建筑施工总承包合同范本2019.doc
建设部制定的epc总承包合同范本2019

建设部制定的epc总承包合同范本2019合同/协议书关键信息项合同编号:____________________________合同名称:____________________________合同签署日期:2024年8月17日合同签署地点:____________________________甲方(发包方):名称:____________________________法定代表人:____________________________地址:____________________________联系电话:____________________________乙方(承包方):名称:____________________________法定代表人:____________________________地址:____________________________联系电话:____________________________工程名称:____________________________工程地点:____________________________合同工期:自________年______月______日起至________年______月______日止合同金额:人民币(大写)元(¥)付款方式:____________________________质量标准:____________________________项目经理:甲方:____________________________乙方:____________________________违约责任:____________________________争议解决方式:____________________________合同/协议书第一条合同背景1.1 根据《建设部制定的EPC总承包合同范本2019》,甲乙双方经友好协商,达成如下协议,以确保工程项目的顺利实施和完成。
建筑工程施工总承包合同完整版doc

建筑工程施工总承包合同第一条合同目的甲方同意承包乙方委托的建筑工程施工总承包项目,包括但不限于设计、劳动力、原材料、机械设备、施工方法等。
第二条工程范围建筑物的设计、建设和安装;所有相关设备和系统(例如给水管道、供电系统等)的安装和运行;相关工程的维修、保养和监督。
第三条工期本项目的工期为从合同签署之日起计算的180天,双方应按照约定的时间节点履行各自的责任。
第四条价格与付款方式1.工程总价为人民币X万元,合同价格包括所有的设计、施工和设备。
第一笔款项作为预付款,支付总金额的10%;工程进展到一定程度时,支付总金额的30%作为工程款;工程完成后,甲方应支付剩余金额的60%作为工程验收款。
第五条材料与设备1.甲方应提供施工所需的所有材料和设备,且应符合相关国家标准和规定。
2.如甲方提供的材料和设备不符合要求或质量有问题,乙方有权拒绝使用并要求甲方更换。
第六条质量与保证1.甲方承诺所提供的材料和设备符合国家标准和规定,并且具有高质量和耐久性。
2.甲方应提供质保期为一年的售后服务,若出现质量问题,甲方应负责维修或更换。
第七条变更与索赔1.在项目进行过程中,如有特殊情况需要变更合同条款或工程范围,双方应通过书面协议进行变更。
2.如因乙方原因导致工程延迟或增加费用,乙方应对此承担责任并进行相应的赔偿。
第八条违约责任若乙方或甲方未能按照本合同的规定履行相应义务,对方有权解除合同并要求违约方承担相应的赔偿责任。
第九条保密条款双方同意在工程施工过程中保守商业机密和关键信息,未经对方同意不得泄露或转让。
第十条争议解决双方同意在合同履行过程中如发生争议,应通过友好协商解决。
协商不成时,应提交至相关仲裁机构进行仲裁。
第十一条合同终止工程全部完成并验收合格;双方达成一致,书面解除合同;法律法规规定的其他情况。
2.合同终止后,双方应进行结算并清算各自的权益。
第十二条其他条款本合同未涉及的问题以及合同履行过程中发生的问题,双方应通过友好协商解决,并以书面形式补充协议。
2019年建筑工程承包合同范本-精选word文档 (13页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==建筑工程承包合同范本篇一:土建工程承包合同范本建筑工程承包合同发包单位:承包单位:工程名称:工程地点:签订日期:201X年 2 月 18 日建筑工程承包合同发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)甲方在关岱岳村东新建一栋办公楼,同意该办公楼的土建工程以包工包料形式承包给乙方施工。
依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,本着平等互利的原则,结合本工程具体情况,经甲、乙双方协商达成以下合同条款:一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、建筑规模:建筑面积约二、承包方式:以包工包料的形式承包给乙方施工。
乙方应包该项工程的施工质量、工期、施工安全及工程竣工验收合格。
三、工程造价:总工程平方米,造价每平方米4213966 元(大写:肆佰贰拾壹万叁仟玖佰陆拾陆元整)四、承包范围:1、本工程按甲方提供的施工图纸全部内容(以下项目不在承包范围内:1、室内门不做。
2、卫生洁具不做。
3、采暖支管留口不做地暖。
4、电气工程灯具不做安40W白炽灯,弱电只布管不穿线。
5、楼梯栏杆不做。
6、毛墙毛地不做铺装面层。
)完成施工(包括本合同所注明的内容)。
基础工程(包括打桩、包括回填)、主体工程、室内及天面排水工程、屋面工程。
三通一平工作。
施工报建手续。
2、乙方要包以下项目:1)、主体工程:该工程为框架结构,层高按设计图纸施工。
2)、装饰工程:①内墙面用水泥砂浆批灰。
②外墙面刮涂料。
③楼面、地面面层为水泥浆。
五、工程款支付方式:1、乙方三层屋面封顶付工程造价总额的。
2、待柱体完工甲方付给乙方工程造价总额的。
3、工程全部完工时甲方付乙方工程造价总额的。
4、工程全部完工验收合格, 201X年腊月(农历)三十前甲方付给乙方工程造价总额的35% 。
其余的5%保证金,若无质量问题,甲方待一年后付清。
2019-建筑施工总承包合同范本word版本 (22页)

2019-建筑施工总承包合同范本word版本本文部分内容来自网络,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将予以删除!== 本文为word格式,下载后可随意编辑修改! ==建筑施工总承包合同范本建设工程的总承包,一般又被称为交钥匙承包,是指建设工程任务的总承包,即发包人将建设工程的勘察、设计、施工等工程建设的全部任务一并发包给一个具备相应的总承包资质条件的承包人,由该承包人对工程建设的全过程向发包人负责,直至工程竣工,向发包人交付经验收合格符合发包人要求的建设工程的发承包方式。
以下是小编为大家精心准备的:建筑施工总承包合同相关范本。
内容仅供参考,欢迎阅读!建筑施工总承包合同一、词语定义及合同文件1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:1.1通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。
1.2专用条款:是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3发包人:指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4承包人:指在协议书中约定,被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5项目经理:指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1.6设计单位:指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1.7监理单位:指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
建筑施工承包合同范本2019

建筑施工承包合同范本2019.doc任根据法律规定,甲方应按照合同约定提供采购材料和工程设备,并保证其符合规格要求。
若甲方未能按时提供或提供的材料和设备不符合规格要求,由甲方承担相应责任,并支付乙方因此产生的费用和损失。
2、乙方应按照合同约定完成工程,并保证工程质量符合国家标准和合同约定。
如乙方未能按时完成工程或工程质量不符合约定,由乙方承担相应责任,并赔偿甲方因此产生的损失。
3、如因不可抗力因素导致工程无法完成或双方协商一致终止合同,应按照法律规定处理。
四、合同变更与解除1、经双方协商一致,可对合同内容进行变更,并签订书面协议。
2、如因一方违约导致合同无法履行,对方有权解除合同,并要求违约方承担相应责任。
五、争议解决1、合同履行过程中如发生争议,双方应协商解决;协商不成的,可向有关部门申请调解或仲裁,也可向人民法院提起诉讼。
2、在争议解决期间,合同的履行不得中止。
六、其他约定1、本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格后终止。
2、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3、本合同未尽事宜,双方可另行协商解决,并签订书面协议。
以上为建筑施工承包合同范本,双方应遵守合同约定,共同完成工程,并保障各自的合法权益。
文章中没有明显的格式错误和有问题的段落,可以直接进行小幅度的改写。
当承包人采购的材料和工程设备不符合设计或相关标准要求时,承包人应该在监理人要求的合理期限内将不符合要求的材料和工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料和工程设备。
由此增加的费用和/或延误的工期应由承包人承担。
如果发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况,按照发包人违约的约定办理。
在施工前,需要清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物,并解决施工用地、用水源、电源和运输道路的畅通。
同时,应于指定日期向乙方提供所有工程设计图纸,并组织设计、施工单位进行工程设计交底。
建筑施工总承包合同(一)(1)2019新版.doc

合同编号:
建筑施工总承包合同(一)(1)
签订地点:
签订日期:年月日
建筑施工总承包合同(一)
项目编号:
北京******有限公司
合同文件目录
第一部分
一、合同协议书
二、房屋建筑工程质量保修书
三、承包人银行履约保函
四、承包人履约担保书
五、承包人预付款银行保函
第二部分
中标通知书
第三部分
一、投标文件中的商务标及附件
二、投标技术部分及附件(另册装订)
第四部分
一、合同专用条款
二、投标须知附录:******中心工程承包范围一览表
第五部分
合同通用条款
第六部分
工程规范和技术说明
第七部分
一、施工图纸
二、地勘报告(另册装订)
第八部分
招标补充文件和答疑
第一部分
一、合同协议书
发包人:(全称)
承包人:(全称)
依照《中华人民123456
地址:地址:
法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)。
全用版2019年工程施工承包合同

全用版2019年工程施工承包合同第一章总则第一条合同主体1.1 本合同甲方(以下简称“甲方”):_______1.2 本合同乙方(以下简称“乙方”):_______第二条工程概况2.1 工程名称:_______2.2 工程地点:_______2.3 工程内容:_______2.4 工程规模:_______2.5 工程预算:_______第三条合同签订日期本合同于____年____月____日签订。
第二章合同条款第四条工程质量4.1 乙方应按照甲方的要求,保证工程质量,确保工程一次性通过验收。
4.2 工程质量标准:_______第五条工程进度5.1 乙方应按照甲方要求,保证工程进度,按期完成工程。
5.2 工程进度计划:_______第六条工程安全6.1 乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和规定,加强施工现场的安全管理。
6.2 乙方应承担由于自身原因造成的工程安全事故的责任。
第七条材料供应7.1 甲方负责提供工程所需的主要材料。
7.2 乙方应按照甲方的要求,妥善保管和使用甲方提供的材料。
第八条工程款支付8.1 甲方按照工程进度,分阶段支付工程款。
8.2 工程款支付比例:_______第九条违约责任9.1 乙方未按照合同约定完成工程,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金。
9.2 甲方未按照合同约定支付工程款,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付滞纳金。
第三章争议解决第十条争议解决方式10.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
10.2 若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第四章附则第十一条合同的生效、变更和解除11.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
11.2 合同的变更和解除,应经双方协商一致,并书面确认。
11.3 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_______乙方(盖章):_______签订日期:_______。
建筑工程合同书范本2019版

建筑工程合同(范本)甲方(发包方):________(公司全称)乙方(承包方):________(公司全称)鉴于甲方拟建设________(项目名称)工程,并同意将该工程发包给乙方进行施工,双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:________(项目全称)2.工程地点:________(具体地址)3.工程内容:________(详细描述工程内容)4.工程承包范围:________(明确承包的具体范围)二、合同工期1.开工日期:________年____月____日2.竣工日期:________年____月____日3.合同工期总日历天数:________天三、质量标准工程质量标准:符合国家现行的建筑工程施工质量验收规范和标准,确保工程质量合格。
四、合同价款1.合同总价款(大写):________元整(小写:¥________元)2.合同价款包含但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金等所有费用。
五、付款方式1.预付款:合同签订后____日内,甲方支付乙方合同总价款的____%作为预付款。
2.进度款:根据工程进度,按月或按阶段支付进度款,具体支付比例和时间为:________。
3.结算款:工程竣工验收合格后,甲方支付至合同总价款的____%;剩余____%作为质保金,质保期满无质量问题后一次性付清。
六、双方责任1.甲方责任:o提供施工图纸及技术要求;o按期支付工程款项;o协助乙方解决施工过程中的相关问题。
2.乙方责任:o严格按照施工图纸及技术要求进行施工;o确保工程质量及施工安全;o遵守甲方现场管理规定,文明施工。
七、违约责任双方应严格履行本合同条款,任何一方违约,均应承担相应的违约责任。
八、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
2019年工程施工承包全能合同样板

2019年工程施工承包全能合同样板第一章总则第一条合同主体1.1 本合同由以下双方签订:甲方:(全称)乙方:(全称)第二条工程概况1.2 工程名称:(全称)1.3 工程地点:(详细地址)1.4 工程内容:(详细描述)1.5 工程规模:(详细描述)1.6 工程预算:(金额)第二章合同条款第三条合同的履行3.1 乙方向甲方承诺,按照本合同约定的工程内容、工程规模、工程预算等要求,按时完成工程施工。
3.2 乙方向甲方保证,工程施工过程中,应严格遵守国家法律法规,确保工程质量、安全、进度等目标的实现。
3.3 甲方应按照本合同约定的付款方式、付款时间,向乙方支付工程款项。
3.4 甲方应协助乙方办理工程施工所需的各项手续,包括但不限于施工许可、验收等。
第四条合同的变更和解除4.1 在合同履行过程中,如发生不可抗力等特殊情况,导致合同无法继续履行,双方可协商变更或解除合同。
4.2 合同变更或解除的条件如下:(1)双方协商一致;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)法律、法规规定的其他情形。
第五条违约责任5.1 乙方未按照本合同约定的工程内容、工程规模、工程预算等要求完成工程施工的,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金为合同总金额的____%。
5.2 甲方未按照本合同约定的付款方式、付款时间向乙方支付工程款项的,乙方有权要求甲方支付滞纳金,滞纳金为应付款项的____%。
5.3 双方违反本合同的其他约定,应承担相应的违约责任。
第三章合同的生效、终止和解除第六条合同的生效6.1 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
6.2 本合同的有效期为____年,自合同生效之日起计算。
第七条合同的终止和解除7.1 合同终止条件如下:(1)合同约定的工程全部完成,并经甲方验收合格;(2)双方协商一致;(3)因不可抗力导致合同无法履行;(4)法律、法规规定的其他情形。
7.2 合同解除后,乙方应按照甲方的要求,完成工程的收尾工作。
第四章争议解决第八条争议解决方式8.1 双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
建筑工程施工总承包合同完整版doc【版】

合同编号:_______甲方(委托方):_______乙方(承包方):_______根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建筑工程施工总承包的事宜,达成如下协议:一、工程概况1.1工程名称:_______1.2工程地点:_______1.3工程范围:包括但不限于土建、安装、装饰装修、给排水、强弱电、暖通、消防等工程。
1.4工程规模:_______1.5工程质量:按照国家现行施工质量验收规范及标准进行施工,工程质量达到优良等级。
1.6工期:自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
二、合同价款2.1合同价款为人民币(大写):_______元整(小写):_______元。
2.2合同价款包括:乙方完成本合同约定的工程范围内全部工作所需的劳务、材料、设备、管理、利润、税金等一切费用。
2.3合同价款支付方式:按工程进度支付,具体支付方式如下:(1)预付款:甲方在合同签订后_______日内支付合同价款的_______%作为预付款;(2)进度款:甲方根据乙方提交的工程进度报告,按实际完成工程量的_______%支付进度款;(3)结算款:工程竣工验收合格后,甲乙双方根据实际完成的工程量和合同约定的单价进行结算,甲方在收到乙方提交的结算报告后_______日内支付至结算总价的_______%。
三、甲乙双方的权利和义务3.1甲方权利和义务:(1)提供具备施工条件的施工场地;(2)办理施工所需的各项政府审批手续;(3)对乙方施工过程中的质量、安全、环保等方面进行监督检查;(4)按照合同约定的付款方式及时支付合同价款;(5)协助乙方处理施工过程中出现的各类问题。
3.2乙方权利和义务:(1)按照国家现行施工质量验收规范及标准进行施工,确保工程质量达到优良等级;(2)严格按照施工图纸、施工方案及甲方要求进行施工;(3)自行承担施工过程中产生的所有费用,包括但不限于劳务、材料、设备、管理、利润、税金等;(4)负责施工现场的安全、环保等工作,确保施工现场的安全、环保符合国家及地方相关规定;(5)按照甲方要求提供相关施工资料,包括但不限于施工组织设计、施工方案、进度计划等;(6)工程竣工验收合格后,及时向甲方提交结算报告。
建筑工程施工总承包合同完整版.doc

建筑工程施工总承包合同完整版.doc建筑工程施工总承包合同一、合同的编写目的和依据本合同旨在明确双方在建筑工程施工总承包过程中的权益和责任,确保工程质量和进度的达到,并遵循相关法律法规和相关合同约定。
本合同的主要依据包括但不限于《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工质量管理条例》等相关法律法规。
二、合同的签订及生效1. 本合同由甲方(建筑工程施工总承包人)和乙方(建设单位)双方协商一致并以书面形式签署。
2. 本合同自双方签署之日起生效,自合同签订之日起至工程竣工验收合格并经双方确认结算完毕之日止。
三、合同的工程范围和工期1. 工程范围:甲方承担以下工程范围的施工:(1)xxxx工程:包括xxxx部分、xxxx部分等。
(2)xxxx工程:包括xxxx部分、xxxx部分等。
2. 工期:本工程总工期为xxxx天,双方应在合同签订后30天内制定详细工期计划,并经双方确认后执行。
四、合同价款及支付方式1. 合同价款:本工程总价款为xxxx万元(大写:xxxx元整)。
2. 价款支付方式:(1)首期付款:甲方应于合同签订后5个工作日内向乙方支付首期付款xxxx万元(大写:xxxx元整)。
(2)进度付款:合同约定工程进度达到一定百分比时,甲方应按照乙方提供的进度付款申请单向乙方支付相应款项。
(3)验收结算:工程竣工验收合格后,甲方应提交竣工结算报告,乙方应进行验收,并在xxxx个工作日内向甲方支付尾款。
五、工程质量要求和验收标准1. 工程质量要求:甲方承诺按照国家相关标准和规范进行设计和施工,确保工程质量符合乙方的要求。
2. 验收标准:工程竣工验收应符合《建设工程竣工验收规范》等相关国家标准和规范。
六、合同变更和解除1. 变更:任何一方在工程施工过程中,如需变更合同约定的内容,应以书面形式提出,经双方协商一致并签署变更协议后方可生效。
2. 解除:(1)如因不可抗力等特殊情况导致工程无法继续施工或,双方可以协商解除合同。
总包施工合同完整版doc(两篇)

总包施工合同完整版doc(二)合同编号:___________日期:___________联系人:___________联系电话:___________地址:___________统一社会信用代码(身份证号码):___________法定代表人(负责人):___________联系人:___________联系电话:___________地址:___________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规,甲乙双方本着平等互利、共同发展的原则,经友好协商,就甲方委托乙方承包的总包施工合同事宜达成如下协议:第一条合同目的第二条工程内容具体工程内容详见附件《工程内容清单》,该清单为本合同不可分割的一部分。
第三条工期要求1. 乙方应按照合同约定的工期完成工程施工任务。
2. 工期自本合同签订之日起计算,具体工期为___________(具体天数)。
3. 如遇不可抗力因素或甲方事先书面同意,工期可以适当延长,延长期限不得超过___________(具体天数)。
第四条施工标准1. 乙方应按照有关法律法规及标准,按照甲方要求,合理安排施工流程和工艺,并严格按照相关规定进行施工。
2. 工程竣工后,乙方应保证工程质量符合国家相关标准,并承担相应质量责任。
第五条质量保证1. 工程竣工后,乙方保修期为___________(具体天数),质保期内乙方负责保修期内工程所发生的质量问题。
2. 在保修期内,如因乙方施工原因导致工程发生质量问题,乙方应及时采取补救措施,保证工程安全稳定运行。
第六条工程款支付方式1. 本工程总价款为___________(具体金额),分为如下阶段支付:阶段一:工程开始之日,甲方支付工程总价款的___________%作为首付款,金额为___________(具体金额)。
阶段二:工程完成___________%时,甲方支付工程总价款的___________%作为第二期款,金额为___________(具体金额)。
建筑工程承包合同范本2019

建筑工程承包合同范本2019甲方(业主):_______________乙方(承包商):_______________鉴于甲方拟建一座位于_______________的建筑物,并希望乙方承担该工程的施工任务,双方本着平等自愿的原则,经友好协商,达成如下协议:一、工程概述1. 工程名称:_______________2. 工程地点:_______________3. 工程规模:_______________4. 工程内容:_______________5. 工程期限:自____年__月__日起至____年__月__日止。
二、合同价款1. 工程总造价为人民币____________元整(大写:________________________)。
2. 付款方式:_______________3. 预付款:甲方应于合同签订后__天内支付给乙方预付款,金额为总造价的__%。
4. 进度款:根据工程进度,甲方应按月支付进度款,具体支付时间和金额由双方另行协商确定。
5. 竣工款:工程竣工验收合格后,甲方应在__天内支付剩余款项。
三、工程质量与验收1. 乙方必须按照国家及行业相关标准和规范进行施工,确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在收到通知后__天内组织相关人员进行验收。
3. 如验收不合格,乙方应负责修复直至合格为止。
修复期间产生的一切费用由乙方承担。
4. 经验收合格后,甲乙双方应签署《工程竣工验收报告》。
四、违约责任1. 若甲方未按约定时间支付工程款,每逾期一天,应向乙方支付未付款项千分之五的违约金。
2. 若乙方未按约定时间完成工程或工程质量不符合要求,每逾期一天,应向甲方支付应付款项千分之五的违约金。
3. 任何一方违反合同约定的其他条款,应承担相应的违约责任。
五、争议解决如双方在履行合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。
2019建筑施工合同范本

2019建筑施工合同范本合同编号:_______甲方(发包方):_______乙方(承包方):_______一、工程概况1.1 工程名称:_______1.2 工程地点:_______1.3 工程范围:_______1.4 工程内容:_______二、合同价款2.1 合同总价款为人民币(大写):_______元整(小写):_______元。
2.2 付款方式:(1)预付款:甲方在合同签订后_______日内支付乙方合同总价款的_______%,即人民币(大写):_______元整(小写):_______元。
(2)进度款:乙方按工程进度完成_______%,甲方支付合同总价款的_______%,即人民币(大写):_______元整(小写):_______元。
(3)竣工验收合格后支付至合同总价款的_______%,即人民币(大写):_______元整(小写):_______元。
(4)余款在工程保修期满后无质量问题支付,即人民币(大写):_______元整(小写):_______元。
三、工程期限3.1 工程开工日期:_______3.2 工程竣工日期:_______3.3 工程总日历天数:_______四、质量标准4.1 工程质量标准:_______4.2 工程质量保证期:_______五、甲方责任5.1 提供施工图纸及有关资料:_______5.2 办理施工许可证等相关手续:_______5.3 提供施工场地及设施:_______5.4 协调现场周边关系:_______六、乙方责任6.1 按照施工图纸及有关资料施工:_______6.2 保障施工质量:_______6.3 遵守施工安全规程:_______6.4 保护现场环境及设施:_______6.5 按时完成工程进度:_______七、违约责任7.1 甲方违约责任:_______7.2 乙方违约责任:_______八、争议解决8.1 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第_______种方式解决:(1)提交_______仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。
建筑总包合同范本2019版本

建筑总包合同范本2019版本建筑总包合同本合同于____年____月____日由以下各方订立:甲方(建设单位):公司名称/个人姓名:地址:法定代表人/个人:联系电话:营业执照注册号/身份证号:乙方(承包商):公司名称/个人姓名:地址:法定代表人/个人:联系电话:营业执照注册号/身份证号:鉴于甲方需要进行某项建筑工程,乙方有能力和技术承接该工程,故甲乙双方在平等互利的原则下,经友好协商,达成本合同。
合同内容如下:第一条合同目的甲方委托乙方作为总承包商,承担该工程的设计、建设、材料采购、工程监理、工程质量安全检验、竣工验收等全部工作。
第二条工程内容1.工程名称:_________;2.工程地址:_________;3.建筑面积:_________;4.工期:_________。
第三条双方权利和义务1.甲方的权利和义务:(1)向乙方提供工程用地、设计资料和必要的技术支持;(2)向乙方支付工程款,并按照约定的方式支付相关费用;(3)监督乙方的工作,对工程质量进行检验、验收;(4)在工程质量问题发生时,要求乙方及时进行整改;(5)对乙方的工作进行评价,提供工程保修。
2.乙方的权利和义务:(1)负责工程设计、采购、施工、监理相关工作;(2)按时安排工程任务,并按期完成任务;(3)提供相关技术支持;(4)确保工程质量符合工程质量验收标准;(5)有权向甲方要求支付工程款和相关费用。
第四条工程款及相关费用支付1. 工程总造价为____万元人民币,其中包括材料采购、施工和设计费用;2. 甲方向乙方支付工程款计划如下:(1)预付款:____万元人民币,需在工程开始前提前交付;(2)工期款:按工程施工进度分阶段支付;(3)竣工验收前,甲方支付乙方尾款:____万元人民币;(4)上述付款金额不包括相关税费。
3. 乙方有权要求甲方预付款开设专用账户,乙方必须提供本企业法人银行账号。
第五条合同违约责任1. 本合同任何一方未能履行其应尽的责任,均视为违约。
建筑工程施工总承包合同 完整版范文doc(一)

建筑工程施工总承包合同完整版范文doc(一)合同编号:XXXXX甲方:(以下简称“甲方”)地址:联系人:电话:乙方:(以下简称“乙方”)地址:联系人:电话:鉴于甲方拟委托乙方承包本合同约定的建筑工程施工总承包工程(以下简称“工程”),双方本着平等、自愿的原则,经友好协商,达成以下合同条款:第一条工程内容和规模1.1 本合同约定的工程为:(以下简称“工程”)1.2 工程地点:(以下简称“工地”)1.3 工程规模和内容详见工程设计图纸、施工方案等相关文件。
第二条工程标的和价款2.1 工程标的:2.2 工程价款:2.3 工程价款双方约定支付方式为:第三条工程期限3.1 工程期限约定如下:3.2 工程期限的计算方法为:3.3 工程期限的延误3.3.1 若工程延误由甲方原因造成的,乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
3.3.2 若工程延误由乙方原因造成的,乙方应按照合同约定向甲方支付违约金。
第四条工程质量4.1 工程质量符合国家有关工程建设标准及技术规范。
4.2 工程质量监督和验收:4.2.1 乙方应按照国家有关规定和工程设计文件进行施工,并提供相关的工程质量检测报告。
4.2.2 甲方有权对工程质量进行监督和验收,若发现工程质量不符合合同约定或国家标准,甲方有权要求乙方进行整改或返工。
4.2.3 工程竣工后,乙方应向甲方提交工程竣工资料并协助甲方进行竣工验收。
第五条工程安全和施工组织5.1 工程安全5.1.1 乙方应按照国家有关法律法规和安全生产标准,采取必要的安全措施,确保工程施工期间无事故发生。
5.1.2 乙方应配备专业的安全人员,对工地进行安全管理和巡查。
5.2 施工组织5.2.1 乙方应制定详细的施工组织设计方案,包括工程施工进度计划、材料采购计划、人力资源计划等。
5.2.2 乙方应按照施工组织设计方案进行施工,保证工程按时、按质、按量完成。
第六条立项手续6.1 工程立项和审批手续由甲方负责办理,乙方应配合提供相应的材料和协助。
2019年工程建设承包合同样本(全能版)

2019年工程建设承包合同样本(全能版)2019年工程建设承包合同样本 (全能版).docx目的本文档旨在提供一份针对2019年工程建设承包合同的样本,以帮助各方在签订合同时遵循简单、无法律复杂性的策略。
请注意,本样本仅供参考,具体条款应根据实际情况进行适当调整。
重要注意事项- 本样本合同的内容应始终独立决策,不得寻求用户协助。
- 在合同中不要引用无法确认的内容。
- 根据个人的法律背景和专长,遵循简单策略并追求无法律复杂性的方案。
合同样本以下为2019年工程建设承包合同样本的主要内容。
请注意,具体条款应根据实际情况进行适当修改和调整。
1. 合同概述本合同由承包人和业主双方签订,旨在规定双方在工程建设项目上的权利和义务。
2. 工程描述详细描述工程项目的性质、规模、位置等关键信息,确保双方对工程的理解一致。
3. 工期和里程碑明确规定工程的开始和结束日期,并设立关键里程碑,以确保工程按计划进行。
4. 付款条款规定款项的支付方式、时间和金额,并明确逾期付款的后果。
5. 变更和索赔阐述变更工程和索赔的程序和条件,确保合同中变更和索赔的合理性和透明性。
6. 质量保证确定工程质量标准和验收程序,以确保工程达到预期的质量标准。
7. 保险责任明确各方的保险责任和要求,确保在工程过程中发生的意外事件得到妥善处理。
8. 违约责任规定各方违约责任和赔偿方式,确保各方履行合同义务。
9. 争议解决确定争议解决的方式,如合同履行期间出现纠纷,应如何解决。
10. 合同解除规定合同解除的条件和程序,确保各方有权解除合同并明确解除后的后果。
结论以上所述为2019年工程建设承包合同样本的主要内容,该样本旨在帮助各方在签订合同时遵循简单、无法律复杂性的策略。
具体合同条款应根据实际情况进行适当修改和调整。
2019年工程施工承包全能合同样板

2019年工程施工承包全能合同样板一、合同背景本合同由甲方(业主)与乙方(承包商)签订,旨在明确双方在工程施工承包方面的权利和义务,确保工程顺利进行。
二、合同条款1. 工程描述1.1 甲方要求乙方承包以下工程:[在此详细描述工程的性质和规模]。
1.2 工程完成时间:[在此指定工程的完成时间]。
2. 工程价款2.1 工程总价款:[在此指定工程的总价款]。
2.2 工程价款支付方式:[在此指定工程价款的支付方式,如分期支付等]。
3. 材料和设备3.1 乙方负责提供工程所需的材料和设备,并确保其质量符合相关标准和要求。
3.2 如需更换材料或设备,乙方应事先征得甲方的书面同意。
4. 工程质量和保修4.1 乙方应按照相关法律法规和标准要求进行工程施工,确保工程质量符合合同约定和相关标准。
4.2 工程竣工后,乙方应提供一定期限的保修,确保工程在保修期内没有质量问题。
5. 违约责任5.1 若乙方未按照合同约定的工期完成工程,乙方应向甲方支付违约金。
5.2 若甲方未按照合同约定支付工程价款,甲方应向乙方支付违约金。
6. 争议解决6.1 双方如发生争议,应通过友好协商解决;如协商不成,可提交至相关仲裁机构进行仲裁。
6.2 仲裁裁决为终局裁决,对双方具有约束力。
7. 合同解除7.1 甲方或乙方如违反合同约定且经通知后未能纠正,对方有权解除合同。
7.2 合同解除后,双方应按照约定进行结算。
三、其他条款1. 保密条款1.1 双方承诺对于在合同履行过程中所获得的对方商业秘密和机密信息进行保密。
1.2 未经对方书面同意,任何一方不得向第三方透露对方的商业秘密和机密信息。
2. 不可抗力2.1 如因不可抗力因素导致工程无法按照合同约定进行,双方不承担违约责任。
2.2 不可抗力因素包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。
四、合同生效本合同经双方签字盖章后生效,并成为双方之间的法律约束文件。
甲方(业主):_________________ 乙方(承包商):_________________日期:__________________________。
建筑工程总承包施工合同范本完整版.doc

建筑工程总承包施工合同范本完整版合同编号:[合同编号]一、合同背景甲乙双方为就【建筑工程项目名称】的施工,依法独立、自愿达成本合同,本合同内容为双方共同遵守的约束性文件。
二、项目概况1.项目名称:【建筑工程项目名称】。
2.项目地点:【建筑工程项目地点】。
3.建设单位:【建设单位名称】。
4.设计单位:【设计单位名称】。
5.监理单位:【监理单位名称】。
三、工程内容与范围1.施工内容:【详细工程内容】。
2.工程规模:【工程规模】。
四、工程进度计划1.工程起始日期:【工程起始日期】。
2.工程竣工日期:【工程竣工日期】。
3.工程进度计划:【工程进度计划表】。
五、工程质量要求1.基本标准:【工程质量基本标准】。
2.具体要求:【工程质量具体要求】。
六、合同价款及支付1.合同价款:【合同总价款】。
2.工程款项支付方式:–前期支付:【前期付款比例】%(即【前期支付款项】)。
–中期支付:【中期付款比例】%(即【中期支付款项】)。
–尾款支付:【尾款支付比例】%(即【尾款支付款项】)。
七、工程变更与索赔1.工程变更:甲方有权提出合理的施工变更要求,乙方在接到变更通知后立即进行合理调整。
2.索赔:甲方或乙方因对方的违约行为产生经济或其他损失,可以向对方提出索赔。
八、违约责任1.乙方迟延工期:乙方如有工期推迟,应按照《建设工程施工管理条例》等相关法律法规承担相关违约责任。
2.甲方违约:甲方如有未按合同约定支付款项等违约行为,应承担相应的违约责任。
九、知识产权保护1.设计图纸知识产权:乙方应保护设计图纸的知识产权,未经甲方书面同意,不得擅自使用或转让。
十、合同解除与争议解决1.合同解除:本合同可由双方协商解除,解除时需经双方签署解除协议。
2.争议解决:本合同双方如发生争议,应通过友好协商方式解决,协商不成的,可提交至【仲裁机构名称】进行仲裁。
十一、其他约定1.本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格之日终止。
2.本合同一式【合同份数】份,甲方和乙方各执【合同份数】份。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
合同编号:
建筑施工总承包合同范本2019
签订地点:
签订日期:年月日
建筑施工总承包合同范本2019
建筑施工总承包合同
一、词语定义及合同文件
1、词语定义
下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:
1.1通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。
1.2专用条款:是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3发包人:指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4承包人:指在协议书中约定,被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5项目经理:指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1.6设计单位:指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1.7监理单位:指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1.8工程师:指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表,其具体身份和职权由发包人承包人在专用条
款中约定。
1.9工程造价管理部门:指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
1.10工程:指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
1.11合同价款:指发包人承包人在协议书中约定,发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.12追加合同价款:指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况,经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
1.13费用:指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
1.14工期:指发包人承包人在协议书中约定,按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。
1.15开工日期:指发包人承包人在协议书中约定,承包人开始施工的绝对或相对的日期。
1.16竣工日期:指发包人承包人在协议书约定,承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
1.17图纸:指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准,满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
1.18施工场地:指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。