小区供电工程施工合同
住宅小区电力安装工程承包合同【5篇】
住宅小区电力安装工程承包合同【5篇】住宅小区电力安装工程承包合同（精选篇1）甲方：_________(以下简称_________)乙方：_________一、工程名称：_________二、工程地点：_________三、承包形式：包工包料四、工程内容_________五、工程造价本工程合同预算价为_________元。
双方自正式签订协议日期起，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_________元，在进行开工时再付工程预付款_________元。
待工程竣工验收后按工程决算书结清，金额多退少补。
六、双方责任1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。
2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。
3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收。
4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。
5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。
七、双方-致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后_________月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责。
八、安全质量措施费，250kya及以下为伍百元，315kva及以上为壹仟元，1000kva及以上为_________(大写)元。
变压器油化试验费每台_________(大写)元。
设备运输采保费按行业规定以设备费的1.5%计取，设计费按勘察设计费用规定收取，变压器验收费按2元/kva计取(编入决算书)。
九、设备材料供应办法，为了工程进度，工程所需设备材料由甲方委托乙方供应，工程设备材料需具备合格证(编入决算书)。
十、在工程竣工前五天，乙方通知甲方验收，甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收，不得无故拖延。
小区强电施工合同范本
小区强电施工合同范本甲方（建设单位）：联系人：联系电话：乙方（施工单位）：联系人：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承建本项目强电工程事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：XX小区强电工程1.2 工程地址：XX市XX区XX路XX号1.3 工程内容：包括但不限于强电线路布设、设备安装、线路测试、验收合格等。
1.4 承建范围：本项目红线范围内强电系统设备及安装工程。
1.5 工程规模：本项目总占地面积XX平方米，建筑总面积XX平方米。
第二条合同价格2.1 本工程合同总价根据施工图按单价包干。
结算时，按实际完成的工程量结算。
2.2 合同总价：人民币XX元整（大写：XX元整）。
2.3 乙方应按照甲方要求的时间节点完成工程，如有延误，乙方应承担相应的违约责任。
第三条工程质量3.1 工程质量标准：乙方应严格按照国家照明电器规范和甲方要求进行施工，确保工程质量。
3.2 质量验收：工程完工后，甲方应组织验收，乙方应予以配合。
工程验收合格后，甲方应支付合同约定的价款。
3.3 如果工程验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直到工程验收合格为止。
第四条合同的履行4.1 乙方应按照合同约定的时间、质量、数量完成工程，并保证工程安全。
4.2 甲方应按照合同约定的付款方式及时支付合同价款。
4.3 乙方应遵守施工现场的规章制度，服从甲方的管理。
第五条违约责任5.1 乙方未按照约定时间完成工程的，应当按照合同约定向甲方支付违约金。
5.2 甲方未按照约定时间支付合同价款的，应当按照合同约定向乙方支付滞纳金。
5.3 由于不可抗力原因导致合同无法履行或者部分履行，双方应协商解决。
第六条争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
新建住宅小区供配电工程施工合同
新建住宅小区供配电工程施工合同新建住宅小区供配电工程施工合同项目名称：XX城II甲方：ZZXX置业有限公司乙方：ZZ送变电工程有限公司XXXX分公司新建住宅小区供配电工程施工合同甲方：ZZXX置业有限公司地址：山东省ZZ市XX区XX路XX单元XX法定代表人：XXX乙方：ZZ送变电工程有限公司XXXX分公司地址：XX市XX街道XX路XX号负责人：XXX为保证小区供配电设施的工程质量，维护居民用电合法权益，根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同》、《居民住宅小区电力配置规范》（GB/T -2018)、《山东省住宅小区供配电设施建设标准》（DB37/T5061-2016）及其他有关法律、行政法规，甲方新建小区工程的供配电配套工程及业扩（商业）工程建设，由乙方承担。
双方就此协商一致，订立本协议。
第一条小区配套工程项目概况1.1项目名称：XX城36#、41#、48-51#楼建设项目1.2项目地点：XX区北京路南侧、汇丰路西侧1.3项目批准文号：建字第3704-XXX号1.4项目规模本项目建设规模为XX城II36#、41#、48-51#楼该项目工程一切的供电设施，其总建筑面积.57平方米；其中规划住宅150户、建筑面积.87平方米；1商业用房/户，建筑面积/平方米；办公用房及公建设施建筑面积1282.7平方米。
预计交房日期为2021年12月。
第二条条约价款经甲、乙单方协定，甲方按照固订单价地上：捌拾伍元每平方米（85元/平方米）地下：陆拾伍元每平方米（65元/平方米）的标准向乙方缴纳的供配电工程款，金额为xxxxxxx.45元（大写：壹佰伍拾伍万柒仟玖佰贰拾捌元肆角伍分）。
最终所有用度以实际核准的完工面积为准。
第三条供电工程建设范围3.1乙方负责本项目范围内的所有供电的供配电设施配套建设。
建成后乙方负责按国家或行业规定无偿移交给供电部门进行运营管理。
3.2住宅小区的供配电设施配套范围指从电网电源点起至居民及业扩（商业用房）电能计量装配（含环网柜、含外线、表箱、电表）及相关低压供电公建设施的产权分界处的电气设施。
供配电工程合同协议书范本
甲方（发包人）：乙方（承包人）：双方本着平等互利、友好协商的原则，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等法律法规的规定，就甲方发包乙方供配电系统工程，订立以下协议，以共同遵守：第一条电力建设工程基本情况1、工程名称：2、工程地点：3、工程施工依据：（1）供电方案及工程电力施工图；（2）“综合管线布置图”等所有相关的图纸、文件；（3）关于本项目的管线综合平衡会议纪要。
4、工程类型：箱变、电缆、电表安装工程。
5、承包方式：工程由乙方以包工、包料的方式承包完成。
乙方应负责工程安装施工、竣工验收合格、办妥送电手续。
第二条工程施工方案、图纸设计1、工程所有供电方案和施工图纸均由乙方负责设计和报批。
2、乙方应于开工前完成以下全部工作内容：（1）完成本项目全部电力工程供电方案的设计，并报甲方审批通过；（2）完成本项目配电室以及电力排管的施工图设计，并报甲方审批通过；3、乙方应按国家及甲方的相关规定设计工程供电方案和施工图纸等，且所设计的方案和施工图纸应同时满足以下条件：（1）设计的每户的供电容量标准应符合”供电工程建设标准”的规定；（2）符合当地规划局关于本项目的管线综合平衡会议纪要的要求。
第三条合同价款本合同总价款：元，包括乙方的直接费、间接费、利润等与之相关的所有费用。
第四条工期1、本合同签订之日起至年月号完成设计、报批、施工等工作，年月号完成验收、交工等工作。
2、如遇下列情况，经甲方书面签证确认后，工期可计日顺延。
（1）经甲方书面同意后的重大设计变更或设计方案改变，致使施工中断影响工程进度；（2）遇不可抗力的自然灾害；（3）由于甲方自身原因导致工程不具备施工条件。
第五条工程款支付方式1、合同签订后至工程所使用的变压器运到甲方指定的地方堆放后，甲方支付总工程款的%给乙方。
2、工程安装完毕并且通电使用后，甲方应支付至全部工程总价款的%。
3、工程完工并经甲方验收合格后的个工作日内，甲方应支付至全部工程总价款的%。
住宅小区电力施工合同(小区电力施工方案)
住宅小区电力施工合同(小区电力施工方案)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!住宅小区电力施工合同(小区电力施工方案) 住宅小区电力施工合同1规范物业管理，构建和谐社会肃北县住房和城乡建设局党组书记、局长王向林（2022年10月16日）按照县委统一部署，对照《“不忘初心、牢记使命”主题教育调查研究工作方案》要求，结合我县实际，为进一步了解和掌握全县物业管理情况，本人深入全县各物业小区，通过与有关部门、公共服务企业、街道、社区、物业服务企业负责人和部分居民代表进行了座谈交流，并现场察看了金地花园、紫亭小区、牧民小区、和硕佳园等4个住宅小区物业管理情况进行了调研。
新建小区报装供电工程施工合同
新建⼩区报装供电⼯程施⼯合同新建⼩区报装供电⼯程施⼯合同 篇⼀：新建⼩区报装供电⼯程施⼯合同 甲⽅: ⼄⽅: 根据武汉供电公司批准的供电⽅案(报装编号/传单编号 ),经招投标程序及双⽅协商,甲⽅委托⼄⽅负责报装⽤电⼯程，依照武汉供电设计院设计的⽅案进⾏设备选型、购置及施⼯。
为使⼯程顺利进⾏，明确甲、⼄双⽅的责权，根据《中华⼈民共合国合同法》双⽅特签订本合同。
⼀、⼯程概况 1、⼯程名称： 2、⼯程地点： 3、⼯程质量： 4、⼯期： 5、⼯程主要内容和范围 本⼯程的供电⽅案报批程序（此⽅案必须满⾜本项⽬⽤电容量）和 武汉供电设计院设计的施⼯图纸的内容（不含开闭所及配电室⼟建⼯程）。
（1）开闭所及公⽤配电室的电⽓设计，专⽤配电室电⽓设计，变电站 ⾄开闭所外线设计及配电室低压出线设计。
（2）开闭所、公⽤配电室的⾼、低压柜、变压器、电缆、计量装置的 设备采购、安装、调试，专⽤配电室的⾼、低压柜、变压器及箱 式变压器的设备采购、安装、调试。
（3）市电到开闭所外线⼯程的⼟建⼯程，设备及材料的采购、安装、 调试，开闭所⾄各配电室的⼟建⼯程，设备及材料的采购、安装、 调试。
（4）其余施⼯内容详见武汉市供电设计院设计图。
⼆、⼯程费⽤和付款⽅式： 1、根据供电⽅案及⼯程施⼯设计图，经公开招标，中标价为⼈民币万元，⼤写:。
其中：清单包⼲价万元，预留⾦万,配电房⼟建费⽤万。
（预留⾦为甲⽅可能发⽣的⼯程量变更⽽预留 的⾦额属甲⽅⽀配） 2、合同签订⽣效后，甲⽅向⼄⽅⽀付⼯程款总价的30%，合计⼈民币万元，⼤写：（设备订制款） 3、甲⽅按供电部门提供的交款清单全额⽀付，如设计费、施⼯费、检测费、调试费、安装费、计量费及验收送电（因户主为江岸区房地产公司，此费⽤含在清单包⼲价中，如甲⽅交需从清单包⼲价中扣除）。
4、项⽬供电⼯程线路、设备施⼯安装完成后，经甲⽅、监理⽅、审计⽅核实验收后,再向⼄⽅⽀付⼯程款总价的20%(即总⼯程款的50%)合计⼈民币万元，⼤写：。
新建住宅小区供配电工程施工合同
合同编号：新建住宅小区供配电工程施工合同项目名称：XX城II甲方：ZZXX置业有限公司乙方：ZZ送变电工程有限公司XXXX分公司新建住宅小区供配电工程施工合同甲方： ZZXX置业有限公司地址：山东省ZZ市XX区XX路XX单元XX法定代表人： XXX乙方： ZZ送变电工程有限公司XXXX分公司地址： XX市XX街道XX路XX号负责人： XXX为保证小区供配电设施的工程质量，维护居民用电合法权益，根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同》、《居民住宅小区电力配置规范》（GB/T 36040-2018)、《山东省住宅小区供配电设施建设标准》（DB37/T5061-2016）及其他有关法律、行政法规，甲方新建小区工程的供配电配套工程及业扩（商业）工程建设，由乙方承担。
双方就此协商一致，订立本协议。
第一条小区配套工程项目概况1.1 项目名称：XX城36#、41#、48-51#楼建设项目1.2 项目地点：XX区北京路南侧、汇丰路西侧1.3 项目批准文号：建字第3704-XXX号1.4 项目规模本项目建设规模为 XX城II36#、41#、48-51#楼该项目工程所有的供电设施，其总建筑面积 18328.57 平方米；其中规划住宅 150 户、建筑面积 17045.87 平方米；商业用房 / 户，建筑面积 / 平方米；办公用房及公建设施建筑面积 1282.7 平方米。
预计交房日期为 2021 年 12 月。
第二条合同价款经甲、乙双方协定，甲方按照固定单价地上：捌拾伍元每平方米（85元/平方米）地下：陆拾伍元每平方米（65元/平方米）的标准向乙方缴纳的供配电工程款，金额为 1557928.45元（大写：壹佰伍拾伍万柒仟玖佰贰拾捌元肆角伍分）。
最终全部费用以实际核准的竣工面积为准。
第三条供电工程建设范围3.1 乙方负责本项目范围内的所有供电的供配电设施配套建设。
建成后乙方负责按国家或行业规定无偿移交给供电部门进行运营管理。
新建小区电力施工合同
新建小区电力施工合同甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国电力法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方新建小区电力施工事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：新建小区电力施工工程1.2 工程地点：甲方新建小区所在地1.3 工程内容：包括但不限于供电系统的规划、设计、设备采购、安装、调试、验收等全部工作。
1.4 工程规模：根据甲方提供的建筑设计图纸及用电需求，乙方负责制定详细的施工方案。
1.5 工程标准：符合国家电力行业标准及有关规定。
二、合同价款2.1 本合同工程总造价为人民币（大写）：元整（小写）：￥元（以下简称“合同价款”），其中包括工程设计、设备采购、安装、调试、验收等全部费用。
2.2 承包方式：乙方采用包工包料的方式承包本工程。
2.3 合同价款支付方式：2.3.1 合同签字生效后，甲方支付乙方合同价款的30%；2.3.2 工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同价款的30%；2.3.3 工程验收合格并交付使用后，甲方支付乙方合同价款的40%。
三、施工工期3.1 本工程合同约定的工期为：自合同签字生效之日起至工程验收合格并交付使用之日止。
3.2 乙方应按照合同约定的工期，合理安排施工进度，确保工程按时完成。
四、质量保证4.1 乙方应按照国家和行业标准进行施工，保证工程质量。
4.2 乙方应提供完整的施工资料、验收资料及保修卡等，并负责工程验收。
4.3 工程验收合格后，乙方应按照约定提供一定的保修期服务。
五、违约责任5.1 乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：合同价款×日违约金比例。
5.2 甲方未按照约定支付合同价款，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款违约金，违约金计算方式同上。
六、争议解决6.1 本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
承揽小区配套电力工程合同范本
承揽小区配套电力工程合同范本甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包方）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拟委托乙方进行小区配套电力工程承揽工作，经双方友好协商，达成以下合同：第一条项目内容1.1 乙方承担甲方小区配套电力工程的设计、施工、安装及调试等工作。
1.2 甲方应配合乙方完成相关工作，提供必要的信息和协助，并支付相应费用。
第二条工期2.1 乙方应当按照合同约定的工期完成工程，如因不可抗力等原因影响工期，应及时通知甲方并重新协商调整工期。
2.2 若乙方因自身原因导致工期延误，应负责赔偿甲方由此产生的损失。
第三条费用结算3.1 甲方应按照合同约定及工程进度支付工程款项。
3.2 工程款支付方式为**元在合同签订后支付40%作为预付款，工程完成验收合格后支付60%作为尾款。
第四条质量标准4.1 乙方应按照相关规范和标准进行工程设计施工，保证工程质量符合国家规定标准。
4.2 完工后，乙方应对工程进行保修，期限为**年，保修期内的质量问题由乙方负责免费维修。
第五条违约责任5.1 一方未按照合同约定的条件履行义务，构成违约的，应当赔偿对方因此遭受的一切损失。
5.2 若因乙方原因导致工程无法按期交付或质量问题严重的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。
第六条合同解释6.1 合同的任何修改、补充或解释，应经双方协商一致，并以书面形式作出。
6.2 对合同条款的理解和执行如有争议，应协商解决；协商不成的，提交有管辖权的法院解决。
甲方：（盖章）日期：乙方：（盖章）日期：。
小区强电安装施工合同
合同编号：_______甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方小区强电安装工程项目的施工事宜，经充分协商，达成如下协议：一、工程内容及承包方式1.1 工程内容：小区强电安装工程，包括供电设备的采购、安装、调试和验收等。
1.2 工程安装费：人民币_______元（大写：_________________________元整）。
具体明细见附表。
1.3 承包方式：本工程采用包工包料的方式进行承包。
二、工程工期2.1 工程工期自____年__月__日起至____年__月__日止。
如因乙方原因导致工程延期，乙方应支付甲方违约金，违约金计算方式为：每天违约金金额为工程安装费的千分之一。
三、工程质量及验收3.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，保证工程质量。
3.2 工程验收合格标准：工程必须符合国家电力行业标准和甲方的要求，经甲方、乙方及第三方监理共同验收合格后，视为工程验收合格。
3.3 验收不合格的工程，乙方应按照甲方的要求进行整改，直到达到验收合格标准。
整改期间，乙方应承担整改费用及因此产生的其他损失。
四、工程价款的支付方式4.1 预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方支付乙方工程安装费的30%。
4.2 工程进度款：按照工程实际进度，甲方支付乙方已完工程价款的70%。
具体支付时间及金额由双方协商确定。
4.3 工程竣工，经甲、乙双方及第三方监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后（质保期一年），甲方支付乙方工程安装费的95%。
4.4 质保金：本工程质保金为工程安装费的5%。
质保期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。
五、保修条款5.1 本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算）。
小区水电安装及消防预埋工程合同协议书模板范本
小区水电安装及消防预埋工程合同协议书模板范本小区水电安装及消防预埋工程合同协议书模板范本一、协议的目的和背景本协议是由小区业主委员会与水电安装公司和消防预埋工程公司签订的，旨在为小区水电安装和消防预埋工程的施工和维护提供明确的合作方案和责任分配。
二、合同的生效和期限本合同自双方代表签字盖章之日起生效，有效期为____年。
三、工程范围和内容1. 水电安装工程范围：供水设备安装和管网铺设供电设备安装和线路布线维修保养服务2. 消防预埋工程范围：消防设备设施预埋消防通道布置和标志设置消防设备定期检查和维护四、工程进度和质量要求1. 工程进度：按照合同约定的工期进行施工如遇不可抗力因素影响工期，需及时与业主委员会协商并提出合理的调整方案2. 工程质量要求：保证水电设施和消防设备的安全可靠性施工过程中需遵守相关法律法规和标准规范五、付款方式和金额1. 付款方式：水电安装工程：按工程进度划分阶段支付消防预埋工程：按工程完成后进行一次性支付2. 金额：水电安装工程总金额为_____消防预埋工程总金额为_____六、保修和维护1. 保修期限：水电安装工程：保修期限为_____年，自工程竣工之日起计算消防预埋工程：保修期限为_____年，自工程竣工之日起计算2. 保修责任：工程保修期内，如发现工程质量问题，由施工方负责免费维修或更换保修期过后，施工方可提供有偿维修服务3. 维护责任：水电设施和消防设备的定期维护由施工方负责施工方需为业主提供相关设备的使用和维护指导七、违约责任1. 如一方未能履行本合同约定的义务，应承担相应的违约责任，包括经济赔偿和法律责任等。
八、其他条款1. 双方协商一致可对合同内容进行变更和补充，变更和补充内容需以书面形式确定，并由双方代表签字盖章。
2. 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
九、争议解决1. 双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成，可根据合同约定选择仲裁或诉讼解决。
供电工程施工合同通用8篇
供电工程施工合同通用8篇供电工程施工合同通用 (1) 发包人： (以下简称甲方)承包人： (以下简称乙方)甲方将XX小区道路、管网工程委托乙方施工，为明确双方在工程施工中的权利和义务，按期保质保量完成施工任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家相关的法规条例，经双方协商一致，订立本协议书：一、工程内容：X相关小区道路、自来水、热力、雨污管道、道路铺装及绿化等。
二、承包方式：包工包料三、工程造价：以最终结算为准四、合同工期：五、质量标准工程质量标准：合格，乙方必须确保通过有关部门的综合验收，并提供完整的施工技术资料。
六、材料控制：工程所需的钢材、水泥、雨污水管、给水管、镀锌管、大理石、水泥砖、路沿石、绿化苗木等其它材料在进场之前，乙方必须提前一周提供样品、价格、和厂家，经甲方确认合格方可使用，未经甲方认可，擅自使用，发现一次罚款1000元，并对所施工部位无条件返工，所发生的费用和工期延误均有乙方承担，并赔偿给甲方造成的损失，工程中严禁使用不合格材料。
七、进度控制：工程开工前提供总进度计划、月计划、周计划，应有进度滞后的改进措施，非甲方原因造成的工期延误，乙方应支付违约金，违约金每天按结算值的0.01%计算。
八、工程质量、安全控制工程开工前7日内，应根据施工图纸、合同约定和有关标准规范规定编制施工组织设计，并经甲方和监理认可，在施工过程中认真贯彻落实。
乙方在施工时应根据现场实际情况统筹考虑其他管网的施工顺序，采取合理有效的防护措施，施工过程中实行“谁破坏”“谁修复”的原则;隐蔽工程在隐蔽前必须经验收合格方可隐蔽，若未经验收私自隐蔽一次罚款1000元。
管沟开挖后须交通障碍处设置明显的安全警示标志，施工中做到安全施工、文明施工，施工中所产生的垃圾由乙方负责清理并运送到合适地点，因违反上述规定造成的损失由乙方自负，施工中所发生的安全事故一律由乙方负责。
九、工程结算及付款方式：9.1工程结算办法：9.1.1 工程按实结算，结算依据：执行20xx《山东省建筑工程消耗量定额》、《山东省安装工程消耗量定额》及相关补充定额、《山东省建设工程消耗量定额潍坊市价目表(20xx年)》，三期、四期执行《山东省建设工程消耗量定额潍坊市价目表(20xx年)》。
小区线路改造施工合同模板
小区线路改造施工合同模板1. 合同背景此合同由甲方（以下简称为“业主”）和乙方（以下简称为“施工方”）共同签署，为了对小区线路进行改造施工，明确双方权利和义务，充分保证工程的质量和安全。
2. 合同内容本合同所涉及的小区线路改造施工内容如下：2.1 工程范围•施工地点：小区名称•施工内容：对小区的电力线路进行改造，包括线路的升级、更换和维修等工作。
2.2 工期安排•开工日期：根据协商确定•竣工日期：根据协商确定2.3 技术要求•施工方需按照相关行业标准和规范进行施工，确保工程质量和安全。
•施工过程中需与相关部门进行沟通和协调，确保施工进度和工程质量。
2.4 付款方式•业主按照以下方式向施工方支付工程款项：–预付款：合同签订后，业主向施工方支付合同总金额的10%作为预付款。
–进度款：施工方按照工程进度，提交相应的工程量清单和进度报告，并由业主确认后，支付相应的款项。
–最后付款：工程完工后，经验收合格后，业主支付剩余款项。
3. 保证和责任•施工方应按合同约定保证施工质量和安全，对施工过程中可能发生的事故或责任承担相应的经济和法律责任。
•业主应提供相关的施工资料和材料，确保施工方按照合同要求进行工作。
•双方应遵守法律法规，不得违反环保、安全和劳动保护等相关规定。
4. 违约和争议解决•若任何一方在合同履行过程中出现违约行为，应承担相应的经济和法律责任，对方有权要求追究责任。
•双方发生争议时，应友好协商解决。
若协商不成，可向有关仲裁机构申请仲裁，最终解释权归属于甲方所在地法院。
5. 合同变更和终止•双方如需变更合同内容，应经过双方协商一致，并以书面形式进行变更。
•任何一方有权终止合同，并应提前30天书面通知对方。
终止合同时，双方应进行结算，并处理好未完工程的相关事宜。
6. 其他条款•本合同自双方签字盖章之日起生效，合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
•本合同未尽事宜，可由双方另行协商。
7. 合同签署甲方（业主）：_____________________（签字）日期：_________乙方（施工方）：_____________________（签字）日期：_________以上为小区线路改造施工合同的模板，双方可根据具体情况进行调整和修改。
2023电力施工合同范文(七篇)
2023电力施工合同范文甲方：乙方：为确保电力线路安装工程的顺利实施，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《电力供应与作用条例》的规定，经双方协商，签订本合同，共同信守，严格履行。
一、工程概况：工程名称：工程内容：工程地点：工程期限：工程总造价：工程总造价(大写：)二、工程质量标准：安装35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》施工。
三、甲方的权利和义务：按期开工。
四、乙方的权利和义务：不得随意变更经双方认可的安装施工方案如必须变更，需经甲方同意，否则造成的损失由乙方自负。
施工安全由乙方自行负责。
五、违约责任：六、争议的解决方式：甲乙双方因履行本合同发生争议时，应依本合同之原则通过协商解决，协商不成时，双方共同提请电力管理部门行政调解，调解不成时双方选择申请仲裁或提起诉讼其中一种方式解决。
七、本合同效力及未尽事宜。
条例》等有关法律、规章的规定办理，如遇国家法律、政策调整时，本合同作相应调整。
面协议签订前，本合同继续有效。
甲方(签字)：_____ 乙方(签字)：_____ ____年 ____月 ____日 ____年 ____月 ____日2023电力施工合同范文（二）合同编码：签订日期：甲方：乙方：单位：元工程名称合计1、施工地点：2、质量标准：按照国家标准和图纸设计要求3、验收标准：按照国家标准和图纸设计要求4、承包方式：固定总价方式，包含施工图范围内全部设备、辅材、施工费、检测费等直至送电并达到正常用电状态一切费用(甲方仅负责向供电公司交纳新建住宅小区电力设施建设费，其余费用和工作由乙方负责)。
5、结算方式：进场付工程款的30%，施工完送电后付65%，余款5%质保期满后____日内付清。
6、合同履行地为甲方施工现场。
7、工期不得延误，如遇特殊情况需要顺延，须征得甲方同意，并不得影响甲方施工进度，否则构成违约。
8、质量保证承诺：施工之日起二年内若有质量及影响甲方用电问题，乙方免费维修，承担更换配件等直至达到甲方正常用电的所需规格型号量金额工期9、乙方承诺确保具有安装施工资质，确保安装设备、设施质量，如发生施工、设备、设施等导致损害，乙方承担全部赔偿责任。
小区配电施工工程合同
小区配电施工工程合同甲方（业主）：___________乙方（承包方）：___________鉴于双方基于平等、自愿的原则，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就甲方委托乙方进行小区配电施工工程达成如下协议：一、工程内容与标准1. 工程名称：___________小区配电施工工程。
2. 工程地点：___________。
3. 工程范围：包括但不限于电缆铺设、配电房建设、开关设备安装等。
4. 工程质量标准：按照国家及行业相关标准执行，确保施工质量满足安全、可靠、经济、环保的要求。
二、合同价格1. 合同总价为人民币（大写）_____________元整（¥_____________）。
2. 价格包含所有材料费、人工费、机械使用费及管理费用等。
3. 如遇不可预见因素导致成本变动，双方应协商调整合同价格。
三、施工期限1. 开工日期：自____年____月____日起。
2. 竣工日期：至____年____月____日止。
3. 如遇特殊情况需延长工期，双方应及时沟通并签署书面补充协议。
四、付款方式1. 预付款：甲方需在合同签订后___天内支付合同总价的___%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度分阶段支付，具体比例和时间由双方协商确定。
3. 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方应在规定时间内支付剩余款项。
五、违约责任1. 如甲方未按约定时间支付款项，应按逾期金额每日千分之___支付违约金。
2. 如乙方未按约定时间完成工程或工程质量不符合要求，应按合同约定承担违约责任。
六、争议解决1. 本合同在履行过程中如有争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事宜1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：_____________法定代表人或授权代理人签字：_____________日期：____年____月____日乙方（盖章）：_____________法定代表人或授权代理人签字：_____________日期：____年____月____日。
供电设施工程建设和运行维护协议(模版)
供电设施工程建设和运行维护协议甲方：乙方: 云南电网公司怒江供电局为统一规范新建住宅项目供电设施工程建设，明确供电设施安全和维护责任，减少用电安全隐患和事故，提高供配电质量和供电可靠性。
根据怒江州怒发改价格〔2013〕35号文要求,甲乙双方就供电设施建设工程费的统一收取，供电设施建设的统一规划、统一设计、统一建设、统一管理维护达成如下协议：一、供电设施工程建设和运行维护内容甲方依据怒发改价格〔2013〕35号文，依据泸水县城乡规划管理局颁发的《建设工程规划许可证》核定的建筑面积向乙方交纳供电设施建设工程费.在甲方向乙方统一交纳供电设施建设工程费后,乙方配合甲方住宅工程进度，在约定的时间内完成供电设施安装和保质保时供电,并承担今后的用电安全、维修、改造及日常运行管理工作.1.工程建设范围从上级电源出线至住宅楼居民电能装置（含表箱和电表)“一户一表”，以及低压供电公建设施的产权分界处止的所有供配电设施的设计、材料和设备的购置、安装和调试。
包括:工程设计、高压T接箱、高压出线、变配电站(不含征地、拆迁费用）土建、电气工程、低压线路、低压T接箱、线路基础、土建工程。
根据住宅建设项目的要求必须配备的应急供电系统的建设、临时施工电源的建设及小区原有电力设施的拆迁不在本次项目的建设范围内.2.工程建设内容小区名称：小区地点：《建设工程规划许可证》编号报建建筑总面积：m2（最终建筑总面积为实际建设并经有关部门核准的面积）其中：住宅面积：m2住宅类型：多层建筑栋m2、二类高层建筑栋m2、一类高层建筑栋m2经营性、办公用房面积：m2公益性用房、公建设施面积：m2地下面积: m23.配置标准（1)商品住宅配置标准（建筑面积）：不低于6kW/户（90㎡及以下）、不低于8kW/户（91－150㎡,不含150㎡）、不低于10kW/户（150㎡及以上）（2)保障性住房配置标准（建筑面积):4kW/户（90㎡以下)(3）住宅区公共设施用房配置标准:不低于40W/㎡（4）配套建设的办公用房配置标准：不低于80-100W/㎡（5)经营性用房配置标准：不低于100-120W/㎡有特殊配置要求的甲方将面积及提高要求以书面方式明确，同时甲乙双方签订《补充协议》。
湖口县盛世中央城小区高压及户表工程施工合同书
湖口县盛世中央城小区高压及户表工程合同书合同编号：甲方：江西省银通盛世置业有限公司乙方：湖南卓越建设有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意就湖口县盛世中央城小区高压及户表配电工程签订本合同：一、工程概况1、工程名称：湖口县盛世中央城小区高压及户表配电工程，依据（湖口供电公司的用电方案及设计为准）。
2、工程承包范围：“盛世中央城”商住小区外高压电力线路、内低压户表配电安装，包含供电公司的报表手续、设计、电力安装、竣工验收、竣工完毕送电、户表移交等。
具体施工：（1）高压、高压环网柜、变压器（小区外高压供电除外）、低压设备整体安装工程；（2）电力设备基础土建工程，电缆沟井的开挖、回填和线管铺设；（3）按本小区所有住户单相电表，公共物业、商铺、地下商业、人防等单相及三相电表。
具体安装依据九江电力勘察设计院设计图为准。
二、工程价款及结算依据1、工程价款：经双方协商按小区建筑红线内所有建筑面积（含车库、储藏室）。
计价方式：按建筑总面积㎡，按每平方米90元计算造价，实行一次性包工包料包干，总造价合计人民币元（含税收、工程检测及各项费用）。
2、承包方式：包工包料。
高低压设备：变压器、电力电缆、户表安装材料、安装费等相关费用一次性包干，按国家规定开具普通税票。
3、施工依据：九江电力勘察设计院设计图纸（湖口县盛世中央城小区高压及户表配电工程设计图纸）。
三、双方责任和义务甲方：1、负责电力安装全过程的安全、质量、进度、资金发放等监管和主管工作。
2、负责市政规划线路走向报批工作，保障施工中的基本作业条件，无偿提供施工用水、用电、材料堆放仓库。
3、负责提供用电户的相关证件及联络事宜。
4、涉及到的设备基础、电缆沟开挖回填，砼浇筑等需土建配套工程所产生纠纷协调由甲方负责，同时负责外接10KV电源路由的报批。
小区配电合同模板
小区配电合同模板甲方：（甲方名称）法定代表人：（法定代表人姓名）联系地址：（联系地址）联系电话：（联系电话）乙方：（乙方名称）法定代表人：（法定代表人姓名）联系地址：（联系地址）联系电话：（联系电话）鉴于甲方为小区业主委员会，乙方为电力公司，为明确双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，就小区配电事宜，经双方友好协商，达成如下协议：第一条服务内容1.1 乙方将为甲方提供小区的配电服务，确保小区内的供电正常运行。
1.2 乙方应按照国家电力行业标准进行电力供应，保障电力安全稳定。
1.3 乙方有权对小区进行电力设备巡检及维护，如有必要，可以随时中断供电进行紧急维修，但需提前通知甲方。
甲方应积极配合乙方进行维修。
第二条供电要求2.1 甲方应向乙方提供小区详细的用电数据和需求，确保供电设施符合小区的实际需求。
2.2 甲方应按照乙方的规定和要求合理使用电力资源，不得私拉乱接电线，非法盗电或违规用电。
2.3 乙方有权对小区内的用电情况进行监测，并要求甲方进行必要的改善，以确保用电安全。
第三条供电费用3.1 甲方应按照有关规定向乙方支付电力费用，具体计费方式由双方协商确定。
3.2 若甲方有欠费情况，乙方有权对小区进行停电处理，但需提前通知甲方，并在一定期限内进行结清欠款。
3.3 若因供电设备故障或其他原因导致停电，乙方应按照实际停电时间进行补偿或减免费用。
第四条紧急情况4.1 在发生紧急状态下，乙方有权立即中断供电进行维修，如修复时间较长，乙方应设法提供替代供电服务，以减少不便。
4.2 在自然灾害、人为破坏等情况下导致停电，双方应积极合作，尽快恢复供电，以减少损失。
第五条违约责任5.1 若甲方未按照约定支付电费或存在其他违约情况，乙方有权要求甲方赔偿相应损失。
5.2 若乙方未按照合同规定提供配电服务，导致停电或其他影响，应给予甲方相应补偿。
第六条合同变更6.1 双方如需对本合同内容进行变更，应经双方书面协商一致，并办理相关手续。
电力施工合同（4篇）
电力施工合同（4篇）电力施工合同1发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，为明确合同双方权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，订立本合同。
一、工程概况1.1工程名称：ddd1.2工程地点：金dd1.3工程内容：小区全部配电工程1、小区所有箱变的安装调试2、小区内高低压电缆敷设、制作、接线。
3、小区内接地敷设、制作、安装、调试。
4、小区内高压计量和分支箱、低压分箱、楼洞表箱、计量表箱制作安装。
5、小区配电工程图纸设计的其他内容。
并将已安装的1000KVA箱变迁移到图纸设计的指定位置。
二、承包方式及合同价款2.1承包方式：包工、包料、包工期、包安全、包质量。
2.2合同价款：本合同的一次性固定总承包价款为人民币￥2400000元。
金额（大写）：贰佰肆拾万元整元该合同价款为固定价格，不因国家政策、市场因素变动其他因素而调整，由乙方包干使用。
阳光花园开工前期先上的一台1000KVA箱变，含高压配电系统及计量装置，作为甲方临时施工用电使用，施工结束后由乙方负责按设计要求迁移到指定位置，费用包含在本合同总承包价中。
2.3付款方式：付款方式为银行支票或现金，货币种类为人民币。
1、一期1000KVA箱变工程造价为397270元，由甲方在一期工程结束后一次性支付给乙方。
2、二期工程在人员进场，小区东区电缆沟开挖完成、箱变基础完成、东区主设备（箱变）入场后甲方付给乙方剩余款项的20%。
3、二期工程在小区东区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成甲方付给乙方剩余款项的30%；小区西区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成后甲方付给乙方剩余款项的20%。
4、二期工程工程安装调试完成甲方支付乙方剩余款项的10%。
5、二期工程竣工由供电管理部门验收合格后，乙方向甲方提供合格证明文件，并在得到供电管理部门明确的同意接收小区配电工程书面文件后20日内由甲方支付到本合同全部工程款的90%，剩余10%作为保证金，待全部配电工程接收后一次性付给乙方。
小区电力安装施工合同范本(6篇)
小区电力安装施工合同范本发包单位(甲方)：承包单位(乙方)：“江语城小区”项目的施工用配电安装工程由甲方发包给乙方，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关的法规和文件,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商，特签订本合同。
一、工程概况：1、工程名称：江语城小区配电工程2、工程地点：恩施市施州大道____号____红庙经济开发区下官田3、承包方式：包工包料4、工程内容：安装____KVA箱变一台、____KVA箱变一台、高压计量箱二台、自备发电机、____KV高压引入、高、低压电缆引至各配电箱,用户电表。
(见设计图，满足供电需求，不含土建部分)。
5、承包方式：包工包料6、工程造价：经双方商定，工程供货安装总造价(含税金、设计、验收、撤除等费用)：(____)包干。
二、工期：1、本工程总工期为：以建筑工程同步2、本工程开工日期：以甲方约定时间为准。
3、____KVA箱变一台，必需在____年____月____日以前安装到位并通电以保证甲方开工用电。
4、乙方必需在____年____月____日完成原门前高压线路搬迁等工作，配合甲方撤除原建筑物并承担因此发生的费用(高压线路搬迁)。
三、双方责任：1、甲方责任：(1)本合同生效后按合同约定向乙方拨付工程款。
(2)提供到电力部门办理相关手续的所有资料和证件。
(3)指定代表与乙方联系，负责工程施工过程中外围协调工作，对工程进行监督和验收。
(4)开工前消除障碍，协调外部环境，使施工现场具备施工条件。
2、乙方责任：(1)按合同要求按期保质保量完成所承担的全部工程,乙方必须按有关技术规范标准严格施工，因工程质量不合格所引起的一切责任，由乙方承担。
(2)乙方在工程中必须确保工程施工安全文明，对施工中一切安全事故负责并承担因此所发生的一切费用。
(3)在甲方提供相关证明资料的前提下负责代理甲方到当地供电等部门办妥供电入户的相关手续。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
******小区三、四期
10KV配电工程
施工承包合同
发包人（甲方）：****置业有限公司
承包人（乙方）：*****电气工程有限公司
签定日期：2017年8月
发包人：****置业有限公司（以下简称甲方）
承包人：****电气工程有限公司（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本施工合同，以资共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：****小区三、四期(三、四期是指：4#-11#、14#-16#、25#-28#楼及公建（含人防地下室）部分）,余下同)10KV配电工程。
2、工程地点：
二、承包方式及施工范围
1、承包方式：本工程由乙方以总包方式申请报装、设计、包工包料、包质量、包工期、包安全、包装表、包竣工验收（以通过供电部门按国家验收规范验收为准）、包送电、包风险（物价上涨）等。
2、承包范围：
2.1乙方承包内容：
2.1.1、******小区三、四期建筑面积80187.15平方米（含住宅、公建面积80187.15平方米）的10KV供配电工程由乙方负责完成，上述面积为规划许可证面积，不作调整。
2.2.2、从用电报装至正式送电，实行交钥匙的全部工作，包干综合单价为95元/平方米（含增值税），该费用应包括所有设计费、设备费及设备采保费、工程保修费、预算包干费、施工费、临时设施费、文明施工措施费、施工用水电费、劳务费、保险费、供电部门收取三、四期的供电接入费、报价数量以内的材料费、用于本工程的各种机械、设备的供应、运输及装卸费等费用的
支付也包含在总价中。
2.2.3、三、四期所有用电申请、报装勘察、设计方案报批、图纸设计审查、供配电工程施工及设备（包括变压器、高低压柜、高低压电缆敷设、接头制作安装、防火泥封堵、成套分支箱、表箱计量装置等设备）的制作、采购、安装、表箱计量（按图纸设计计量箱内所有装置）安装、铭牌（套码管）、系统调试、组织验收直至送电运行的全部工作（土建除外）。
采购电气设备材料必须符合国家相关规定标准要求，并经有关部门认可，因设备材料质量问题未通过有关部门验收，甲方不负担，因此造成的返工费，均由乙方承担。
配电全过程中供、用电相关手续办理及协调工作。
乙方的所有施工及方案最终以通过供电公司认可的设计审核验收合格为准。
乙方在本合同签订之日起30个日历天内必须完成一、二期（一、二期是指1#-3#、12#、13#、17#-24#楼及公建，余下同）正式用电、送电事宜。
甲方负责内容：三、四期所有土建部分，包括配电室的设备基础、电缆沟、照明、排风扇及排风系统，设备基础钢板，配电室接地，户外电缆保护管及其敷设、电缆井及盖等均由甲方负责，其余由乙方负责。
具体施工范围详见 *****小区三、四期10KV供配电工程图纸。
三、施工工期和要求
1、本工程计划工期：本工程工期为90个日历天，其中施工工期为60个日历天，施工完成至正式送电工期为30个日历天。
具体实际开工日期以甲方书面通知为准。
2、乙方应严格执行本合同确认的工期。
但因下列原因造成工期延误，则可相应顺延工期，并免除乙方工期延误之全部责任：
（1）甲方未按本合同规定，按时足额支付工程价款。
（2）因甲方变更设计导致工期延误的以及其他因甲方原因造成延误的。
（3）不可抗力因素造成延误的，如因战争、动乱、空中飞行物体坠落，地下障碍物、文物，或非乙方责任造成的爆炸、火灾、安全事故以及风、雨、雪、洪、震等自然灾害。
四、工程质量、验收标准
1、以国家、行业和江苏省电力公司制订的竣工验收规定及施工图纸等文件为依据。
2、工程通过乙方自检合格后，乙方向甲方提供竣工资料，乙方协助甲方组织竣工验收。
3、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定。
所需费用及因此造成的损失，由责任方承担，双方均有责任由双方根据其责任分别承担。
五、合同价款
1、本工程价款为包干固定总价：￥7617779.00元（大写：柒佰陆拾壹万柒仟柒佰柒拾玖元整）包括从用电报装、线路审批、设计、预算、监理、及高低压设备的安装调试试验直至送电。
六、付款方式
1、合同签订生效后以及一、二期正式送电、用电后7日内，甲方向乙方支付合同价款的20%，计 1523556.00 元。
2、2个配电房内的设备全部安装完成后7日内，甲方向乙方支付合同价款的30%，计2285334.00元。
3、在本工程验收合格后，在送电前，甲方向乙方支付合同价款的20%，计1523556.00元。
4、正式送电后7天内，甲方向乙方支付合同价款的15%，计1142667.00元。
5、余款合同总价的15%，计1142667.00元为工程质保金一年后一次性付清。
6、每次凭票付款。
7、工程保修期为一年，从送电之日起计算。
保修期内由于因乙方采购设备质量及施工质量问题引起的故障，乙方提供免费保修；保修期内发生其它故障，甲方可委托乙方处理，乙方只收取材料费（人为因素不在其中）。
保修期外，随时提供有偿服务。
七、双方权利、义务和职责
1、甲方权利、义务、职责
（1）向乙方提供项目批准等文件。
（2）保证工程款按时到位。
保证提供具备供电工程实施的施工条件。
（3）涉及由非乙方原因造成的相关纠纷、同其他工程建设单位的协调工作由甲方负责协调，由甲方原因造成延误的时间计入乙方的工期顺延时间。
（4）甲方组织设计技术交底，提供施工需要的设计服务。
2、乙方权利、义务、职责。
（1）严格遵照国家颁发的施工验收规范及设计要求组织工程建设，保证工程质量符合相关要求。
（2）严格遵守政府有关主管部门对施工场地交通，施工噪音及环境保护和安全生产的管理规定。
（3）确保按期完成工程。
（4）乙方在施工过程中，要做到文明施工，注意现场安全。
凡在施工工地发生的人身、设备
事故均由责任方承担。
八、违约责任
1、甲方违约责任
（1）如甲方未能及时向乙方提供具备进场施工条件的，应视为违约，乙方有权要求甲方按照合同的约定履行本合同义务，其延误的时间计入乙方工期顺延时间。
（2）若因甲方原因未能按时足额支付工程价款的并对乙方造成损失的，甲方还应据实赔偿乙方所受的损失。
2、乙方违约责任
（1）乙方提供的材料设备运至施工现场后，交由甲乙双方验收，发现不符合本合同要求的，乙方应立即补足、更换合格材料设备。
（2）若因乙方原因未能按时完工一二期正式用电事项，对甲方造成损失的，乙方还应按合同价款的10%赔偿甲方所受的损失。
（3）若因乙方原因未能按时完工，对甲方造成损失的，乙方还应据实赔偿甲方所受的损失。
九、其他事项
1、本合同未尽事项，双方可另行签署补充协议作为附件，与本合同具有同等法律效力。
2、本合同自双方法人盖章、法定代表人或授权代表签字，以及完成一二期正式用电之日起才生效。
乙方完成工程项目建设并通过供电主管部门竣工验收并正式送电后，且甲方付清合同项下所有款项时终止。
3、本合同争议解决方式:由本合同（包括补充协议）引起的或与本合同（包括补充协议）相关的一切争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可将争议向施工所在地人民法院提起诉讼。
4、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。
（下无正文）
签署页
签约时间：2017年8月签约地址：***县。