(现场管理)建设法规与合同管理作业参考答案(第二次)
建设法规与合同管理(专升本)阶段性作业3
建设法规与合同管理(专升本)阶段性作业3总分：100分得分：0分一、单选题1. 根据建设工程伤亡事故的分类原则，死亡2人，直接经济损失50万元属于__ ___。
(4分)(A) 一级重大安全事故(B) 二级重大安全事故(C) 三级重大安全事故(D) 四级重大安全事故参考答案：C2. 某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援预案应由___ __编制。
(4分)(A) 监理单位统一组织(B) 总承包单位统一组织(C) 总承包单位和分包单位各自(D) 建设单位统一组织参考答案：B3. 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，属于施工单位安全责任的是_ ____。
(4分)(A) 提供相邻构筑物的有关资料(B) 编制安全技术措施及专项施工方案(C) 办理施工许可证时报送安全施工措施(D) 提供安全施工措施费用参考答案：B4. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位采购的施工机具及配件，应当具有_ ____，并在进入施工现场前进行查验。
(4分)(A) 使用许可证和产品合格证(B) 产品许可证(C) 生产许可证(D) 生产许可证和产品合格证参考答案：D5. 某高层住宅工程结构设计的合理使用年限为50年，屋面防水为一级，设计使用年限15年，工程于2011年9月5日竣工验收合格并交付使用，施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中不符合法律法规要求的有____ _。
(4分)(A) 基础工程的保修期限为50年(B) 屋面防水工程的保修期限为5年(C) 供热系统的保修期限为自2011年采暖期起，到2012年采暖期结束日止(D) 电气管线、给水排水管道、装修工程的保修期限为1年参考答案：D6. 某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是____ _。
(4分)(A) 费用和工期损失全部由承包商承担(B) 费用和工期损失全部由业主承担(C) 费用由承包商承担，工期给予顺延(D) 费用由业主承担，工期不顺延参考答案：A7. 某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成。
南开24秋学期《经济法与建设法规》作业参考一
24秋学期《经济法与建设法规》作业参考1.针对PPP项目融资难问题，可通过市场化的办法，建立PPP项目保险机制，以增进PPP项目的（）能力。
选项A：信用融资选项B：资产抵押选项C：公司融资选项D：政府融资参考答案：A2.甲对乙声称：“我正在考虑卖掉家中祖传的一套家具，价值10万元”，乙立即向甲表示：“我愿意以10万元价值购买此套家具”。
下列判断正确的是（）选项A：甲对乙的表示构成要约选项B：乙对甲的表示构成承诺选项C：甲对乙的表示构成承诺选项D：乙对甲的表示构成要约参考答案：D3.在我国，对全国工程质量统一监督管理的部门是（）。
选项A：国务院建设行政主管部门选项B：县级以上人民政府建设行政主管部门选项C：国家发展与改革委员会选项D：工程质量监督机构参考答案：A4.下列合同属于无效合同的是（）选项A：因重大误解而订立的合同选项B：以欺诈手段而订立的损害农民利益的合同选项C：以欺诈手段而订立的损害国家利益的合同选项D：订立时显失公平的合同参考答案：C5.我国PPP（）市场目前存在能力不足.标准缺失.竞争不充分等问题，对PPP模式的健康发展未能起到应有的支撑作用。
选项A：工程建设选项B：招投标选项C：咨询服务选项D：工程设计参考答案：C6.单位负责人接到报告后，应当于（）小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告选项A：1选项B：2选项C：6选项D：12参考答案：A7.房屋权利因房屋或土地灭失、土地使用年限届满、他项权利中止、权利主体灭失等而实行的登记称为（）登记选项A：他项权利选项B：变更选项C：注销选项D：转移参考答案：C8.在判定合同当事人意思表示不真实时，应()为根据。
选项A：以行为人表示于外部的意思选项B：以行为人的内心意思选项C：一个理性第三人的判断选项D：根据具体情况，既考虑行为人的内心意思，也要考虑其外部表示，同时兼顾表意人和相对人利益参考答案：D。
建设法规B第2次作业
本次作业是本门课程本学期的第2次作业，注释如下：一、单项选择题(只有一个选项正确，共21道小题)1. 我国建设法规体系的组成层次为（）(A) 三个层次(B) 五个层次(C) 六个层次(D) 七个层次正确答案：B解答参考：2. 下列与工程建设有关的法律、法规和规章中，属于行政法规的是（）。
(A) 中华人民共和国建筑法(B) 建设工程质量管理条例(C) 建设工程质量监督管理规定(D) 建筑业企业资质等级标准正确答案：B解答参考：3. 建设单位领取施工许可证后，因故不能按时开工的，应当向发证机关申请延期，但是（）。
(A) 只能申请一次延期(B) 可以申请两次延期(C) 只能申请两次延期(D) 延期以两次为限，每次不超过三个月正确答案：D解答参考：4. 因设计质量不合格发生重大责任事故造成重大损失的，由谁来负直接责任？（）(A) 注册建筑师所在的设计院(B) 注册建筑师所在的设计室(C) 注册建筑师本人(D) 不负任何责任正确答案：A解答参考：5. 从事建筑活动的经济组织应当具备符合国家规定的（）的等条件。
(A) 注册资本、专业技术人员和技术装备(B) 流动资金、专业技术人员和突出业绩(C) 注册资本、专业管理人员并依法设立(D) 注册资本、专业管理人员和资格证书正确答案：A解答参考：6. 下列( )不违反我国现行注册师制度的执业规定。
(A) 以个人名义承接业务、收取费用(B) 准许他人以本人名义执行业务(C) 同意他人修改本人的设计图纸(D) 二级注册师以一级注册师的名义执行业务正确答案：C解答参考：7. 《中华人民共和国城乡规划法》自（）起施行。
(A) 1989年12月26日(B) 1990年4月1日(C) 2007年10月28日(D) 2008年1月1日正确答案：D解答参考：8. 《中华人民共和国城乡规划法》与《中华人民共和国城市规划法》相比，下列选项中错误的是（）。
(A) 强调城乡统筹，建立了新的城乡规划体系(B) 强化监督职能，新增了“监督检查”章节(C) 完善行政许可制度，取消了“一书两证”制度(D) 强化法律责任，追究有关部门、单位违法行为的责任正确答案：C解答参考：9. 下列关于工程分包的说法正确的是（）。
建筑工程合同管理考试答案
单项选择题(只有一个选项正确，共12道小题)1. 某建设单位与施工单位在工程保修书中约定以下各项，不符合规定的是（）。
(A) 屋面防水工程10年(B) 外墙装修工程8年(C) 基础及主体结构30年(D) 供热工程4个采暖期正确答案：C解答参考：2. 施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。
之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。
检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则（）。
(A) 发包人承担全部费用，工期相应顺延(B) 发包人承担全部费用，工期不予顺延(C) 承包人承担全部费用，工期不予顺延(D) 承包人承担全部费用，工期相应顺延正确答案：A解答参考：3. 在下列情况中，发包人不能请求解除合同的是（）。
(A) 承包人明确表示不再履行合同义务的(B) 已完成的建设工程质量不合格，但同意修复的(C) 将承包的建设工程违法分包的(D) 因不可抗拒力致使合同目的不能实现的正确答案：B解答参考：4. 对于隐蔽工程或中间工程的检验，承包商应（）。
(A) 提前24h书面通知工程师来参加验收(B) 提前24h电话通知工程师来参加验收(C) 提前48h书面通知工程师来参加验收(D) 提前48h电话通知工程师来参加验收正确答案：C解答参考：5. 购买、翻译和制定标准、规范或制定施工工艺的费用应由（）承担。
(A) 发包人(B) 承包人(C) 监理人(D) 设计人正确答案：A解答参考：6. 工程师进行工程计量应提前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。
承包人收到通知后不参加计量，则计量结果（）。
(A) 由双方协商处理(B) 无效(C) 按合同约定处理(D) 有效正确答案：D解答参考：7. 施工中发现影响施工的障碍物，承包人应（）。
(A) 在4h内以书面形式通知工程师(B) 在8h内以书面形式通知工程师(C) 在12h内以书面形式通知工程师(D) 在24h内以书面形式通知工程师正确答案：B解答参考：8. 具备联机无负荷试车条件的设备安装工程，组织试车的应该是（）。
国开电大工程管理合同形考作业2参考答案
国开电大工程管理合同形考作业2参考答案合同编号：Contract-2021-001合同类型：工程管理合同合同日期：2021年5月1日1. 背景介绍根据我国《中华人民共和国合同法》和《工程建设标准法》，工程管理合同是在工程建设中进行监理、质量控制、进度管理等工作的一种重要合同形式。
本文旨在解答国开电大工程管理合同形考作业2的相关问题。
2. 合同要素工程管理合同包括以下要素：- 合同双方的基本信息（包括名称、地址等）- 合同的目的和范围- 工程管理服务的内容与标准- 合同价款与支付方式- 合同履行的期限与方式- 合同的违约责任及解决争议的方式3. 合同目的与范围本工程管理合同的目的是确保工程建设按照合同约定的要求和标准进行管理，并保证工程的质量、进度和安全。
合同范围包括但不限于以下内容：- 监理工作：监督施工单位的工程质量、进度和安全等，并提出建设过程中的技术、质量问题的解决方案。
- 施工合同管理：审查施工合同，并监督施工单位按照合同约定履行义务。
- 工程质量控制：组织开展工程验收、质量把关等工作，确保工程质量符合相关标准。
- 进度管理：制定工程进度计划，监督施工单位按照计划进行工程建设。
4. 合同价款与支付方式合同价款是指乙方提供工程管理服务而应得的报酬。
根据本合同，合同价款将按照以下方式支付：- 分期支付：根据工程进度完成情况，按照约定的进度支付相应的合同价款。
- 结算支付：在工程竣工后，乙方提供的工程管理服务得到验收后，支付剩余的合同价款。
5. 合同履行的期限与方式合同的履行期限是指合同有效的时间段。
根据本合同，合同的履行期限从合同签订之日开始，持续至工程竣工验收完成之日止。
合同的履行方式应符合以下要求：- 乙方应按照合同的约定提供工程管理服务，配合甲方对工程进行监督和验收。
- 甲方应按照合同的要求向乙方提供工程建设的相关资料和信息，确保乙方能够有效履行工程管理服务的职责。
6. 合同违约责任及解决争议的方式若一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
建设法规B第4次作业
本次作业是本门课程本学期的第4次作业，注释如下：一、单项选择题(只有一个选项正确，共17道小题)1. 《建设工程质量管理条例》在我国建设法规体系中的法律层次属于（）。
(A) 建设法律(B) 建设行政法规(C) 建设部门规章(D) 地方性建设法规正确答案：B解答参考：2. 省级城市的总体规划，由（）(A) 市人民政府审查同意，报国务院审批。
(B) 市人民政府审查同意，报建设部审批。
(C) 省人民政府审查同意，报国务院审批。
(D) 省人民政府审查同意，报建设部审批。
正确答案：C解答参考：3. 建设单位应当在下列什么时候，向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料？（）(A) 工程竣工验收之前(B) 工程竣工验收时(C) 工程竣工验收后三个月内(D) 工程竣工验收后六个月内正确答案：D解答参考：4. 有关总包分包的责任承担表述，不正确的是（）。
(A) 总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责(B) 分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责(C) 总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任(D) 总承包单位和分包单位就分包工程依照分包合同的约定对建设单位承担各自的责任正确答案：D5. 依法必须招标的工程建设项目，勘察、设计单项合同估算价在（）万元人民币以上的必须进行招标。
(A) 50(B) 100(C) 200(D) 3000正确答案：A解答参考：6. 招标人和投标人应当自（），按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
(A) 中标通知书发出之日起二十日内(B) 中标通知书发出之日起三十日内(C) 中标人收到中标通知书之日起二十日内(D) 中标人收到中标通知书之日起三十日内正确答案：B解答参考：7. 下列关于联合体投标的说法，错误的是（）。
(A) 联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力(B) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级(C) 联合体内部各方应当订立共同投标协议，但该协议由于不属于投标文件，因此不必提交招标人(D) 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任正确答案：C解答参考：8. 根据我国有关招投标的法律规定，下列投标人提交的投标文件有效的是（）。
第48讲 1A420200建筑工程合同管理(二)(2013年新版)
案例2某项工程建设项目，业主与施工单位按《建设工程施工合同(示范)文本》签订了工程施工合同，工程未投保保险。
在工程施工过程中，遭受暴风雨不可抗力的袭击，造成了相应的损失，施工单位及时向监理工程师提出索赔要求，并附有与索赔有关的资料和证据。
索赔报告中的基本要求如下：1.遭暴风雨袭击造成的损失不是施工单位的责任，故应由业主承担赔偿责任。
2.给已建部分工程造成破坏18万元，应由业主承担修复的经济责任，施工单位不承担修复的经济责任。
3.施工单位人员因此灾害导致数人受伤，处理伤病医疗费用和补偿金总计3万元，业主应给予赔偿。
4.建设方聘请的一名顾问受伤需医疗费用1万元，一名在工地避雨的路人由于被大风吹落的物品砸伤需医疗费用2千元，业主应给予赔偿。
5.施工单位进场的在使用机械、设备受到损坏，造成损失8万元，由于现场停工造成台班费损失4.2万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任。
工人窝工费3.8万元，业主应予支付。
6.准备安装的一台大型空调由于浸水必须修复需2万元，业主应该支付。
7.暴雨原因使得施工单位设备维修要5天，造成停工5天。
8.因暴风雨造成现场停工8天，要求合同工期顺延8天。
9.由于工程破坏，清理现场需费用2.4万元，业主应予支付。
[问题]1.监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后，应进行哪些工作(请详细分条列出)；2.因不可抗力发生的风险承担的原则是什么?对施工单位提出的要求，应如何处理(请逐条回答)?[参考答案]1.监理工程师接到索赔申请通知后应进行以下主要工作：(1)进行调查、取证；(2)审查索赔成立条件，确定索赔是否成立；(3)分清责任，认可合理索赔；(4)与施工单位协商，统一意见；(5)签发索赔报告，处理意见报业主核准。
2.不可抗力风险承担责任的原则：(1)工程本身的损害由业主承担；(2)人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用；(3)造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失，由施工单位承担；(4)所需清理、恢复工作的费用，由业主承担；(5)工期给予顺延。
建设法规与合同管理答案
建设法规与合同管理（专升本）阶段性作业1一、单选题1. 养牛专业户王某的一头奶牛得了重病，王某恐怕此牛得的是传染病，传染了别的牛会造成更大的损失，于是将此牛拉到野外抛弃。
刘某经过时发现了，将牛拉回家中，经过刘某的精心喂养，此牛病愈并成为一头高产奶牛。
半年后，王某听说此事，向刘某索要此牛。
依照法律，王某。
(4分)(A) 有权请求刘某返还此牛，因为刘某拾得此牛并据为己有，构成不当得利(B) 有权请求刘某返还此牛，但应补偿刘某喂养此牛所支出的费用及劳务费(C) 无权请求刘某返还此牛，因为他的抛弃行为已使其所有权消灭，刘某基于先占而取得牛的所有权(D) 无权请求刘某返还此牛，但可以请求刘某给予适当补偿参考答案：C2. 在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。
该责任在债的产生根据中属于之债。
(4分)(A) 侵权(B) 合同(C) 无因管理(D) 不当得利参考答案：A3. 根据《合同法》，债权人领取提存物的权利自提存之日起年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。
(4分)(A) 3(B) 2(C) 5(D) 4参考答案：C4. 天虹房地产开发公司于1995年7月1日以出让方式获得某市一块国有土地的使用权，使用年限为40年。
经开发建成商品房后，1999年7月1日将该宗房屋一并转让给大洋公司，大洋公司将其作为职工住宅分配给职工居住，职工李某于2000年1月1日搬入新居，此时李某对该土地的使用年限为。
(4分)(A) 40年(B) 70年(C) 35年零6个月(D) 36年参考答案：C5. 1992年甲将自己的3间私房作价2万元转让给乙，乙略加修缮，居住1年后以4万元的价格转让给丙，丙居住1年后以5万元的价格转让给丁。
以上几次转让均未办理私房过户手续。
在丁居住期间，房屋所在地被城市规划为对外经济开发区，该房屋价格涨至20万元，甲、乙、丙、丁就房屋所有权发生争议。
2023年监理工程师之合同管理练习题(二)及答案
2023年监理工程师之合同管理练习题(二)及答案单选题（共30题）1、所谓“不可预见”，指一个有经验的承包商（）前不能合理预见的风险。
A.基准日B.在提交投标书日期C.开标D.递交投标保证金【答案】 B2、（2019年真题）下列组织或机构中，不能作为保证人的是（）。
A.非银行金融机构B.国家机关C.股份公司D.合伙企业【答案】 B3、下列食物脂肪高的食物是（）。
A.核桃仁B.薯片C.广东香肠D.麻花【答案】 A4、除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序正确的是（）。
A.合同协议书→中标通知书→发包人要求→专用合同条款→通用合同条款B.发包人要求→合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款C.合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款→发包人要求D.中标通知书→合同协议书→通用合同条款→专用合同条款→发包人要求【答案】 C5、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列工程师对承包商索赔的处理决定中，不正确的是()。
A.通过变更删减部分承包工作内容的，给予费用补偿并相应缩短合同工期B.完成变更指令增加的施工项目，给予费用补偿并顺延合同工期C.因不可预见的外界条件对施工的干扰，给予费用补偿并顺延合同工期D.异常不利的气候条件影响导致施工暂停，费用不予补偿但顺延合同工期【答案】 A6、监理人应在收到承包人的变更合同价款报告后（）天内，对承包人的要求予以确认或做出其他答复。
A.7B.14C.15D.28【答案】 B7、根据《标准施工合同》，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可由监理人在暂估价内直接确定价格的是( )。
A.临时设施B.建筑材料C.工程设备D.专业工程【答案】 D8、关于《简明标准施工招标文件》适用项目，正确的是（）。
A.工期不超过24 个月的项目B.一定规模以上，且设计和施工不是由同一承包商承担C.技术相对简单、且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目施工招标D.EPC 项目【答案】 C9、监理人当在收到承包人报送的支付分解报告后（）天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。
建设法规试题及答案(1)
一、单项选择题（每题1分。
每题的备选项中。
只有1个最符合题意）。
1．关于注册建造师的执业活动，下列说法中正确的是（B）。
A．施工单位的注册建造师，最多只能同时担任两个项目施工的负责人B．可以从事项目总承包管理、施工管理、建设工程项目管理服务、建设工程技术经济咨询C．经受聘单位同意，临时出借注册证书的执业印章D．在保证执业成果质量的前提下，以建造师名义从事第二职业2．法人必须要能够承担民事责任，其前提是（B）。
A．依法成立B．有必要的财产和经费C．有自己的名称和组织机构D．有固定的生产经营场所3．法律关系变更中的主体变更包括主体数目发生变化和主体改变。
主体改变也称为（D），由另一个新主体代替原主体享有权利、承担义务。
A．权利移交B．义务分担C．合同变更D．合同转让4．民事法律行为，是指公民或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为，下列属于民事法律行为的是（B）。
A．某施工企业被迫与工程所在地的一家劳务公司订立一份高于市场价的砂子运输合同B．某施工单位委托一工程咨询公司负责项目的索赔服务C．为了谋取中标，某施工单位与一开发企业订立一份合作开发合同D．某分包单位在未征得总包单位同意的情况下，将工程再次分包5．法律规定合同的诉讼时效为2年。
若某合同的诉讼时效进行到18个月时发生持续时间为5个月的中止事由，则该事由消除后，诉讼时效还有（B）。
A．8个月B．6个月C．3个月D．1个月6．在没有法律和合同根据的情况下，损害他人利益而获得自身利益的行为称为（A）。
A．不当得利B．不当行为C．侵权D．债7．建筑工程开工前，（B）应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
A．施工单位B．建设单位C．监理单位D．设计单位8．建设单位申领施工许可证时，建设资金应当已经落实。
按照规定，建设工期不足一年的，到位资金原则上不少于工程合同价款的（C）。
A．10%B．30%C．50%D．80%9．属于必须招标范围的建设项目，其施工单项合同估算价在（D）以上的，必须招标。
建筑工程施工合同管理答案二建
建筑工程施工合同管理答案二建一、引言建筑工程施工合同管理是建筑工程实施过程中的重要环节，对于确保施工质量、保障参建各方权益至关重要。
本文将从合同签订、履约管理、变更管理和索赔管理等方面对建筑工程施工合同管理进行探讨，以期为相关从业人员提供一些有益的参考和指导。
二、合同签订1. 合同的构成要素建筑工程施工合同通常应包含以下构成要素：合同名称、合同双方的名称和住所、合同工程的名称、工程地址、工程概况、施工范围、工期、价款及支付方式、质量要求、合同变更和解除等。
在签订合同时，应确保各构成要素的准确、全面和明确。
2. 合同文件的编制在编制合同文件时，应合理运用工程合同的常见格式，并根据实际情况进行细化和补充。
合同文件应当简明扼要地表达各方的权利义务，避免使用术语过于专业或模糊不清的表述。
三、履约管理1. 施工进度管理施工进度是合同履约的核心内容之一，应通过制定详细的施工计划和进度，合理安排施工活动，确保施工工期的合理执行。
同时，应建立相应的进度管理机制，及时跟踪和控制施工进度的执行情况，以便及时调整和协调施工计划。
2. 质量管理施工质量是保障建筑工程安全稳定运行的关键因素，应建立完善的质量管理体系。
在合同履约过程中，应加大质量控制力度，通过建立质量检查和验收制度，及时发现和纠正施工中存在的质量问题，并确保按照合同约定的质量标准进行施工。
四、变更管理在建筑工程施工过程中，由于各种原因，可能会导致合同发生变更。
变更管理的核心是确保变更的合法性和合规性，并明确变更的范围和约定。
对于合同变更，应及时与合同相关各方进行协商和沟通，确保变更事项得到明确的约定和落实。
五、索赔管理在建筑工程施工过程中，可能会发生不可预见的情况，导致工程合同无法按照原定计划进行履约。
此时，相关各方有权提出索赔要求，要求获得相应的赔偿或补偿。
索赔管理的核心是明确索赔事由和索赔金额，并按照合同约定的程序和方式进行申请和处理。
六、合同履约监督建筑工程施工合同的履约过程应受到有效的监督和管理。
建设工程安全生产法律法规试题含参考答案
建设工程安全生产法律法规试题含参考答案一、单选题（共47题，每题1分，共47分）1.煤矿、化学化学品、建筑施工等生产经营单位新上岗从业人员新进场安全培训时间不得少于（）学时，每年在培训的时间不得少于（）学时。
A、48,20B、48,24C、72,20D、72,24正确答案：C2.建筑施工企业应当建立以工程（）为第一责任人的项目标准化自评机构，负责组织实施工程项目安全生产标准化自评。
A、安全主管B、项目负责人C、技术负责人D、安全员正确答案：B3.国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门以及省级人民政府接到发生特别重大事故、重大事故的报告后，应当( )报告国务院。
A、立即B、3小时内C、1小时内D、2小时内正确答案：A4.危大工程专项施工方案实施前，( )应当向施工现场管理人员进行方案交底。
A、项目专职安全管理人员B、编制人员或者项目技术负责人C、项目技术负责人D、项目负责人正确答案：B5.安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构及其工作人员应当坚持( )的原则，颁发安全培训机构的资质证书。
A、公开B、公平C、公正D、以上都正确正确答案：D6.施工现场暂时停止施工的，（）应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。
A、建设单位B、劳务单位C、施工单位D、监理单位正确答案：C7.依法发包给两个及两个以上施工单位的工程，不同施工单位在同一施工现场使用多台塔式起重机作业时，建设单位应当协调组织制定（）。
A、进度赶工措施B、防止高空坠物的安全措施C、防止塔式起重机相互碰撞的安全措施D、特种作业人员考勤制度正确答案：C8.生产经营单位（）本单位从业人员安全培训工作。
A、负责B、实施C、组织D、管理正确答案：A9.全国消防安全宣传教育日是( )。
A、11月19日B、11月9日C、11月5日D、11月20日正确答案：B10.施工单位项目负责人不得同时承担两个及两个以上的建设工程项目，（）代行职责。
建设工程安全生产管理习题库含参考答案
建设工程安全生产管理习题库含参考答案一、单选题（共79题，每题1分，共79分）1.下列哪个选项不是电工带电作业时必须遵守的安全要求( )。
A、穿绝缘鞋B、戴绝缘手套C、挂安全带D、必须有人监护,严禁酒后操作正确答案：C2.遇有( )级以上大风时应停止室外高处作业。
A、4B、3C、6D、5正确答案：C3.施工组织设计,应以( )作为指导思想,针对工程的特点和施工方法、所使用的机械、设备、电气、特种作业、生产环境和季节影响等,制订出相应的安全技术措施。
A、安全第一、预防为主B、效率第一、质量第二C、质量第一、安全第二D、信誉第一、质量为主正确答案：A4.安全计划的目的是( )。
A、明确进行有效的风险控制所必需的资源B、共享安全知识和经验C、建立组织机构D、风险辨识正确答案：A5.班组长在安全生产中应切实做到( )A、尽职尽责,安全生产B、不违章指挥,不违章作业,遵守劳动纪律C、安全生产,争创效益D、安全第一,预防为主正确答案：C6.建筑行业职工负伤后( )内死亡的,应作为死亡事故填报或补报。
A、120天B、30天C、60天D、90天正确答案：B7.施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。
根据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工现场使用的装配式活动房屋应当具有( )。
A、安装验收单B、使用说明书C、产品合格证D、产品装箱单正确答案：C8.( )必须按有关规定进行健康检查和卫生知识培训并取得健康合格证和培训证。
A、食堂炊事人员(包括合同工、临时工)B、食堂炊事人员(包括合同工、不包括临时工)C、食堂炊事人员(不包括合同工、包括临时工)D、食堂炊事人员(不包括合同工、临时工)正确答案：A9.对( ),必须按规定进行三级安全教育,经考核合格,方准上岗。
A、新工人B、新工人、调换工种的工人或休假一周以上的工人C、新工人或调换工种的工人D、新项目开工前全部工人正确答案：C10.项目教育是新工人被分配到项目以后进行的安全教育。
国家开放大学《建筑工程招投标与合同管理》形考作业1-4参考答案
国家开放大学《建筑工程招投标与合同管理》形考作业1-4参考答案形考任务1一、判断题（每小题2分，共20分）1．建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。
其中包括：发包人、承包人和工程咨询服务中介机构。
（√）2．发包人必须承担建设项目的全部责任和风险，对建设过程中的各个环节进行统筹安排，实行责、权、利的统一。
（√）3．建设工程交易中心的基本功能：信息服务功能、场所服务功能、监督管理职能。
（×）4．我国建筑市场的资质管理仅是指对从业企业的资质管理。
（×）5. 承发包是一种交易行为，是指交易的一方负责为交易的另一方完成某项工作或供应一批货物，并按一定的价格取得相应报酬的一种交易。
（√）6．招标是招标人为签订合同而进行的准备，属要约。
投标是投标人相应招标人的要求参加投标竞争，属承诺。
（×）7．公开招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
（×）8．公开招标的优点是参加的投标竞争者有限，不仅可以节约招标费用，缩短招标时间，而且提高了每个投标人的中标机会。
（×）9．邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
（√）10．邀请招标的特点是能有效地防止腐败，为潜在的投标人提供均等的机会，能最大限度地引起竞争，达到节约建设资金、保证工程质量、缩短建设工期的目的。
（×）二、单项选择题（每小题3分，共30分）1. （ ）是指商品交换关系的总和，除了以建筑产品为交换内容的市场外，还包括与工程建设有关的勘查设计、专业技术服务、金融产品、劳务、建筑材料、设备租赁等各种要素市场以及建筑商品生产过程及流通过程中的各种经济关系。
A. 狭义的建筑市场B. 广义的建筑市场C. 有形的建筑市场D. 无形的建筑市场2. 建筑市场是进行建筑商品和相关要素交换的市场，其主体不包括（ ）。
A. 承包人B. 发包人C. 政府主管部门D. 工程咨询服务中介机构3. 建筑市场的客体是（ ）。
建设法规与合同管理参考答案2
建设法规与合同管理参考答案2一、单项选择题(共30题，每题2分，共40分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.B2.A3.C4.C5.D6.D7.B8.C9.D 10.A11.C 12.C 13.B 14.A 15.B 16.C 17.D18.C 19.A 20.C二、多项选择题（共15题，每题2分，共30分。
）1.ACDE2.ABE3.A C4.ABD5. ABE6.CE7.ABE8.BDE9.ACE 10.AD11.CD 12.AB 13.ABC 14.BCD 15.CD三、案例分析题（共2题，每题15分，共30分。
）（一）1.（5分）处理程序：（1）总监理工程师组织专业监理工程师审查总承包单位提交的设计变更要求。
（2）若审查后同意总承包单位的设计变更申请，按下列程序进行：①项目监理机构将审查意见提交给建设单位；②项目监理机构取得设计变更文件后，结合实际情况对变更费用和工期进行评估；③总监理工程师就评估情况与建设单位和总承包单位协商；④总监理工程师签发工程变更单。
（3）若审查后不同意总承包单位的设计变更申请，应要求施工单位按原设计图纸施工。
2．（3分）可以。
理由：紧急情况下，总监理工程师可以口头下达暂停施工指令，但在规定的时间内应书面确认。
3．（7分）四方责任及理由：（1）建设单位没有责任。
理由：因质量事故是由于分包单位违章作业造成的。
（2）监理单位没有责任。
理由：因质量事故是由于分包单位违章作业造成的，且监理单位已按规定履行了职责。
（3）总承包单位承担连带责任。
理由：工程分包不能解除总承包单位的任何质量责任和义务，总承包单位没有对分包单位的施工实施有效的监督管理。
（4）分包单位应承担责任。
理由：因质量事故是由于其违章作业直接造成的。
（二）1．（5分）（1）事件1中，建设单位未领取施工许可证就要签发《工程开工报审表》不妥。
理由：依据法规和规范，必须在办理好施工许可证的条件下才能要求签发《工程开工报审表》。
一级建造师考试建设管理知识点及练习-第六章 建设工程合同与合同管理(二)
一、单项选择题1、在施工过程中，工程师发现曾检验“合格”的工程部位仍存在施工质量问题，则修复该部位工程质量缺陷时，应（）。
A、由承包人承担费用，工期不予顺延B、由发包人承担费用，工期给予顺延C、由承包人承担费用，工期给予顺延D、由发包人承担费用，工期不予顺延【本题 1 分，建议 1 分钟内完成本题】【加入题库收藏夹】【加入题库打印收藏夹】【隐藏答案】【正确答案】 A【答案解析】本题考查的是质量控制的主要条款和内容。
对于不合格工程的处理，因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
2、某工程竣工验收阶段，承包人于9月1日向工程师送交了竣工验收申请报告；发包人于9月15日组织生产设备启动试车检验；9月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格；工程师于9月20日签发工程移交证书。
则承包人的实际竣工日应为（）。
A、9月15日B、9月1日C、9月18日D、9月20日【本题 1 分，建议 1 分钟内完成本题】【加入题库收藏夹】【加入题库打印收藏夹】【隐藏答案】【正确答案】 B【答案解析】本题考查的是施工承包合同文件。
（1）工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；（2）因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；（3）工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
3、根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以（）为实际竣工日期。
A、承包人提交竣工验收申请报告之日B、转移占有工程之日C、监理人组织竣工初验之日D、发包人签发工程接收证书之日【本题 1 分，建议 1 分钟内完成本题】【加入题库收藏夹】【加入题库打印收藏夹】【隐藏答案】【正确答案】 B【答案解析】本题考查的是施工承包合同文件。
工程管理题库(含参考答案)
工程管理题库（含参考答案）一、单选题（共50题，每题1分，共50分）1、工期延误划分为单一延误、共同延误和交叉延误的依据是（）A、延误的原因B、索赔要求和结果C、延误工作所在工程网络计划的线路性质D、延误事件之间的关联性正确答案：D2、根据《建设工程施工现场管理规定》，对施工现场泥浆水进行处理的要求是（）。
A、未经处理可直接排入河流,但不得直接排入城市排水设施B、在泥浆水中不含砂石的情况下,可直接排入城市排水设施和河流C、在无其他污染物的情况下,可直接排入城市排水设施和河流D、未经处理不得直接排入城市排水设施和河流正确答案：D3、一般质量问题是指对工程质量未造成重大影响，经返工能达到合格活或经返修能满足使用要求,经济损失在（）。
A、10万元以上的二、多选题B、5万元到10万元C、2万元到5万元D、2万元以下的正确答案：D4、浇筑混凝土应连续进行。
当必须间歇时,其间歇时间宜尽量缩短,并应在前层混凝土（）,将次层混凝土浇筑完毕,否则应留置施工缝。
A、终凝前B、终凝后C、初凝后D、初凝前正确答案：D5、关于建设工程质量验收备案管理的说法,正确的是（）A、施工单位应当自工程竣工验收合格之日起7日内，将竣工验收报告报建设行政主管部门备案B、建设行政主管部门发现竣工验收过程中有违反质量管理规定行为的，责令停止使用，重新组织竣工验收C、建设单位未组织竣工验收擅自交付使用的，责令改正,且处以结算价款的224%的罚款D、小规模的市政基础设施改建工程可以免于备案正确答案：B6、在一类环境条件下,用C25~C45碎制成梁的钢筋保护层最少应为（）mm?A、25mmB、5mmC^50mmD、IOmm正确答案：A7、在影响施工质量的五大因素中，建设主管部门推广的高性能混凝土技术,属于（）因素。
A、方法B、环境C、机械D、材料正确答案：A8、把施工所需的各种资源、生产、生活活动场地及各种临时设施合理地布置在施工现场，使整个现场能有组织地进行文明施工，属于施工组织设计中（）的内容。
企业工厂安全生产知识考核试题100题(附参考答案)
企业工厂安全生产知识考核试题一、单选题，共100题。
1、我国安全生产管理方针是（）。
A.安全第一、预防为主、综合治理B.安全为了生产，生产必须安全C.安全生产，人人有责D.安全第一，预防为主参考答案：A2、《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作（）。
A.全面负责B.负责监督检查C.负责日常检查D.负责指挥作业参考答案：A3、生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的（）。
A.安全宣传标语B.安全警示标志C.安全提示标志D.安全指示标志参考答案：B4、从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝（）和强令冒险作业。
A.违章作业B.工作安排C.违章指挥D.合理指挥参考答案：C5、生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的（），并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
A.劳动工具B.劳动防护用品C.安全设施D.劳动设备参考答案：B6、生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行（）检查。
A.定期B.不定期C.经常性D.偶尔参考答案：C7、对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予（）处分。
A.行政B.刑事C.罚款D.撤职参考答案：A8、生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告（）。
A.本单位负责人B.安全管理人员C.当地政府部门D.上级主管部门参考答案：A9、生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。
未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得（）。
A.上岗作业B.担任班组长C.参与安全管理D.参与事故调查参考答案：A10、特种作业人员必须经专门的安全作业培训，取得（），方可上岗作业。
A.特种作业操作资格证书B.培训合格证书C.职业资格证书D.操作许可证参考答案：A11、生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第五章工程合同管理导论一、填充题1.合同管理是工程项目管理的核心，合同管理贯穿于工程实施的全过程。
P12.项目采购模式的定义是：对建设项目的合同结构、职能范围划分、责任权利、风险等进行确定和分配的方式，其本质上是工程项目的交易方式。
二、简答题1.试分析项目采购模式演变的动因和发展过程。
2.国际上常见的标准合同条件有哪些？3.从业主角度分析任何选择合理的项目采购模式。
4.工程合同管理有哪些特点？合同管理各阶段的主要内容是什么？三、论述题1.项目采购模式有哪些？其主要内容和特点是什么？2.试分析传统采购模式（DBB）与设计—建造模式（DB）、建设管理模式（CM）的区别。
第六章合同法基本原理一、填充题1.合同法律关系由主体、客体和内容3个基本要素构成。
2.合同成立的根本标志在于合同当事人的意思表示一致。
3.《合同法》规定，依法成立的合同，自成立时生效。
4.合同成立制度主要表现了当事人的意志，体现了合同自由的原则；而合同生效制度则体现了国家对合同关系的认可与否，它反映了国家对合同关系的干预。
5.代位权的核心是以自己的名义行使债务人对第三人的债权。
6.《合同法》规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。
7.合同转让有两种基本形式是债权让与和债务承担。
8.合同的变更通常分为协议变更和法定变更两种。
9.在建设工程中，法律明确规定，承包商的债务转移只能是部分转移。
10.合同解除是合同终止的一种特殊的方式。
11. 法定解除是合同解除制度中最核心、最重要的问题。
12.违约责任的后果承担形式有继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、定金罚则等。
二、单选题1.以下关于主合同和从合同的关系描述中，错误的是 C 。
A.主合同和从合同并存时，两者发生互补作用；B.主合同无效或者被撤销时，从合同也将失去法律效力；C.从合同无效或者被撤销时，一般将影响主合同的法律效力；D.从合同无效或者被撤销时，一般不影响主合同的法律效力。
2.《合同法》分为两大部分共428条内容。
其中总则分别阐述了包括一般规定、合同的订立、合同的效力、合同的履行等共计8章129条规定，主要叙述了《合同法》的基本原理和基本原则。
分则部分则对各种不同类型的合同作出专门的规定，分别阐述了买卖合同、供用电水气热力合同等 B 种包括经济、技术和其他民事等列名合同共计15章298条规定。
A. 13B. 15C. 14D. 163.以下不属于合同法律关系客体的是 B 。
A.行为B.事件C.物D.智力成果4.当事人希望对方向自己提出订立合同的意思表示的是 B 。
A.要约B.要约邀请C.承诺D.出盘5.在合同订立过程中，一方当事人违反诚实信用原则的要求，因自己的过失而引起合同不成立、无效或者被撤销而给对方造成损失时所应当承担的损害赔偿责任是 C 。
A.违约责任B.违法责任C.缔约过失责任D.违纪责任6.以下有关可撤销合同的论述中，不正确的是 D 。
A.可撤销合同是当事人意思表示不真实的合同。
B.可撤销合同在未被撤销之前，仍然是有效合同。
C.对可撤销合同的撤销，必须由撤销人请求人民法院或者仲裁机构作出。
D.当事人可以撤销合同，也可以维持原合同不变，但不能变更合同的内容。
7. C 是指按照合同约定或者法律规定负有先履行债务的一方当事人，届期未履行债务或履行债务严重不符合约定条件时，相对人为保护自己的到期利益或为保证自己履行债务的条件而中止履行合同的权利。
A.同时履行抗辩权B.不安抗辩权C.后履行抗辩权D.保证履约抗辩权8.履行抗辩权的目的不在于完全消除或者改变自己的债务，只是延期履行自己的债务的是 A 。
A. 同时履行抗辩权B. 后履行抗辩权C.违约救济权D. 不安抗辩权9.以下不属于代位权成立条件的是 B 。
A.债务人对第三人享有债权B.债务人实施了处分财产的法定行为C.债务人的行为对债权人造成损害D.债务人不行使债权，有造成债权消失或者丧失的危险。
10.《合同法》规定，债权人自知撤销事由之日起年内或者债务人的行为发生之日起年内，没有行使撤销权的，该撤销权消灭。
正确选项是 C 。
A. 1，2B. 2，5C. 1，5D. 2，611.以下有关合同变更后的效力的描述中，错误的是 D 。
A.变更后的合同部分，原有的合同失去效力，当事人应当按照变更后的合同履行。
B.合同的变更只对合同未履行部分有效，不对合同中已经履行部分产生效力。
C.合同的变更不产生追溯力。
D.合同的变更将影响当事人请求损害赔偿的权利。
12.在提存期间，发生一切的提存物的毁损、灭失的风险由B承担。
A.提存机关B.债权人C.债务人D.债权人与提存机关共同13.在违约责任与侵权责任竞合的情况下，受害人在两项请求权中只能选择 C 行使。
A.违约责任B.侵权责任C.违约责任和侵权责任中的任意一项D.违约责任和侵权责任共同14.某承包商与业主就某酒楼的装修工程达成协议。
该酒楼包括2个大厅、20个包厢和1个歌舞厅。
在签订的合同中没有对该酒楼是全部装修还是部门装修作出具体规定，在招标文件的工程量表中仅仅开列了包括大厅和包厢在内的工程的装修要求，对歌舞厅未作要求。
根据 C 规则，应当认为该装修合同中未包含歌舞厅的装修。
A.对合同条款起草人不利B.主张合同有效的解释优先C.排他D.同类相容15.在某装修工程合同中没有对材料的防火阻燃等要求进行事先约定，在施工过程中，承包商采用了易燃材料，业主对此产生异议。
根据 C 解释，承包商应当采用防火阻燃材料进行装修。
A.词句B.整体C.合同目的D.交易习惯三、多选题1.广义上的合同是指以确定权利、义务为内容的协议，除了包括民事合同外，还包括BC 等。
A.债权合同B.行政合同C.劳动合同D.身份合同E.经济合同2.以下属于《合同法》中所述的合同法律特征的是ABE 。
A.合同是两个以上当事人意思表示一致的协议。
B.合同是一种民事法律行为。
C.合同是一种行政法律行为。
D.合同以设立、变更、终止身份关系为目的。
E.合同以设立、变更、终止民事权利义务关系为目的。
3.按照合同的表现形式，合同可以分为ADE 。
A.书面合同B.双务合同C.诺成合同D.口头合同E.默示合同4.按照合同的成立是否已递交标的物为必要条件，合同可分为DE 。
A. 双务合同B.单务合同C.提供服务合同D. 诺成合同E.要物合同5.《合同法》具有以下特点ACE 。
A.统一性B.公正性C.任意性D.科学性E.强制性6.以下属于合同法的基本原则的是ABCE 。
A.平等原则B.自由原则C.公平原则D.公正原则E.诚实信用原则7.合同法律关系主体的种类包括ABE 。
A.自然人B.法人C.经济人D.社会人E.其他组织8.合同成立的条件包括AC 。
A.订立主体存在双方或者多方当事人。
B.合同的订立符合法律规定。
C.对主要条款达成合意。
D.合同按规定办理了批准、登记手续。
E.合同按约定办理公正、鉴证手续。
9.无效合同具有以下法律特征ABD 。
A.合同已经成立B.合同不能产生法律约束力C.是当事人意思表示不真实的合同D.合同自始无效E.订立合同时显失公平10.以下属于效力待定合同类型的是BCDE 。
A.限制民事行为能力人订立的纯利益合同。
B.无民事行为能力人订立的合同。
C.无权代理订立的合同。
D.法定代表人超越权限订立的合同。
E.无权处分财产人订立的合同。
11.《合同法》中规定，在合同履行过程中必须遵循的基本原则是BD 。
A.适当履行原则B.全面履行原则C.公平合理原则D.诚实信用原则E.遵守法律原则12.有关合同履行中约定不明情况的处置，如果合同当事人双方不能达成一致意见，又不能按照合同的有关条款或者交易习惯确定。
则以下处置规定的描述中正确的是ABD 。
A.质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履约；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
B.价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地市场价格履行；依法执行政府定价或者政府指导价的，按照规定执行。
C.履行地点不明确，给付货币的，在给付货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。
D.履行期限不明确，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。
E.履行费用的负担不明确的，由履行债权的一方负担。
13.据《合同法》规定，可引起合同终止的几种情形中，不影响合同中结算与清理条款及有关争议解决方法条款效力的情形是BE 。
A.债务相互抵消B.合同被解除C.债务人依法将标的物提存D.债权债务归于一人E.法律规定或者当事人约定终止的其他情形14.合同解除有两种方式，即约定解除和法定解除。
其中的约定解除包括BE 。
A.不可抗力解除B.约定解除C.违约解除D.其他解除权E.协议解除15.不可抗力是指CDE 的客观情况。
A.不能判断B.不可改变C.不能预见D.不能避免E.不能克服15.以下属于合同违约责任的特点的是CDE 。
A.违约责任是当事人违反法律规定和合同义务所产生的责任。
B.违约责任具有行政责任、刑事责任、民事责任等多种形式。
C.违约责任具有相对性。
D.违约责任具有法定性和任意性双重特征。
E.违约责任具有补偿性和惩罚性双重属性。
四、简答题1.《合同法》的适用范围和基本原则有哪些？2.订立合同可以采用哪些形式？合同有哪些主要条款？3.什么是要约和承诺？其构成要件有哪些？4.试用合同的要约－承诺理论分析建设工程招标投标过程。
5.什么是效力待定合同、无效合同和可撤销合同？相互之间有哪些区别？6.试述合同无效的种类和法律后果。
7.合同的履行原则有哪些？8.合同履行中有哪些抗辩权？其构成要件及效力有哪些？在施工合同中如何应用？9.合同内容约定不明时应当如何处理?10.当事人变更合同应当注意哪些问题?11.合同转让有哪些形式？其构成要件及效力有哪些？12.合同终止和解除的条件与法律后果如何？13.代位权、撤销权成立的条件和法律效力有哪些？14.什么是违约行为？违约责任承担形式有哪些？15.违约责任与缔约过失责任由哪些区别？16.试述定金与预付款的异同。
17.合同争议条款的解释原则有哪些？18.发生了合同争议应通过哪些途径加以解决？第七章工程建设招标与投标一、填充题1.招标投标实质上是一种市场竞争行为。
2.我国《招标投标法》规定，工程建设项目招标可采取公开招标或邀请招标方式。
3.资格预审的基本内容主要包括投标人签约资格和履约能力。
4.开标应当在招标文件中确定的递交投标文件截至时间的同一时间公开进行。
5.评标一般要经过评标准备、初步评审和详细评审等3个阶段。
6.评标方法包括经评审的最低投标价法和综合评估法以及法律与行政法规允许的其他评标方法。
7.投标决策的核心是决策者在期望的利润和承担的风险之间进行权衡，作出选择。