交房协议
交房协议书范本
交房协议书范本合同编号：_______________________甲方：_______________________乙方：_______________________地址：_______________________联系人：_______________________联系电话：_______________________签订日期：_______________________签订地址：_______________________第一条交房基本情况a. 交房时间① 甲方应在约定的交房日期前至少提前三天通知乙方。
② 交房时间的具体日期为_______________________。
③ 若因不可抗力因素导致延期，甲方应及时告知乙方。
④ 乙方应确认收到通知，并做好接房准备。
b. 交房地点① 交房地点为甲方指定的物业地址。
② 乙方需提前确认该地址，并安排相关人员到场。
③ 交房地点的具体信息为_______________________。
④ 任何变更需双方协商一致后书面确认。
c. 房屋情况① 甲方应保证所交房屋符合相关法律法规的要求。
② 房屋的实际情况应与双方之前达成的协议一致。
③ 乙方在验收时可对房屋进行检查，如有异议应及时提出。
④ 甲方应协助乙方完成房屋验收工作，确保顺利交接。
第二条权利与义务a. 甲方的权利与义务① 甲方应按时交付符合约定标准的房屋。
② 甲方应提供必要的文件和资料，确保交房合法合规。
③ 若甲方未按约交房，需承担相应的违约责任。
④ 甲方有权要求乙方在交房时支付剩余房款。
b. 乙方的权利与义务① 乙方有权对房屋进行验收，确认房屋质量。
② 乙方应在约定时间内支付房款，完成相关手续。
③ 乙方如对房屋有异议，需在交房当天提出并记录。
④ 乙方应妥善保管交房文件，确保其合法性。
c. 违约责任① 如一方未能履行合同约定，需承担相应的违约金。
② 违约金的具体金额由双方另行协商确定。
③ 违约方应赔偿因此给守约方造成的损失。
交房协议书范本（精选3篇）
交房协议书范本（精选3篇）交房范本篇1甲方：乙方：现甲方开发的名爵国际项目未达到交房标准及交房条件，因乙方自身原因强烈要求提前交房，介于乙方特殊情况，甲乙双方遵循平等自愿和诚实信用的原则，经友好协商达成如下协议：一、交房前提1、乙方自愿认购甲方开发的X项目号楼单元楼XX户(初测房号为)物业(以下简称“该物业”)，该物业建筑面积约为平米(此面积为暂定面积，实际面积以房管局最终测绘面积为准，实际面积按双方约定售价计算总价)，双方约定售价为XX元/平米，该套房屋暂定总价为(大写(总价按双方约定售价根据实际面积多退少补)。
2、在该物业未达到交房标准及交房条件之前乙方装修房屋期间，甲方为乙方提供临时用电和用水，临时用电费用由乙方自行承担;3、依照相关法律法规和政策的规定，乙方购买商品房屋须承担下述费用，乙方应在接收该物业之前向甲方预交：(1)两共基金(总房款的2%)人民币X元整(￥:X元);(2)契税(总房款的'3%)人民币X元整(￥：X元);(3)物业费用(4元/月/㎡)人民币X元整(￥：X元);(4)装修保证金人民币X元整(￥：X元);(5)垃圾清运费(2元/㎡)人民币X元整(￥：X元);(6)临时用电费用(1元/度)人民币 X元整(￥：X元);(7)20xx年度供暖期的采暖费用(14.5元/㎡/6个月)人民币X元整(￥：X元)，实收人民币 X元整(￥： );(8)甲方为乙方垫付的按揭公证费人民币X元整(￥：X元);(9)上述费用合计为人民币(大写) 元整(￥： X元)4、上述费用收取依据或理由：(1)两共基金、契税均为房地产法律法规所确定的购房人应予承担的义务，由甲方代收代缴，现阶段仅以预收的形式向乙方收取该费用，如预收款不足以缴纳上述费用，由乙方无条件补足差额;(2)预收20xx年度物业费用、装修保证金及垃圾清运费;其中装修保证金在乙方装修完成且经由甲方或甲方委托的物业公司确认无违反业主公约、无侵权、无损坏公共部位等情形发生后，全额返还;(3)因名爵国际项目未达到交房标准及交房条件，正式用电用水均未验收且不能正常使用，但在乙方的强烈要求下，甲方为了满足业主的特殊需求，由甲方自费为乙方接入临时用电，临时用水由乙方自行在甲方用水点提取。
交房协议书范本
交房协议书范本甲方（卖方）：_____________________乙方（买方）：_____________________鉴于甲方同意将其合法拥有的房产出售给乙方，乙方同意购买该房产，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，就交房事宜达成如下协议：第一条房产信息1. 房产地址：___________________________。
2. 房产面积：___________________________。
3. 房产权属：___________________________。
4. 房产性质：___________________________。
第二条交房条件1. 甲方保证所售房产权属清晰，无抵押、无查封等权利瑕疵。
2. 甲方应将房产内所有附属设施、设备及装修状况完好无损地交付给乙方。
第三条交房时间1. 甲方应于___年___月___日前将房产交付给乙方。
2. 交房时，双方应共同对房产进行验收，确认房产状况。
第四条交房手续1. 甲方应提供房产所有权证、土地使用权证等相关证明文件。
2. 双方应共同前往房产交易中心办理房产过户手续。
第五条交房费用1. 交房过程中产生的税费、过户费等由乙方承担。
2. 甲方应负责支付交房前产生的物业管理费、水电费等相关费用。
第六条违约责任1. 如甲方未能按时交房，应向乙方支付违约金，违约金为房产总价款的___%。
2. 如乙方未能按时支付房款，应向甲方支付违约金，违约金为未付房款的___%。
第七条争议解决双方因履行本协议发生争议，应首先通过协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他约定1. 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方签字：_______________________乙方签字：_______________________签订日期：___年___月___日请注意，以上范本仅供参考，具体条款应根据实际情况调整，并且在签订任何合同之前，建议咨询法律专业人士。
交房免责协议书范本模板
交房免责协议书范本模板甲方（卖方）：____________________乙方（买方）：____________________鉴于甲方为位于_____________________（地址）的房屋（以下简称“该房屋”）的合法所有权人，乙方为该房屋的购买方，双方已就买卖该房屋达成一致意见，并签订了房屋买卖合同。
现甲乙双方本着平等自愿的原则，就交房过程中可能出现的免责事项达成如下协议：第一条免责事项1.1 甲方保证在交房前已对房屋进行了必要的维护和修缮，但因房屋自然老化、磨损等原因造成的房屋瑕疵，甲方不承担任何责任。
1.2 甲方在交房前已向乙方披露了房屋的已知瑕疵，乙方已对房屋进行了实地考察并同意接受，甲方不承担因乙方未发现的瑕疵而产生的任何责任。
1.3 甲方保证在交房前已清偿与该房屋相关的所有债务，包括但不限于物业管理费、水电费、燃气费等。
如因甲方未清偿的债务导致乙方遭受损失，甲方应负责赔偿。
1.4 甲方保证在交房前已办理完毕所有与房屋相关的法律手续，包括但不限于房屋产权证、土地使用证等。
如因甲方未办理完毕相关手续导致乙方无法正常使用房屋，甲方应负责解决。
第二条免责期限2.1 本协议的免责期限自交房之日起至交房后六个月内有效。
2.2 在免责期限内，如乙方发现房屋存在质量问题，甲方应负责维修，但乙方应提供充分的证据证明该质量问题是在交房前就已存在。
第三条争议解决3.1 因本协议引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
3.2 如协商不成，双方同意将争议提交至甲方所在地的人民法院进行诉讼解决。
第四条其他4.1 本协议自双方签字盖章之日起生效。
4.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：____________________乙方（签字）：____________________签订日期：____________________签订地点：____________________（以下无正文）。
提前交房协议书范本的内容
提前交房协议书范本的内容甲方（卖方）：____________________乙方（买方）：____________________鉴于甲方为位于_____________________（地址）的房产（以下简称“该房产”）的合法所有者，乙方为该房产的合法购买者，双方于____年____月____日签订了《房产买卖合同》（以下简称“原合同”），约定甲方将该房产出售给乙方。
现甲乙双方经友好协商，就甲方提前交付该房产给乙方使用事宜，达成如下协议：第一条提前交房的约定1.1 甲方同意根据乙方的要求，将原合同约定的交房时间提前至____年____月____日。
1.2 乙方同意按照本协议约定的条件接受提前交房。
第二条提前交房的条件2.1 甲方应确保该房产在提前交房前已满足原合同约定的交房条件。
2.2 甲方应在提前交房前向乙方提供该房产的钥匙、相关证件及其他必要的交房资料。
2.3 乙方应在提前交房前向甲方支付原合同约定的购房款的____%。
第三条提前交房的程序3.1 甲方应在提前交房日期前____天通知乙方。
3.2 乙方应在接到甲方通知后____天内与甲方办理提前交房手续。
3.3 提前交房手续包括但不限于签署本协议、支付约定款项、接收房产钥匙及相关资料。
第四条提前交房后的权利义务4.1 提前交房后，乙方有权使用该房产，但不得改变该房产的结构和用途。
4.2 提前交房后，甲方仍应按照原合同的约定履行其义务，直至原合同约定的交房日期。
4.3 提前交房后，乙方应妥善保管该房产，并承担因使用不当造成的损失。
第五条提前交房的违约责任5.1 如甲方未能按照本协议约定的时间提前交房，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：违约金=未提前交房天数×购房款总额×____%。
5.2 如乙方未能按照本协议约定的时间支付约定款项，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：违约金=逾期支付天数×逾期支付款项总额×____%。
交房协议书范本
交房协议书范本甲方（卖方）：___________________（以下简称甲方）乙方（买方）：___________________（以下简称乙方）鉴于甲方为房屋的合法所有者，乙方有购买房屋的意愿，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就房屋买卖事宜达成如下协议：一、房屋信息甲方同意将其所有的位于___________________的房屋（以下简称“该房屋”）出售给乙方。
该房屋的具体信息如下：1. 房屋坐落：___________________2. 房屋面积：___________________3. 房屋结构：___________________4. 房屋用途：___________________5. 房屋所有权证号：___________________6. 房屋其他相关信息：___________________（注：上述信息应根据实际情况填写）二、房屋价格及付款方式1. 双方同意该房屋的交易价格为人民币_________________元整（￥___________）。
2. 乙方应按照以下方式支付房款：（1）首付款：乙方应在本协议签订之日起___天内支付首付款人民币___________元整（￥___________）。
（2）余款支付：余款人民币___________元整（￥___________）应在房屋过户手续办理完毕之日起___天内支付完毕。
三、房屋交付1. 甲方应在收到乙方首付款后___天内将该房屋交付给乙方使用。
2. 交付时，甲方应保证房屋结构安全、设施设备完好，且无任何未解决的法律纠纷。
3. 交付后，乙方有权对房屋进行装修、使用或出租。
四、房屋过户1. 甲方应在乙方支付完全部房款后___天内协助乙方办理房屋过户手续。
2. 过户过程中产生的税费由甲乙双方按照国家相关规定各自承担。
五、违约责任1. 若甲方未能按期交付房屋或协助办理过户手续，应向乙方支付违约金，违约金为房屋总价款的___%。
正常交房需要签的协议书范文
正常交房需要签的协议书范文甲方（卖方）：_______________地址：_______________联系电话：_______________乙方（买方）：_______________地址：_______________联系电话：_______________鉴于甲方为房屋的合法所有权人，乙方有意愿购买甲方所拥有之房屋，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就房屋买卖事宜达成如下协议：第一条房屋的基本情况1.1 甲方同意出售位于________________（以下简称“该房屋”），建筑面积为________平方米，房屋所有权证编号为_________。
1.2 该房屋的权属状况为：_________________________。
1.3 该房屋的抵押状况为：_________________________。
1.4 该房屋的租赁状况为：_________________________。
第二条房屋价款及支付方式2.1 甲乙双方同意该房屋的交易价格为人民币（大写）：_________________________元整（￥：_________元）。
2.2 乙方应按照以下方式支付房款：2.2.1 首付款：乙方于本合同签订之日支付人民币（大写）：_________________________元整（￥：_________元）。
2.2.2 余款：乙方应于房屋过户手续办理完毕之日起_________日内，支付剩余房款人民币（大写）：_________________________元整（￥：_________元）。
第三条房屋交付3.1 甲方应在收到乙方首付款后_________个工作日内，将该房屋交付给乙方使用。
3.2 交付时，甲方应保证该房屋的结构安全、设施设备完好，且无其他第三方对该房屋提出权利主张。
3.3 甲方应向乙方提供该房屋的钥匙、产权证等相关文件，并协助乙方办理房屋交接手续。
第四条产权过户4.1 甲方应在收到乙方首付款后_________个工作日内，协助乙方办理该房屋的产权过户手续。
交房尾款协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：________甲方（买受人）： ______________乙方（开发商）： ______________鉴于：1. 甲方与乙方于____年__月__日签订了《房屋买卖合同》（以下简称“买卖合同”），甲方购买乙方开发的位于__________的房屋（以下简称“该房屋”），合同编号为__________。
2. 根据买卖合同约定，甲方向乙方支付了定金人民币__________元，并已按合同约定支付了首期房款人民币__________元。
3. 乙方已完成该房屋的建设，并已具备交付条件。
4. 甲方同意在收到乙方通知后，按照约定支付房屋尾款。
为明确双方的权利义务，经双方友好协商，达成如下协议：一、交房尾款金额及支付方式1. 甲方应向乙方支付该房屋的尾款人民币__________元（大写：_____________________）。
2. 甲方应在本协议签订之日起__________个工作日内将尾款支付至乙方指定的银行账户，账户信息如下：账户名称：_________________________账号：____________________________开户行：____________________________行号：____________________________二、交房时间1. 乙方应在本协议签订之日起__________个工作日内向甲方交付该房屋。
2. 乙方在交付房屋前应确保房屋已通过政府相关部门的验收，并取得合法的房产证。
三、房屋交付条件1. 乙方应确保交付的房屋符合买卖合同的约定，包括但不限于房屋的结构安全、质量标准、配套设施等。
2. 乙方应提供完整的房屋产权证明文件，包括但不限于土地使用权证、房屋所有权证等。
四、违约责任1. 甲方未按本协议约定支付尾款的，应向乙方支付违约金，违约金为尾款金额的__________%。
2. 乙方未按本协议约定交付房屋的，应向甲方支付违约金，违约金为每日尾款金额的__________%。
交房付清尾款协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：__________甲方（出卖方）：__________地址：__________联系电话：__________乙方（买受方）：__________地址：__________联系电话：__________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订了《房屋买卖合同》（以下简称“买卖合同”），双方约定甲方将位于__________的房屋（以下简称“房屋”）出售给乙方，并约定了房屋的价格、交付时间、付款方式等事项。
现双方经友好协商，就房屋交付及尾款支付事宜达成如下协议：一、房屋基本情况1.1 房屋坐落：__________1.2 房屋建筑面积：____平方米1.3 房屋用途：__________1.4 房屋结构：__________1.5 房屋权属：甲方拥有房屋的完全产权，并保证房屋不存在任何权属纠纷。
二、交付时间及条件2.1 甲方应于____年____月____日前将房屋交付给乙方，具体交付日期以《房屋交接书》为准。
2.2 交付条件：（1）房屋已取得合法的产权证，并确保房屋所有权清晰无争议；（2）房屋已办理完毕所有必要的产权变更手续；（3）房屋内设施齐全，符合买卖合同约定的交付标准；（4）房屋不存在任何未了结的债权债务，不影响乙方的正常使用。
三、尾款支付3.1 乙方应按照买卖合同约定的付款方式，在房屋交付前支付以下款项：（1）首付款：____元，已于____年____月____日支付给甲方；（2）定金：____元，已于____年____月____日支付给甲方；（3）尾款：____元，本协议签订后____个工作日内支付给甲方。
3.2 乙方支付尾款的方式：（1）银行转账：乙方应将尾款直接转入甲方指定的银行账户，账户信息如下：银行名称：__________账户名称：__________账号：__________开户行：__________（2）现金支付：乙方应在约定的时间内，将尾款以现金形式交付给甲方指定的接收人。
交房协议书范本
甲方（卖方）：乙方（买方）：
授权代表：授权代表：
签订日期：______年______月______日
第七条争议解决
7.1本协议在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。
7.2如协商无果，双方同意向房产所在地的人民法院提起诉讼。
第八条附件
8.1本协议附件包括但不限于：
（1）房产证复印件；
（2）购房合同复印件；
（3）甲方提供的房屋使用说明书及保修卡；
（4）双方签署的《交房验收确认书》。
第九条其他
9.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
第三条交房程序
3.1甲方应在交房前通知乙方，双方共同对该房产进行现场验收。
3.2验收合格后，双方签署《交房验收确认书》，确认书一式两份，甲乙双方各执一份。
3.3乙方应在验收合格后支付剩余房款。支付方式为：一次性支付。
3.4甲方在收到乙方支付的房款后，将房屋所有权证及相关资料交付给乙方。
第四条甲方承诺
4.1甲方保证该房产的合法合规性，不存在任何权属争议、抵押、查封等影响乙方权益的情况。
4.2甲方保证该房产的质量符合国家标准，不存在质量问题。
4.3甲方承诺在交房后对乙方提供的房屋维修服务，按照国家有关规定和甲方的保修承诺执行。
第五条乙方承诺
5.1乙方自愿购买该房产，并按照甲方的要求支付房款。
5.2乙方在购买该房产时，已充分了解该房产的实际情况，对甲方提供的房产资料和说明无异议。
第一条房产基本信息
1.1该房产位于中华人民共和国______省______市______区______路______号，房产证号为：______。
物业公司的交房协议书范文模板
物业公司的交房协议书范文模板甲方（物业公司）：_____________________地址：_____________________________联系电话：___________________________法定代表人：________________________职务：_____________________________乙方（业主）：_____________________地址：_____________________________联系电话：___________________________身份证号码：________________________（如为法人或其他组织，需填写法定代表人或负责人信息）鉴于甲方为物业管理服务提供方，乙方为物业所有者，双方就物业交付事宜达成如下协议：第一条物业基本情况1. 物业坐落：_____________________2. 物业面积：_____________________3. 物业用途：_____________________4. 物业交付状态：_________________5. 其他情况：_____________________第二条交房时间甲方应于本协议签订之日起____天内，将符合本协议约定的物业交付给乙方。
第三条交房条件1. 物业应符合国家和地方有关建筑、消防、环保等法律法规的规定。
2. 物业应通过相关部门的验收，并取得相应的验收合格证明。
3. 甲方应保证物业内部设施设备完好，无重大缺陷。
4. 甲方应向乙方提供物业使用说明书和保修卡。
第四条交房程序1. 甲方应提前____天通知乙方交房时间。
2. 乙方应在接到通知后____天内，到甲方指定地点办理交房手续。
3. 双方应共同对物业进行验收，如物业符合交房条件，乙方应签署交房验收单。
4. 如物业不符合交房条件，乙方有权拒绝接收，并要求甲方整改。
第五条物业交付后的义务1. 甲方应继续履行物业服务合同，提供物业服务。
交房协议书范本
交房协议书范本甲方（卖方）：___________________________乙方（买方）：__________________________鉴于甲方为房屋的合法所有者，乙方为房屋的购买者，双方在平等、自愿的基础上，就房屋交付事宜达成如下协议：一、房屋基本情况1. 房屋坐落：_______________________2. 房屋面积：_______________________3. 房屋结构：_______________________4. 房屋用途：_______________________5. 房屋权属：_______________________6. 房屋现状：_______________________7. 房屋所有权证号：_________________8. 房屋土地使用权证号：______________二、交房条件1. 甲方保证房屋权属清晰，无抵押、查封等权利瑕疵。
2. 甲方保证房屋结构安全，符合居住使用标准。
3. 甲方应于交房前完成房屋内所有设施设备的安装和调试，确保其正常使用。
4. 甲方应于交房前清理房屋内所有杂物，保持房屋整洁。
三、交房时间甲方应于______年______月______日前将房屋交付给乙方。
四、交房程序1. 甲方应提前______天通知乙方交房时间。
2. 乙方应在接到通知后______天内对房屋进行验收，如有异议应在验收后______天内提出。
3. 双方应在验收无异议后签署房屋交接单，确认房屋交付。
五、违约责任1. 如甲方未能按期交房，每逾期一日，应向乙方支付房屋总价款的______‰作为违约金。
2. 如乙方未能按期验收或提出异议，每逾期一日，应向甲方支付房屋总价款的______‰作为违约金。
六、其他约定1. 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（签字）：_______________________乙方（签字）：_____________________签订日期：______年______月______日（注：本范本仅供参考，具体条款应根据实际情况调整，签订前建议咨询法律专业人士。
竣工交房合同协议书范本
竣工交房合同协议书范本甲方（开发商）：_____________________乙方（业主）：_____________________鉴于甲方作为房地产开发商，已完成位于_________________的房地产项目的开发建设，并已取得竣工验收合格证明。
乙方作为业主，已购买该项目内编号为_________________的房产，并已支付全部购房款项。
现甲乙双方就竣工交房事宜达成如下协议：第一条交房条件1.1 甲方保证所交付的房产已通过相关政府部门的竣工验收，并取得竣工验收合格证明。
1.2 甲方负责办理房产交付前的所有手续，包括但不限于产权登记、物业管理等。
1.3 甲方应在交付前对房产进行必要的清洁和整理，确保房产符合交付标准。
第二条交房时间2.1 甲方应于本合同签订之日起____天内，将房产交付给乙方。
2.2 如遇不可抗力因素导致交房时间延迟，甲方应及时通知乙方，并在不可抗力因素消除后尽快交付。
第三条交房程序3.1 甲方在交付房产时，应向乙方提供房产的竣工验收合格证明、产权证明等相关文件。
3.2 乙方在接收房产时，应进行现场验收，确认房产符合交付条件后，签署交房确认书。
3.3 乙方在验收过程中发现房产存在质量问题，应及时书面通知甲方，甲方应在收到通知后____天内进行修复。
第四条违约责任4.1 如甲方未按约定时间交付房产，每逾期一天，应向乙方支付已付购房款万分之____的违约金。
4.2 如乙方未按约定时间接收房产，每逾期一天，应向甲方支付已付购房款万分之____的违约金。
第五条其他约定5.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
5.2 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
5.3 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_____________________代表人签字：_____________________日期：____年____月____日乙方（签字）：_____________________日期：____年____月____日（注：以上内容仅供参考，具体合同条款应根据实际情况和当地法律法规进行调整和完善。
临时提前交房协议书范本
临时提前交房协议书范本甲方（开发商）：_________________________乙方（购房者）：_________________________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《商品房预售合同》/《商品房销售合同》（以下简称“原合同”），约定甲方将位于________________________的房屋（以下简称“该房屋”）出售给乙方，现因甲方原因，拟提前交付该房屋给乙方使用。
甲乙双方经协商一致，就提前交房事宜达成如下协议：一、提前交房时间甲方同意于____年____月____日将该房屋交付给乙方使用，该日期为原合同约定的交房日期之前。
二、交房条件1. 甲方保证该房屋在交付时符合原合同约定的交付条件。
2. 甲方应提前通知乙方进行房屋验收，并提供必要的验收资料。
3. 乙方应在接到甲方通知后的____个工作日内完成验收，并签署房屋验收单。
三、费用承担1. 甲方应承担因提前交房产生的额外费用，包括但不限于房屋维修、保养等费用。
2. 乙方应按照原合同约定支付房屋价款，不得因提前交房要求甲方减免或延迟支付。
四、权利与义务1. 甲方应保证该房屋在交付时不存在任何权利瑕疵或债务纠纷。
2. 乙方在接收房屋后，应妥善使用和保管该房屋，不得擅自改变房屋结构或用途。
五、违约责任1. 如甲方未能按本协议约定的时间交付房屋，应向乙方支付违约金，违约金按房屋总价款的____%计算。
2. 如乙方未能按本协议约定的时间完成验收或支付房款，应向甲方支付违约金，违约金按房屋总价款的____%计算。
六、其他1. 本协议一经双方签字盖章后生效，与原合同具有同等法律效力。
2. 本协议未尽事宜，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
3. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________________授权代表（签字）：_________________________日期：____年____月____日乙方（签字）：_________________________日期：____年____月____日（注：以上内容仅供参考，具体条款应根据实际情况调整，并建议在签订前由专业法律人士进行审核。
社区用房交房协议书
社区用房交房协议书背景和目的社区用房交房协议书（以下简称本协议）旨在确立甲方与乙方就社区公共设施的管理、维护和费用分摊等事项进行明确规定，以保证社区住户的合法权益和良好居住环境。
一、交付标的1.1 甲方在本协议生效后，将向乙方交付以下社区用房：[具体用房名称]。
1.2 社区用房项下的面积、位置、用途和配套设施等具体信息详见附件一。
二、交房验收2.1 乙方应在收到社区用房交付通知后，按照约定时间进行交房验收。
2.2 乙方应对交付的社区用房进行全面检查，如发现任何问题或瑕疵，应在三个工作日内书面通知甲方。
甲方在接到通知后应及时处理并完成修复。
2.3 若乙方在交房验收过程中未发现任何问题或瑕疵，交房工作即视为完成。
三、社区公共设施的管理与维护3.1 甲方将根据社区用房的实际情况，定期组织相关人员进行社区公共设施的管理与维护工作，包括但不限于公共楼道、电梯、停车场等。
3.2 乙方作为社区住户，有责任主动维护社区公共设施的整洁与安全，如发现任何问题或异常情况，应及时向甲方报告。
3.3 若社区公共设施的损坏或故障是由乙方原因导致的，乙方应承担相应的维修费用。
四、费用分摊4.1 社区公共设施的维护、管理和运营所需费用由甲方和乙方共同承担。
具体费用及分摊比例详见附件二。
4.2 甲方应按照约定时间向乙方提供费用的明细和结算方式，乙方在收到费用通知后应按时履行支付义务。
五、违约责任5.1 若甲方未按时交付社区用房，乙方有权要求解除本协议，并追究甲方的违约责任。
5.2 若乙方未按时支付费用或未履行其他协议约定的义务，甲方有权暂停或终止乙方使用社区用房的权利，并要求乙方支付相应的违约金和赔偿。
六、其他约定事项6.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为[有效期限]。
6.2 本协议的修订、变更或解除必须以书面形式经双方协商一致，并由双方在协议文本上签字盖章。
6.3 如因本协议引起的争议，双方应友好协商解决；如协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
商品房提前交房协议书
商品房提前交房协议书协议双方甲方：（以下简称开发商）地址：______________联系人：______________ 电话：______________乙方：（以下简称购房人）地址：______________联系人：______________ 电话：______________协议内容根据《商品房预售管理条例》等法规和原购房合同的约定，甲乙双方经友好协商，特此签订本商品房提前交房协议书（以下简称本协议）。
一、提前交房时间1.基于购房人需求，甲方同意将购房人购买的房屋提前交付，具体交付时间为____年____月____日。
2.提前交付的房屋，按照合同约定，以及开发商与施工单位和各供应商相互协商，进行装修和设备安装等。
二、房屋交付标准1.房屋交付标准按照原购房合同约定为标准，同时增加提前交房部分的补充协议约定。
2.提前交付的房屋，开发商承诺经过传统装修和设备安装的验收，符合规定的房屋交付标准，并认真执行保修条款。
3.购房人应按照原购房合同的支付方式及时支付购房款余额。
三、违约责任1.如甲方不能按照约定时间提前交房，甲方应在延期交房前及时通知乙方，并书面说明原因。
2.如乙方未按原购房合同支付购房款余额或延迟办理房屋产权证等情形发生，将视为乙方违约，甲方有权暂停提前交房，将房屋转为原建设周期按时交付。
3.由于双方原先约定交房时间与实际交房时间的差别可能对乙方造成的经济损失和不便，甲方按原购房合同约定给予优惠补偿。
四、其他约定1.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2.本协议经甲、乙双方签字、盖章后生效，并将作为原购房合同的有效补充。
3.对本协议未尽事项，由双方协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：____年____月____日日期：____年____月____日。
业主自主交房协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：________甲方（业主）：____________________身份证号码：____________________联系电话：____________________乙方（开发商）：____________________营业执照号码：____________________联系电话：____________________鉴于甲方已按合同约定支付了全部房款，乙方已按照合同约定完成了房屋的建设，现甲方自愿选择自主办理房屋交接手续，双方经友好协商，就甲方自主交房事宜达成如下协议：一、房屋基本情况1. 房屋位置：位于__________区__________路__________号__________栋__________单元__________室。
2. 房屋面积：建筑面积__________平方米，使用面积__________平方米。
3. 房屋结构：__________结构，层数__________层。
4. 房屋装修情况：__________装修。
二、交房时间1. 乙方已按照合同约定完成房屋建设，甲方自愿选择自主交房，具体交房时间为____年____月____日。
2. 甲方应于交房前____日内向乙方提供办理房屋交接手续所需的全部资料。
三、交房程序1. 甲方在交房前应确保以下资料的齐全：（1）甲方身份证原件及复印件；（2）购房合同原件及复印件；（3）房屋所有权证申请表；（4）其他乙方要求提供的资料。
2. 甲方应按照乙方提供的交房流程办理以下手续：（1）提交办理房屋交接手续所需的全部资料；（2）办理房屋交接手续，签订《房屋交接确认书》；（3）缴纳房屋维修基金、物业费等相关费用；（4）领取房屋钥匙及物业使用手册；（5）其他乙方要求办理的手续。
四、房屋验收1. 甲方在收到房屋后，应在____日内对房屋进行验收。
2. 甲方在验收过程中，如发现房屋存在质量问题，应在验收期限内以书面形式通知乙方，乙方应在接到通知后____日内予以修复。
交房交接协议书范本(3篇)
第1篇甲方（出卖人）：____________________乙方（买受人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将其位于________________________的房屋（以下简称“该房屋”）交付给乙方使用、乙方接受该房屋的事实达成如下协议：一、房屋基本情况1.1 房屋坐落：________________________1.2 房屋建筑面积：________________________平方米1.3 房屋户型：________________________1.4 房屋结构：________________________1.5 房屋用途：________________________1.6 房屋产权证号：________________________二、交房时间2.1 甲方应于本协议签订之日起______个工作日内，将房屋交付给乙方。
2.2 甲方未能按约定时间交付房屋的，每逾期一日，应向乙方支付房屋总价款的______%作为违约金。
三、房屋交付条件3.1 甲方应确保房屋交付时符合以下条件：3.1.1 房屋主体结构、承重构件、防水、保温、隔声、通风、采光等基本设施符合国家规定的质量标准。
3.1.2 房屋内的供水、供电、供气、供热、通讯、有线电视等配套设施齐全，能够正常使用。
3.1.3 房屋内的墙面、地面、顶棚等室内装饰装修工程符合合同约定或国家标准。
3.1.4 房屋交付时，应当符合城市规划、消防、环保等相关要求。
3.1.5 房屋交付时，甲方应向乙方提供房屋产权证、土地使用权证、住宅专项维修资金交存证明等文件。
四、交房程序4.1 甲方应在约定交房时间前______个工作日，书面通知乙方办理交房手续。
4.2 乙方应在收到甲方交房通知之日起______个工作日内，与甲方共同对房屋进行验收。
个人交房协议书模板
个人交房协议书模板甲方（卖方）：____________________乙方（买方）：____________________鉴于甲方为位于___________________（以下简称“标的房产”）的合法所有者，乙方有意向购买该标的房产，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就标的房产的交接事宜达成如下协议：第一条标的房产的描述1.1 甲方同意将其合法拥有的位于___________________的房产（以下简称“标的房产”）出售给乙方。
1.2 标的房产的建筑面积为___________平方米，产权证号为___________。
第二条交房条件2.1 甲方保证在交房前，标的房产无任何抵押、查封、欠税或其他权利瑕疵。
2.2 甲方应确保标的房产的结构安全、设施设备完好，且符合国家及地方相关法律法规的规定。
第三条交房时间3.1 甲方应于___________年___________月___________日前将标的房产交付给乙方。
3.2 如遇不可抗力或其他非甲方所能控制的原因导致交房时间延迟，甲方应及时通知乙方，并双方协商解决。
第四条交房程序4.1 甲方应在交房前___________个工作日内通知乙方进行验收。
4.2 乙方应在接到通知后___________个工作日内完成验收，并书面确认验收结果。
4.3 乙方验收合格后，双方签署《交房确认书》，甲方将标的房产的钥匙及相关文件移交给乙方。
第五条违约责任5.1 如甲方未能按期交房，每逾期一日，应向乙方支付违约金___________元。
5.2 如乙方未能按期验收或拒绝接收标的房产，每逾期一日，应向甲方支付违约金___________元。
第六条争议解决6.1 本协议在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第七条其他7.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
7.2 本协议自双方签字盖章之日起生效。
重庆交房协议书范本
重庆交房协议书范本甲方（卖方）：_________________乙方（买方）：_________________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方出售给乙方的房屋达成如下协议：第一条房屋信息1. 房屋位置：重庆市________区（县）________街道（镇）________小区（村）________号。
2. 房屋建筑面积：________平方米。
3. 房屋结构：________。
4. 房屋用途：________。
5. 房屋权属：甲方保证该房屋权属清晰，无抵押、无查封，且甲方对该房屋拥有完全的处分权。
第二条房屋价款1. 房屋总价款为人民币（大写）：________元整（￥________元）。
2. 乙方应于本协议签订之日支付定金人民币（大写）：________元整（￥________元）。
3. 余款支付方式：________。
第三条交房条件1. 甲方应保证房屋结构安全，设施设备完好，且无漏水、渗水等质量问题。
2. 甲方应于交房前结清所有与该房屋相关的费用，包括但不限于水、电、气、物业等费用。
3. 甲方应于交房前将房屋钥匙、产权证等相关证件交付乙方。
第四条交房时间甲方应于________年________月________日前将房屋交付乙方使用。
第五条违约责任1. 如甲方未按约定时间交付房屋，每逾期一日，应向乙方支付房屋总价款千分之五的违约金。
2. 如乙方未按约定时间支付房款，每逾期一日，应向甲方支付未付房款千分之五的违约金。
第六条其他约定1. 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（签字）：_________________乙方（签字）：_________________签订日期：________年________月________日注：本协议书范本仅供参考，具体条款应根据实际情况协商确定，并建议在签订前咨询专业法律人士。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
安置房交接协议书
甲方（交付方）：
乙方（接收方）：
丙方（施工方）：
丁方（见证方）：
甲、乙、丙三方友好协商，就甲方为乙方投资开发，丙方施工建设的村民安置房交接事宜达成如下交接协议：
一、交接范围：
1、本次交接房屋为2011年4月20日所签《城中村改造合作开发合同》合同中75000平方米村民安置房的一部分，面积约32023平方米（最终以有关职能部门实测为准），楼房5栋，计240套住房、120个车库。
2、小区内绿化、配套设施一并移交（详见清单）
二、所交付房产及配套设施业经有关部门质量验收或符合相关协议（合同）约定的标准。
三、乙方应在房屋交付七日内，检查房屋质量并提出书面意见，预期视为该房屋已完全符合质量标准。
发现问题丙方及时整改。
四、房产交付后，丙方负责属于保修范围内和保
修期限内的修缮工作。
不属于保修范围的，由乙方自行负责。
五、房屋交付后，由乙方自行对其村民分配，由于房屋分配问题造成的各种损失由乙方自行承担。
七、房屋交接后，乙方应根据甲方的工程进度及时对剩余部分的地上附着物包括村民的房屋进行拆除，乙方确保不得因拆迁工作影响甲方施工建设。
甲方：乙方：
代表人：代表人：
丙方：丁方：
代表人：代表人：
交接时间：
业主对房屋及配套确认单
注：1、此确认单是业主对房屋的确认，如有问题，请及时向村委会提出。
2、如业主确认无误后，若以后装修引起的工程问题，由业主与装修公司自行负责解决。
3、未明确责任划分，请业主认真检查。
【最新资料Word版可自由编辑！】1111111111111111111111111111111111111111111。