(完整版)通信工程设计合同
(新)通信工程设计合同
(新)通信工程设计合同1. 合同背景本合同由甲方（设计方）和乙方（委托方）订立，旨在明确双方在通信工程设计过程中的权利和义务。
本合同适用于通信工程设计项目。
2. 项目描述甲方将为乙方提供通信工程设计服务，包括但不限于以下内容：- 通信网络拓扑设计- 通信设备选型- 通信设备布局设计- 通信设备连接方式设计- 通信系统安全性评估3. 合同条款3.1 项目要求乙方应向甲方提供详细的项目要求和需求规格，以便甲方按照要求进行设计工作。
3.2 设计成果甲方应根据乙方的项目要求，提供满足要求的设计成果。
设计成果应包括设计方案、设计图纸、设计报告等相关文件。
3.3 设计变更若乙方需要对设计成果进行变更，应提前书面通知甲方，并经甲方确认同意后方可进行变更。
3.4 保密义务双方在合作过程中应保守对方的商业机密信息，不得向第三方披露。
合同终止后，双方仍应继续保守商业机密信息。
3.5 费用与支付乙方应按照合同约定向甲方支付设计费用。
费用支付方式和支付时间应在合同中明确规定。
3.6 合同终止合同在以下情况下可能终止：- 双方协商一致终止- 一方违约，另一方提前30天书面通知后终止- 其他法律法规规定的情况3.7 争议解决合同执行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
4. 其他事项本合同未尽事宜，双方可另行协商决定。
5. 合同生效本合同经双方签字盖章后生效，并自合同生效之日起有效期为X年，双方应共同履行合同约定的义务。
以上内容构成了《(新)通信工程设计合同》的全部内容，供甲方和乙方共同遵守和执行。
甲方（设计方）：签名：_________________日期：_________________乙方（委托方）：签名：_________________ 日期：_________________。
通信工程合同范本（五篇）
通信工程合同范本（五篇）第一篇：通信工程合同范本通信工程施工之前签订相关的合同有利于保障双方的权益。
下面就随小编一起去阅读通信工程合同范本，相信能带给大家启发。
通信工程合同范本一住宅建设单位（以下称甲方）：__________________________________基础电信业务经营者（以下称乙方）：____________________________通信工程施工单位（以下称丙方）：______________________________根据中华人民共和国有关法律、法规和本市有关规定，甲方选择乙方经营的电信网为住宅小区提供通信接入服务，选择丙方为住宅通信配套工程施工单位。
甲、乙、丙三方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，就新建住宅通信配套的施工、接入等事宜协商一致，订立本合同，共同遵守。
第一条工程项目建设项目名称：_________；建设工程规划许可证号：_________；工程地址：__________________；建设规模：_________平方米；本期建筑面积_________平方米。
通信配套工程项目：本期建筑面积_________平方米。
第二条费用约定本住宅通信配套工程总造价为人民币_________元。
第三条付款方式一、合同生效后_________日内，甲方支付丙方住宅通信配套工程总价的_________％，计人民币_________元。
二、工程设计完成后七日内，甲方支付丙方住宅通信配套工程总价的_________％，计人民币_________元。
三、进场施工前七天，甲方支付给丙方住宅通信配套工程总价的_________％，计人民币_________元。
四、工程竣工验收通过，甲方取得《新建住宅交付使用配套合格证明》后五天内，甲方支付丙方住宅通信配套工程总价的_____％，计人民币_________元。
五、甲、丙双方约定的其他付款方式：_________________________________.第四条工期约定一、甲、丙双方同意通信配套工程施工初定于_______年______月______日开始。
通信工程设计合同
通信工程设计合同合同编号：XXXXXX甲方：（以下简称“甲方”）地址：联系人：电话：乙方：（以下简称“乙方”）地址：联系人：电话：鉴于甲方希望委托乙方进行通信工程设计，乙方愿意接受甲方的委托并承担相关责任。
双方本着平等、互利的原则，经友好协商，达成如下合同：第一条服务内容1.1 乙方应按照甲方的要求，进行通信工程的设计，包括但不限于网络布线设计、通信设备选型、系统方案设计等。
1.2 设计方案应满足甲方所需的要求，包括通信网络的稳定性、可扩展性、安全性等，保证系统运行的高效性和稳定性。
第二条服务费用2.1 甲方应按照合同约定支付设计服务费用。
2.2 设计服务费用根据工程的规模、复杂程度、工作量等因素进行合理确定，具体金额双方可以协商确定。
2.3 设计服务费用应在合同签订后的5个工作日内支付到乙方指定的账户。
第三条服务期限3.1 本合同的服务期限自合同生效之日起至工程项目完工验收合格之日止。
3.2 如因不可抗力等不可预见的原因导致工程延期完工，乙方应及时通知甲方，并双方协商确定新的完工时间。
第四条质量保证4.1 乙方对所提供的设计方案质量承担责任，确保设计方案符合国家法律法规和相关标准，不侵犯他人合法权益。
4.2 如因乙方设计方案的质量问题导致工程运行异常或其他损失，乙方应及时整改并承担相应的赔偿责任。
第五条保密条款5.1 乙方在履行合同过程中可能获得甲方的商业秘密及其他机密信息，乙方应对这些信息严格保密。
5.2 未经甲方同意，乙方不得将获得的甲方信息用于任何商业目的或泄露给第三方。
第六条违约责任6.1 如一方违反本合同的约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。
6.2 如因一方违约，导致工程无法按时完成或造成额外的费用，违约方应承担相应的赔偿责任。
6.3 非因一方违约造成的延期或工程变更，应由双方协商解决。
第七条合同变更与解除7.1 如需对本合同进行任何变更，需经双方书面协商一致，并签署变更协议。
通信工程设计合同(设计框架配套合同)
通信工程设计合同（设计框架配套合同）1. 甲方（委托方）与乙方（承包方）均同意签署此合同，约定服务内容、合同期限、服务费用及其他相关事项。
本合同项下服务为通信工程设计服务。
2. 合同期限：自本合同签署之日起，至甲方接受乙方提交的终稿，经过确认、验收并付款为止。
如因甲方原因导致项目延误，延误期限不超过30天。
3. 服务内容：以甲方提供的技术条件、需求及其他相关资料为基础，乙方将进行以下服务：（1）根据甲方提供的资料，进行现有通信工程设计的审查，并提出改进建议。
（2）根据甲方要求，进行新建、改建、扩建通信工程的前期设计，包括需求调研、方案设计、初步设计等。
（3）编制详细设计图纸、工程量清单及质量标准，并提供施工方案及技术咨询。
（4）协调与其他设计专业的配合，完成设计任务。
（5）完成甲方提出的其他合理要求。
4. 服务费用及支付方式：（1）服务费用：本合同项下的通信工程设计服务总费用为xx万元。
（2）支付方式：甲方在服务开始时支付50%的服务费用；在乙方提交终稿后，经甲方确认、验收合格后支付剩余的50%服务费用。
（3）如因甲方原因导致的项目延误，延误期限不超过30天，应继续支付原定的服务费用。
（4）服务费用不含税，如有增值税或其它税费，由甲方另行承担。
5. 服务质量及验收：（1）乙方必须按时保质完成服务内容，服务质量符合行业标准和甲方要求。
（2）乙方应根据甲方的要求，及时修改与完善设计文档，确保设计文档符合项目实际情况及甲方要求。
（3）终稿提交后，甲方有权对所提供的服务内容进行评价，如果评价结果不合格，乙方应在评价结果确定后及时予以改正。
（4）甲方对乙方的服务内容进行验收，如验收不合格，乙方应在约定的时间内进行整改。
6. 保密条款：（1）乙方必须保守甲方所有商业机密、经营秘密、技术秘密等与本合同项下有关的涉密信息，不得泄露、透露给任何第三方。
（2）在服务完成后，乙方应及时销毁所有涉及甲方商业机密、经营秘密、技术秘密等的设计文档、备份、草稿等。
两篇建筑通信工程设计合同模板
两篇建筑通信工程设计合同模板**《建筑通信工程设计合同一》**甲方（委托方）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：乙方（设计方）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：鉴于甲方建筑项目需要进行通信工程设计，委托乙方承担该设计工作，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：[具体项目名称]。
2. 项目地点：[详细地点]。
二、设计范围及内容1. 设计范围：包括但不限于建筑内部通信布线系统、无线网络覆盖系统、通信机房设计等。
2. 设计内容：（1）需求分析：了解甲方对通信工程的具体需求和使用场景。
（2）方案设计：制定通信工程的整体设计方案，包括系统架构、设备选型、线路布局等。
（3）初步设计：细化方案设计，提供详细的技术参数和工程预算。
（4）施工图设计：绘制施工所需的详细图纸，包括设备安装图、布线图、系统原理图等。
三、设计进度1. 需求分析阶段：自合同签订后[X]个工作日内完成。
2. 方案设计阶段：在需求分析经甲方确认后[X]个工作日内完成。
3. 初步设计阶段：在方案设计经甲方确认后[X]个工作日内完成。
4. 施工图设计阶段：在初步设计经甲方确认后[X]个工作日内完成。
四、设计费用及支付方式1. 设计费用总额为人民币[具体金额]元。
2. 支付方式：（1）合同签订后[X]日内，甲方向乙方支付设计费用总额的[X]%作为预付款。
（2）需求分析经甲方确认后[X]日内，甲方向乙方支付设计费用总额的[X]%。
（3）方案设计经甲方确认后[X]日内，甲方向乙方支付设计费用总额的[X]%。
（4）初步设计经甲方确认后[X]日内，甲方向乙方支付设计费用总额的[X]%。
（5）施工图设计经甲方确认后[X]日内，甲方向乙方支付设计费用总额的[X]%。
五、双方权利义务1. 甲方权利义务：（1）向乙方提供项目相关的基础资料和设计要求。
（2）及时对乙方提交的设计成果进行审核和确认。
（3）按合同约定支付设计费用。
2. 乙方权利义务：（1）按照国家及地方相关规范和标准进行设计。
通信设计合同范本(推荐3篇)
通信设计合同范本(推荐3篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据书信、讲话致辞、规章制度、策划方案、句子大全、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, document letters, speeches, rules and regulations, planning plans, sentence summaries, teaching materials, other sample texts, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!通信设计合同范本(推荐3篇)通信设计合同范本第1篇甲方(发包单位)：乙方(承包施工队)：依照《中国合同·法》及国家相关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，工程发包方(以下简称甲方)和承包施工队(以下简称乙方)，就通信工程发包和承包施工事宜协商达成一致，订立本协议。
通信工程设计合同范本
通信工程设计合同范本甲方（委托方）：乙方（受托方）：根据《中华人民共和国合同法》及通信工程建设的有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程范围和内容：____________________第二条甲方权利和义务1.提供准确、完整的工程需求和设计要求，向乙方明确设计任务和目标；2.提供必要的施工条件和技术支持，包括但不限于现场勘察、施工图纸、技术规范等；3.负责主材的供应，并提供材料合格证明和性能参数；4.指派甲方代表对建设工程项目进行全面协调和监督检查；5.在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收；6.按合同约定按时向乙方支付设计费用。
第三条乙方权利和义务1.具备相应的通信工程设计资质和经验，向甲方提供企业（或公司）设计资质证书、企业基本情况等相关资料；2.按照甲方的要求，编制完整、合理、可行的通信工程设计方案，并按照约定的时间节点提交设计成果；3.保证设计方案符合相关法律法规、技术规范和标准，并对设计方案的质量和安全性负责；4.参与设计方案的修改和完善，根据甲方的反馈意见进行调整；5.在设计过程中，严格保守甲方的商业秘密和技术秘密；6.协助甲方进行施工图审查和施工过程中的技术指导。
第四条设计费用1.本工程设计费用为人民币____元（大写：____________________元整）；2.甲方支付设计费用的比例和时间节点如下：（1）合同签订后七个工作日内，支付设计费用的30%；（2）设计方案提交并经甲方初步验收合格后，支付设计费用的50%；（3）设计方案最终验收合格后，支付设计费用的20%。
第五条设计期限1.乙方应在合同签订后____个工作日内完成设计方案的编制；2.乙方应在设计方案提交后__个工作日内完成对甲方反馈意见的调整；3.设计方案的最终验收应在合同签订后____个工作日内完成。
通信工程合同范本8篇
通信工程合同范本8篇篇1甲方：XXX通信公司乙方：XXX建筑公司根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方通信工程相关事宜，达成如下协议，以共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：XXX通信工程2. 工程地点：XXX3. 承包范围：本工程采用包工包料方式，乙方负责工程的全部施工，包括但不限于通信线路的敷设、设备的安装与调试等。
4. 承包方式：固定综合单价承包。
合同单价包含乙方为实施本合同工程所采取的措施费、材料费、人工费、机械费、检测费、验收费、保险费等全部费用。
5. 合同工期：本工程合同工期为XX天，自乙方收到甲方开工令之日起计算。
二、双方权利和义务1. 甲方权利和义务（1）甲方指定本工程的施工范围和具体要求，并提供相关的技术支持和指导。
（2）甲方负责协调其他相关单位，确保施工过程中的各项配合工作顺利进行。
（3）甲方按照合同约定支付乙方工程款。
2. 乙方权利和义务（1）乙方必须严格按照甲方指定的施工范围和具体要求进行施工，确保工程质量符合国家相关标准和甲方要求。
（2）乙方应确保施工过程中的安全，避免发生任何安全事故。
（3）乙方应按照合同约定完成工程，并提交相关的验收资料。
（4）乙方负责工程的保修工作，保修期为XX年，自工程验收合格之日起计算。
在保修期内，乙方应对因施工原因造成的质量问题进行免费维修。
三、工程价款及支付方式1. 本工程采用固定综合单价承包，合同单价为：XXX元/米。
此单价为综合单价，包含乙方为实施本合同工程所采取的措施费、材料费、人工费、机械费、检测费、验收费、保险费等全部费用。
2. 甲方根据乙方实际完成的工程量，按照合同单价支付乙方工程款。
具体支付方式如下：（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总价的XX%作为预付款。
（2）中期款：乙方完成工程量达到合同总量的XX%时，甲方支付乙方已完工程量的XX%。
（3）竣工款：乙方完成全部工程量并提交相关验收资料后，甲方支付乙方合同总价的XX%。
通信工程设计合同范本
通信工程设计合同范本合同编号：_________甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲方需要进行通信工程设计，乙方具备相应的设计资质和能力，双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在通信工程设计项目中的权利、义务和责任，确保设计工作的顺利进行，以及设计成果的质量满足甲方的需求。
二、设计范围及要求1. 乙方应根据甲方提供的技术参数和业务需求，进行通信网络的规划设计，包括但不限于基站布局、传输线路、核心网络等。
2. 设计工作应符合国家相关标准和行业规范，确保设计的科学性、合理性和可行性。
3. 乙方应提供完整的设计报告，包括设计图纸、计算书、材料清单及预算等。
三、设计周期设计工作自合同签订之日起，至设计报告提交之日止，总设计周期不超过____个月。
如遇特殊情况需延长设计周期，双方应协商一致后作出调整。
四、费用支付1. 设计费用总计为人民币____元，分阶段支付。
首期款项占总设计费用的____%，于合同签订后____日内支付给乙方。
2. 余款在设计报告提交并经甲方验收合格后支付。
五、违约责任1. 如乙方未能按合同约定时间提交设计报告，应按每日未完成部分的____%支付违约金。
2. 如因乙方设计失误导致工程返工或损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
六、争议解决合同履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，由双方协商补充，作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。
八、签字盖章本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日。
通信工程室分设计分包合同
通信工程室分设计分包合同合同编号：_______甲方（委托人）：_______乙方（受托人）：_______根据《中华人民共和国合同法》和国家相关法律法规，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行通信工程室分设计的事宜，签订如下合同，共同遵守执行。
一、工程概况1.1 工程名称：_______通信工程室分设计1.2 建设单位：_______1.3 工程地点：_______1.4 工程规模：_______1.5 工程性质：_______二、合同范围及内容2.1 乙方负责通信工程室分设计的全部工作，包括但不限于：（1）进行现场踏勘，了解工程相关情况；（2）根据甲方提供的资料，编制通信工程室分设计方案；（3）按照设计方案，进行施工图设计；（4）参与施工过程中的技术交流和问题解决；（5）提供设计文件及施工图纸；（6）设计文件的修改和补充。
2.2 乙方应确保设计方案和施工图设计的质量，满足甲方的要求和国家相关标准。
三、合同价格及支付3.1 本合同的设计费为人民币_______元（大写：_________________________元整）。
3.2 甲方支付乙方设计费的支付方式为：（1）合同签订后_______天内，甲方支付乙方设计费的_______%；（2）设计文件及施工图纸交付后，甲方支付乙方设计费的_______%；（3）设计文件及施工图纸经过验收合格后，甲方支付乙方设计费的剩余部分。
四、合同期限4.1 乙方应按照甲方要求，在合同签订后_______天内完成设计工作。
4.2 如因乙方原因导致设计工作延期，乙方应按照逾期天数向甲方支付逾期违约金，违约金金额为设计费的_______%。
五、乙方的义务5.1 乙方应按照甲方的要求，按时完成设计工作，并保证设计质量。
5.2 乙方应按照甲方的要求，参与施工过程中的技术交流和问题解决。
5.3 乙方应确保设计文件的保密性，不得泄露给第三方。
六、甲方的义务6.1 甲方应按照合同约定，按时支付乙方设计费。
通信工程设计合同范本
通信工程设计合同范本《通信工程设计合同》甲方（委托方）：____________乙方（受托方）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行通信工程设计的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________通信工程1.2 工程地点：____________1.3 工程规模：____________1.4 工程投资估算：____________元二、设计范围和内容2.1 设计范围：本工程的设计范围包括但不限于：____________2.2 设计内容：本工程的设计内容包括但不限于：____________三、设计质量标准3.1 乙方应按照甲方提供的技术要求和标准进行设计，确保设计文件符合国家及行业相关法律法规、规范、标准的要求。
3.2 乙方应保证设计文件的真实性、合法性、有效性，确保设计文件的内容完整、清晰、准确。
3.3 乙方应在合同约定的时间内完成设计，并提交完整的设计文件。
四、设计费用4.1 乙方向甲方提供的通信工程设计收费标准如下：（1）初步设计阶段：____________元；（2）施工图设计阶段：____________元；（3）其他阶段：____________元。
4.2 乙方应在合同签订后____________日内向甲方提交设计费用支付清单。
4.3 甲方应在收到乙方设计费用支付清单后____________日内支付设计费用。
五、合同的履行5.1 乙方向甲方提交的文件及资料应满足以下要求：（1）文件及资料应采用规范的格式和符号；（2）文件及资料应注明设计依据；（3）文件及资料应装订成册，并编制目录。
5.2 甲方应按约定时间支付设计费用，否则乙方有权暂停设计工作。
5.3 甲方应提供乙方设计所需的相关资料和条件，确保乙方能够顺利开展设计工作。
六、合同的变更和解除6.1 合同的变更和解除应协商一致，并签订书面协议。
通信设计合作协议合同范本
通信设计合作协议甲方：___________乙方：___________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行通信设计的相关事项，达成如下协议：一、合作内容1.1 甲方委托乙方进行通信设计，包括但不限于通信网络规划、通信工程设计、通信设备选型、通信工程预算等。
1.2 乙方根据甲方的要求，提供相应的通信设计方案、图纸及相关技术文件。
二、合作期限2.1 本协议合作期限为____年，自双方签订之日起生效。
2.2 协议期满后，如双方同意续约，应签订书面续约协议。
三、设计费用3.1 甲方应支付乙方的设计费用为人民币____元（大写：____________________元整）。
3.2 设计费用支付方式为：自本协议签订之日起____个工作日内，甲方支付乙方设计费用的50%作为预付款；设计完成后，甲方支付乙方剩余的50%作为尾款。
四、设计要求及标准4.1 乙方应按照甲方的要求及国家相关法律法规、行业标准进行通信设计。
4.2 乙方应保证设计方案的科学性、合理性、先进性，并确保设计质量。
五、知识产权5.1 乙方保证其提供的设计方案、图纸及相关技术文件不侵犯他人的知识产权。
5.2 设计完成后，乙方应将所有设计成果的知识产权转移给甲方。
六、保密条款6.1 双方应对在合作过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等予以保密。
6.2 保密期限自本协议签订之日起算，至协议终止或履行完毕之日止。
七、违约责任7.1 任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
八、争议解决8.1 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
九、其他约定9.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
9.2 本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
通信工程设计分包合同书5篇
通信工程设计分包合同书5篇篇1发包方：XXX（以下简称甲方）承包方：XXX（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就乙方承包甲方的部分通信工程设计任务，经甲乙双方协商同意，特签订本设计分包合同，以便共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：XXX通信工程2. 工程地点：XXX3. 工程范围：包括XXX个基站和XXX条传输线路的设计工作。
二、设计分包合同的主要内容1. 设计任务及要求：乙方需按照甲方提供的基站布局和传输线路规划，完成相应的设计工作。
设计过程中需充分考虑现场实际情况，确保设计合理、可行。
2. 设计周期：乙方应在合同签订后XX个工作日内完成设计任务。
如遇特殊情况，需及时与甲方沟通，共同协商解决方案。
3. 设计费用：乙方完成设计任务后，甲方将按照合同约定的费用标准支付设计费用。
具体费用标准详见合同条款。
4. 双方权利义务：甲乙双方应相互尊重对方的权利，履行相应的义务。
乙方需按时完成设计任务，甲方需按时支付设计费用并提供必要的支持和资料。
5. 违约责任：如一方违反合同约定，需承担相应的违约责任。
具体违约责任详见合同条款。
三、设计分包的法律依据根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法规，甲乙双方应共同遵守法律法规的规定，确保合同的合法性和有效性。
四、设计分包的必要性和作用通过设计分包，甲方可以将部分设计工作交由乙方承担，从而减轻自身的工作负担，提高设计效率和质量。
同时，设计分包也有助于促进甲乙双方的合作与交流，实现资源共享和优势互补。
五、设计分包合同的签订程序及注意事项1. 签订程序：甲乙双方应首先进行充分的协商和沟通，明确设计任务和要求以及双方的权利义务。
达成一致意见后，双方应签订书面合同，并由甲方支付相应的设计费用。
2. 注意事项：在签订合同时，甲乙双方应认真阅读合同条款，确保对合同内容有清晰的认识和理解。
同时，双方也应注意合同的合法性和有效性，确保合同符合相关法律法规的规定。
通信工程勘察设计合同范本
通信工程勘察设计合同范本合同编号：【合同编号】合同签订日期：【签订日期】一、合同双方甲方：【甲方全称】联系地址：【甲方地址】法定代表人（负责人）：【甲方法定代表人（负责人）姓名】联系电话：【甲方联系电话】电子邮箱：【甲方电子邮箱】乙方：【乙方全称】联系地址：【乙方地址】法定代表人（负责人）：【乙方法定代表人（负责人）姓名】联系电话：【乙方联系电话】电子邮箱：【乙方电子邮箱】二、背景和目的三、工作范围1.甲方向乙方提供相关的工程背景资料和要求。
–基础设施勘察：调查工程的基础设施现状，包括土地、道路、电力、通信等情况的调研。
–环境勘察：对工程所在区域的环境因素进行勘察，包括气候、地形、地质等影响因素的分析。
–技术设计：根据甲方的需求和工程背景，进行通信工程技术设计，包括线路规划、设备选型、系统设计等。
–施工图纸：提供详细的施工图纸和说明，确保施工人员按照图纸进行施工。
–技术支持：在工程实施过程中，提供必要的技术支持和咨询服务。
四、工期和交付1.工期：乙方应在合同生效之日起【工期天数】内完成勘察设计工作，并将相关成果提交给甲方。
2.交付成果：乙方应按照甲方的要求提交完整的勘察设计成果，包括但不限于勘察报告、设计图纸、技术说明书等。
五、合同价款和支付方式1.合同价款总额为人民币【合同价款总额】元。
2.支付方式：甲方应在合同签订后【支付方式】付款方式支付合同价款。
具体支付方式和时间按照双方的协商一致执行。
六、知识产权和保密条款1.知识产权：勘察设计成果（包括但不限于勘察报告、设计图纸、技术说明书等）的知识产权归属乙方所有。
2.保密条款：双方均应对在履行合同过程中获得的对方信息和商业秘密保密，并不得向第三方披露。
七、违约责任1.甲方违约责任：如甲方未按合同约定支付合同价款或提供相关资料，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金和承担由此导致的损失。
2.乙方违约责任：如乙方未按合同约定完成工作或提供不符合要求的勘察设计成果，应承担违约责任，包括但不限于退还已支付的合同价款和承担由此导致的损失。
通信工程设计合同范本(2篇)
第1篇合同编号：_______甲方（委托方）：____________________地址：__________________________联系人：__________________________联系电话：_______________________乙方（设计方）：____________________地址：__________________________联系人：__________________________联系电话：_______________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行通信工程设计事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：____________________5. 工程总投资：____________________二、设计依据1. 国家及地方相关法律法规、政策标准；2. 甲方提供的工程基础资料；3. 乙方自行收集的相关技术资料。
三、设计范围1. 设计方案编制；2. 施工图设计；3. 设计文件审核；4. 技术交底；5. 设计变更及优化。
四、设计进度1. 设计方案编制：自合同签订之日起____个工作日内完成；2. 施工图设计：自设计方案编制完成后____个工作日内完成；3. 设计文件审核：自施工图设计完成后____个工作日内完成；4. 技术交底：自设计文件审核通过后____个工作日内完成；5. 设计变更及优化：自技术交底后，根据甲方需求进行。
五、设计费用及支付方式1. 设计费用总额为人民币______元整（大写：______元整）；2. 甲方支付设计费用的方式为：（1）合同签订后____个工作日内，支付设计费用总额的______%；（2）设计方案编制完成后，支付设计费用总额的______%；（3）施工图设计完成后，支付设计费用总额的______%；（4）设计文件审核通过后，支付设计费用总额的______%；（5）技术交底完成后，支付设计费用总额的______%；（6）设计变更及优化完成后，支付设计费用总额的______%。
通信工程设计费合同
通信工程设计费合同乙方（受托方）：______________鉴于甲方拟进行通信工程设计，并希望乙方提供相关设计服务，双方经友好协商，达成如下协议：第一条服务内容1.1 乙方应按照甲方的要求，完成通信工程设计工作，包括初步设计、详细设计等。
1.2 乙方应保证所提供服务的质量符合国家相关标准和行业规范。
第二条服务费用及支付方式2.1 甲方应向乙方支付通信工程设计费用人民币______元整（大写：____________元）。
2.2 甲方应在合同签订后____天内支付全部设计费用。
2.3 如甲方未按时支付设计费用，乙方有权暂停提供服务，直至甲方支付完毕。
第三条工期及交付要求3.1 乙方应在收到甲方支付的设计费用后的____天内完成初步设计，并在____天内完成详细设计。
3.2 乙方应将设计成果以书面形式交付给甲方，并提供相应的电子版文件。
3.3 如因不可抗力因素导致乙方无法按期交付设计成果，双方可协商延期交付。
第四条保密条款4.1 双方应对在履行本合同过程中获得的对方商业秘密和技术资料予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露或使用。
4.2 本合同终止后，双方仍应继续履行保密义务，直至相关保密信息已不再具有商业价值或已成为公开信息。
第五条违约责任5.1 如甲方未按约定时间支付设计费用，除应支付逾期付款利息外，还应承担由此给乙方造成的损失。
5.2 如乙方未按约定时间交付设计成果或所交付的设计成果不符合质量要求，应承担违约责任，包括但不限于重新设计、赔偿甲方因此产生的损失等。
5.3 如因一方原因导致本合同无法履行或终止，违约方应承担相应的违约责任。
第六条争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
6.2 在争议解决期间，除涉及争议的部分外，双方应继续履行本合同的其他条款。
第七条其他条款7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
通信工程设计费合同范本
通信工程设计费合同范本甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》及有关法规的规定，甲乙双方经协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条委托事项甲方委托乙方为其公司进行通信工程设计，具体内容包括：1.通信工程方案设计；2.通信工程详细设计；3.通信工程施工图设计。
第二条设计费用1.本通信工程设计费用总共为人民币____元（大写：____元整）。
2.甲方应在合同签订时支付总款的30%设计费，即人民币____元（大写：____元整）。
3.乙方在完成设计成果后，将设计文件交付甲方，甲方审核无误后支付剩余的70%设计费，即人民币____元（大写：____元整）。
第三条设计进度和交付1.乙方应按照甲方的要求，按时完成通信工程设计。
2.设计初稿应于____年__月__日前提交给甲方，甲方有权提出修改意见。
3.乙方根据甲方的修改意见进行修改，并在____年__月__日前提交最终设计成果。
第四条知识产权约定1.甲方在未付清所有设计费用之前，甲方对该设计作品享有使用权，不享受所有权。
2.甲方将设计的所有费用结算完毕后，甲方拥有该设计作品的所有权、使用权和修改权。
第五条双方的权益和义务1.甲方应按照合同约定支付设计费用，并提供乙方必要的设计资料和条件。
2.乙方应按照甲方的要求，按时完成设计任务，并保证设计质量符合相关标准和法规要求。
第六条违约责任1.甲方未按照合同约定支付设计费用的，应支付迟延付款的利息，并承担违约责任。
2.乙方未按照甲方的要求完成设计任务的，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
第七条争议解决本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至设计任务完成之日止。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：____年__月__日。
通信工程设计合同模板
通信工程设计合同模板甲方（委托方）：乙方（受托方）：根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国知识产权法》以及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行通信工程设计的事宜，达成如下协议：一、委托事项1.1 甲方委托乙方进行通信工程的设计工作，包括但不局限于：通信设备的选型、布局、接入、调试及网络安全等方面的设计。
1.2 乙方根据甲方的要求，提供完整的设计方案、图纸及相关技术文件。
二、设计费用2.1 设计费用总共为人民币【】元（大写：【】圆整）。
2.2 付款方式：1）甲方需在合同签订时付总设计费的30%即人民币【】元（大写：【】圆整）。
2）设计方案经甲方认可，只需进行细节调整时，甲方应当付总设计费的50%即人民币【】元（大写：【】圆整）。
3）乙方将设计制作正式稿及电子文档交付甲方前，甲方需付总设计费的20%即人民币【】元（大写：【】圆整）。
三、设计作品的时间、交付方式3.1 乙方需在设计费到帐后的【】个工作日内设计出初稿；3.2 乙方以光盘电子稿的方式交付设计的作品。
四、知识产权约定4.1 甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，甲方拥有通信工程设计方案的所有权、使用权和修改权。
4.2 未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式将设计方案泄露给第三方，或在设计方案基础上进行修改、再创作。
五、保密条款5.1 双方在合同执行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。
5.2 保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。
六、违约责任6.1 乙方未按约定时间完成设计任务，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
6.2 甲方未按约定时间支付设计费用，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。
七、争议解决7.1 对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。
7.2 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
通信工程设计与施工合同
通信工程设计与施工合同地址：XXXXXXXXXXXXXX电话：XXXX-XXXXXXX邮编：XXXXXX法定代表人：XXX职务：XXXX乙方：XXXXXXXX公司地址：XXXXXXXXXXX电话：XXXX-XXXXXXX邮编：XXXXXX法定代表人：XXX职务：XXXX根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就通信工程设计与施工事宜达成如下协议：第一条工程内容及范围1.1 工程名称：XXXXXXXX1.2 工程地点：XXXXXXXX1.3 工程规模：详见附件一《工程设计图纸》1.4 工程内容：乙方负责按照甲方提供的工程设计图纸进行通信线路、设备安装、调试等工作。
1.5 工程范围：包括但不限于通信线路敷设、设备安装、调试、验收等全过程。
第二条工程质量标准和要求2.1 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合设计要求。
2.2 乙方应对施工过程中的质量问题负责，如出现质量问题，应及时整改并承担相应责任。
2.3 甲方有权对乙方的施工质量进行检查和监督，如发现质量问题，有权要求乙方立即整改。
第三条工期及进度安排3.1 本工程自合同签订之日起计算工期，总工期为XX天。
3.2 乙方应在合同签订后XX天内提交详细的施工组织设计方案，经甲方审核同意后方可开始施工。
3.3 乙方应按合同约定的时间完成各阶段工作，如有延误，应向甲方支付违约金。
第四条工程造价及支付方式4.1 本工程总造价为人民币XXX万元整（大写：XXXX万元整），具体明细见附件二《工程造价清单》。
4.2 付款方式：甲方应按以下约定向乙方支付工程款：（1）预付款：甲方在合同签订后XX个工作日内支付乙方预付款人民币XXX万元整（大写：XXX万元整）；（2）进度款：根据实际工程进度，甲方按月支付乙方进度款，每月支付金额不超过人民币XXX万元整（大写：XXX万元整）；（3）竣工款：工程竣工验收合格后，甲方在收到乙方提交的结算报告和相关材料后的XX 个工作日内支付剩余款项。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
甲方合同编号：【】乙方合同编号：【】中国移动广东公司通信工程设计合同项目名称：甲方：中国移动通信集团广东有限公司XX分公司乙方：签订日期：第一部分通用条款为了使本地传输网工程顺利地按预定计划完成、工程设计管理和进度上都得到确切保证和受控，进一步明确双方在工程设计过程中的权利、义务和责任，经双方协商，一致同意签订本设计合同，共同遵守，互相监督执行，促进本工程建设；第一条本设计合同的合同文件及解释顺序见《通用条款》第三条。
第二条合同签订依据：2．1《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《中华人民共和国电信条例》；2．2国家及地方有关建设、通信工程勘察设计管理法规和规章；2．3通信工程立项批准文件；第三条设计依据3.1 中国移动通信集团广东有限公司给乙方的区域中标入围函，甲方给乙方的设计竞赛结果通知、设计委托书等相关文件；3.2 甲方提交的基础资料；3.3 甲方与第三方签订的供货合同；3.4 信息产业部、广东省通信管理局、中国移动通信集团公司或中国移动通信集团广东有限公司制订的相关行业技术标准、技术体制、验收规范等；3.5 双方认可的来往传真、电报、会议纪要、电子邮件、信函等；3.6 设计单位调查收集的有关资料；3.7 《邮电基本建设工程设计文件编制和审批办法》（1992年1月邮电部编制）第四条合同文件的优先次序：构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：4.1 专用条款;4.2 通用条款；4.3 区域中标入围函（文件）；4.4 甲方的项目竞赛要求及设计委托书；4.5 区域入围投标书及项目竞赛复函；第五条乙方在承担甲方具体单项工程设计任务时，甲方的责任如下：5．1甲方应向乙方提交设计相关的基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，且不得要求乙方违反国家有关标准进行设计；5．2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或作较大修改，以致造成乙方重新设计时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费；5.2.1 一阶段设计或施工图设计出版之前发生变更，返工费为零；5.2.2 一阶段设计或施工图设计设计文件出版后发生变更：若站点需整体迁移（对于设备类工程），或是总长超原设计1/3的管线路由发生改变（对于管线类工程），则设备类工程的变更费用按迁移站点原设计费用的50%计取，管线类工程的变更费用按路由发生改变段落的原设计费的50%计取。
其他情况下按发生变更部分的总工程费×5.0%计取设计变更费用，若需重新出版设计文件，则设计变更总费用按Max （发生变更部分的总工程费×5.0%，1500元人民币×新设计册数）计算，其中新设计册数是指新出版的设计内容不同的设计文件总册数。
5．3在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，甲方无需向乙方支付任何费用；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，支付相应费用：5.3.1 两阶段设计5.3.1.1 未进行设计勘察，甲方不需支付设计费用；5.3.1.2 完成设计勘察并出具勘察意见表，但初步设计文件未出版，甲方需支付费用为：工程费X5.0%X50%X30%（勘察工作费率）；5.3.1.3初步设计文件出版后至施工图设计文件出版前，甲方需支付费用为：工程费X5.0%X40%；5.3.1.4 施工图设计文件出版后，甲方需支付费用为：工程费X5.0%X80%；5.3.2 一阶段设计5.3.2.1未进行设计勘察，甲方不需支付设计费用；5.3.2.2 完成设计勘察并出具勘察意见表但设计文件未出版，甲方需支付费用为：工程费X5.0%X50%X30%（勘察工作费率）；5.3.2.3 设计文件出版后，甲方需支付费用：工程费X5.0%X80%；5．4甲方要求乙方比单项合同中规定时间提前交付设计文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理设计周期；5．5甲方需遵循“设计会审后才能施工”的原则及时组织设计会审，会审后及时下达会审纪要，以便乙方及时出版修正设计；5．6甲方应严格履行与乙方所签定合同中的职责；5．7甲方应及时审核乙方提供书面的勘察设计计划书及勘察纪要，并与乙方明确勘察纪要中存在的问题；5．8甲方应及时审核工程的标书（包括工程要求、技术规范）制定、验收标准（包括厂验标准、工程验收标准、工程割接方案等）制定、工程验收、技术整改方案；5．9甲方有义务帮助乙方协调与甲方合作的其他单位的关系，及时提供设计工作中所需的各项技术资料；5．10甲方应及时审核修正设计文件，如无问题应在两周内下达设计批复文件并抄送乙方，同时甲方应根据工程进度及时安排工程初验。
如因甲方原因导致设计批复下达1.5年后未能组织工程初验，乙方有权要求甲方支付合同初验余款；5．11两阶段设计中的初步设计阶段，甲方不得要求乙方指明建筑材料、设备的生产厂或供货商，以免引起争议；5．12甲方应向乙方明确乙方需提供的相关图纸；第六条乙方在承担甲方具体单项工程设计任务时，乙方的责任如下：6.1 乙方应严格按照国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，保证设计质量，并严格按照工程单项合同中规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件；6.2 如果在合同签订时不能确定设计文件的交付时间，则乙方原则上应在甲方所安排的设计会审时间前三到五天内提供设计文件，并根据会审纪要按时出版修正设计；6.3 乙方应在工程勘察工作前三天向甲方发出书面的勘察计划书，介绍参加本次勘察工作的人员构成、时间安排、勘察内容和需要甲方配合的相关工作，在勘察结束后及时向甲方提供勘察纪要。
勘察纪要要求乙方、甲方的工程、维护部门人员等多方联合签字方有效，否则由此产生的所有纠纷的责任和经济损失均由乙方承担。
乙方必须派出完整的勘察队伍（其中一定要包括本次工程的设计人员），对现网设备的勘察必须落实到可利用的设备物理位置、端口、走线路由及对利用该端口可能发生的影响给出明确的说明，了解现网的组网原则及现网相关设备使用情况、本次工程设备的使用需求等；6.4 乙方需积极配合与甲方合作的其它设计单位的设计工作，及时提供设计协调配合所需的各项技术资料；6.5 配合甲方进行工程的询价、技术合同核对、对外谈判、厂验、国内外技术考察直至建成投产各个阶段；由于乙方失误造成甲方出现设备重大性能缺陷或设备定货多、缺、错等现象，乙方应根据甲方损失程度向市公司支付赔偿金，赔偿金数额由双方根据实际情况另行签约商定处理；6.6 配合甲方进行受委托工程的标书（包括工程要求、技术规范）制定、验收标准（包括厂验标准、工程验收标准、工程割接方案等）制定、工程验收、技术整改等工作；6.7 对甲方工程进行中，因管理、施工等各种原因所引起工程质量问题，应尽快协助解决；6.8 乙方应保证向甲方提供的所有设计文件均是由其自主设计的，不会有知识产权方面的纠纷；6.9 乙方不得将所承包的设计任务分包或转包给别的设计单位；6.10 乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
由于乙方设计错误造成工程质量、事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向甲方支付赔偿金，赔偿金额数视合同双方实际协商结果另行签约商定处理；6.11 合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还甲方已支付的合同金额；6.12 乙方交付设计文件后，按规定参加甲方组织的设计审查，并根据审查结论做必要的修正或补充。
乙方交付修正设计文件后，需负责处理有关设计变更问题；6.13 两阶段设计中的初步设计阶段，乙方不得指明建筑材料、设备的生产厂或供货商，以免引起争议；6.14 乙方提供的设计文件名称、本合同中的工程名称以及甲方的工程建设任务书中的工程名称三者应保持一致；6.15 乙方提供的施工图纸应包括网络图(含全省、本地网)、业务网结构图、光缆路由图、传输网络结构图、传输系统配置图、通路组织图、网管图、同步图、机房平面及走线图机房平面布置图（包括本工程设备安装位置、相关设备的安装位置、定位参考物的位置、走线梯（线槽）位置、相关尺寸等）、本工程列柜的熔丝分布图、各类线缆的准确走线图和以上未提及但本行业范围内公认要提供的图纸，同时乙方可根据具体工程情况增补充乙方认为有必要提供的图纸。
6.16 乙方应在电信维基网（ ）建立企业空间，并把本企业相关的产品图片、产品介绍、数据参数等资料更新到企业空间。
同时应登记和及时更新管理人员和售后服务联系人信息、建立在线客服系统及时解答相关问题。
第七条双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。
如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第八条本建设工程设计合同发生争议，甲方与乙方应及时协商解决。
也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人可由当地仲裁委员会仲裁。
双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。
具体解决方式在专用条款中约定。
第九条违约责任9.1 甲方应按合同规定的金额和日期向乙方支付合同费用，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金。
逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方；9.2 甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方应及时书面通知乙方，同时应支付应付的合同费用；9.3 由于乙方自身原因，延误了合同所规定的设计文件交付时间，每延误一天，应减收本合同应收金额的千分之二。
若由于乙方设计的延误影响甲方工程实施，造成损失的，甲方有权索赔。
赔偿金额数视合同双方实际协商结果另行商定；9.4 如乙方交付的设计文件粗糙、错漏较大、无法交付会审或指导施工，或未能通过会审，甲方有权拒收，乙方须无偿重出该设计。
由此造成的设计延期交付，影响施工进度，概属乙方责任，甲方有权索赔。
赔偿金额数视合同双方实际协商结果另行商定；9.5 设计中如遇人力所不能抗拒之因素或非乙方原因，确难按期完成时，乙方须提出书面报告，甲方据实际情况确定延长期限；9.6 若因乙方设计存在知识产权问题，发生纠纷的，概属乙方责任，由此影响市公司工程，造成损失的，甲方有权索赔并保留解除本合同的权利，乙方需支付合同金额的双倍作为赔偿金额；9.7 若乙方未能履行本合同6.1条款，经甲方书面投诉后仍无效，致使相关合同继续履行已无意义或已不可能，甲方有权终止单项合同，拒付相应部分设计费，并有权索赔。
乙方需支付合同金额的双倍作为赔偿金额；9.8 乙方违反本合同6.9条款，甲方有权收回相应的设计项目，拒付相应部分设计费，并有权索赔，乙方需支付合同金额的双倍作为赔偿金额；9.9 双方中若有一方违反本合同第七条款，另一方均有权索赔。