成,任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

八、其他约定1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):XX环保科技有限公司乙方(盖章):XX城市环境卫生管理局签订日期:____年____月____日请基于您自己的需求,在此基础上再修改以得到最终合同版本,谢谢!。

垃圾焚烧发电合同(2篇)

垃圾焚烧发电合同(2篇)

垃圾焚烧发电合同甲方(业主):___________乙方(服务方):___________鉴于甲方拥有垃圾焚烧发电项目的建设需求,乙方具备提供垃圾焚烧发电服务的能力,双方经友好协商,达成以下协议:第一条服务内容1. 乙方为甲方提供垃圾焚烧发电服务,包括但不限于:项目设计、设备供应、安装调试、运营维护等。

第二条项目实施1. 乙方应根据甲方提供的项目要求和时间表,制定项目实施计划,并按计划完成各项服务。

2. 乙方应确保项目设施的安装和调试符合相关法规、标准和甲方的要求。

第三条服务费用1. 甲乙双方约定服务费用为:人民币(大写):____元整(小写):¥_____元。

2. 服务费用的支付方式及支付时间双方另行协商确定。

第四条服务质量和标准1. 乙方应保证提供的服务质量和标准达到行业先进水平,确保项目设施的安全、稳定、高效运行。

2. 乙方应按照甲方的要求提供操作培训和技术支持,确保甲方人员能够熟练操作项目设施。

第五条乙方义务1. 乙方应负责项目设施的运营维护工作,确保设施处于良好的工作状态。

2. 乙方应对甲方的财产进行合理使用,并确保服务过程中甲方财产的安全。

第六条违约责任1. 双方违反本合同的,应承担相应的违约责任。

2. 乙方未按约定提供服务或服务质量不符合约定的,甲方有权要求乙方改正或赔偿损失。

第七条其他1. 本合同未尽事宜,甲乙双方可另行协商补充。

2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(签名):___________乙方(签名):___________签订日期:____年__月__日垃圾焚烧发电合同(二)甲方(业主):地址:联系方式:乙方(服务商):地址:联系方式:鉴于甲方拥有位于_______(具体地址)的垃圾焚烧发电项目,乙方具备垃圾焚烧发电的专业技术和服务能力,经过双方友好协商,就甲方向乙方委托进行垃圾焚烧发电服务达成以下合同条款:一、服务内容1.1 乙方应根据甲方的需求,为甲方的大型垃圾焚烧发电项目提供专业的技术支持和服务,包括:(1)负责垃圾焚烧发电厂的日常运营管理;(2)确保垃圾焚烧设备的高效稳定运行;(3)提供垃圾焚烧产生的电力和热能的利用方案;(4)定期进行设备维护和保养。

生活垃圾焚烧施工合同

生活垃圾焚烧施工合同

生活垃圾焚烧施工合同合同编号:_______签订日期:_______年_______月_______日甲方:_______(以下简称“甲方”)乙方:_______(以下简称“乙方”)1.甲方作为生活垃圾焚烧项目的业主,负责项目的投资、建设和管理;2.乙方具备生活垃圾焚烧施工的专业技术和能力,愿意为甲方提供焚烧施工服务;3.双方本着平等、自愿、诚信的原则,经过充分协商,达成以下合同条款:第一条工程概况1.1 工程名称:生活垃圾焚烧项目1.2 工程地点:_______1.3 工程规模:_______1.4 工程内容:包括但不限于焚烧炉及辅助设备的安装、调试、验收、培训和售后服务等。

第二条合同价格2.1 双方确认,乙方向甲方提供的焚烧施工服务的合同价格为_______元(大写:_______________________元整)。

2.2 合同价格包含:焚烧施工所需的所有材料、设备、工具、配件、人工等费用。

2.3 合同价格不包含:甲方提供的施工场地、水电、住宿等费用。

第三条合同履行3.1 乙方应当按照约定的时间、质量和标准完成焚烧施工任务。

3.2 乙方应当在合同签订后_______天内,向甲方提交施工进度计划和施工组织设计。

3.3 乙方应当按照约定的工期完成施工,如因乙方原因导致工期延误,乙方应当承担相应的违约责任。

3.4 乙方应当保证施工安全,严格按照施工安全规程操作,确保甲方人员的人身安全。

3.5 乙方应当保证施工质量,严格按照施工图纸、技术规范和标准施工,确保工程质量符合相关要求。

3.6 乙方应当在工程验收合格后_______天内,向甲方提供完整的施工资料和验收资料。

第四条付款方式4.1 双方确认,甲方支付乙方合同价款的_______%,作为预付款,在合同签订后_______天内支付。

4.2 双方确认,甲方支付乙方合同价款的_______%,作为进度款,按照乙方实际完成工程进度的时间节点支付。

4.3 双方确认,甲方支付乙方合同价款的_______%,作为尾款,在工程验收合格后支付。

垃圾焚烧与发电合同

垃圾焚烧与发电合同

垃圾焚烧与发电合同一、合同目的本合同旨在明确_(委托方名称)与_(承包方名称)之间关于垃圾焚烧与发电项目的合作关系、权利义务及其他相关责任,以保障项目的顺利实施,促进环保和可持续发展。

二、合同范围该合同涵盖以下几个方面:1.项目名称:垃圾焚烧与发电项目。

2.项目地点:____(详细地址或地区)。

3.项目规模:年处理垃圾量_吨,年发电能力_MW。

三、权利义务3.1 委托方的权利义务•委托方应按时支付合同约定的款项,包括但不限于预付款、阶段性付款等。

•提供承包方所需的必要手续和支持,包括施工许可证、环境评估资料等。

•对承包方的工作进行合理的监督与评估,提供反馈意见。

3.2 承包方的权利义务•承包方必须按照合同约定的时间、地点、质量标准完成垃圾焚烧与发电任务。

•确保项目实施过程中符合环保要求,防止二次污染的发生。

•提供必要的技术支持和售后服务,确保设备正常运行。

四、合同金额本合同总金额为____元,包括但不限于一下项费用:1.项目建设费用:____元;2.设备采购费用:____元;3.正常运营费用(包含人工、维护等):____元。

五、付款方式1.预付款:签订合同后_日内支付合同金额的_%作为预付款。

2.阶段性付款:项目实施过程中,根据工作进度进行分期付款,具体金额及时间节点由双方另行商议。

3.结算:项目竣工验收合格后,支付余款。

六、项目管理1.双方应成立项目管理小组,定期召开会议,讨论项目进展及存在的问题。

2.承包方需每月提交项目进度报告,包含施工进度、成本控制等信息。

七、违约责任1.任一方违反本合同条款,须承担违约责任,包括赔偿对方因此受到的损失。

2.如承包方未按合同约定的时间完成项目,将承担延误交付的相关罚款,罚金为每延迟一天_元,最高不超过合同金额的_%。

八、争议解决1.本合同的解释及相关争议应通过双方协商解决。

2.如果协商无法解决,任何一方可向____(所在地)人民法院提起诉讼。

九、合同期限本合同有效期为____年,自合同签订之日生效,直至项目完工及所有款项结清为止。

垃圾焚烧合同协议书

垃圾焚烧合同协议书

甲方:_________(以下简称“甲方”)乙方:_________(以下简称“乙方”)鉴于:一、甲方拥有_________垃圾焚烧项目(以下简称“项目”)的立项、建设、运营等相关权利,并希望乙方参与项目的投资、建设和运营。

二、乙方有意向参与上述项目的投资、建设和运营,并与甲方达成以下共识:第一条项目概况1.1 项目名称:_________垃圾焚烧发电项目1.2 项目地点:_________1.3 项目规模:_________吨/日1.4 项目总投资:_________万元人民币1.5 项目特许经营期:_________年第二条合作方式2.1 甲方负责项目的立项、审批、建设、运营等手续,并承担相应的风险。

2.2 乙方负责项目的投资、建设、运营等事宜,并承担相应的风险。

2.3 甲方与乙方共同设立项目公司,负责项目的具体实施。

第三条投资比例及资金来源3.1 甲方以_________万元人民币现金出资,占项目公司注册资本的_________%。

3.2 乙方以_________万元人民币现金出资,占项目公司注册资本的_________%。

3.3 项目公司注册资本总额为_________万元人民币。

第四条合作期限及退出机制4.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,合作期限为_________年。

4.2 乙方在项目投产后的_________年内,可按照项目评估价收购甲方投资的股份,具体事宜由双方另行协商。

4.3 合作期限届满或出现合同约定的其他情况,乙方有权退出项目。

第五条项目运营及收益分配5.1 项目公司实行自负盈亏、自主经营,按投资注册资金进行分配。

5.2 甲方利润首先满足垃圾补贴费数额,实行多取少补,保证项目基本生存。

5.3 项目运营产生的收益,在扣除相关费用和成本后,按投资比例进行分配。

第六条保密条款6.1 双方对本合同内容及项目商业秘密负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。

6.2 保密期限自本合同签订之日起至项目运营期满为止。

垃圾焚烧站建设合同协议书

垃圾焚烧站建设合同协议书

垃圾焚烧站建设合同协议书垃圾焚烧站作为解决城市固废问题的重要设施,其建设与运行对环境保护和资源循环利用具有重大意义。

在签订垃圾焚烧站建设合同时,需要明确双方的权利、义务和责任,确保项目的顺利进行。

以下是一份垃圾焚烧站建设合同协议书的范本,供参考。

---甲方(业主方):_________乙方(承建方):_________鉴于甲乙双方就垃圾焚烧站建设项目达成合作意向,为明确各自权利与义务,特订立本合同。

第一条项目概述本项目为_____(具体地点)垃圾焚烧站建设工程,包括但不限于土建工程、设备采购安装、调试及后续服务等。

第二条工程内容及要求1. 乙方负责按照国家相关标准和规范进行设计、施工,并确保工程质量满足环保要求。

2. 工程应采用先进的焚烧技术和设备,保证处理效率和排放达标。

3. 乙方需提供详细的施工方案和进度计划,经甲方审核同意后实施。

第三条合同金额本项目总投资额为人民币_______元,具体支付方式和时间根据双方协商确定。

第四条工期要求1. 工程开工日期为____年__月__日,竣工日期为____年__月__日。

2. 如遇不可抗力或双方认可的特殊情况,工期可相应顺延。

第五条质量保证1. 乙方必须保证工程质量符合国家标准和行业规定。

2. 工程竣工后,乙方应协助甲方组织验收,并对存在的缺陷负责修复。

第六条安全生产乙方必须遵守国家有关安全生产的法律法规,加强现场安全管理,防止事故发生。

第七条违约责任如一方未能履行合同约定的义务,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。

第八条争议解决合同执行过程中发生的任何争议,双方应通过友好协商解决;协商不成时,可提交_____仲裁委员会仲裁。

第九条其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。

3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方代表(签字): _____________________乙方代表(签字): _____________________签订日期:____年__月__日---。

建设垃圾焚烧工程合同

建设垃圾焚烧工程合同

建设垃圾焚烧工程合同甲方:____________________乙方:____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方建设垃圾焚烧工程(以下简称“工程”)的相关事宜,达成如下合同:一、工程概述1.1 工程名称:垃圾焚烧工程1.2 工程地点:____________________1.3 工程规模:日处理生活垃圾____吨/日1.4 工程内容:包括但不限于垃圾焚烧炉及辅助设备采购、安装、调试、培训、质保等。

二、合同金额2.1 本合同总价款为人民币(大写):____元整(小写):_____元。

2.2 甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付合同价款。

三、合同履行3.1 乙方向甲方提供符合国家及相关行业标准的设备、材料,并保证设备、材料的质量。

3.2 乙方应按照合同约定的工期完成工程,并向甲方提供完整的工程资料。

3.3 乙方应按照合同约定的标准进行工程验收,并保证工程质量符合相关法律法规及行业标准。

3.4 甲方应按照合同约定的付款方式及时支付合同价款,并配合乙方完成工程的相关手续。

四、付款方式及期限4.1 本合同价款分为三次支付:(1)合同签订后七个工作日内,甲方支付合同总价款的30%;(2)工程进度达到50%时,甲方支付合同总价款的30%;(3)工程验收合格并办理完毕移交手续后,甲方支付合同总价款的40%。

4.2 甲方逾期支付价款的,应按照逾期部分价款的日利率万分之五支付违约金。

五、违约责任5.1 乙方未按照合同约定的工期完成工程的,应按照逾期部分价款的日利率万分之五支付违约金。

5.2 甲方未按照合同约定的付款方式及时支付合同价款的,应按照逾期部分价款的日利率万分之五支付违约金。

5.3 乙方提供的设备、材料不符合国家及相关行业标准的,乙方应承担相应的法律责任。

六、争议解决本合同履行过程中发生的争议,甲乙双方应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。

垃圾焚烧工程合同范本

垃圾焚烧工程合同范本

垃圾焚烧工程合同范本1. 合同背景本合同由(以下简称“甲方”)和(以下简称“乙方”)共同订立,双方在平等互利的基础上,就乙方为甲方提供垃圾焚烧工程服务达成如下协议。

2. 项目概述垃圾焚烧工程是指乙方根据甲方的要求,负责对甲方提供的垃圾进行焚烧处理的工程。

具体包括垃圾焚烧设备的安装、调试和运营维护等工作,以及垃圾焚烧过程中产生的废气处理、废渣处理和排放管理等问题的解决。

3. 主要责任3.1 甲方责任•向乙方提供垃圾焚烧工程相关资料,包括但不限于垃圾来源、垃圾种类和垃圾数量等信息;•为乙方提供施工场地,并负责场地的清理和准备工作;•提供必要的协助,配合乙方进行垃圾焚烧工程的实施和验收。

3.2 乙方责任•根据甲方要求,制定垃圾焚烧工程方案设计,并经甲方确认后进行施工;•负责垃圾焚烧设备的采购、安装、调试和运营维护;•根据环保要求,负责废气处理、废渣处理和排放管理等工作;•提供垃圾焚烧工程运营中所需的人员和技术支持,确保项目顺利进行。

4. 工程进度4.1 工期和进度双方应在合同签订后10个工作日内,制定出详细的工程计划,并将计划经双方共同确认后执行。

工程进度需按照计划进行,如双方约定变更,需书面通知对方并得到其同意。

4.2 验收标准乙方完成垃圾焚烧工程后,甲方有权对工程进行验收。

验收标准为垃圾焚烧工程设计方案中所规定的技术指标和安全要求,以及国家和地方相关法律法规的规定。

4.3 质量保证乙方保证提供的设备和工程质量符合国家标准,并承诺在工程竣工后12个月内解决因乙方工程质量问题引发的故障和事故,并承担相应的经济责任。

5. 支付方式5.1 工程款支付方式甲方将按照双方签订的工程进度计划,根据完成的工程进度支付乙方工程款。

支付方式为按阶段支付,具体支付比例和时间点双方另行协商确定。

5.2 稽查和违约如乙方在工程实施过程中出现违约行为,甲方有权停工、追究乙方责任,并有权要求退还已支付的工程款。

如甲方对乙方的工程质量、工期和安全存在异议,双方应及时协商解决,若无法达成一致意见,可以依法进行仲裁或诉讼。

垃圾发电项目合作框架协议

垃圾发电项目合作框架协议

垃圾发电项目投资合作框架协议甲方:乙方:根据国家节能减排和发展循环经济的要求,为了对广安生活垃圾进行“减量化、无害化、资源化”处理和处置,清洁美化当地生活环境,同时对焚烧过程产生的热能和灰渣进行综合利用,以达到资源循环利用的目的,甲乙双方拟共同投资建设“市垃圾焚烧发电”项目(以下简称“本项目”)。

本着公平公正、共同发展的原则,就该项目的投资合作事宜达成以下条款以资双方共同信守。

第一条项目概况(一)项目名称:市垃圾焚烧发电项目(二)项目地址:。

(三)项目投资建设规模:项目设计总规模为日处理生活垃圾吨/日,总投资暂估为万元。

项目计划分期进行,其中:一期处理规模为日处理吨,投资预计为万元人民币;二期扩建处理规模为日处理吨,投资预计为万元人民币;(四)项目建设方式:采用BOT模式由项目公司广安爱众环保有限公司投资、建设、经营、移交。

第二条项目公司现状(一)项目公司名称:(以下简称“项目公司”)(二)项目公司注册地址为,项目公司于成立(三)项目公司注册资金:项目公司注册资金亿元,实收资本为万元(四)项目公司经营范围:。

(五)项目公司现股东及股权结构:。

第三条合作投资方式(一)甲乙双方同意组建投资联合体,按照BOT模式投资、建设、经营、移交该项目。

(二)甲乙双方同意共同投资改组原项目公司,新项目公司注册资金为亿元,项目公司由甲乙双方共同出资,乙方以货币资金及相关技术产权投资,占新项目公司 %的股权;甲方以截至合同生效日对该项目的相关投入(经甲乙双方共同认可)进行投资,占有新项目公司 %的股权。

(三)该项目总投资为亿元,其中股东投入资本金占总投资的 %,银行贷款占总投资的 %。

乙方承诺投入项目公司的资本金万元应按时足额投入。

(四)双方按照本协议的约定共同投资、建设、经营该项目。

第四条甲乙双方按其出资额占总出资总额的比例分享投资的利润,分担投资亏损。

各自以其出资额为限对投资承担责任。

第五条双方的权利和义务(一)甲方的权利和义务1、负责项目前期政府批文、法律文件的办理。

舟山市垃圾焚烧发电工程项目经营服务合同6篇

舟山市垃圾焚烧发电工程项目经营服务合同6篇

舟山市垃圾焚烧发电工程项目经营服务合同6篇篇1合同编号:[具体编号]甲方:[甲方公司名称](以下简称“甲方”)乙方:[乙方公司名称](以下简称“乙方”)鉴于甲方在舟山市投资建设的垃圾焚烧发电工程项目即将进入运营阶段,为明确双方权利义务,确保项目平稳运行,经友好协商,达成以下经营服务合同:一、合同背景及目的本合同旨在明确甲、乙双方在舟山市垃圾焚烧发电工程项目中的合作事宜,规定双方的经营服务内容、范围、期限、质量标准、费用结算等条款,以保障双方权益,促进项目顺利运营。

二、项目概况2. 项目地点:舟山市指定区域。

3. 项目内容:垃圾焚烧、发电及相关配套设施的运营与管理。

三、经营服务内容1. 乙方负责项目的运营管理工作,包括但不限于垃圾接收、分类、焚烧、发电及尾气处理等。

2. 乙方应确保项目符合国家及地方相关环保法规要求,取得必要的运营许可。

3. 乙方应提供必要的技术支持和服务,确保项目设备的正常运行和维护。

4. 甲方提供项目所需的基础设施及土地等资源,并负责项目整体协调与管理。

四、经营服务期限1. 本合同经营服务期限为XX年。

2. 期满后,经双方协商一致,可续签合同。

五、经营服务费用及支付方式1. 甲方应按照约定向乙方支付经营服务费用。

2. 费用标准:根据项目的实际运营情况及双方约定,制定具体的费用标准。

3. 支付方式:按照季度或年度结算,具体支付时间、金额及方式由双方另行约定。

4. 甲方有权对乙方的服务质量进行考评,并根据考评结果调整费用支付标准。

六、双方权利义务1. 甲方权利:(1)监督乙方履行合同义务;(2)对乙方运营过程中的违规行为进行纠正和处罚;(3)按时支付经营服务费用。

甲方义务:提供项目所需的基础设施及资源支持,协助乙方解决运营中的问题和困难。

2. 乙方权利:按照合同约定获得经营服务费用;负责项目的运营管理工作,确保项目正常运行。

乙方义务:履行合同约定的各项义务,确保项目安全、稳定、高效运行;接受甲方的监督和管理;承担因自身过失造成的经济损失和法律责任。

生活垃圾焚烧施工合同范本

生活垃圾焚烧施工合同范本

生活垃圾焚烧施工合同范本甲方(发包方):_____________________乙方(承包方):_____________________鉴于甲方需要进行生活垃圾焚烧设施的建设,乙方具备相关施工资质和经验,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,就生活垃圾焚烧施工项目达成如下合同条款:第一条工程概况1. 工程名称:生活垃圾焚烧施工项目2. 工程地点:_________________________3. 工程内容:包括但不限于垃圾焚烧炉的建设、相关辅助设施的安装、设备调试等。

4. 工程期限:自____年____月____日至____年____月____日。

第二条工程范围和要求1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸和施工要求进行施工。

2. 乙方应确保工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。

3. 乙方应负责施工现场的安全管理工作,确保施工安全。

第三条合同价款1. 工程总价款为人民币(大写):______________________元整。

2. 付款方式:甲方按照工程进度分阶段支付工程款,具体支付时间和比例如下:- 合同签订后____日内支付总价款的____%作为预付款;- 工程进度达到____%时支付总价款的____%;- 工程竣工验收合格后支付总价款的____%;- 剩余____%作为质保金,质保期满后支付。

第四条工程质量与验收1. 乙方应保证工程质量符合国家和行业标准。

2. 工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工验收申请,甲方应在收到申请后____日内组织验收。

3. 验收合格后,双方签署验收合格证明。

第五条质保期1. 工程质保期为自工程竣工验收合格之日起____年。

2. 质保期内,乙方应负责免费维修因施工质量问题造成的损坏。

第六条违约责任1. 如乙方未能按期完成工程,每逾期一日,应向甲方支付合同总价款____%的违约金。

2. 如甲方未能按期支付工程款,每逾期一日,应向乙方支付应付款项____%的违约金。

第七条争议解决双方因履行本合同所发生的任何争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

垃圾焚烧发电合同范本

垃圾焚烧发电合同范本

垃圾焚烧发电合同范本甲方(垃圾供应方):名称:法定代表人:地址:联系电话:乙方(垃圾焚烧发电运营方):名称:法定代表人:地址:联系电话:一、垃圾供应1. 甲方应按照双方约定的时间、地点和方式,向乙方提供垃圾。

2. 甲方保证所供应垃圾的质量符合相关标准和要求。

二、垃圾焚烧发电1. 乙方应采用先进、环保的技术和设备对甲方提供的垃圾进行焚烧发电。

2. 乙方应确保垃圾焚烧发电过程符合国家相关法律法规和环保要求。

三、费用及支付1. 双方应明确垃圾处理费用及支付方式、时间等。

2. 费用可根据实际情况进行调整,调整方式应在合同中约定。

四、设施维护与管理1. 乙方负责垃圾焚烧发电设施的日常维护和管理,确保其正常运行。

2. 如设施出现故障或损坏,乙方应及时修复。

五、环境保护1. 双方均有责任确保垃圾焚烧发电过程不对环境造成污染。

2. 乙方应按照规定进行环境监测和报告。

六、违约责任1. 若甲方未能按时、按质提供垃圾,应承担相应违约责任。

2. 若乙方未能履行垃圾焚烧发电及相关义务,应承担相应违约责任。

七、合同期限1. 本合同自[起始日期]起生效,至[终止日期]止。

2. 合同期满后,双方可协商续签事宜。

八、争议解决如双方在合同履行过程中发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可通过法律途径解决。

九、其他条款1. 本合同未尽事宜,可由双方另行书面补充约定。

2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方(盖章):__________________法定代表人(签字):____________日期:__________________________乙方(盖章):__________________法定代表人(签字):____________日期:__________________________。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

垃圾焚烧发电工程项目合同管理办法
第一节总承包合同管理
1.1.1 项目部在合同管理过程中应遵守依法履约、诚实信用、全面履行、协调合作、维护权益和动态管理的原则,严格执行合同。

1.1.2 熟悉合同文本,全面了解和明确业主的要求。

确定项目合同控制目标。

制定实施计划和保证措施。

1.1.3 依据合同变更管理程序对项目合同变更调整进行管理。

1.1.4 依据合同约定程序或规定,对合同履行中发生的变更、违约、争端、索赔等事宜进行处理和解决。

1.1.5 依据业主相关规定制定合同管理制度,会同企业负责组织对总承包合同的履行,并对分包合同实施监督和控制,加强责任风险的预测和控制,确保合同约定目标和任务的实现。

1.1.6 明确合同管理和岗位职责,按确定的合同目标进行项
目分解,签定责任目标书。

专人负责、层层落实,做到工作有布置、有检查、有考评。

1.1.7 对合同实行归口管理。

对项目的工期、质量、安全、物资供应、资金使用、承包结算方式、工程款的支付结算办法等进行统一管理,充分发挥各职能部门的作用,实现合同管理标准化、规范化。

1.1.8 建立合同台帐和统计制度。

对合同进行分类、登记、整理、归档。

对往来文件、各类报表妥善保存。

1.1.9 参与或组织检查项目合同执行情况和协调、解决重大未尽事宜。

认真总结和纠正合同执行过程中的偏差,提供合理并切实可行的合理化建议。

1.1.10 加强合同管理人员的业务培训,持证上岗。

1.1.11 加强合同信息化管理,及时反馈信息。

1.1.12 合同管理实行保密制度。

未经有关方面同意,不得对外交流。

1.1.13 合同收尾:进行竣工验收,移交工程资料,办理结算手续,进行竣工结算,清理各种债权债务,进行保修期履约。

1.1.14 项目管理收尾:办理项目资料归档,进行项目总结,对项目部人员进行考核评价。

第一节分包合同管理
1.2.1 项目部按总承包合同的约定,将需要订立的分包合同纳入整体合同管理范围,分包合同管理与总承包合同管理必须保持协调一致。

1.2.2 使用分包单位,项目部必须事先经企业和业主同意并审查其法人资格。

分包单位必须具有有效的营业执照、技术资质证书、施工许可证,考察工作业绩,审查履行合同的能力或有银行担保等,不具备条件的分包单位不得使用。

1.2.3 项目部对分包合同确定的目标实行跟踪监督和动态管理。

在管理过程中进行分析和预测,及早提出和协调解决影响合同履行的问题,以避免或减少风险。

对于重大变更应按规定向总承包企业和业主报告。

1.2.4 严格按合同变更程序对分包合同的变更实行控制。


变更范围、内容及影响程度进行评审和确认并形成书面文件,变更经批准后方可实施。

1.2.5 由分包人实施分包合同约定范围内的变化或更改均不构成分包合同变更。

1.2.6 加强对分包单位的制约和控制。

分包人不得将分包工作再进行转包。

当分包单位的工作部能满足总包工作内容或经整改仍影响或滞后工程总目标时,有权取消工程分包。

1.2.7 分包人应对分包合同履行过程中所产生的信息、文件和资料进行分析、整理、传送、反馈、保管和归档。

项目部对分包人提交的所有文件、图纸和资料进行妥善保存和管理。

1.2.8 项目部按分包合同约定程序和方法处理争端文件,正确处理执行分包合同约定的索赔程序和方法。

1.2.9 对分包合同约定目标进行核查和验证,确认工作认为完成后及时进行分包合同的最终结算、总体评价和结束分包合同工作。

1.2.10 分包合同应明确以下工作内容:
⑴工程的范围和内容、工期和进度、分包结算方式和定额、价格取费标准。

⑵物资供应分工及转帐结算、价差处理方法。

⑶工程备料款、进度款的拨付结算办法。

⑷技术经济责任、质量保证方法。

⑸分包合同签订后应报业主登记、归档、备案。

⑹履行分包合同的若干注意事项。

相关文档
最新文档