2020年公路监理师《合同管理》模拟试题
2020年河南省监理工程师《合同管理 》试题模拟(含答案解析)
2020年河南省监理工程师《合同管理》试题模拟(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担2.下列合同法律关系中，建筑材料可以成为合同客体的是( )A.施工合同B.设计合同C.买卖合同D.勘察合同3.根据《标准设计施工总承包招标文件》，当发包人要求，中标通知书，合同协议书和专条款容不一致时，如果专用条款没有另行约定，应以( )的容为准。
A.合同协议书B.中标通知书C.专用条款D.发包人要求4.建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定，也无法用交易习惯、合同有关条款、补充协议等方法确定交货地点，则交货地点应为A.供货人订立合同时的营业地 B.合同订立地 C.采购人订立合同时的营业地D.工程项目所在地5.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是()。
A.合同协议书B.专用合同条款C.勘察费用清单D.通用合同条款6.根据《招标投标法实施条例》，勘察设计投标人提交投标保证金的数额不应超过勘察设计估算费用的（）。
A.2%B.3%C.5%D.10%7.根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，合同材料的所有权和风险自（）之日起由卖方转移至买方。
A.材料从卖方生产加工地出厂B.买方将采购材料合同款全部支付给卖方C.卖方按合同将材料在施工场地卸货后办理完收货清单D.买方按合同约定对到场材料进行抽检并经检验合格8.根据FIDIC《施工合同条件》，工程师颁发工程接收证书后，雇主应将( ) 返还承包商。
2020年湖北省监理工程师《合同管理 》模拟试题(含答案解析)
2020年湖北省监理工程师《合同管理》模拟试题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担2.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于设计管理的说法，正确的是( )。
A. 设计的实际进度滞后计划进度，发包人无权要求承包人修改进度计划B.发包人无权对设计文件进行审查C.政府有关部门仅需对设计文件进行备案D.承包人完成设计工作遵守的国家、行业和地方标准应当采用基准日适用的版本3.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于总价支付项工程计量的说法，正确的是(A.监理人按已完成的工作量按日计量B.监理人按已批准承包人的支付分解报告作为计量周期C.总价子目表中标明用于结算的工程量，通常应现场计量D.总价子目的计量与支付以总价为基础，考虑市场价格浮动的调整4.根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内( )共同进行验收。
A.会同监理人在交货地点B.会同发包人代表、监理人在交货地点C.会同监理人在施工现场D.会同发包人代表、监理人在施工现场5.建设工程采用设计施工总承包模式的特点是()。
A.不利于承包人的工程变更B.建设周期不易把控C.设计和施工责任划分不清D.影响工程设计方案的比选范围和充分竞争6.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，竣工试验分三阶段进行，其中第一阶段进行的是( )。
A.联动试车B.保证工程满足合同要求的试验C.功能性试验D.产能及环保指标测试7.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，合同协议书中写明的合同总金额应包括的金额是( )。
2020年江苏省监理工程师《合同管理 》模拟考试(含答案)
2020年江苏省监理工程师《合同管理》模拟考试(含答案)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担2.美国建筑师学会(AIA)合同文本中，关于风险型管理承包合同(CM)的说法,正确的是( )。
A.承包商不与分包商订立分包合同B.不允许承包商将全部施工任务进行分包C.采用成本加酬金的计价方式D.采用单价合同的计价方式3.机电产品国际招标采购中，详细评审采用的评标方法是A.综合评价法B.最低报价法C.招标控制价法D.最低评标价法4.根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定的材料运输至施工场地卸货交付后，该材料的照管责任及风险应由()承担。
A.卖方B.买方C.卖方和买方D.材料生产厂家5.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，由监理人与承包人共同进行试验和检验时，必要的试验资料和原始记录应由（）负责提供A.监理人B.设计人C.发包人D.承包人6.关于安装工程一切险责任围的说法，正确的是( )。
A.因地震、台风等自然灾害造成的财产损失B.因设计错误或工艺不善引起的财产损失C. 因超负荷造成的电气设备损失D.因自然磨损造成的设备损失7..根据《标准勘察招标文件》，属于“勘察服务”内容的是( )。
A.进行技术交底B.提供施工配合C.评估工程条件D.参加竣工验收8.关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是A.推进项目法人责任制落实B.提高工程进度控制水平C.减少建筑领域的经济违法D.降低不可抗力发生的频率9.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行()制度A.发包人签证B.勘察人签证C.监理人签证D.监理人核查10.某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是( )。
XX公路监理师考试《合同管理》模拟题及答案
XX公路监理师考试《合同管理》模拟题及答案1、经济合同的担保形式主要有( ABCD )A.定金B.保证金C.抵押D.留置权E.保险F.预付款2、合同法律关系的客体包括(ABDE )A.行为B.限制流通物C.制止流通物D.智力成果E.完成一定的工作3、监理招标文件中，( CDE)是财务建议书的主要内容A.执行监理任务的方案表B.承担监理工作的人员组成C.人员酬金报价表D.要求监理单位提供的设备清单E.提供自备仪器设备的报价表4、属于招标文件主要内容的是(ABD)A.设计文件B.工程量清单C.施工方案D.投标书的编制要求E.选用的主要施工机械5、有资格代理招标的机构应条件包括(BCDE)A.必须是法人组织B.不得与行政机关有隶属关系C.有从事招标代理义务的场所D.有编制招标文件的能力E.有自己的评标专家库6、土木工程施工合同条件由(ABCD )组成A.通用条件B.专用条件C.投标书及附件D.协议书E.合同条件F.协议条款7、土木工程施工合同通用条件规定，属于(ABCD)的情况，承包商可以获得工期展延A.业主延误施工现场移交B.监理工程师延误图纸移交C.不利施工的自然条件或障碍影响D.增加合同外的施工工程E.暂时停工8、FIDIC合同条件下，如果承包商有理由回绝和指定分包商签定合同时，监理工程师有权采取的措施是( ABC)A.指定另一分包商B.修改分包合同条款C.“变更”指令，安排承包商自己去完成该项工作D.解除合同9、在FIDIC土木工程施工合同条件中，(ADEF)属业主的风险A.战争、动乱等B.工伤事故C.正常的恶劣天气D.设计不当造成的损失和破坏E.业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏F.有经历承包商无法预测和防范的自然力的作用10、评标的条件是(BCDE )A.投标单位技术力量强B.标价合理、工期适当C.有较好的信誉D.有保证质量和平安措施、有保修期内进展保修的措施E.主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行F.愿意让利1、保证合同的当事人是权利人和义务人 (F)2、投保了“建筑工程一切险”的工程建立工程，可获得保险公司赔偿的受损失原因包括地震、盗窃和设计错误等 (F)3、根据《经济合同法》的规定，经济合同不包括技术合同 (T)4、对招投标活动的监视管理是建立行政主管部门的职责 ( T )5、编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等(F)(答案错)6、建立单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格(F)7、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标 (T )8、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商前方可要求监理单位更换不称职的监理人员 (F)9、按照FIDIC条款，因特殊风险而终止合同时，承包商有权得到因终止合同后给承包商带来的损失 ( F )10、FIDIC合同条件规定，由于工程变更，该工程实施的实际工程量超过或小于工程量表中所注明工程量的25%以上时，才考虑费率和价格的变动 (T)。
2020年公路监理师《合同管理》模拟试题
2020年公路监理师《合同管理》模拟试题1、合同标的是双方当事****利义务所指的对象，一般包括-（）A.建筑物B.工资表C.劳务行为D.建设资金E.工程量F.构筑物2、代理人接受委托与第三方签定经济合同过程中，应（）A.以自己的名义签定合同B.与第三方商签过程中独立地表示自己的意志C.在授权范围内单独与第三方谈判合同D.在与第三方签定的合同内规定代理人的权利和义务E.在合同内约定委托人和第三方的权利义务3、法人的行为水平由（）行使A.法定代表人B.法人代表C.法人领导机构D.厂长、经理E.董事会4、采用质押方式作为合同担保时，主要特点表现为（）A.担保财产需转移给债权人B.担保财产不需转移给债权人C.担保财产在担保期内债权人仍可使用D.担保财产在担保期内债权人无权使用E.不履行债务时，债权人可依法处置担保财产5、有资格代理招标的机构应满足的条件包括（）A.必须是法人组织B.不得与行政机关有隶属关系C.有从事招标代理义务的场所D.有编制招标文件的水平E.有自己的评标专家库6、建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括（）A.批准招标申请B.审核招标文件C.负责编制标底D.参加开标会议E.监督评标过程7、监理招标评审投标书中的实施监理工作计划时，主要比较（）等方面内容A.监理工作目标设置的合理性B.项目监理班子组织机构的完备性C.工作计划的可行性D.承诺保证提前竣工时间的长短E.提交的方案是否有创新性8、实行施工招标应满足的条件包括（）A.工程己批准立项B.有能满足施工需要的技术资料和图纸C.己选择了监理单位D.建设资金来源己落实E.建设用地的征用工作已完成9、开标时，投标书（）,招标人应在公正员监督下，当场宣布为废标A.未密封B.无单位和法定代表人或其委托的代理人卬鉴C.未按规定格式填写D.内容不全、字迹辨认不清E.同标底吻合F.与标底相差甚远10、按照FIDIC合同条件的规定，在（）期限内承包商都有权提出索赔A.合同签字日到发布开工令日B.开工令日到颁发工程移交证书日C.颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日D.颁发解除缺陷责任证书H到结清单生效日E.结清单生效日之后到提出合同争议日多选题答案1、ACD2、BCE3、AC4、ADE5、BCDE6、ABDE7、ABCE8、ABDE9、ABCD10、ABCD 判断题1、施工招标的招标广告属于要约（）2、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率（）3、保证合同的当事人是债权人和保证人（）4、对招投标活动的监督管理是建设行政主管部门的职责（）5、编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等（）6、根据〃担保法'的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人（）7、在法律上，把订立经济合同的全过程划分为协商和签约两个阶段（）8、当递交最终报表之后，承包商根据合同实行索赔的权力终止了（）9、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告（）10、在索赔事件发生后的28天内，承包商必须向监理工程师提出书面的索赔意向通知书，否则就丧失了索赔的权利（）简答题1、简述合同法律关系三要素？2、承担违约责任有哪些方式？3、解决合同争议的方法有哪些？4、《招投标法》对招标人的水平有何要求？5、根据FIDIC条款，组成合同的文件有哪些？判断题（10题/10分）1、X2、X3、J4、＞/5、J6、J7、X8、J9、X 10、V简答题1、答：合同法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容三个要素。
2020年陕西省监理工程师《合同管理 》模拟习题(含答案)
2020年陕西省监理工程师《合同管理》模拟习题(含答案)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.施工招标中，对投标申请人资格预审可采用的方法是( )A.合格制和淘汰制B.有限数量制和淘汰制C.资质合格制和有限数量制D.合格制和有限数量制2.根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将( ) 作为支付计算的价格指数。
A.两个价格指数中的较高者B.两个价格指数中的均值C.两个价格指数中的较低者D.两个价格指数按约定权重的均值3.根据《标准施工招标文件》，合同文件的优先解释顺序是()。
A.技术标准和要求— 图纸—已标价工程量清单—投标函及其附录B.投标函及其附录一已标价工程量清单一技术标准和要求一图纸C.技术标准和要求—投标函及其附录—图纸—已标价工程量清单D.投标函及其附录—技术标准和要求—图纸—已标价工程量清单4.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，合同中的“图纸”应包括( )A.招标图纸B.施工图C.招标图纸和施工图D.承包人依据施工图提供的加工图5.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应保证其投保需第三者责任险在( )前一直有效。
A.签发工程验收证书B.出具最终结清证书C.提交竣工验收报告D.颁发缺陷责任期终止证书6.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同务款，合同文件优先介绍顺序正确的是(A.专用合同条款-勘察费用清单-发包人要求-勘察纲要B.发包人要求-勘察费用清单-勘察纲要-专用合同条款C.专用合同条款-发包人要求-勘察纲要-勘察费用清单D.专用合同条款-发包人要求-勘察费用清单-勘察纲要7.采用集成项目交付(IPD)模式时，工程参建各方需要在( )阶段共同确定项目目标成本。
A.标准设计B.策划C.详细设计D.施工8.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，竣工验收时，监理人认为工程尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工申请报告后（）天内通知承包A.14B.21C.28D.429.FIDIC《施工合同条件》是以( )来划分不可抗力的后果责任A.不可抗力事件发生的时点B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属D.承包商投标时能否合理预见10.材料采购合同履行中，可采用判定现场交货材料质量是否符合要求的方法是( )。
2020年陕西省监理工程师《合同管理 》模拟考试(含答案)
2020年陕西省监理工程师《合同管理》模拟考试(含答案)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.某工程因原设计的基础处理强夯作业影响邻近工地的居民生活，为此通过设计变更对基础进行处理,该变更增加的合同价格应由( )承A.发包人B.承包人C.设计人D.承包人和发包人共同2.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外买方应向卖方支付合同价格的( )作为验收款。
A.25%B.30%C.40%D.60%3.购境外货物时，由卖方负责办理租船订舱，并承担货物装船之前的一切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费的报价是()。
A.FOB 价B.CIF 价C.EXW 价D.FCA 价4.采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是( )。
A.项目总报价B.分部分项工程报价C.对某些量化因素进行价格折算后的总价D.投标人优惠后的总价5.关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是( )。
A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担6.根据《标准设计施工总承包合同》，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意的（）天内向政府有关部门报送审查A.7B.15C.21D.307.材料采购合同履行中，验收现场交货的钢板面积、木材体积等材料数量采用的方法是( )。
A.理论换算法B.衡量法C.经验鉴别法D.查点法8.下列合同计价方式中，在工程施工中“量"与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的是()A.单价合同B.固定总价C.可调总价D.成本加酬金9.根据《招标投标法》，招标代理机构的性质是A.依法成立的企业B.地方政府成立的事业单位C.依法成立的行业协会D.行业主管部门设立的服务机构10.根据《标准材料采购招标文件》，合同材料交付前，卖方应对其进行全面检验，并在交付合同材料时向买方提交合同材料的质量证明文件是( )A.质量检测报告B.产品核验清单C.第三方检测证明D.质量合格证书11.美国建筑师学会(AIA)合同文本中，关于风险型管理承包合同(CM)的说法,正确的是( )。
2020年山东省汇编监理工程师《合同管理 》模拟考试(含答案)
2020年山东省汇编监理工程师《合同管理》模拟考试(含答案)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，买方委托第三方对合同设备进行监造的，关于监造行为的说法正确的是（）A.视为对合同设备制造过程符合合同要求的确认B.不视为对合同设备制造质量的确认C.视为限制买方收货后依照合同约定对设备提出质量异议D.视为免除卖方依照合同约定应承担的设备制造质量责任2.根据《标准施工合同》，发包人在工程施工准备阶段的义务是( )。
A.组织施工单位测设施工控制网B.组织监理单位编制施工组织设计C.组织设计单位进行设计交底D.组织勘察单位进行现场勘查3.根据《标准施工合同》，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是A.不利地质条件B.不利水文条件C.有毒作业环境D.不利气候条件4.下列组织或机构中,不能作为保证人的是( )A.非银行金融机构B.国家机关C.具有代为清偿债务能力的法人D.合伙企业5.根据《标准施工合同》，合同工期应自( )载明了开工日起计算。
A.发包人发出的中标通知书B.监理人发出的开工通知C.合同双方签订的合同协议书D.监理人批准的施工进度计划6..建设工程设备招标采购通常采用的评标方法是（）。
A.综合评估法或最低投标价法B.最低评标价法或基准价评审法C.基准价评审法或最低投标价法D.综合评估法或最低评标价法7.根据《标准施工招标资格预审文件》，应在资格预审初步审查阶段对投标申请人审查的内容是( )。
A.提供资料的有效性和完整性B.企业资质条件C.拟派项目经理资格D.企业类似工程业绩8.材料在采购合同订互前已为买受人所占有时，材料采购合同的生效时间是( )。
A.材料交付日B.材料价款支付日C.采购合同备案日D.合同当事人签字日9.设计施工总承包模式与施工承包模式相比，主要优点是有利于( )。
2020年监理工程师《合同管理》专业模拟试题七及答案
2020年监理工程师《合同管理》专业模拟试题七及答案1. 建设工程合同如果无效，一般应当采用( )的方法处理。
A.返还财产B. 支付违约金C. 作价补偿D.赔偿损失答案：C2. 在FIDIC 的《施工合同条件》中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于( )。
A.工程维修B. 清理施工现场C.报送竣工报表D.财务结算答案：D3. 设计合同履行过程中，属于设计人责任的是( )。
A.组织对设计文件的审查、鉴定和验收B.办理设计文件的报批手续C.选定设计文件依据的设计规范D.为现场的设计人提供必要的工作条件答案：C4.项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是( )。
A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.转代理答案：A5.《建设工程委托监理合同》规定，( )不属于委托人的权利。
A.法定工程总承包人B.要求监理人提供监理月报及监理业务范围内的专项报告C.选择工程分包人的认可权D.调换总监理工程师的最终认可权答案：C6.依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工( )。
A.验收后由发包人负责B.验收前由发包人负责C.验收后由工程师负责D.验收前由工程师负责答案：A7.下列文件中，属于订立合同要约文件的是( )。
A.招标公告B.资格预审合格通知书C.投标书D.中标通知书答案：C8. FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，应由承包商承担责任的事件是( )。
A.拖延支付工程款B.协调管理不力导致对分包工程施工的干扰C.施工图纸有错误D.分包商执行承包商代表指令导致的索赔答案：D9. 当事人以土地使用权、城市房地产等财产抵押的，应办理抵押登记，抵押合同自( )起生效。
A.签订之日B.登记之日C.担保之日D.清偿之日答案：B10.甲公司与乙公司经协商达成买卖合同，双方均未加盖公章或签字，不久甲公司交货，乙公司收货后付款。
乙公司在使用中发现货物质量有问题，遂诉至法院，根据《合同法》的规定，下列表述中正确的是( )。
2020年公路监理工程师《合同管理》试题及答案(卷五)
2020年公路监理工程师《合同管理》试题及答案（卷五）判断题（每题1分，共计10分）1、代位权的行使以债权人怠于行使到期债权危害债权人的债权实现为要件。
（T）2、应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。
（F ）3、合同的变更和解除，不影响当事人要求赔偿损失的权利。
（T ）4、依我国《合同法》，商业广告一律不为要约。
（F）5、只要出现不可抗力，就能免除义务人的责任。
（F）6、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险。
（T）7、清单上的数量是承包人实际完成的数量。
（F）8、净值就是净现值。
（F）9、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。
（F）10、FIDIC条款10.1款载明，承包商应在收到中标函之后28天内，提供履约担保。
（T）综合分析（每题10分，共20分）1、杜某为钢厂辞退的业务员，为报复钢厂，杜某利用过去该厂交给他的一张盖有公章的空白合同书，与某路桥公司签订了提供钢材的合同，成交价为50万元，违约金比例是10%，同时，杜某收定金5万元。
路桥公司提货时，钢厂发现了此事。
开始钢厂想以未订此合同为由拒绝履行，后考虑有利可图，就口头要求宽限一个月交货，该公司同意。
一个月之后，钢厂未能按时交货，使路桥公司施工受到影响。
路桥公司要求钢厂承担责任，赔偿还0%的违约金和双倍返还定金，钢厂以杜某无权订立合同，合同无效为理由，拒不承担责任。
路桥公司请监理工程师评判。
监理工程师如何处理？2、某路面工程项目，当基层施工完后，测量时发现比设计标高高了10cm。
原则是一初级监理人员给指定的临时水准点高了10cm，但是，当时承包商并没有临时水准点的正式资料经工程师批准，而经工程师书面提供的正式基准点都是正确的。
承包商对此事项提出变更要求。
依据FIDIC合同条件，监理工程师如何处理？1、1）该合同有效。
钢厂与路桥公司口头约定推迟交货日期，应视为是对杜某所订合同的追认，杜某的无权代理行为因而转为有权代理。
2020年青海省监理工程师《合同管理 》模拟试题(含答案解析)
2020年青海省监理工程师《合同管理》模拟试题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1..施工合同履行中，实施爆破作业需要采取相应的防护措施。
由此产生费用的正确处理方式是（）。
A.无须监理人认可，费用由承包人承担B.无须监理人认可，费用由发包人承担C.须经监理人认可，费用由承包人承担D.须经监理人认可，费用由发包人承担2.根据《标准设计施工总承包招标文件》，在工程竣工试验的第二阶段，发包人应提出对( )的要求。
A.单车试验B.功能性试验C.联动试车D.性能测试3.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计合同履行中由于不可抗力原因解除合同时，设计人收取的定金处理方式是（）。
A.全部退还B.按完成工作比例返还C.双倍返还D.不予退还4.根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是( )。
A.办理出入施工现场的道路通行手续B.建互施工现场质量管理体系C.确定施工测量的基准点和基准线D.收集地下管线和地下设施相关资料5.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外合同设备的开箱检验应在( ) 进行A.卖方仓库B.第三方检测地C.施工场地D.第三方物流公司6.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在( )。
A.与中标人签订书面合同后的15 日内B.与中标人签订书面合同后的5 日内C.招投标结束后的30 日内D.招投标结束后的15 日内7.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在工程整个施工期间应为其现场雇用的全部人员投保人身意外伤害险并缴纳保险费的投保人是( )。
A.发包人和设计人B.承包人和分包人C.发包人和监理人D.发包人和承包人8.下列合同法律关系中，建筑材料可以成为合同客体的是( )A.施工合同B.设计合同C.买卖合同D.勘察合同9.招标人对技术、性能有专门要求的施工招标项目，宜采用的评标方法是（）。
2020年监理工程师《合同管理》模拟试题及答案(附答案)
2020年监理工程师《合同管理》模拟试题及答案（附答案）目录2020年监理工程师《合同管理》模拟试题及答案（附答案） (1)2020年监理工程师《合同管理》模拟试题及答案（一） (1)2020年监理工程师《合同管理》模拟试题及答案（二） (8)2020年监理工程师《合同管理》模拟试题及答案（三） (14)2020年监理工程师《合同管理》模拟试题及答案（四） (20)2020年监理工程师《合同管理》模拟试题及答案（五） (26)2020年监理工程师《合同管理》模拟试题及答案（六） (33)2020年监理工程师《合同管理》模拟试题及答案（七） (39)2020年监理工程师《合同管理》模拟试题及答案（八） (46)2020年监理工程师《合同管理》模拟试题及答案（九） (52)2020年监理工程师《合同管理》模拟试题及答案（十） (59)2020年监理工程师《合同管理》模拟试题及答案（一）一、选择题1、下列情形中，不属于施工中不利物质条件的有( )。
A.地下和水文条件B.不利于施工的气候条件C.非自然的物质障碍D.不可预见的自然物质条件正确答案：B2、下列各项中，不符合《建设工程质量管理条例》规定的最低保修期限的是()。
A.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期B.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年C.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为4年D.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限正确答案：C3、材料设备采购招标中，下列关于划分合同包时应主要考虑的因素的说法中，不正确的是( )。
A.有利于投标竞争B.工程进度与供货时间关系C.资金计划D.人员配备正确答案：D4、设计合同中约定的费用为估算设计费，需按批准的( )核算设计费。
A.初步设计概算B.投资估算C.施工图预算D.扩大的初步设计概算正确答案：A5、下列选项中不属于设计施工总承包合同文件组成的是( )。
2020年监理工程师考试《合同管理》试题及答案(附答案)
2020年监理工程师考试《合同管理》试题及答案（附答案）目录2020年监理工程师考试《合同管理》试题及答案（附答案） (1)2020年监理工程师考试《合同管理》试题及答案（一） (1)2020年监理工程师考试《合同管理》试题及答案（二） (8)2020年监理工程师考试《合同管理》试题及答案（三） (15)2020年监理工程师考试《合同管理》试题及答案（四） (22)2020年监理工程师考试《合同管理》试题及答案（五） (29)2020年监理工程师考试《合同管理》试题及答案（六） (36)2020年监理工程师考试《合同管理》试题及答案（七） (43)2020年监理工程师考试《合同管理》试题及答案（八） (49)2020年监理工程师考试《合同管理》试题及答案（九） (56)2020年监理工程师考试《合同管理》试题及答案（十） (63)2020年监理工程师考试《合同管理》试题及答案（一）一、单项选择题1.下列选项中，关于代理的说法，不正确的是( )。
A.代理的民事责任由被代理人承担B.代理人以自己的名义实施代理行为C.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任D.代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示答案：B2.主要选项条款中的( )适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同，他不直接承担施工任务，以管理费用和估算的分包合同总价报价。
A.标价合同B.目标合同C.补偿合同D.管理合同答案：D3.指定分包商条款的具体表现不包括( )。
A.承包商对指定分包商的违约需承担责任B.招标文件中已说明了指定分包商的工作内容C.承包商有合法理由时，可以拒绝与雇主选定的具体分包单位签订指定分包合同D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费答案：A4.关于施工招标现场踏勘的说法，错误的是( )。
A.招标人按招标公告规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场B.踏勘人承担自己踏勘现场发生的费用C.除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失D.招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责答案：B5.材料采购合同属于( )。
2020年监理工程师考试合同管理真题及答案(完整版)
2020年监理工程师考试合同管理真题及答案一、单选题1.大中型建设工程设计变更超过原设计标准或批准标准时，正确处理方式()A.业主根据变更重新与承包商签订合同B.承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准C.业主按照规定程序办理变更审批手续D.设计人决定按变更后标准或规模进行设计参考答案:C参考解析:超过原批准范围，要报到业主审批.2.下列合同计价方式中，在工程施工中“量"与“价”方面风险分配对合同双方均显公平是()A.单价合同B.固定总价C.可调总价D.成本加酬金参考答案:A参考解析:教材P2:单价合同在工程施工中“量"与“价”方面风险分配对合同双方均显公平 .3.不可用于抵押财产是()A.建设用地使用权B.正在建造建筑物C.土地使用权D.正在使用交通工具参考答案:D参考解析:教材P15:建设用地使用权、正在建造建筑物、土地使用权办理抵押自登记时设立.4、定金不得超过主合同标额 ()A.20%B.30%C.40%D.50%参考答案:A参考解析:教材P16:定金不得超过主合同标额 20%5.关于施工企业意外伤害险说法正确是()A.施工企业必须为全体职工办理B.团体意外伤害保险责任是指伤残保险责任C.年龄18-60 施工人员均可作为被保险人D.停工期间保险.人不承担保险责任参考答案:C参考解析:教材P21:凡年龄16-65周岁、能够正常工作或劳动、从事建筑管理或作业、并与施工企业建立劳动关系人员均可作为被保险人.6.联合体资质等级确定()A.由多家单位组成联合体，按资质事故较低确定B.由多家单位组成联合体，按资质事故较高确定C.由同一专业单位组成联合体，按资质事故较低确定D.由同一专业单位组成联合体，按资质事故较高确定参考答案:C参考解析:教材P33:由同一专业单位组成联合体，按照资质等级较低单位确定资质等级.7.在工程勘察设计招投标过程中，应没收投标保证金情形是().A.投标人在评标期间向外界透露投标报价信息B.投标人提交投标保证金数额低于招标文件规定C投标人在投标截止后致函提出技术澄清说明D.投标人中标后未按招标文件要求提交履约保证金参考答案:D8.关于工程勘察设计开标评标说法，正确是().A.投标人在开标现场对开标提出异议，招标人有权不子答复.B.评标委员会由招标人代表和有关专家组成，应为5人以上单数C开标应在招标文件确定提交投标文件截止时间后 3日内进行D.投标报价偏差率计算方法应由评标委员会成员在评标时确定参考答案:B9.某工程，施工招标文件规定评标方法为最低评标价法.现有三家单位投标，甲投标报价6050万元，评标价6000万元:乙投标报价6200万元，评标价5950万元:丙投标报价5950万元，评标价6050万元，则中标单位及签约合同价分别为().A.乙，5950 万元B.乙，6200 万元.C.丙，5950 万元D.丙，6050 万元参考答案:B10、某工程，施工招标时没有标底，编制标底依据文件有()A.工程量清单B.承包人施工方案C.发包人要求项目功能文件D.发包人提供设计任务书参考答案:C11.根据《标准施工招标文件》中通用合同条款，施工合同签订前，中标人应按招标文件规定向招标人提交凭证是().A.投标保证金凭证B.预付款担保凭证C履约担保凭证D.质量管理体系认证文件参考答案:C12.资格预审时，对投标人资格审查采用打分量化方法是()A.有限数量限制法B.合格制法C.标准化法D.综合记分法参考答案:A参考解析:教材P53:有限数量限制法:对资格预审申请文件进行量化打分，按得分由高到低顺序确定通过资格预审申请人.13.招标人组织施工现场踏勘后，需要对招标文件进行澄清修改，招标人应在招标文件要求提交招标文件截止时间至少()日前，以书面形式通知所有招标文件收受人.A.2B.5C.10D.15参考答案:D参考解析:教材P43:需要对招标文件进行澄清修改，招标人应在招标文件要求提交招标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人.14.根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人须知中对投标人有关设计工作要求是() .A.质量标准和设计文件审批程序B.质量标准、设计业绩和人员资格C.设计文件审批和设计变更程序D.设计业绩、人员资格和设计变更程序参考答案:B15、与直接询价方式选择材料相比，采用招标方式选择材料供应商特点是()A.交易成本低B.采购工作量小C.采购工作周期长D.便于磋商价格参考答案:C参考解析:教材P62:招标方式选择材料供应商特点:有利于规范买卖双方交易行为、扩大比选范围、实现公开公平竞争，但程序复杂、工作量大、周期长.16.购境外货物时，由卖方负责办理租船订舱，并承担货物装船之前一-切费用，以及海运费和从转运港运至目港保险费报价是().A.FOB价B.CIF价C.EXW价D.FCA价参考答案:B17.关于投标限价说法，正确是().A.招标文件中可设置最低投标限价具体金额B.招标文件中应规定投标价低于最高投标限价幅度C.投标人投标价超出最高投标限价时，应增加其评标价格D.招标人可在招标文件中仅规定最高投标限价计算方法参考答案:D18.根据《标准设计招标文件》中通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前是().A.合同协议书B.专用合同条款C.勘察费用清单D.通用合同条款参考答案:A19.根据《标准勘察招标文件》中通用合同条款，发包人应向勘察人提供文件资料是() .A.施工测量放线成果B.岩土工程钻探方案C.标志桩定位报告D.建筑总平面布置图参考答案:D20.根据《标准勘察招标文件》中通用合同条款，勘察费用实行()制度.A.发包人签证B.勘察人签证C.监理人签证D.监理人核查参考答案:A21.根据《标准设计招标文件》中通用合同条款，发包人代表授权发包人其他人员负贵其指派工作时，应将被授权人员姓名和()通知设计人.A.职业资格B.授权范围C.技术职称D.授权时间参考答案:B22.根据《标准施工招标文件》中通用合同条款，负有投保义务- -方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿，损失赔偿应由()承担.A.发包人B.承包人C.受益人D.负有投保义务当事人参考答案:D23.根据《标准施工招标文件》中通用合同条款，采用公式法调整工程价款时，合同约定变更范围和内容导致调整公式中权重不合理时，由监理人与()协商后进行调整.A.发包人和分包人B.承包人和分包人C.承包人和发包人D.分包人和造价管理部门参考答案:C24.根据《标准施工招标文件》，合同文件优先解释顺序是().A.技术标准和要求— 图纸—已标价工程量清单—投标函及其附录B.投标函及其附录一已标价工程量清单一技术标准和要求一图纸C.技术标准和要求—投标函及其附录—图纸—已标价工程量清单D.投标函及其附录—技术标准和要求—图纸—已标价工程量清单参考答案:D25.根据《标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件暂行规定》，各行业编制本行业标准施工招标文件时应遵循原则是() .A.结合行业特点，编制本行业“通用合同条款”B.“专用合同条款"对“通用合同条款”补充、细化，不得与“通用合同条款”相抵触C.对“通用合同条款"和“专用合同条款"应不加修改地引用D.对“通用合同条款" 修改，须征得行业主管部门同意参考答案:B26.《简明标准施工招标文件》适用对象是().A.设计和施工由同一承包人承担工程B.总投资为9000万元非政府投资工程C.工期为10个月小型工程D.工期紧、技术难度大工程参考答案:C27.根据《标准施工招标文件》中通用合同条款，在暂停施工期间，负贵施工现场保护和安全保障主体是().A.发包人B.监理人C.承包人D.监理人和承包人参考答案:C28.根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期说法，正确是() .A.缺陷责任期应从工程接收证书写明竣工日开始起算B.缺陷责任期内出现工程缺陷由发包人负责修复C.缺陷责任期内发生修复费用由承包人承担D.缺陷责任期最长不得超过1年参考答案:A29.根据《标准施工招标文件》中通用合同条款，监理人征得发包人同意后，应提前()日向承包人发出开工通知.A.7B.10C.14D.15参考答案:A30.根据《标准施工招标文件》中通用合同条款，关于监理人对承包人材料、设备和工程质量试验和检验说法，正确是().A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程试验和检验，均须由监理人组织B.监理.人未按合同约定派员参加试验和检验，承包人应重新组织试验和检验C.监理人对承包人试验和检验结果有疑间，要求承包人重新试验和检验，须经发包人同意D.监理人提出重新试验和检验证明材料、设备和工程质量不符合合同要求，由此造成费用增加和工期延误由承包人承担参考答案:D31.根据《标准施工招标文件》中通用合同条款，发包人负责提供材料和工程设备经验收后，接收保管和施工现场内二次搬运所发生费用由()承担.A.发包人B.承包人C发包人和承包人D.发包人和材料设备供应商参考答案:B32.根据《标准施工招标文件》中通用合同条款，发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求，应在提前竣工协议中明确内容是() .A.承包人修订进度计划和赶工措施，发包人提供条件和追加合同价款B.发包人提出赶工要求和追加合同价款，承包人要求奖励办法C.发包人修订进度计划和奖励办法，承包人提出赶I措施和追加费用D.承包人修订进度计划和施工条件要求，发包人工期要求和追加合同价款参考答案:A33.根据《标准施工招标文件》中通用合同条款，承包人施工安全责任是().A.执行监理人编制施工安全摺施计划B要求发包人提供劳动保护用具C.制定安全操作规程D.承担施工现场所有人员工伤事故赔偿责任参考答案:C34.根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书说法，正确是().A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作C进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具D.进度款支付证书- - 经签发监理人无权修改参考答案:C35.通用条款规定费用是指()A.施工合同履行中发生不计利润合理开支B.施工合同履行中由发包人支付给承包人全部款项C.发包人对承包人履行合同支付结算价D.承包人完成工程实际成本参考答案:A参考解析:通用条款内对费用定义为，履行合同所发生或将要发生不计利润所有合理开支，包括管理费和应分摊其他费用(教材P105).36.根据《标准施工招标文件》，关于暂估价说法，正确是().A.暂估价是指签约合同价之外用于支付部分材料设备费用或专业工程价款B.暂估价是指施工合同履行中可能发生工程费用C.暂估价是指发包人在工程量清单中写明支付但暂时不能确定价格工程款项D.暂估价内工程材料设备或专业工程施工均须由承包人负责提供参考答案:C37.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程分包说法，正确是 ().A.承包人经发包人同意，可将全部施工分包给第三人B.承包人分包合同，应由分包人向监理人提交副本备案C.承包人征得发包人同意，可将部分工程分包给有资质分包人D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理参考答案:C38.建设工程采用设计施工总承包模式特点是().A.不利于承包人工程变更B.建设周期不易把控C.设计和施工责任划分不清D.影响工程设计方案比选范围和充分竞争参考答案:D39.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于采用专利技术说法，正确是().A.承包人采用专利技术费用应包含在投标报价中B.承包人采用专利技术费用应由发包人另行补偿C.承包人因侵犯专利权引起责任由合同双方共同承担D.承包人因侵犯专利权引起责任由发包人承担参考答案:A40、自监理人收到承包人设计文件之日起，对承包人设计文件审查期限不应超过()A.7B.14C.21D.28参考解析:承包人设计文件提交监理人后，发包人应组织设计审查，按照发包人要求文件中约定范围和内容审查是否满足合同要求.为了不影响后续工作，自监理人收到承包人设计文件之日起，对承包人设计文件审查期限不超过 21 天.承包人设计与合同约定有偏离时，应在提交设计文件通知中予以说明.(教材P128)41.根据《标准设备采购招标文件》，买卖双方可约定合同设备所有权和风险转移界面为().A.装在设备制造厂”运输工具上B.施工场地设备安装部位C.运至施工场地运输工具车面上D.施工场地安装作业面参考答案:c42.根据《标准设备采购招标文件》，由于买方原因，合同约定设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署文件是() .A.设备质量合格证B.验收款支付函C.进度款支付函D.设备验收证书参考答案:B43.根据《标准设备采购招标文件》中通用合同条款，合同约定设备在出厂”前买方参与交货前检验，卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方，监理人正确做法是() .A.同意卖方启运，改为设备安装前检验B.停止启运，按合同约定进行交货前检验C.停止启运，卖方自行检验后再包装启运D.同意启运，视为卖方违约并扣合同价15% 违约金44根据《标准材料采购招标文件》中通用合同条款，合同约定材料运输至施工场地卸货交付后，该材料照管责任及风险应由()承担.A卖方B.买方C卖方和买方D.材料生产厂家参考答案:B45.合同约定材料经验收合格，买卖双方应签署文件()A.质量合格证B.进度款支付证C .验收证书D.验收款支付证参考答案:C参考解析:合同材料经检验合格，买卖双方应签署合同材料验收证书一式二份，双方各持一份.(教材P144)46.因卖方未能按时支付合同约定材料时，每延迟一天，应向买方支付0违约金A.0.08%B.0.5%C.0.8%D.1.0%参考答案:A参考解析:卖方未能按时交付合同材料，应向买方支付迟延交货违约金.卖方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同材料义务.除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金计算方法如下:延迟交付违约金=延迟交付材料金额XO.08%X 延迟交货天数.迟延交付违约金最高限额为合同价格 10% .(教材145)47.根据FIDIC《施工合同条件》，属于工程师职责和权力是().A.提供履约担保证书B.及时提供设计图纸C给予承包商现场进入权D.接收并处理索赔报告参考答案:D48.根据FIDIC《施工合同条件》，承包商向工程师发出申请工程接收证书通知时间应在承包商认为工程即将竣工并做好接收准备日期前不少于()日.A.14B21C.28D.30参考答案:A49，根据FIDIC《设计采购施工(EPC)交钥匙工程合同条件》,合同文件优先解释顺序是() .A.通用合同条件-专用合同条件- -投标书- 业主要求B.专用合同条件- -通用合同条件- -业主要求一投标书C通用合同条件- -专用合同条件- -业主要求一投标书D.专用合同条件- -通用合同条件一投标书- -业主要求参考答案:B50.根据美国建筑师学会(AIA发布 IPD (集成项目交付)合同，关于争端和索赔说法，正确是().A.争端应提交合同各方没有任何利害关系争端裁决委员会裁决B.争端应提交业主委托任命代表业主进行合同管理工程师哉决C.合同各方应通过合同中约定早期警告和补偿事件机制处理索赔D.合同各方应放弃除故意违约等情形外对合同任何一方索赔参考答案:D二、多选题51.合同实施计划应包括()A.合同文体比选B.合同实施总体安排C.合同分解与管理策划D.合同实施保证体系建立E.合同索赔结果分析参考答案:BCD参考解析:合同实施计划是保证合同履行重要手段，合同相关各方应根据合同编制合同实施计划.合同实施计划应包括:(1)合同实施总体安排;(2)合同分解与管理策划;(3)合同实施保证体系建立.其中，合同实施保证体系应与其他管理体系协调一致.还应建立合同文件沟通方式、编码系统和文档系统.(教材P4)52.合同法律关系客体包括()A.当事人B.物C.行为D.权力参考答案:BC参考解析:合同法律关系客体，是指参加合同法律关系主体享有权利和承担义务所共同指向对象.合同法律关系客体主要包括物、行为、智力成果.(教材P8)53.某工程投保安装工程一切险，保险人负责赔偿损失有().A.超负荷原因造成设备损失B地面下陷造成损失C维修保养费用支出D.机械装置失灵造成本体损失E.水灾造成设备损失参考答案:BE54.与公开招标相比，邀请招标特点有()A.以投标邀请书形式邀请投标人B邀请投标人数量须在5家以上C.招标人对潜在投标人能力较为了解D.适合于投标资质要求高重大工程E.招投标周期缩短且评标工作量小参考答案:AE55.根据《工程建设项目勘察设计招标投标办法》，工程勘察设计可以不进行招标情形有().A.建设单位依法能够自行勘察设计B.能满足技术条件勘察设计单位少于3家C.抢险救灾情况紧急不适宜进行招标D.项目投资大、工期长，能胜任勘察设计单位较少E.建设单位已有长期合作勘察设计单位参考答案:ABC56.组成施工招标文件有()A.投标人须知B.发包人要求C.目及工程量清单D.合同条款及格式E.技术标准和要求参考答案:ACDE参考解析:施工招标文件包括下列内容:(1)招标公告或投标邀请书;(2)投标人须知;(3)评标办法;(4)合同条款及格式;(5)工程量清单;(6)图纸;(7)技术标准和要求;(8)投标文件格式;(9)投标人须知前附表规定其他材料.此外，招标人对招标文件澄清、修改，也构成招标文件组成部分.(教材P40)57.根据《标准施工招标文件》，施工评标中，对施工组织设计和项目管理机构评审内容包括().A.施工方案技术措:施B.质量、安全、环境保护管理体系与措施C工程进度计划、资源配置计划D.技术负责人及主要管理人员配置E.工程投资绩效评审方案参考答案:ABC58.对潜在投标人进行资格初审内容()A.资质等级和营业**B.信誉和业绩C.工程量清单D.投标保证金E.项目经理资格参考答案:ABE参考解析:资格评审因素和评审标准主要包括:审查投标人营业执照和组织机构代码证;资质要求;财务要求;业绩要求;信誉要求:项目负责人;其他主要人员;其他要求;联合体投标人;不存在禁止投标情形等各项内容是否符合投标人须知规定.(教材P36)59.根据《标准施工招标文件》，评标委员会对投标报价进行响应性评审内容有().A.投标文件格式B.投标有效期C投标保证金D.已标价工程量清单E.安全生产许可证参考答案:BCD60.根据《标准材料采购招标文件》，建设工程材料供货要求中应写明卖方提供相关服务有().A.为买方检验材料提供技术指导B.为买方检验材料提供检测仪器设备C.为买方使用供货材料提供培训D.为买方购买材料进行投保E.可根据买方要求派遣技术人员到施工现场提供服务参考答案:AC61.根据《标准材料采购招标文件》，评标时进行初步评审内容包括() .A.形式评审B.资格评审C.评标办法评审D.响应性评审E.投标价格评审参考答案:ABD62.关于工程成套设备采购招标中对投标人要求说法，正确有() .A.投标人须具有与所供应工程成套设备相关特定专利B.投标生产厂家须具有制造同类型设备经验和制造能力C.投标人可以是生产厂家，也可以是工程成套设备公司D.一个生产厂“家对同-一型号设备仅能委托一个代理商投标E.工程成套设备公司投标须提供生产厂家正式授权书参考答案:BCDE63.根据《标准设计招标文件》中通用合同条款，属于发包人违约情形有().A.因发生不可抗力事件导致设计工作严重受阻B.设计人在合同约定时间内未能获得发包人按合同约定应支付设计费用C.发包人未按合同约定对设计人提出确认事项进行答复导致设计滞后D.设计文件标注质量标准不符合工程建设强制性标准规定E.设计人所提供设计文件设计深度不符合设计合同约定参考答案:BC64.根据《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》中通用合同条款，勘察和设计合同价格应包括内容有()A.收集资料、踏勘现场并进行勘察设计工作费用B.工程施工期间配合及现场服务费用C.工程勘察和设计服务应繳纳增值税税金D.发包人要求勘察人和设计人进行专项试验检测费用E.发包人未按期支付费用导致逾期付款违约金参考答案:AC65.根据《标准施工招标文件》中通用合同条款，承包人按合同约定应履行职责有().A.按工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工进度计划B.负责办理施工场地临时道路占用许可手续C.测设施工控制网并报监理人审批D.负责在施工现场建立完善工程质量管理体系E.对深基坑工程和地下暗挖工程编制专项施工方案参考答案:ACDE66、投保建筑工程一切险，需要在专用合同条款中约定内容有()A.投保人B.投保内容C.保险金额D.保险费率E.保险期限参考答案:BCDE参考解析:标准施工合同和简明施工合同通用条款中考虑到承包人是工程施工最直接责任人，因此均规定由承包人负责投保"建筑工程一切险" "安装工程一切险"和"第三者责任保险"并承担办理保险费用.具体投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用条款中约定.(教材P95)67.根据《标准施工招标文件》中通用合同条款，关于预付款担保金额说法，正确有() .A承包人提交担保金额应与收到合同约定预付款金额保持一致B.发包人从工程进度款中已扣除部分预付款后，担保金额可相应递减C.担保金额在发包人未扣除全部预付款前应高于合同约定预付款金额D.担保金额不应低于预付款金额减去已向承包人签发进度款支付证书中扣除金额E.担保金额必须保持与剩余预付款额相同参考答案:AB68.根据《标准施工招标文件》中通用合同条款，关于监理人指示说法，正确有().A.监理人指示错误给承包人造成损失应由发包人承担赔偿责任B.监理人根据工程情况变化可以指示免除承包人部分合同责任C监理人未按合同约定发出指示延误导致承包人增加施工成本应由发包人承担D.监理人根据工程设计变更指示可以改变承包人有关合同义务E.监理人对承包人施工进度计划变更批准应视为免除承包人工期延误责任参考答案:AC69、施工中由()引起暂停施工，承包人有权要求延长工期费用、利率.A发包人负责提供设备未按时到位B.发包人委托设计人提供设计文件错误C.发生不可抗力D.承包人原因进行施工方案调整E.承包人施工机械故障参考答案:AB参考解析:通用条款中明确规定，由于发包人原因导致延误，承包人有权获得工期顺延和(或)费用加利润补偿情况包括:(1)增加合同工作内容;。
公路监理师公路监理师考试合同管理模拟试题考试卷模拟考试题
《公路监理师考试合同管理模拟试题》考试时间：120分钟 考试总分：100分遵守考场纪律，维护知识尊严，杜绝违纪行为，确保考试结果公正。
1、一、单项选择题（每题 1 分，共 10 分）（ ）2、合同法律关系的客体是（ ）。
（ ） A.承包商 B.监理工程师 C.标的 D.合同条款3、行为人没有代理权， 超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同， 相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效，该代理称为（ ）。
（ ）A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.表见代理4、无效合同或者被撒销的合同 （ ）没有法律约束力。
（ ） A.被确认时 B.自始 C.当事人一方提出时 D.双方发生争议时姓名：________________ 班级：________________ 学号：________________--------------------密----------------------------------封 ----------------------------------------------线-------------------------5、担保合同属于（）。
（）A.从合同B.主合同C.无偿合同D.委托合同6、可撤销的合同，具有撒销权的当事人自知道或者应当知道撒销权事由之日起（）内没有行使撤销权，则撤销权消灭。
（）A.60 天B.6 个月C.一年D.两年7、当事人对合同变更的内容约定不明确的（）。
（）A.推定为未变更B.推定为变更C.由监理推定D.请求仲裁8、根据招投标法的规定，投标人少于（）的，招标人应当依照招投标法重新招标。
（）A.2 个B.5 个C.10 个D.3 个9、在公路施工承包合同中应用非常广泛的合同是（）。
（）A.总价合同B.成本加酬金的合同C.单价合同D.设计施工总承包10、fidic 合同条件中工期应该从（）起算。
（）A.合同签订之日B.协议书中注明的开工日期C.承包商接到监理工程师开工通知书的日期D.第一次工地会议开会当天11、依据 fidic 施工合同条件，监理工程师可在（）进行质量检验。
2020年山东省整理监理工程师《合同管理 》模拟考试(含答案)
2020年山东省整理监理工程师《合同管理》模拟考试(含答案)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是( )A.取得相应的执业资格证书B.有依法成立的公司C.具有中华人民共和国国籍D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力2.建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的()A.特别法人B.企业法人C.非法人组织D.非营利法人3.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计合同履行过程中，发包人根据用户需求，增加了设备运行的工况条件，设计人为满足新增的设备运行工况，修改设计方案，并完成了相应设计变更工作。
由此导致了设计人费用增加，修改增加的设计费用应由( )承担A.设计人B.提出增加设备运行工况的用户C.设计人和发包人共同D.发包人4.资格预审时，对投标人资格审查采用打分量化的方法是()A.有限数量限制法B.合格制法C.标准化法D.综合记分法5.根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是( )。
A.工程师助手相当于我国的监理员B.雇主可以直接向工程师助手指派任务C.工程师可以向工程师助手付托部分权力D.工程师助手发出的指示，效力低于工程师的指示6.根据《标准施工合同》，合同附件格式包括( )。
A.项目经理任命书B.合同协议书C.工程设备表D.建筑材料表7.下列组织或机构中,不能作为保证人的是( )A.非银行金融机构B.国家机关C.具有代为清偿债务能力的法人D. 合伙企业8.因卖方未能按时支付合同约定的材料时，每延迟一天，应向买方支付0 违约金A.0.08%B.0.5%C.0.8%D.1.0%9.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，设计文件需政府有关部门审查或批准的工程，发包人应在审查同意承包人的设计文件后（）天内，向政府有关部门报送设计文件A.7B.14C.21D.2810.根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（）组织A.设计人B.监理人C.发包人D.总承包人11.购境外货物时，由卖方负责办理租船订舱，并承担货物装船之前的一切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费的报价是()。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2020年公路监理师《合同管理》模拟试题
1、合同标的是双方当事****利义务所指的对象，一般包括( )
A.建筑物
B.工资表
C. 劳务行为
D.建设资金
E.工程量
F.构筑物
2、代理人接受委托与第三方签定经济合同过程中，应( )
A.以自己的名义签定合同
B.与第三方商签过程中独立地表示自己的意志
C. 在授权范围内单独与第三方谈判合同
D.在与第三方签定的合同内规定代理人的权利和义务
E.在合同内约定委托人和第三方的权利义务
3、法人的行为水平由( )行使
A.法定代表人
B.法人代表
C. 法人领导机构
D.厂长、经理
E.董事会
4、采用质押方式作为合同担保时，主要特点表现为( )
A.担保财产需转移给债权人
B.担保财产不需转移给债权人
C. 担保财产在担保期内债权人仍可使用
D.担保财产在担保期内债权人无权使用
E.不履行债务时，债权人可依法处置担保财产
5、有资格代理招标的机构应满足的条件包括( )
A.必须是法人组织
B.不得与行政机关有隶属关系
C. 有从事招标代理义务的场所
D.有编制招标文件的水平
E.有自己的评标专家库
6、建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括( )
A.批准招标申请
B.审核招标文件
C. 负责编制标底
D.参加开标会议
E.监督评标过程
7、监理招标评审投标书中的实施监理工作计划时，主要比较( )等方面内容
A.监理工作目标设置的合理性
B.项目监理班子组织机构的完备性
C. 工作计划的可行性
D.承诺保证提前竣工时间的长短
E.提交的方案是否有创新性
8、实行施工招标应满足的条件包括( )
A.工程已批准立项
B.有能满足施工需要的技术资料和图纸
C. 已选择了监理单位
D.建设资金来源已落实
E.建设用地的征用工作已完成
9、开标时，投标书( )，招标人应在公正员监督下，当场宣布为废标
A.未密封
B.无单位和法定代表人或其委托的代理人印鉴
C. 未按规定格式填写
D.内容不全、字迹辨认不清
E.同标底吻合
F.与标底相差甚远
10、按照FIDIC合同条件的规定，在( )期限内承包商都有权提出索赔
A.合同签字日到发布开工令日
B.开工令日到颁发工程移交证书日
C. 颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日
D.颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日
E.结清单生效日之后到提出合同争议日
多选题答案
1、A C D
2、B C E
3、A C
4、A D E
5、B C D E
6、A B D E
7、A B C E
8、A B D E
9、A B C D 10、A B C D
判断题
1、施工招标的招标广告属于要约 ( )
2、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率 ( )
3、保证合同的当事人是债权人和保证人 ( )
4、对招投标活动的监督管理是建设行政主管部门的职责 ( )
5、编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等 ( )
6、根据"担保法’的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人 ( )
7、在法律上，把订立经济合同的全过程划分为协商和签约两个阶段 ( )
8、当递交最终报表之后，承包商根据合同实行索赔的权力终止了( )
9、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告 ( )
10、在索赔事件发生后的28天内，承包商必须向监理工程师提出书面的索赔意向通知书，否则就丧失了索赔的权利 ( )
简答题
1、简述合同法律关系三要素?
2、承担违约责任有哪些方式?
3、解决合同争议的方法有哪些?
4、《招投标法》对招标人的水平有何要求?
5、根据FIDIC条款，组成合同的文件有哪些?
判断题(10题/10分)
1、×
2、×
3、√
4、√
5、√
6、√
7、×
8、√
9、× 10、√
简答题
1、答：合同法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容三个要素。
合同法律关系主体是参加合同法律关系，享有相对应权利、承担相对应义务的当事人，能够是自然人、法人、
其他组织;合同法律关系客体是指合同法律关系主体享有的权利和承担
的义务所共同指向的对象，主要包括物、行为、智力成果;合同法律关
系内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。
2、答：承担违约责任的方式主要有：继续履行、采取补救措施、
赔偿损失、支付违约金、定金罚则
3、答：合同争议的解决方式有和解、调解、仲裁和诉讼四种。
其
中和解和调解的结果没有强制执行的法律效力，要靠当事人的自觉履行，
4、答：①有与招标工作相适合的经济、法律咨询和技术管理人
员;②有组织编制招标文件的水平;③有审查投标单位资质的水平;④有
组织开标、评标、定标的水平。
5、答：按照优先支配地位次序，组成合同的文件有：①合同协议书及附件;②中标通知书③投标书及投标书附录;④合同专用条款及数据表;⑤合同通用条款;⑥技术规范;⑦图纸;⑧标价的工程量清单;⑨投标书附表;⑩构成合同的其他文件。
综合分析题
1、某高速公路项目利用世行贷款修建，施工合同采用FIDIC合同条件，业主委托监理单位实行施工阶段监理。
该工程在施工过程中，陆续发生了如下索赔事件(索赔工期和费用数据均符合实际)：
(一)施工期间，承包方发现施工图纸有误，需设计单位修改，因为图纸修改造成停工20天。
承包方提出工期延期20天与费用补偿2万元的要求。
(二)施工期间因下雨，为保证路基工程填筑质量，总监理工程师下达了暂时停工令，共停工10天，其中连续4天出现低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天气候和连续6天出现50年一遇特大暴雨。
承包方提出工期延期10天与费用补偿2万元的要求。
(三)施工过程中，现场周围居民称承包方施工噪音对他们造成干扰，阻止承包方的混凝土浇筑工作。
承包方提出工期延期5天与费用补偿1万元的要求。
问题：针对承包方提出的上述索赔要求，监理工程师应如何签署意见?
2、某工程项目业主委托了一监理单位实行监理，在委托监理任务前，业主与施工单位已经签定了施工合同。
监理单位在执行合同中陆续遇到一些问题需要实行处理，若你作为监理工程师，对遇到的下列问题，请提出处理意见。
(一)在施工招标文件中，按工期定额计算，工期为550天。
但在施工合同中，开工日期为1997年12月15日，竣工日期为1999年7月20日，日历天数为581天，请问监理的工期目标应为多少天?为什么?
施工合同规定，业主给施工单位提供图纸7套，施工单位在施工中要求业主再提供3套图纸，施工图纸的费用由谁来支付?
(二)在基槽开挖土方完成后，施工单位未按施工组织设计对基槽四周实行围栏防护，业主代表进入施工现场不慎掉入基坑摔伤，由此发生的医疗费用由谁支付，为什么?
在结构施工中，施工单位需要在夜间浇筑混凝土，经业主同意并办理了相关手续。
按地方政府规定，在晚上11点以后一般不得施工，若有特殊需要需给附近居民补贴，该项费用应由谁来支付
综合分析题答案
1、答：(一)这是非承包方原因造成的，故监理工程师应批准工期补偿和费用补偿。
(二)因为异常恶劣气候造成的6天停工是承包方不可预见的，应签证给予工期补偿6天，而不应给予费用补偿。
对于低于雨季正常雨量造成的4天停工是承包方应该预见的，故不应签证给予工期补偿和费用补偿。
(三)这是承包方自身原因造成的，故不应给予工期补偿和费用补偿。
2、答：(一)按照合同文件的解释顺序，协议条款与招标文件在内容上有矛盾时，应以协议条款为准。
故监理的工期目标为581天。
合同规定业主提供7套图纸，施工单位再要3套图纸，超出合同规定，故增加的图纸费用应由施工单位支付。
(二)在基槽开挖土方后，在四周设置围栏，按合同文件规定是施工单位的责任。
未设围栏而发生人员摔伤事故，所发生的医疗费用应由施工单位支付。
夜间施工已经业主同意，并办理了相关手续后应由业主承担相关费用。