加气块砌体施工协议
加气块砌筑合同协议书样本
加气块砌筑合同协议书样本甲方（建设单位）：___________乙方（承包单位）：___________鉴于甲乙双方就___________项目（以下简称“本项目”）的加气块砌筑工作达成一致，特此签订本合同，以便共同遵守执行。
一、合同标的本合同所涉及的加气块砌筑工作，包括但不限于材料供应、砌筑施工、质量检验及维护保养等。
二、材料要求1. 加气块应符合国家相关标准，具备合格的出厂证明和质量检测报告。
2. 乙方应保证所提供加气块的规格、尺寸符合设计要求和施工需要。
三、施工要求1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术规范进行砌筑作业。
2. 施工过程中，乙方需采取必要措施保障工程质量，确保砌筑牢固、平整、美观。
3. 乙方应按照安全生产的要求，做好施工现场的安全管理，防止事故发生。
四、工期与进度1. 乙方应于____年____月____日前完成全部加气块砌筑工作。
2. 如遇不可抗力因素影响工期，乙方应及时通知甲方，并协商确定新的完成日期。
五、质量检验1. 乙方应在施工完成后进行自检，并配合甲方或第三方机构进行质量验收。
2. 如发现质量问题，乙方应在规定时间内无偿修复至合格标准。
六、价格与支付方式1. 本合同总价为人民币____元。
2. 甲方应按照合同约定的付款计划支付工程款项，具体分期付款比例和时间节点由双方另行商定。
七、违约责任1. 如甲方未按约定时间支付工程款，应向乙方支付违约金。
2. 如乙方未能按期完成工程或工程质量未达标准，应按照合同约定承担违约责任。
八、争议解决因履行本合同所产生的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
九、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方代表（签字）：___________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：___________ 日期：____年____月____日。
加气块承包砌墙合同7篇
加气块承包砌墙合同7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方发包给乙方的加气块砌墙工程，经友好协商，达成如下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________加气块砌墙工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 承包范围：乙方负责加气块的供应及砌墙工作，包括但不限于砌墙、勾缝、验收等。
二、合同工期1. 工程开工日期：自合同签订之日起第____日开工。
2. 工程竣工日期：自开工之日起____天内完成。
三、承包金额及支付方式1. 承包金额：大写______元，小写______元。
该费用包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等。
2. 支付方式：工程开工前，甲方支付乙方合同总额的____%作为预付款；工程完工并经甲方验收合格后，支付剩余款项。
四、工程质量及验收1. 乙方必须按照国家和地方现行的施工规范、验收规范和质量评定标准进行施工，确保工程质量达到约定的标准。
2. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的____日内组织验收。
3. 如工程验收不合格，乙方应负责返修，并承担由此造成的经济损失。
五、甲方责任1. 甲方负责提供施工所需的施工图纸和技术要求。
2. 甲方负责施工现场的协调和管理，为乙方创造良好的施工环境。
3. 甲方应按合同约定支付工程款。
六、乙方责任1. 乙方应按合同约定组织施工，确保工程质量。
2. 乙方应遵守施工现场的安全生产规定，确保施工过程中的安全。
3. 乙方应对施工现场的材料进行妥善保管，防止丢失和损坏。
4. 乙方应接受甲方的监督和管理，确保工程质量和进度。
七、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付合同总额____%的违约金。
加气块施工合同范本3篇
加气块施工合同范本3篇篇一加气块施工合同范本________________________________________________一、工程概况1.1 工程名称：________________________1.2 工程地点：________________________1.3 工程规模：________________________1.4 工程内容：加气块墙体施工、抹灰、勾缝等。
二、合同工期2.1 本工程合同工期为____天，自____年__月__日起至____年__月__日止。
三、合同价款3.1 本工程合同价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。
3.2 乙方在合同签订后3个工作日内向甲方支付合同价款的10%作为预付款。
3.3 工程进度达到50%时，乙方支付合同价款的30%。
3.4 工程验收合格后，乙方支付合同价款的50%余款。
四、质量标准4.1 乙方应按照国家相关规范和标准进行施工，确保工程质量达到合格标准。
4.2 乙方应使用符合国家标准的材料，并保证材料的来源合法、质量可靠。
五、施工管理5.1 乙方应设立项目经理，负责施工现场的全面管理。
5.2 乙方应按照甲方的要求，定期向甲方报告工程进度、质量、安全等情况。
5.3 乙方应遵守国家的安全生产法律法规，确保施工安全。
六、违约责任6.1 任何一方违反合同规定，应承担违约责任，向对方支付合同总价款的5%作为违约金。
6.2 乙方未能按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，乙方应退还已付款项，并支付违约金。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
7.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
1. 发包方：指甲方，即委托乙方进行加气块施工项目的单位或个人。
2. 承包方：指乙方，即接受甲方委托，承担加气块施工项目的单位或个人。
加气块砌筑合同协议书范本
加气块砌筑合同协议书范本---甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：______________鉴于甲方需进行加气块砌筑工程，经双方协商一致，特签订本合同，共同遵守以下条款：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：加气块砌筑，包括但不限于墙体砌筑、抹灰等相关工作。
4. 工程量：以实际完成量为准，双方确认后作为结算依据。
二、工程质量1. 乙方必须按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到优良等级。
2. 乙方应保证使用的加气块材料符合国家标准，不得使用假冒伪劣产品。
三、工期要求1. 工程开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
2. 如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，双方协商解决。
四、工程造价1. 工程总造价为人民币____元整（大写：________________），包含所有材料费、人工费、管理费等。
2. 工程款支付方式：甲方应按工程进度分期支付工程款，首期款项占总造价的____%，余款根据工程进度和质量分批支付。
五、安全生产1. 乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规，加强施工现场安全管理，保障工人安全。
2. 发生安全事故时，乙方应立即采取措施处理，并及时报告甲方。
六、违约责任1. 若乙方未能按合同约定的时间、质量完成工程，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。
2. 若甲方未按约定时间支付工程款，应向乙方支付滞纳金，并承担由此造成的损失。
七、争议解决双方因履行本合同所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：________________ 乙方（盖章）：________________代表人签字：_______________ 代表人签字：______________签订日期：____年____月____日---。
砌加气块合同模板
砌加气块合同模板甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（承包方）地址：联系人：电话：鉴于甲方拟委托乙方进行加气块的建设工程，双方经友好协商，特订立本合同如下：第一条合同目的甲方委托乙方进行加气块的建设工程，乙方应依照本合同约定的标准、规定和条件，按时、按质完成工程。
第二条工程内容1. 加气块项目的具体内容、范围及建设要求详见附件《加气块工程合同附件》。
第三条工程价格1.本工程总价为人民币（大写）______元整。
2.总价包含的内容详见附件《加气块工程合同附件》。
第四条付款方式1.甲方应在签署本合同之时向乙方支付总价的30%作为工程启动款。
2.工程进行到中间节点时，甲方应向乙方支付总价的50%作为工程中期款。
3.工程全部竣工验收后，甲方应向乙方支付尚未付清的20%作为工程尾款。
第五条工程进度1.乙方应按照合同约定的时间进度，保证加气块工程按时完工。
2.若因不可抗力等特殊情况导致工程进度延误，乙方应主动与甲方协商解决，并尽快恢复工作进度。
第六条质量保证1.乙方应保证施工过程中质量符合相关规定和标准，保证工程建成后的质量符合国家标准。
2.甲方有权对工程建设过程进行监督，并对工程建设质量进行验收。
第七条竣工验收1.工程建设完毕后，乙方应通知甲方进行竣工验收。
2.如在验收中发现质量不符合要求的问题，乙方应立即进行整改并重新进行验收。
第八条违约责任1.如乙方未按照合同约定的工程进度及质量要求履行义务，或因其他原因导致工程质量不合格，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
2.如因甲方原因导致工程无法按时完工或质量不符合要求，甲方应承担相应的责任。
第九条权利转让1.未经双方书面同意，本合同不得转让给任何第三方。
第十条争议解决1.因合同履行过程中的争议，双方应友好协商解决。
2.如协商不成，应提交有关部门或仲裁机构进行调解。
第十一条生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收结束之日止。
2.本合同终止后，双方还应继续履行合同中约定的保密义务和其他相关责任。
工程加气块合同模板
工程加气块合同模板甲方：（出租方）乙方：（承租方）鉴于甲方是一家专业的加气块生产厂家，拥有先进的生产设备和技术团队，乙方是一家建筑公司，需要购买加气块用于工程施工，为明确双方的权利和义务，甲乙双方经友好协商达成如下合同：一、合同内容1.1 甲方将向乙方提供加气块的销售服务，乙方可以根据实际需要购买甲方生产的加气块。
1.2 乙方购买的加气块将用于其工程建设项目，具体数量和规格由双方协商确定。
1.3 甲方提供的加气块应符合相关国家标准，在运输和施工过程中应保持完好无损。
二、价格及结算方式2.1 加气块的价格由双方协商确定，并在合同中明确注明。
2.2 乙方购买加气块后应按照约定的价格及时结算，逾期付款的，需按照约定金额支付违约金。
2.3 结算方式可以选择预付款、货到付款等方式，具体由双方商定。
三、交货方式及时间3.1 甲方负责将加气块送至乙方指定的地点，如有特殊要求，双方可以协商达成一致意见。
3.2 交货时间应根据乙方的施工进度安排，甲方应保证及时供货，如因不可抗力因素导致延期，甲方应提前通知乙方并重新协商交货时间。
3.3 加气块的装卸工作由乙方负责，甲方提供必要的协助和指导。
四、质量保证及售后服务4.1 甲方承诺提供的加气块质量符合相关国家标准，如出现质量问题，甲方将提供免费更换或补偿。
4.2 乙方应在收到加气块后进行验收，如发现质量问题应及时提出异议，并协商解决方案。
4.3 在使用过程中如出现技术问题，甲方将提供必要的售后服务和技术支持。
五、违约责任5.1 任何一方未履行合同约定应承担违约责任，另一方有权要求赔偿损失。
5.2 如因不可抗力因素导致无法履行合同，双方可根据情况协商解决，但应尽量减少损失。
5.3 任何一方未按合同约定支付款项的，应按照约定金额支付违约金。
六、其他6.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
6.2 本合同中如有争议，双方应友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
加气块砌墙合同协议书
加气块砌墙合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！加气块砌墙合同协议书甲方（以下简称“甲方”）：地址：联系方式：乙方（以下简称“乙方”）：地址：联系方式：鉴于甲方需要进行加气块砌墙工程，乙方具备加气块砌墙的施工能力，双方为了明确各自的权利和义务，经友好协商，特订立本合同，以共同遵守。
第一条 工程概况1.1 工程名称：____________1.2 工程地点：____________1.3 工程内容：加气块砌墙，包括但不限于墙体设计、材料采购、施工、验收等。
第二条 工程费用2.1 工程总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。
2.2 乙方应在合同签订后七个工作日内向甲方提供正式的发票。
第三条 工程期限3.1 工程预计开工日期：____________3.2 工程预计竣工日期：____________3.3 乙方若因特殊情况不能按期完成工程，应提前七个工作日向甲方说明，并协商延期。
第四条 质量标准4.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。
4.2 工程验收不合格的，乙方应负责无偿返工，直至达到验收标准。
第五条 材料供应5.1 甲方负责提供加气块等主要材料，乙方负责采购辅助材料。
5.2 乙方应保证所采购的材料符合国家相关标准和甲方要求。
第六条 付款方式6.1 甲方在工程进度达到70%时，向乙方支付工程进度款。
6.2 工程验收合格后，甲方应在七个工作日内支付尾款。
第七条 违约责任7.1 任何一方违反合同条款，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。
第八条 争议解决8.1 本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。
8.2 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第九条 其他约定9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
加气砖隔墙施工合同4篇
加气砖隔墙施工合同4篇篇1加气砖隔墙施工合同甲方：（委托方名称）地址：（单位地址）法定代表人：（姓名）联系电话：（电话号码）乙方：（承接方名称）地址：（单位地址）法定代表人：（姓名）联系电话：（电话号码）根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，并经双方友好协商，就甲方委托乙方进行加气砖隔墙施工事宜，达成如下合同：一、施工内容：1. 乙方承诺按照相关设计图纸和施工要求，进行加气砖隔墙的施工工作；2. 施工范围包括但不限于加气砖隔墙的构建、砌筑、勾缝和抹灰等工作；3. 施工过程中需保证施工现场的安全与整洁，确保施工质量；4. 施工期限为自本合同签订之日起至XX年XX月XX日止。
如有延期情况，需提前向甲方提出书面申请，并经双方协商确定新的完工时间。
二、施工费用：1. 甲方应向乙方支付加气砖隔墙施工的总费用为XXX元；2. 施工费用的支付方式为XX%的施工款在合同签订之日支付，余下的XX%在工程完工验收合格后一周内支付；3. 如因甲方原因导致施工停工、延误等情况，甲方应承担由此产生的额外费用。
三、质量保证：1. 乙方承诺施工过程中所使用的加气砖材料均为符合国家相关标准的合格品；2. 在施工完成后，乙方将对加气砖隔墙进行一年的质量保修期，对因施工质量问题引起的质量问题进行免费维修。
四、违约责任：1. 若一方未能履行或未能完全履行本合同规定的义务，造成对方损失的，应承担相应的违约责任；2. 若一方严重违约导致合同无法履行，对方有权要求违约方赔偿相应的损失。
五、法律适用与争议解决：1. 本合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律；2. 双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；若无法协商解决，则提交有管辖权的仲裁机构进行仲裁。
六、合同变更：1. 任何合同的变更需经双方协商一致，并签订书面文件确认。
七、其他事项：1. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等的法律效力；2. 本合同自双方签署之日起生效。
加气块砌筑合同协议书范本
加气块砌筑合同协议书范本甲方（业主）：___________乙方（承包商）：___________鉴于甲方拟在其位于____________的土地上进行加气块砌筑工程，现甲乙双方就该工程的相关事宜达成如下协议：一、工程内容及要求1. 乙方负责按照甲方提供的图纸和技术要求，使用合格的加气块材料进行砌筑工作。
2. 乙方应保证砌筑质量符合国家相关标准和行业规范，确保结构安全稳固。
3. 加气块砌筑完成后，表面应平整光滑，无裂缝、空鼓等缺陷。
二、材料供应1. 加气块材料由甲方负责采购，乙方应提前提供材料规格及数量给甲方。
2. 乙方负责材料的现场搬运、储存和保护工作，确保材料不受损坏。
三、施工期限1. 施工开始日期为____年__月__日，竣工日期为____年__月__日。
2. 如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，双方协商确定新的竣工日期。
四、工程质量1. 乙方必须遵守国家有关建筑工程质量的法律法规，严格按照施工图纸和技术规范执行。
2. 甲方有权对施工过程进行监督检查，如发现质量问题，乙方应立即整改。
五、价格及支付方式1. 本工程总价为人民币（大写）____________元整（￥__________）。
2. 甲方应在合同签订后支付预付款，剩余款项按照工程进度分批支付。
六、违约责任1. 如乙方未能按期完成工程或工程质量未达到约定标准，应承担违约责任。
2. 如甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付违约金。
七、争议解决因履行本合同所发生的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：___________ 日期：____年__月__日乙方（签字）：___________ 日期：____年__月__日。
加气块砌墙劳务合同6篇
加气块砌墙劳务合同6篇篇1加气块砌墙劳务合同甲方（承包方）：（单位名称）：________法定代表人：________联系地址：________联系电话：________乙方（劳务方）：（个人姓名/单位名称）：________身份证号码/统一社会信用代码：________联系地址：________联系电话：________为明确双方的权利和义务，经双方友好协商一致，就甲方雇佣乙方进行加气块砌墙工程的劳务合同，达成如下协议：一、工程内容：1.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和设计要求，对具体的加气块砌墙工程进行施工。
1.2 工程进度：双方约定的工程期限为______，乙方在合同约定的时间内完成工程。
二、工程进度及验收：2.1 乙方应按照工程进度要求，合理安排施工人员和时间，确保工程按时交付。
2.2 工程验收：工程完成后，甲方有权对工程质量进行验收，如发现质量问题，乙方应及时整改，直至合格为止。
三、劳务报酬：3.1 甲方应按照合同约定时间和质量，支付劳务报酬。
报酬标准为________元/平方米。
3.2 劳务报酬支付方式：甲乙双方约定（______）方式支付，如分期支付，则每次支付比例为______，具体支付时间为______。
四、劳务保障：4.1 乙方应保障施工人员的工作安全，提供必要的劳保用品和培训。
4.2 乙方应合法缴纳施工人员的社会保险。
五、违约责任：5.1 如因乙方原因延误工程期限，乙方应向甲方支付违约金，违约金金额为延误工程总价款的______。
5.2 乙方提供的施工质量不符合要求，甲方有权拒绝支付劳务报酬，并要求乙方承担返工费用。
六、解决争议：6.1 双方一旦发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向当地人民法院提起诉讼。
七、其他事项：7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收合格之日止。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：______________法定代表人签名：____________日期：______________乙方（盖章）：______________法定代表人签名：____________日期：______________篇2加气块砌墙劳务合同甲方：（委托方）乙方：（承接方）一、服务内容1. 乙方承诺为甲方提供加气块砌墙服务，包括但不限于加气块的选材、砌墙、抹灰等工作。
加气块砌体合同8篇
加气块砌体合同8篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行加气块砌体工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：______________________3. 工程内容：加气块砌体施工及相关配套作业二、工程期限1. 工程开工日期：____年__月__日2. 工程竣工日期：____年__月__日三、工程数量及计价方式1. 工程数量：按实际完成量结算。
2. 计价方式：按合同约定单价，根据实际完成量结算。
四、工程价款及支付方式1. 工程价款：总价为人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：分期支付。
工程完工并经验收合格后，支付至合同总金额的95%，剩余5%作为质保金，一年后无质量问题一次性付清。
五、工程质量及验收标准1. 乙方应按照设计要求和施工规范进行施工，确保工程质量符合国家标准和合同约定。
2. 验收标准：按照现行国家标准、规范及施工图纸要求进行验收。
3. 乙方应配合甲方进行工程验收，并提供必要的资料。
六、甲方责任1. 甲方应按合同约定支付工程款项。
2. 甲方应提供施工所需的设计图纸、技术要求和施工场地。
3. 甲方应对乙方的施工进度进行监督。
七、乙方责任1. 乙方应按照合同约定进行施工，确保工程质量。
2. 乙方应遵守施工现场的安全生产规定，采取必要的安全防护措施。
3. 乙方应按时提交工程验收资料，配合甲方进行工程验收。
4. 乙方应对所承包的工程保修一年，保修期间出现的质量问题，乙方负责维修。
八、违约责任1. 甲方未按合同约定支付工程款项的，应按未付款项的百分之___向乙方支付违约金。
2. 乙方未按合同约定完成工程的，应按合同总金额的百分之___向甲方支付违约金。
加气块砌筑合同协议书模板
加气块砌筑合同协议书模板甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要进行加气块砌筑工程，乙方具备相应的施工资质和经验，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经协商一致，就加气块砌筑工程的施工事宜达成如下合同协议：第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：_____________________1.4 工程量：_____________________1.5 工程期限：自________年____月____日至________年____月____日。
第二条工程质量2.1 乙方应按照国家及行业相关标准和甲方要求进行施工，确保工程质量。
2.2 工程质量应达到合格标准，如有特殊要求，双方应另行协商确定。
第三条工程价款及支付方式3.1 工程总价款为人民币（大写）：______________________（￥：______________________）。
3.2 支付方式：甲方应按照以下方式支付工程款：- 预付款：合同签订后____天内支付总价款的____%。
- 进度款：根据工程进度，每完成____%支付总价款的____%。
- 竣工验收合格后____天内支付至总价款的____%。
- 余款：质保期满后____天内支付剩余款项。
第四条材料供应4.1 乙方负责提供加气块砌筑所需的全部材料，并保证材料质量符合工程要求。
4.2 甲方有权对乙方提供的材料进行检验，如发现质量问题，乙方应及时更换。
第五条施工安全5.1 乙方应严格遵守施工安全操作规程，确保施工安全。
5.2 因乙方原因造成的安全事故，乙方应承担相应责任。
第六条工程验收6.1 工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请。
6.2 甲方应在收到验收申请后____天内组织验收，验收合格后双方签署验收合格证明。
加气块砌筑合同协议书模板
加气块砌筑合同协议书模板---甲方（业主）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就甲方位于[具体地址]的建筑项目采用加气块进行砌筑工程事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：[具体名称]1.2 工程地点：[具体地址]1.3 工程规模：[建筑面积/层数等详细信息]1.4 砌筑材料：采用[品牌/型号]加气块第二条工程质量要求2.1 乙方必须按照国家相关标准和规范执行砌筑作业。
2.2 加气块应符合[具体标准]的质量要求，无破损、变形等缺陷。
2.3 砌筑完成后，墙体应平整、垂直、牢固，无明显裂缝。
第三条工程进度与交付3.1 工程开工日期为[具体日期]，预计竣工日期为[具体日期]。
3.2 乙方需按合同约定时间完成砌筑工作，并通知甲方验收。
3.3 如遇不可抗力因素导致延期，乙方应及时通知甲方并协商解决。
第四条工程造价与支付方式4.1 工程总造价为人民币[金额]元，包含所有材料费、人工费等。
4.2 甲方应在合同签订后[天数]内支付预付款[比例]%。
4.3 剩余款项根据工程进度分批支付，每完成一定比例工程量后支付相应款项。
第五条双方责任与义务5.1 甲方负责提供必要的施工条件，确保乙方顺利施工。
5.2 乙方负责组织专业团队，保证工程质量和安全生产。
5.3 双方应遵守合同约定，任何变更需经双方协商一致后书面确认。
第六条违约责任6.1 如甲方未按约定支付工程款，应按未付款项的[比例]%支付违约金。
6.2 如乙方未按约定完成工程或工程质量不合格，应负责返工改进或如数补。
第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第八条其他事项8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
8.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________签订日期：____年__月__日---。
加气块砌筑合同协议书范本
加气块砌筑合同协议书范本甲方（委托方）：_____________________乙方（承建方）：_____________________鉴于甲方需要进行加气块砌筑工程，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等互利的原则，经协商一致，签订本合同协议书。
一、工程概况1. 工程名称：_____________________2. 工程地点：_____________________3. 工程内容：加气块砌筑工程，包括但不限于砌筑、抹灰、勾缝等。
4. 工程量：根据实际施工图纸和工程量清单确定。
二、工程期限1. 开工日期：____________________2. 竣工日期：____________________3. 总工期：______________________天。
三、工程质量1. 乙方应按照国家和地方的建筑施工规范及甲方的要求进行施工。
2. 工程质量应达到国家现行的验收标准。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币（大写）：_____________________2. 支付方式：甲方按以下进度支付工程款：a. 合同签订后____天内，支付合同总价的____%作为预付款。
b. 工程进度达到____%时，支付合同总价的____%。
c. 工程竣工验收合格后____天内，支付至合同总价的____%。
d. 余款作为质保金，在工程竣工验收合格后____个月内无质量问题一次性支付。
五、双方权利与义务1. 甲方负责提供施工图纸、施工场地及施工所需的水电等条件。
2. 乙方负责按照合同约定完成施工任务，确保工程质量和安全。
3. 甲方有权对乙方的施工进度和质量进行监督和检查。
4. 乙方应遵守甲方的现场管理规定，保证施工现场的整洁和安全。
六、工程变更1. 施工过程中如需变更工程内容，双方应协商一致，并签订书面变更协议。
2. 工程变更导致的工程量增减，应按照实际发生的费用进行结算。
七、违约责任1. 甲方未按合同约定支付工程款，应按逾期支付金额的____%向乙方支付违约金。
加气块砌墙劳务合同4篇
加气块砌墙劳务合同4篇篇1加气块砌墙劳务合同甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）依据《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规，为明确甲、乙双方在加气块砌墙劳务合作中的权利义务，特签订本合同，共同遵守并履行。
一、服务内容：1. 乙方应按照甲方要求，在指定地点进行加气块砌墙工作。
2. 加气块砌墙工程所需的人工、机械、材料等均由乙方自行负责准备。
3. 乙方应按照甲方提供的加气块砌墙设计图纸和施工要求进行工作。
二、服务期限：本合同自甲、乙双方签订之日起生效，至加气块砌墙工程完成验收之日止。
三、服务报酬：1. 甲方应按照工程进度和质量支付工程款给乙方。
2. 工程款支付方式为（具体支付方式）。
四、工作时间：1. 乙方应按照合同约定的工期和施工计划完成加气块砌墙工作。
2. 如因不可抗力等原因延误工期，应及时通知甲方，并经协商确定后续工作安排。
五、质量保证：1. 乙方应保证加气块砌墙工程质量符合国家相关标准和甲方要求。
2. 工程验收不合格的，乙方应承担相应的整改责任。
六、安全保障：1. 乙方应严格遵守施工安全规范，确保施工过程中的安全。
2. 如发生施工安全事故，乙方应承担相应的责任。
七、违约责任：1. 如乙方未按照合同约定提供加气块砌墙服务，或服务质量不符合要求的，应承担违约责任，并赔偿甲方所造成的损失。
2. 如甲方未按时支付工程款的，应承担相应的违约责任。
八、争议解决：本合同如有任何争议，均应友好协商解决；协商不成的，应提交至有管辖权的仲裁机构进行仲裁。
九、其他约定：1. 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议；2. 本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：篇2加气块砌墙劳务合同甲方：（委托方）地址：电话：法定代表人：乙方：（承包方）地址：电话：法定代表人：鉴于甲方为进行加气块砌墙施工工程，需委托乙方提供劳务服务，现经双方协商一致，就劳务合同订立如下：一、项目内容及要求1. 项目名称：加气块砌墙施工工程。
加气块上砖合同模板
加气块上砖合同模板甲方：（委托方）地址：联系人：联系电话：乙方：（承包方）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方需要对（具体项目地址）进行加气块上砖工程，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：一、工程内容1.1 乙方承担对（具体项目地址）进行加气块上砖的工程。
1.2 工程包括但不限于加气块的运输、安装、砌筑、调整、验收及其他相关工作。
1.3 建筑面积：（具体建筑面积）二、工程质量2.1 乙方必须按照国家有关标准和规定进行施工，确保工程质量符合相关要求。
2.2 施工过程中必须保持工地清洁，材料堆放整齐，工程环境整洁。
2.3 若工程质量不符合要求，乙方需承担相应修复和赔偿责任。
三、施工周期3.1 工期约定为（具体工程周期）。
3.2 若因甲方原因导致工程延误，乙方无责任承担。
3.3 若因乙方原因导致工程延误，乙方需承担相应的赔偿责任。
四、工程价款4.1 工程价款总额为（具体金额）。
4.2 工程款项支付方式为（具体支付方式）。
4.3 工程款项支付时间为（具体支付时间）。
五、风险责任5.1 在施工过程中，如因不可抗力或其他不可预见因素导致工程延误或损失，责任由受影响方承担。
5.2 在施工过程中，如因乙方原因导致工程延误或损失，乙方需承担相应的修复和赔偿责任。
5.3 任何一方不得擅自解除合同，否则需承担违约责任。
六、特别约定6.1 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
6.2 本合同自双方签字盖章后生效，有效期至工程竣工验收为止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为加气块上砖合同的模板，如有需要，请在具体签订合同前进行详细调整和确认。
希望对您有所帮助，祝工程顺利！。
加气块砌筑合同协议书
加气块砌筑合同协议书甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲方拟进行____项目的加气块砌筑工作，经双方协商一致，特订立本合同，共同遵守以下条款：一、工程概况1. 工程名称：____2. 工程地点：____3. 工程规模：____4. 工程内容：甲方委托乙方进行加气块砌筑工作，包括但不限于材料采购、运输、施工等。
二、工程质量要求1. 乙方应按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合设计要求和甲方的要求。
2. 乙方应对施工过程中出现的质量问题负责，并及时采取有效措施进行整改。
三、工程进度安排1. 乙方应根据甲方的工程计划，合理安排施工进度，确保按时完成工程任务。
2. 如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
四、工程价格及支付方式1. 工程总价为____元，包括材料费、人工费、管理费等。
2. 甲方应按合同约定向乙方支付工程款，具体支付方式如下：- 预付款：甲方应在合同签订后____天内支付乙方预付款，金额为工程总价的____%。
- 进度款：甲方应根据工程进度向乙方支付进度款，每次支付金额为工程总价的____%。
- 竣工款：甲方应在工程竣工验收合格后____天内支付乙方竣工款，金额为工程总价的____%。
五、违约责任1. 如甲方未按约定支付工程款，乙方有权暂停施工，直至甲方支付完毕为止。
2. 如乙方未按约定完成工程任务或工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
六、争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并结清所有款项后终止。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（业主）：_________（盖章）乙方（承包商）：_________（盖章）。
加气块砌体合同3篇
加气块砌体合同3篇篇1加气块砌体合同一、签约方甲方（施工方）：______（以下简称甲方）住所：______法定代表人：______联系电话：______乙方（业主方）：______（以下简称乙方）住所：______法定代表人：______联系电话：______二、工程内容1. 项目名称：______2. 工程地点：______3. 工程范围：楼体加气块砌体外墙施工4. 工程规模：______5. 工程工期：自____年____月____日起至____年____月____日止三、合同价款及支付方式1. 合同总价款为人民币______元整（大写：______元）2. 甲方应收金额为合同总价款的30%，即人民币______元整（大写：______元），应于双方签署本合同后的3个工作日内支付给甲方。
3. 乙方应在工程竣工验收后的7个工作日内将余下70%的合同总价款支付给甲方。
四、工程质量及验收根据国家有关规定和标准，甲方应确保工程的质量符合相关标准，并接受乙方的验收。
如在验收过程中发现工程存在质量问题，甲方应立即进行整改，直至符合标准为止。
五、工程保修1. 甲方承诺对完成的工程提供1年的免费保修期。
在保修期内，如发生质量问题，甲方应及时进行维修。
2. 保修期结束后，如出现问题需要维修，则由乙方自行承担维修费用。
六、违约责任1. 若任何一方未能履行本合同规定的义务，应在收到对方书面通知后的7个工作日内补救。
否则，应承担由此产生的一切责任和后果。
2. 若因一方违约而导致另一方受到损失，违约方应承担相应的赔偿责任。
七、争议解决双方如在履行本合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。
协商不成的，应提交______仲裁委员会进行仲裁，仲裁结果为终局裁决。
八、其他事项1. 本合同自双方签署之日起生效，至工程竣工验收后结束。
2. 本合同未尽事宜，双方可根据实际情况另行协商，经双方签字盖章后生效。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。
加气块砌体合同7篇
加气块砌体合同7篇篇1甲方（购买方）：____________________乙方（供应方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，为确保双方权益，明确双方职责，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就甲方购买乙方加气块砌体达成以下协议：一、合同标的本合同所指的加气块砌体，是由乙方生产并供应给甲方的预制加气混凝土砌块，用于甲方的建筑项目。
二、数量与规格1. 乙方应按照甲方需求，提供符合国家标准及合同规定的加气块砌体。
2. 具体的数量及规格以甲方的订单为准，乙方应确保按时、按量、按质供货。
三、质量与检验1. 乙方应保证所供应的加气块砌体的质量符合国家相关标准。
2. 甲方有权对乙方供应的加气块砌体进行质量检验，如质量不符合合同约定，甲方有权拒绝接收。
3. 乙方应提供必要的质量证明文件，如产品合格证、检验报告等。
四、价格与支付1. 乙方应按照合同规定的价格提供加气块砌体。
具体价格及调整规则详见合同附件。
2. 甲方应按照合同约定及时支付货款，乙方在收到货款后应按照甲方要求提供正规的税务发票。
五、交货与运输1. 乙方应按照甲方的要求，将加气块砌体送至甲方指定的地点。
2. 运输过程中，加气块砌体的损坏、丢失等风险由乙方承担。
3. 交货时间、地点等具体事项以甲方的订单为准。
六、保密条款1. 双方应对在本合同签订、履行过程中得知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
2. 未经对方许可，任何一方不得向第三方泄露对方的商业秘密、技术秘密等信息。
七、违约责任1. 如乙方未能按照合同约定提供加气块砌体，应按照合同总金额的____%向甲方支付违约金。
2. 如甲方未能按照合同约定支付货款，应按照合同总金额的____%向乙方支付违约金。
3. 如因一方违约导致合同无法继续履行，另一方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失。
八、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
加气块砌筑合同协议书模板
甲方（业主）： [甲方全称]乙方（承包商）： [乙方全称]鉴于甲方拟在其位于[甲方地址]的土地上进行加气块砌筑工程，现甲乙双方就工程的相关事宜达成如下协议：一、工程内容及范围1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程范围：包括但不限于加气块砌筑、墙体抹灰、洞口封堵等。
4. 工程规模：[工程规模描述，如面积、层数等]二、工程工期1. 工程开工日期：[开工日期]2. 工程竣工日期：[竣工日期]3. 工期延误责任：因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付合同总价款的[延误赔偿比例]%作为违约金。
三、工程款项1. 工程总价款：[合同总价款]2. 付款方式：a. 预付款：合同签订后，甲方支付合同总价款的[预付款比例]%作为预付款。
b. 进度款：工程按进度完成后，甲方支付已完工程款，具体支付比例及时间节点由双方协商确定。
c. 竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的[验收款比例]%作为竣工验收款。
d. 保修金：合同总价款的[保修金比例]%作为保修金，保修期满无质量问题后无息退还。
四、工程材料1. 乙方负责提供加气块、砂浆等工程材料，并保证材料质量符合国家及行业标准。
2. 甲方有权对乙方提供的材料进行抽样检验，如发现材料不合格，乙方应立即更换，并承担相关费用。
五、工程质量1. 乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量达到设计要求。
2. 工程验收合格后，甲方应承担保修责任，保修期为[保修期]。
六、工程验收1. 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请，甲方应在[验收时间]内组织验收。
2. 工程验收合格后，甲方应在[验收时间]内支付验收款。
七、违约责任1. 乙方未按约定时间完成工程，每延误一日，应向甲方支付合同总价款的[违约金比例]%作为违约金。
2. 乙方未按约定质量完成工程，甲方有权要求乙方返工或赔偿损失。
3. 甲方未按约定时间支付工程款，每延误一日，应向乙方支付合同总价款的[违约金比例]%作为违约金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
加气块砌体施工协议
甲方：丽景名都6#楼项目部
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，订立本合同。
一、工程名称：丽景名都6#楼全部砌体
二、工程地点：云阳镇人民路西段
三、工期：45天
四、承包范围：
6#所有砌体及预埋、施工期间现场安全文明施工工作（工完场清），以及二次结构图纸上洞口预留、配合安装工程套管箱体预留封堵。
五、质量标准：
按现行的《砌体工程施工质量验收规范》、《住宅工程质量通病防治技术规程》、《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建设工程施工技术标准1》（企业标准），砌体必须达到优质工程评定标准要求。
六、工程量计算方式：
按照实际完成的工作量，依据图纸设计尺寸的工程量计算规则进行计算。
若乙方原因，砌体工程达不到优质工程标准的，乙方及时修复达到优质标准的，所用材料费及延误工期的损失由乙方支付。
七、承包单价：
加气块砌体：单价为元／m³；屋面女儿墙：单价为元／m³。
以上价格为包死单价，单价中已含安全文明施工费及一层没有完成的土方回填工程费，无论何种情况乙方均不得要求进行单价调整。
本工程在合同承包施工期间不计任何临时用工。
八、付款方式：
六层以下砌体完成支付已完成合格工程量的75%，工程砌体全部完工后支付已完合格工程量75%，经主体验收合格后15日内付至价款的90%，内外粉刷全部结束15日内扣除相应维修款后无息一次性付清。
九、甲方责任及义务：
9.1、负责提供现场施工场地、施工道路。
9.2、负责提供垂直运输机械。
临水部分：甲方负责每栋楼提供给水管，临电部分：甲方负责提供至三级配电箱。
9.3、负责提供施工所需的砌块、砖、水泥、砂、石子、钢筋。
9.4、负责全面的工程质量、安全文明施工技术交底。
9.5、乙方不能满足甲方质量、进度要求时，甲方有权将本合同约定范围内的工作分割给其他班组，乙方应积极配合。
9.6、负责相关工种交叉配合的协调。
9.7、甲方有权要求乙方在限定时间内更换有重大失职的或不适合继续在本工程工作的乙方管理人员和工人。
甲方提出更换要求后，乙方须在2日内重新委派合格的管理人员和工人，否则甲方有权随
时终止本合同。
9.8、甲方有权发出通知、指令，并以书面形式交给乙方，时间紧急时，甲方有关人员可发出口头指令，乙方应予执行，甲方于24小时内补充书面通知。
9.9、监督乙方的工期、质量、安全生产和文明施工，组织业主、设计、监理工程师对乙方工作进行验收。
十、乙方责任及义务：
10.1、乙方先砌筑样板层，经验收合格后方可进行施工。
如达不到甲方质量验收标准时，无条件退场，甲方不支付乙方任何费用。
10.2、组建与工程相适应的施工班组，全面履行承包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期、质量向甲方负责，每次下班前做到场清、料清。
10.3乙方提供各种机械、工具、用具如：铁锹、水管、尺杆、灰斗、电缆、电线、照片灯具、手锯、超平管等。
10.4组织满足技术要求的工人投入工作；不得擅自与业主及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及项目部的有关规章制度。
10.5乙方严格按照甲方所下发的施工进度计划配备足够的劳动力进行施工。
10.6严格按设计图纸、施工验收规范、有关技术要求组织施工。
承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、现场脏乱造成的损失及各种罚款。
10.7自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随
时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局。
10.8按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好现场的管理，做好自身责任区的环境卫生工作。
10.9负责各种材料棚、防护棚的搭设、维护及拆除。
10.10负责水泥的保管及下雨覆盖，配合比准确计量，落地灰及时回收使用，加气块碎渣的粉碎使用、楼上水管、配电箱使用管理，安全围护设施、临边及洞口的拆除及维护。
10.11安全文明施工规定详见《施工现场安全文明施工处罚细则》，《施工现场安全文明施工处罚细则》作为合同附件。
10.12乙方负责对甲方提供的建筑材料、机具、设备，现场区域内的成品、半成品、及相临部位的其他班组的成品和半成品进行督管和保护，若因乙方原因造成上述成品和半成品遭到破坏，乙方须无条件立即予以修复或赔偿，同时甲方有权按现场管理规定相关条款视情节轻重对乙方进行处罚。
10.13乙方现场使用的重要劳动防护用品(安全帽、安全带、配电箱、临电电缆等)，须严格按规范要求购买，否则甲方有权停止不符合要求的产品在工地使用。
10.14乙方投入到本工程中的全部机械设备及各类电动、手动工具必须是经过检验合格，因乙方原因造成的人员伤亡由乙方承担一切法律责任及损失。
10.15如果质量、进度、安全文明施工达不到甲方要求，在乙方
退场结算期间，甲方有权安排其他新的进场队伍进场施工，乙方不得以任何理由阻挠新的队伍进场及现场施工，否则每发生一次按2000元的处罚，从乙方工程款中扣除。
十一、施工验收：
砌筑完毕经甲方验收合格后方可进行下一个施工段进行施工，如验收不合格，乙方需无条件退场。
十二、奖罚措施：
按项目部的相关规定及制度执行。
十三、争议：
甲方和乙方在履行合同时发生争议应友好协商解决。
十四、合同终止：
双方履行完全部合同义务，本合同即告终止。
乙方中途退场，本合同自行终止。
十五、合同份数：
本合同一式二份具有同等法律效力，由甲方一份、乙方一份。
十六、合同生效：
合同订立时间：年月日
本合同双方签字盖章后生效。
甲方代表：乙方代表：
日期：日期：。