产品采购施工合同
施工项目部_物资采购合同
施工项目部物资采购合同合同编号：_______甲方（采购方）：_______乙方（供应方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方施工项目部的物资采购事宜，达成如下协议：第一条合同标的1.1 本合同标的为甲方施工项目所需的物资，具体物资名称、规格、型号、数量、质量标准等详见附件一。
第二条合同价格2.1 乙方供应的物资价格应遵循市场规律，公平合理，不得高于市场平均价格。
具体价格详见附件一。
2.2 乙方应保证供应的物资质量，如因物资质量问题导致工程损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
第三条交货及验收3.1 乙方应按照甲方指定的交货地点和时间及时供应物资。
3.2 甲方应按照合同约定的数量、质量、规格等进行验收，并在验收合格后及时签收。
3.3 验收不合格的物资，乙方应在接到通知后及时进行更换或补发。
第四条支付及结算4.1 甲方按照合同约定的付款方式、付款时间支付乙方货款。
4.2 乙方提供正式发票，甲方按照税务规定进行报销。
4.3 甲方支付货款后，乙方提供相应的履约保证金。
第五条违约责任5.1 乙方未按照约定时间、数量、质量供应物资的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
5.2 甲方未按照约定时间支付货款的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。
第六条争议解决本合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他约定7.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的物资供应完毕之日止。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：____________（附件一：物资供应清单）附件一物资名称规格型号数量质量标准单价（元）总价（元）1. 钢材 kg mm m kg/m 元/kg2. 水泥 kg nm 袋 kg/袋元/袋3. 沙子kg nm m³ kg/m³ 元/m³4. 石子kg nm m³ kg/m³ 元/m³5. 木材m³ cm m³ kg/m³ 元/m³6. 其它物资 ----- ----- ----- ----- ------合计：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元注：本附件一仅为示例，具体物资名称、规格、型号、数量、质量标准、单价及总价等条款，甲乙双方可根据实际情况进行调整。
施工围挡采购合同范本
施工围挡采购合同范本合同编号：_______施工围挡采购合同甲方（采购方）：_______乙方（供应方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方购买乙方施工围挡事宜，达成如下协议：一、产品信息1.1 产品名称：施工围挡1.2 规格型号：_______1.3 数量：_______1.4 单价：_______1.5 总价：_______1.6 颜色：_______1.7 材质：_______二、交货及安装2.1 交货地点：_______2.2 交货时间：_______2.3 安装服务：乙方负责施工围挡的安装，确保围挡安装稳固、整齐、美观。
三、质量保证3.1 乙方提供的施工围挡应符合国家相关质量标准，且在使用过程中如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后24小时内予以免费维修或更换。
四、付款方式4.1 甲方应在合同签订后_______日内支付合同总价款的_______%作为预付款。
4.2 乙方在完成施工围挡的安装并经甲方验收合格后，甲方应在_______日内支付剩余的合同总价款。
五、售后服务5.1 乙方应在施工围挡验收合格后提供_______年的免费保修期。
5.2 保修期内，如施工围挡出现非人为损坏的质量问题，乙方应在接到甲方通知后24小时内予以维修或更换。
六、违约责任6.1 乙方未能按照约定时间完成施工围挡的安装，每逾期一日，应支付合同总价款的_______%作为违约金。
6.2 甲方未能按照约定时间支付合同款项，每逾期一日，应支付合同总价款的_______%作为违约金。
七、争议解决7.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
7.2 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______年。
标准采购合同模板(通用6篇)
标准采购合同模板（通用6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!标准采购合同模板（通用6篇）标准采购合同模板第1篇甲方(需方)：中国建筑第-工程局乙方(供方)：合同编号：鉴于甲方施工生产的需要，同意由乙方供应甲方项目的钢材，依照《中华人·民共·和国合同法》及其它相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同，以资共同遵照执行。
安全用品及施工工具采购合同6篇
安全用品及施工工具采购合同6篇篇1安全用品及施工工具采购合同合同编号：_______________甲方：（采购方单位名称）地址：（单位地址）电话：（联系电话）法定代表人：（法定代表人姓名）乙方：（供应方单位名称）地址：（单位地址）电话：（联系电话）法定代表人：（法定代表人姓名）鉴于甲方拟向乙方采购安全用品及施工工具，为明确双方权益，特签订本采购合同。
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方协商一致，达成如下约定：一、货物名称、规格及数量：1. 安全用品：（1）头盔：100个（2）安全带：50条2. 施工工具：（1）电动螺丝刀：10台（2）扳手：20把（3）钢锤：15把二、交货地点：甲方单位地址三、交货时间：双方约定后的7个工作日内交货四、价格及支付方式：1. 根据以上货物名称、规格及数量，乙方同意按照以下价格向甲方提供货物：（1）头盔：每个10元（2）安全带：每条20元（3）电动螺丝刀：每台100元（4）扳手：每把30元（5）钢锤：每把40元2. 付款方式：甲方将货物验收合格后，在收到发票后的15个工作日内，支付货款给乙方。
五、质量标准：货物必须符合国家相关安全标准，并保证使用寿命不低于1年。
六、运输方式：由乙方负责付运费，运输途中货物损坏由乙方承担。
七、验收标准：货物交付后，甲方有权对货物进行验收，如发现货物不符合约定的品质标准，可要求乙方退换货或赔偿损失。
八、违约责任：任何一方违反本合同的约定，均应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金。
九、争议解决：因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交______仲裁委员会仲裁。
十、本合同自双方签字盖章后生效，有效期为______年，到期后双方如无异议，自动延期。
甲方（单位名称）：__________法定代表人签名：__________乙方（单位名称）：__________法定代表人签名：__________签订日期：年月日以上为《安全用品及施工工具采购合同》，双方将严格按照以上条款执行。
安全文明施工采购合同
安全文明施工采购合同第一篇范文：合同编号：_______甲方（采购方）：__________乙方（供应商）：__________鉴于甲乙双方本着平等互利的原则，甲方拟向乙方采购安全文明施工相关产品及服务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条产品及服务内容1.1 乙方应向甲方提供以下产品：（1）安全防护用品：包括安全帽、安全带、防护眼镜、防护手套等；（2）文明施工用品：包括警示标志、施工围挡、施工通道等；（3）其他相关产品：根据甲方施工需要，乙方提供其他安全文明施工所需产品。
1.2 乙方应向甲方提供以下服务：（1）产品安装：乙方负责将所供产品安装到甲方指定地点；（2）产品维护：乙方负责在合同期内对所供产品进行定期检查和维护；（3）技术支持：乙方提供相关产品的技术指导和安全培训。
第二条产品质量及标准2.1 乙方所供产品应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求；2.2 乙方应保证所供产品的质量和安全，并承担因产品质量问题导致的一切责任；2.3 乙方提供的产品应具备相关认证证书，以确保产品的安全性和可靠性。
第三条合同价格及支付方式3.1 本合同的产品及服务价格为人民币（大写）：________元整（小写）：________元；3.2 甲方应按照本合同约定的付款方式及时向乙方支付合同款项；3.3 付款方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%；（2）产品及服务完成后，甲方支付乙方合同总价款的60%；（3）剩余的10%作为质保金，质保期结束后，无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
第四条履行期限及地点4.1 乙方应按照甲方要求的时间节点和质量标准完成产品供应及服务；4.2 产品交付地点为甲方指定地点。
第五条违约责任5.1 乙方未按照约定时间、质量标准完成产品供应及服务的，应承担违约责任，向甲方支付违约金；5.2 甲方未按照约定时间支付合同款项的，应承担违约责任，向乙方支付违约金；5.3 因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方互不承担违约责任。
产品采购施工合同
产品采购施工合同甲方：合同编号乙方：工程名称依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》之规定，结合本工程的具体情况，经双方共同协商签订本合同，以资共同遵守。
一、工程概况：1.1、工程地址：1.2、产品采购施工名称：1.3、产品采购施工的特点：1.4、工期：第一批进场时间：第二批进场时间：第三批进场时间：二、产品采购施工名称、品牌、数量、价格等：2.1、经甲方考察、招标，决定采用乙方生产的品牌，型号产品，并由乙方负责产品的安装。
2.2、数量、价格见下表：编号规格型号数量单位单价合价备注总计（大写）2.3、以上单价包含：产品生产费、运输费、搬运费、现场安装搬运费、安装人工费、损耗费，以及安全费、管理费和税金等。
三、结算与付款：3.1、结算数量按现场实际完成数量按实结算；3.2、付款方式，合同签订后付定金，其他付款方式四、甲方职责：4.1、甲方组建以项目经理为首工程管理项目部，负责工程全面工作，为乙方服务。
4.2、协调业主、监理、土建及其他施工单位的关系。
4.3、及时安排施工区域，协调工种与工种的配合。
使乙方施工期间做到不窝工。
4.4、负责施工图深化，对现场水平线、轴线施工控制交底，并对其负责。
4.5、负责对乙方领班以上的人员进行书面的施工规范、工艺要领、安全防护、材料使用的交底。
对变更和更改及时通知乙方，并及时做好签证。
4.6、负责对乙方人员三级安全教育。
4.7、负责生产车间搭建和二级配电箱设置、水源设置；负责施工层面二级配电箱设置、水源设置。
4.8、负责安全设备（安全帽、安全带、安全网、消防器材、应急器材、脚手架）的提供。
4.9、甲方有权对乙方在施工过程中存在安全隐患、违反安全规范、偷工减料、产生次品、浪费材料、施工区域脏乱差、吸烟、大小便等的行为责令停工整改。
情节严重进行经济处罚。
4.10、甲方如发现乙方无能力执行合同的，有权减少乙方的工程量或终止合同。
4.11、甲方人员对自己指导失误、交底失误必须承担责任，不得以任何借口转嫁乙方。
采购合同和施工合同的区分
采购合同与施工合同的区分随着市场经济的不断发展，企业之间的合作越来越密切，采购合同和施工合同作为企业间常见的合同类型，它们在企业运营中发挥着重要作用。
然而，许多企业在签订合同时，往往分不清采购合同与施工合同的区别，导致合同内容不完善，甚至引发纠纷。
本文将从以下几个方面阐述采购合同与施工合同的区别。
一、定义及性质不同1. 采购合同采购合同是指企业为满足生产、经营需要，与供应商签订的关于购买原材料、产品、设备、服务等合同。
采购合同的性质是买卖合同，双方当事人通过协商，达成购买协议，实现商品的交换。
2. 施工合同施工合同是指企业为完成某项工程、项目，与施工方签订的关于施工内容、工程质量、工程进度等合同。
施工合同的性质是承揽合同，双方当事人通过协商，达成施工协议，实现工程的完成。
二、合同内容不同1. 采购合同的内容采购合同主要包括以下内容：（1）采购物品的名称、品种、规格、数量、质量等；（2）采购物品的价格、支付方式、支付时间等；（3）供应商的交货期限、交货地点、运输方式等；（4）违约责任、争议解决方式等。
2. 施工合同的内容施工合同主要包括以下内容：（1）施工项目的名称、地点、规模、内容等；（2）施工方的施工方案、施工工艺、工程质量等；（3）施工方的工程进度、工期、工程款支付等；（4）违约责任、争议解决方式等。
三、合同主体不同1. 采购合同的主体采购合同的主体是采购企业和供应商。
采购企业是买方，供应商是卖方。
双方通过签订采购合同，实现商品的买卖关系。
2. 施工合同的主体施工合同的主体是施工企业和业主（或项目法人）。
施工企业是承揽方，业主是委托方。
双方通过签订施工合同，实现工程的承揽与委托关系。
四、合同风险及管理方式不同1. 采购合同的风险及管理方式采购合同的风险主要包括价格风险、质量风险、供应风险等。
企业应通过市场调研、供应商评估、合同条款设计等方式，降低采购合同的风险。
采购合同的管理方式主要包括采购计划的制定、采购过程的控制、供应商关系的维护等。
2024年产品采购承包合同范文（二篇）
2024年产品采购承包合同范文协议书第一条双方的义务与责任一、甲方需在内部确立办公费用控制及办公类产品采购服务的财务预订机制，具体包括：1. 确立常规产品及服务的合理消耗定额。
2. 建立健全办公费用支出档案管理体系。
3. 制定并实施采购计划及预评估制度。
4. 按时反馈产品及服务质量意见，确保信息畅通。
二、乙方应积极参与甲方的采购评估工作，并辅助甲方进行办公费用的有效管理和控制，具体措施包括：1. 在收到甲方的采购计划申报表后，及时提供详尽的采购计划评估表。
2. 协助甲方科学合理地确定常规产品的消耗定额。
3. 定期向甲方提供完整的历次采购档案，供其参考。
4. 每月编制分产品、分服务的采购报表，并按时提交给甲方。
三、乙方对提供的产品和服务做出如下郑重承诺：1. 确保所售产品质量符合相关服务质量标准，达到甲方预设的满意度要求，坚决不出售伪劣商品及残次品。
2. 若乙方提供的产品未能满足甲方要求，甲方有权无条件进行退货或换货，且乙方需在两天内完成相关手续。
3. 乙方需严格按照订单要求的时间、地点将产品送达甲方，确保送货的及时性。
4. 在甲方正常采购计划的基础上，乙方应无条件满足甲方的应急采购需求，无论采购金额大小、数量多少，均需及时送达。
四、关于采购订单的确定流程：1. 甲方根据实际需求和历史采购情况，编制并提交本次采购及服务订单。
2. 乙方在收到订单后，需进行综合评估，并将评估结果及价格报表提交给甲方确认。
3. 甲方对订单及价格进行审核后，提交本单位相关部门进行审批。
4. 甲方通过网上或传真方式正式确认订单内容。
五、关于订单价格的确认规则：1. 乙方为甲方提供的产品及服务均执行经销商代理价格，确保甲方享受本网最低价格优惠。
2. 为维护产品价格的相对稳定，一种产品的价格一经确定，在本年度内原则上保持不变。
3. 每类产品的首次价格确认以乙方产品优惠价格为基础，经双方进一步协商后最终确定。
第二条甲方信息资料的保密1. 甲方对在采购协议履行过程中获取的乙方商业文档、数据材料等负有保密义务，未经乙方书面同意，不得擅自泄露给第三方。
安全用品及施工工具采购合同7篇
安全用品及施工工具采购合同7篇篇1甲方（采购方）：________________乙方（供应商）：________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方向乙方采购安全用品及施工工具事宜，达成如下协议：一、合同标的甲方向乙方采购安全用品及施工工具，具体采购物品的名称、规格型号、数量、价格等详见附件一《采购清单》。
二、交货时间和地点1. 乙方应在合同签署后XX个工作日内，按照甲方指定的地点（附件二《交货地点》）完成交货。
2. 乙方应确保交货时间的准确性，如因特殊情况需延迟交货，应提前通知甲方并征得甲方同意。
三、质量要求和技术标准1. 乙方所供应的安全用品及施工工具应符合国家相关标准和规范，具有完整的质量证明文件。
2. 乙方应保证所供应的货物为全新、未使用过的原厂正品，并符合附件三《产品技术标准和要求》。
3. 甲方有权对乙方所供应的货物进行质量检测，如存在质量问题，甲方有权要求退货或换货。
四、付款方式1. 甲方在收到货物并验收合格后，应按照合同约定支付货款。
2. 具体付款方式和时间按照附件四《付款协议》执行。
五、违约责任1. 乙方如未能按照合同约定的时间和地点完成交货，应按照延迟交货的天数，支付违约金。
2. 乙方如供应的货物存在质量问题，应负责退货或换货，并承担由此产生的所有费用。
3. 甲方如未按照合同约定的时间和方式支付货款，应按照延迟支付的天数，支付违约金。
六、保密条款1. 双方应对本合同的内容和实施过程保密，不得向任何第三方泄露。
2. 双方应妥善保管与本合同相关的商业秘密和机密信息。
七、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决应遵守中华人民共和国法律。
2. 如双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效，有效期为XX年。
采购及安装施工合同3篇
采购及安装施工合同3篇篇1甲方（采购方）：____________________乙方（供应与施工方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方所需的采购及安装施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款，以资共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：____________________。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：____________________。
二、合同总价及付款方式1. 合同总价为人民币（大写）____万元整，该总价包括但不限于设备材料费、运输费、安装施工费、验收费用等。
2. 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价的____%作为预付款。
（2）设备材料到达现场后，甲方支付乙方合同总价的____%。
（3）安装施工完成并通过验收后，甲方支付乙方合同总价的剩余部分。
（4）质量保证金为合同总价的____%，质保期为____年，质保期满后无质量问题无息退还。
三、工期及延误1. 乙方应在合同生效后____天内完成全部设备的采购及安装施工工作。
2. 如因甲方原因造成工程延误，工期顺延。
如因乙方原因造成工程延误，乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。
四、设备质量与安装施工质量要求1. 乙方提供的设备材料应符合国家相关质量标准，并具备合格证明。
2. 乙方应按照国家和行业相关施工规范进行施工，保证安装施工质量。
3. 甲方有权对乙方提供的设备材料和施工过程进行质量监督和检验。
五、验收标准与方法1. 验收标准：按照国家和行业相关标准以及本合同约定的标准进行验收。
2. 验收方法：由甲乙双方共同组织验收小组，对设备材料和安装施工进行验收。
3. 验收合格后，双方签署验收合格证书。
如验收不合格，乙方应负责整改并承担相应费用。
六、售后服务与保修1. 乙方提供____年的质保服务，质保期内出现质量问题，乙方负责免费维修。
断路器采购施工合同范本
断路器采购施工合同范本
甲方：（采购方）
地址：
联系人：
电话：
乙方：（施工方）
地址：
联系人：
电话：
鉴于甲、乙双方就断路器采购施工事项达成一致意见，特订立本合同，以便共同遵守。
合同条款如下：
一、项目名称：断路器采购施工项目
二、项目内容：
1. 乙方负责向甲方采购断路器，并按照甲方要求进行安装施工。
2. 施工方需保证产品的质量和安装工程质量，并提供相关的售后服务。
三、合同期限：自签订本合同之日起至工程完工验收合格之日止。
四、合同价款：合同总价为【具体金额】人民币，甲方将在合同签订后【具体支付方式】付清全部款项。
五、验收标准：乙方完成施工后，甲方有权对工程进行验收。
如有问题需及时整改，直至符合甲方要求为止。
六、违约责任：如一方未能履行或者履行不符合约定的义务，应承担违约责任。
违约方需承担因此造成的直接损失。
七、争议解决：本合同如有争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、合同附件及补充条款：本合同一式两份，甲乙双方各持一份。
合同附件为【具体附件内容】。
合同以书面形式补充或变更的事项，视为本合同的组成部分。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：签订日期：。
工程施工代购合同模板(3篇)
第1篇甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方需要采购工程施工所需材料、设备等，乙方具备相应的采购能力和资源，为明确双方的权利义务，经双方友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。
一、合同标的1.1 甲方委托乙方代购工程施工所需材料、设备等，具体内容包括但不限于以下：（1）建筑材料：钢材、水泥、砂石、砖、瓦、混凝土等；（2）装饰材料：瓷砖、石材、木材、涂料、油漆等；（3）机械设备：挖掘机、搅拌机、泵车、吊车等；（4）其他辅助材料：电线、电缆、管道、阀门等。
1.2 乙方应按照甲方要求，提供符合质量标准、价格合理、供货及时的材料、设备等。
二、合同价格2.1 本合同代购价格以市场价为准，乙方在采购过程中有权根据市场价格变动调整代购价格。
2.2 甲方应在合同签订后五个工作日内向乙方支付代购总金额的20%作为预付款。
2.3 乙方在采购完毕后，甲方应在收到乙方提交的采购清单、发票等凭证后五个工作日内支付剩余款项。
三、履约期限3.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。
3.2 乙方应在甲方支付预付款后十个工作日内完成材料、设备的采购。
四、权利义务4.1 甲方权利义务：（1）按约定支付代购款项；（2）提供准确的采购需求；（3）对乙方提供的材料、设备进行验收，如有质量问题，有权要求乙方更换或退货；（4）对乙方提供的服务进行监督，确保服务质量。
4.2 乙方权利义务：（1）按照甲方要求，提供符合质量标准、价格合理、供货及时的材料、设备等；（2）在采购过程中，确保材料、设备的合法合规；（3）及时向甲方提供采购清单、发票等凭证；（4）对甲方提供的需求信息进行保密。
五、违约责任5.1 若甲方未按约定支付代购款项，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按每日万分之五计算。
5.2 若乙方未按约定提供符合质量标准、价格合理、供货及时的材料、设备等，甲方有权要求乙方更换或退货，并承担由此产生的损失。
六、争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
施工采购合同范本（精选6篇）
施工采购合同范本（精选6篇）施工采购合同范本（精选6篇）随着法律观念的日渐普及，人们运用到合同的场合不断增多，它也是减少和防止发生争议的重要措施。
你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编为大家收集的施工采购合同范本（精选6篇），希望对大家有所帮助。
施工采购合同1需方： (以下称甲方)供方： (以下称乙方)工程名称：签约地点：甲乙双方为明确双方权利和义务，依照《中华人民共和国合同法》及其有关法律、法规规定，经双方协商一致，特订立本合同。
一、合同货物名称、规格型号、计量单位、数量、单价、总价供货及地点等供货时间：20xx年3月03日二、产品质量标准(约定标准、乙方承诺标准、国家标准及行业标准)：国家标准及行业标准三、验收标准、方法：提供国家相关部门检验合格证明四、结算方式及期限：货到现场经验收合格后凭正规发票支付五、违约责任：1、由于乙方原因造成逾期供货不足的，应支付逾期部分货款每日2、凡乙方交货质量不符合约定，由此给甲方造成的一切损失由乙方承担;3、如乙方有向甲方相关人员以任何形式贿赂的行为，一经查实，甲方有权拒付剩余货款并追究相关当事人法律责任;六、解决合同纠纷的方式：双方友好协商解决，如协商不成，可以在需方所在地人民法院诉讼解决。
七、本合同经甲、乙双方签字确认生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日 _________年____月____日施工采购合同2甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》有关规定，甲乙双方经过友好协商，在平等、自愿、诚实信用的基础上,就项目材料采购及施工订立本合同。
一、工程名称和内容二、工程地点三、工程范围及造价工程总造价为：元，人民币(大写)：。
上述工程款包含材料采购、运输、装卸、施工、税费等工程相关费用。
四、质量标准及验收方法1、以甲方签字确认的设计图及封样件为准。
工程施工材料采购合同书（精选3篇）
工程施工材料采购合同书（精选3篇）工程施工材料采购书篇1发包方：承包方：为了保证工程质量，所有建筑材料，发包方、承包方及监理方共同参与采购，甲方决定，验收合格后进场使用，但必须达到下列标准;1、钢材：采用甘肃______钢、陕西______或山西______合格产品;2、水泥：采用甘肃祁连山牌、安徽海螺牌或扶凤盾石牌的合格产品;3、机砖、轻集料砼空心砌块或加气块、地面砖及内外墙贴面砖：采用具一定资质的企业所生产的合格产品;4、石子：采用长庆桥北泾明石子;5、砂子：采用巴家咀或长庆桥砂子、水洗颗粒砂;6、木材：采用国家一级松材;7、玻璃：采用兰州平板玻璃厂生产的合格产品;8、石材：采用广东或山东石材;9、门窗制作必须符合质量标准与设计规格;10、电源线采用兰州长通或众邦厂生产的合格产品，规格符合设计要求;11、防水材料采用国家标准SBS厚度为5.0mm -10。
C改性油毡;12、暖气片采用山西赵家堡生产的国标产品。
以上材料在市场紧缺不能保证使用的情况下三方考察约定其它品牌合格材料，一经确定投入使用的材料施工期间不得变更，凡购进不合格材料，甲方有权拒绝进入施工场地，若发现使用不合格产品，坚决予以拆除，费用乙方自负。
发包方(公章)：______ 承包方(公章)：______法定代表人(签字)：______ 法定代表人(签字)：______委托代理人(签字)：______ 委托代理人(签字)：____________年______月______日______年______月______日工程施工材料采购合同书篇2委托方： (以下简称甲方)受托方： (以下简称乙方)为了确保优质高速完成工程的施工任务，经甲、乙双方充分协商，遵循平等互利、自愿、公开的原则，甲方与具有良好信誉和雄厚资金实力的乙方合作，委托乙方进行工程施工所需工程材料/设备的采购工作。
经甲乙双方在平等、互利的基础上充分协商，共同达成并签订协议如下：第一条委托内容甲方委托乙方代为采购以下工程范围内的工程材料/设备：第二条委托方式1、乙方以自身的名义按照甲方承诺的条件与供货方签订材料/设备购买合同。
产品订购施工合同
产品订购施工合同合同编号：_______甲方（订购方）：_______乙方（施工方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方订购乙方产品并进行施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、产品订购及施工内容1.1 甲方订购乙方产品，具体产品名称、型号、数量、单价和总价等详见附件一。
1.2 乙方负责按照甲方的要求进行产品安装、调试及培训等相关施工工作。
1.3 施工地点：_______（详细地址）。
1.4 施工期限：自合同签订之日起至_______日止。
二、产品价格及支付方式2.1 甲方应按照附件一中的价格支付乙方产品订购款项。
2.2 支付方式：（1）合同签订后3个工作日内，甲方支付乙方产品订购款项的50%作为预付款；（2）产品到货并经甲方验收合格后，甲方支付乙方产品订购款项的30%；（3）施工完成后，甲方支付乙方产品订购款项的20%。
2.3 甲方支付的款项均通过银行转账方式支付至乙方指定的账户。
三、产品交付及验收3.1 乙方应按照合同约定的时间、地点交付产品。
3.2 甲方应按照合同约定的时间、地点接收产品，并对产品进行验收。
3.3 产品验收合格后，乙方应提供相关产品说明书、保修卡等资料。
四、施工质量及保修4.1 乙方应按照甲方的要求进行施工，确保施工质量符合国家相关标准和甲方的要求。
4.2 乙方对施工过程中出现的问题应及时与甲方沟通，并按照甲方的要求进行整改。
4.3 乙方对施工完成后的一年内，对产品进行免费保修，保修期自验收合格之日起计算。
五、违约责任5.1 任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
5.2 若乙方未能按照合同约定的时间、地点交付产品，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
建筑施工钢材采购合同电子版8篇
建筑施工钢材采购合同电子版8篇篇1甲方（采购方）：____________________地址：____________________联系人：____________________电话：____________________邮箱：____________________乙方（供应方）：____________________地址：____________________联系人：____________________电话：____________________邮箱：____________________鉴于甲方需要采购建筑施工钢材，乙方具备供应相关产品的能力，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款，以兹共同遵守。
一、采购商品与规格1. 甲方从乙方采购的钢材包括但不限于以下种类：螺纹钢、线材、钢板等。
2. 采购的钢材规格、型号、数量等详见每次采购订单。
二、价格与付款方式1. 乙方应按照市场公平价格向甲方供应钢材，具体价格根据每次采购订单确定。
2. 甲方应按照约定及时支付货款，支付方式一般为电汇或银行转账。
乙方在收到货款后，应向甲方提供正规的税务发票。
三、交货与验收1. 乙方应按照甲方的采购订单约定的时间、地点进行交货。
如因特殊原因无法按时交货，乙方应提前通知甲方并共同协商解决方案。
2. 甲方在收到货物后，应在约定时间内进行验收。
如有数量、质量等问题，甲方应及时通知乙方，并共同协商解决。
四、质量保证1. 乙方应保证所供应的钢材符合国家标准及双方约定的质量要求。
2. 如因乙方供应的钢材存在质量问题，导致甲方的工程出现损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
五、保密条款1. 双方应对在本合同履行过程中获知的对方商业秘密及技术秘密予以保密。
未经对方许可，不得向第三方泄露。
2. 双方仅可为履行本合同之目的而使用对方的商业秘密及技术秘密，不得用于其他用途。
六、违约责任1. 如一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
产品采购及施工合同
产品采购及施工合同合同编号：_______签订日期：_______甲方（采购方）：_______乙方（施工方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方采购乙方产品及乙方进行施工的相关事宜，达成如下合同：一、产品采购1.1 产品名称：_______1.2 产品型号：_______1.3 产品数量：_______1.4 产品质量标准：_______1.5 产品单价：_______1.6 总价：_______1.7 交付地点：_______1.8 交付时间：_______二、施工2.1 施工内容：_______2.2 施工标准：_______2.3 施工时间：_______2.4 施工费用：_______2.5 施工质量保证：乙方承诺按照约定的标准进行施工，并对施工质量进行保证，如因乙方施工原因导致甲方损失的，乙方应当承担相应的赔偿责任。
三、支付方式3.1 甲方在合同签订后_______日内向乙方支付合同总价款的_______%。
3.2 剩余的合同总价款，甲方在乙方完成施工并验收合格后支付。
四、验收4.1 甲方应在乙方完成施工后及时进行验收，如验收不合格，乙方应在甲方指出不合格之处后及时进行整改。
4.2 甲方验收合格后，应向乙方支付剩余的合同总价款。
五、违约责任5.1 如乙方未按照约定的时间、数量交付产品，甲方有权要求乙方支付逾期交付违约金，违约金计算方式为：逾期交付产品金额×逾期天数×_______%。
5.2 如乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方进行整改，并承担因此产生的费用。
如乙方拒绝整改或整改后仍不符合约定的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：施工费用×_______%。
5.3 如甲方未按照约定时间支付合同总价款，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×逾期天数×_______%。
断路器采购施工合同
断路器采购施工合同甲方（采购方）：_____________________乙方（供应方）：_____________________鉴于甲方因施工需要，向乙方采购断路器设备，双方本着平等互利的原则，经协商一致，签订本合同。
第一条采购内容1.1 甲方同意向乙方采购以下型号和数量的断路器设备：型号：____________________数量：____________________单价：____________________总价：____________________1.2 乙方保证所提供的断路器设备符合国家标准和行业规范，且为全新未使用的产品。
第二条质量保证2.1 乙方应保证所提供的产品符合甲方的技术要求和质量标准。
2.2 乙方应提供产品的合格证书、质量保证书等相关证明文件。
2.3 乙方应保证产品在正常使用和维护条件下，自交货之日起至少享有______年的质保期。
第三条交货3.1 交货地点：____________________3.2 交货时间：____________________3.3 乙方应负责将产品运输至甲方指定地点，并承担运输过程中的风险和费用。
第四条付款方式4.1 甲方应在合同签订后______天内支付合同总价的______%作为预付款。
4.2 乙方在交货并经甲方验收合格后，甲方应在______天内支付剩余的______%货款。
第五条验收5.1 甲方应在收到货物后______天内完成验收，如发现产品不符合合同要求，应书面通知乙方。
5.2 乙方应在接到通知后______天内负责更换或修复不合格产品，并承担相关费用。
第六条违约责任6.1 如乙方未能按时交货或产品不符合合同要求，应向甲方支付违约金，违约金为违约部分货款的______%。
6.2 如甲方未能按时支付货款，应向乙方支付违约金，违约金为逾期支付货款的______%。
第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
产品采购施工合同
甲方：合同编号
乙方：工程名称依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》之规定,结合本工程的具体情况,经双方共同协商签订本合同，以资共同遵守。
一、工程概况:
1。
１、工程地址：
1。
2、产品采购施工名称：
1。
3、产品采购施工的特点:
1.4、工期: 第一批进场时间: 第二批进场时间：
第三批进场时间:
二、产品采购施工名称、品牌、数量、价格等：
2。
1、经甲方考察、招标，决定采用乙方生产的品牌，型号
产品，并由乙方负责产品的安装.
２．2、数量、价格见下表:
２。
3、以上单价包含：产品生产费、运输费、搬运费、现场安装搬运费、安装人工费、损耗费,以及安全费、管理费和税金等。
三、结算与付款:
3.1、结算数量按现场实际完成数量按实结算；
3。
2、付款方式，合同签订后付定金，其他付款方式
四、甲方职责:
4。
1、甲方组建以项目经理为首工程管理项目部，负责工程全面工作,为乙方服务。
4．2、协调业主、监理、土建及其他施工单位的关系。
4.3、及时安排施工区域,协调工种与工种的配合。
使乙方施工期间做到不窝工。
4.4、负责施工图深化,对现场水平线、轴线施工控制交底，并对其负责。
4．5、负责对乙方领班以上的人员进行书面的施工规范、工艺要领、安全防护、材料使用的交底。
对变更和更改及时通知乙方，并及时做好签证.
4。
6、负责对乙方人员三级安全教育。
４．7、负责生产车间搭建和二级配电箱设置、水源设置；负责施工层面二级配电箱设置、水源设置。
4.８、负责安全设备（安全帽、安全带、安全网、消防器材、应急器材、脚手架）的提供.
4．9、甲方有权对乙方在施工过程中存在安全隐患、违反安全规范、偷工减料、产生次品、浪费材料、施工区域脏乱差、吸烟、大小便等的行为责令停工整改.情节严重进行经济处罚。
4.10、甲方如发现乙方无能力执行合同的，有权减少乙方的工程量或终止合同。
４.11、甲方人员对自己指导失误、交底失误必须承担责任,不得以任何借口转嫁乙方。
五、乙方职责：
５．1、服从甲方管理，遵守甲方的规章制度，维护甲方的集体荣誉。
５.1．1、严禁从事违反国家法律、法规的活动。
5。
１。
２、严禁打架、赌博、班前喝酒；严禁在仓库、加工房和易燃易爆物品处吸烟。
5.1.3、严禁破坏公物,严禁出售工地废料,严禁私用工地材料,严禁偷盗公共材料。
５．2、根据承包内容和工作量按照施工进度，组织思想好、技术硬的工作人员进场施工，严禁使用未成年人员、老弱病残人员。
5。
3、在施工过程中时刻把安全放在首位，做到班前对工人进行安全教育、交底。
施工过程中，督促工人严格按照安全规范施工，用好“安全三宝"，对存在安全隐患地
点及时向项目负责人、安全员汇报,采取措施后继续施工，有权拒绝项目部人员乱指挥，有权拒绝到没有安全防护的危险地段施工，有权举报工地不安全行为。
５。
４、严格按照图纸要求、施工交底和《江苏省建筑工程施工技术操作规程》和《建筑工程施工质量检查与验收手册》施工。
班前要对工人进行施工交底,施工过程中对手艺差的工人要重点指导,对不合格的产品要及时返工，杜绝产生大面积的不合格产品。
5。
5、在施工过程中，材料运用本着符合设计及规范要求，成本节约的原则。
5．5.1、施工现场材料，特别是半成品材料要堆放整齐，对易碎材料表面易破坏材料要进行围栏、覆盖。
5．５．2、对已完工的成品要进行棱角保护、表面保护，不损坏他人成品.
5.5。
3、对散落的材料要随落、随捡、随用。
ﻩ
５．5．4、乙方在完成上道工序自检合格后，请甲方验收并书面确认后再进行下道工序施工。
５。
5。
5、乙方在施工现场,有偿完成甲方交给的其他工作，无条件参加抢险、救护工作.
六、质量要求：
６。
1、以国家对本产品的安全、质量、环保、保质期、节能、以及双方确认的具体要求为标准；
6。
2、以供方提供的产品说明书，质量检测报告、环境检测报告、节能检测报告等为依据;
6．３、所供产品以双方确认样品为依据；
6．4、产品生产工艺和要求：
6。
5、现场施工质量要求:
七、安全职责:
7。
1、本着谁施工谁负责的原则，乙方在职工进场施工要进行安全教育，每天班前要进行安全交底;
7.2、进入施工现场,要正确带好安全帽，登高作业要正确系好安全带，危险施工区域要设置防护设施,要有专人看护，不得擅自拆除脚手架扣件、护栏、安全网等，不得使用不合格配电箱、电动机械工具,接线板等，不得私自动火(氧焊、气割、电焊要事先办理动火证）；
７．3、工人因违反安全操作规程和人安全规章制度而造成伤害，责任由乙方自行负责；
八、验收与保修:
８。
1、所供产品合格证、检测报告、说明书等相关资料必须随货同行；
8.２、产品色彩和样品或色卡有差异，整体有色差,需方不接收;
8．3、产品几何尺寸规格误差超过合同要求或国家规范，需方不接收；
8。
4、表面粗糙,缺棱少角，观感度差，强度差等明显质量问题,需方不接收；
8.5、乙方产品安装结束后，甲方组织由业主、监理等进行验收，发现问题及时整改，不能一次性验收通过的罚总价的5％，第二次不能验收通过的罚总价的2０％,第三次不能验收通过的罚总价的50％,并甲方有权通报乙方行业主管部门;
8。
6、施工过程中，乙方自己保护好自己的产品，同时也要保护好他人产品;
8．7、保修期内，产品如有质量问题或损坏,乙方在接到甲方通知后的小时内派专人到现场处理相关事宜；
九、其他约定：
本合同之附件：价格确认单、补充协议、双方来往函电、订单图纸、产品说明书、产品宣传资料、检验报告,经双方确认均为本合同组成部分,与本合同有同等法律效力；
本合同签订地：
本合同一式_＿____＿___＿份,双方各执
甲方: 乙方:
委托代理人:委托代理人：
经办人：
经办人：地址:
开户行帐号：
签订日期：。