《陕西省建设工程施工合同(示范文本)》
陕西省施工总承包合同范本
陕西省施工总承包合同范本《陕西省施工总承包合同》甲方（发包方）：单位名称：____________________法定代表人：________________地址：____________________联系电话：________________乙方（承包方）：单位名称：____________________法定代表人：________________地址：____________________联系电话：________________鉴于甲方拟在陕西省[具体地点]进行[工程项目名称]的建设，并有意将该项目的施工总承包工作交由乙方承担，乙方具备相应的施工资质和能力，愿意承接该项目。
为明确双方在项目施工过程中的权利和义务，确保工程质量、工期和安全，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程项目名称]2. 工程地点：陕西省[具体地点]3. 工程内容：[详细描述工程范围和内容]4. 工程规模：[建筑面积、层数、结构形式等]二、合同工期1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 工期总日历天数：[总天数]三、质量标准工程质量标准：符合[国家或行业相关质量标准]，达到[具体质量要求，如合格、优良等]。
四、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币（大写）[具体金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
2. 计价方式：[说明采用的计价方式，如工程量清单计价、定额计价等]3. 支付方式：（1）预付款：合同签订后[具体百分比]的预付款，计人民币（大写）[具体金额]元。
（2）进度款：根据工程进度，按[具体支付节点和比例]支付进度款。
（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后，办理竣工结算，支付至结算总价的[具体百分比]。
（4）质量保证金：结算总价的[具体百分比]作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时无息退还。
(完整)陕西省建设工程施工合同(范本)--双篇
(完整)陕西省建设工程施工合同(范本) 目录一、合同双方1.1 甲方1.2 乙方二、工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程内容2.4 工程规模2.5 工程质量标准2.6 工程期限三、合同价款及支付方式3.1 合同价款3.2 预付款3.3 工程进度款3.4 工程结算款3.5 质保金四、工程变更及价格调整4.1 工程变更4.2 价格调整五、工程验收及移交5.1 工程验收5.2 工程移交六、工程质量保证6.1 质量保证期6.2 质量问题处理七、违约责任7.1 甲方违约7.2 乙方违约八、争议解决8.1 协商解决8.2 诉讼解决九、合同解除9.1 合同解除条件9.2 合同解除后的处理十、其他约定10.1 保密条款10.2 通知与送达10.3 合同效力10.4 合同附件附件：1. 工程量清单2. 工程图纸3. 工程施工方案4. 工程质量保证书(以下无)甲方：陕西省建筑工程有限公司乙方：陕西省建设集团有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担陕西省建设工程施工事宜，达成如下合同条款：一、合同双方1.1 甲方：陕西省建筑工程有限公司，以下简称“甲方”。
1.2 乙方：陕西省建设集团有限公司，以下简称“乙方”。
二、工程概况2.1 工程名称：陕西省建设工程2.2 工程地点：陕西省市区2.3 工程内容：建筑工程施工2.4 工程规模：建筑面积平方米2.5 工程质量标准：符合国家及行业相关标准2.6 工程期限：自合同签订之日起个月三、合同价款及支付方式3.1 合同价款：人民币元（大写：圆整）3.2 预付款：合同价款的30%，共计人民币元3.3 工程进度款：按工程实际进度支付3.4 工程结算款：工程竣工验收合格后，支付至合同价款的95%3.5 质保金：合同价款的5%，共计人民币元，质保期满后无质量问题，一次性支付给乙方四、工程变更及价格调整4.1 工程变更：甲方有权对工程进行变更，乙方应无条件执行4.2 价格调整：如遇政策性调整、材料价格波动等因素，甲乙双方协商调整合同价款五、工程验收及移交5.1 工程验收：工程竣工后，甲乙双方共同进行验收5.2 工程移交：工程验收合格后，乙方将工程移交给甲方六、工程质量保证6.1 质量保证期：工程竣工验收合格之日起计算，共计个月6.2 质量问题处理：如工程出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后立即无条件返修七、违约责任7.1 甲方违约：甲方未按合同约定支付工程款项，应承担违约责任7.2 乙方违约：乙方未按合同约定完成工程，应承担违约责任八、争议解决8.1 协商解决：甲乙双方应友好协商解决合同争议8.2 诉讼解决：协商无果时，可向工程所在地人民法院提起诉讼九、合同解除9.1 合同解除条件：甲乙双方协商一致，可解除合同9.2 合同解除后的处理：合同解除后，甲乙双方按照合同约定办理相关手续十、其他约定10.1 保密条款：甲乙双方应对合同内容保密10.2 通知与送达：甲乙双方的通知与送达，以本合同载明的地址为准10.3 合同效力：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效10.4 合同附件：本合同附件包括工程量清单、工程图纸、工程施工方案、工程质量保证书等。
西安市建设工程施工合同
西安市建设工程施工合同合同编号：甲方（建设单位）：乙方（施工单位）：一、合同目的和依据本合同旨在明确甲乙双方在西安市建设工程施工项目中的权利和义务，确保项目顺利进行。
本合同依据相关法律法规，以及甲方提供的招标文件、投标文件和双方商议的技术协议等内容。
二、合同约定事项1. 项目基本信息项目名称：建设地点：工程规模：工程总造价：工期：2. 合同价格与支付方式总承包价款：付款方式：保证金：3. 工程执行乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求，组织人力、物力，按期按质完成工程建设任务。
4. 工程变更和索赔任何关于工程变更的要求应以书面形式提出，并经双方协商一致后，签署变更合同。
对于因甲方原因引起的工程变更，甲方应支付相应费用并延长工期。
如因不可抗力等原因引起工程变更，双方应友好协商解决。
5. 工程质量保证乙方应确保工程质量符合相关法律法规和技术标准要求，并提供相应的质量保证文件。
如工程出现质量问题，乙方应承担相应责任并在甲方规定的期限内进行修复。
6. 安全生产与环境保护乙方在施工过程中应遵守安全生产和环境保护要求，确保工人安全和减少对环境的影响。
如发生安全事故或环境污染事件，乙方需承担相应责任，并采取措施及时消除安全隐患和修复环境。
7. 违约责任如一方未履行合同约定的义务，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任，并赔偿相应的损失。
8. 合同解除和争议解决如乙方违反合同约定且不能改正的或甲方出现严重违约行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应违约责任。
对于双方发生的其他争议，应友好协商解决，协商不成的，提交相关法律机构解决。
三、合同生效与附件本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
合同附件包括但不限于：招标文件、投标文件、技术协议、施工图纸等。
四、其他约定事项本合同未尽事宜，双方可就具体的事项另行协商，并达成一致意见。
对于约定事项的修改或补充，应采取书面形式，并由双方签署确认后生效。
五、合同解释与争议解决方式本合同的解释和修订均应符合中华人民共和国相关法律法规的规定。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)建设工程施工合同(示范文本)GF-2017-0201第一章总则第一条本合同是建设工程施工合同的示范文本，适用于在建设工程中，结合实际情况，明确项目双方的权益和责任。
第二条本合同所涉及的主体包括建设单位、施工单位以及监理单位。
第三条本合同的签署应遵守国家的法律法规和建设工程施工管理规定。
第四条本合同的目的在于确保建设工程的安全、质量和进度，并保护双方当事人的合法权益。
第二章合同的主要内容第五条本合同的主要内容包括建设工程的范围、施工进度、质量要求、工程款支付等。
第六条建设工程的范围应详细描述各项工作的内容、方法和要求。
第七条施工进度应根据工程的实际情况进行合理的安排，并明确各个节点的时间要求。
第八条质量要求应符合国家和地方有关建设工程施工质量的法律法规和标准。
第九条工程款支付应按照合同约定的条件和进度进行支付。
第三章合同的履行方式第十条本合同的履行方式包括施工单位进行施工，建设单位进行监督和支付工程款。
第十一条施工单位应按照合同约定的要求进行施工，并保证施工质量和进度的合理达标。
第十二条建设单位应对施工单位的施工进行监督，并及时支付工程款。
第四章保证和索赔第十三条施工单位应按照合同约定的要求进行质量保证，并承担由质量问题引起的返工和修复费用。
第十四条施工单位如遇到不可抗力等无法控制的因素，应及时向建设单位报告并采取相应措施。
第十五条如发生争议，双方应通过友好协商解决；如协商不能解决，则可依法进行仲裁或诉讼。
第五章附则所涉及附件如下：1. 工程施工图纸2. 建设工程设计文件如下所涉及的法律名词及注释：1. 建设工程：指按照设计文件所规定的要求进行施工的工程。
2. 施工单位：指承担建设工程施工任务的法人或其他组织。
3. 建设单位：指拥有或使用土地的法人或其他组织，委托施工单位进行工程建设。
4. 监理单位：指受建设单位委托，对施工单位的施工进行监督和管理的法人或其他组织。
陕西省建设工程施工合同(示范文本)
陕西省建设工程施工合同（示范文本）陕西省建设工程施工合同〔示范文本〕制陕西省建设厅陕西省工商行政管理局二○○年月日第一局部协议书发包人〔全称〕：________________________________________承包人〔全称〕：________________________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。
六、组成合同的文件组本钱合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同专用条款3、本合同通用条款4、中标通知书5、投标书、工程报价单或预算书及其附件6、招标文件、答疑纪要及工程量清单7、图纸8、标准、标准及有关技术文件双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成局部。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二局部《通用条款》中赋予的定义相同。
八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承当工程质量保修责任。
九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：________年__________月__________日合同订立地点：________________________________本合同双方约定________________________________后生效。
1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5工程经理：指承包人在专用条款中指定的具有执业资格的负责施工管理和合同履行的代表。
《陕西省建设工程施工合同(示范文本)》
陕西省建设工程施工合同（范本）发包人（甲方）：____________________承包人（乙方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程内容：____________________结构类型：____________________建筑面积：____________________工程造价：____________________承包范围：____________________二、工程期限开工日期：____ 年 ____ 月 ____ 日竣工日期：____ 年 ____ 月 ____ 日合同工期总日历天数：____ 天三、质量标准工程质量应达到国家或行业现行的工程施工质量验收规范合格标准。
四、合同价款合同总价款为人民币（大写）：____________________元整（￥：____元）其中包含但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润、税金等。
五、付款方式1. 预付款：甲方应在合同签订后____日内支付工程总价款的____%作为预付款。
2. 进度款：乙方应按月向甲方提交进度报告，甲方应在收到进度报告后____日内支付当月完成工程量的____%作为进度款。
3. 竣工结算：工程竣工验收合格后____日内，甲乙双方进行竣工结算，甲方支付至结算总价款的____%。
4. 质保金：剩余____%作为质量保证金，在工程竣工验收合格满____年后无质量问题时支付。
六、材料供应1. 甲方供应材料：____________________2. 乙方供应材料：____________________七、安全生产乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工安全，因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任。
陕西省建设工程施工合同范本5篇
陕西省建设工程施工合同范本5篇篇1发包方（全称）：承包方（全称）：根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
第一条工程项目1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程内容：第二条承包范围1. 承包方应按发包方的委托，承担本合同工程的施工任务。
2. 承包方应按国家颁发的施工规范、质量评定标准、安全技术规范等，完成工程的施工任务。
第三条工程期限1. 本合同工程自XXXX年XX月XX日开始施工，至XXXX年XX 月XX日完成，共XX天。
2. 因发包方原因造成工程停工时，承包方应将停工情况以书面形式及时通知发包方，以便发包方采取措施。
因承包方原因造成工程停工时，承包方应采取积极措施恢复施工。
第四条工程质量与验收1. 承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程和标准进行施工，并接受发包方的监督。
2. 承包方应按工程进度，及时向发包方提供关于工程质量的技术资料等。
隐蔽工程未经发包方专业人员检查不得隐蔽。
否则，由此造成的经济损失由承包方承担。
3. 工程竣工验收，应以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工规范和质量评定标准为依据。
工程竣工后，承包方应及时向发包方提供完整的竣工资料和竣工验收申请。
发包方应及时组织验收，并签署竣工验收意见。
如果由于承包方的原因造成工程不能按时验收，其责任由承包方承担。
第五条工程价款与支付1. 本合同工程总价款为人民币（大写）：XXXX元（￥：XXXX元）。
2. 工程款支付：在合同签订后，承包方应提交履约保函，履约保函金额为合同价的XX%，即人民币（大写）：XXXX元（￥：XXXX元）。
履约保函应在竣工验收后XX个月内退还。
同时，发包方应支付合同价的XX%，即人民币（大写）：XXXX元（￥：XXXX元）作为预付款。
预付款应在竣工验收后XX个月内退还。
剩余款项应在竣工验收后XX 个月内结清。
陕西省建设工程施工合同范本
3.不可抗力事件发生期间，受影响方在履行合同方面的义务将予以免除，但应尽合理努力减少损失。
4.不可抗力事件结束后，双方应恢复合同的履行，并根据实际情况协商确定合理的履行期限。
四、履行因素
1.履行期限：本合同自双方签字盖章之日起生效，乙方应在不晚于合同生效之日起开始施工，预计工程竣工日期为_______年_______月_______日，具体竣工日期以实际施工进度为准。
2.履行地点：陕西省_______市（县）_______工程建设项目现场。
3.履行方式：乙方应当按照甲方提供的施工图纸、技术规范和国家相关标准进行施工，确保工程质量符合合同规定的要求。
九、其他特别约定：
1.保密条款：双方在合同履行过程中所获得的对方商业秘密、技术秘密等非公开信息，应予以严格保密，未经对方同意不得向任何第三方泄露。
2.知识产权归属：乙方在施工过程中产生的技术创新、设计改进等知识产权，归乙方所有。但与工程直接相关的知识产权，甲方有权在工程范围内使用。
3.争议解决：双方因履行合同发生的争议，应优先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
十、生效与终止条款
1.本合同自双方代表签字盖章之日起生效，至合同约定的工程竣工且所有款项结算完毕之日起终止。
2.合同的终止不影响双方根据合同约定享有的权利和承担的义务。
3.除非双方另有约定，本合同的终止需以书面形式通知对方，并在收到通知之日起生效。
（4）甲方应负责办理施工所需的各项审批手续，并承担由此产生的费用。
2.乙方的权利与义务：
2024年陕西省建设施工合同示范文本
2024年陕西省建设施工合同示范文本一、合同双方当事人发包方（以下简称甲方）：__________________（甲方名称）承包方（以下简称乙方）：__________________（乙方名称）二、工程概况工程名称：__________________工程工程地点：__________________（具体地址）工程内容：__________________（详细说明）工程范围：__________________（具体范围）工程期限：自______年______月______日起至______年______月______日止。
三、合同价款及支付方式合同总价款为人民币______元整，包括但不限于人工费、材料费、设备费、管理费、税金等所有费用。
支付方式：1. 合同签订后，甲方应支付合同总价款的______％作为预付款。
2. 工程完工后，甲方应组织相关部门进行验收，验收合格后支付至合同总价款的______％。
3. 余款在工程保修期内无质量问题的情况下一次性付清。
四、施工图纸及技术要求甲方应提供施工图纸和技术要求，并确保符合国家相关标准。
乙方应按照甲方提供的技术要求进行施工，确保工程质量符合国家相关标准。
五、施工材料及设备供应乙方应按照甲方提供的技术要求自行采购施工材料和设备，并确保材料质量和设备性能符合要求。
甲方有权对乙方采购的材料和设备进行验收，如不符合要求，有权要求乙方更换或退货，由此产生的费用由乙方承担。
六、施工质量及验收乙方应按照国家相关标准和甲方提供的技术要求进行施工，确保工程质量。
工程完工后，乙方应书面通知甲方进行验收。
甲方应在接到验收通知后______日内进行验收。
如甲方在规定时间内未能提出书面异议，则视为验收合格。
如甲方在验收过程中提出质量问题或不符合技术要求，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。
七、安全施工及责任承担乙方应遵守国家相关安全法规，确保安全施工。
如因乙方违规操作或管理不当造成安全事故，乙方应承担全部责任。
2023陕西省建设工程施工合同(范本)正规范本(通用版)
陕西省建设工程施工合同(范本)一、合同背景本合同是在陕西省内进行建筑工程施工的项目，由甲方（建设单位）与乙方（承包商）签署的合同。
本合同旨在对项目的实施进程、责任及权益进行规范。
二、合同条款1. 项目概述甲方向乙方承包的项目为：•项目名称：•项目地点：•项目规模：•项目计划工期：2. 工期1.项目的工期为：从合同签署之日起至竣工验收合格的日期。
2.若因不可抗力因素导致工期延期，乙方应及时通知甲方并报备相关单位。
3. 价款与支付方式1.根据工程量及进度，双方达成一致后，付款方式如下：工程进度付款比例开工前20%完成工程量 X%X%竣工验收合格剩余金额2.甲方应在乙方提供相应工程量及进度证明后的7个工作日内支付相应款项。
4. 工程质量与验收1.乙方在施工过程中，应根据国家相关标准及规定，保证施工质量符合要求。
2.乙方负责完成施工,并按照甲方的要求对项目进行验收。
3.如发现施工质量问题，甲方有权要求乙方承担返工和修复费用。
5. 材料采购1.乙方应自行采购施工所需材料，并保证采购的材料符合国家相关标准和规定。
2.甲方有权对采购的材料进行抽查和验收，并有权要求乙方更换不符合标准的材料。
6. 保证与保修1.乙方应对工程质量提供保修期，保修期限为竣工验收合格之日起一年。
2.在保修期内，如发现工程质量存在问题，甲方有权要求乙方进行修复。
3.在保修期结束后，乙方不再对工程质量承担任何责任。
7. 双方责任与违约1.双方应根据本合同的约定履行各自的责任，如有违约，违约一方应承担相应的法律责任。
2.如乙方违约，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相应的损失。
三、其他条款1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2.本合同自双方签字之日起生效，有效期至工程完工。
3.本合同未尽事宜，双方可根据实际情况协商解决，并签订补充协议。
是陕西省建设工程施工合同（范本）的内容，双方应仔细阅读并遵守合同规定。
若甲乙双方对本合同的内容有异议或需要补充协商的事项，请及时进行沟通并签订补充协议。
陕西99定额施工合同范本
施工合同甲方:乙方:依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方决定将*****项目的施工总承包任务委托于乙方。
为明确双方责、权、利，经双方平等、诚信、友好协商，达成以下协议：一、工程概况工程名称：工程地点：工程规模：二、甲方责任：1. 负责项目的报建审批等甲方应办理的相关手续，保证施工现场“三通一平”。
2. 按双方约定的承诺，切实履行协议义务。
3. 负责对乙方施工、质量、进度的监督，并协调监理同乙方的工作。
4. 负责协调解决施工过程中的非乙方原因造成的阻碍正常施工的一切突发事件。
三、乙方责任：1. 按协议工期，保质、保量完成协议约定的施工任务。
2. 乙方需配合甲方办理工程招标手续和施工许可证，并承担甲方在招标后的办理施工许可证和办理中标通知书的费用。
3. 保证施工期内的安全，在施工期间所发生的一切安全事故其责任由乙方负责，并承担相应费用。
4. 乙方应办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，按当地政府部门要求进行（费用按相关规定执行）。
四、工程承包范围承包范围：甲方委托乙方总承包设计施工蓝图内的部分工程内容，其中地基处理、电梯、消防、高低压配电、弱电工程等部分由另行甲方分包和安装调试。
五、承包方式：包工包料包工期。
六、合同工期开工日期：（以发包方批准的开工报告为准）竣工日期：合同工期总日历天数自开工之日起总日历工期40个月。
七、工程造价计算办法1、该工程按一环外一类工程进行取费，工程总造价下浮6%作为工程结算价（即甲方认质认价土建材料价差、安装主材及税金不允许下浮的项目均不下浮）。
2、执行《陕西省建筑工程概预算定额（99）》、《全国统一安装工程预算定额陕西省价目表(2001) 》及其配套费用定额、使用说明。
人工费按36元/工日（包含土建、安装、装饰项目）包死进入项目直接费取费，原取费程序中的人工费调整不再计取，以后无论出现任何情况均不予调整。
陕西建设工程合同范本
陕西建设工程合同范本合同编号：____________________甲方（发包方）：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方（承包方）：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方就陕西省____________________（工程名称）的建设工程事宜，经友好协商，达成如下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：陕西省____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程范围：____________________1.4 工程内容：____________________1.5 工程规模：____________________1.6 工程承包方式：____________________1.7 工程质量标准：____________________1.8 工期：本工程自____________________年____________________月____________________日起至____________________年____________________月____________________日止。
第二条合同价款2.1 合同价款为人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。
2.2 合同价款包括：____________________2.3 合同价款不包括：____________________第三条付款方式（1）预付款：____________________（2）进度款：____________________（3）结算款：____________________（4）质量保证金：____________________3.2 乙方在收到甲方的付款后，应向甲方开具等额的正规发票。
2023陕西省建设施工合同示范文本
2023陕西省建设施工合同示范文本陕西省建设施工合同甲方：（建设单位）地址：电话：法定代表人：营业执照注册号：乙方：（承建单位）地址：电话：法定代表人：营业执照注册号：鉴于，甲方拟委托乙方承担建设项目施工任务，甲、乙双方就施工合作事宜等相关事项达成如下协议：一、项目工程及规模项目名称：项目地址：项目建设规模：工程建设期限：二、工程价款及支付方式1、工程总造价为：2、施工款支付方式：（1）甲方应于乙方完工并经质量验收合格后的7日内向乙方支付合同总造价的全额款项；（2）甲方在支付施工款项时，应按乙方提供的工程实际进度向乙方支付相应的款项；（3）乙方应定期向甲方提出工程款的支付申请，并提供相应的工程实际进度和主要工程节点的实际进度证明文件；（4）甲方在接到乙方提交的支付申请并审核确认后，应在7日内向乙方支付相应的款项。
三、施工图纸及技术标准1、施工图纸由甲方提供；2、技术标准按陕西省有关规定执行。
四、施工范围及内容施工内容以乙方收到施工图纸后经过仔细核对，双方共同确认为准。
对于甲方发现施工内容与规划不符的情况，应及时通知乙方，乙方应按时予以更改。
五、质量标准及验收标准1、建设工程建成后应符合国家和陕西省有关建设工程的质量、环保和安全的规定和标准；2、竣工验收合格后，由甲方和乙方共同出具“竣工验收证明书”。
六、工程保险乙方在施工期间，应自行投保农村建设工程施工保险，确保本工程的质量、进度、安全。
七、违约责任1、因乙方原因造成工程质量不合格、建设工程环保不达标、建设工程安全失控等问题，由乙方承担相应法律责任；2、如甲方在工程建设期内违反合同条款未履行付款义务，由甲方承担相应违约责任；3、限期履行责任：除非双方协商一致，甲方终止合同，乙方必须在甲方通知终止之日起7天内停止全部施工，并交给甲方全部材料、设备和施工资料。
八、合同变更经双方协商一致，可以对合同条款进行变更或补充，变更或补充的协议应以书面形式。
九、争议的解决双方将尽最大努力协商解决发生的任何争议，不能协商解决的，提交陕西省有关仲裁机构仲裁处理。
《陕西省建设工程施工合同(示范文本)》
《陕西省建设工程施工合同(示范文本)》陕西省建设工程施工合同(示范文本)一、合同背景本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等相关法律法规，结合陕西省的实际情况，制定的建设工程施工合同示范文本。
二、甲方与乙方1. 甲方信息甲方：（填写甲方名称、法定代表人姓名、地址、等信息）甲方代表人：（填写甲方指定的代表人姓名、职务、等信息）2. 乙方信息乙方：（填写乙方名称、法定代表人姓名、地址、等信息）乙方代表人：（填写乙方指定的代表人姓名、职务、等信息）三、工程概况1. 工程名称本工程的名称为：（填写工程项目名称）。
2. 工程地点本工程的具体地点为：（填写工程所在地详细地址）。
3. 工程范围本工程的施工范围包括但不限于：（填写工程具体施工内容、范围等）。
四、工程进度1. 工期安排本工程的工期为：（填写工程起始日期和完成日期）。
2. 工期延迟如因不可抗力等原因导致工程进度延迟，应按照相关法律法规进行处理并及时通知甲方。
五、合同价款及支付方式1. 合同价款本合同的合同价款为：（填写合同价款金额，人民币大写和小写）。
2. 付款方式付款方式按照以下约定进行支付：预付款：（填写预付款金额及支付时间）进度款：（填写进度款支付条件和金额）竣工结算款：（填写竣工结算款支付条件和金额）六、质量与安全保证1. 质量保证乙方承诺按照相关标准和规范，确保工程质量符合要求，并接受甲方对质量进行检验和评定。
2. 安全保证乙方应制定安全施工方案，采取相应的安全防护措施，确保施工过程中的安全，防止安全事故的发生。
七、合同变更1. 变更申请任何一方在施工过程中发现问题或需求变更，应及时向对方提出书面变更申请，并经过双方协商达成一致意见后方可进行变更。
2. 变更费用如因变更导致工程费用增加或减少，应按照变更后的费用进行支付或退还。
八、违约责任1. 甲方违约责任若甲方未按合同约定支付款项、提供必要的施工条件等，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金。
《陕西省建设工程施工合同(示范文本)》
7.2乙方违约：乙方未按合同约定完成工程进度和质量，甲方有权要求乙方支付违约金。
八、争议解决
8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
8.2如协商不成，双方同意向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他约定
9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________
甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________
签订日期：__________年__________月__________日
五、合同价款及支付方式
5.1合同价款：本工程合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
5.2支付方式：
（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为预付款。
（2）进度款：乙方按月向甲方报送工程进度报表，甲方根据实际完成工程量的__________%支付进度款。
（3）结算款：工程竣工验收合格后，甲方支付至合同总价款的__________%。工程结算审计完成后，甲方支付至审计价款的__________%。
（4）质保金：工程竣工验收合格满__________年后，甲方支付剩余的__________%作为质保金。
六、双方权利与义务
6.1甲方权利与义务：
（1）负责提供施工图纸及技术资料。
《陕西省建设工程施工合同(示范文本)》
一、工程概况
1.1工程名称：__________
1.2工程地点：陕______
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2023-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2023-0201)建设工程施工合同(示范文本) (GF-2023-0201)第一条合同的订立和生效1.1 本合同由甲方和乙方共同订立，甲方为建设工程的业主，乙方为建设工程的承包商。
1.2 本合同自双方代表在合同上签字或盖章之日起生效，具有法律约束力。
第二条工程范围2.1 乙方应按照甲方提供的设计和规划文件，完成建设工程的施工任务。
2.2 建设工程的范围包括但不限于建筑物的主体结构、室内装修、供水供电设施、给排水设备等。
第三条工期和工程进度3.1 工程的总工期为____天/月/年(根据实际情况填写)。
3.2 乙方应按照工程进度计划，在规定的时间内完成各项施工任务。
第四条施工质量4.1 乙方应按照国家和地方相关法律法规的要求，采取适当的施工工艺和材料，确保施工质量符合相关标准。
4.2 乙方应成立专门的施工质量管理团队，负责监督和检验施工过程中的质量问题。
第五条施工安全5.1 乙方应制定详细的施工安全计划，并严格执行，确保工地的安全环境。
5.2 乙方应落实安全生产责任制，加强施工人员的安全培训和教育。
第六条工程款支付6.1 甲方按照合同约定的进度和质量标准，支付工程款给乙方。
6.2 工程款的支付方式和时间由双方协商确定，并在合同中明确。
第七条变更和索赔7.1 如果出现工程变更的情况，双方应按照相关程序和合同规定进行变更协商。
7.2 在施工过程中，如乙方因甲方原因遭受损失，乙方有权提出索赔要求。
第八条合同解除和违约责任8.1 在合同期限内，如果一方违反合同条款，对方有权解除合同并要求违约方承担相应的违约责任。
8.2 如因不可抗力或其他不可预见的原因导致无法履行合同，双方应及时协商解决，并尽力减少损失。
第九条争议解决9.1 若双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。
9.2 如果协商无果，双方同意将争议提交至仲裁机构进行仲裁。
第十条其他事项10.1 本合同未尽事宜按照国家相关法律法规执行。
陕西省施工总承包合同范本
陕西省施工总承包合同范本1. 合同概述该合同由甲方（施工总承包商）和乙方（委托人）共同签署，旨在确定双方在陕西省进行施工总承包的权利和义务。
本合同对施工计划、质量标准、工期、付款方式等方面进行了详细约定。
2. 项目描述2.1 项目名称填写项目名称2.2 项目地点填写项目地点填写项目范围，包括但不限于：•建筑工程；•道路工程；•桥梁工程等。
3. 合同条款3.1 施工标准甲方承诺在施工过程中遵循国家有关法律法规和相关标准，严格按照乙方要求完成工程。
本合同规定了项目开始日期和结束日期，甲方应按时完成工程，并尽力确保项目按计划进行。
3.3 价格和付款方式3.3.1 价格•甲方承诺为本项目提供的总价为【填写总价】。
3.3.2 付款方式•甲方提供给乙方关于进度款支付的付款计划表，具体约定了每次付款的方式和金额。
3.4 进度管理•甲方应根据工程进度完成情况提供进度报告，以便乙方了解工程进展情况。
3.5 质量保证•甲方承诺按照国家相关标准进行施工，确保工程质量符合相关法律法规和乙方的要求，并承担因施工质量不达标所造成的返工费用。
3.6 变更管理•若乙方需要对工程进行变更，应及时书面通知甲方，双方商议并签署变更合同。
3.7 终止合同•在以下情况下，乙方有权终止合同：–甲方无故延迟工程进度；–甲方未按合同要求提供合格材料或设备；–甲方未能履行合同约定的其他义务。
3.8 知识产权•甲方在完成工程后，向乙方转让工程所有知识产权，并保证不存在侵犯第三方知识产权的情况。
3.9 争议解决•双方如发生争议，应首先通过友好协商解决；若协商不成，可通过诉讼或仲裁解决。
4. 合同生效4.1 合同生效条件•本合同生效条件为双方盖章签字，并经双方确认后即为有效。
4.2 合同副本•本合同正本一式【填写正本份数】份，甲方和乙方各持【填写份数】份。
本合同自【填写生效日期】日起生效。
以上即是陕西省施工总承包合同范本的详细内容，该合同规定了乙方委托甲方进行施工总承包的权利和义务，确保工程按时、按质完成，并约定了价格、工期、付款方式、质量保证、变更管理等条款，以确保双方权益。
陕西省建设工程施工合同
陕西省建设工程施工合同（示范文本）陕西省建设厅陕西省工商行政管理局二○○七年六月第一部分协议书发包人（全称）：________________________________________承包人（全称）：________________________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：______________________________________________________工程地点：______________________________________________________结构形式：______________层数：_______建筑面积：_____________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项文号：_______________________资金来源：_______________________________________二、工程承包范围承包范围：___________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 不包括的工程范围：_______________________________________________________________________________________________________________________三、合同工期：总日历天数_________________天开工日期：____________________________________竣工日期：____________________________________四、质量标准工程质量标准：____________________________五、合同价款1、合同总价（大写）：_______________________________________（人民币）元（小写）￥：_____________________________________元（其中：工程预留金__________________元，零星工作费__________________元，安全防护、文明施工措施费________________________元，工程分包和材料购置费______________元，总承包服务费__________________元。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
省建设工程施工合同（示文本）省建设厅省工商行政管理局二○○年月日第一部分协议书发包人（全称）：__省烟草公司市公司承包人（全称）：__岭建筑工程_依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：乾县烟草分公司综合业务用房工程工程地点：_乾县城关镇东新街______________结构形式：___框架___ 层数：__5__ 建筑面积：_3180平方米群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项文号：_中烟陕计（2010）57号_资金来源：_上级拨付_二、工程承包围承包围：按图纸设计围的土建、装饰、水、暖电、安装工程不包括的工程围：_____________________________________________________________ ____________________________________________________ ______三、合同工期：总日历天数300天开工日期：2011年6月24日竣工日期：2012年4月24日四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款1、合同总价（大写）：伍佰贰拾玖万叁仟捌佰肆拾捌元捌角柒分（人民币）元（小写）￥：__5293848.87元（其中：工程预留金264692.4元，零星工作费﹨元，安全防护、文明施工措施费_185232.12元，工程分包和材料购置_ ﹨_元，总承包服﹨元。
)2、综合单价：详见承包人的报价书。
六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同专用条款3、本合同通用条款4、中标通知书5、投标书、工程报价单或预算书及其附件6、招标文件、答疑纪要及工程量清单7、图纸8、标准、规及有关技术文件双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。
八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期承担工程质量保修责任。
九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：2011 年月日合同订立地点：本合同双方约定签字盖章后生效。
发包人:(公章) 承包人:(公章)地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：：：传真：传真：开户银行：开户银行：：：第二部分通用条款一、词语定义及合同文件１、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的具有执业资格的负责施工管理和合同履行的代表。
1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包围的工程。
1.11工程量清单：表现拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目名称和相应数量的明细清单。
1.12综合单价：完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。
1.13合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包围全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.14预留金：指发包人为可能发生的工程量变更而预留的款额。
1.15工程分包和材料购置费：指发包人将按有关规定准予分包的工作、指定分包人或指定材料供应商供应材料而预留的款额。
1.16总承包服务费：为配合协调发包人进行的工程分包和材料采购所需的费用。
1.17零星工作项目费：完成发包人提出的工程量暂估的零星工作所需的费用。
1.18追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
1.19费用：指不包含在合同价款之的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
1.20工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。
1.21开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。
1.22竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包围工程的绝对或相对的日期。
1.23图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
1.24施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
1.25书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子）等可以有形地表现所载容的形式。
1.26违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
1.27索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。
1.28不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
1.29小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。
时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。
时限的最后一天的截止时间为当日24时。
２、合同文件及解释顺序2.1合同文件应能相互解释，互为说明。
除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：1、本合同协议书2、本合同专用条款3、本合同通用条款4、中标通知书5、投标书、工程报价单或预算书及其附件6、招标文件、答疑纪要及工程量清单7、图纸8、标准、规及有关技术文件双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。
2.2当合同文件容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。
双方也可以提请负责监理的工程师做出解释。
双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款第41条关于争议的约定处理。
3、语言文字和适用法律、标准及规3.1语言文字本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。
如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
3.2适用法律和法规本合同文件适用国家的法律和行政法规。
需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。
3.3适用标准、规双方在专用条款约定适用国家标准、规的名称；没有国家标准、规但有行业标准、规的，约定适用行业标准、规的名称；没有国家和行业标准、规的，约定适用工程所在地地方标准、规的名称。
发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规。
国没有相应标准、规的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。
发包人要求使用国外标准、规的，应负责提供中文译本。
本条所发生的购买、翻译标准、规或制定施工工艺的费用，由发包人承担。
４、图纸4.1发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。
承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。
发包人对工程有要求的，应在专用条款中提出要求，措施费用由发包人承担，承包人在约定期限履行义务。
4.2承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。
工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。
4.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。
二、双方一般权利和义务５、工程师5.1实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理容及监理权限以书面形式通知承包人。
5.2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其、职务、职权由发包人承包人在专用条款写明。
工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。
5.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其、职务、职权由发包人在专用条款写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。
双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。
5.4合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权围客观公正地进行处理。
一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款第41条关于争议的约定处理。
5.5除合同有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。
5.6不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款写明。
６、工程师的委派和指令6.1工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。
委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。
委派书和撤回通知作为本合同附件。
工程师代表在工程师授权围向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。
承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。
工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。
除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。
6.2工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署和收到时间后生效。
确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。
工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天提出书面确认要求。
工程师在承包人提出确认要求后48小时不予答复的，视为口头指令已被确认。
承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。