供水工程施工合同(合同示范文本)

合集下载

供水工程施工合同(一)7篇

供水工程施工合同(一)7篇

供水工程施工合同(一)7篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就甲方供水工程之施工事宜,达成以下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________供水工程。

2. 工程地点:____________________。

3. 工程内容:包括供水管线安装、设备调试及附属设施的建设等。

二、合同工期开工日期:自本协议签订之日起第______天开始施工。

竣工日期:施工开始后的______天内完成。

三、工程价款及支付方式1. 工程价款:人民币______元整(¥______元)。

2. 支付方式:甲方在合同签订后______天内支付乙方工程款的______%作为预付款;工程竣工验收合格后,支付剩余款项。

四、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范进行施工,确保工程质量。

2. 工程施工过程中,甲方有权对乙方的施工质量进行监督。

3. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收,并提供完整的技术资料和验收资料。

4. 验收合格后,双方签署验收合格证书。

五、工程安全1. 乙方应严格遵守施工现场安全规定,采取必要的安全防护措施。

2. 施工过程中发生的人身伤亡事故,由乙方承担全部责任。

3. 乙方应对施工现场的安全负责,妥善保管施工设备和材料。

六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款,每逾期一天,应向乙方支付违约金______元。

2. 若乙方未按合同约定完成工程,每逾期一天,应向甲方支付违约金______元。

3. 若因乙方施工质量问题导致工程无法验收合格,乙方应承担全部责任。

4. 若因违约造成对方损失,违约方应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决方式本合同在履行过程中发生争议,双方应首先协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

给水施工合同范本(范本文)

给水施工合同范本(范本文)

给水施工合同范本
合同主要内容
1. 合同双方
2. 工程概况
施工项目:给水工程工程地点:[工程地点]
工程内容:[工程内容]
3. 合同价款
本合同工程总价为人民币[总价款]元(大写:[总价款大写])。

4. 工期
本工程计划于签订合同之日起,交付使用日为合同生效之日起[工期]日内完成。

5. 付款方式
•第一笔支付:工程开工后3个工作日内支付合同总价款的30%;
•第二笔支付:工程进度达到50%时支付合同总价款的40%;
•第三笔支付:工程竣工验收合格后支付合同总价款的30%。

6. 工程质量与保修
乙方提供的给水工程应符合相关法律法规和技术标准,并符合设计要求。

自工程竣工验收之日起,乙方提供一年的免费维修与保养。

7. 保证金
甲方在合同签订时向乙方支付[保证金]元作为履约保证金,合同完成后无争议,乙方应无息退还保证金。

8. 违约责任
如果合同双方中任何一方违反了合同的任何一项条款,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

9. 管理与监督
甲方有权派员对乙方进行工作监督,乙方须积极配合并提供必要的工作信息。

10. 争议解决
本合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交有管辖权的人民法院诉讼解决。

其他条款
•本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期自工程竣工验收之日起至保修期满之日止。

•本合同一式两份,甲乙双方各保存一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):
日期:
乙方(盖章):
日期:。

施工合同供水工程施工合同(四)5篇

施工合同供水工程施工合同(四)5篇

施工合同供水工程施工合同(四)5篇第1篇示例:供水工程施工合同一、甲乙双方经友好协商,就甲方委托乙方承担供水工程施工任务,达成如下协议:二、工程内容1. 乙方接受甲方委托,承担供水工程施工任务,具体包括供水管道的铺设、水泵设备的安装、水源处理设备的配置等工作。

2. 本合同所涉及的工程范围详见附件《施工图纸》,系本合同不可分割的一部分。

如因工程需要进行变更,须甲乙双方书面确认后方可执行。

三、工程期限1. 本合同工期为从合同签署之日起至验收合格之日止,具体工期详见附件《工程进度计划》。

2. 若因不可抗力等不可预见因素导致工程延期,延期期限按实际情况另行协商确定。

四、工程价格1. 供水工程施工的总价为人民币(以下简称“合同总价”)。

合同总价不含增值税,若国家政策法规有所调整,另行协商确定。

2. 合同总价包括劳务费、材料费、设备费、管理费、利润等,乙方应按照本合同约定的支付方式结算。

3. 乙方应提供齐全的发票、收据等资料,以便甲方进行支付。

五、工程质量要求1. 乙方承诺所施工的供水工程应符合国家有关质量标准和规定,达到甲方规定的工程质量标准。

2. 乙方应提供合格的材料和设备,保证工程施工的安全、质量。

如发现质量问题,应当及时整改。

六、保证责任1. 乙方应提供具备相关资质的专业技术人员参与工程施工,保证工程施工过程安全、顺利进行。

2. 乙方应按照约定的工程进度完成工程任务,如因乙方原因导致工期延误,乙方应负担相应责任。

七、违约责任1. 若乙方违反本合同的约定,包括但不限于不按工程进度完成工程任务、工程质量不达标等情况,乙方应承担相应违约责任。

八、争议解决本合同履行过程中如发生争议,甲乙双方应友好协商解决。

若协商不成,应提交至有管辖权的仲裁机构进行仲裁。

九、其他事项1. 本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。

2. 本合同自双方盖章生效,至工程验收合格之日终止。

甲方(盖章):__________ 乙方(盖章):__________签订日期:______________以上是施工合同供水工程施工合同的具体内容,甲乙双方应遵守合同约定,全力以赴完成供水工程施工任务,确保工程质量和工程进度,共同维护双方的合法权益。

供水工程施工合同范本(全文)

供水工程施工合同范本(全文)

供水工程施工合同范本(全文)供水工程施工合同甲方:某某建筑工程有限公司地址:XX市XX区XX街XX号乙方:某某供水工程有限公司地址:XX市XX区XX路XX号签订日期:XXXX年XX月XX日一、协议或合同的目的和背景为了规范双方在供水工程施工过程中的合作关系,保障工程施工的顺利进行,甲乙双方达成以下协议:二、具体的条款和条件1. 甲方委托乙方承担XX项目的供水工程施工任务,乙方应按照合同约定的质量、进度和安全要求完成工程;2. 工程款支付方式:按照工程进度支付工程款,具体支付比例和时间由双方协商确定;3. 工程质量保证:乙方保证工程质量符合国家相关标准和甲方要求,如发现质量问题,乙方应及时整改;4. 工程进度保证:乙方应按照合同约定的工期完成工程,如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应责任;5. 安全保障:乙方应加强施工现场安全管理,确保工程施工过程中没有安全事故发生。

三、保密事项双方在合作过程中涉及到的商业秘密和技术资料应保密,未经对方书面同意,不得向第三方透露。

四、不可抗力因素的处理如因不可抗力因素导致工程无法按时完成,双方应及时协商处理措施,延期完成工程。

五、协议终止的条件1. 双方协商一致解除合同;2. 一方严重违约,影响工程施工进度和质量。

六、违约和争议解决方式如一方违约,应承担相应违约责任;如发生争议,双方应友好协商解决,协商不成的,提交相关部门仲裁。

七、其他附加条款1. 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力;2. 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为XX年,到期可续签;3. 本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。

甲方(盖章):乙方(盖章):签字:签字:。

供水施工工程合同

供水施工工程合同

供水施工工程合同甲方(业主):________乙方(承包商):________鉴于甲乙双方就___________(工程名称)供水施工工程项目达成一致,特订立本合同,以资共同遵守。

第一条工程概况1.1 工程名称:_____________1.2 工程地点:_____________1.3 工程内容:_____________1.4 工程规模:_____________1.5 工程质量要求:按照国家及行业相关标准执行。

第二条合同价格2.1 合同总价为人民币____________元。

2.2 价格包含所有材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润及税金等。

2.3 价格调整机制:根据市场情况和实际工程量变化,双方协商一致后进行调整。

第三条工期与进度3.1 开工日期:____年____月____日3.2 竣工日期:____年____月____日3.3 工程进度计划由乙方制定,并经甲方审核同意后执行。

第四条质量要求4.1 乙方必须严格按照国家标准和行业规范进行施工。

4.2 工程质量应满足设计要求和甲方特殊需求。

4.3 乙方应对所施工的工程质量负责,并提供相应的质量保证措施。

第五条支付方式5.1 工程款分阶段支付,具体支付比例和时间由双方协商确定。

5.2 工程款支付条件包括但不限于:工程进度达到约定节点、通过质量验收等。

第六条违约责任6.1 如乙方未能按合同约定完成工程,应承担违约责任。

6.2 如甲方未按约定支付工程款,应承担违约责任。

第七条争议解决7.1 双方因履行本合同发生争议,应首先通过友好协商解决。

7.2 协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

第八条其他事项8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。

8.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

8.3 本合同未尽事宜,由双方协商补充。

甲方代表(签字):________ 日期:____年____月____日乙方代表(签字):________ 日期:____年____月____日。

供水工程施工文书范本

供水工程施工文书范本

供水工程施工文书范本工程名称:XXX供水工程工程地点:XXX地区建设单位:XXX水务局总包单位:XXX建筑公司监理单位:XXX监理公司施工单位:XXX施工公司工程概况:本项目为XXX地区的供水工程,总投资XXX万元,工程包括XXX部分,总建筑面积XXX平方米,工期XXX个月。

施工单位XXX施工公司承担了该项目的施工任务,经过前期的准备,现已具备施工条件,准备开始施工工作。

一、施工单位基本情况1. 施工单位名称:XXX施工公司2. 法定代表人:XXX3. 注册资本:XXX万元4. 经营范围:XXX5. 施工资质:XXX级6. 施工队伍:拥有XXX人的施工队伍,包括XXX工程师、XXX技术人员和XXX施工人员。

二、施工方案1. 施工单位应根据施工图纸和设计要求,制定详细的施工方案,并报经建设单位和监理单位审核批准后执行。

2. 施工单位应按照《施工组织设计》和《施工进度计划》,合理安排施工队伍和施工机具,确保施工进度和质量。

三、施工安全措施1. 施工单位应落实安全生产责任制,建立健全施工安全管理机制,加强安全教育和培训,确保施工过程中的安全。

2. 施工单位应严格按照相关安全规定和标准,设置警示标识,配备必要的安全设施,保障施工人员的生命安全。

四、质量管理措施1. 施工单位应建立质量管理体系,制定质量控制方案,加强对材料和施工工艺的监督检查,确保工程质量符合设计要求。

2. 施工单位应设立质量检测部门,定期进行施工质量检查,并及时处理发现的质量问题,做到问题发现早、处理快。

五、进度管理措施1. 施工单位应根据施工进度计划和施工组织设计,合理安排施工工序和施工人员,严格按照计划完成各阶段工作,确保工程按时竣工。

2. 施工单位应建立进度管理制度,及时掌握施工进度情况,发现问题及时解决,避免影响整体工程进度。

六、费用管理措施1. 施工单位应根据合同约定,合理控制工程造价,加强费用管理和审计核算,确保项目资金的有效使用。

供水施工合同

供水施工合同

供水施工合同合同编号,__________。

甲方(施工方),__________(以下简称甲方)。

乙方(需水方),__________(以下简称乙方)。

鉴于甲方具有从事供水施工的资质和能力,乙方有供水需求,双方经协商一致,就供水施工事宜达成如下合同:一、工程内容。

1. 甲方承诺按照相关法律法规和标准,为乙方提供供水施工服务,包括但不限于供水管道安装、设备调试等。

2. 供水施工地点,__________。

二、工程期限。

1. 供水施工工程期限为__________(具体时间),自__________起至__________止。

2. 若因不可抗力等因素导致工程期限延长,甲方应及时通知乙方,并经双方协商确定新的工程期限。

三、合同价款。

1. 供水施工总价款为__________(具体金额),乙方应在签订合同之日支付__________%的预付款,余款在工程竣工验收合格后__________日内支付。

2. 若工程延期导致合同价款变动,双方应重新协商确定新的合同价款。

四、质量保证。

1. 甲方承诺供水施工符合国家标准和相关规定,保证施工质量符合验收标准。

2. 供水施工竣工后,甲方应协助乙方进行验收,对发现的质量问题及时进行整改。

五、违约责任。

1. 如因甲方原因导致供水施工无法按期完成或施工质量不符合要求,甲方应承担相应的违约责任。

2. 如因乙方原因导致工程延期或施工质量问题,乙方应承担相应的违约责任。

六、其他约定。

1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

2. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方(盖章),__________ 乙方(盖章),__________。

签订日期,__________ 签订地点,__________。

供水施工工程合同

供水施工工程合同

供水施工工程合同合同编号:[填写合同编号]甲方(业主):[填写甲方名称]乙方(承包商):[填写乙方名称]鉴于甲乙双方就[具体供水施工项目名称]达成合作意向,现根据《中华人民共和国民法典》及相关法规,经友好协商一致,特订立本合同如下:一、工程内容与范围本工程包括但不限于[详细描述工程内容,如管道铺设、泵站建设、管网改造等]。

工程起点位于[具体位置],终点至[具体位置],覆盖区域包括[具体区域或街道]等。

二、工程质量与标准乙方须严格按照国家及行业相关标准执行施工,确保工程质量达到[具体标准名称]要求。

所有材料和设备必须符合相应的质量标准,并提供合格证明。

三、施工期限本合同自[合同签订日期]生效,施工开始日期为[具体日期],竣工日期为[具体日期]。

除非因不可抗力因素影响,乙方应保证按期完成施工任务。

四、合同价款与支付方式合同总价为[具体金额]元人民币。

价款支付分为预付款、进度款及尾款,具体支付比例和时间由甲乙双方另行商定。

五、违约责任若一方未能履行合同约定的义务,应向对方支付违约金,并承担由此造成的损失。

六、争议解决因本合同引起的任何争议,双方应首先通过协商解决;协商不成时,可提交至[具体仲裁机构]进行仲裁。

七、其他事项本合同未尽事宜,甲乙双方可根据实际情况协商补充。

补充协议作为本合同不可分割的一部分,具有同等法律效力。

八、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。

九、附件本合同附件包括工程图纸、技术规范、价格表等相关资料,与本合同具有同等法律效力。

甲方代表(签字):_________________ 日期:____年__月__日乙方代表(签字):_________________ 日期:____年__月__日。

供水安装工程施工合同

供水安装工程施工合同

供水安装工程施工合同甲方:(委托方)地址:电话:传真:乙方:(承接方)地址:电话:传真:鉴于甲方拟对其项目进行供水安装工程施工,乙方具备相关经验和技术能力,双方经友好协商,达成以下合同:第一条合同内容1.1 甲方委托乙方进行供水安装工程施工,工程具体项目包括但不限于:给水管道、水泵、水箱等设备的安装及其他相关工作。

1.2 工程施工地点:(具体地址)1.3 工程施工期限:自合同签订之日起,至工程竣工验收合格之日止。

第二条工程费用与支付方式2.1 工程施工总费用为人民币(大写)(小写)元整(¥000,000.00),费用包括但不限于人工、材料、设备、维修保养等。

2.2 工程费用支付方式:(1)首期付款:甲方应于本合同签订之日起3日内,以现金/银行转账方式支付工程总费用的50%(¥000,000.00元),作为首期付款。

(2)进度付款:按照工程进度的实际完成情况,甲方应及时支付相应的工程费用。

(3)最终付款:在工程竣工验收合格后,甲方应支付工程总费用的剩余部分。

第三条工程质量和验收标准3.1 乙方承诺按照国家有关法规和技术标准进行工程施工,确保工程质量符合相关要求,达到预期目标。

3.2 工程竣工后,甲方有权根据相关验收标准对工程进行验收。

若工程质量不符合要求,乙方应承担相应责任,并及时进行改正。

第四条工程保修期4.1 乙方承诺对工程施工所使用的设备、材料等提供合格证明,并按照相关保修期要求提供售后维修服务。

4.2 工程竣工验收合格后,乙方应为甲方提供工程保修期为:(具体期限)年。

第五条合同终止与解除5.1 合同终止的情形:(1)工程竣工验收合格,甲方全部支付工程费用。

(2)双方经协商一致书面解除合同。

5.2 合同解除的情形:(1)甲方未按照约定支付工程款项,且在乙方书面通知后逾期未支付。

(2)工程施工发生重大质量问题,经乙方修正后仍无法达到合同要求。

第六条争议解决方式6.1 本合同在履行过程中,若发生争议,双方应协商解决。

供水合同范本(精选5篇)

供水合同范本(精选5篇)

供水合同范本(精选5篇)供水合同1 委托方: (以下简称甲方)承包方: (以下简称乙方)甲、乙双方经充分协商,签订本合同,以资信守。

第一条、工程概况1.1本工程是指:甲方项目供水工程。

1.2 工程地点:项目。

第二条、承包方式及承包范围2.1承包方式:采用固定总价大包干的形式,由乙方以包报装、包设计、包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包机械费、包项目措施费、包测量费、包行政规费(含办理因管道安装的路面开挖手续及其修复费用)、包验收合格、包领取水表(指一户一表用水表)、包装表通水、包保修及包税金、协助向相关政府主管部门办理报批手续等的方式承包,不增不减,自负盈亏。

2.2 承包范围:项目供水管材的供货及安装,管道试压、消毒、冲洗、验收,生活水池清洗,安装市政水表通水使用。

详见本合同附件《工程预算书》。

第三条、质量标准及乙方的质量保证3.1 质量标准:按广州市自来水公司现行有关规定执行,工程施工质量达到自来水公司验收合格标准。

3.2乙方必须严格按照本合同约定的质量标准及甲方确认的施工图纸和用料进行施工,保证质量。

3.3 如通水竣工前本工程有质量问题,皆由乙方无偿维修。

3.4 通水竣工后,乙方应做好牢固可靠的安全防范标识,以减少碰撞或损坏;如甲方其他专业工程造成损坏,乙方不作无偿维修。

第四条、工期4.1工期:天,其中施工工期为天,乙方须在年月日前完成 DN300市政管安装,通过市自来水公司试压验收、冲洗消毒,在年月日前安装DN50-150市政水表通水并交付甲方使用。

4.2乙方在本工程的施工过程中必须按甲方的要求配合甲方建设工程的施工。

第五条、合同价款及结算5.1本工程采用固定总价大包干的形式,该总价已包含乙方为完成本工程项目所需支出的直接费、间接费、利润和一切施工措施费等所有费用。

预算中未列明而在实施本工程过程中需发生的项目均视为已含在本工程其他项目报价内。

5.2本工程合同总价为:大写:人民币元整(¥元)。

供水工程合同模板

供水工程合同模板

供水工程合同模板甲方(业主):_________________乙方(承包商):_______________鉴于甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,就__________________(以下简称“本工程”)达成如下协议:一、工程内容与范围1. 工程名称:_______________________________2. 工程地点:_______________________________3. 主要工作内容:(详细描述工程的主要工作内容,包括但不限于管道铺设、泵站建设、水质处理等)4. 工程标准及要求:(根据国家及行业标准列出具体要求)二、合同价格合同总价为人民币(大写)____________元整(¥___________)。

三、支付方式1. 预付款:甲方需在合同签订后________日内支付合同总额的____%作为预付款。

2. 进度款:根据实际完成的工程量按月支付。

3. 结算款:工程完工并经甲方验收合格后,支付剩余全部款项。

四、工期与进度1. 开工日期:自____年____月____日起2. 竣工日期:至____年____月____日止3. 工程进度计划:(详细列出各阶段的时间节点)五、质量保证1. 乙方应保证工程质量符合国家标准及甲方要求。

2. 对于不合格的工程部分,乙方应负责无偿修复直至达到要求。

六、违约责任1. 如一方未能履行合同约定,应承担违约责任。

2. 因不可抗力导致不能履行或完全履行合同的,应及时通知对方并提供相应证明。

七、争议解决合同执行过程中发生争议,双方应首先通过协商解决;协商不成时,可提交至仲裁机构仲裁或依法向人民法院提起诉讼。

八、其他事项(根据实际情况添加特别约定或其他需要说明的事项)九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

十、附件本合同的附件为合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。

甲方代表(签字):_______________ 日期:____年__月__日乙方代表(签字):_______________ 日期:____年__月__日注:以上仅为模板范本,具体条款应根据实际工程项目的特点和要求进行调整。

供水施工协议书简易

供水施工协议书简易

供水施工协议书简易1. 甲方姓名:[甲方姓名] 单位/个人:[甲方单位或个人名称] 地址:[甲方地址] 联系电话:[甲方联系电话]2. 乙方姓名:[乙方姓名] 单位/个人:[乙方单位或个人名称] 地址:[乙方地址] 联系电话:[乙方联系电话]3. 合同背景甲方拟对乙方的单位/住宅等地点进行供水施工工程。

为明确双方权益和义务,特制订此施工协议书。

4. 工程内容乙方同意按照甲方的要求进行如下供水施工工程: - 安装供水管道系统; - 安装水表、阀门和其他相关设备; - 进行供水水质和压力测试; - 完成其他相关工程。

5. 工程期限双方约定供水施工工程于合同签订之日起开始,并应在协议生效之后的 [工期天数] 天内完成施工工程。

6. 工程费用和支付方式6.1 工程费用:根据乙方提供的施工方案和甲方要求,工程费用为 [工程费用],包括人工、材料和其他费用。

6.2 支付方式:甲方同意按照以下方式向乙方支付工程费用: - 预付工程款 [预付款金额],在合同签订之日起 [预付款支付期限] 天内支付; - 工程进展款 [进展款金额],在乙方完成施工工程的 [进展款支付条件] 条件满足后支付; - 工程竣工款 [竣工款金额],在甲方验收乙方施工工程并确认无质量问题后支付。

7. 质量保证乙方承诺提供的供水施工工程在工程周期内保证质量,保证安装的供水管道系统和其他设备符合国家标准和相关规定,并提供质量保证书。

8. 违约责任8.1 若甲方未按时支付工程款,应按合同约定的支付金额和逾期标准承担相应违约责任。

8.2 若乙方未按照约定工期完成施工工程或工程质量不符合合同要求,应按合同约定承担相应违约责任。

9. 保密条款双方约定在合同期限内及合同终止后不得向第三方透露与本合同有关的商业秘密,保护工程施工的技术、设备和供应商信息等商业机密。

10. 法律适用和争议解决本协议适用中国法律。

如因履行本协议发生争议,双方应友好协商解决。

协商不成的,任何一方可向甲方所在地法院提起诉讼。

城市供水工程合同协议书

城市供水工程合同协议书

城市供水工程合同协议书甲方:(委托人):住址:联系电话:乙方:(承包人):住址:联系电话:经双方友好协商,依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规,就甲方委托乙方开展城市供水工程的设计、建设等相关工作事宜,达成如下合同协议:第一条项目概况1.1 项目名称:城市供水工程1.2 项目地点:(详细描述城市供水工程的具体地点)1.3 工程内容:(详细描述城市供水工程的具体内容)1.4 工程规模:(描述城市供水工程的规模和容量)第二条合同价款2.1 总价款:合同总价款为(具体金额)人民币(大写)。

2.2 付款方式:甲方按照以下方式支付合同价款给乙方:(详细描述付款方式,如预付款、进度款等)2.3 工程变更和索赔:如因甲方原因导致工程发生变更,甲方应支付乙方相应的变更费用。

如因乙方原因导致工程发生变更,乙方应承担相应的费用。

双方一致同意在工程变更和索赔事项上友好沟通,确保工程顺利进行。

第三条合同履行期限3.1 工期:乙方应在(具体时间)内完成城市供水工程。

如因乙方原因导致工期延长,乙方应承担相应的违约责任。

3.2 提前竣工:如乙方提前完成城市供水工程并经甲方验收合格,甲方可以根据实际情况提前支付乙方相应的款项。

第四条质量保证4.1 设计质量:乙方应按照相关标准和规范进行城市供水工程的设计,确保设计符合甲方需求和相关法律法规。

4.2 施工质量:乙方应按照相关标准和规范进行城市供水工程的施工,确保施工质量满足甲方要求。

4.3 质量保修:乙方应对城市供水工程的设计和施工提供适当的质量保修服务,具体保修期限和范围按照双方友好协商确定。

第五条合同违约责任5.1 违约责任:任何一方未履行合同约定的义务,应承担相应的违约责任。

5.2 违约赔偿:如乙方未按照合同约定的工期完成城市供水工程,乙方应支付甲方相应的违约金。

如甲方未按照合同约定的付款方式支付合同价款,甲方应支付乙方相应的违约金。

第六条争议解决6.1 争议解决方式:对于因合同履行发生的任何争议,双方应友好协商解决。

自来水安装合同(通用5篇)

自来水安装合同(通用5篇)

自来水安装合同(通用5篇)自来水安装合同篇1甲方:乙方:依照《中华人民共和国合同法》相关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,经甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就本工程的有关事宜达成如下合同条款:第一条工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、工程总造价:总造价中包括各种材料费、运费、试验费、加工安装费、税金等。

乙方向甲方开具正规发票。

4、工程内容:详见乙方提供的工程图纸及预算书(不含刷油、防腐、隔热保温及管道支架、顶管)。

5、承包方式:包工、包料。

6、质量要求:符合国家、行业标准和合同约定、相关技术规范要求。

7、合同工期工期:安装工期为天,开工时间根据甲方书面通知进场施工,阴雨天顺延。

第二条双方责任和义务1、甲方责任和义务(1)向乙方提供设备、材料的存放地点;(2)协调施工现场不同施工单位的交叉作业的关系,及时处理有关问题,乙方负责本工程与市政、规划、城管等有关部门协调工作;(3)按合同约定向乙方支付工程款。

(4)在乙方工程完工后,甲方组织人员对其工程质量进行验收。

2、乙方责任和义务(1)施工过程中的用水,用电由甲方提供;(2)乙方按图纸施工,如有变更,必须有甲方书面签证,否则发生的一切费用均由乙方承担。

(3)乙方必须对管理人员及施工人员的安全施工由乙方承担;(4)工程竣工后,向甲方提供所有的工程验收资料;第三条工期约定1、乙方在合同签订后,应严格按照确定的合同工期开展施工;2、因甲方原因而造成的停工,除工期按竣工的天数向后顺延外,甲方还应承担乙方由此造成的实际损失;3、如遇不可抗力因素,而造成乙方无法施工的,可经双方协调并通过书面形式确定顺延工程期限。

工期予以顺延。

第四条工程质量及保修约定1、本工程施工工艺、原材料及施工质量,乙方保证符合国家、行业标准和合同约定、相关技术规范要求;2、验收后如因乙方原因造成返工的,乙方承担返工费用和义务。

3、本工程保修期为壹年。

第五条付款方式合同签订三日内付工程款总价,工程安装完成总工程量的80%时付总价款一次性。

供水用户工程施工合同

供水用户工程施工合同

供水用户工程施工合同甲方:(施工单位)乙方:(供水用户)为明确双方的权利和义务,经友好协商,本着平等互利、诚实守信的原则,达成如下协议:第一条合同标的甲方将承担乙方提供的供水用户工程(以下简称“工程”)的施工任务,具体包括但不限于设计、施工、材料采购、监理等相关工作。

乙方同意委托甲方进行工程施工。

第二条工程内容1. 工程名称:供水用户工程2. 工程地址:(具体地址)3. 工程范围:包括但不限于供水管道敷设、供水设备安装、管道连接、试压、保温等工作。

4. 工程进度:根据甲方的施工计划,按时保质量完成工程。

第三条施工规范1. 甲方应按照国家相关规定和要求进行施工,保证工程质量和安全。

2. 甲方应提供具备相应资质的施工队伍,保证施工人员的技术水平和施工质量。

3. 施工过程中,应遵守环保、安全规定,确保施工过程中不影响周边环境和其他相关设施。

第四条施工合同1. 双方应根据工程内容和规模签订施工合同,明确施工范围、进度、质量要求等具体细则。

2. 合同金额和支付方式:双方商定合同金额为(具体金额),乙方应按照合同约定的进度支付工程款项。

第五条工程保修1. 工程竣工后,甲方应提供一定期限的免费保修服务,确保工程质量,享受售后服务。

2. 保修期限:保修期限为(具体期限),期间内对工程质量问题进行免费维修和服务。

第六条违约责任1. 甲方如未按时完成工程,造成乙方损失的,应承担相应的赔偿责任。

2. 乙方如未按时支付工程款项,导致甲方无法按时完成工程的,乙方应承担相应的违约责任。

第七条争议解决因履行本合同而发生的任何争议,双方应友好协商解决。

如协商不成,应提交至签订地人民法院解决。

第八条其他事项本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。

第九条合同生效本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。

甲方(盖章):法定代表人(签字):乙方(盖章):法定代表人(签字):日期:年月日以上为供水用户工程施工合同,双方如有异议或补充条款,可在协商一致后进行调整修改,确保双方合作顺利进行。

自来水工程合同模板

自来水工程合同模板

自来水工程合同模板一、合同编号与参与方信息合同编号:________甲方(业主):________乙方(承包商):________签订日期:________签订地点:________二、工程概述1. 工程名称:________自来水工程2. 工程地址:________3. 工程规模及内容:包括但不限于水源地开发、输水管道铺设、净水厂建设、配水网施工等。

4. 工程目的:为区域内居民和企业提供稳定、安全、卫生的自来水。

三、合同金额与支付方式1. 合同总金额:人民币(大写)________元整(¥_______)。

2. 付款方式:分阶段支付,具体包括预付款、进度款、竣工款以及质保金等。

3. 支付条件:根据工程进度和验收结果,由甲方按照合同约定支付给乙方。

四、工程期限1. 开工日期:________年____月____日2. 竣工日期:________年____月____日3. 工期调整:因不可抗力或双方协商一致的情况下可适当调整。

五、质量要求1. 符合国家及行业相关标准,确保工程质量合格。

2. 乙方须对工程质量负责,并接受甲方或第三方的质量检验。

六、违约责任1. 若乙方未能按约定时间完成工程或工程质量不符合要求,应承担违约责任。

2. 若甲方延迟支付工程款项,应向乙方支付违约金。

七、争议解决合同执行过程中发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可依法申请调解、仲裁或向人民法院提起诉讼。

八、其他条款1. 保密条款:双方应对合同中的商业秘密和技术信息予以保密。

2. 补充协议:未尽事宜,双方可另行签订补充协议。

3. 附件:包括工程图纸、技术规范、验收标准等,均为合同不可分割的一部分。

九、合同生效与终止1. 本合同自甲乙双方授权代表签字盖章之日起生效。

2. 合同在以下情况下终止:工程竣工验收合格后,质保期满且无遗留问题时自然终止;或因严重违约导致合同解除;或经双方协商一致提前终止。

十、签署确认甲方代表(签字):________ 日期:____年____月____日乙方代表(签字):________ 日期:____年____月____日。

供水施工合同协议书

供水施工合同协议书

供水施工合同协议书甲方(业主):________________乙方(承包方):_______________鉴于甲方拟进行供水设施施工项目,乙方具备相关资质并同意承担该项目的施工任务,双方本着平等互利的原则,经协商一致,订立本供水施工合同协议书(以下简称“本合同”)。

一、工程概况1.1 项目名称:_________________1.2 工程地点:_________________1.3 工程内容:_________________1.4 工程规模:_________________1.5 工程标准及要求:___________二、工程造价与支付方式2.1 工程总造价为人民币________元(大写:_________________元整),包括材料费、人工费、机械使用费等全部费用。

2.2 甲方应按以下方式向乙方支付工程款项:a. 预付款:合同签订后___天内支付合同总价的__%作为预付款。

b. 进度款:根据工程进度,按月支付,每月支付上月完成工程量的__%。

c. 竣工款:工程竣工验收合格后,支付至合同总价的__%。

d. 质保金:合同总价的__%作为质保金,待质保期满后无质量问题一次性支付。

三、工程期限3.1 施工开始日期:____年__月__日3.2 施工结束日期:____年__月__日3.3 竣工验收日期:____年__月__日四、质量保证4.1 乙方须按照国家有关规定和双方约定的标准和要求组织施工,确保工程质量。

4.2 乙方应对其施工质量提供___年的质量保证期,自工程竣工验收合格之日起计算。

五、双方权利与义务5.1 甲方权利与义务:a. 提供准确的工程需求和施工条件。

b. 按约定支付工程款项。

c. 协助乙方办理相关施工许可和手续。

5.2 乙方权利与义务:a. 按照合同约定完成工程建设任务。

b. 遵守施工安全规范,确保施工安全。

c. 及时向甲方报告工程进度。

六、违约责任6.1 双方应严格履行本合同,任何一方违约,应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。

供水厂施工合同范本

供水厂施工合同范本

供水厂施工合同范本合同编号:_______甲方(发包人):_______乙方(承包人):_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行供水厂施工的有关事宜,经协商一致,签订本合同。

第一条工程概况1.1 工程名称:_______供水厂施工工程1.2 工程地点:_______1.3 工程内容:包括但不限于供水厂建筑物的施工、供水管线的铺设、设备的安装和调试等。

第二条工程承包范围2.1 承包范围:本工程的所有施工内容,包括土建、安装、装修、调试等。

第三条合同价格3.1 本合同的合同价为人民币_______元(大写:____________________元整),乙方应按照本合同约定的价格完成所有施工内容。

第四条合同的履行4.1 乙方应按照本合同约定的工程内容、工程质量、工程进度等要求,完成本工程的施工。

4.2 乙方应保证施工过程中的人员安全和工程的安全,对因乙方原因造成的损失,由乙方承担责任。

4.3 乙方应按照合同约定的时间节点完成施工,如有延期,乙方应承担相应的违约责任。

第五条付款方式5.1 本合同的付款分为三个阶段,具体付款比例和付款时间由甲乙双方另行商定。

5.2 甲方支付乙方工程款时,乙方应提供等额的发票。

第六条合同的变更和解除6.1 本合同一旦签订,甲乙双方应严格履行。

如因特殊情况需要变更或解除合同,必须经甲乙双方协商一致,并签订书面协议。

6.2 合同的变更或解除不影响乙方应承担的违约责任。

第七条争议解决7.1 对于因履行本合同而产生的任何争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第八条其他8.1 本合同自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方(发包人):_______乙方(承包人):_______签订日期:_______以上内容仅供参考,具体合同内容以甲乙双方实际签订的合同为准。

供水水管道施工合同(优秀6篇)

供水水管道施工合同(优秀6篇)

供水水管道施工合同(优秀6篇)随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,越来越多的人通过合同来调和民事关系,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。

怎样写合同才更能起到其作用呢?合同应该怎么制定呢?下面是漂亮的小编帮大家分享的供水水管道施工合同(优秀6篇),仅供借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

供水水管道施工合同篇一甲方:_________乙方:_________依照《_合同法》、《_建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑质量保修办法》及其他有关法律、行政法规、依据甲方施工任务的需要,经过对乙方资质的审查和双方协商,甲方决定将水暖维修的全部工作内容以清包形式由乙方组织施工。

为了明确双方的权利义务关系,结合本工程的实际情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本分包工程施工事项,达成如下协议条款,并共同遵照执行。

一条、承包范围:校内水暖维修。

第二条、承包内容及承包的方式和价格:一、承包内容:水暖维修二、承包的方式和价格:工料全包,合计人民币___元(人民币___元整)。

第三条、工期控制:1、自开工之日起,到_年_月_日完成该承包的施工内容。

2、若乙方施工进度慢,工程质量差,经生产会议提出整改意见后改正行动不得力效果不明显时,为了确保建设单位对甲方的工期和质量要求,甲方无需征得乙方同意有权直接安排施工力量介入施工,所发生的一切费用由乙方承担并在乙方施工的工程款中直接扣除,金额由甲方负责审定。

3、如乙方在施工中没有达到建设单位的质量和节点要求,建设单位要求乙方撤出现场,乙方须无条件撤出,所完成的工程量按50%结算,余款作为甲方停工损失费用。

第四条、质量标准:按照施工图纸、设计变更、施工规范进行施工,工程质量按照规范和质量验评标准进行分部分项验收,以甲方检查及监理验收评定及质量监督部门核定认可和交给精装修合格为准,由于质量问题不能按时交接给精装修所造成的一切责任和费用均由乙方负担。

第五条、结算及付款方式:工程验收合格后甲方一次性支付全部工程款。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

供水工程施工合同(合同示范文Water supply project construction contract (3)(合同范本)姓名:单位:日期:编号:YW-HT-023595施工合同供水工程施工合同(合同示范文本)说明:以下合同书内容主要作用是:合同有效的约定了合同双方的权利和义务,对合同的履行有积极的作用,能够较为有效的约束违约行为,能够最大程度的保障自己的合法权利,可用于电子存档或打印使用(使用时请看清是否适合您使用)。

十九、争议的解决44争议调解44.1争议的提出发包人和承包人或其中任一方对监理人作出的决定持有异议,又未能在监理人的协调下取得一致意见而形成争议,任一方均可以书面形式提请争议调解组解决,并抄送另一方。

在争议尚未按第44.3款的规定获得解决之前,承包人仍应继续按监理人的指示认真施工。

44.2争议调解组发包人和承包人应在签订协议书后的84天内,按本款规定共同协商成立争议调解组,并由双方与争议调解组签订协议。

争议调解组由3(或5)名有合同管理和工程实践经验的专家组成,专家的聘请方法可由发包人和承包人共同协商确定,亦可请政府主管部门推荐或通过行业合同争议调解机构聘请,并经双方认同。

争议调解组成员应与合同双方均无利害关系。

争议调解组的各项费用由发包人和承包人平均分担。

44.3争议的评审(1)合同双方的争议,应首先由主诉方向争议调解组提交一份详细的申诉报告,并附有必要的文件图纸和证明材料,主诉方还应将上述报告的一份副本同时提交给被诉方。

(2)争议的被诉方收到主诉方申诉报告副本后的28天内,亦应向争议调解组提交一份申辩报告,并附有必要的文件图纸和证明材料。

被诉方亦应将其报告的一份副本同时提交给主诉方。

(3)争议调解组收到双方报告后的28天内,邀请双方代表和有关人员举行听证会,向双方调查和质询争议细节;若需要时,争议调解组可要求双方提供进一步的补充材料,并邀请监理人代表参加听证会。

(4)在听证会结束后的28天内,争议调解组应在不受任何干扰的情况下,进行独立和公正的评审,提出由全体专家签名的评审意见提交发包人和承包人,并抄送监理人。

(5)若发包人和承包人接受争议调解组的评审意见,则应由监理人按争议调解组的评审意见拟定争议解决议定书,经争议双方签字后作为合同的补充文件,并遵照执行。

(6)若发包人和承包人或其中任一方不接受争议调解组的评审意见,并要求提交仲裁,则任一方均可在收到上述评审意见后的28天内将仲裁意向通知另一方,并抄送监理人。

若在上述28天期限内双方均未提出仲裁意向,则争议调解组的意见为最终决定,双方均应遵照执行。

45友好解决发包人和承包人或其中任一方按第44.3款(6)项的规定发出仲裁意向通知后,争议双方还应共同作出努力直接进行友好磋商解决争议,亦可提请政府主管部门或行业合同争议调解机构调解以寻求友好解决。

若在仲裁意向通知发出后42天内仍未能解决争议,则任何一方均有权提请仲裁。

46仲裁或诉讼46.1仲裁(1)发包人和承包人应在签订协议书的同时,共同协商确定本合同的仲裁范围和仲裁机构,并签订仲裁协议。

(2)发包人和承包人未能在第45条规定的期限内友好解决双方的争议,则任一方均有权将争议提交仲裁协议中规定的仲裁机构仲裁。

(3)在仲裁期间,发包人和承包人均应暂按监理人就该争议作出的决定履行各自的职责,任何一方均不得以仲裁未果为借口拒绝或拖延按合同规定应进行的工作。

46.2诉讼发包人和承包人因本合同发生争议,未达成书面仲裁协议的,任一方均有权向人民法院起诉。

二十、风险和保险47工程风险47.1发包人的风险工程(包括材料和工程设备)发生以下各种风险造成的损失和损坏,均应由发包人承担风险责任。

(1)发包人负责的工程设计不当造成的损失和损坏。

(2)由于发包人责任造成工程设备的损失和损坏。

(3)发包人和承包人均不能预见、不能避免并不能克服的自然灾害造成的损失和损坏,但承包人迟延履行合同后发生的除外。

(4)战争、动乱等社会因素造成的损失和损坏,但承包人迟延履行合同后发生的除外。

(5)其他由于发包人原因造成的损失和损坏。

47.2承包人的风险工程(包括材料和工程设备)发生以下各种风险造成的损失和损坏,均应由承包人承担风险责任。

(1)由于承包人对工程(包括材料和工程设备)照管不周造成的损失和损坏。

(2)由于承包人的施工组织措施失误造成的损失和损坏。

(3)其他由于承包人原因造成的损失和损坏。

47.3风险责任的转移工程通过完工验收并移交给发包人后,原由承包人按上述第47.2款规定承担的风险责任同时转移给发包人(在保修期发生的在保修期前因承包人原因造成的损失和损坏除外)。

47.4不可抗力解除合同合同签订后发生第47.1款(3)和(4)项的风险造成工程的巨大损失和严重损坏,使双方或任何一方无法继续履行合同时,经双方协商后可解除合同。

解除合同后的付款由双方协商处理。

48工程保险和风险损失的补偿48.1工程和施工设备的保险(1)承包人应以承包人和发包人的共同名义向发包人同意的保险公司投保工程险(包括材料和工程设备),投保的工程项目及其保险金额在签订协议书时由双方协商确定。

(2)承包人应以承包人的名义投保施工设备险,投保项目及其保险金额由承包人根据其配备的施工设备状况自行确定,但承包人应充分估计主要施工设备可能发生的重大事故以及自然灾害造成施工设备的损失和损坏对工程的影响。

(3)工程和施工设备的保险期限及其保险责任范围为:①从承包人进点至颁发工程移交证书期间,除保险公司规定的除外责任以外的工程(包括材料和工程设备)和施工设备的损失和损坏。

②在保修期内,由于保修期以前的原因造成上述工程和施工设备的损失和损坏。

③承包人在履行保修责任的施工中造成上述工程和施工设备的损失和损坏。

48.2损失和损坏的费用补偿(1)自工程开工至完工移交期间,任何未保险的或从保险部门得到的赔偿费尚不能弥补工程损失和修复损坏所需的费用时,应由发包人或承包人根据第47.1款或第47.2款规定的风险责任承担所需的费用,包括由于修复风险损坏过程中造成的工程损失和损坏所需的全部费用。

(2)若发生的工程风险包含第47.1款和第47.2款所述的发包人和承包人的共同风险,则应由监理人与发包人和承包人通过友好协商,按各自的风险责任分担工程的损失和修复损坏所需的全部费用。

(3)若发生承包人设备(包括其租用的施工设备)的损失或损坏,其所得到的保险金尚不能弥补其损失或损坏的费用时,除第47.1款所列的风险外,应由承包人自行承担其所需的全部费用。

(4)在工程完工移交给发包人后,除了在保修期内发现的由于保修期前承包人原因造成的损失或损坏外,应由发包人承担任何风险造成工程(包括工程设备)的损失和修复损坏所需的全部费用。

49人员的工伤事故49.1人员工伤事故的责任(1)承包人应为其执行本合同所雇用的全部人员(包括分包人的人员)承担工伤事故责任。

承包人可要求其分包人自行承担自己雇用人员的工伤事故责任,但发包人只向承包人追索其工伤事故责任。

(2)发包人应为其现场机构雇用的全部人员(包括监理人员)承担工伤事故责任,但由于承包人过失造成在承包人责任区内工作的发包人的人员伤亡,则应由承包人承担其工伤事故责任。

49.2人员工伤事故的赔偿发包人和承包人应根据有关法律、法规和规章以及按第49.1款规定,对工伤事故造成的伤亡按其各自的责任进行赔偿。

其赔偿费用的范围应包括人员伤亡和财产损失的赔偿费、诉讼费和其他有关费用。

49.3人员工伤事故的保险在合同实施期间,承包人应为其雇用的人员投保人身意外伤害险。

承包人可要求分包人投保其自己雇用人员的人身意外伤害险,但此项投保不免除承包人按第49.2款规定应负的责任。

50人身和财产的损失50.1发包人的责任发包人应负责赔偿以下各种情况造成的人身和财产损失:(1)工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失。

(2)工程施工过程中,承包人按合同要求进行工作所不可避免地造成第三者的财产损失。

(3)由于发包人责任造成在其管辖区内发包人和承包人以及第三者人员的人身伤害和财产损失。

上述赔偿费用应包括人身伤害和财产损失的赔偿费、诉讼费和其他有关费用。

50.2承包人的责任承包人应负责赔偿由于承包人的责任造成在其管辖区内发包人和承包人以及第三者人员的人身伤害和财产损失。

上述赔偿费用应包括人身伤害和财产损失的赔偿费、诉讼费和其他有关费用。

50.3发包人和承包人的共同责任由于在承包人辖区内工作的发包人人员或非承包人雇用的其他人员的过失造成的人员伤害和财产损失,若其中含有承包人的部分责任时,应由监理人与发包人和承包人共同协商合理分担其赔偿费用。

50.4第三者责任险(包括发包人的财产)承包人应以承包人和发包人的共同名义投保在工地及其毗邻地带的第三者人员伤害和财产损失的第三者责任险,其保险金额由双方协商确定。

此项投保不免除承包人和发包人各自应负的在其管辖区内及其毗邻地带发生的第三者人员伤害和财产损失的赔偿责任,其赔偿费用应包括赔偿费、诉讼费和其他有关费用。

51对各项保险的要求51.1保险凭证和条件承包人应在接到开工通知后的84天内向发包人提交按合同规定的各项保险单的副本,并通知监理人。

保险单的条件应符合本合同的规定。

51.2保险单条件的变动承包人需要变动保险单的条件时,应事先征得发包人同意,并通知监理人。

51.3未按规定投保的补救若承包人在接到开工通知后的84天内未按合同规定的条件办理保险,则发包人可以代为办理,所需费用由承包人承担。

51.4遵守保险单规定的条件发包人和承包人均应遵守保险单规定的条件,任何一方违反保险单规定的条件时,应赔偿另一方由此造成的损失。

二十一、完工与保修52完工验收52.1完工验收申请报告当工程具备以下条件时,承包人即可向发包人和监理人提交完工验收申请报告(附完工资料)。

(1)已完成了合同范围内的全部单位工程以及有关的工作项目,但经监理人同意列入保修期内完成的尾工项目除外。

(2)已按第52.2款的规定备齐了符合合同要求的完工资料。

(3)已按监理人的要求编制了在保修期内实施的尾工工程项目清单和未修补的缺陷项目清单以及相应的施工措施计划。

52.2完工资料完工资料(一式6份)应包括:(1)工程实施概况和大事记。

(2)已完工程移交清单(包括工程设备)。

(3)永久工程竣工图。

(4)列入保修期继续施工的尾工工程项目清单。

(5)未完成的缺陷修复清单。

(6)施工期的观测资料。

(7)监理人指示应列入完工报告的各类施工文件、施工原始记录(含图片和录像资料)以及其他应补充的完工资料。

52.3工程完工的验收监理人收到承包人按第52.1款规定提交的完工验收申请报告后,应审核其报告的各项内容,并按以下不同情况进行处理。

相关文档
最新文档