建设工程施工合同(电力2)标准样本_1
建设工程施工合同(电力2)专业版3篇

建设工程施工合同(电力2)专业版3篇篇1建设工程施工合同(电力2)专业版第一章总则第一条为了规范建设工程施工合同的签订与履行,维护施工双方的合法权益,促进电力工程建设的顺利进行,根据《建设工程施工合同法》及其相关法规,特制定本合同。
第二条本合同所称建设工程系指由甲方负责承包、承建,或者其他合同方式,由乙方负责提供电力2工程服务的建设工程。
第三条本合同所称甲乙双方,是指承包、承建建设工程的单位及提供电力2工程服务的单位。
第四条本合同的签订是建设工程施工计划的依据,是实施工程施工的合法依据。
第五条本合同内容包括合同条款、附件、技术规范等,是双方共同遵守的法律文件。
第二章合同的签订第六条甲乙双方签订本合同应当遵循自愿、公平、诚实信用、协商一致的原则。
第七条甲乙双方签订本合同应当具备法人资格,能够独立承担法律责任。
第八条甲乙双方签订本合同应当清楚约定建设工程的工程量、工程造价、工程进度、工程质量、工程安全等基本内容。
第九条甲乙双方签订本合同应当明确约定工程合同的履行方式、支付方式、违约责任、争议解决等相关事宜。
第十条甲乙双方签订本合同应当明确约定工程施工的标准、规范以及相关技术要求。
第三章合同的履行第十一条甲方应当按照本合同约定的工程施工方案、施工计划,按时保质保量完成工程。
第十二条甲方应当做好工程施工的安全防护工作,保障施工人员和周围环境的安全。
第十三条乙方应当按照本合同约定的标准、规范,提供优质的服务,确保工程质量。
第十四条乙方应当配合甲方的工程施工,协助解决工程中出现的问题,确保工程顺利进行。
第十五条甲乙双方在合同履行过程中如遇到问题,应当友好协商解决,不得随意变更合同内容。
第十六条若甲乙双方在合同履行过程中发现对方违约行为,应当及时通知对方,并提出整改要求。
第十七条若甲乙双方因合同履行产生争议,应当协商解决。
如无法达成一致意见,应当向工程监理部门申请调解或仲裁。
第四章合同的解除第十八条甲乙双方若因不可抗力等原因无法继续履行合同,应当及时通知对方,并根据具体情况协商解除合同。
电力建设工程施工合同样式

电力建设工程施工合同样式甲方:(单位名称)地址:法定代表人:电话:乙方:(单位名称):地址:法定代表人:电话:在平等、自愿、互利的基础上,甲、乙双方按照《中华人民共和国合同法》的有关规定,就甲方委托乙方进行电力建设工程施工事宜达成如下合同:第一条工程概况1.1 工程名称:(填写工程名称)1.2 工程地点:(填写工程地点)1.3 工程范围:(填写工程范围)1.4 工程计划开始日期:(填写工程计划开始日期)1.5 工程计划完成日期:(填写工程计划完成日期)1.6 工程总投资额:(填写工程总投资额)第二条合同价款和支付方式2.1 本合同价款为人民币(大写)(小写)元整。
2.2 支付方式及进度:(1)合同签订后,甲方支付合同价款20%作为工程动员款。
(2)工程完成后,甲方支付合同价款的60%作为工程竣工验收款。
(3)工程竣工验收后,甲方支付合同价款的20%作为工程结算款。
第三条工程质量3.1 乙方应遵守有关法规、标准和技术规范,按照设计文件和施工方案进行施工。
3.2 乙方应按照甲方要求,配合有关部门进行工程质量检查和验收工作。
第四条工期和延期4.1 乙方应按照工程计划开始日期和工程计划完成日期进行施工,确保按时完成工程。
4.2 如因不可抗力等原因导致工程延期的,甲方和乙方应协商解决,并办理相关手续。
第五条合同变更5.1 双方在施工过程中,如需要变更合同内容,应通过书面形式进行变更协议。
5.2 未经甲方书面同意,乙方不得擅自变更工程设计或施工方案。
第六条保险责任6.1 乙方应按照有关规定,购买工程施工一切险和承包人责任险。
6.2 若发生损失或事故,乙方应及时采取措施进行抢险和修复,并协助甲方办理保险索赔手续。
第七条违约责任7.1 若乙方未按照本合同规定的工程质量、工程进度进行施工,甲方有权要求乙方立即改正,并扣除相应款项。
7.2 若乙方严重违约,导致工程无法正常进行或发生重大损失,甲方有权解除合同,并追究乙方的法律责任。
电力建设工程施工合同

电力建设工程施工合同合同编号:____________甲方(发包方):____________乙方(承包方):____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就甲方电力建设工程施工事项,经协商一致,订立本合同。
一、工程概况1.1 工程名称:____________电力建设工程1.2 工程地点:____________1.3 工程内容:____________1.4 工程立项批准文号:____________1.5 资金来源:____________二、工程承包范围2.1 承包范围:____________三、合同工期3.1 开工日期:____________3.2 竣工日期:____________3.3 合同工期总日历天数:____________天四、质量标准4.1 工程质量标准:____________五、合同价款5.1 金额(大写):____________元(人民币)5.2 元六、组成合同的文件6.1 组成本合同的文件包括:1) 本合同协议书2) 中标通知书3) 投标书及其附件4) 本合同专用条款5) 本合同通用条款6) 标准、规范及有关技术文件7) 图纸8) 工程量清单9) 工程报价单或预算书6.2 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、合同的履行7.1 乙方应当按照合同约定的施工范围、质量标准、工期要求完成工程。
7.2 甲方应当按照合同约定的付款方式、时间支付合同价款。
7.3 双方应当共同履行合同,确保工程顺利进行。
八、违约责任8.1 乙方未按照合同约定完成工程的,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金。
8.2 甲方未按照合同约定支付价款的,乙方有权解除合同,并要求甲方支付违约金。
8.3 双方其他违约行为按照合同约定承担违约责任。
九、争议解决9.1 双方在履行合同过程中发生的争议,首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
住建部:建设工程施工合同正规范本(通用版)[1]
![住建部:建设工程施工合同正规范本(通用版)[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/174acc6ecec789eb172ded630b1c59eef8c79ade.png)
住建部:建设工程施工合同一、引言建设工程施工合同是指作为建设工程开展的基础,用于约定双方在工程施工过程中的权利和义务的合同。
住建部根据国家相关法律法规的要求,对建设工程施工合同的内容进行了明确的规定和指导。
本文将对住建部关于建设工程施工合同的规定进行详细解读。
二、合同主体根据住建部的规定,建设工程施工合同的主体应该包括甲方和乙方两个主要对象。
1.甲方:甲方是建设工程的业主,可以是政府机构、企事业单位或个人。
2.乙方:乙方是承担建设工程施工任务的施工单位,通常是建筑公司或者工程团队。
三、合同内容住建部在建设工程施工合同的内容方面进行了细致的规定。
合同内容主要包括合同的基本信息、工程范围、工期、价格和支付方式等内容。
1.合同基本信息:合同基本信息包括合同编号、签订日期、合同双方的基本信息和联系方式等。
2.工程范围:工程范围应该明确描述建设工程的具体内容和规模,包括工程的位置、用途、设计要求等。
3.工期:工期是指完成建设工程所需要的时间,合同中应明确规定工期的起止时间和工期保证金等。
4.价格:价格是指乙方进行施工所需要的费用,合同中应明确规定施工的总价款、款项的支付方式和支付周期等。
5.安全与质量要求:合同中应明确规定施工过程中的安全要求和质量要求,以保证建设工程的安全和质量。
四、合同履行1.监理和验收:在建设工程施工过程中,甲方有权对工程的施工过程进行监理,并在工程完工后进行验收。
2.变更和索赔:当施工过程中发生工程变更或者乙方因不可抗力无法按时完成施工时,双方可以协商变更合同内容或进行索赔。
3.终止合同:在特殊情况下,合同可以被终止,如出现严重违约、倒闭、破产等情况。
4.法律责任:合同中应明确规定双方在违约情况下的法律责任和争议解决方式。
五、合同格式住建部对建设工程施工合同的格式进行了规范,可以采用统一的合同样本作为参考。
合同格式应包括合同的页眉、页脚、标题、正文和附件等。
六、合同备案根据住建部的规定,建设工程施工合同需要在相应的建设工程主管部门进行备案。
电力施工合同范本(4篇)

电力施工合同范本发包人:承包人:依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。
一、工程概况1、工程名称:;2、工程地点:;3、工程范围:;(详见施工图纸内容);4、承包方式:_.5、材料及工艺补充说明(详见施工图纸内容)二、合同工期及工期延误1、开工日期:_____年_____月_____日,竣工日期_____年_____月_____日,合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起);2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工,每逾期一日,承包人向发包人支付合同价款万分之__的违约金,算至验收合格之日;3、因以下原因造成工期延误,工期相应顺延:a发包人未能按约定提供(或确认)施工图纸及开工条件;b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款;c发包人代表(或监理工程师)未按约定提供指令、批准等,致使施工不能正常进行;d设计变更或工程量增加;e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时;f不可抗力;g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。
4、承包人在以上情况发生后日内,就延误的工期以书面形式向发包人代表(或监理工程师)提出报告;发包人代表(或监理工程师)在收到报告后日内予以确认,逾期不予确认提出修改意见,视为同意顺延工期。
三、质量标准工程质量标准:合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。
四、合同价款总计合同金额(大写)(人民币),小写¥.五、工程款结算及支付1、主钢构进场之日起_____日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款;2、纲结构主体完工之日起_____日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款;3、工程全部完工之日起_____日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款;承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金,发包人于壹年内返还承包人;六、施工准备1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化,完成后由发包人提交给设计院,承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
建设工程施工合同(标准版)范本

建设工程施工合同(标准版)范本建设工程施工合同(标准版)范本本合同由甲方和乙方根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,经友好协商签订。
第一章总则第一条甲乙双方依据本合同的规定,在遵守国家法律法规的前提下,共同完成以下工程:工程名称:工程地点:工程规模:工程工期:工程造价:工程质量目标:第二条本合同所使用术语的含义:1.甲方:本工程委托方2.乙方:本工程承揽方3.设计文件:指批准的、由设计单位编制的施工图纸、标准、规范及技术文件4.技术交底:乙方交底施工过程中的要点、技术要求、安全注意事项的过程第三条本合同的效力和履行地:本合同生效之日起,甲方和乙方均应按照本合同的规定履行各自的义务和责任。
本合同的签订、履行和解决纠纷均以中华人民共和国的法律为依据。
履行本合同时,除另有协议外,双方合作采取的方式为法律制度为中华人民共和国法律。
第二章工程设计与施工第四条工程设计1.设计文件应按照中国现行规定编制。
2.设计文件应有完整的施工图。
3.设计文件应清楚明确地标明对土建及安装工程的要求和特殊要求。
第五条施工与验收1.乙方应按照甲方及相关法律、法规的要求进行工程施工。
2.乙方施工前,应将计划书、主要节点开工令等文件向甲方报验。
3.施工过程中,乙方应注意安全施工,遵守现行法律、法规及工程质量标准。
4.乙方完成施工后,应向甲方提交相关工程验收报告及技术资料。
第六条工程备品备件1.乙方应按甲方要求,准备好有关工程的备品备件,供甲方按时验收。
2.备品备件应标明品牌、生产厂家、型号、数量、生产日期、保修期限等内容,以便甲方及时跟踪、检验使用情况。
第三章工程质量管理第七条质量管理体系1.本工程的质量管理体系应符合国家标准及相关法律法规的要求。
2.乙方应具有相应的质量管理能力和管理人员,依法、规范、严格实施工程质量管理。
第八条工程质量标准1.本工程的质量标准应符合国家标准或相关技术标准的要求。
2.验收、试运行前,乙方需按合同要求完成各项质量验收试验。
建设工程施工合同(电力2)专业版5篇

建设工程施工合同(电力2)专业版5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1建设工程施工合同(电力2)专业版一、合同双方甲方:单位名称:法定代表人:地址:联系人:电话:乙方:单位名称:法定代表人:地址:联系人:电话:二、合同内容1. 乙方承担在甲方指定的地点进行建设工程施工,并按照合同规定的要求进行施工。
2. 乙方负责提供施工所需的劳动力、材料、设备等,并确保施工材料的质量符合相关法律法规的要求。
3. 乙方按照工程设计图纸和规范要求进行施工,保证施工质量,确保工程进度。
4. 乙方应根据施工实际情况,合理安排工程进度,确保工程按时完成并达到设计要求。
5. 乙方负责施工现场的安全生产,严格遵守相关安全规定,确保施工现场的安全。
三、付款方式1. 施工费用总额为(具体金额),按照以下付款方式进行支付:(1)甲方应在乙方完成工程的不同阶段时支付相应的施工款,具体金额和时间由双方协商确定;(2)乙方应提供符合规范要求的施工验收报告和发票等相关材料后,甲方应在接收到材料后15个工作日内支付相应的施工款。
四、质量保证1. 乙方保证所提供的施工材料符合国家标准和相关法律法规的要求,确保施工质量。
2. 若施工过程中发现质量问题,乙方应及时整改,确保工程质量符合约定要求。
3. 乙方在承建工程期间以及交付使用后的一年内,对工程质量承担相关保修责任,出现质量问题应及时维修并承担相应费用。
五、违约责任1. 若乙方未按合同规定的要求完成施工工作,导致工程质量差、延期等问题,应承担相应的违约责任,根据造成的损失进行赔偿。
2. 若甲方未按时支付工程款导致乙方延迟施工,甲方应承担相应的责任,支付违约金等。
3. 若因不可抗力因素导致工程延期或质量问题,双方应及时协商解决,并可酌情调整合同内容。
六、法律适用和争议解决1. 本合同适用中华人民共和国法律。
2. 若双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可向有关仲裁机构申请仲裁。
七、其他事项1. 本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
电力工程施工合同范本5篇

电力工程施工合同范本5篇电力工程施工合同范本(1)甲方:_________乙方:_________依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
第一条工程概况一、工程名称1.工程地点:_________。
2.工程内容:_________。
3.工程性质:_________。
4.承包范围:_________。
二、批准单位1.批准文号:_________。
2.业主或主管单位:_________。
三、开工日期1.竣工日期:_________。
2.总日历工期:_________。
四、质量等级:_________。
五、承包方式:_________。
六、合同价款:_________。
第二条合同文件及解释顺序一、合同文件的组成和解释顺序1.本协议条款;2.本合同条件;3.洽商:变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书。
4._________。
二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的情况下,由双方协商解决。
第三条合同文件使用的语言、文字、标准和适用法律一、合同文件使用汉语普通话书写,以汉字普通话解释、说明。
二、适用合同文件的法律是国家的法律、法规,以及电力工业规章。
三、施工使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。
第四条图纸一、甲方在开工日期前,于_________年_________月_________日向乙方提供完整的施工图纸_________份,其中包括竣工图_________份、现场存放的_________份,保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度,对乙方做好图纸保密工作的要求:二、甲方不能按第四条第一款约定提供的图纸名称、提供期限,保证满足实施“施工综合进度计划”的需要。
三、甲方对图纸的特殊保密要求,乙方采取保密措施,由甲方承担的费用。
四、乙方要求增加图纸份数,甲方应按_________予以复制、交付,费用由乙方承担。
五、乙方在开工前未如约收到甲方提供的图纸,应在_________天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。
电力建设工程施工合同(版)

电力建设工程施工合同目录一、合同双方二、工程概况三、合同价格及支付方式四、施工期限五、工程质量六、工程变更七、合同解除八、违约责任九、争议解决十、其他约定十一、附件电力建设工程施工合同甲方(委托方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就电力建设工程施工事宜,达成如下协议:一、合同双方1.1 甲方:指具有电力建设工程需求的单位或个人。
1.2 乙方:指具备电力建设工程施工资质的单位。
二、工程概况2.1 工程名称:____________________2.2 工程地点:____________________2.3 工程内容:____________________2.4 工程规模:____________________2.5 工程质量:____________________三、合同价格及支付方式3.1 合同总价款为人民币(大写):____________________元整(小写):____________________元。
3.2 付款方式:a) 合同签订后,甲方支付合同总价款的30%作为预付款;b) 工程进度达到50%时,甲方支付合同总价款的30%;c) 工程进度达到80%时,甲方支付合同总价款的30%;d) 工程竣工验收合格后,甲方支付剩余的10%尾款。
四、施工期限4.1 工程开工日期:____________________4.2 工程竣工日期:____________________4.3 工程总工期:____________________天。
五、工程质量5.1 乙方应按照国家电力建设工程施工标准和规范进行施工,确保工程质量。
5.2 工程质量不符合约定,乙方应无条件返工,直至符合约定标准。
六、工程变更6.1 合同履行过程中,如需变更工程内容、规模、质量等,甲乙双方应协商一致,签订书面变更协议。
电力建设工程施工合同条件2最新通用

电力建设工程施工合同条件2最新通用合同编号:__________电力建设工程施工合同条件(最新通用)合同甲方:单位名称:____________________________单位地址:____________________________联系人:____________________________联系电话:____________________________电子邮箱:____________________________合同乙方:单位名称:____________________________单位地址:____________________________联系人:____________________________联系电话:____________________________电子邮箱:____________________________鉴于甲方为电力建设工程的业主,乙方为具有相应资质和能力的施工单位,双方为了明确电力建设工程的施工条件,确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,本着平等自愿、诚实守信的原则,经双方协商一致,签订本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称:____________________________1.2 工程地点:____________________________1.3 工程规模:____________________________1.4 工程投资估算:____________________________1.5 工程质量标准:____________________________第二条合同范围与内容2.1 合同范围:本合同范围包括但不限于建筑工程、安装工程、装修工程、设备采购与安装、调试、验收、保修等电力建设工程施工全过程。
2.2 合同内容:乙方应按照本合同约定的工程范围、质量标准、进度要求等技术经济指标完成施工任务,并承担相应的质量保修责任。
电力建设工程施工合同常用版样本

电力建设工程施工合同甲方:乙方:依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国电力法》以及电力工业部《电力工程承包合同管理规定》等有关法律法规,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:第一条工程概况一、工程名称:________电力建设工程二、工程地点:________三、工程内容:________四、工程性质:________五、承包范围:________六、工程规模:________七、工程总投资:________第二条合同文件及解释顺序本合同文件包括以下内容:1. 本协议条款;2. 本合同条件;3. 洽商:变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书。
上述文件互相补充,如有矛盾,以顺序在先者为准。
第三条合同文件使用的语言、文字、标准和适用法律1. 合同文件使用汉语普通话书写,以汉字普通话解释、说明。
2. 适用合同文件的法律是国家的法律、法规,以及电力工业规章。
3. 施工使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。
第四条图纸甲方在开工日期前,向乙方提供完整的施工图纸,保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度。
乙方应做好图纸保密工作。
第五条合同价格本合同采用固定总价方式,合同总价为本工程竣工验收合格并符合合同约定条件后的实际工程造价。
第六条付款方式1. 合同签订后,甲方应按合同约定支付预付款。
2. 工程进度达到约定的付款节点时,乙方提交进度付款申请,甲方按照实际完成工程量支付进度款。
3. 工程竣工验收合格后,甲方支付剩余款项。
第七条工期1. 合同约定的工期为____个月。
2. 乙方应当按照合同约定的工期完成工程。
3. 因乙方原因导致工期延误的,乙方应当承担相应的违约责任。
第八条质量标准1. 工程质量应符合国家现行有关法律法规、标准和规范的要求。
2. 工程竣工验收合格后,质保期为____年。
第九条合同的变更和解除1. 合同变更或解除的条件和程序,按照《中华人民共和国合同法》的有关规定执行。
电力建设工程施工合同正规范本(通用版)

电力建设工程施工合同1. 引言本文档是关于电力建设工程施工合同的范本。
该合同旨在规范双方在电力建设项目中的权利和义务,并确保项目按照计划安全、高效地完成。
2. 合同概述本合同由双方达成:甲方:______________________(简称“甲方”)乙方:______________________(简称“乙方”)甲方和乙方在平等、自愿的基础上,经过友好协商,就电力建设工程的施工进行合作,并达成如下协议。
3. 工程范围本合同的工程范围包括但不限于内容:•电力建设工程的设计、建设和调试;•相关设备和材料的采购、安装和验收;•相关文档和报告的编制;•工程过程中所涉及的协调与沟通。
4. 合同条款4.1 工程时间和计划1.本工程的工期为______________________(起始日期至结束日期)。
2.甲方要求工程按照如下计划进行:______________________(详细计划安排)。
3.工期延长需要双方协商一致,并以书面形式确认。
4.2 工程费用和支付方式1.总工程费用为______________________。
2.工程费用按照如下方式支付:______________________(详细支付安排)。
4.3 工程质量和验收标准1.工程质量应满足国家相关标准和甲方的要求。
2.工程竣工后,甲方有权对工程进行验收。
工程未通过验收时,乙方需负责整改并重新进行验收。
4.4 工程变更和索赔1.若工程需要进行变更,双方应协商一致,并以书面形式确认变更内容及费用调整。
2.若因不可抗力或甲方原因导致工程无法按计划进行或增加乙方费用,乙方有权提出索赔要求,甲方应予以合理赔偿。
4.5 合同解除1.若双方协商一致解除合同,应以书面形式确认解除合同的具体细节和责任分担。
2.若一方违约导致合同解除,应按照违约责任承担相应的赔偿责任。
4.6 保密条款双方对在合作过程中获得的商业秘密和技术信息负有保密责任,双方应在合同解除或终止后继续承担保密义务。
电力建设工程施工合同书7篇

电力建设工程施工合同书7篇篇1合同编号:XXXXXXXXX甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,本着公平、公正、诚实信用的原则,甲乙双方就本电力建设工程施工事项,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:_________________________电力建设工程。
2. 工程地点:_________________________。
3. 工程内容:具体包括电力线路的铺设、变压器的安装、配电设备的配置与安装等。
4. 工程规模:_____________。
1. 开工日期:XXXX年XX月XX日(具体以甲方书面开工令为准)。
2. 竣工日期:XXXX年XX月XX日。
3. 合同工期总日历天数:XX天。
三、工程价格及付款方式1. 工程总价:人民币大写__________元整(¥______元)。
该价格为固定价格,包括工程材料费、人工费、运输费等一切相关费用,不因市场变化而调整。
2. 付款方式:合同签订后,甲方支付乙方工程总价的XX%作为预付款;工程竣工并通过验收后支付剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须严格按照国家相关施工规范和安全标准进行施工,确保工程质量。
2. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的七日内组织验收。
3. 验收标准:按照国家标准及本合同约定的内容进行验收。
1. 乙方必须严格遵守施工现场的安全生产规定,采取必要的安全防护措施,确保施工过程中的安全。
2. 若因乙方原因造成安全事故,由乙方承担全部责任。
六、违约责任1. 若因甲方原因未按合同约定支付工程款,甲方应按日向乙方支付应付未付金额的XX%作为违约金。
2. 若因乙方原因未按合同约定工期完成工程,乙方应按日向甲方支付合同总金额的XX%作为违约金。
若逾期超过XX天,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿损失。
建设工程施工合同(电力2)专业版3篇

建设工程施工合同(电力2)专业版3篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方电力工程的建设施工事宜达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容:电力设备的安装、调试及维修等。
二、合同工期1. 工程开工日期:____年____月____日。
2. 工程竣工日期:____年____月____日。
三、合同价格及付款方式1. 工程总造价:人民币____元整(¥____元)。
2. 付款方式:甲方应按以下约定向乙方支付工程款项:(1)工程开工前,甲方支付乙方工程总造价的__%作为预付款;(2)工程进展至一半时,甲方支付乙方工程总造价的__%;(3)工程竣工并经甲方验收合格后,甲方支付乙方剩余的工程款项。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照电力行业的有关规范和要求进行施工,确保工程质量。
2. 工程竣工后,乙方应提交完整的竣工资料及验收申请。
甲方应在收到验收申请后的__个工作日内组织验收。
3. 若工程验收不合格,乙方应负责无偿返工,并承担由此造成的损失。
五、工程安全1. 乙方应严格遵守施工现场的安全生产规定,采取必要的安全防护措施。
2. 乙方在施工过程中若发生安全事故,应承担相应的法律责任。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款项,乙方有权停工,工期可相应顺延。
2. 若乙方在施工过程中擅自停工,应承担由此给甲方造成的损失。
3. 若工程验收不合格且乙方未按要求返工,甲方有权拒绝支付工程款项并要求乙方承担违约责任。
4. 任何一方违反本合同的约定,均应承担违约责任并赔偿对方因此造成的损失。
七、其他约定事项1. 本工程在施工过程中遇到不可抗力因素(如自然灾害、政策调整等)导致工程延期或损失,双方应协商解决。
电力建设工程施工合同(范本)

电力建设工程施工合同(范本)电力建设工程施工合同甲方:_________(以下简称甲方)地址:_________法定代表人:_________联系电话:_________乙方:_________(以下简称乙方)地址:_________法定代表人:_________联系电话:_________经甲乙双方协商一致,签订以下工程施工合同。
第一条工程名称本工程名称为_________,位于_________,共包含____号标段。
第二条工程内容1.工程范围:_________2.工程工期:自交工期____年月日起,至完工交付甲方____年月日止。
3.工程费用及付款方式:工程总造价为人民币______元整。
甲方应于工程合同签订时一次性支付工程总造价的_____%作为预付款。
乙方应于施工进度需要时,向甲方提出工程款的支付申请,甲方应在10个工作日内支付应付工程款项。
4.工程标准:本工程建设应符合国家有关标准及规定。
第三条工程施工安排1.甲方应按照工程计划书要求,提供必要的资料和文件,满足乙方施工所需。
2.乙方应在施工前制定详细的工程施工计划表,并报甲方审批同意。
3.乙方施工现场应符合国家安全生产标准,确保工程安全。
4.乙方所采用的材料、设备应符合标准规定,并应按合同约定期间交付使用。
第四条工程质量和验收1.本工程施工应符合国家有关工程标准和规定,并接受甲方及其委托的质量监督部门的检查。
2.工程竣工验收应符合国家有关法律、法规及技术标准规定,并得到甲方及其委托的质量监督部门的确认。
3.如发现工程存在质量问题或不符合约定标准,乙方应及时进行整改。
第五条违约责任1.如因乙方原因造成工程质量问题或未达预定工期,乙方应全额承担甲方因此而产生的经济损失,并承担相应的违约责任。
2.如因甲方原因造成工程质量问题或未达预定工期,甲方应全额承担因此而产生的经济损失,并承担相应的违约责任。
第六条法律适用本合同适用中华人民共和国相关法律、法规及规定。
建设工程施工合同(电力2)

合同编号:_______根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方电力2工程的建设施工事项达成如下协议:一、工程概况1.1工程名称:电力2工程1.2工程地点:_______1.3工程范围:包括但不限于土建、安装、调试、验收等相关工作。
1.4工程质量:按照国家及行业相关标准、规范执行,质量达到优良等级。
1.5工程期限:自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
二、合同价款2.1合同价款为人民币(大写):_______元整(小写):_______元。
2.2付款方式:按工程进度分期支付。
2.3甲方应在乙方提交相应阶段工程量报告后_______日内支付相应款项。
三、甲乙双方的权利和义务3.1甲方权利和义务:(1)负责办理本工程的相关手续,包括但不限于规划、施工许可等。
(2)提供施工场地,确保场地达到施工要求。
(3)对乙方施工过程中的质量、安全、环保等方面进行监督、检查。
(4)按照约定支付合同价款。
3.2乙方权利和义务:(1)按照国家及行业相关标准、规范组织施工,确保工程质量。
(2)按照甲方提供的施工图纸、技术要求、施工方案等进行施工。
(3)负责施工场地的安全防护、环保措施。
(4)接受甲方及有关部门的监督、检查。
四、违约责任4.1甲方违约责任:(1)甲方未按约定支付合同价款的,应按逾期支付金额的_______%向乙方支付违约金。
(2)甲方原因导致工程延期,应赔偿乙方因此造成的损失。
4.2乙方违约责任:(1)乙方未按约定完成工程的,应按逾期完工天数的_______%向甲方支付违约金。
(2)乙方原因导致工程质量问题,应负责修复,并赔偿甲方因此造成的损失。
五、争议解决5.1本合同履行过程中发生的争议,双方应协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他约定6.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
合同编号:WU-PO-282-43建设工程施工合同(电力2)标准样本In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve TheEffect Of Restricting All Parties甲方:_________________________乙方:_________________________时间:________年_____月_____日A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑建设工程施工合同(电力2)标准样本使用说明:本合同资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益,经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来,从而实现制约各方的效果。
资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。
电力建设工程施工合同电力建设工程施工合同条件第一章词语涵义及合同文件第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本,由《电力建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》)组成,其用词用语除《协议条款》另有约定外,应具有本条所赋予的涵义:1.发包方(简称甲方);《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
2.甲方驻工地代表(简称甲方代表:甲方在《协议条款》中指定的代表人。
3.承包方(简称乙方):《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。
4.乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在《协议条款》中指定的代表人。
5.社会监理:受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
6.总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。
7.设计单位:甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。
8.工程造价管理部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。
9.工程质量监督部门:电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。
10.工程:《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。
11.合同价款:以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格,通过招标投标或甲乙双方协商确定,用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。
12.经济支出:在施工中发生,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。
13.费用:甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。
14.工期:甲乙双方参照电力建设工程项目工期定额等规定,在《协议条款》中约定的合同工期。
15.开工日期:《协议条款》约定的工程开工日期。
16.竣工日期:《协议条款》约定的工程竣工日期。
17.图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
18.施工现场:经甲方同意、“施工组织设计”或“施工方案”所确定的用以施工的场地。
19.书面形式:根据合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。
20.不可抗力:因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾,以及《协议条款》约定等级以上风、雨、震等对工程及履约造成损害的自然灾害。
21.赔偿金:责任方弥补对方直接损失和间接损失的费用,包括停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理费等实际费用,以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。
22.质量缺陷:工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合同对质量的要求。
23.协议条款:结合具体工程,甲乙双方协商后依法签订的书面协议。
第二条合同文件及解释顺序1.合同文件应能互解释,互为说明。
除合同另有约定外,其组成和解释顺序如下:(1)《协议条款》;(2)《合同条件》;(3)洽商、变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书;(4)招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件;(5)工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;(6)标准、规范和其它有关技术资料、技术要求;(7)构成合同一部分的其它文件。
2.当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的情况下,由双方协商解决(实行社会监理的,可先由总监理工程师作出解释);双方意见仍不一致的,按第三十条约定的办法解决。
第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律1.合同文件使用汉语普通话书写,双方可根据需要商定使用少数民族语言译本,对合同文件的解释、说明则使用汉语普通话。
2.适用合同文件的法律是国家的法律、法规,以及电力工业部规章和约定的其它行业规章、工程所在地地方法规。
3.施工应当使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。
国家、电力行业没有相应的标准、规范时,可约定使用其它行业的或工程所在地地方的标准、规范。
甲方应按《协议条款》约定的时间和份数向乙方提供约定的标准、规范。
4.国内没有相应的标准、规范时,乙方按《协议条款》约定的时间和要求提出施工工艺,经甲方代表批准后执行;甲方要求使用国外标准、规范,应报请电力行业主管部门批准并负责按约定提供中文译本。
5.规定、翻译和制定标准、规范及提出施工工艺的费用,均由甲方承担。
第四条图纸1.甲方在开工日期之前按《协议条款》约定的日期和份数(包括竣工图和现场存放的份数),向乙方提供完整的施工图纸,并保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度,乙方按《协议条款》要求做好图纸保密工作。
2.甲方不能按第四条第一款约定提供全套图纸,将不能提供的图纸名称、提供期限列入本条款,并保证满足实施“施工综合进度计划”的需要。
3.甲方对图纸有特殊保密要求的,乙方采取相应的措施保密,由甲方承担费用。
4.乙方要求增加图纸份数,甲方应按《协议条款》约定的时间予以复制、交付,费用由乙方承担。
5.乙方未如约收到甲方提供的图纸,应在5天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。
甲方代表在乙方提交通知后2天内未答复,按第七条第二款约定处理。
6.乙方发现甲方提供的图纸不完整、不准确或设计深度不能满足施工要求。
应及时通知甲方代表,酌情按第四条第五款或第二十五条第一款约定处理。
乙方对于甲方提供的图纸有如上缺陷未发现,甲方仍应按第七条第二款或第二十五条第四款约定承担责任,并给付因此造成的修补、拆除、改建、重建等费用。
第二章双方一般责任第五条甲方代表1.甲方任命驻施工现场的代表按照以下要求行使合同约定的权利,履行合同约定的职责:(1)甲方代表可委派有关具体管理人员承担其部分权利和职责,并可在任何时候撤回这种委派。
委派和撤回均应提前3天通知乙方。
(2)甲方代表的指令、通知、意见、批准、答复等均由其本人签字后,以书面形式交给乙方代表,乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。
确有必要时,甲方代表可发出口头指令,并在24小时内给予书面确认,乙方对甲方代表的指令应予执行。
甲方代表不能及时给予书面确认,乙方应于甲方代表发出口头指令后48小时内提出书面确认要求,甲方代表在乙方提出确认要求后2天内不予答复,即视为其确认乙方要求。
乙方认为甲方代表指令不合理,应在收到指令后24小时内提出书面申告,甲方代表在乙方申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,以书面形式通知乙方。
紧急情况下,甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议,但甲方代表决定仍继续执行的指令,乙方应予执行。
因指令错误所发生的费用和给乙方造成的损失,由甲方承担,延误的工期相应顺延。
(3)甲方代表按合同约定及时向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批复等,并如约履行其它约定的义务,否则乙方在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表,甲方代表在乙方通知后48小时内仍未予以答复,即视为其确认、同意、批准,应由甲方承担由此发生的支出,顺延因此延误的工期,赔偿因此造成的乙方损失。
2.实行社会监理的工程,甲方应将总监理工程师行使权利、履行义务的范围通知乙方。
总监理工程师按约定在委托授权范围内执行职务。
3.甲方代表和总监理工程师易人,甲方应提前7天通知乙方。
后任继续承担前任应负的责任(合同文件约定的义务及其职权内的承诺)。
第六条乙方代表1.乙方任命驻施工现场的代表按照以下要求行使合同约定的权利,履行合同约定的职责:(1)乙方的要求、申请和通知等,以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表,甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。
(2)乙方代表按甲方代表同意的“施工组织设计”(或施工方案)、依据合同发出指令和要求组织施工,在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下,可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施,并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告。
责任在甲方,由甲方承担由此发生的支出,相应顺延工期;责任在乙方,由乙方承担费用。
2.乙方代表易人,应提前7天通知甲方,后任继续承担前任应负的责任(合同文件约定的义务及其职权内的承诺)。
第七条甲方工作1.甲方按照《建设工程施工现场管理规定》和《协议条款》约定的时间、要求,完成以下工作:(1)办理土地征用、租用、青苗和树木赔偿、房屋拆迁及清除地面、架空和地下障碍等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。
(2)将施工所需水、电、电讯线路从施工现场外部接到《协议条款》约定地点,并保证施工期间的需要。
(3)开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及《协议条款》约定的施工现场内的主要交通干道予以保养,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通。
(4)向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料,保证数据真实准确。
(5)办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及运输、铁路专用线的申报批准等手续,与有关方面缔结工程交跨铁路、公路通讯线路需要的协议。
(6)将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方,并进行现场交验。
(7)组织乙方和设计单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底,对于需要审定施工图预算的应及时予以审定。
(8)协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护,并承担有关费用。
(9)按照合同及“施工综合进度计划”确定的时间为承包安装工程的乙方提供施工现场,保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。