工程索赔范本
工程索赔合同怎么写范本
工程索赔合同怎么写范本【工程索赔合同】甲方（业主）：___________乙方（承包商）：___________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），现因工程设计变更、施工条件变化等原因，导致乙方实际施工成本与原合同价款有所差异，经甲乙双方协商一致，特订立本工程索赔合同（以下简称“本合同”）。
一、索赔原因及依据乙方提出索赔的原因为：___________（具体说明索赔原因，如设计变更、材料价格上涨等）。
索赔依据为：___________（列出索赔依据的文件或条款，如合同条款、相关法律、法规等）。
二、索赔金额及计算方法1. 乙方根据_________（列出计算索赔金额的依据和方法），计算出本次索赔金额为人民币（大写）_____________元（¥_______）。
2. 甲方有权对乙方提出的索赔金额进行审核，并在收到乙方书面通知后__天内提出异议或确认。
三、索赔程序1. 乙方应在发现索赔事实后的__天内向甲方提交书面索赔通知，并详细说明索赔原因、依据及预计金额。
2. 甲方收到乙方的索赔通知后，应在__天内予以答复，并与乙方协商解决。
3. 若协商不成，任何一方均可按照原合同中的争议解决条款进行处理。
四、支付方式1. 甲方确认索赔金额后，应在__天内一次性支付给乙方。
2. 若甲方逾期支付，应按未付款项的日千分之五向乙方支付违约金。
五、其他约定1. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决，或按照原合同的相关规定执行。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_____________法定代表人或授权代表签字：_____________日期：____年__月__日乙方（盖章）：_____________法定代表人或授权代表签字：_____________日期：____年__月__日。
工程索赔律师方案范本(3篇)
第1篇一、引言工程索赔是指在工程建设过程中，因合同约定、法律法规、不可抗力等因素导致的合同当事人一方遭受损失，而向对方提出索赔请求的行为。
在工程建设过程中，由于各种原因，工程索赔事件时有发生。
为了更好地维护当事人的合法权益，以下提供一份工程索赔律师方案范本，供参考。
二、工程索赔律师服务内容1. 调查取证（1）收集相关合同、协议、文件等资料，了解工程项目的背景、合同约定、变更情况等。
（2）调查现场，核实工程实际情况，包括工程进度、质量、数量、费用等。
（3）收集证人证言、照片、视频等证据，为索赔提供有力支持。
2. 索赔方案制定（1）根据调查取证结果，分析索赔原因，确定索赔范围。
（2）制定索赔策略，包括索赔方式、索赔金额、索赔期限等。
（3）撰写索赔报告，详细阐述索赔依据、理由和计算方法。
3. 索赔谈判与调解（1）与对方进行沟通，了解对方立场和诉求。
（2）根据谈判结果，调整索赔方案，争取达成一致。
（3）在必要时，寻求第三方调解，促使双方达成和解。
4. 法律诉讼（1）如谈判、调解无效，依法向人民法院提起诉讼。
（2）收集证据，撰写诉状，准备出庭应诉。
（3）参与庭审，维护当事人合法权益。
5. 其他服务（1）提供法律法规咨询，解答当事人疑问。
（2）协助当事人进行索赔保险理赔。
（3）提供与工程索赔相关的其他法律服务。
三、工程索赔律师服务流程1. 接受委托（1）了解当事人需求，明确服务内容。
（2）签订委托代理合同，明确双方权利义务。
2. 调查取证（1）收集相关资料，了解工程情况。
（2）现场调查，核实工程实际情况。
3. 索赔方案制定（1）分析索赔原因，确定索赔范围。
（2）制定索赔策略，撰写索赔报告。
4. 索赔谈判与调解（1）与对方沟通，了解对方立场。
（2）调整索赔方案，争取达成一致。
5. 法律诉讼（1）依法向人民法院提起诉讼。
（2）收集证据，准备出庭应诉。
6. 完成委托（1）协助当事人解决索赔问题。
（2）结案总结，退还剩余费用。
2024工程索赔报告范本
合同编号：__________合同方信息：甲方：（全称）地址：联系人：联系电话：乙方：（全称）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为工程项目的业主，乙方为工程项目的施工方，双方为明确双方在工程索赔过程中的权利和义务，经友好协商，特订立本工程索赔报告范本，以便共同遵守。
第一条术语定义1.1 工程项目：指甲方委托乙方施工的工程，具体工程内容见附件一。
1.2 索赔：指在合同执行过程中，因非乙方原因导致乙方权益受损，乙方依据合同条款及相关法律法规，向甲方提出的经济补偿或工期顺延的要求。
1.3 索赔事件：指导致乙方权益受损的具体事件，包括但不限于设计变更、工程暂停、工程延期、工程量增减等。
第二条索赔条件2.1 乙方在合同约定的期限内，按照合同约定的工程质量、工程进度等要求完成工程施工。
2.2 乙方在遇到不可抗力因素或其他非乙方原因导致工程施工受到影响时，应及时通知甲方，并提供相关证明材料。
2.3 乙方在发生索赔事件后，应在合同约定的期限内向甲方提出书面索赔报告，并提供相关证明材料。
第三条索赔程序3.1 乙方在发生索赔事件后，应在合同约定的期限内向甲方提出书面索赔报告，并提供相关证明材料。
3.2 甲方在收到乙方书面索赔报告后，应在合同约定的期限内对索赔报告进行审查，并根据合同条款及相关法律法规作出答复。
3.3 双方在索赔过程中如有争议，应通过友好协商解决；如协商无果，可向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
第四条索赔金额和工期4.1 甲方在收到乙方书面索赔报告后，应对索赔金额和工期进行审核。
审核结果如符合合同约定，甲方应支付乙方相应的索赔金额，并顺延合同约定的工期。
4.2 甲方在审核过程中，如认为乙方索赔金额和工期不合理，甲方有权提出修改意见。
乙方应在接到修改意见后，按照甲方的要求进行修改。
4.3 甲方在审核过程中，如认为乙方索赔金额和工期不符合合同约定，甲方有权拒绝支付乙方索赔金额，并顺延合同约定的工期。
工程索赔报告范文
工程索赔报告范文报告标题：工程索赔报告报告对象：工程业主及相关部门报告时间：XXXX年XX月报告内容：尊敬的业主及相关部门：我公司于XXXX年XX月承接了贵公司XXX项目的施工工作，实现了项目的顺利开展与完成。
但在项目施工过程中，由于XXX原因，我公司遭遇了一些不可预见的困难与费用支出。
现向贵公司汇报工程索赔情况如下：1. 索赔原因：在项目实施过程中，XXX问题直接导致了施工工程质量的下降，同时也给现场施工带来了一定的危险和难度。
由于工程施工中涉及到多个方面的工作，这些问题可能与贵方工程设计、工程监理等方面存在不足有关，与我公司施工技术水平及工作质量无关。
因此我公司要求对此情况进行索赔。
2. 索赔标准：根据《国务院关于实行工程建设项目合同管理的通知》和《建筑施工合同》，我公司提出以下索赔标准：（1）工期索赔：由于XXX问题，我公司受到的影响较大，施工周期延迟XX天，索赔标准为：工程总造价XXX元/天，共计XXXX元；（2）材料费用索赔：XXX问题导致了现场施工条件改变，导致了材料消耗变化及材料浪费，索赔标准为：材料费用总额XX万元，索赔XXXX元；（3）劳务费用索赔：XXX问题导致现场工作难度增加，现场人员需要进行额外的劳动，索赔标准为：劳务费用总额XX万元，索赔XXXX元。
3. 解决方案：为了最大化降低索赔损失，我公司建议贵公司和我们共同商讨解决方案，避免产生不必要的经济损失。
我们可以根据双方需求，在索赔标准上进行适当的调整，也可以重新评估项目施工情况，提出新的方案。
希望贵公司给予积极回应。
最后，在此对贵公司给予的信任表示感谢，我们将继续努力，严格按照项目合同要求完成施工工作，为贵公司输送高质量的工程成果。
此致，敬礼！XXX施工公司签署人：XXXX联系电话：XXXX-XXXX-XXXX。
工程索赔合同范本
工程索赔合同范本甲方（索赔方）：_____________________法定代表人：_____________________身份证号码：_____________________联系地址：_____________________联系电话：_____________________乙方（被索赔方）：_____________________法定代表人：_____________________身份证号码：_____________________联系地址：_____________________联系电话：_____________________一、索赔金额及计算方式1. 甲方索赔金额为人民币______元（大写：____________元整），该金额为甲方实际遭受的经济损失。
2. 索赔金额的计算方式如下：直接损失：甲方因乙方违约而遭受的直接经济损失，包括但不限于____________等费用。
间接损失：甲方因乙方违约而导致的可得利益损失，按照原合同约定的____________计算。
二、索赔期限甲方应在知道或应当知道损失之日起______天内，向乙方发出书面索赔通知。
乙方应在收到索赔通知后的______天内，给予书面答复。
如乙方未在上述期限内答复，视为乙方同意甲方的索赔要求。
三、支付方式1. 乙方应在收到甲方书面索赔通知后的______天内，向甲方支付全部索赔金额。
2. 乙方支付索赔金额后，有权依据原合同向甲方进一步索赔。
四、违约责任1. 若乙方未按照本协议约定支付索赔金额，每逾期一日，应按照应付未付金额的______%向甲方支付违约金。
2. 若因乙方违约给甲方造成其他损失的，乙方应承担赔偿责任。
五、争议解决1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若因本协议引起的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。
建筑施工索赔策划书范本3篇
建筑施工索赔策划书范本3篇篇一建筑施工索赔策划书范本一、工程概述1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[简要描述工程的主要内容和范围]4. 合同金额：[合同金额]5. 合同工期：[开工日期]-[竣工日期]二、索赔背景1. 索赔事件：[详细描述导致索赔的事件，包括时间、地点、原因等]2. 影响范围：[说明索赔事件对工程进度、质量、成本等方面的影响]3. 合同依据：[列出与索赔相关的合同条款和规定]三、索赔目标1. 工期索赔：[要求延长的工期天数]2. 费用索赔：[具体的索赔金额]3. 其他索赔：[如要求赔偿名誉损失等]四、索赔证据1. 合同文件：[包括合同协议书、中标通知书、投标文件、合同专用条款、合同通用条款等]2. 施工图纸：[与索赔事件相关的施工图纸]3. 施工日志：[记录索赔事件发生前后的施工情况]4. 会议纪要：[与业主、监理等相关方的会议纪要]5. 函件往来：[与索赔事件相关的函件，如索赔通知、工作联系单等]6. 现场照片：[反映索赔事件现场情况的照片]7. 其他证据：[如气象报告、地质勘察报告等]五、索赔计算1. 工期索赔计算：[根据合同约定和实际情况，计算因索赔事件导致的工期延误天数]2. 费用索赔计算：[详细列出各项费用的计算依据和方法，如人工费用、材料费用、机械设备费用、管理费等]六、索赔策略1. 及时提出索赔：[在索赔事件发生后，及时向业主和监理提出索赔意向通知]2. 收集充分证据：[在索赔过程中，收集和整理充分的证据，以支持索赔请求]3. 合理计算索赔金额：[根据合同约定和实际情况，合理计算索赔金额，避免过高或过低的索赔要求]5. 寻求专业支持：[如有必要，寻求专业律师或索赔顾问的支持和帮助]七、索赔流程1. 索赔意向通知：[在索赔事件发生后，及时向业主和监理发出索赔意向通知，说明索赔的原因和要求]2. 索赔报告提交：[在规定的时间内，向业主和监理提交详细的索赔报告，包括索赔的依据、计算方法、证据等]3. 索赔审核：[业主和监理对索赔报告进行审核，提出意见和建议]4. 索赔谈判：[根据审核结果，与业主和监理进行谈判，协商解决索赔问题]5. 索赔裁决：[如双方无法达成一致，可按照合同约定的争议解决方式进行裁决]八、风险评估1. 业主拒绝索赔：[分析业主拒绝索赔的可能性和原因，并制定相应的应对措施]2. 索赔金额过高：[分析索赔金额过高的风险，并合理调整索赔金额]3. 证据不足：[分析证据不足的风险，并加强证据收集和整理工作]4. 法律风险：[分析索赔过程中可能面临的法律风险，并寻求专业法律支持]九、应急预案1. 业主拒绝索赔：[如业主拒绝索赔，可考虑采取法律手段或寻求其他途径解决争议]2. 索赔金额过高：[如索赔金额过高，可根据业主和监理的意见和建议，合理调整索赔金额]3. 证据不足：[如证据不足，可加强证据收集和整理工作，或寻求其他证据支持索赔请求]4. 法律风险：[如面临法律风险，可寻求专业法律支持，制定相应的应对措施]十、结论篇二建筑施工索赔策划书一、项目概述1. 项目名称：[项目名称]2. 项目地点：[项目地点]3. 项目业主：[业主名称]4. 承包商：[承包商名称]5. 合同金额：[合同金额]6. 合同工期：[开工日期]-[竣工日期]二、索赔背景1. 事件描述：[详细描述导致索赔的事件，包括时间、地点、相关方等]2. 影响范围：[说明索赔事件对项目进度、成本、质量等方面的影响]3. 责任认定：[根据合同条款和相关法律法规，分析责任方]三、索赔目标1. 工期索赔：[要求延长的工期天数]2. 费用索赔：[具体的索赔金额，包括直接费用和间接费用]3. 其他索赔：[如利润损失、信誉损失等]四、索赔依据1. 合同文件：[列出与索赔相关的合同条款]2. 法律法规：[引用相关的法律法规和标准规范]3. 工程资料：[提供与索赔事件相关的工程文件、记录、照片等]4. 其他证据：[如会议纪要、函件、专家意见等]五、索赔策略1. 及时通知：[在规定的时间内向业主发出索赔通知]2. 收集证据：[全面收集支持索赔的证据]3. 分析计算：[对索赔金额进行详细的分析和计算]4. 协商谈判：[与业主进行友好协商，寻求解决方案]5. 仲裁诉讼：[如协商无果，可考虑通过仲裁或诉讼解决]六、索赔流程1. 提出索赔意向：[向业主提交索赔意向书]2. 准备索赔文件：[按照要求准备索赔报告和相关证据]3. 提交索赔文件：[在规定的时间内将索赔文件提交给业主]4. 业主审核：[业主对索赔文件进行审核]5. 协商谈判：[双方就索赔事宜进行协商谈判]6. 达成协议：[如双方达成一致，签订索赔协议]7. 支付索赔款：[业主按照协议支付索赔款]七、团队分工1. 项目经理：[负责整个索赔工作的策划、组织和协调]2. 合同管理人员：[负责合同分析和索赔依据的收集]3. 工程技术人员：[负责工程资料的整理和分析]4. 造价工程师：[负责索赔金额的计算和分析]5. 律师：[提供法律咨询和支持]八、时间计划1. 索赔意向提出时间：[具体日期]2. 索赔文件提交时间：[具体日期]3. 业主审核时间：[预计时间]4. 协商谈判时间：[预计时间]5. 达成协议时间：[预计时间]6. 支付索赔款时间：[预计时间]九、风险评估1. 业主拒绝索赔：[分析业主可能拒绝索赔的原因，并制定应对措施]2. 证据不足：[评估证据的充分性，如有必要，进一步收集证据]3. 法律法规变化：[关注法律法规的变化，及时调整索赔策略]4. 其他风险：[如仲裁或诉讼的风险等]十、注意事项1. 严格按照合同和法律法规进行索赔2. 注意索赔的时效性4. 确保索赔文件的准确性和完整性篇三《建筑施工索赔策划书范本》一、工程概述1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[详细工程地点]3. 工程规模：[简要描述工程规模，如建筑面积、层数等]4. 工程合同金额：[合同金额]5. 工程开工日期：[开工日期]6. 工程竣工日期：[竣工日期]二、索赔背景1. 合同条款分析：对合同中与索赔相关的条款进行详细分析，包括索赔的条件、程序、时效等。
工程施工索赔范本
工程施工索赔范本一、前言根据合同条款及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方施工的工程（以下简称“本项目”）进行施工，现因乙方在施工过程中遇到了一些特殊情况，故向甲方提出索赔。
为确保双方权益，经双方友好协商，特制定本索赔报告。
二、工程概况1. 工程名称：XXXX工程2. 工程地点：XXXX地区3. 工程规模：XXXX平方米4. 工程合同金额：XXXX万元5. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日6. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日三、索赔事由1. 甲方未按合同约定提供施工图纸及技术资料，导致乙方施工进度延误。
2. 甲方提供的施工场地不具备施工条件，导致乙方施工设备损坏，额外增加维修费用。
3. 甲方未按合同约定及时支付工程进度款，影响乙方施工资金的正常运转。
4. 甲方擅自变更设计，导致乙方施工方案调整，增加施工成本。
5. 甲方原因导致工程质量问题，乙方进行返工处理，增加施工费用。
四、索赔金额及工期顺延1. 甲方未按合同约定提供施工图纸及技术资料，导致乙方施工进度延误，乙方要求顺延工期XX天。
2. 甲方提供的施工场地不具备施工条件，导致乙方施工设备损坏，额外增加维修费用XX万元。
3. 甲方未按合同约定及时支付工程进度款，影响乙方施工资金的正常运转，乙方要求甲方支付逾期付款利息XX万元。
4. 甲方擅自变更设计，导致乙方施工方案调整，增加施工成本XX万元。
5. 甲方原因导致工程质量问题，乙方进行返工处理，增加施工费用XX万元。
五、证据材料1. 合同文件：施工合同、补充协议等。
2. 施工图纸及技术资料：甲方未按时提供或不完整的图纸及技术资料。
3. 施工记录：施工进度表、施工日志等。
4. 付款凭证：工程进度款支付凭证、银行流水等。
5. 变更设计文件：甲方擅自变更设计的文件及乙方提交的调整方案。
6. 质量问题处理记录：工程质量问题描述、返工处理记录等。
七、解决办法1. 甲方应按合同约定履行义务，提供齐全的施工图纸及技术资料。
工程索赔范本
工程索赔范本
在工程项目中，由于各种不可抗力因素，可能会出现一些额外的费用或者损失，这就需要进行索赔。
以下是一份工程索赔范本，可供参考使用：
一、索赔原因：
在进行工程项目过程中，由于以下原因导致了额外费用或者损失，特此提出索赔：
1. xxx原因；
2. xxx原因；
3. xxx原因。
二、索赔项目及金额：
根据上述索赔原因，我们计算出以下项目及金额：
1. 人工费用：xxx元；
2. 材料费用：xxx元；
3. 设备租赁费用：xxx元；
4. 工期延误损失费用：xxx元；
5. 其他费用：xxx元。
合计：xxx元。
三、索赔证据：
1. 合同约定及相关文件；
2. 实际支出凭证；
3. 工程日志记录；
4. 其他相关证据。
四、索赔要求：
我们希望通过此次索赔，得到以下补偿及处理：
1. 确认索赔金额并尽快支付；
2. 对工程进度及后续合作做出相应调整；
3. 保持双方良好合作关系。
五、法律责任：
根据合同相关条款，如果未能得到合理回应及补偿，我们将保留采取法律手段维护自身合法权益的权利。
六、责任方回复及处理：
请责任方在收到此索赔函后，尽快进行核实及答复，并在合理时间内给予回应及处理。
以上就是一份工程索赔范本，希望能够对工程项目中可能出现的索赔情况提供参考。
如有疑问或需进一步协商，请及时联系，谢谢！。
建筑工程施工索赔申请书范本
建筑工程施工索赔申请书范本尊敬的施工总承包单位：我方承担施工工程合同项下的建筑工程，经过认真审查，发现存在一些由于合同约束、设计、材料、设备等方面的原因导致的损失和费用增加。
本函将作为我方向贵公司提出的正式索赔申请书。
一、索赔的基本情况和理由由于以下原因，我方遭受了额外的损失和费用增加：1. 变更和延误：根据合同规定，贵公司要求我们实施一系列变更，导致工程进度受到了明显的影响，施工时间延误。
这些变更和延误给我们带来了额外的人工费用、采购成本以及现场管理费用的增加。
2. 设计和工程问题：部分设计存在缺陷，严重影响了施工的顺利进行。
同时，在施工过程中，发现了工程质量的问题，需要进行重新施工和修复，导致工程费用的追加。
3. 材料和设备：由于贵公司提供的材料和设备存在质量问题，导致我们在施工过程中不得不更换、修复或采取其他措施，增加了人力和经济的投入。
二、索赔金额的计算和依据根据相关合同条款，我们根据以下依据计算索赔金额：1. 变更工作产生的额外费用：根据施工合同第X条的约定，我们汇总了由于变更和延误引起的额外人工费、采购成本和现场管理费用，共计XXXX元。
2. 设计和工程问题的费用增加：依据施工合同中的条款，我们列出了由于设计和工程问题导致的工程费用追加，具体包括重新施工和修复的费用，共计XXXX元。
3. 材料和设备问题导致的费用：根据合同条款，我们计算了由于贵公司提供的材料和设备问题所引发的额外费用，具体包括更换、修复和调整的费用，共计XXXX元。
综上所述，我方计算出的索赔金额为XXXX元。
三、索赔的要求基于以上情况和金额计算，我方向贵公司正式提出以下索赔要求：1. 请贵公司认可我方额外费用的合理性，并按照索赔金额及时支付相关费用。
2. 贵公司应积极配合，解决合同中涉及的变更和设计问题，并承担相应责任。
3. 贵公司提供的材料和设备问题应由贵公司负责修复、更换或调整，并承担由此产生的费用。
四、索赔的期限与联系方式本索赔申请书自提交之日起生效，贵公司应在接收本申请之日起15个工作日内向我方提供书面答复。
工程施工索赔条款范本
工程施工索赔条款范本一、甲方与乙方就本合同项下工程施工的索赔事宜，双方同意按照下列索赔条款处理：二、索赔的种类1. 索赔的种类主要包括但不限于下列几种情况：（1）合同范围内的设计变更、施工设计变更等所带来的额外费用索赔；（2）合同范围内的设计变更、设备增补等所导致的工期延误索赔；（3）不可抗力、政府政策变化等原因导致的索赔；（4）因合同方原因导致的索赔；（5）其他双方认为需要索赔的情况。
三、索赔的处理程序1. 如果乙方认为有权要求索赔，则应当在发生索赔事件之日起5个工作日内向甲方提出书面索赔通知，并在30个工作日内向甲方交付索赔款金额计算表及相关证明资料。
2. 甲方收到乙方的索赔通知后，应当在10个工作日内对索赔通知进行审核，并书面答复乙方是否接受索赔。
3. 甲方未对索赔通知在规定的时间内作出答复的，应当视为接受乙方的索赔要求。
4. 如果甲方接受乙方的索赔要求，双方应当依据协商一致的结果签署索赔协议，并甲方按照协议支付索赔款。
5. 如果甲方对索赔通知不接受并认为不适宜支付索赔款的，应当书面通知乙方，并说明详细理由。
6. 双方未就索赔达成一致意见的，可以协商解决或者按照合同约定的争议解决方式进行处理。
四、索赔处理方式1. 双方应当在签订索赔协议时约定索赔处理的方式和时间。
2. 索赔款的支付应当在约定的时间内完成，否则应当按照协议的约定支付迟延赔偿金。
3. 若乙方因索赔原因而暂停施工的，应当提前书面通知甲方，并协商解决后方可恢复施工。
五、索赔款的支付1. 索赔款的支付应当通过银行转账方式进行，支付人应当是甲方或其授权的代表。
2. 乙方应当提供准确、完整的银行账户信息，确保索赔款支付成功。
3. 索赔款的支付应当在双方签署索赔协议后的5个工作日内完成。
六、其他条款1. 本索赔条款自双方签署合同之日起生效，具有合同效力。
2. 本索赔条款如有未尽事宜，双方应当根据实际情况进行协商解决。
以上为工程施工索赔条款范本，仅供参考。
工程索赔报告范本(2024版)
工程索赔报告范本(2024版)合同目录第一章：索赔报告概述1.1 索赔报告目的1.2 索赔报告依据1.3 索赔报告适用范围第二章：索赔方资格2.1 索赔方基本信息2.2 索赔方资质要求2.3 索赔方权利与义务第三章：索赔依据和条件3.1 索赔法律依据3.2 索赔合同依据3.3 索赔条件和情形第四章：索赔程序4.1 索赔申请提交4.2 索赔审核流程4.3 索赔决定和通知第五章：索赔材料和证据5.1 索赔材料清单5.2 索赔证据要求5.3 索赔材料的提交和审核第六章：索赔金额和计算6.1 索赔金额的确定6.2 索赔费用的分类6.3 索赔金额的计算方法第七章：索赔争议处理7.1 争议解决机制7.2 争议协商程序7.3 争议仲裁或诉讼第八章：索赔报告的编写8.1 索赔报告的结构8.2 索赔报告的内容要求8.3 索赔报告的格式和提交第九章：索赔报告的审批9.1 审批流程9.2 审批标准9.3 审批结果的通知第十章：违约责任10.1 违约责任的界定10.2 违约责任的承担10.3 违约责任的免除条件第十一章：索赔报告的法律效力11.1 法律效力的声明11.2 法律效力的期限11.3 法律效力的例外第十二章：签字栏12.1 索赔方代表签字12.2 审核方代表签字12.3 签字日期12.4 签字地点第十三章：附件13.1 索赔材料附件13.2 相关证据材料13.3 其他支持文件注：本合同目录结束，以下无正文。
工程索赔报告范本(2024版)合同编号：______第一章：索赔报告概述1.1 索赔报告目的本报告旨在提出因合同执行过程中出现的非索赔方原因导致的损失或额外成本的索赔要求。
1.2 索赔报告依据索赔报告依据合同条款、相关法律法规以及实际发生的事件和情况。
1.3 索赔报告适用范围本报告适用于所有因合同履行过程中出现的索赔情形。
第二章：索赔方资格2.1 索赔方基本信息索赔方名称：，地址：，法定代表人：______。
建设工程施工索赔申请书范本
建设工程施工索赔申请书范本尊敬的相关部门或单位：我们是承建国家X省X市X县某建设工程项目的施工方，根据合同约定，负责项目的设计、施工等工作。
在项目的实施过程中，我们发现了一些不可抗力因素和原、承包双方共同责任导致的问题，对工程进度和成本产生了不可忽视的影响。
因此，特此向贵单位提出施工索赔申请，希望能够得到公正的处理和合理的赔偿。
现向阁下详细列举如下：一、索赔的背景和原因1. 施工期间遭遇不可抗力因素在施工过程中，我们遭遇了反常的天气情况，如暴雨、洪水等。
这些天气异常严重影响了工程进度，使得工作计划无法按时完成。
2. 环境限制和影响项目周边环境复杂，存在各种限制条件。
例如，邻近地坪使用权未及时移交，导致我们无法按计划进行土方开挖和地基处理工作。
这些限制和影响导致我们的施工进程受阻，无法按时完成任务。
3. 合同约定及工程要求变更在合同签订后，业主以各种理由要求我们进行工程变更，如结构改造、调整材料规格等。
这些变更使得我们需要额外的工作量和成本，严重影响了正常施工进程。
二、索赔的具体要求及理由1. 工期延误赔偿由于施工期间不可抗力因素以及环境限制和影响等原因，工期无法按时完成。
根据合同约定，我们要求业主按照每延误一天支付相应的违约金，以弥补我们因此造成的损失。
2. 额外费用赔偿在施工过程中，由于业主要求的工程变更以及各种限制条件，我们不得不采取额外措施和材料，以满足工程要求。
因此，我们要求业主支付这些额外费用，以弥补我们因此所产生的合理成本。
3. 工程质量赔偿根据专业验收机构的检测报告，我们发现由于业主要求的工程变更以及环境限制和影响，工程质量存在一定程度的问题，不符合合同约定的要求。
因此，我们要求业主承担相应的工程质量赔偿责任，并承担后续修复工作的费用。
三、索赔的准备工作1. 相关证据材料的收集我们已经收集了有关天气异常、环境限制、工程变更等导致工期延误和额外费用产生的相关证据材料，包括天气记录、施工日志、工程验收报告等。
施工合同范本 索赔3篇
施工合同范本索赔3篇篇一施工合同范本索赔甲方（发包方）：姓名/名称：__________________地址：__________________联系电话：__________________法定代表人：__________________乙方（承包方）：姓名/名称：__________________地址：__________________联系电话：__________________法定代表人：__________________鉴于甲乙双方就[工程名称]工程签订了施工合同，为明确双方在索赔方面的权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，达成如下协议：一、索赔的定义和范围1. 索赔是指在施工合同履行过程中，一方因对方违约或其他原因而遭受损失，向对方提出的赔偿要求。
2. 本合同中的索赔范围包括但不限于工期延误、工程质量问题、工程变更、工程量增加、物价上涨等导致的费用增加和损失。
二、索赔的程序和期限1. 当一方认为有权提出索赔时，应在发现索赔事件后的[具体天数]天内，向对方发出索赔通知。
2. 索赔通知应包括索赔的事项、理由、依据和具体的索赔金额。
3. 对方在收到索赔通知后的[具体天数]天内，应给予答复。
如对方不同意索赔，应说明理由。
4. 如双方对索赔事项存在争议，可通过协商、调解或仲裁等方式解决。
三、索赔的证据和资料1. 提出索赔的一方应提供充分的证据和资料，以证明索赔的合理性和合法性。
2. 证据和资料包括但不限于合同文件、工程图纸、施工记录、验收报告、函件、照片等。
3. 双方应互相配合，提供必要的协助和支持，以确保索赔的顺利进行。
四、索赔的处理和赔偿1. 如索赔成立，对方应根据合同约定和相关法律法规，给予相应的赔偿。
2. 赔偿的方式可以是现金支付、工程价款调整、工期顺延等。
3. 如双方对赔偿金额存在争议，可通过协商、调解或仲裁等方式解决。
五、其他条款1. 本合同的未尽事宜，可由双方另行协商补充约定。
工程缺陷索赔合同范本
工程缺陷索赔合同范本这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方将[工程名称]发包给乙方进行施工，在工程竣工后发现存在缺陷，双方就缺陷索赔事宜达成如下协议：一、工程缺陷情况1. 详细描述工程中存在的缺陷，包括但不限于缺陷的位置、性质、影响等。
2. 提供相关的证据，如照片、检测报告等，以证明缺陷的存在和严重程度。
二、索赔金额及计算方式1. 明确甲方提出的索赔金额。
2. 说明索赔金额的计算依据和方法，包括修复缺陷所需的费用、因缺陷导致的损失等。
三、责任承担1. 确定导致工程缺陷的责任方。
2. 如果是乙方的责任，乙方应承担全部或部分索赔金额，并负责采取措施修复缺陷。
四、修复期限1. 约定乙方修复缺陷的期限。
2. 若乙方未能在规定期限内完成修复，应承担相应的违约责任。
五、付款方式1. 说明索赔金额的支付方式和时间节点。
2. 如分期支付，需明确各期的支付比例和时间。
六、违约责任1. 若一方违反本合同约定，应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿对方损失等。
2. 明确违约金的计算方式和赔偿范围。
七、争议解决1. 双方在履行本合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决。
2. 若协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同的变更和解除条件。
2. 合同生效的条件和时间。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（盖章）之日起生效。
建筑施工索赔策划书范本3篇
建筑施工索赔策划书范本3篇篇一《建筑施工索赔策划书范本》一、项目概述[项目名称]项目位于[具体地点]，总建筑面积为[具体面积]，包括[具体建筑内容]等。
该项目由[建设单位名称]投资建设，[施工单位名称]承担施工任务，合同总价为[具体金额]，合同工期为[具体工期]。
二、索赔背景1. [建设单位原因]，如未能按时提供施工场地、设计变更频繁等。
2. [不可抗力因素]，如暴雨、洪水、地震等自然灾害。
3. [其他原因]，如周边居民干扰施工等。
三、索赔目标1. 工期延长[具体天数]。
2. 经济补偿[具体金额]。
四、索赔依据1. 施工合同及相关文件。
2. 施工日志、会议纪要等现场记录。
3. 设计变更文件、工程联系单等。
4. 法律法规及行业标准。
五、索赔策略1. 及时收集证据：在事件发生后，及时收集相关证据，如照片、视频、文件等，以证明事件的真实性和对施工的影响。
2. 与建设单位沟通：保持与建设单位的良好沟通，及时向其汇报事件的进展和影响，争取其理解和支持。
3. 合理计算损失：根据收集到的证据，合理计算因事件导致的工期延误和经济损失。
4. 提出索赔申请：在规定的时间内向建设单位提出索赔申请，明确索赔的内容和金额。
六、索赔程序1. 事件发生后，及时通知建设单位，并在规定时间内提交书面报告。
2. 收集证据，整理相关资料。
3. 计算损失，编制索赔报告。
4. 在规定时间内提交索赔报告给建设单位。
5. 与建设单位进行谈判，协商解决索赔事宜。
6. 如果谈判失败，可通过仲裁或诉讼解决。
七、索赔团队成立专门的索赔团队，成员包括项目经理、技术负责人、造价工程师、资料员等，明确各成员的职责和分工。
八、风险评估1. 建设单位可能拒绝索赔或压低索赔金额。
2. 证据不足可能导致索赔失败。
3. 仲裁或诉讼可能耗时较长，影响项目进度。
九、应对措施1. 加强与建设单位的沟通和协商，争取达成一致意见。
2. 进一步收集和完善证据，确保证据的充分性和可靠性。
工程索赔联系函格式范文(通用6篇)
工程索赔联系函格式范文(通用6篇)工程索赔联系函格式范文第1篇X公司：有限责任公司(以下简称我公司)因X项目的需要，从贵公司订购了，双方于年月日签订了《协议书》及《技术协议书》，依协议的商定，上述设备所承受的最低温度度(本处应按协议的要求写)。
贵公司供货后经我公司验收，贵公司所供应的(本处应按设备上的标注的原话来填写)。
由于X项目担当着我公司向任务，因此，在对选择上我公司在技术协议中有明确的要求，贵公司目前所供应的产品既不符合合同的商定也不能满意我公司的需求，将给我公司对埋下重大隐患，也可能会导致我公司遭到方面的巨额索赔。
另外，我公司在此工程中订购的，贵公司也未按合同要求的供货。
综上所述，我公司特向贵公司提出如下要求：一、请贵公司在收到我公司函件后日内无条件的更换前述两种产品，产品必需满意合同所商定的一切条件。
二、由贵公司担当因更换产品所需的一切费用。
如贵公司不能满意我公司的上述要求，我公司将实行包括但不限于下列措施，维护我公司的合法权益：一、依双方所签协议的商定，向有管辖权的机构提起仲裁或诉讼，依法进行索赔。
二、向国家及有关产品质量监督管理部门投诉。
三、向国家及主要媒体披露贵公司的违约行为。
以上意见请贵公司参考。
有限责任公司年月日工程索赔联系函格式范文第2篇索赔函XX公司：我司于X年X月X日通过贵司托运一票单号为XXXX的货物（品名，重量，体积）到XX地，由于贵司操作不当导致货物丢失。
经我司（财务/选购/销售）部门核算，该货物成本为XX 元。
请贵司乐观协作我司根据合同商定赔付。
顺致商祺XXXX有限公司X年X月X日工程索赔联系函格式范文第3篇各市(州)慈善总会:我会与博润白癜风医院合作的“xx省慈善总会·博润白癜风专项基金”已于x年2月24日成立并启动。
该基金自成立以来，在全省乐观开展贫困白癜风患者救助活动，目前已救助患者超过百名。
为进一步加大对贫困白癜风患者的救助力度，扩大救助范围和救助人群，让社会各界都更加关注我省慈善事业的进展，我会特联合博润白癜风医院于x年3月至7月举办“xx省慈善总会·博润白癜风专项基金”全省行活动，届时将赴各市州进行义诊筛查活动，整个费用由该医院担当。
工程索赔报告范本最新通用
工程索赔报告范本最新通用合同编号：__________合同方信息：甲方：（全称）乙方：（全称）一、工程概况1.1 本项目位于__________________，主要包括__________________等内容。
1.2 工程规模：__________________。
1.3 工程质量标准：__________________。
1.4 工程合同价款：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
1.5 工程工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。
二、甲方的权利和义务2.1 甲方应向乙方提供完整的工程设计文件、施工图纸及有关技术资料，并保证其真实、准确、完整。
2.2 甲方应按照约定的时间和金额支付工程进度款和竣工结算款。
2.3 甲方应按照约定提供施工场地、施工条件及施工所需的证件和批文。
2.4 甲方应协助乙方解决施工过程中出现的问题，确保工程的顺利进行。
2.5 甲方应按照约定承担因自身原因导致工程变更、签证等产生的费用。
三、乙方的权利和义务3.1 乙方应按照工程设计文件、施工图纸及有关技术资料进行施工，并保证工程质量达到约定的标准。
3.2 乙方应按照约定的工期完成工程，因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。
3.3 乙方应按照约定的价格向甲方提供工程，工程竣工后，乙方应按照约定的方式进行工程结算。
3.4 乙方应按照约定承担施工过程中出现的安全事故及质量问题的责任。
3.5 乙方应遵守国家的法律法规，严格按照施工规范操作，确保施工安全。
四、工程变更和签证4.1 工程变更和签证应由甲方提出，经乙方确认后报批相关部门。
4.2 工程变更和签证的费用按照约定的方式计算，并调整合同价款。
五、工程结算5.1 工程竣工后，乙方应按照约定的方式向甲方提交工程结算报告。
5.2 甲方应在收到工程结算报告后__天内进行审核，如有异议，应在__天内提出，双方协商解决。
工程索赔合同范本
工程索赔合同范本甲方（索赔方）：________乙方（被索赔方）：________鉴于甲方在工程实施过程中，因乙方的原因导致甲方遭受损失，双方经协商一致，特订立本工程索赔合同，具体条款如下：一、索赔事由（1）工程进度延误导致甲方经济损失；（2）工程质量不符合约定导致甲方经济损失；（3）乙方未按约定履行合同义务导致甲方经济损失；（4）其他因乙方原因导致的甲方经济损失。
二、索赔金额2.1 索赔金额：双方经协商一致，确定甲方索赔金额为人民币【】元（大写：【】元整）。
三、索赔期限3.1 甲方应在发现索赔事由之日起【】日内，向乙方提出索赔申请。
逾期未提出的，视为甲方放弃索赔权利。
四、索赔程序4.1 甲方提出索赔申请后，乙方应在收到申请之日起【】日内，对甲方的索赔申请进行审核。
如乙方同意甲方的索赔申请，应在【】日内支付索赔金额。
4.2 如乙方对甲方的索赔申请有异议，应在收到申请之日起【】日内，向甲方提出书面反驳意见，并说明理由。
双方应在【】日内协商解决。
4.3 如双方协商无果，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、索赔支付5.1 乙方应在【】日内，将索赔金额支付给甲方。
支付方式为【现金、转账、等】。
六、保密条款6.1 双方应对本合同内容及索赔事项予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。
七、争议解决7.1 本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、合同生效8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【】个月。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（索赔方）：________乙方（被索赔方）：________索赔事由：指甲方在工程实施过程中，因乙方的原因导致甲方遭受损失的具体事项。
索赔金额：指甲方因乙方原因遭受损失，向乙方提出的赔偿金额。
索赔期限：指甲方发现索赔事由之日起，向乙方提出索赔申请的有效期限。
索赔程序：指甲方提出索赔申请后，乙方对申请进行审核、支付索赔金额或提出反驳意见的具体流程。
建设工程索赔合同范本
建设工程索赔合同范本
甲方：（委托方）_______________
乙方：（承包方）_______________
根据《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲乙双方经友好协商，就建设工程索赔事宜，达成如下协议，以资共同遵守。
一、建设工程索赔范围
1. 甲方发生以下情形之一，应属于建设工程索赔范围：
1.1 因乙方违反施工合同或相关技术规范、标准，致使工程质量不符合约定要求，或者引起重大质量事故；
1.2 因管理不善、人为疏忽等原因，导致工程工期严重延误；
1.3 其他因乙方原因所引发的索赔项目。
二、索赔程序
2.1 甲方发现索赔情况时，应立即书面通知乙方，并提供相关证据资料；
2.2 乙方收到甲方索赔通知后，应及时组织相关人员核实情况，并在15个工作日内就索赔事项提出书面答复；
2.3 双方如不能就索赔事宜达成一致意见，应通过友好协商、调解等方式解决。
如仍不能解决，应提交仲裁部门进行仲裁。
三、赔偿方式
3.1 若乙方确实存在违约责任，导致索赔情况发生，应依法承担赔偿责任；
3.2 赔偿金额应根据实际经济损失进行合理确定，并由双方协商一致后支付；
3.3 如乙方不履行赔偿义务，甲方有权采取法律手段强制执行。
四、其他约定
4.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工并验收合格之日终止；
4.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；
4.3 本合同未尽事宜，由双方友好协商解决。
甲方（盖章）：_______________
乙方（盖章）：_______________
签订日期：_______________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程索赔费用报告书
一、索赔成立
1、与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。
2、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。
二、工程索赔的依据
按照现行法律法规、合同文件及工程惯例,《合同法》第284条规定：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。
”合同文件按照甲乙双方签订的施工合同，工程惯例主要参考清单计价规范以及相关施工规范。
三、索赔事项概述
由我单位承建的，于2013年12月27日举行开工典礼，于2013年12月28日我单位积极组织进场，投入大量机械设备和人员以确保施工工期。
然自2014年3月6日起，由于建设方联系的外借土方未到场，现场处理停工、半停工状态，至2014年4月26日开始复测A区缺土方量，最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土，用于场地土方回填。
开挖时间为2014年4月28日，延期时间为54天。
根据甲方提供的地质勘测数据显示，钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。
现场施工过程中发现1号孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在大量石方，局部存在成片大量石方，与原设计地质情况不符，从而增大了施工难度和增加了施工时间。
根据甲乙双方签订的施工合同；专用合同条款7.5.1项中因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况，对工期进行索赔54天。
通用条款中2.4.3项发包人向承包人提供地质勘察资料等相关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责；通用条款中3.4项因基础资料存
在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。
四、索赔项目
索赔事件性质分以下几种：1、工期延长索赔，2、工程变更索赔，3、工程中断索赔，4、工期终止索赔，5、工程加速索赔，6、意外风险和不可预见因素索赔，7、其他原因索赔。
结合实际情况本项目主要存在工期延长和工程变更，其中工期延长索赔分以下几部分组成：
1、人工费：由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用；法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费。
2、施工机械费：因索赔事件发生，额外工作增加的机械使用费，工效降低以及机械停工、窝工的费用，现场使用机械均为租赁设备按照实际租金计算。
3、管理费：因索赔事件发生，额外增加的现场管理和公司管理费，按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。
4、利息：主要为履约保证金拖期付款利息。
按照按中国人民银行规定的同期贷款利率计算。
5、措施费：包含环境保护、临时设施、安全、文明施工费用和大机进出场及安拆费。
按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。
工程变更的索赔包含成本、管理费和利润的索赔。
五、索赔计算
一、工程延期索赔
1、人工费：工日：17×54工日=918工日
人员窝工按照定额单价乘以0.75,
52.23元×0.75×918=35960元
工资上涨费不予考虑。
2、施工机械费：
挖机350型2台市场租赁价48000元/月，推土机16t2台市0场租赁价24000元/月，压路机20t2台24000元/月。
48000元×54÷30×2=172800元
24000元×54÷30×4=172800元
3、管理费
合同工期120天，现延期54天，投标管理费为1240949.7元
工程延期管理增加费用：1240949.7÷120×54=558427元
4、利息
履约保证金115万元，按照现行中国人民银行规定的同期贷款利率5.6%计算。
1150000元×54÷30×5.6%=115920元
5、措施费
合同工期120天，现延期54天，投标措施费为381448.67元
工程延期管理增加费用：381448.67÷120×54=171652元
工程延期索赔合计：1227559元
二、工程变更的索赔
原设计A区挖方211490m³，根据发包人提供的地质勘察资料土石比例为5.6%，由于工程招标时发包人提供的技术资料有误或失实，现场开挖实际图示比例为17.5%，增加石方开挖数量为28551m³，单价采用发包人组价对坚石和次坚石的组价，坚石次坚石比例按照2:8选定，暂定价格为61.8元/m³，原单价为10.12元/m³，工程变更索赔金额为：
（61.8-10.12）×211490×（17.5%-5.6%）=1275479元
索赔金额合计：1227559+1275479=2503038元
六、索赔说明
此项目索赔未提出以外风险和不可预见因素索赔以及其他索赔，主要包括因为工程延期造成雨季来临对施工的影响，中期计价支付延期产生的费用，施工期间由于图纸延期造成的误工，工程量增加产生的利润和管理费的索赔，工程排污费、社会保障及住房公积金和危险作业意外伤害保险费。
二O一四年七月一日。