精装修施工合同保修维修条款
装修中的保修和售后服务条款
装修中的保修和售后服务条款自装修工程开始之日起，本合同即为施工方与业主之间的合作协议，双方必须严格遵守以下保修和售后服务条款。
一、保修条款1. 承诺保修期限施工方承诺将为业主提供免费保修期，在完工验收之日起至保修期满的日期内。
保修期为一年。
2. 保修内容2.1 本保修条款所涵盖的内容包括装修材料的质量问题和施工工艺缺陷等。
2.2 如果在保修期内出现质量问题或施工工艺缺陷，业主有权要求施工方进行修复或更换。
3. 保修范围保修范围包括但不限于以下情况：3.1 装修材料的质量问题，如开裂、脱落、变形等；3.2 施工工艺缺陷，如漏水、涂料饱满度不够、门窗不平衡等；3.3 其他与装修工程有关的存在质量问题或施工工艺缺陷的情况。
4. 保修责任施工方在保修期内将负责免费修复或更换存在质量问题或施工工艺缺陷的物品。
如发生无法修复的情况，施工方将按照当时的市场价格进行合理补偿。
5. 保修条件5.1 业主在保修期内应妥善使用和维护装修工程，不得故意破坏或改变施工方已完成的部分。
5.2 业主应及时通知施工方存在的质量问题或施工工艺缺陷，以便施工方及时处理。
二、售后服务条款1. 服务范围1.1 在保修期满后，施工方将继续提供售后服务，但相关费用将由业主承担。
1.2 售后服务范围包括维修、更换损坏的装修材料、提供装修材料的维护保养指导等。
2. 售后服务责任施工方将按照业主的要求和需求，提供售后服务，并尽力解决相关问题。
但施工方有权根据实际情况和工作量收取合理的服务费用。
3. 售后服务时间售后服务的时间安排应与业主协商一致，并尽快安排维修人员进行处理。
4. 售后服务的终止一旦业主出现以下情况，施工方有权终止售后服务：4.1 业主未按照使用说明书和维护保养指导进行操作和维护；4.2 业主自行更换装修材料或进行其他不当操作，导致损坏或质量问题。
三、其他条款1. 协议的变更双方协商一致后，可以对本合同的内容进行变更和修改。
任何变更或修改应以书面形式进行，并由双方签署。
精装修施工保修维修条款
精装修施工保修维修协议按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》及其他有关法律、法规、规章的管理规定，承包人在质量保修期内，承担本工程质量保修责任。
1.质量保修范围和内容承包人负责的合同范围内的全部工程的质量保修责任。
2.质量保修期2.1.本工程质量保修期约定为：精装饰总体维保时间为2年；维保时间列表如下：2.2.在集中交房期间对于拒交户小业主提出的整改问题，整改时间不得超过15天，并且要求一次整改到位；超过15天将无条件的承担业主提出的索赔责任；单户在小于等于3000元的应按照现金支付方式在10日内统一在甲方指定的收款处交费；2.3.其他项目的保修期限：以双方合约、国家法规、地方规章、行业规定等中的有利于发包人的条款为准。
均未约定的，按贰年计算；2.4.对于工程质量出现的永久性缺陷或在保修期内即已存在但尚未暴露的质量问题，承包人承担责任不受保修期限限制。
2.5.返修项目返修部位的质量保修期从该保修部位验收合格之日起按上述质量保修期重新计算，该部份质保金的退还时间顺延到重新计算的质量保修期到期后。
3.维修时限3.1.维保期的起算时间从业主统一集中交房的次日算起，保修期内出现质量问题，承包人在接到发包人通知后必须在12小时内（维修期前6个月必须在6小时内）向发包人报到，与发包人共同到现场查看，并于现场查看后24小时内提出书面处理方案，复杂（重大）的维修项目经发包人同意可在48小时内提出书面处理方案。
3.2.维修项目应在约定的合理时间内处理完成，处理时间不得超过与发包人的约定时间，承包人责任内的商品房保修范围与保修期限，除了满足上述约定外，还应当满足重庆市建设委员会颁布的《重庆市新建商品房屋质量保证书和使用说明书》中的“质量问题处理完成时间期限”要求。
3.3.维修时间如有特殊原因确无法按期完成，承包人需提出具体原因，发包人签字认可后方可延期。
4.机构及职责4.1.发包人相关机构及职责发包人负责组织协调保修期内的相关工作，建立对承包人维修小组工作的全面监控，督促及考评工作。
房屋装修质量保修合同范本7篇
房屋装修质量保修合同范本7篇篇1甲方（业主）：_________乙方（施工单位）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就房屋装修质量保修事宜达成如下协议：一、保修范围与期限1. 保修范围：乙方应对承包范围内的全部工程承担保修责任。
具体包括：墙面、地面、吊顶、厨房、卫生间、阳台等部位的质量问题。
2. 保修期限：本工程的保修期为2年。
自工程竣工验收之日起开始计算。
在保修期内，乙方应对因施工原因造成的质量问题负责免费维修。
二、保修内容1. 墙面、地面、吊顶等部位出现空鼓、开裂、脱落等质量问题，乙方应及时进行修复。
2. 厨房、卫生间、阳台等部位出现漏水、渗水等质量问题，乙方应及时进行修复。
3. 乙方应对使用不当造成的损坏负责维修，并承担相应的费用。
三、保修程序1. 甲方发现质量问题后，应及时通知乙方，并保留好相关证据。
2. 乙方应在接到通知后尽快安排人员上门查看，并进行维修。
3. 维修完成后，甲方应确认维修结果是否满意，并签署维修确认单。
四、保修费用1. 在保修期内，因施工原因造成的质量问题，乙方应免费维修。
2. 如果甲方需要增加新的装修项目或变更原有项目，双方应重新协商并签订新的合同。
五、违约责任1. 乙方如未能按合同约定履行保修责任，应承担相应的违约责任。
2. 甲方如未能按合同约定支付保修费用，应承担相应的违约责任。
六、争议解决1. 双方应友好协商解决本合同履行过程中产生的争议。
协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。
2. 本合同的解释权归甲方和乙方共同所有。
如有任何疑问或需要进一步的解释，双方应友好协商解决。
七、其他约定事项1. 本合同自双方签字或盖章之日起生效。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 在合同履行过程中，双方如需修改或补充合同条款，应协商一致并签订书面协议。
3. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。
室内装修工程质量保修合同
室内装修工程质量保修合同一. 引言该室内装修工程质量保修合同（下文简称“本合同”）由甲方（乙方之委托人）与乙方（承包商）达成，双方在平等、自愿的基础上，就甲方委托乙方进行的室内装修工程的质量保修事宜进行约定。
双方应本着互信、互谅、互助的原则，共同遵守并执行本合同。
二. 项目描述甲方委托乙方进行室内装修工程，包括但不限于房屋装修、家具、电器设备等。
工程的具体内容、工期以及相关规格和质量要求详见附件一。
三. 保修内容1.乙方将对装修工程的材料和施工质量提供以下保修服务：在保修期内，对装修工程中由于材料质量或者施工工艺问题导致的质量隐患和故障，乙方将负责免费修理或更换。
2.本保修期限为完工之日起12个月，保修范围包含但不限于装修材料、家具、电器设施等。
本合同签订之日起，保修期开始计算。
3.除非经双方另行协商一致，否则在保修期限内，甲方不得擅自对装修工程进行改动、自行维修或委托他人维修。
若擅自进行改动或维修，乙方将不再承担保修责任。
四. 保修流程1.甲方发现装修工程存在质量问题时，应立即书面通知乙方，并提供照片或相关证据。
乙方将在收到通知后的24小时内回复，并安排专业人员进行现场勘察。
2.经乙方专业人员现场勘察确认，确属材料或施工质量问题导致的质量隐患或故障，乙方将承担相应的修理或更换责任。
修复时间将根据问题的复杂程度而定，乙方将尽快修复或更换。
3.若甲方不同意乙方的处理方案，甲方可以邀请第三方进行评估，双方将根据第三方评估结果进行协商并最终确定修理或更换方案。
4.在保修期限内，乙方将负责保修期间产生的修理费用和更换费用。
五. 其他条款1.本合同一经双方签字盖章即生效，双方均应严格履行合同约定事项。
2.本合同任何修改、补充或主张的放弃均须以书面形式经双方协商一致后方可生效。
3.如因不可抗力、自然灾害等无法预见、无法避免的原因致使本合同无法履行，双方互不承担责任。
4.双方一旦发生争议，应通过友好协商解决。
装饰装修工程质量保修书（共五则范文）
装饰装修工程质量保修书（共五则范文）第一篇：装饰装修工程质量保修书工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：为保证（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。
承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括吊顶、墙面基层、石膏板隔墙、电气、地面地台工程等项目。
二、质量保修期1、保修期限约定如下：保修期为工程实际竣工日期后的12个月。
三、质量保修责任1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后1天内派人修理。
承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
2、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保工程的质量。
因承包人原因致使工程在合理使用期限造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为伍仟元（大写）。
五、质量保修金的返还发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金返还承包人。
六、其他双方约定的其他工程质量保修事项： / / 本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。
发包人（公章）：承包人（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日年月日第二篇：装饰装修工程质量保修书装饰装修工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》、《工程施工合同》，经协商一致，对签订工程质量保修书。
1、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围及内容，双方约定如下：2、质量保修期2.1、双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：对本工程的质量保修期约定为伍年。
装修施工合同中保修条款
装修施工合同中保修条款一、保修范围和内容1.1 本工程的保修范围包括但不限于：室内墙面、地面、天花板、水电系统、卫浴设备、厨房设备、家具安装、门窗安装、通风系统等装修项目。
1.2 本工程的保修内容主要包括：（1）装修材料和施工质量问题导致的维修或更换；（2）因施工原因导致的室内空气质量问题；（3）装修项目在使用过程中出现的非人为损坏问题；（4）合同双方约定的其他保修事项。
二、保修期限2.1 本工程的保修期限自工程验收合格之日起计算，保修期限为两年。
2.2 保修期限内，如出现保修范围内的问题，乙方（施工方）应在接到甲方（业主）通知后的7个工作日内到达现场进行维修或更换。
2.3 对于保修期限到期后仍存在的问题，乙方承诺继续提供维修服务，但维修费用需双方协商解决。
三、保修条件3.1 甲方应按照合同约定使用装修材料和设备，不得擅自改动装修项目。
3.2 甲方在保修期限内提出保修申请，需提供相关证据证明问题源于施工质量或材料问题。
3.3 甲方在保修期限内提出的保修申请，经乙方确认属于保修范围和保修内容后，乙方应立即进行维修或更换。
四、保修费用4.1 在保修期限内，因乙方施工质量或材料问题导致的维修或更换，所有费用由乙方承担。
4.2 保修期限到期后，如仍需维修或更换，费用按以下方式计算：（1）因乙方施工质量或材料问题导致的维修或更换，乙方承担相应费用；（2）因甲方使用不当或不可抗力因素导致的维修或更换，费用由甲方承担。
五、保修流程5.1 甲方发现保修范围内的问题，应及时通知乙方；5.2 乙方接到通知后，应在7个工作日内到达现场进行核实；5.3 乙方确认问题属于保修范围和保修内容后，立即进行维修或更换；5.4 维修或更换完成后，甲方应对结果进行验收，并在验收单上签字确认。
六、争议解决6.1 双方在保修过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；6.2 如协商无果，可向相关机构申请调解或仲裁；6.3 如有诉讼，应提交甲方所在地人民法院管辖。
房屋装修工程保修合同
房屋装修工程保修合同甲方（业主）：________乙方（装修公司）：________鉴于甲方委托乙方进行房屋装修工程，双方本着平等、自愿、公平和诚信的原则，就本次装修工程的保修事宜达成如下协议：一、保修范围1. 乙方应对本次装修中使用的所有材料和施工质量负责，确保符合国家相关标准和行业规范。
2. 保修范围包括但不限于墙面、地面、顶面涂料、瓷砖铺贴、木工制品、水电安装、卫浴设备安装等。
3. 乙方应提供所有装修材料的合格证明和质保书，以便甲方查验。
二、保修期限1. 主体结构及重要装修部位保修期限为五年。
2. 一般装修部位保修期限为二年。
3. 易损耗材料（如灯具、水龙头、门锁等）保修期限为一年。
4. 保修期自装修工程竣工验收合格之日起计算。
三、保修服务1. 在保修期内，如发现质量问题，甲方应及时通知乙方，乙方应在接到通知后三个工作日内上门检查并维修。
2. 乙方应保证维修质量，确保维修后的部位与原装修风格和质量保持一致。
3. 若因乙方原因导致维修失败或出现新的质量问题，乙方应承担相应的责任。
四、违约责任1. 若乙方未按约定时间完成维修服务，应按照每延误一天支付甲方合同约定的违约金。
2. 若因乙方原因导致装修质量问题严重影响甲方正常居住，甲方有权要求乙方赔偿相应的损失。
五、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：________乙方（签字）：________签订日期：____年____月____日以上合同范本仅供参考，具体条款应根据双方实际情况协商确定。
在签订合同时，务必仔细阅读合同内容，确保自身权益不受侵害。
同时，建议在装修过程中保留好相关的购买凭证和施工记录，以备不时之需。
装修工程合同保修书
装修工程合同保修书【装修工程合同保修书】甲方（业主）：_____________乙方（装修公司）：_____________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方就乙方为甲方提供的装修工程服务达成如下保修条款：一、保修范围1. 乙方应对甲方住宅的装修工程质量负责，确保所有施工项目符合国家相关质量标准。
2. 保修范围包括但不限于室内墙面、地面、顶面的涂料、瓷砖、地板、水电安装、木作等项目。
3. 对于甲方在使用过程中发现的与装修工程质量相关的缺陷或问题，乙方应提供免费维修服务。
二、保修期限1. 主体结构及隐蔽工程的保修期限为五年。
2. 装饰面层及其它装修项目的保修期限为两年。
3. 保修期自装修工程竣工验收合格之日起计算。
三、保修责任1. 在保修期内，如发现装修质量问题，甲方应及时通知乙方进行维修。
2. 乙方接到通知后应在三个工作日内响应，并与甲方协商确定维修时间。
3. 乙方应保证维修质量，维修完成后应通知甲方验收。
四、保修例外1. 因甲方使用不当、自行改动或自然灾害等原因造成的损害不在保修范围内。
2. 超出保修期限的装修项目，乙方可提供有偿维修服务。
五、违约责任1. 若乙方未按约定时间完成维修工作，应向甲方支付违约金，违约金的金额为应维修项目造价的5%。
2. 若因乙方维修质量不合格导致重复维修，乙方应承担由此产生的所有费用。
六、其它条款1. 本保修书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本保修书自双方签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜，甲乙双方可另行协商解决。
甲方（签字）：_____________ 日期：____年__月__日乙方（签字）：_____________ 日期：____年__月__日【结束语】。
装修保修协议书范本6篇
装修保修协议书范本6篇篇1装修保修协议书范本甲方：（施工方）联系地址：联系电话：身份证号码：乙方：（业主方）联系地址：联系电话：身份证号码：鉴于，甲方为乙方的住宅进行装修工程，为了明确双方责任，保证工程质量，特订立本保修协议书。
本协议书由甲乙双方自愿签订，具有合同法律效力。
一、保修期限1.1 装修工程竣工之日起，乙方享有装修保修期限为一年，即一年内如有任何装修质量问题，乙方有权向甲方提出维修要求。
1.2 保修期限内，乙方在正常使用情况下引起的损坏不在保修范围内，乙方需承担相应的维修费用。
二、保修范围2.1 保修范围包括但不限于装修材料、装修工艺、装修结构等方面的问题。
2.2 乙方在保修期限内如发现任何装修质量问题，应及时通知甲方，并提供相应的证据以证明问题的存在。
2.3 乙方应配合甲方进行维修工作，如需更换材料或进行其他相关费用的支出，则费用由乙方承担。
三、保修责任3.1 在保修期内，甲方有责任对乙方提出的装修质量问题进行维修和处理，保证工程质量符合所订立的合同要求。
3.2 甲方应保持施工方的信誉，确保施工工艺符合国家相关法律法规和行业标准。
3.3 甲方应在装修保修期间提供专业的维修服务，确保维修质量，并妥善保管乙方的财产。
四、保修维护4.1 乙方在保修期内应妥善保护已经完成的装修工程，如人为破坏或不当使用导致装修质量问题，乙方需承担相应的维修费用。
4.2 乙方应进行定期的维护保养，确保装修工程的长期使用，如有任何问题应及时通知甲方进行处理。
五、争议解决5.1 本协议所发生的一切争议，由双方友好协商解决；协商不成的，向有关部门进行申诉。
5.2 凡本合同发生的争议由双方协商不成的，按中国国家相关法律法规处理。
六、附则6.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
6.2 本协议从签订之日起生效，有效期为一年，期满后双方如有异议可重新协商签订。
6.3 本协议未尽事宜，按照国家相关法律法规处理。
屋装修工程保修协议5篇
屋装修工程保修协议5篇篇1甲方（委托方）：__________身份证号码：__________联系方式：__________乙方（施工方）：__________营业执照号码：__________联系方式：__________鉴于甲方委托乙方进行房屋装修工程，为明确保修责任及义务，甲乙双方本着公平、公正、诚实信用的原则，经友好协商，特订立本协议。
一、保修范围及期限1. 保修范围：本协议所指的保修范围包括房屋装修工程中的所有内容，包括但不限于墙面、地面、吊顶、电路、水路、灯具、卫浴设备、门窗等。
2. 保修期限：自工程竣工验收合格之日起，保修期限为______年。
二、保修责任及义务1. 乙方在工程竣工后应按照国家标准及合同约定进行保修，保证装修质量符合约定，并负责修复因施工原因导致的任何质量问题。
2. 在保修期限内，如发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后______小时内响应，并在______小时内到达现场进行维修。
紧急情况应立即响应。
3. 乙方在保修期内需定期回访，了解甲方使用状况，及时发现并解决问题。
4. 若因乙方施工原因导致的质量问题造成甲方财产损失或人身损害，乙方应承担相应的赔偿责任。
5. 甲方应合理使用房屋，因甲方使用不当或第三方原因造成的损坏，乙方可协助维修，但相关费用由甲方承担。
三、保修标准与程序1. 保修标准：按照国家相关施工验收规范进行保修，确保质量达标。
2. 保修程序：甲方发现质量问题后，应及时以书面形式通知乙方，说明问题详情及要求维修的内容。
乙方收到通知后按照本协议约定的时间进行响应及维修。
3. 乙方完成维修后，应及时通知甲方验收，甲方对维修结果满意后，整个保修流程结束。
四、违约责任1. 若乙方未按照本协议约定履行保修责任，乙方应向甲方支付违约金，并承担因此产生的所有损失。
2. 若因乙方原因导致维修质量仍不符合约定，乙方应重新履行保修责任，并承担相关费用。
3. 甲方未按照本协议约定支付费用或故意隐瞒问题导致乙方无法履行保修责任，甲方应承担相应责任。
精装修工程维修保养协议书5篇
精装修工程维修保养协议书5篇篇1精装修工程维修保养协议书甲方：（委托方名称）乙方：（维修方名称）鉴于甲方对所装修的房屋进行了精装修，并希望乙方对该房屋进行定期维修保养，现就有关事宜达成以下协议：一、服务内容1. 乙方应对甲方所装修的房屋进行定期维修保养，包括但不限于墙面、地面、天花板、门窗、管道、电路等相关设施的检查、清洁、修复等工作。
2. 乙方应按约定的时间，到达甲方所在的房屋进行维修保养工作，确保房屋设施的正常使用和维护。
3. 乙方提供的维修保养服务应符合国家相关标准和法规要求，确保施工质量和安全性。
二、服务费用1. 甲方应按照双方协商的费用标准，按时足额支付乙方提供的维修保养服务费用。
2. 维修保养费用以维修项目的具体工作量和难度为依据，乙方应提供详细的费用清单和施工计划。
3. 如因甲方自身原因导致维修保养费用增加的，乙方有权要求甲方支付额外费用。
三、服务质量1. 乙方应保证提供的维修保养服务符合国家标准要求，工程质量合格，无瑕疵。
2. 如因乙方工作不当导致维修保养质量不合格的，乙方应承担相应的返工责任，并承担返工费用。
3. 乙方应保证在维修保养过程中，做到文明施工，不损坏甲方的其他设施和环境。
四、违约责任1. 若乙方未按照约定时间到达现场进行维修保养工作的，应承担相应的延迟责任，并承担延迟赔偿费用。
2. 如因乙方个人原因导致工程质量不合格或者工作不当的，乙方应承担相应的返工责任，并承担返工费用。
3. 若乙方擅自中止服务或者提前解约的，应承担相应的违约责任，并按约定支付违约金。
五、法律适用及争议解决1. 本协议受国家相关法律法规的约束，双方如发生争议，应友好协商解决。
2. 如协商不成的，应提交相关仲裁机构进行处理，仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。
六、其他1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年，在有效期内双方应严格按照协议的约定履行各自的义务。
2. 本协议有效期届满后，经双方协商一致同意可续签。
装修合同工程保修
装修合同工程保修
我们需要明确的是，装修合同工程保修是指装修公司在完成装修后，对于其施工质量进行一定期限的保证。
这包括了对装修材料、施工工艺以及成品效果的保证。
在保修期内，如果发现任何由于装修公司的原因导致的问题，装修公司有义务进行无偿修复。
我们来看一下具体的装修合同工程保修范本：
一、保修范围
1. 本合同所涉及的所有装修工程。
2. 包括但不限于墙面、地面、顶面、水电改造、木工、油漆等工程。
3. 对于非人为因素导致的装修质量问题，如材料质量问题、施工质量问题等。
二、保修期限
1. 自装修工程竣工验收之日起，保修期为一年。
2. 在保修期内，如发现质量问题，甲方应立即通知乙方，乙方应在接到通知后的三个工作日内进行修复。
三、保修责任
1. 在保修期内，如因乙方原因导致的质量问题，乙方应负责免费修复。
2. 对于因甲方使用不当或其他非乙方原因导致的质量问题，乙方可以提供有偿服务。
四、保修流程
1. 甲方发现质量问题后，应及时以书面形式通知乙方，并提供相关证据。
2. 乙方在接到通知后，应及时进行核实，并在确认问题后尽快进行修复。
五、其他条款
1. 本保修条款是本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。
2. 对于未尽事宜，双方应友好协商解决；如协商不成，可依法申请仲裁或诉讼。
装修保修协议书范本7篇
装修保修协议书范本7篇篇1甲方（装修方）：____________________乙方（业主方）：____________________鉴于甲方接受乙方的委托，就乙方所有的位于____________的房产进行装修工程，为明确双方在装修后的保修责任及范围，特订立本协议。
一、协议目的本协议旨在明确装修工程完成后的保修范围、保修期限、保修责任以及双方的权利义务，保障乙方的合法权益。
二、保修范围1. 装修工程中所使用的材料，包括但不限于电气、给排水、木工、瓦工、涂料等；2. 装修工程中的施工内容，包括但不限于吊顶、墙面、地面、门窗、厨房、卫生间等；3. 装修工程中的设备，如空调、热水器、照明设备等。
三、保修期限1. 装修工程的保修期限为两年，自装修工程竣工之日起计算；2. 若遇隐蔽工程质量问题，保修期限可相应延长。
四、保修责任1. 甲方应对其在装修工程中提供的材料和施工内容承担保修责任；2. 在保修期限内，如发生工程质量问题，甲方应负责免费维修；3. 若因甲方原因导致的工程质量问题给乙方造成损失的，甲方应承担相应赔偿责任。
五、双方权利义务1. 乙方应妥善使用装修后的房产，发现工程质量问题应及时通知甲方；2. 甲方应在接到乙方通知后尽快进行维修，不得无故拖延；3. 若因乙方使用不当或不可抗力因素导致的损坏，甲方有权收取合理的维修费用。
六、维修流程1. 乙方发现装修质量问题后，应及时以书面形式通知甲方；2. 甲方收到通知后，应在3个工作日内与乙方确认维修事宜；3. 甲方确认维修事宜后，应在7个工作日内完成维修工作；4. 维修完成后，甲方应及时通知乙方验收。
七、违约责任1. 若甲方未按照本协议履行保修义务，乙方有权要求甲方承担违约责任，并支付相应的违约金；2. 若因甲方原因导致维修工作延误，给乙方造成损失的，甲方应承担相应赔偿责任。
八、争议解决1. 本协议的履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；2. 若协商不成，任何一方均有权向所在地人民法院提起诉讼。
房屋装修保修合同5篇
房屋装修保修合同5篇篇1甲方（业主）：____________________乙方（装修公司）：____________________鉴于甲方委托乙方进行房屋装修，为保障双方权益，根据相关法律法规，双方在平等、自愿、公平的基础上，就房屋装修保修事宜达成如下协议：一、保修范围1. 乙方对甲方委托的房屋装修工程实行保修，包括房屋内外装修、水电安装等工程。
2. 保修范围包括但不限于因施工原因导致的损坏、质量问题等。
非乙方施工质量原因导致的损坏不在保修范围内。
二、保修期限1. 本合同自签订之日起生效，保修期限为两年。
自工程竣工验收合格之日起计算。
2. 若因特殊原因需要进行延期保修，双方应协商解决并签订补充协议。
三、保修服务及内容1. 乙方负责施工期间因施工质量问题导致的损坏修复工作。
2. 在保修期内，甲方发现装修质量问题应及时通知乙方，乙方应在接到通知后尽快安排人员进行检查和维修。
3. 若涉及重大维修事项，乙方应制定详细维修方案并征得甲方同意后实施。
4. 保修期间，乙方应提供应急维修服务，确保甲方在紧急情况下能够及时得到维修支持。
四、责任与义务1. 乙方应确保施工质量符合相关国家标准和行业规范。
2. 甲方应按时支付装修费用，确保工程进度款及时到位。
3. 甲方在保修期内发现装修问题应及时通知乙方，并提供相关证据。
4. 乙方应对甲方提出的问题进行核实，并在约定时间内完成维修工作。
5. 若因甲方使用不当或第三方原因导致损坏，乙方可协助维修，相关费用由甲方承担。
五、违约责任1. 若乙方未按照合同约定履行保修义务，应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。
2. 若甲方未按时支付装修费用或违反合同约定，应承担相应违约责任。
3. 因不可抗力因素导致双方无法履行合同，双方应协商解决。
六、争议解决方式本合同在履行过程中发生争议时，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
装修中的保修和维护条款范本
装修中的保修和维护条款范本【注意：以下内容仅供参考，请根据实际情况进行具体修改和补充】一、保修范围1. 房屋结构：指墙体、楼板、屋顶等主体构件以及公共区域的结构。
2. 室内装修：指门窗、地面、墙面、天花板、吊顶、墙纸、瓷砖、卫浴设施等装修材料及设备。
3. 安装工程：指已完成的水电、照明、空调等管道和线路的安装工作。
4. 其他：除上述几类外，还包括其他经双方确认的保修项目。
二、保修期限1. 房屋结构：自装修竣工之日起，保修期限为五年。
2. 室内装修：自装修竣工之日起，保修期限为两年。
3. 安装工程：自安装结束之日起，保修期限为一年。
4. 其他：按照各自合同的约定执行。
三、保修责任1. 承包方应对装修在保修期内的质量问题承担相应责任。
2. 租户应妥善使用装修材料和设备，合理维护和保养房屋及设施。
3. 在保修期内，租户发现装修问题应及时通知承包方，承包方应按约定时间上门检修和维护。
4. 若装修问题属于施工方原因，承包方应负责免费维修，并承担由此产生的人工、材料费用。
5. 若装修问题属于正常损耗或因人为原因导致的，租户应承担相应费用。
6. 对于保修期结束后出现的问题，由租户负责维修和费用支付。
四、维护义务1. 租户应按照承包方提供的维护手册进行正确的使用、维护和保养。
2. 租户发现装修材料或设备出现故障时，应及时通知承包方进行维修。
3. 对于租户主动改变装修造成的问题，租户应承担相应的维修和费用，承包方协助进行修复。
4. 承包方提供维修服务时应及时响应，并按照约定时间完成维修任务。
五、争议解决凡因履行本合同而发生的纠纷，双方应友好协商解决；如协商不成，可向有关部门或仲裁机构申请解决。
六、其他条款1. 本条款适用于装修工程合同中的保修及维护事项。
2. 本条款为装修工程合同的重要组成部分，与工程合同具有同等效力。
3. 双方应共同遵守并履行本条款的约定，任何一方未履行约定的，应承担相应的法律责任。
【以上内容仅为范本，在实际使用时请根据具体情况进行修改和完善。
房屋装修保修合同5篇
房屋装修保修合同5篇篇1房屋装修保修合同为了保障装修工程双方的权益，规范双方的行为，加强装修质量管理，防止各种纠纷的发生，特订立本合同，以约定权利义务，共同遵守执行。
一、合同双方甲方（委托人）：姓名/单位名称：联系地址：联系电话：证件类型及号码：乙方（承包方）：姓名/单位名称：联系地址：联系电话：证件类型及号码：二、合同项目1.项目地址：（详细地址）2.装修内容：（装修包含的具体项目）3.装修款项：（总价及付款方式）4.装修工期：（施工开始时间和完成时间）5.保修期：（保修期限）三、装修质量要求1.装修质量：按照国家相关标准进行施工，确保装修质量达到要求。
2.材料质量：所有使用的材料必须符合国家标准，质量保证书齐全。
3.安全施工：施工期间要保证施工现场的安全，对施工过程中可能引起的安全事故要进行有效防范。
四、保修责任1.质量保证：施工完成后，甲方享有一定的保修期，在保修期内，承包方负责修理由于工程施工质量问题引起的质量瑕疵。
2.保修范围：包括工程施工质量问题导致的漏水、掉漆、脱落等问题。
3.维修要求：甲方需及时通知乙方进行维修，乙方需在受理通知后尽快进行维修，并保证维修质量。
五、违约责任1.任何一方违反合同规定，未能履行合同义务的，应当承担违约责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的经济损失。
2.如有恶意违约，对方有权要求违约方支付违约金，并有权解除合同，要求违约方承担相应的法律责任。
六、其他约定1.本合同经双方签字盖章后生效，合同一式两份，双方各执一份。
2.本合同未尽事宜，按照双方协商确定，并可作为合同的补充条款。
七、争议解决双方在履行本合同过程中发生争议，应当友好协商解决，如果协商不成，应当提交仲裁机构或者人民法院解决。
（以下空白无正文）合同签订日期：委托人签字：承包方签字：篇2房屋装修保修合同一、甲方：(委托方姓名)___________________________________；二、乙方：(施工方姓名)___________________________________；鉴于：甲方拥有位于____________________________地址的房屋，计划对该房屋进行装修。
精装修工程维修保养协议书6篇
精装修工程维修保养协议书6篇篇1甲方（委托方）：________________公司名称：________________________地址：____________________________法定代表人：______________________联系方式：________________________乙方（服务方）：________________公司名称：________________________装修维修服务有限公司地址：____________________________法定代表人：______________________联系方式：________________________鉴于甲方需要对其精装修工程进行维修保养服务，故委托乙方提供此项服务，经双方友好协商，达成如下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方在精装修工程维修保养服务方面的合作关系，明确双方的权利和义务，以确保维修保养工作的顺利进行。
二、维修保养范围1. 乙方负责对甲方指定的精装修工程进行维修保养，包括但不限于墙面、地面、吊顶、门窗、灯具、电气、给排水、卫浴设施等。
2. 乙方提供的服务范围不包括因甲方使用不当、自然灾害、火灾等不可抗力因素导致的损坏。
三、维修保养期限本协议自签订之日起生效，有效期为______年/月。
协议到期后，如需继续合作，双方可协商续签。
四、维修保养费用及支付方式1. 维修保养费用根据具体工程项目和工程量确定，双方签订《维修保养服务确认单》并共同确认费用。
2. 甲方应按照确认单约定的金额及时支付维修保养费用。
乙方在收到款项后提供相应的发票。
3. 支付方式：（如：现金、银行转账等）。
五、维修保养标准与质量保证1. 乙方应按照国家相关标准和规范进行维修保养工作，确保服务质量。
2. 乙方提供的服务应满足甲方的正常使用需求，保证工程设施的完好和安全。
3. 乙方在维修保养过程中，如发现非本协议范围内的损坏或潜在安全隐患，应及时通知甲方，并提供相应的解决方案。
装修施工保修合同
装修施工保修合同甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行装修施工及保修事宜，达成如下协议：一、施工内容1.1 乙方按照甲乙双方确认的施工图、施工方案和工程量清单等内容，为甲方进行装修施工。
1.2 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
二、保修期限2.1 保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，为期____年。
2.2 保修期内，乙方应负责对施工过程中出现的质量问题进行维修、更换或修复。
三、保修范围3.1 保修范围包括施工图、施工方案和工程量清单中明确约定的所有施工内容。
3.2 保修范围内，因施工原因导致的质量问题，乙方应负责维修、更换或修复。
四、保修条件4.1 保修期内，业主发现施工质量问题，应及时通知乙方。
4.2 业主通知乙方后，乙方应在接到通知后的____小时内派员赴现场进行核实。
4.3 经乙方核实确属施工质量问题，乙方应在接到核实通知后的____小时内采取维修、更换或修复措施。
五、保修费用5.1 在保修期内，因施工质量问题导致的维修、更换或修复费用，由乙方承担。
5.2 保修期内，非乙方原因导致的质量问题，乙方负责提供必要的维修、更换或修复服务，但相关费用由业主承担。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定的施工质量、进度完成施工任务的，应向甲方支付违约金。
6.2 乙方未按照约定履行保修义务的，应向甲方支付违约金。
6.3 甲方未按照约定支付工程款项的，应向乙方支付违约金。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
7.2 协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
精装修施工合同保修维修条款按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》及其他有关法律、法规、规章的管理规定，承包人在质量保修期内，承担本工程质量保修责任。
1.质量保修范围和内容承包人负责的合同范围内的全部工程的质量保修责任。
2.质量保修期2.1.本工程质量保修期约定为：精装工程维保时间列表如下：2.2.在集中交房期间对于拒交户小业主提出的整改问题，整改时间不得超过15天，并且要求一次整改到位；超过15天将无条件的承担业主提出的索赔责任。
2.3.其他项目的保修期限：以双方合约、国家法规、地方规章、行业规定等中的有利于发包人的条款为准。
均未约定的，按贰年计。
2.4.对于工程质量出现的永久性缺陷或在保修期内即已存在但尚未暴露的质量问题，承包人承担责任不受保修期限限制。
2.5.返修项目返修部位的质量保修期从该保修部位验收合格之日起按上述质量保修期重新计算，该部份质保金的退还时间顺延到重新计算的质量保修期到期后。
3.维修时限3.1.维保期的起算时间从业主统一集中交房的次日算起，保修期内出现质量问题，承包人在接到发包人通知后必须在12小时内（维修期前6个月必须在6小时内）下发。
3.2.维修项目应在约定的合理时间内处理完成，处理时间不得超过与发包人的约定时间，承包人责任内的商品房保修范围与保修期限，除了满足上述约定外，还应当满足昆明市建设委员会颁布的《昆明市新建商品房屋质量保证书和使用说明书》中的“质量问题处理完成时间期限”要求。
3.3.维修时间如有特殊原因确无法按期完成，承包人需提出具体原因，发包人签字认可后方可延期。
4.机构及职责4.1.发包人相关机构及职责发包人负责组织协调保修期内的相关工作，建立对承包人维修小组工作的全面监控，督促及考评工作。
4.2.承包人保修机构及职责4.2.1.由负责施工的项目经理总负责，在工程竣工验收后3天内成立专业的维修小组，由承包人所在的公司提供书面的维修小组负责人授权书，书面提供联系方式并保持通讯畅通，并报发包人认可。
4.2.2.维修小组应配备足够的各专业维修人员并常备相应的材料工具，服从发包人的管理，并遵守发包人的各项规定。
4.2.3.凡保修项目施工涉及住户家具需搬动，承包人应报告发包人向住户协调后，承包人才能搬动，承包人应作好相应的保护措施。
维修施工完，应恢复其原样。
4.2.4.承包人提供的维修施工方案需经发包人认可后方可施工，但责任由承包人承担。
施工中进行现场保护并做好标识，施工期间及完工后及时清运施工垃圾，并经发包人验收检查，方能撤场。
4.2.5.承包人保修期维修施工使用的水、电、气由承包人自行安表计量或按承包人所使用的机具进行费用估算，在维修工程完工并经发包人签认后向发包人缴纳，否则将从承包人的质保金中加倍扣除。
5.维修通知方式5.1.承包人应向发包人提供有效的联络方式（包括固定办公场所电话、传真号码、电子邮件地址、详细联系地址等），发包人可采取下列任何快捷的通知方式通知承包人维修事项：5.1.1.电话（以发包人电话记录为准）；5.1.2.传真（以发包人传真记录）；5.1.3.电子邮件（以发包人电子邮件发送记录为准）。
5.1.4.书面信件5.2.以上联络方式可同时采用，但采用其中任意一项均为有效。
5.3.若承包人改变通讯地址或联系电话，或保修小组主要人员更换或撤出时，需及时书面通知发包人，承包人承担未能让发包人及时知晓其有效联络方式而造成的各类损失。
6.售后服务阶段划分：6.1.移交小业主阶段；时间暂定30天。
6.1.1.移交时检查的频度为100％；6.1.2.移交小组基本工作人员配置：装饰施工单位工程人员1名；6.1.3.装饰施工单位移交小组的数量根据发包人的移交计划确定（但最少不得少于3组）其它参建单位的派1名技术人员移交值班；6.1.4.移交必须检查填写，完成后五方检查人员签字；6.1.5.移交检查的工具：直尺、2米靠尺、三角板、角尺、广线、水平管、简易红外测距仪。
6.2.集中整改阶段；集中整改应包括三个阶段，第一阶段是集中检查后的集中整改，第二阶段是小业主交房前的回访整改；第三阶段是交房后的集中整改。
6.2.1.第一、二阶段的整改时间总体控制在30天内；整改的程序见第三阶段；6.2.2.第三阶段移交小业主的集中整改的时间定为90天；集中整改期间精装饰施工单位，组织整改班子由精装饰施工单位项目经理负责；每天专人天天在物管值班；成员由各工种技术工人组成，要求最小组成单元油漆工3名（墙纸和乳胶漆）、泥水工2名（墙地砖）、木工1名、水电工各1名；并应满足维修期限的充足工人储备。
保障维修及时率。
6.2.3.集中整改的工作程序：在物管（监理）领报事单――确定整改位置和完成时间――整改――检查验收――消项存档；6.2.4.第三阶段集中整改的开始时间根据交房小组统一部署确定；6.2.5.集中整改精装饰施工单位的响应时间，在物管告知后2小时内应有回复处理意见；6.2.6.工程整改期量规定：验收前第1次提出的整改的内容在规定的时间复查没有消项的的每1个点处罚25元并限期处理，到期仍没有消项每点处罚50元并限期整改（对于影响功能使用问题的处罚500元/点），以此类推；6.3.定期回访阶段；定期回访的时间确定为交房后半年一次，一年后一年一次，共计3次，每次定期回访的整改时间为15天；回访的问卷由营销部把关设计；6.3.1.回访由物管负责牵头由地产相关部门参加的访谈（结合营销对产品的规划和安排，不是针对精装饰的专题回访，减少业主对精装饰的敏感度），回访完成时间为7天；回访完成后由物管对问卷进行整理归档；6.3.2.定期回访整改的工作程序：精装饰单位到物管领报事单――确定整改位置和完成时间――整改――检查验收――消项存档；6.4.日常服务阶段；6.4.1.日常维护：主要是根据业主平时的报事随时提供售后服务；6.4.2.服务的程序是：业主电话向管理处报事――物业接报事记录，打印派工单――精装修施工单位在物管领报事单――确定整改位置和完成时间――整改――检查验收――消项存档；7.保修责任7.1.保修责任鉴定可任意采用拍照、摄像、取样、记录（如发包人委托的施工单位或住户签字资料等），任选一种均视为有效。
责任鉴定由承包人、发包人方共同进行，承包人不到场核实，发包人进行的鉴定结果有效；若有第三方损失方，则承包人、发包人及第三方损失方共同进行责任鉴定，承包人不到场核实，发包人及第三方损失方共同进行的鉴定结果同样有效。
若鉴定结果双方有异议，以监理或发包人的鉴定结果为准。
7.2.所有材料由承包人组织验收或检验，不合格的材料不使用，验收合格后使用由承包人承担保修责任。
承包人自行采购的材料，发包人认质认价材料，由承包人承担保修责任。
7.3.由发包人指定分包单位施工的项目，承包人应认真履行总包责任，督促检查分包方分包工程项目工程质量，统一向发包人验收及交付，承包人承担总保修责任。
7.4.因承包人原因造成发包人或第三方生命财产损失的，由承包人承担并全额赔偿。
7.5.因承包人原因造成业主提出索赔时，承包人授权发包人全权代表承包人与业主进行谈判（包括维修、赔偿），承包人认可发包人谈判结果，并履行谈判所约定的各事项，同时承担全额费用。
7.6.因承包人原因导致业主退房，造成该房屋再次销售的价格低于原销售价格，承包人应按差价的150%补偿给发包人。
7.7.承包人保修维修应达到合同约定的验收标准，维修材料应使用原有品牌及型号，确必须使用其他材料替代的，需征得发包人同意。
7.8.维保过程中对维保界定困难的，由发包人组织、监理、施工单位参加鉴定，确认责任的主体、承担经济赔付比例及相关责任；如果当事单位存有异议不予确认，由第三方监理或物管确认有效；7.9.精装饰施工单位对发包人分包的实木复合门、卫生间洁具、龙头、花洒、橱柜、浴柜不承担成品的维保责任。
7.10.承包方承担的保修责任，还应以双方合约、国家法规、地方规章、行业规定等中的有利于用户方的条款为准。
8.保修违约处理8.1.有下列情形之一的，则构成承包人违约，视为承包人自愿放弃质保金，承包人除应按合同违约条款支付发包人违约金外，还应承担因承包人原因造成的发包人及第三方利益损失，发包人依法保留追赔的权利，如下：8.1.1.发包人向承包人发出维修通知后，承包人拒绝到现场进行检查和安排维修，拒绝履行保修责任的。
8.1.2.发包人就同一维修事项向承包人发出两次书面维修通知，承包人仍不按约定到现场进行检查和安排维修，不履行维修责任。
8.1.3.承包人未按合同要求提供有效联系方式，造成发包人无法通知承包人履行保修责任时间超过3个月。
8.2.有下列情形之一的，发包人有权安排其它施工单位进行处理，所发生的一切费用（按实际发生的费用加收50%的管理费）由承包人承担，且本工程的整体保修责任继续由承包人承担，直至保修期结束。
费用的认定可不经承包人认可，由发包人发送书面通知给承包人，同时提供相关责任及费用认定资料，承包人在收到书面通知后10个工作日内，必须向发包人支付上述费用，每延迟一天，每天按未交纳费用的0.5％收取滞纳金，列举如下：8.2.1.承包人未按约定的时限内到现场检查、或未按约定的时限提出处理方案、或未按约定的时间进场施工，或未按维修时限完成维修项目并达到验收标准的，且无发包人签字认可的延期原因的；8.2.2.如对同一维修事项，承包人经过两次维修仍未能达到合同要求的；8.2.3.承包人的维修方案不满足发包人要求，虽经多次（三次或三次以上）修改仍不能满足要求的；8.2.4.承包人未按合同要求提供有效联系方式，造成发包人无法正常通知承包人履行保修责任时间但未超过3个月的；8.3.承包人未按约定的时限内报到、或未按约定的时限提出处理方案、或未按约定的时间进场施工，或未按维修时限完成维修项目并达到验收标准的，且无发包人（或发包人指定的物业管理公司）签字认可的延期原因，每项每延期一天扣罚承包人200～1000元/天违约金。
8.4.如对同一维修事项，承包人在维修时限内进行第一次维修后，若仍未能解决该维修事项，承包人可按维修时限约定进行第二次维修，第二次维修还不能解决该维修事项，则发包人有权按7.2条约定执行，也可要求承包人按维修时限进行第三次维修解决，同时，承包人还需支付发包人每次1000元的质量违约金。
8.5.承包人不服从发包人的管理，或不遵守发包人的各项规定，承包人应支付发包人50~500元的违约金。
9.质保金退还9.1.合同保修期或上款规定的维修项目的质保期顺延的到期之日，且发包人对工程质量无异议且保修款结算完毕后14天内即与承包人办理质保金退还手续，退还承包人未使用的质保金，质保金不计利息。