合同法模拟考试试题及答案
中华会计网校会计继续教育模拟考试答案合同法律制度
11135合同法律制度一、单选题1、下列各项合同中，属于《合同法》调整的合同是( )。
A. 监护协议B. 融资租赁合同C. 收养合同D. 国家机关与劳动者之间的劳动合同A B C D【正确答案】B【您的答案】B[正确]2、甲超市向乙电器厂洽谈购买一批电暖气，双方已达成书面协议，尚未盖章。
随后乙电器厂按照约定向甲超市发货，甲超市收到货物后即摆放在柜台上销售。
一个月后，因销售不理想甲超市要求退货，为此形成纠纷。
此案应认定为（）。
A. 合同因未盖章尚不成立B. 合同因未盖章无效C. 合同因有书面协议所以成立，但未盖章合同关系无效D. 合同因乙电器厂已经履行供货义务，甲超市接受供货，该合同成立A B C D【正确答案】D【您的答案】D[正确]3、根据《中华人民共和国合同法》的规定，当事人对合同价款约定不明确，又没有政府定价或指导价可供参照时，合同价款的确定规则为（）。
A. 按照订立合同时履行地的市场价格履行B. 按照履行合同时履行地的市场价格履行C. 按照纠纷发生时履行地的市场价格履行D. 按照订立合同时订立地的市场价格履行A B C D【正确答案】A【您的答案】A[正确]4、A公司与B服装厂签订一份服装的买卖合同，约定货到后再付款。
后B服装厂因生产资金紧缺，要求A公司先行支付一部分货款，遭A公司拒绝。
A公司行使的该项权利在法律称之为()。
A. 同时履行抗辩权B. 不安抗辩权C. 后履行抗辩权D. 抗辩权A B C D【正确答案】C【您的答案】C[正确]5、甲与乙订立买卖合同，合同到期，甲按约定交付了货物，但乙以资金紧张为由迟迟不支付货款。
之后，甲了解到，乙借给丙的一笔款项已到期，但乙一直不向丙催讨欠款，于是，甲向人民法院请求以甲的名义向丙催讨欠款。
甲请求人民法院以自己的名义向丙催讨欠款的权利在法律上称为（）。
A. 代位权B. 不安抗辩权C. 撤销权D. 后履行抗辩权A B C D【正确答案】A【您的答案】A[正确]6、甲借款给乙1万元，丙为保证人，此后乙与甲私下协商变更借款数额为1.5万元。
2013年1月合同法模拟考试题真题12秋法本
一．单选题20题（每题2分）1..李某将电脑借给刘某使用，刘某未经李某同意将该电脑转让给陈某，李某与陈某之间的买卖合同属于（B ）。
A. 为第三人利益而订立的合同B. 效力未定的合同C. 代理合同D. 有效合同2. 以拍卖方式订立合同时，（ A ）是承诺。
A. 拍定B. 拍买或拍定C. 拍卖D. 拍买3. 在铁路运输过程中，由于托运人、收货人或其所派押运人的过错，造成货物灭失、短少、变质、污染、损害的，承运人（ C ）。
A. 应承担部分赔偿责任B. 应负全部赔偿责任C. 不负赔偿责任D. 只赔偿直接损失4. 甲乙双方协商达成协议，双方代表人均在合同文本上签了字，但都未盖合同公章，不久甲方开始分批交货，乙方收货后付款。
后因货物质量问题诉至法院，该合同（ B ）A. 无效，已履行部分双方返还B. 有效，已履行部分不再返还C. 合同未成立，已履行部分双方返还D. 合同已成立，但须返还已履行部分5. 我国合同法第33条规定："当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，签订确认书的时间是（ C ）。
A. 与合同成立同时B. 双方约定C. 合同成立之前D. 合同成立之后6. 房屋租赁合同的承租人（B）不交租金的，出租人有权解除合同。
A. 3个月B. 在出租人确定的合理期内C. 12个月D. 1个月7. 甲公司向乙公司购买化工原料10吨，每吨价款5千元。
合同中约定2个月后履行，在此期间若该原料价格上涨，甲公司可以解除合同。
合同签订1个月后改化工原料价格果然上涨，乙公司多次致电函于甲公司询问甲公司是否解除合同，甲公司未予答复。
关于本案的表述正确的是（B ）。
A. 合同效力待定B. 合同是否有效取决于甲公司是否行使解除权C. 合同有效D. 合同无效8.甲有一台旧电脑闲置不用，弃之可惜，遂委托乙商店出售。
甲与乙商店的法律关系是（ A ）。
A. 行纪合同B. 代理合同C. 居间合同D. 承揽合同9. 下列有关清偿费用的说法正确的是（ B ）。
2023年监理工程师之合同管理模拟考试试卷A卷含答案
2023年监理工程师之合同管理模拟考试试卷A卷含答案单选题（共40题）1、取得工程设计专项资质的企业，可以承接（）。
A.本专项相应等级的专项工程设计业务B.各行业、各等级的建设工程设计业务C.相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业、专项工程设计业务D.本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务【答案】 A2、伸长率是表明钢材哪种性能的重要技术指标？( )A.弹性B.塑性C.脆性D.韧性【答案】 B3、某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。
施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。
承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，工程师认可了该进度计划的修改。
承包人的实际施工期为21个月。
下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是()。
A.提前工期1个月给予承包人奖励B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任【答案】 B4、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是（）。
A.评标的工作量大B.选择中标人的范围广C.评标时间长D.招标费用高【答案】 B5、甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与阿施工企业协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜。
甲施工企业在谈判中故意拖延时间，在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标。
根据《合同法》，下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说法中，正确的是()。
A.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担违约责任B.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任C.甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提D.甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提【答案】 C6、某工程通过了竣工验收，但在验收文件中提出了5处还需要承包人修改的工程缺陷。
自学考试-合同法自考题模拟1
自学考试-合同法自考题模拟1合同法自考题模拟1一、单项选择题(本大题共30小题)在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的。
1、李某将其所有的34英寸等离子彩电寄存于王某处一年，保管费200元，李某所负义务是( )A(告知义务 B(小得使用该彩电C(支付保管费的义务 D(声明义务2、《民法通则》规定，“当事人一方因另一方违反合同受到损失的应及时采取措施防止损失的扩大;没有及时采取措施致使损失扩大的，无权就扩大的损失要求赔偿。
”这体现了( )A(适当履行原则 B(情事变更原则C(协作履行原则 D(经济合理原则3、A公司与M公司签订一买卖合同，约定2004年9月2日由A向M供货。
同年6月初，A公司所在地发生洪水灾害，A公司未及时通知M公司，至9月2日M 公司催促交货，A公司未交。
同年10月9日，A公司发货并函告遭灾一事。
M公司因货物迟到被发包方扣罚工程款5万元。
有关该案的正确表述是( ) A(A公司因不可抗力而迟延交货，对M公司被扣罚5万元只承担部分责任B(A公司因不可抗力而迟延交货，对M公司被扣罚5万元损失不负赔偿责任C(由于A公司未能及时通知M公司不能按时交货，故应向M公司承担5万元损失的赔偿D(A公司在取得主管机关有关灾情的证明后，免予承担赔偿M公司5万元的损失4、甲将A车出卖给乙，价款75万元，而乙将其对甲请求交付A车并转移所有权的债权让与丙。
在丙向甲请求履行时，甲可以乙未给付价款为由拒绝自己的履行，甲的行为在合同法的理论上称( )A(违约行为 B(同时履行抗辩权的行使C(不安抗辩权的行使 D(先履行抗辩权的行使5、下列各项中，债权人可以代位行使的债权是( )A(继承财产的权利 B(抚养请求权C(人身伤害赔偿请求权 D(数额巨大的债权6、下列不属于可撤销合同的种类的是( )A(因重大误解而订立的合同 B(在订立合同时显失公平的C(因欺诈而订立的合同损害国家利益的 D(乘人之危订立的合同7、撤销权行使的客观要件是指债务人实施了有害于债权人的债权的行为，但不包括( )A(为本企业正常运转支付必要费用 B(放弃到期债权C(无偿转让财产 D(以明显不合理价格转让财产8、下列关于合同变更的说法不正确的是( )A(在合同因重大误解而成立的情况下，有权人可诉请变更合同B(形成权人行使形成权可使合同变更C(当事人各方协商同意可变更合同D(合同法确认合同自愿原则，法律不能作出直接变更合同的规定9、下列债的要素变更中属于合同变更的是( )A(买卖汽车变为买卖拖拉机 B(9月30日履行改为10月8日履行C(加工承揽债务变更为支付一定货币的债 D(租赁甲楼变更为租赁乙楼10、下列情况下当事人有权解除合同的是( )A(已成立的合同意思表示不真实的B(已成立的合同严重欠缺合同生效要件的C(在履行期限届满前，当事人明确表示不履行主要债务的D(对方当事人在合同约定的期限内没有履行合同11、2003年2月，A公司与M公司签订一份货物订购合同，后来因为M公司违约致使合同的履行对A公司而言已成为不必要。
合同法期末试题
合同法期末试题
第一部分：选择题
1.下列哪项不是合同成立的要素？ A. 意思表示 B. 客体标的 C. 客体标的
的合法性 D. 民事行为能力
2.以下哪种情形不属于无效合同？ A. 以虚假的事实误告订立合同 B. 以
恶意威胁方式要求订立合同 C. 当事人基于意志单方面欲解除合同 D. 当事人以损害他人利益为宗旨订立合同
3.合同有哪些主要的解除条件？ A. 未成年人的合同 B. 偶然事件 C. 双方
协商一致 D. 担保合同
第二部分：简答题
1.请简要说明合同成立的要素以及各要素的作用。
2.什么情况下合同会被认定为无效？请举例说明。
3.合同的解除条件有哪些？请分别介绍一种情况下如何解除合同。
第三部分：案例分析题
请根据下列情况对合同法相关知识进行分析：
某公司在业务拓展中与一家供应商签订了一份合同，约定供应商每月向公司提供1000件产品。
然而，由于供应商生产中的某种材料出现了质量问题，导致供应商无法按合同约定的数量供货。
公司要求解除合同并索赔。
请分析公司是否有权解除合同，并解释为什么？
计分要求
•第一部分共15分，每题5分
•第二部分共15分，每题5分
•第三部分共40分，素材充分，逻辑清晰即可得满分以上是合同法期末试题，希望各位同学认真准备，祝你们取得优异成绩！。
合同法模拟试题
合同法模拟试题合同法模拟试题及答案（三）一、不定项选择题1、下面哪些言辞属于要约? BDA、甲对一直想购买其珍藏的猴年邮票的乙说“我正在考虑是否要将这张邮票卖给你。
” ．B、某建筑公司发传真给某水泥厂，上面写着“请速运20吨150型号水泥来我司。
”C、某大学生张三勤工俭学出售IC卡，他在各个学生宿舍都散发了销售传单，上面写着“面值100、50、30元的IC卡9折优惠，如需要请呼191--88888”D、赵六素来想购买好友郭七祖传的一副黄庭坚真迹，郭七都不肯割售。
一日，两人共饮都有七分醉意，赵六以言语相激，说郭七自己不懂欣赏书法却不肯出售黄庭坚真迹，郭七不胜赵六之激，便说，“好，你拿30万块钱来，这副画就归你。
”2、下面哪些情形中，合同已经成立? A：A、甲对乙说，“我的那本佟柔教授主编的《中国民法》8块钱卖给你，要不要?”，乙说，“好，一言为定。
”B、联想计算机公司与某销售公司签订了销售500台联想商博士2000电脑的合同，双方就合同的全部条款都已经协商完毕打印好后各执一份，但没有签字盖章。
不久联想公司便将500台联想商博士2000电脑运送到了该销售公司。
C、某超级市场发传真给某食品厂，上面写着“请速运20箱统一牛肉味方便面来我司。
” 该食品厂立即派车送去了30箱统一牛肉味方便面。
D、郭某打电话给马某说，“昨天你想买的那枚珍珠我决定卖给你了，8000块钱。
”，马某说，“我要和我老婆商量一下，明天给你答复。
”第二天，马某发电子邮件给郭某说“决定8000元买你的珍珠，请速送来。
”3、所有KODAK洗像店在装照片的纸袋封口上方都用非常小的字体提示到：“1、如遇意外损坏或损失，只赔偿同类同量胶卷：2、由订印照片之日期起，如三个月后仍未前来领取，订件将由本公司随意处理：3、如遇机械故障、电流中断或水源问题，本公司有权将取件时间押后。
”请问，对这三条提示的效力评价正确的陈述是? ．D；A、这三条提示都属于格式条款，都应当归于无效：B、尽管这三条提示都属于格式条款，但只是第一条无效；C、第一条与第二条无效：D、第一条与第三条无效；4、下面属于可以适用合同法缔约过失责任规定的情形有? C：A、甲某租用幸福巷30号乙某的房屋一间为期三年，此间其亲友的信件都寄往此处。
招投标与合同管理考试模拟题(附答案)
招投标与合同管理考试模拟题（附答案）一、单选题（共40题，每题1分，共40分）1、根据《合同法》的规定，要约在( )生效。
A、要约发出时B、受要约人知晓其内容时C、到达受要约人时D、要约规定的时间正确答案：C2、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。
采购方应( )。
A、按照实际交货数量及时付款B、按照订购数量及时付款C、拒付货款并索赔D、待供货方补足数量后再付正确答案：B3、自中标通知书发出( )内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。
A、30天B、15天C、35天D、21天正确答案：A4、下列选项中说法正确的是( )A、承包商可以向业主提出索赔，业主也可以向承包商提出索赔B、索赔发生在工程建设各阶段，但在施工竣工后发生较多C、工程师对索赔的反驳，应该把承包人当作对立面，但应公正D、总索赔比单项索赔要更易处理和解决正确答案：A5、《合同法》第69条规定，当事人依照《合同法》第68条的规定主张不安抗辩权而中止履行的，应当及时通知对方。
对方提供适当担保时，应当( )A、拒绝履行B、恢复履行C、由人民法院裁决D、变更合同正确答案：B6、合同可以变更，但是当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为( )A、变更为可撤销B、已经变更C、部分变更D、未变更正确答案：D7、发包人应在在双方计量确认后( )内，向承包人支付工程款（进度款）。
A、42天B、14天C、28天D、7天正确答案：B8、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为( )。
A、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸B、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸C、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款D、中标通知书、投标书、协议书、图纸正确答案：A9、在施工合同中,就支付工程款而言,债权人是 ( ) 。
A、供货单位B、监理单位C、施工单位D、建设单位正确答案：C10、采用银行的有条件保函，在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，由( )对执行合同部分和未执行合同部分加以鉴定。
国家司法考试卷三(合同法)模拟试卷1(题后含答案及解析)
国家司法考试卷三（合同法）模拟试卷1(题后含答案及解析) 题型有：1. 单项选择题 2. 多项选择题 3. 不定项选择题单项选择题每题所给的选项中只有一个正确答案。
本部分1-50题，每题1分，共50分。
1．甲公司和乙公司在前者印制的标准格式《货运代理合同》上盖章。
《货运代理合同》第四条约定：“乙公司法定代表人对乙公司支付货运代理费承担连带责任。
”乙公司法定代表人李红在合同尾部签字。
后双方发生纠纷，甲公司起诉乙公司，并要求此时乙公司的法定代表人李蓝承担连带责任。
关于李蓝拒绝承担连带责任的抗辩事由，下列哪一表述能够成立?(2014年试卷三第3题) A．第四条为无效格式条款B．乙公司法定代表人未在第四条处签字C．乙公司法定代表人的签字仅代表乙公司的行为D．李蓝并未在合同上签字正确答案：D解析：本题来源于真实案例，系2012年沪高民四(海)经字第65号民事判决书的内容。
首先，选项A考查了格式条款的认定。
根据《合同法》第39条第2款的规定：“格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。
”可知，格式条款认定要满足三个要件：(1)重复使用；(2)预先拟定；(3)订立合同时未与对方协商。
本题中，从题干介绍来看，甲公司印制的《货运代理合同》，并非属于甲公司事先批量印刷，也非甲公司为了重复使用而预先拟定，在商业活动中，通常可由一方当事人先提出合同草案，经对方审核确认后签章，故不能简单认定《货运代理合同》属于甲方单方印制，就为格式条款。
根据《合同法》第40条的规定：“格式条款具有本法第五十二条和第五十三条规定情形的，或者提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。
”可知，即使《货运代理合同》作为格式合同，其第四条约定的“乙公司法定代表人对乙公司支付货运代理费承担连带责任”，对当事人权利义务的设定不违反合同公平原则，不属于提供格式条款一方免除自己责任、加重对方责任、排除对方主要权利无效情形。
2023年监理工程师之合同管理综合提升模拟考试试卷附答案
2023年监理工程师之合同管理综合提升模拟考试试卷附答案单选题（共20题）1. 根据《合同法》对违约责任的规定，既具有对合同守约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的承担违约责任的方式是()A.罚金B.利息C.赔偿金D.违约金【答案】 D2. 下列关于设计施工总承包合同的说法，错误的是()。
A.可以减少设计变更B.增加承包人的索赔C.合同责任单一，责任明确D.固定工期、固定费用【答案】 B3. 对于大型工程为了检验承包人的设计、设备选型和运行情况等是否满足合同约定，会在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，进行竣工后试验。
竣工后试验由（）组织，应在试验日期提前（）通知对方。
A.承包人，14天B.发包人，14天C.承包人或发包人，14天D.承包人或发包人，21天【答案】 D4. 关于24 h回顾法的优点描述错误的是（）。
A.所用时间短，应答者不需要较高文化B.能得到个体的膳食营养素摄入状况，便于与其他相关因素进行分析比较C.调查员不需要严格培训D.其结果对于人群营养状况分析非常有价值【答案】 C5. 下列关于安全事故处理程序说法不正确的是（）。
A.施工过程中发生安全事故时，承包人应立即通知监理人B.发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失C.需要移动现场物品时，应做出标记和书面记录，妥善保管有关证据D.监理人应及时向有关部门如实报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施【答案】 D6. 泡沫混凝土外墙保温板是一种防水、保温效果都较好的新型外墙保温材料。
当用于空心砖墙体外保温时，下列构造措施错误的是( )A.保温板采用胶黏剂进行粘贴B.保温板采用锚栓进行辅助加固C.保温板外贴玻纤网布以防裂缝D.保温板用于高层时应设置托架【答案】 A7. FIDIC系列合同，《施工合同条件》中承包商的试验，工程师应提前至少（）小时将其参加试验的意向通知承包商。
A.12B.24C.48D.72【答案】 D8. 某工程项目的监理合同约定，监理人负责该工程自开工建设到竣工验收移交为止的全部监理任务，则下列情况中，损失应由监理人承担赔偿责任的是() A.监理人在建筑石材进料单上签署了验收合格意见后，供货商又擅自调换了部分材料，导致工程质量不合格返工造成的损失B.承包人向监理人提交索赔报告，监理人在规定时间内没有做出审核意见，导致承包人的部分不合理索赔成立，造成委托人的经济损失C.施工现场发生火灾，监理人发出了停工令，该事件造成的停工损失D.在工程保修阶段，委托人通知监理人到现场监督承包人保修，监理人未到场造成的委托人损失【答案】 B9. 根据《标准施工合同》，下列属于不可抗力的是（）。
高等教育自学考试合同法学模拟试卷（一）
高等教育自学考试合同法学模拟试卷(一)(公共课)本试卷分为两部分,满分100分,考试时间为150分钟.第一部分为选择题,40分,第二部分为非选择题,60分.第一部分选择题 (共40分)一、单项选择题(本大题共30小题,每小题1分,共30分)在每个小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将其号码填在题干后的括号内.1、甲公司为建筑办公大楼以公告方式进行招标.乙建筑公司根据招标公告制定了一份完整的投标书投标.甲公司拒绝了这份投标书.对这一过程的下列说法哪些是正确的? CA、乙建筑公司投标甲公司时合同成立 ;B、乙建筑公司制定投标书后合同成立C、在甲公司同意该投标书前,有一效力待定合同 ;D、没有合同成立2、甲食品厂向乙农场购买一批优质大豆,由乙农场提供大豆样品并出具了有关部分对该大豆的优质品级证明.甲食品厂遂与乙农场签定了5吨大豆的买卖合同,总价款1.3万元.甲食品厂收到大豆进行加工后,发现大豆质量低劣,便要求退货.乙农场称自己已按合同交货,不负任何责任.甲食品厂遂诉至法院.经查,乙农场提供的质量证明是伪造的.对此案的正确表述是下列哪项? AA、乙农场采用欺诈手段签定合同无效,甲食品厂有权退货,乙农场应返还货款B、合同无效,甲食品厂有权退货,乙农场应返还货款并赔偿甲厂损失C、合同无效,乙农场应返还货款,劣质大豆由有关部门没收D、合同无效,甲食品厂审查不严,乙农场有欺诈行为,双方都有过错,各自承担相应责任3、某公司在其格式劳动合同中规定:"因公司的机器设备给职工造成的人身伤害,由公司承担赔偿责任."该公司职工赵某为完成生产定额,在下班后使用一台机器时被轧断了2根手指.赵某因受伤而造成的财产损失应当由谁承担 DA、应当由赵某自己承担,该公司不承担赔偿责任 ;B、主要由赵某自己承担,该公司亦应当承担部分赔偿责任C、应当由该公司承担赔偿责任 ;D、主要由该公司承担赔偿责任,赵某自己亦应当承担部分损失4、在以下协议中,属于我国《合同法》调整范围的是哪一项? CA、离婚协议 ;B、收养子女协议 ;C、委托协议 ;D、转移监护权的协议5、甲公司与乙公司签定了一份电风扇买卖合同,约定由甲公司提供电风扇500台,乙公司应预付定金2万元.后乙公司未付定金,并口头通知解除合同.甲公司仍按合同规定将电风扇运给乙公司,乙公司拒收,双方发生纠纷,起诉于法院.对本案的正确处理意见是下列哪项? A A、为无效合同 ; B、为效力待定合同,须经乙公司追认放有效C、为部分有效合同 ;D、为有效合同6、王某15岁,擅长电脑技术,其父因工作需要,要买一台笔记本电脑,但对这方面不熟悉.王某遂自去电脑城买回一台电脑,则该商场与王某的买卖合同效力如何? BA、有效 ;B、无效 ;C、效力未定 ;D、可撤销7、甲乙双方签订了一份按国家定价的货物买卖合同,约定于6月交货.甲方于6月按期交付货款,但乙方迟迟未付款.当乙方于8月延迟付款时,国家定价上涨.下列选项中对本案的正确表述是哪项? DA、乙方应按合同原价支付价款 ;B、乙方应按新价格支付价款C、合同货款可由甲、乙双方自行协商 ;D、乙方应按照合同原价格双倍支付价款8、在一份保险合同履行过程中,当事人就合同所规定的"意外伤害"条款的含义产生了不同理解,投保人认定其所受伤害应属于赔付范围,保险公司则认为投保人所受伤害不属于赔付范围,两种理解各有其理论.在此情形下,法官应当如何解释条款的含义? DA、按照通常含义进行解释 ;B、按照公平原则进行解释C、按照法理进行解释 ;D、按照对保险公司不利的原则进行解释9、甲公司与乙公司签订了一份加工承揽合同,双方约定由甲公司给付乙公司定金10万元,后双方履行了合同.根据有关法律,下列正确表述是哪项? AA、双方履行合同后,乙公司须退还甲10万元定金B、双方履行合同后,甲公司不能收回定金,10万元抵偿价金C、双方履行合同后,10万元应当收回,或者抵作价款 ;D、以上都不对10、甲公司与乙公司签订一项食品买卖合同,但因所在地供电局无故断电,甲公司无法生产,致交付迟延.就此给乙公司造成的损失,应由谁承担? DA、由供电局向乙公司承担 ;B、由甲公司向乙公司承担C、由甲公司与供电局向乙公司承担连带责任 ;D、乙公司可依法向供电局追究责任11、某农场与某土产公司签订了一项香蕉买卖合同,并约定在买方所在地交货,但在运输途中由于天气原因耽搁,致使到货时香蕉已腐烂过半,相关的违约责任和风险应由谁承担? D A、由于不可抗力,农场可免去违约责任,但风险责任仍应由其承担 ; B、农场应负担双重责任C、农场可免除违约责任,风险责任双方负担 ;D、农场因不可抗力而不负任何责任,风险责任由土产公司承担12、甲向乙借款5万元,约定一年后归还,现甲的业务开发不需要这么多钱,自己提出提前还款,则哪一项正确? BA、在任何情况下,乙均有权予以拒绝 ;B、若提前还款不损害乙的利益,乙不得拒绝C、在任何情况下,乙不得拒绝 ;D、只有经过乙的同意,甲才能提前还款13、甲乙公司签定了一份服装买卖合同,甲向乙购买一批高档西服,双方未约定履行期限,则哪一项正确? DA、应由给付货物的乙公司先履行 ;B、应由支付价款的甲公司先履行C、甲公司有权在收到服装并检验合格后付款 ;D、甲公司有权在乙方未履行前无权要求乙公司交货14、某甲公司由于工作失误,将应交下级工厂甲的任务发至下级工厂乙.乙即据此与建筑单位丙签订合同.该合同在执行过程中,公司发现有误,通告乙停止执行合同.乙与丙因此遭受损失.在这种情况下,应如何处理? CA、原合同无效,乙与丙各自承担损失 ;B、乙应承担丙的损失,再请求该公司负责处理C、乙应承担丙的损失,不应请求该公司负责处理 ;D、乙应采取其他补救措施,不应请求该公司负责处理15、甲(某私营企业)乙(某国有企业)签订买卖合同,甲以高额回扣为诱,使乙方经办人丙以低于正常价格50%的低价卖给甲一批设备,丙获回扣10万元.下列陈述错误的是哪一项? B A、该合同无效 ; B、丙所获回扣归国家所有C、甲返还设备,乙返还相当价款 ;D、对该国有企业(乙)损失,甲不承担责任16、李某从超市购买了一个高压锅.不久,李某在正常使用高压锅时,因高压锅质量不合格发生爆炸,造成李某头部受伤,并炸坏了厨房内其他财物.李某有权要求该超市承担什么责任? CA、只能请求超市承担违约责任.因为双方形成了买卖合同B、只能请求超市承担侵权责任,因为产品有质量瑕疵并致人身及财产损失,是对他人合法权益的侵犯C、有权请求超市同时承担违约责任与侵权责任违约D、只能请求超市承担违约责任或侵权责任,当事人(李某)可选择适用17、甲乙双方签订了一份房屋租赁合同,约定由甲公司向乙公司提供临街二层砖楼一座,租期为半年.在房屋租赁期内,乙公司将该楼转租给丙公司.甲公司得知后,表示异议.对本案的正确表述是哪项? CA、乙公司可以在租期内将该楼转租给丙公司,但不得改变原租赁用途B、乙公司可以在租期内将该楼转租给丙公司C、甲公司有权解除租赁合同 ;D、甲公司可以中止租赁合同18、甲公司向乙公司订购服装一套,约定由乙公司以代办托运方式履行合同,货物到达目的地后,甲公司派人前往验收,发现服装质量粗劣.此时,甲公司怎样处理方为正确? CA、有权拒收货物,因为货物存在瑕疵 ;B、应当在受领货物之后再向乙公司主张权利C、有权拒收货物而不构成违约 ;D、无权拒收货物并向乙公司主张权利19、公民甲从长城电器商场购买电冰箱一台,随即交付货款1860元.双方约定冰箱于第二天上午由该电器商场送货.不料,当晚商场发生火灾,所有商品包括甲购买的冰箱在内全部被烧毁.对此,下列说法错误的是哪项? BA、长城电器商场应向甲退还全部货款B、该电冰箱的所有权已归甲,因此,其毁损、灭失的风险理应由甲承担C、该电冰箱尚未送至甲手中,因此,其毁损、灭失的风险理应由商场承担D、长城电器公司向甲赔偿后,可根据其与保险公司签订的保险合同,请求保险公司赔偿20、甲向乙出售彩电,在买卖合同中约定乙在支付20%价款后即可拿走彩电,但所有权必须在乙付清全部价款方可转移给乙.乙支付20%价款后即取走彩电.数日后因发生火灾,彩电被毁.则应由谁承担彩电的损失? AA、甲,因甲方为彩电的所有权人 ;B、乙,因甲已将彩电交付给乙C、甲,因双方对彩电所有权之转移有特别约定 ;D、乙,因乙已付部分款项,买卖已成立21、某商店与某运输公司签订了一份运输合同,由运输公司将一批瓷器从唐山运到北京,商店派一名押运员同行.途中停车吃饭,司机与押运员两人喝了一瓶酒,饭后继续上路.由于饮酒及劳累,司机要求押运员代其开车,押运员亦没有推辞.在一个转弯处,由于车速较快,不慎翻车,车上的瓷器全部毁损.对于该瓷器毁损应当由谁承担责任? AA、商店承担责任 ;B、运输公司承担责任 ;C、商店与运输公司承担责任 ;D、司机与押运员分担责任22、吉林省雄立林场与某铁路局订立了货物联运合同,发运1000立方米木材.该批货物经铁路运至大连市,又由大连市某海运公司从海路运至广州市,再由某汽车运输公司从广州运至终点站.当收货方到汽车运输公司提货时,发现短少50立方米木材.有关单位相互推卸责任.请问:林场应向谁索赔? DA、汽车运输公司 ;B、铁路局;C、海运公司;D、铁路局、汽车运输公司、海运公司23、甲公司与乙仓库在1999年12月1日签定一份仓储合同,约定由乙保管甲的500套家具.12月20日,甲公司将家具交与乙.以下表述中,正确的哪一项? CA、合同自1999年12月1日成立,但未生效 ;B、合同自1999年12月20日生效C、如合同未约定保管期间,乙仓库可随时要求甲公司提走家具D、甲公司在仓库上进行背书后,即可将提取仓储物的权利让与他人24、旅客王军投宿盛居饭店,办好住宿手续后,将一只装有6万元现金和其他物品的密码箱寄存在饭店的服务总台.当班服务员清点了物品.第二天下午,王军凭取物单去取密码箱,发现已被他人领走.王军要求饭店赔偿全部损失,饭店拒绝,遂起纠纷.对此案的正确处理结果是什么? CA、保管合同成立,饭店应赔偿王军全部损失B、保管合同成立,饭店应承担主要损失,王军个人承担部分损失C、保管合同不成立,饭店酌情给予王军补偿 ;D、保管合同不成立,饭店酌情给予王军补偿25、甲厂与乙仓储保管方签订了一份仓储合同,约定甲厂将一批电机储存在乙方,存期半个月,期满后由乙方负责将电机发运至丙厂.储存期满后,乙方由于疏忽,未按期将该批电机运至丙厂,造成甲厂逾期交货,向丙厂支付了为月金5万元.根据有关法律规定,下面的正确表述是哪项? AA、乙方应尽快将该批电机运至丙厂,但不对5万元违约金负责B、乙方未能按期发货,应赔偿甲厂逾期交货所交付的5万元违约金C、乙方只负责仓储保管,不应负责发运货物 ;D、以上都不对26、甲以电子邮件形式向乙发出要约,要求乙在1个月内作出答复.乙于5月10日在其专用的企业电子邮箱中收到要约,并于5月15日以信件形式发出承诺.该信件于6月20日到达甲处.甲随即以信件方式通知乙该承诺有效,该通知信件于6月26日到达乙处,则合同于 BA、6月26日成立 ;B、6月20日成立 ;C、6月15日成立;D、5月10日成立27、甲和乙订立棉纱买卖合同,合同规定,乙向甲提供一级优质棉纱10吨,甲应在乙交付货物后10日内付款.乙交付货物后,甲经检查发现该棉纱虽符合一级棉纱的质量标准,但混有大量沙土等杂质,实质质量不足10吨,遂决定不付款.但乙于交货后10日内要求甲支付货款,甲可以行使 AA、同时履行抗辩权;B、不安抗辩权 ;C、先履行抗辩权 ;D、违约请求权28、甲因下海经商欠下乙、丙各30万元债务,而甲最近继承了其父的遗产,价值50万元,但甲却将该遗产无偿赠与其侄子丁.对此,下列判断正确的是 BA、乙和丙对甲的赠与行为不能同时行使撤销权B、乙可以撤销甲的赠与行为,并可将遗产中的30万元用于清偿自己债权,剩下的20万元用来清偿丙的债权C、乙只能撤销甲对30万元遗产的赠与行为并对该30万元财产享有优先受偿的权利D、乙在行使撤销权时可以以甲为被告,也可以将丁列为共同被告29、海威公司与泰丰建筑公司订立了由泰丰公司承建海威公司办公大楼的合同.关于此合同表述错误的是 DA、工程竣工经验收合格后,海威公司未按照约定支付价款,经泰丰公司催告在合理期限内仍不支付,泰丰公司有权申请人民法院将该办公楼依法拍卖,并就拍卖所得价款优先受偿B、泰丰公司经海威公司同意可以将部分工程分包给常山建筑队,但对工程质量应由泰丰公司对海威公司承担责任C、如果勘察公司违约未按期提供勘察文件,造成工期延误,海威公司应当对泰丰公司的停工、窝工损失承担赔偿责任D、办公大楼建成投入使用后,海威公司发生楼板渗水严重,造成若干办公设备损坏,海威公司可要求泰丰公司赔偿该设备损失30、李某是佳艺食品有限公司的推销员,因违反公司规定收受回扣被佳艺食品有限公司解聘.佳艺公司要求李某交回其所持有的已加盖公司公章的空白合同书和介绍信,但李某慌称这些材料已经遗失,佳艺公司也未核实.1个月后,李某持佳艺公司的空白合同书和介绍信,以佳艺食品公司的名义与太阳副食品商场签定了一份销售合同.假设签定合同时,太阳副食品商场已经知道李某被佳艺公司解聘,则关于此合同,正确的说法是 BA、此合同无效 ;B、太阳副食品商场有权催告佳艺公司在1个月内对合同予以追认C、佳艺公司在太阳副食品商场催告追认后1个月内未作任何表示,可视为已追认该合同D、太阳副食品商场有权在佳艺公司追认前撤销合同二、多项选择题(本大题共5小题,每小题2分,共10分)在每小题列出的五个备选项中有二至五个是符合题目要求的,请将其选出并将其号码填在题干后的括号内,多选、少选、错选均无分.31、选项中 BD合同为效力待定的合同.A、甲本不是乙的代理人但却以乙的代理人身份与丙签订的合同B、15岁的在校生周某将自己的价值五百多元的手表卖给丁某的合同C、马某以出卖的名义,将手表赠与合同 ;D、某公司下属的办事处与某厂签订的合同E、甲将乙出租给他的机器出卖给丙的买卖合同32、下列各项中哪些是我国合同法确认的合同履行原则? BCEA、适当履行原则 ;B、经济合理原则 ;C、协作履行原则 ;D、情事变更原则 ;E、公平原则33、黄海空调厂委托厂供销员韩某代订空调购销合同,但未给予正式授权委托书.在下列哪些情况下,黄海空调厂应当承担责任? CDA、韩某用黄海空调厂的合同专用章签订合同;B、韩某用加盖黄海空调厂公章的空白合同书签订合同C、韩某用黄海空调厂出具的介绍信签订合同D、韩某与他人签定合同时,他人向黄海空调厂打电话询问韩某是否是黄海空调厂的职工,黄海空调厂未予否认E、韩某未持黄海空调厂的任何授权委托证明签订,事后黄海空调厂也未在合同上盖公章,但黄海空调厂已开始履行合同34、合同履行的主体包括 ABCEA、债务人 ;B、债务人的代理人 ;C、债权人 ;D、债权人的代理人;E、第三人35、王某、吴某二人是好友,现年均为17岁,王某已经参加工作,吴某还在高中读书.吴某继承了巨额遗产,欲委托王某投资,遂与王某订立合同,约定吴某出资5万元,委托王某投资,投资所得收益王某可取得30%.关于此合同的效力,正确的说法是 ABDA、吴某的父母追认时,合同有效 ;B、王某、吴某的父母均追认时,合同有效C、在吴某的父母追认之前,王某有权撤销合同D、王某可催告吴某的父母在1个月内追认合同,如到期吴某的父母未作表示,则合同无效E、该合同有效第二部分非选择题 (共60分)三、简答题(本大题共5小题,每小题6分,共30分)36、简述无效合同的种类有哪些?答案:(1)一方以欺诈、胁迫的手段而订立的损害国家利益的合同;(2)恶意串通,损害国家、集体或第三人利益的合同;(3)以合法形式掩盖非法目的的合同;(4)损害社会公共利益的合同;(5)违反法律、行政法规的强行性规定的合同.37、简述代位权行使的条件?答案:(1)权人对债务人的债权合法、确定,且必须已届满;(2)债务人怠于行使其到期债权;(3)债务人怠于行使权利的行为已经对债权人造成伤害;(4)债务人的债权不是专属于债务人自身的债权.38、简述同时履行抗辩权的构成要件.答案:(1)必须同一双务合同互负债务;(2)必须双方互负的债务均已届清偿期;(3)必须对方未履行债务或未提出履行债务;(4)必须对方的对待给付是可能履行的.39、简述合同解除与撤销的不同点.答案:解除与撤销虽然都是合同消灭的制度,但两者并不相同:其一,从适用范围来看,撤销的适用范围比较广泛,不仅适用于欠缺有效要件的合同领域,而且适用于有瑕疵的意思表示及民事行为场合;而解除仅仅适用于有效成立的合同提前灭失的情况.其二,从发生原因来看,撤销的原因由法律直接规定;而解除的原因既有法律规定的,如不可抗力造成合同不能履行,也有当事人约定的,如在买卖合同中约定,在将来买方转产时产生解除权.其三,从发生的效力看,撤销都有溯及力,《民法通则》第59条规定,被撤销的民事行为从开始起无效;而解除则往往无溯及力,只有在当事人有特别约定或法律有特别规定及违约解除非继续性合同时,才有溯及力.40、简述损害赔偿的概念和特征.答案:违约损害赔偿是指违约方因不履行或不完全履行合同义务而给对方造成损失,依法和依据合同的规定应承担的损害赔偿责任.损害赔偿具有以下特征:(1)损害赔偿是因债务人不履行合同债务所产生的责任;(2)损害赔偿原则上仅具有补偿性而不具有惩罚性;3)损害赔偿具有一定程度的任意性;(4)损害赔偿以赔偿当事人实际遭受的全部损失为原则.四、论述题(本大题共1小题,每小题10分,共10分)41、论述合同的无效和不成立的区别.答案:合同的无效和不成立的区别主要体现在:(一)从两者的概念和构成要件来看,合同的不成立是指当事人就合同的主要条款未达成合意,而合同的无效是指合同在内容上违反了法律、行政法规的强制性规定以及社会公共利益.可见,判断合同的不成立和合同的无效的要件显然是不同的.(二)从合同解释方法的运用来看,由于合同的成立主要体现当事人的意志,因此在合同当事人对合同的主要条款规定有遗漏或不明确而当事人又不否认合同存在的情况下,应当允许法院通过合同解释方法,探求当事人的真实意思,确定合同的具体内容.(三)合同不成立是当事人就主要条款没有达成合意,但在内容上并未违反法律的强制性规定和社会公共利益,而对于无效合同来说,因其在内容上违反了法律或行政法规的强制性规定和社会公共利益,因此合同具有不得履行性.(四)在合同不成立的情况下,如果当事人为就合同是否成立的问题在法院或仲裁机构提起诉讼或请求,而自愿接受合同的拘束,法院或仲裁机构不能主动审查合同是否已经成立.但由于无效合同具有违法性,因此对无效合同应实行国家干预的原则,无须经当事人主张无效,法院或仲裁机构可以依职权主动审查合同的效力,如发现合同属于无效合同,应确认该合同无效.(五)从法律后果上看,合同的不成立和无效产生的法律后果是不同的.因合同成立主要涉及当事人的合意问题,因此合同不成立只产生民事责任而不产生其他的法律责任.但对于无效合同来说,因为它在性质上具有不法性,所以无效合同不仅要产生民事责任,而且还可能产生行政责任甚至刑事责任.五、案例分析题(本大题共2小题,每小题10分,共20分)42、甲贸易公司与乙服装厂签定加工承揽合同,为甲贸易公司定做服装1500套,加工费15万元.双方约定10月5日钱货两清.服装厂如期完成加工任务后,甲贸易公司以资金困难为由,请求乙服装厂先提供服装,待向丙百货商店收取欠款费后再结清货款.乙服装厂拒绝了甲贸易公司的请求.10月5日,甲贸易公司到乙服装厂提货,但拒绝支付加工费,乙服装厂不予放货.不久,乙服装厂便催告甲贸易公司尽快支付加工费,但是甲贸易公司声称,由于乙服装厂未能先行供货,该批服装已经过季,仅售卖14万元.乙服装厂将变卖款冲抵加工费后,仍不断向甲贸易公司索要1万元欠款.此时甲贸易公司因经营不善,趋于破产.为了躲避尚未到期的戊公司的20万元债务,甲贸易公司将全部财产低价予以变卖,将所得15万元款项赠与给知情的丁公司,同时为了逃避债务怠于行使丙百货公司到期债权2万元.根据以上案情回答下列问题:(1)在甲贸易公司要求乙服装厂先行供货时,乙服装厂是否有权拒绝?为什么?(2)在甲贸易公司10月5日到乙服装厂提货时,乙服装厂是否可以留置该货物?为什么?(3)因服装过季造成的损失应该由谁承担?为什么?(4)甲贸易公司将全部财产低价予以变卖,将所得款项赠与给知情的丁公司的行为,戊公司是否可以向法院主张撤销该赠与行为?为什么?(5)如何认定甲贸易公司将全部财产低价予以变卖,将所得款项赠与给知情的丁公司的行为的效力?为什么??(6)对于丁公司返还的财产,戊公司能否就该财产已经主张撤销为由要求优先于乙服装厂受偿?为什么?(7)甲贸易公司为了逃避债务怠于行使丙百货公司到期债权2万元,对于该行为,戊公司和乙服装厂如何才能保护自己的利益?答案:(1)在甲贸易公司要求乙服装厂先行供货时,乙服装厂有权拒绝.因为根据我国《合同法》的规定,当事人互付债务,没有履行先后顺序的,一方要求对方先履行义务时,对方有拒绝履行义务的权利.(2)乙服装厂可以留置该货物.因为乙服装厂占有甲贸易公司要求加工的服装,且到期不支付加工费.(3)因服装过季造成的损失应该由甲承担.因为服装过季是由于甲贸易公司违约造成的,甲贸易公司应当对因自己违约造成的不利后果负责.(4)戊公司可以向法院主张撤销该赠与行为.因为该撤销行为已经危害到戊公司未来债权的实现.(5)如果债权人没有在法定期限内主张行使撤销权,则该赠与财产的行为是有效的.如果在法定期限内主张行使撤销权,则债务人甲贸易公司赠与行为归于无效.(6)对于丁公司返还的财产,戊公司不能就该财产已经主张撤销为由要求优先于乙服装厂受偿.因为撤销权本身不是一种物权,所以不具有物权的优先性.(7)对于该行为,戊公司和乙服装厂可以行使代位权以保护自己的利益.43、郑某于11月1日在报上刊登广告出售某件古画,价金70万元.魏某于11月3日致函于郑某,表示愿意以50万元的价格购买.郑某于11月6日函复降价5万元,但应于一周内答复,魏某未为任何表示.到11月26日,郑某再致函于魏某,愿以60万元出售.魏某不知郑某之来信,于11月27日致函于郑某愿以60万元购买.郑某之信于11月28日上午到达,魏某之信于11月29日下午到达.郑某发信后,获悉有人愿以高价购买,即于11月27日下午以特快专递发出撤回之通知,因邮差误投,于11月30日下午始行到达.魏某即发迟到之通知,并请求交付该件古画,并转移权.12月5日在郑某、魏某二人履行完毕后,经魏某请专家鉴定,该古画为赝品,仅值1万元.而且郑某刊登广告时即明知其是赝品.根据以上案情回答下列问题:(1)郑某于11月1日在报上刊登广告属于要约还是要约邀请?为什么?(2)魏某于11月3日致函于郑某的行为属于要约还是要约邀请?为什么?(3)如何认定郑某于11月6日函复行为的性质?为什么?(4)到11月26日,郑某再致函于魏某的行为属于要约还是要约邀请?为什么?(5)郑某再致函于魏某的行为于何时生效?(6)郑某发出撤回的通知是否生效?为什么?(7)魏某不知郑某之来信,于11月27日致函于郑某的来信属于要约还是要约邀请?(8)魏某与郑某关于买卖古画的合同何时成立?。
法学：合同的成立考试题及答案模拟考试练习.doc
法学：合同的成立考试题及答案模拟考试练习 考试时间：120分钟 考试总分：100分遵守考场纪律，维护知识尊严，杜绝违纪行为，确保考试结果公正。
1、问答题 要约的失效 本题答案：1.受要约人拒绝要约.受要约人拒绝要约后，再行同意接受要约的 本题解析：1.受要约人拒绝要约.受要约人拒绝要约后，再行同意接受要约的为新要约，必须经要约人承诺才能成立合同. 2.要约已过有效期限，受要约人没有承诺的.经过要约有效期而进行的承诺为新要约，必须经要约人承诺才能成立合同. 3.要约人撤销要约. 4.受要约人改变要约的实质内容而进行承诺的.此时承诺视为一项新要约，必须经要约人承诺才能成立合同. 2、名词解释 缔约过失责任的概念 本题答案：指在合同成立前订立的过程中一方故意或者过失违反了基于诚 本题解析：指在合同成立前订立的过程中一方故意或者过失违反了基于诚实信用原则而产生的照顾.保密.告知.通知等前契约义务而应当对对方承担的损害赔偿责任. 3、问答题 缔约过失责任 本题答案：（一）缔约过失责任的概念：指在合同成立前订立的过程中一 本题解析：（一）缔约过失责任的概念：指在合同成立前订立的过程中一方故意或者过失违反了基于诚实信用原则而产生的照顾.保密.告知.通知等前契约义姓名：________________ 班级：________________ 学号：________________--------------------密----------------------------------封 ----------------------------------------------线----------------------务而应当对对方承担的损害赔偿责任.（二）要件：1.缔约过失责任发生在合同成立前合同订立的过程中2.一方当事人违反了基于诚实信用原则而产生的照顾.保密.告知.通知等前契约义务.3.给对方当事人造成了损害4.行为人有过错（三）缔约过失的主要类型1.恶意磋商，即非出于订立合同之目的而假订立合同之名与他人磋商，然后突然中断缔约.2.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况.主要包括如下情形：（1）隐瞒当事人的有关情况，如当事人的资质.财产状况等等.（2）隐瞒标的物的真实情况，包括标的物的瑕疵.性能.权利状态等等.若违反此项义务（隐瞒或虚告），即构成欺诈.3.未尽保护.照顾等附随义务.4.泄漏在缔约过程中掌握对方的商业秘密等4、名词解释要约的概念本题答案：指一方当事人向他人作出的以一定条件订立合同并表明一经对本题解析：指一方当事人向他人作出的以一定条件订立合同并表明一经对方同意即受其约束的意思表示.前者称为要约人，后者称为受要约人.5、问答题关于悬赏广告本题答案：1.概念指广告人以广告形式声明对完成广告中规定的特定行本题解析：1.概念指广告人以广告形式声明对完成广告中规定的特定行为的人给付广告中标明的报酬的意思表示.2.悬赏广告的性质关于悬赏广告的性质，主要有两种观点：即单方行为说与合同说.（1）单方行为说认为悬赏广告为广告人一方的意思表示即发生在广告人与完成特定行为人之间的权利义务关系.该种学说将完成广告行为人之行为定位于广告人之行为的停止条件.（2）契约说认为悬赏广告是一种特殊的订约方式，广告人发出悬赏广告为要约，行为人完成悬赏广告规定的行为为承诺，合同因承诺而成立.我国通说认为悬赏广告是契约行为，因此在司法考试中大家应当以契约行为说为准. 不过在理论上无论是采单方行为说还是采纳契约说均存在难以自圆其说的地方，有兴趣者可以自行研究，但是对于司法考试的考生没有必要关注.6、问答题承诺的迟到与迟延本题答案：1.承诺迟到：是指迟发迟到的承诺.受要约人超过承诺期限本题解析：1.承诺迟到：是指迟发迟到的承诺.受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外，为新要约.2.承诺迟延：是指未迟发但是迟到的情形.受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情形能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过承诺期限的，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺的以外，该承诺有效.7、问答题要约的法律效力本题答案：1.对要约人的效力——实质拘束力要约对要约人的本题解析：1.对要约人的效力——实质拘束力要约对要约人的法律效力主要是指在要约有效期限内，要约人不得随意改变要约的内容，不得任意撤销要约.不过依据我国合同法的规定要约人在受要约人承诺之前可以撤销要约，但是有下列情形之一的不得撤销，即撤销的意思表示不生效，对方进行承诺的仍然成立合同：（1）要约人在要约中确定了承诺期限（2）要约人明确表明要约不可撤销；（3）受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作.2.要约对受要约人的效力——形式拘束力要约对于受要约人没有约束力，其对受要约人的效力表现为受要约人取得了承诺的资格，一旦承诺合同即告成立. 8、问答题合同成立并不意味着合同就生效，合同成立与合同生效是两个不同的法律概念.区分合同成立与合同生效有很大的实践意义，两者区别主要表现在哪几个方面？本题答案：（一）构成条件不同.合同成立的条件包括：订约主体存在双本题解析：（一）构成条件不同.合同成立的条件包括：订约主体存在双方或多方当事人，订约当事人就合同的主要条款达成合意.至于当事人意思表示是否真实，则在所不问，它着重强调合同的外在形式所表现.而合同生效的条件主要有：行为人具有相应的民事行为能力；意思表示真实；不违反法律或者社会公共利益以及符合法定形式.（二）法律意义不同.合同成立与否基本上取决于当事人双方的意志，体现的是合同自由原则，合同成立的意义在于表明当事人双方已就特定的权利义务关系取得共识.而合同能否生效则要取决于是否符合国家法律的要求，体现的是合同守法原则，合同生效的意义在于表明当事人的意志已与国家意志和社会利益实现了统一，合同内容有了法律的强制保障.（三）作用的阶段不同.合同成立标志着当事人双方经过协商一致达成协议，合同内容所反映的当事人双方的权利义务关系已经明确.而合同生效表明合同已获得国家法律的确认和保障，当事人应全面履行合同，以实现缔约目的.简单地说，合同的成立标志着合同订立阶段的结束，合同的生效则表明合同履行阶段即将开始，它是合同履行的前提，又是合同履行的依据.（四）责任形式不同.合同的成立，如果当事人要承担的责任就是缔约过失责任，所谓的缔约过失责任是指在合同订立过程中，一方因违背其依据诚实信用原则所应尽的义务，而致另一方的信赖利益损失，则应承担民事责任.而合同的生效，如果当事人要承担的责任就是违约责任，所谓的违约责任，也称为违反合同的民事责任，是指合同当事人因不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，而向对方承担的民事责任.包括继续履行.赔偿损失.支付违约金及适用定金罚则等.（五）赔偿范围不同.合同的成立，当事人承担的赔偿范围只限于信赖利益损失，所谓的信赖利益损失主要是指一方实施某种行为后，足以使另一方对其产生信赖（如相信其会订立合同），并因此而支付了一定的费用，后因对方违反诚信原则使该费用不能得到补偿.且仅限于直接损失，而不包括间接损失.而合同的生效，意味着合同具有法律效力，当事人不履行合同约定的义务，造成违约，给对方造成损失的，承担实际遭受的全部损失.不仅包括现有财产直接损失，而且包括可得利益损失.9、问答题承诺的撤回本题答案：1.承诺可以撤回，但不能撤销，因为承诺一旦到达要约人合同即成本题解析：1.承诺可以撤回，但不能撤销，因为承诺一旦到达要约人合同即成立.2.撤回承诺的通知应先于承诺到达要约人或与承诺同时到达要约人才能发生效力.10、问答题合同成立与生效的概念本题答案：所谓合同的成立，是指订约当事人就合同的主要条款达成合意本题解析：所谓合同的成立，是指订约当事人就合同的主要条款达成合意，即双方当事人的意思表示一致.合同的生效，是指已经成立的合同开始在当事人之间发生以国家强制力保障的法律约束力，即合同发生法律效力.11、问答题承诺的方式本题答案：1.承诺应以通知的方式作出，但根据交易习惯或要约表明可本题解析：1.承诺应以通知的方式作出，但根据交易习惯或要约表明可以通过行为作出承诺的除外.2.单纯的沉默不构成承诺例如：甲向乙发出要约，要求乙在10日内作出答复并表明若10内乙未进行答复的视为接受，若乙未在10日内未答复的，仍然不构成承诺合同不能成立.3.沉默作为承诺的情形（1）法律有特别规定时.例如：在试用买卖中，试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为购买.（2）当事人之间有特别约定时如甲和乙事先约定甲对乙发出的所有要约，若乙未在指定的期限内拒绝的视为接受，那么乙对甲的要约未表示拒绝的视为承诺.12、问答题承诺的生效时间本题答案：1.要约有效期间的起算（1）要约人对于要约有效本题解析：1.要约有效期间的起算（1）要约人对于要约有效期间起算有规定的，自其规定之日起算（2）没有规定的①以邮寄的方式发出要约的，以寄出时的邮戳日期为起算时间②以传真.电子有价等即时通讯方式发出的要约以到达的时间为起算时间③以电报发出的自交寄时起算2.承诺的生效时间（1）承诺需要通知的，承诺在承诺期限内到达要约人时生效.其达到的认定与要约的认定完全相同，于此不再赘述.（2）承诺不需要通知的，根据交易惯例或要约的要求作出承诺行为时生效. 13、问答题承诺的有效要件本题答案：1.承诺须由受要约人或其代理人作出2.承诺本题解析：1.承诺须由受要约人或其代理人作出2.承诺必须向要约人或其代理人作出3.承诺须在要约的有效期内作出.对此认定应依据如下情形具体确定：（1）要约定有承诺期限的必须在承诺期限内到达（2）要约没有定有承诺期限的应当在合理的期限内到达：①要约以对话方式作出的，承诺人即时作出承诺的意思表示，承诺生效，若不即时作出要约即归于失效.②要约以非对话方式作出的，所谓合理期限应当综合考虑要约到达受要约人的时间.受要约人考虑的时间（依合同的性质不同而不同）.承诺到达要约人的时间等.4.承诺须与要约的实质内容一致：（1）受要约人对要约的内容进行实质性变更而进行承诺的为新要约.（2）有关合同标的.数量.质量.价款或报酬.履行期限.履行地点和方式.违约责任和解除争议方法等的变更，是对要约内容有实质性变更.承诺对要约的内容作出. （3）非实质性变更的，除要约人及时表示反对或要约表明承诺不得对要约的内容作出任何变更的以外，该承诺有效，合同的内容以承诺的内容为准.14、名词解释要约的撤回本题答案：撤回要约的通知应在要约到达受要约人之前或同时到达受要约人，如本题解析：撤回要约的通知应在要约到达受要约人之前或同时到达受要约人，如果要约已到达受要约人，该要约由于已经生效则不得撤回.但是若该要约不是不可撤销的要约则撤回的意思表示可以构成要约的撤销.15、问答题缔约过失的主要类型本题答案：1.恶意磋商，即非出于订立合同之目的而假订立合同之名与本题解析：1.恶意磋商，即非出于订立合同之目的而假订立合同之名与他人磋商，然后突然中断缔约.2.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况.主要包括如下情形：（1）隐瞒当事人的有关情况，如当事人的资质.财产状况等等.（2）隐瞒标的物的真实情况，包括标的物的瑕疵.性能.权利状态等等.若违反此项义务（隐瞒或虚告），即构成欺诈.3.未尽保护.照顾等附随义务.4.泄漏在缔约过程中掌握对方的商业秘密等16、问答题要约的有效要件本题答案：1.要约必须是特定人的意思表示.2.要约必本题解析：1.要约必须是特定人的意思表示.2.要约必须是向相对人发出的意思表示.3.要约必须是具备合同成立必要内容的意思表示，即要约必须是对方已经同意即可成立合同的意思表示.4.要约必须是表明一经对方同意即可成立合同的意思表示，即要约必须是将最终决定合同成立的权利交给对方的意思表示.17、问答题要约邀请本题答案：1.概念又称作要约引诱，是指指行为人邀请他人向其发出要约的意本题解析：1.概念又称作要约引诱，是指指行为人邀请他人向其发出要约的意思表示.2.对要约与要约邀请的认定对要约邀请的同意不构成承诺，因此不能成立合同.因此区分一项意思表示是要约还是要约邀请意义至关重大.（1）法律有规定的直接依据法律规定来认定价目表的寄送.拍卖广告.招标公告.招股说明书.商业广告属于要约邀请.例外：①商业广告的内容符合要约规定的，视为要约.②商品房的销售广告和宣传资料为要约邀请，但是出卖人就商品房开发规划范围内的房屋及相关设施所作的说明和允诺具体确定，并对商品房买卖合同的订立以及房屋价格的确定有重大影响的，应当视为要约.该说明和允诺即使未载入商品房买卖合同，亦应当视为合同内容，当事人违反的，应当承担违约责任.（《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第3条）（2）法律没有规定的审查该意思表示是否完全符合要约的要件，凡是不符合要约的要件但又是希望和他人订立合同的意思表示即为要约邀请.具体为：①是否具备合同成立的全部必备条款，若具备则为要约，若不全具备则为要约邀请②表意人是否表明受该意思表示的约束，如表明对方同意即成立合同的为要约，反之为要约邀请③是否向特定之当事人作出，若向不特定多数人作出的意思表示则为要约邀请.但有例外，商业广告构成要约的及悬赏广告两种.18、问答题缔约过失责任的要件本题答案：1.缔约过失责任发生在合同成立前合同订立的过程中本题答案：（一）合同的成立必须具备以下三个要件：（1本题解析：（一）合同的成立必须具备以下三个要件：（1）要有合同的当事人.合同必须具有两个或两个以上的当事人，因为，合同的订立是双方或多方法律行为，只有一方当事人就谈不上合意问题，因而也就根本不能成立合同.不过，参加订约当事人并不局限于自然人，其也可以是法人或者其他民事主体.（2）合同的订立须经过要约和承诺两个阶段.合同法第13条规定：当事人订立合同，采取要约.承诺方式.要约和承诺作为合同订立必须经过的两个阶段，是合同订立的一般程序，也是合同成立必须具备的基本规则.（3）合同当事人须对合同的主要条款达成合意.合同成立的根本标志即在于当事人的意思表示一致，即所谓合同当事人达成了合意.这是合同成立的基本构成要素，它是指合同的当事人必须就合同的主要条款业已作出了一致的意思表示. （二）合同生效的要件＜合同法＞第44条规定，依法成立的合同，自成立时生效.但合同成立并非等于合同生效，因为只有依法成立的合同才能生效.一般而言，合同的生效要件包括：（1）合同当事人订立合同时具有相应的缔约行为能力.民事行为能力是民事法律行为有效的先决条件，无民事行为能力人及限制民事行为能力人实施的民事法律行为只有经其法定代理人的追认才有效.所谓缔约行为能力，是指民事主体据以独立订立合同，以自己的行为取得民事权利或承担民事义务的法律资格.据此，年满18周岁，或者16周岁以上不满18周岁的未成年人，以自己的劳动收人为主要生活来源的完全民事行为能力人有权订立合同.间歇性精神病人为限制民事行为能力，他们不具有缔约行为能力.不能辨认自己行为的精神病人和不满10周岁的未成年人是无民事行为能力人，他们不能订立合同.但是，限制民事行为能力及无民事行为能力人可以订立纯获利益的合同或者与其年龄.智力相适应的合同.法人的民事行为能力只能限制在其核准登记的生产经营和业务范围内，因此，法人具有就其生产经营和业务范围内的缔约行为能力.（2）合同当事人意思表示真实.所谓意思表示，是指向外部表明愿意发生一定法律效果的意思的行为.意思表示是构成法律行为的要素.意思表示真实是构成有效合同的先决条件之一，一方在被欺诈.胁迫或者重大错误下订立的合同往往非其真实意思表示，属于无效或可撤销的合同.（3）合同不违反法律或社会公共利益.所有合法有效的民事法律行为都不得违反法律或社会公共利益，易言之，符合公序良俗的要求.因此，合同不违反法律或社会公共利益是合同有效的当然条件之一.但必须注意的是，合同不违反法律，是指合同不得违反当事人必须遵守.不得通过协商加以改变的强行性法律规定.换言之，当事人并不必须遵守合同法中用以指导当事人订立合同的任意性规定.强行性法律规定的标志是一般冠以不得.必须等词语，而任意性规范则用可以等词语表示.另外，合同不违反法律，还指合同的内容，即设定的双方当事人的权利义务必须合法.如果合同内容的部分条款有效.部分无效，那么部分条款被确认无效不影响有效条款的效力.（4）合同的内容必须确定或可能.依法成立之契约，于当事人之间犹如法律.因此，作为确定当事人各自权利义务依据的合同内容对于判断合同是否生效.生效后如何履行，以及发生纠纷时判断孰对孰错具有重大意义.合同内容确定，是指合同内容在合同成立时必须确定，或者必须处于在将来履行时可以确定的状态.合同的内容可能，是指合同所规定的特定事项在客观上具有实现的可能性.如果合同内容属于事实不能.自始不能.客观不能.永久不能及全部不能中的任何一种情形，则合同无效.另外，根据（合同法）第44条第2款的规定，法律.行政法规规定应当办理批准.登记等手续的合同，必须依照规定办理批准登记等手续才能生效；否则，即使具备了上述一般合同的生效要件，合同也不生效.该款规定主要体现了国家对合同自由的适度干预或者对善意第三人的保护.例如，根据＜担保法＞第41条.第42条之规定，当事人以城市房地产或者乡（镇）.村企业的厂房等建筑物抵押的，必须经县级以上地方人民政府规定的部门办理抵押物登记后，抵押合同才生效.20、问答题要约生效的时间本题答案：要约在到达受要约人时生效，具体情形为：1.本题解析：要约在到达受要约人时生效，具体情形为：1.以对话形式作出的要约，自受要约人了解时发生效力；2.以书面形式作出的要约于到达受要约人时发生效力；3.采用数据电子形式进行要约，收件人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文进入该特定系统的时间视为要约生效时间；未指定特定系统的，该数据电文进入收件人的任何系统的首次时间视为要约生效时间.21、问答题合同成立与生效的时间本题答案：（一）合同成立的时间1.承诺生效的时间为合本题解析：（一）合同成立的时间1.承诺生效的时间为合同成立的时间原则.承诺生效的时间为承诺到达的时间，所以原则上承诺到达要约人时为合同成立的时间.2.例外（1）自最后一方当事人签字或盖章时成立：当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立.注意只需要签字或盖章其中之一即可而不是同时具备.（2）签订确认书时合同成立：当事人采用信件.数据电文等形式订立合同的，要求在合同成立之前要求签订确认书.（二）合同生效的时间1.原则上合同成立之时合同即生效.2.例外，成立与生效不同时：（1）法律.行政法规规定应当办理批准.登记等手续生效的，自登记或者批准之日生效.（2）附停止条件的自条件成就时生效（3）附始期的自期限届至时生效（1）效力待定的合同自被追认时生效.（三）要式合同之形式的补足1.法定要式的补足：法律.行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立.2.约定要式：采用合同书形式订立合同，在签字或者盖章之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立.22、问答题承诺的概念本题答案：指受要约人同意要约内容而与对方成立合同的意思表示.本题答案：承诺生效的地点为合同成立的地点，即承诺到达地.<br本题解析：承诺生效的地点为合同成立的地点，即承诺到达地.1.采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点；没有主营业地的，其经常居住地为合同成立的地点.当事人另有约定的，按照其约定.2.当事人采用合同书形式订立合同的，双方当事人签字或者盖章的地点为合同成立的地点.若签字或盖章地不一致的以最后一方当事人签字或盖章地为生效地.试卷第 11 页共 11 页。
法律职业资格考试主观题试卷及解答参考(2024年)
2024年法律职业资格考试主观题模拟试卷(答案在后面)一、案例分析题（36分）【案例】甲公司与乙公司签订了一份合同，约定甲公司向乙公司供应一批原材料，总价款为100万元。
合同中约定，如甲公司未能按时交付原材料，应向乙公司支付违约金5万元。
合同签订后，甲公司未按约定时间交付原材料，乙公司要求甲公司支付违约金。
甲公司以原材料价格上涨为由，拒绝支付违约金，并提出双方应协商解决。
乙公司遂向法院提起诉讼，要求甲公司支付违约金。
在庭审过程中，甲公司提交了以下证据：1.一份与原材料供应商丙公司的合同，证明原材料价格上涨；2.一份与乙公司签订的补充协议，约定如原材料价格上涨，双方可以协商调整价格。
问题：1.请问法院是否应支持乙公司的诉讼请求？2.如果不支持，乙公司可以采取哪些法律措施？二、案例分析题（36分）【案例一】案情简介：甲公司是一家从事房地产开发的企业，乙公司是一家从事建筑工程的企业。
甲公司与乙公司签订了一份建筑工程施工合同，约定由乙公司负责甲公司新开发住宅区的全部建筑工程。
合同约定工程款为1000万元，付款方式为工程验收合格后支付90%，余款10%作为保修金。
合同还约定，如因乙公司原因导致工程延期，每延迟一天，乙公司应向甲公司支付违约金5万元。
在工程进行过程中，乙公司因施工质量问题导致工程进度严重滞后。
甲公司多次催促乙公司加快施工进度，但乙公司始终未能按时完成工程。
最终，工程延期超过了合同约定的期限。
问题：1.甲公司是否有权要求乙公司支付违约金？2.若甲公司要求乙公司支付违约金，乙公司应支付多少违约金？3.若甲公司决定解除合同，乙公司应承担何种法律责任？三、案例分析题（36分）案例背景：某市一家知名制药公司（以下简称“制药公司”）在研发一款新药的过程中，发现了一种可能引起严重副作用的新成分。
经过内部讨论，公司决定暂时不将该成分用于新药的生产，以免对患者造成伤害。
然而，公司担心这种做法会影响新药的研发进度和市场竞争力，于是决定采取以下措施：1.将该成分的使用暂时保密，不向外界透露；2.继续进行新药研发，但加快进度；3.聘请外部专家对新药的安全性进行评估；4.在新药上市前，对消费者进行风险告知。
工程建设合同管理模拟考试试卷(一)
2005年工程建设合同管理模拟考试试卷(一)参考答案一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.A2.A3.C4.B5.D6.D7.D8.A9.C 10.B 11.A 12.A 13.A 14.D 15.D16.C17.A 18.C 19.A 20.D 21.C 22.A 23.C24.B25.C 26.D 27.C 28.C 29.A 30.B 31.D32.C33.C 34.A 35.D 36.B 37.D 38.B 39.B40.B41.B 42.D 43.A 44.B 45.C 46.D 47.D48.D49.D 50.D2005年工程建设合同管理模拟考试试卷(一)一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.合同法律关系( )，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。
A.主体B.客体C.内容D.事实2.监理工程师在履行合同义务时工作失误，给施工单位造成损失，施工单位应当要求( )赔偿损失。
A.建设单位B.监理单位C.监理工程师D.项目经理3.下列哪些财产可以抵押( )。
A.土地所有权B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权C.抵押人所有的房屋D.有争议的财产4.下列关于合同公证与签证的相同点与区别的说法正确的是( )。
A.公证一般实行自愿申请原则，签证反之B.签证属于行政管理行为，公证则属于司法行政行为C.公证与签证的效力等同D.公证和签证在我国域内和域外都有法律效力5.可撤销的建设工程施工合同，当事人应当请求( )撤销。
A.建设行政主管部门B.设计单位C.监理单位D.人民法院6.在下列几种情形中，( )合同是可变更的合同。
A.损害公共利益的B.以合法活动掩盖非法目的的C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的D.以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的7.在下列解决合同纠纷的方式中，( )是不以双方自愿为前提的。
2023年10月合同法自考题及答案
2023年10月合同法自考题及答案根据《合同法》的规定，以下哪项不是合同成立的必要条件？A. 双方当事人的意思表示一致B. 合同内容合法C. 合同必须经过公证D. 合同必须采取书面形式答案：C当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当继续履行、采取补救措施或者赔偿损失。
这属于合同法的哪项原则？A. 自愿原则B. 公平原则C. 诚实信用原则D. 违约责任原则答案：D下列哪种情形属于合同无效？A. 限制民事行为能力人订立的合同B. 一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同C. 损害社会公共利益的合同D. 恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的合同答案：D甲向乙出售一辆汽车，双方约定甲于10月1日交付汽车，乙于10月10日支付价款。
这种合同属于哪种类型？A. 诺成合同B. 实践合同C. 双务合同D. 单务合同答案：C下列关于合同解除的说法中，错误的是哪项？A. 合同解除后，尚未履行的，终止履行B. 合同解除后，已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失C. 合同解除不影响合同中结算和清理条款的效力D. 合同解除后，合同关系自动消灭，不存在任何后续义务答案：D甲公司向乙公司发出要约，乙公司于要约到达后10日内作出承诺。
但由于邮递原因，承诺于要约到达后15日才到达甲公司。
甲公司未作出任何表示。
根据合同法的规定，下列说法正确的是？A. 要约已失效，合同不成立B. 要约有效，合同成立C. 要约有效，但乙公司的承诺属于逾期承诺，合同不成立D. 要约有效，但乙公司的承诺属于新要约，需甲公司再次确认才能成立答案：B甲、乙双方签订了一份买卖合同，约定甲向乙出售一批货物。
甲按约交付了货物，但乙一直未支付货款。
甲多次催告无果后，决定解除合同并要求乙赔偿损失。
根据合同法的规定，甲解除合同的通知到达乙时，合同自何时解除？A. 通知到达时B. 通知发出时C. 乙收到通知时D. 乙同意解除时答案：A甲乙两公司签订了一份购销合同，约定甲向乙供应一批原材料。
法律硕士专业基础课民法学(合同)模拟试卷2(题后含答案及解析)
法律硕士专业基础课民法学（合同）模拟试卷2(题后含答案及解析)全部题型 2. 民法学民法学多项选择题第51-55小题，每小题2分，共10分。
下列每题给出的四个选项中，至少有两个选项是符合题目要求的。
请在答题卡上将所选项的字母涂黑。
多选、少选或错选均不得分。
1．甲公司与乙公司签订商品房包销合同，约定甲公司将其开发的10套房屋交由乙公司包销。
甲公司将其中1套房屋卖给丙，丙向甲公司支付了首付款20万元。
后因国家出台房地产调控政策，丙不具备购房资格，甲公司与丙之间的房屋买卖合同不能继续履行。
下列表述正确的是A．甲公司将房屋出卖给丙的行为属于无权处分B．乙公司有权请求甲公司承担违约责任C．丙有权请求解除合同D．甲公司只需将20万元本金返还给丙正确答案：B，C解析：本题考点为《考试分析》第十七章第八节中的转移财产权的合同、第六节中的合同解除的条件。
甲公司与乙公司签订商品房包销合同，由乙公司包销10套房屋，但甲公司仍然是包销房屋的合法所有人。
因此甲公司将其中1套房屋卖给丙的行为不属于无权处分，而是有权处分，是基于自己合法所有权的有权处分。
A选项错误。
而甲公司在已有包销合同的情况下，将其中1套房屋卖给丙，毫无疑问是对包销合同的违反，应承担违约责任。
B选项正确。
C、D选项则考查的是情势变更原则。
《合同法司法解释(二)》第26条规定了情势变更制度。
根据该司法解释的规定，合同成立以后客观情况发生了当事人在订立合同时无法预见的、非不可抗力造成的不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于一方当事人明显不公平或者不能实现合同目的，当事人请求人民法院变更或者解除合同的，人民法院应当根据公平原则，并结合案件的实际情况确定是否变更或者解除。
本题中，由于国家出台房地产调控政策，致使丙不具备购房资格，丙有权请求人民法院变更或者解除买卖合同。
丙请求解除合同后，甲应返本付息。
故C选项正确、D选项错误。
本题选BC。
知识模块：合同2．九华公司在未接到任何事先通知的情况下突然被断电，遭受重大经济损失。
AQE模拟考试试题与答案一览
AQE模拟考试试题与答案一览
概述
本文档旨在提供AQE（Advanced Qualification Exam）模拟考试的试题与答案一览，以帮助考生进行备考和自我评估。
以下是试题和答案的详细内容：
试题一
题目：请简要说明什么是合同法？
答案：合同法是指规范个人或组织之间合法约束关系的法律体系。
它涉及合同的成立、履行、变更和终止等方面，旨在保护交易各方的权益并维护社会经济秩序。
试题二
题目：列举三种解除合同的情况。
答案：1. 合同双方协商一致解除；2. 合同履行过程中出现重大违约行为；3. 合同中存在不可抗力因素导致无法继续履行。
试题三
题目：请简述侵权行为的定义。
答案：侵权行为是指在未经他人授权的情况下，侵犯他人合法权益的行为。
这包括侵犯人身权、财产权、名誉权等方面的行为。
试题四
题目：什么是知识产权？
答案：知识产权是指由人类智力创造的具有独创性和实用性的成果所享有的权利。
主要包括专利权、商标权、著作权和商业秘密等。
试题五
题目：请简要介绍国际贸易法。
答案：国际贸易法是指规范国际贸易活动的法律体系。
它涉及跨国合同、国际货物买卖、国际支付和争议解决等方面，旨在促进国际贸易的发展和规范。
以上为AQE模拟考试试题与答案一览。
希望考生能够通过此文档进行备考和自我评估，为考试取得良好成绩做好准备。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
、单项选择（每题 2 分，共 30 分）
1、合同权利义务关系的终止的最基本原因应当是（ A ）。
A •清偿
B •抵销
C •提存
D •免除
2、违约责任的归责原则是（ B ）。
A. 过错责任原则 B •严格责任原则
C.公平责任原则 D •过错推定原则
3、甲、乙签订一份买卖合同，约定：任何一方违约应向对方支付违约金10000 元。
同时甲向乙支付定金 5000 元。
后乙不履行合同，造成甲的经济损失 10500 元。
现甲起诉至法院，法院应当责令乙向甲承担（ B ）。
A. 10500 元
B. 15500 元
C. 20500 元
D. 30500 元
4、根据《合同法》的规定，下列各项中可以转让的债权是（ D ）。
A•根据合同性质不得转让的 B •当事人约定不得转让的
C •依法律规定不得转让的 D.债务人不同意转让的
5、甲（卖方）与乙（买方）于2001 年1 月5 日订立买卖合同，约定甲同年1 月10 日前发货，乙同年 2 月 18 日前付款，由丙接受乙的委托提供保证担保，但丙与乙约定仅对甲这个特定债权人提供保证。
同年 4 月6 日，乙将 10 万元货款债务转移给 A 公司，下列说法正确的是（ A ）。
A •乙转移债务必须先经甲同意，才发生效力
B •乙经丙同意转移债务即对甲发生效力
C •乙通知甲，其转移债务行为即发生效力
D •乙必须通知甲和丙才发生转移债务效力
6、合同担保的目的是（ C ）
A •促使债务人履行债务
B •确保债权人债权的实现
C •促使债务人履行债务和确保债权人债权实现的统一
7、甲欠乙 1 万元到期未还。
2003 年 4 月，甲得知乙准备起诉索款，便将自己价值3 万元的全部财物以1 万元卖给了知悉其欠乙款未还的丙，约定付款期限为2004 年底。
乙于 2003 年 5 月得知这一情况，于 2004 年 7 月决定向法院提起诉讼。
乙提出的（ B ）诉讼请求能够得到法院支持。
A. 请求宣告甲与丙的行为无效
B. 请求法院撤销甲与丙的行为
C•请求以自己的名义行使甲对丙的 1万元债权
D.请求丙承担侵权责任
8、乙对甲负有债务且无资力清偿，乙对丙享有权利且怠于行使，下列表述正确的是（ C ）。
A •甲可以乙的名义直接向丙主张权利
B •甲可请求丙迳行向乙履行义务
C. 甲可诉求丙向自己履行义务
D.甲可诉请丙向乙履行义务
9、1999 年 11 月 2 日，某研究所与 A 公司订立了技术秘密转让合同。
约定，研究所将其所拥有的某技术秘密转让给A公司独家使用，A公司应在合同成立生效后10 日内支付技术入门费 10 万元，研究所应在合同成立生效后 20 日内将该技术秘密的有关资料交给A公司。
但合同生效后，同年11月10日A公司发现该研究所正与另一公司就同一技术秘密协商订立合同。
A 公司可以行使
（ B ）以保护自己的合法权益。
A .同时履行抗辩权B.不安抗辩权
C.共同行为说 D .以上答案均不正确
A•可以适用双方当事人国的法律
C •必须适用中华人民共和国法律
关的法律
12、我国《合同法》规定的合同形式是（
A •不要式为原则，要式为例外
C •要式为原则，不要式为例外
13、意大利公司用电报于1999 年12 月3 日向
B. 应适用国际惯例
D. 由当事人自行约定选择适用有
A ）。
B •不要式兼要式原则
D •要式原则
美国公司发出有效期为15
C.先履行抗辩权
D.先诉抗辩权
10、我国法律对合同的概念持（ B ）学说
A •允诺说 B.协议说
11、在中国境内履行的中外合资（合作）经营合同（ C ）
日的要约。
美国公司于 1999 年12月5日收到电报，并于 1999 年12月15日回电，表示完全接受。
1999 年 12 月 17 日意大利公司收到回电， 19 日得知电报内容。
根据意大利法律，合同于（ D ）成立。
A．1999 年12月15日B．1999 年12 月17日
C．1999 年12月 5日D．1999 年12 月19 日
14、某公司向某学校发信称：“我公司生产的A型语音室耳机，每付80元，如需
要，请与我公司联系。
”学校回信说：“我校愿意向贵公司订购B型耳机500付, 每
付 800 元。
”一个月后学校收到公司发来的 500 付 A 型司机，学校拒收。
以下说
法正确的是（ D ）。
A.学校违约
B.公司违约 C •双方均违约 D.双方均未违约
15、乙发现自己的摩托车被甲盗窃，找甲理论。
甲自知理亏，便提出“私了”
双方通过协商，达成协议，规定：甲将摩托车还给乙，另外再支付3000 元现金给乙；乙保证甲不被有关部门处罚。
后来公安机关通过其他线索侦破了此案，甲因此被判有期徒刑 6 个月。
甲刑满释放后，要求甲返还 3000 元，理由是乙没有保证甲不被有关部门处罚，构成了违约。
乙拒绝归还。
甲因此起诉到法院。
甲、乙签定的合同（A ）。
A.无效合同 B •有效合同 C.可撤销合同D、效力待定合同
二、多项选择（每题 2 分，共 10 分）
1、某甲去外地经商，将其一头牛留给岳父某乙使用。
甲在经商地事业得意，已无返乡务农之意。
乙年事已高，牛遂派不上用场，且需饲养照料，乙既无力负担，又以为养而无用，颇不经济。
于是与某丙约定将牛以公道价格卖给某丙。
关于此买卖合同，下列说法正确的是（ AB ）。
A、买卖合同如经某甲追认有效
B、如合同签订后，某甲将青骡赠与某乙，则合同有效
C、如某丙订立合同时知道该青骡是某甲的，则合同无效
D、如该青骡已经交付给某丙，则合同有效
2、原告刘某出资 400 万元成为某公司股东，占全部股份的 27 ％。
2003 年 4 月28 日，刘某与金某签订 400 万元股权转让协议。
同日，某公司股东会通过决议，同意金某受让刘某的股份。
同年 7月18 日，某公司向工商部门申请办理变更登记。
但金某未支付转让款。
在负有债务未清偿的情况下， 2003 年 8月 17 日，金某与其女儿金女签订两份上海市房地产买卖合同，由金某分别以 30 万元、 16.2 万元的价格将上海市中山北路 98.86 平米以及共和新路 64.65 平米房屋共两套，分别以每平方
米 3034.60 元、每平方米 2505.80 元的价格转让给金女（ 1985 年 12 月 15 日出生，签订合同时系学生）。
2003 年 8 月 22 日，金女领取房屋产权证。
根据上海二手房指数报告，与这两套房屋相仿的地段房屋当时价格平均每平方米分别为 5743 元、4971 元。
2003 年 10 月 20 日，刘某向法院起诉。
刘某可以提出（ AB ）诉讼请求保护自己的合法权益。
A •撤销金某与金女之间转让两套房屋的行为
B •解除刘某与金某签订的股权转让协议，金某返还刘某400万元股权
C •行使代位权要求金女将房款支付给刘某
D.金某与金女之间转让两套房屋的合同无效
3、根据《合同法》的规定，出现下列（ CD ）情形之一者，当事人一方有权通知另一方解除合同。
A •另一方违反合同
B •另一方在合同约定的期限内没有履行合同义务
C •发生不可抗力致使合同目的不能实现的
D •合同约定的解除条件已出
现
4、下列情形中，（ ABC ）不为承诺。
A •甲向乙发出要约，丙表示接受甲的条件
B•丙向丁发出要约，丁考虑后向戊表示同意丙的要约
C. 何某向刘某发出要约，要求10天内给予答复，过期视为承诺，刘某未能如期答复
D •袁某根据广告上刊登的价格给某体育用品厂汇款购买某型号的体育用品
5、合同解除的效力是（ AB ）。
A.尚未履行的，终止履行。