2019合同管理知识培训考试题库及答案
合同培训考试题库及答案
合同培训考试题库及答案一、单选题1. 合同的法律效力是指合同对当事人的（）。
A. 约束力B. 影响力C. 强制力D. 指导力答案：A2. 合同的订立必须遵循（）原则。
A. 公平B. 自愿C. 诚实信用D. 以上都是3. 合同的变更需要（）。
A. 双方当事人同意B. 单方决定C. 第三方介入D. 法院判决答案：A4. 合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿（）。
A. 损失B. 利润C. 费用D. 以上都是5. 合同的解释应当遵循（）原则。
A. 文义解释B. 目的解释C. 体系解释D. 以上都是答案：D二、多选题6. 以下哪些情形下，合同无效（）。
A. 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益B. 恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益C. 以合法形式掩盖非法目的D. 损害社会公共利益答案：ABCD7. 以下哪些情形下，合同可以变更或者撤销（）。
A. 因重大误解订立的B. 在订立合同时显失公平的C. 一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同D. 合同当事人协商一致答案：ABCD8. 以下哪些情形下，当事人可以解除合同（）。
A. 因不可抗力致使不能实现合同目的B. 在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务C. 当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行D. 当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的答案：ABCD三、判断题9. 合同的订立可以采用书面形式、口头形式和其他形式。
（）答案：√10. 合同的履行可以由第三人代为履行。
（）答案：×四、简答题11. 简述合同解除的条件。
答案：合同解除的条件包括：（1）因不可抗力致使不能实现合同目的；（2）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（3）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（4）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（5）法律规定的其他情形。
2019年合同管理知识培训考试题及答案
2019年合同管理知识培训考试题及答案本⽂从⽹络收集⽽来，上传到平台为了帮到更多的⼈，如果您需要使⽤本⽂档，请点击下载，另外祝您⽣活愉快，⼯作顺利，万事如意！2019年合同管理知识培训考试题及答案姓名单位编号⼀、单项选择题（每题1分，共10分）1、电务公司合同管理采⽤（）的合同管理体制。
A综合管理 B科学管理C综合管理与专项管理相结合 D专项管理2、（）是⼯程类合同专项管理部门，是公司合同专⽤章管理的主责部门，负责对全公司⼯程类合同的管理，建⽴⼯程类合同管理台帐，对⼯程类合同进⾏归档。
并组织对⼯程类合同的审查、评审、签字、盖章及办理授权委托等事宜，对⼯程类合同进⾏交底。
A经营开发中⼼ B项⽬成本管理中⼼C施⼯技术部 D法律事务部3、施⼯技术部是（）专项管理部门和合同履⾏监督的主责部门，并负责对公司劳务分包合同的管理，组织对劳务分包合同的审查、评审、签字盖章及办理授权委托事宜。
A劳动合同 B劳务分包合同C⼯程施⼯合同 D劳务⽤⼯合同4、合同监督检查⼩组有权在检查结束后的（）内向被检查单位送达检查意见书，被检查单位应当⾃收到检查意见书之⽇起（）内，将落实整改情况书⾯报告监督检查⼩组。
A 10⽇ 15⽇B 5⽇ 10⽇C 10⽇ 5⽇D 15⽇ 5⽇5、因合同纠纷被起诉⽽需应诉的，合同执⾏部门（单位）必须在接到法庭应诉通知起（）内将合同相关资料报公司合同综合管理机构，合同综合管理机构应及时向公司相关领导汇报，并积极准备应诉。
A 1⽇B 2⽇C 3⽇ D4⽇6、对2万元以上的（含2万元）的物资、设备合同签订前，必须进⾏合同评审。
A 1万B 2万C 3万 D4万7、内部设备⽆法调剂或租赁的，⽅可批准项⽬部外租。
项⽬部计划外租设备时（），需报公司设备管理部门审批后，由使⽤单位组织评审并签订租赁合同。
A 单台价值⼤于5万元，期限超过1个⽉的B 单台价值⼤于4万元，期限超过2个⽉的C 单台价值⼤于10万元，期限超过2个⽉的D 单台价值⼤于5万元，期限超过2个⽉的8、依据我国法律规定，职⼯在下列情形中不能认定为⼯伤的是（）。
合同培训考试题库及答案
合同培训考试题库及答案一、单选题1. 合同的基本法律特征不包括以下哪一项？A. 自愿性B. 合法性C. 强制性D. 约束性答案：C2. 根据《中华人民共和国合同法》，以下哪种合同是无效的？A. 买卖合同B. 租赁合同C. 赌博合同D. 承揽合同答案：C3. 合同的履行原则包括以下哪些方面？A. 诚实信用原则B. 公平原则C. 合法原则D. 所有以上答案：D二、多选题1. 合同的变更需要满足以下哪些条件？A. 双方当事人同意B. 变更内容合法C. 变更后合同仍然有效D. 变更内容明确答案：A、B、D2. 以下哪些行为属于合同违约？A. 拒绝履行合同义务B. 延迟履行合同义务C. 不完全履行合同义务D. 单方面解除合同答案：A、B、C、D三、判断题1. 合同一旦签订，任何一方均不得单方面解除合同。
（错误）2. 合同当事人可以根据自己的意愿自由变更合同内容。
（错误）3. 合同的履行应当遵循诚实信用原则。
（正确）四、简答题1. 简述合同的解除条件。
答案：合同的解除条件通常包括：双方当事人协商一致解除合同；合同履行过程中出现法律规定的解除情形；一方当事人严重违约，致使合同目的无法实现；法律规定的其他解除条件。
2. 合同违约责任的承担方式有哪些？答案：合同违约责任的承担方式主要包括：继续履行；采取补救措施；赔偿损失；支付违约金；解除合同。
五、案例分析题案例：甲公司与乙公司签订了一份购销合同，约定甲公司向乙公司购买一批设备，总价款为100万元。
合同约定，甲公司应于合同签订后30日内支付50%的预付款，余款在设备交付后支付。
然而，甲公司在支付了预付款后，因市场变化，决定不再购买该批设备，拒绝支付余款。
问题：甲公司的行为是否构成违约？如果构成违约，甲公司应承担哪些责任？答案：甲公司的行为构成违约。
根据合同法规定，甲公司未按照合同约定支付余款，违反了合同义务。
甲公司应承担的责任包括：继续履行合同，支付余款；如果乙公司同意解除合同，甲公司应赔偿乙公司因此造成的损失；支付违约金，如果合同中有约定违约金条款。
2019年监理工程师考试《合同管理》精选练习题及答案共58页word资料
2019年监理工程师考试《合同管理》精选练习题及答案1.设计合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应【C】。
A.退还定金B.退还定金并赔偿发包人损失C.双倍返还定金D.支付设计费的2％的违约金2.某施工合同约定设备由承包人负责采购，因设备制造原因试车达不到验收要求，则应由【A】。
A.承包人承担相关费用，工期不予顺延B.承包人承担相关费用，工期相应顺延C.设备制造商承担相应费用，工期不予顺延D.设备制造商承担相应费用，工期相应顺延3.发包人供应的材料未通知承包人验收入库后发生的损坏丢失由【B】。
A.承包人负责B.发包人负责C.由谁承担视具体情况决定D.承包人和发包人共同负责4.合同双方在订立合同时已形成的文件不包括【D】。
A.工程量清单B.图纸C.中标通知书D.招标文件5.代理人隐瞒无权代理事实而与相对人进行磋商，应承担【C】责任。
A.违约B.隐瞒C.缔约过失D.违法6.监理工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，监理工程师无权决定的情况是【C】。
A.当监理工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定B.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料C.批准承包人缩短合同工期D.将批准的索赔额纳入月进度款中7.当施工的客观条件改变导致承包人增加开支，要求对超出【B】的附加开支给予补偿，以挽回不应由承包人承担的经济损失。
A.实际成本B.计划成本C.合理成本D.成本和利润8.下列关于无权代理的说法中，正确的是【C】。
A.无权代理行为不能转化为合法的代理行为B.无权代理是无代理权的行为人以自己名义进行民事、经济活动C.代理权终止后继续行使代理行为D.被代理人不可以对无权代理行使“追认权”9.FIDIC施工合同条件中，不包括在中标价格内的是【A】。
A.调价款B.施工管理费C.工程排访费D.二次搬运费10.合同成立后，合同中的【D】条款是独立存在的。
A.解决争端B.违约责任C.履行期限D.仲裁1.设计合同示范文本规定，设计人的基本责任是【A】。
2019年山东省监理工程师《合同管理 》考试习题(含答案解析)
2019年山东省监理工程师《合同管理》考试习题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定交货期限，首先应按照（D ）履行。
A.债权人要求B.合同有关条款C.交易习惯D.补充协议2.业主招标采购工程建设所需货物时，对于投标截止时间前己进口的货物，国内供货方的报价应是( )。
A.仓库交货价B.出厂价C.船上交货价D.离岸价3..根据《标准勘察招标文件》，属于“勘察服务”内容的是( )。
A.进行技术交底B.提供施工配合C.评估工程条件D.参加竣工验收4.根掘《标准材料采购招标文件》，在初步评审材料采购投标文件时，属于资格评审内容的是( )A.投标文件格式要求B.财务要求C.投标有效期要求D.质量要求5.根据《英国工程施工合同文本》(ECC),如果采用固定价格承包，则应该选择( )。
A.带有分项工程表的标价合同B.带有工程量清单的标价合同C.带分项工程表的目标合同D.带有工程量清单的目标合6.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的( )。
A.5%B.10%C.20%D.30%7.根据FIDIC{施工合同条件》，当（）达到中标合同价减去暂列金额后的10％时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。
A.已支付进度款累计金额B.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款C.已支付进度款累计金额，扣除已扣留的保留金D.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金8.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同务款，合同文件优先介绍顺序正确的是(A.专用合同条款-勘察费用清单-发包人要求-勘察纲要B.发包人要求-勘察费用清单-勘察纲要-专用合同条款C.专用合同条款-发包人要求-勘察纲要-勘察费用清单D.专用合同条款-发包人要求-勘察费用清单-勘察纲要9.根据《(标准施工招标资格预审文件〉和(标准施工招标文件〉试行规定》，招标人编制施工招标文件时，应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的（）。
2019年招标师考试《合同管理》试题及答案(卷三)
2019年招标师考试《合同管理》试题及答案（卷三）1.招标代理合同的计划管理是指代理工作事项的进度、程序和资源配置管理活动，其核心是( )。
A.规划代理活动B.控制服务质量C.控制工作时间D .控制工作进度答案：C2.监理人应当在法定的工作范围内提供监理服务，即在其资质等级许可的监理范围内，承担( )业务。
A.工程管理B.工程监理C.工程服务D .现场勘察答案：B3.工程监理合同适用于包括房屋建筑、市政工程等( )个专业工程类别的建设工程项目，在通用条件中明确了( )项工程监理基本工作内容( )。
A.13，21B.14，22C.13，22D.14，21答案：B4.工程咨询合同特点不包括以下哪一项?( )A.工程咨询的人身属性特点B.工程服务C.智力成果特点D .咨询人需要具备相应的专业知识和能力答案：B5.项目前期咨询的特点不包括( )。
A.项目前期咨询合同主体的专业性B.前期咨询合同标的的特殊性C.前期咨询合同服务方式的特殊性D.前期咨询合同的唯一性答案：D6.设计咨询人不得擅自变更经批准的服务团队组成人员，尤其是( )。
A.项目负责人B.设计咨询人C.委托人D .服务团队答案：A7.《示范文本》由《协议书》、《通用条款》和《专用条款》组成。
其中( )应全文引用，不得删改。
A.《协议书》B.《通用条款》C.《专用条款》D .合同答案：B8.咨询人的职责不包括以下哪方面?( )A.编制本咨询项目的《设计咨询大纲》和《咨询实施细则》，《设计咨询大纲》通常应报委托人批准后实施B.要咨询人员调整应事先征得委托人同意，‘亦应按委托人要求及时更换不称职的咨询人员C.依照约定时限完成设计文件审核，提交咨询报告;对咨询报告深度、完整性、准确性负责D .重大咨询意见不必与受托人沟通答案：D9.《业主/咨询工程师标准服务协议书》可用于投资前研究、可行性研究、设计及施工管理和( )。
A.资产评估B.进度测算C.项目管理D .结果评分答案：C10.依据《合同法》第363 条的规定，在履行技术咨询合同、技术服务合同的过程中，受托人利用委托人提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，除合同另有约定外，属于( )。
2019年合同管理知识培训试题及答案
2019年合同管理知识培训试题及答案一、单项选择题（每题1分，共10分）1、电务公司合同管理采用（）的合同管理体制。
A综合管理 B科学管理C综合管理与专项管理相结合 D专项管理2、（）是工程类合同专项管理部门，是公司合同专用章管理的主责部门，负责对全公司工程类合同的管理，建立工程类合同管理台帐，对工程类合同进行归档。
并组织对工程类合同的审查、评审、签字、盖章及办理授权委托等事宜，对工程类合同进行交底。
A经营开发中心 B项目成本管理中心C施工技术部 D法律事务部3、施工技术部是（）专项管理部门和合同履行监督的主责部门，并负责对公司劳务分包合同的管理，组织对劳务分包合同的审查、评审、签字盖章及办理授权委托事宜。
A劳动合同 B劳务分包合同C工程施工合同 D劳务用工合同4、合同监督检查小组有权在检查结束后的（）内向被检查单位送达检查意见书，被检查单位应当自收到检查意见书之日起（）内，将落实整改情况书面报告监督检查小组。
A 10日 15日B 5日 10日C 10日 5日D 15日 5日5、因合同纠纷被起诉而需应诉的，合同执行部门（单位）必须在接到法庭应诉通知起（）内将合同相关资料报公司合同综合管理机构，合同综合管理机构应及时向公司相关领导汇报，并积极准备应诉。
A 1日B 2日C 3日 D4日6、对2万元以上的（含2万元）的物资、设备合同签订前，必须进行合同评审。
A 1万B 2万C 3万 D4万7、内部设备无法调剂或租赁的，方可批准项目部外租。
项目部计划外租设备时（），需报公司设备管理部门审批后，由使用单位组织评审并签订租赁合同。
A 单台价值大于5万元，期限超过1个月的B 单台价值大于4万元，期限超过2个月的C 单台价值大于10万元，期限超过2个月的D 单台价值大于5万元，期限超过2个月的8、依据我国法律规定，职工在下列情形中不能认定为工伤的是（）。
A 患职业病的B 医护人员在救护“非典”病人过程中感染“非典”C 因公喝酒导致酒精中毒的D 在下班途中，受到机动车事故伤害的9、劳务派遣单位违反《劳动合同法》规定，给被派遣劳动者造成损害的，劳务派遣单位与用工单位承担（）赔偿责任。
2019年上海市监理工程师《合同管理 》考试试题(含答案解析)
2019年上海市监理工程师《合同管理》考试试题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.联合体资质等级的确定()A.由多家单位组成的联合体，按资质事故较低的确定B.由多家单位组成的联合体，按资质事故较高的确定C.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较低的确定D.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较高的确定2.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行()制度A.发包人签证B.勘察人签证C.监理人签证D.监理人核查3.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外买方应向卖方支付合同价格的( )作为验收款。
A.25%B.30%C.40%D.60%4.某工程采用《标准施工招标文件》招标，中标施工单位在施工中发现招标文件中载明的部分临时场地不能使用。
经发包人与设计人协调后，设计单位签发了变更设计通知单。
监理人针对此变更应签发的是（）。
A.变更意向书B.监理通知单C.变更指示D.变更确认单5.下列合同计价方式中，在工程施工中“量"与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的是()A.单价合同B.固定总价C.可调总价D.成本加酬金6.某工程采用《标准施工招标文件》招标，中标施工单位履行合同中，因不可抗力影响，部分材料、设备、人员未能按合同约定的时间进场。
承包人为此提交了包括延长工期、补偿费用和利润的索赔申请。
监理人对此索赔的正确处理方式是( )。
A.批准延长工期、增加费用和利润B.仅批准延长工期C.批准延长工期、增加费用D.仅批准增加费用7.下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》中施工合同文本中的合同附件格式的是( )。
A.协议书、投标保函、履约保函B.投标保函、履约保函、预付款保函C.协议书、预付款保函、履约保函D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单8.关于建筑材料采购招标的说法，错误的是( )。
2019年山东省汇编监理工程师《合同管理 》考试试题(含答案解析)
2019年山东省汇编监理工程师《合同管理》考试试题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是()A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担D.缺陷责任期最长不得超过1 年2.采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是( )。
A.项目总报价B.分部分项工程报价C.对某些量化因素进行价格折算后的总价D.投标人优惠后的总价3.根据《标准施工合同》，工程预付赫担保采用的形式是( )。
A.第三方保证B.动产质押C.既有建筑物抵押D.银行保函4.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程分包的说法，正确的是()。
A.承包人经发包人同意，可将全部施工分包给第三人B.承包人的分包合同，应由分包人向监理人提交副本备案C.承包人征得发包人同意，可将部分工程分包给有资质的分包人D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理5.大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于( )。
A.施工承包合同B.买卖合同C.设备安装合同D.加工承揽合同6.根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为( )。
A.工程结算价的2%B.签约合同价的2%C.工程结算价的3%D.签约合同价的3%7.根据《标准设计施工总承包合同》，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意的（）天内向政府有关部门报送审查A.7B.15C.21D.308.公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款提供抵押担保，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为( )。
A.公司甲B.公司乙C.银行D.登记机关9.业主从国外采购建设工程所需设备时，招标文件中要求报指定目的港价的。
2019年监理工程师《合同管理》考试题库及答案
2019 年监理工程师《合同管理》考试题库及答案一、单项选择题（ 4 个选项中，只有 1 个正确答案）1、依照《民法公则》，自然人作为合同法律关系主体必定具备的条件是( )。
A、获取相应的执业资格证书B、有依法成立的企业C、拥有中华人民共和国国籍D、具备相应的民事权益能力和民事行为能力参照答案： D2、市场经济主若是依照( )规范当事人的交易行为。
A、行政手段B、合同C、诚信D、道德参照答案： B3、以下合同中，合同法律关系客体属于物的是( )。
A、借款合同B、勘探合同C、施工合同D、技术转让合同参照答案： A4、以下引起合同法律关系产生、改正与消灭的法律事实仲裁，属于“行为”的是 ( )。
A、因国际禁运清除进口设施运输合同B、因战争以致在建工程合同工期延长C、因建设妄图改变，建设单位和施工单位协商改正工程承包范围D、因工程所在地山体滑坡，建设单位和施工单位协商清除合同参照答案： C5、施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目招标，中标后形成的合同义务由 ( )肩负。
A、施工企业法定代表人B、拟派项目经理C、施工项目部D、施工企业参照答案： D6、企业甲以其自有办公楼作为抵押物为企业乙向银行申请贷款供应抵押担保，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为( )。
A、企业甲B、企业乙C、银行D、登记机关参照答案： A7、某施工招标项目招标截止日为 4 月 30 日，评标时间为 5 个工作日，招标人发出中标通知书的时间为 5 月 15 日，招标人与中标人签订的合同时间为 6 月 14 日，则该项目施工招标保证的有效期截止时间为( )。
A、4月 30日B、5月 5日C、5月 15日D、6月 14日参照答案： D（正常是按招标文件约定的限时）8、某工程招标了建设工程所有险，在施工期间现场发生以下事件造成损失，保险人负责补偿的事件是( )。
A、大雨造成现场档案资料损毁B、雷电击毁现场施工用配电柜C、设计错误以致部分工程拆掉重建D、施工机械过分磨损需要停工检修参照答案： B9、编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必定不加更正地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的()。
2019年山东省整理监理工程师《合同管理 》考试试题(含答案解析)
2019年山东省整理监理工程师《合同管理》考试试题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.建设工程采用设计施工总承包模式的优点有( )。
A.减少设计变更B.易获得最优设计方案C.加强发包人对承包人的监督D.减少承包人的风险2.在投标有效期内出现特殊情况，招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期时，投标人的正确做法是( )A.同意延长，并相应延长投标保证金的有效期B.同意延长，并要求修改投标文件C.同意延长，但拒绝延长投标保证金的有效期D.拒绝延长，但无权收回投标保证金3.根据《标准施工合同》，合同工期应自( )载明了开工日起计算。
A.发包人发出的中标通知书B.监理人发出的开工通知C.合同双方签订的合同协议书D.监理人批准的施工进度计划4.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人可按合同约定在( ) 后向监理人提交最终结清申请单。
A.签发缺陷责任期终止证书B.缺陷责任期终让C.签发工程接收证书D.签发保修责任证书5.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，支付管理中的“合同价格”是指( )。
A.协议书中的签约合同价格B.承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部全同价款C. 中标通知书中的中标价格D. 承包人的投标报价6.在当事人约定了保证，但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下，该项保证应当认定为( )A.一般保证B. 附生效条件的保证C.连带责任保证D.保证无效7.根据《标准勘察招标文件》，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议，评标结论应当( )作出A.征询招标人意见后B.根据评标委员会负责人意见C.由招标管理机构D.按照少数服从多数原则8.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，合同中的“图纸”应包括( )A.招标图纸B.施工图C.招标图纸和施工图D.承包人依据施工图提供的加工图9.根据FIDIC《施工合同文件》，关于指定分包商的说法，正确的是( )。
合同管理考试题库和答案
合同管理考试题库和答案一、单项选择题1. 合同管理的核心是（）。
A. 合同的签订B. 合同的履行C. 合同的变更D. 合同的解除答案：B2. 合同的法律效力始于（）。
A. 合同的签订B. 合同的履行C. 合同的变更D. 合同的解除答案：A3. 合同的履行地点不明确时，应按照（）履行。
A. 债务人的住所地B. 债权人的住所地C. 第三人的住所地D. 合同签订地答案：A4. 合同的履行期限不明确时，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方（）。
A. 必要的时间B. 一定的时间C. 合理的时间D. 充分的时间答案：C5. 合同的履行方式不明确时，应按照（）履行。
A. 有利于债务人的方式B. 有利于债权人的方式C. 有利于双方的方式D. 有利于合同目的实现的方式答案：D6. 合同的履行费用的负担不明确时，由（）承担。
A. 债务人B. 债权人C. 第三人D. 双方共同答案：A7. 合同的变更或者解除，应当采用（）形式。
B. 口头C. 电子D. 任何形式答案：A8. 合同的转让，应当经（）同意。
A. 债务人B. 债权人C. 第三人D. 法院答案：B9. 合同的解除，应当采用（）形式。
A. 书面B. 口头D. 任何形式答案：A10. 合同的解除，应当通知（）。
A. 债务人B. 债权人C. 第三人D. 法院答案：B二、多项选择题1. 合同管理的内容包括（）。
A. 合同的签订B. 合同的履行C. 合同的变更D. 合同的解除E. 合同的终止答案：ABCDE2. 合同的法律效力包括（）。
A. 合同的签订B. 合同的履行C. 合同的变更D. 合同的解除E. 合同的终止答案：ABCDE3. 合同的履行地点不明确时，可以按照（）履行。
A. 债务人的住所地B. 债权人的住所地C. 第三人的住所地D. 合同签订地E. 合同履行地答案：ADE4. 合同的履行期限不明确时，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方（）。
2019年监理工程师《合同管理》真题及答案
2019年监理工程师《合同管理》真题及答案一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1、市场经济主要是依据()规范当事人的交易行为。
A、行政手段B、合同C、诚信D、道德参考答案：B2、根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是()。
A、取得相对应的执业资格证书B、有依法成立的公司C、具有中华人民共和国国籍D、具备相对应的民事权利水平和民事行为水平参考答案：D3、下列合同中，合同法律关系客体属于物的是()。
A、借款合同B、勘察合同C、施工合同D、技术转让合同4、下列引起合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实仲裁，属于“行为”的是()。
A、因国际禁运解除进口设备运输合同B、因战争导致在建工程合同工期延长C、因建设意图g改变，建设单位和施工单位协商变更工程承包范围D、因工程所在地山体滑坡，建设单位和施工单位协商解除合同参考答案：C5、施工企业法定代表人授权项目经理实行工程项目t投标，中标后***的合同义务由()c承担。
A、施工企业法定代表人B、拟派项目经理C、施工项目部D、施工企业参考答案：D6、公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款***，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为()。
A、公司甲B、公司乙C、银行D、登记机关7、某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订的合同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为()。
A、4月30日B、5月5日C、5月15日D、6月14日参考答案：D8、某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是()。
A、大雨造成现场档案资料损毁B、雷电击毁现场施工用配电柜C、设计错误导致部分工程拆除重建D、施工机械过度磨损需要停工检修参考答案：B9、编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的()。
合同管理知识培训题库及答案7篇
合同管理知识培训题库及答案7篇篇1合同协议一、合同基础知识1. 合同的定义是什么？答：合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。
2. 合同有哪些主要部分？答：合同的主要部分包括当事人的姓名或名称、地址、联系方式，标的、数量、质量、价款或报酬，履行期限、地点和方式，违约责任，解决争议的方法等。
3. 什么是合同的标的？答：合同的标的是指当事人双方权利义务共同指向的对象。
4. 合同的质量条款应明确哪些内容？答：合同的质量条款应明确产品的质量标准、技术要求、检验方法、验收规则等。
5. 合同的价款或报酬条款应明确哪些内容？答：合同的价款或报酬条款应明确支付金额、支付方式、支付时间等。
二、合同履行与变更1. 合同履行中，当事人应遵守哪些原则？答：合同履行中，当事人应遵守诚实信用原则、等价有偿原则、公平原则等。
2. 合同变更的条件是什么？答：合同变更的条件包括协商一致、符合法律法规规定、不损害国家、集体或第三方的利益等。
3. 合同变更的程序是怎样的？答：合同变更的程序包括提出变更请求、协商一致后签订变更协议、按照变更协议履行等。
三、合同权利义务1. 合同中权利义务的关系是什么？答：合同中的权利义务是相对的，一方的权利对应另一方的义务，双方的权利义务共同构成了合同的完整内容。
2. 合同中常见的权利有哪些？答：合同中常见的权利包括支付价款或报酬的权利、请求履行合同的权利、请求损害赔偿的权利等。
3. 合同中常见的义务有哪些？答：合同中常见的义务包括支付价款或报酬的义务、交付标的物的义务、提供服务的义务等。
四、违约责任与损害赔偿1. 什么是违约责任？答：违约责任是指合同当事人因违反合同约定而应承担的法律责任。
2. 违约责任的类型有哪些？答：违约责任的类型包括继续履行、采取补救措施、损害赔偿等。
3. 损害赔偿的原则是什么？答：损害赔偿的原则是使受害人恢复到合同签订前的状态，或者使受害人处于与合同签订前相同或更好的状态。
2019年天津市汇编监理工程师《合同管理 》考试试题(含答案解析)
2019年天津市汇编监理工程师《合同管理》考试试题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工合同》，当中标通知书、图纸和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件的优先解释的顺序是( )A.图纸→专用合同条款→中标通知书B.图纸→中标通知书→专用合同条款C.中标通知书→图纸→专用合同条款D.中标通知书→专用合同条款→图纸2.根据美国建筑师学会(AIA 发布的IPD (集成项目交付)合同，关于争端和索赔的说法，正确的是()。
A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师哉决C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔3.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人的施工安全责任是()。
A.执行监理人编制的施工安全摺施计划B.要求发包人提供劳动保护用C..制定安全操作规程D.承担施工现场所有人员工伤事故的赔偿责任4.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计合同履行过程中发生不可抗力事件，对不可抗力事件引起的后果及其损失，承担的主体是( )A.发包人B.设计人C.发包人和设计人D.项目业主5.《简明标准施工招标文件》的适用对象是()A.设计和施工由同一承包人承担的工程B.总投资为9000 万元的非政府投资工程C.工期为10 个月的小型工程D.工期紧、技术难度大的工程6.根据FIDIC《施工合同条件》，合同争端可按照规定由争端避免/裁决委员会(DAAB)裁决。
关于DAAB 人员任命和酬金的说法，正确的是( )。
A.由业主任命、承包商承担酬金B.合同双方联合任命、业主承担酬金C.合同双方联合任命、承包商承担酬金D.合同双方联合任命、分摊酬金7.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对( )提出要求。
2019年湖北省监理工程师《合同管理 》考试试题(含答案解析)
2019年湖北省监理工程师《合同管理》考试试题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是A.自然人B.项目经理部C.设计事务所D.监理事务所2.建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定，也无法用交易习惯、合同有关条款、补充协议等方法确定交货地点，则交货地点应为A.供货人订立合同时的营业地 B.合同订立地 C.采购人订立合同时的营业地D.工程项目所在地3.根据《标准施工招标文件》，关于暂估价的说法，正确的是()。
A.暂估价是指签约合同价之外用于支付部分材料设备的费用或专业工程价款B.暂估价是指施工合同履行中可能发生的工程费用C.估价是指发包人在工程量清单中写明支付但暂时不能确定价格的工程款项D.暂估价内的工程材料设备或专业工程施工均须由承包人负责提供4.建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在（）A.行业协会网站发布招标公告B.行业协会网站发布投标邀请书C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书5.建设工程采用设计施工总承包模式的不利固素是( )。
A.监理人对工程宴施的监督力度降低B.承包人的工程索赔增多C.工程投资控制难度增加D.发包人的工程风险加大6.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，正确的是()。
A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织B.监理.人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑间，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人同意D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担7.根据《标准施工招标文件》，对于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标，宜采用的评标方法是( )。
合同管理岗位考试试题库(含答案)
合同管理岗位考试试题库（含答案）一、选择题（每题5分，共25分）1. 下列哪项不属于合同的分类？A. 买卖合同B. 租赁合同C. 劳动合同D. 知识产权许可合同答案：C2. 合同的订立应当遵循的原则不包括以下哪项？A. 自愿原则B. 公平原则C. 合法原则D. 效率原则答案：D3. 合同管理的核心环节是？A. 合同的订立B. 合同的履行C. 合同的变更D. 合同的解除答案：B4. 下列哪种情况不属于合同违约？A. 未按合同约定的时间履行义务B. 未按合同约定的方式履行义务C. 未履行合同约定的附随义务D. 双方都未履行合同约定的义务答案：D5. 合同纠纷的解决方式中，诉讼时效为？A. 3年B. 2年C. 1年D. 6个月答案：A二、判断题（每题5分，共25分）1. 合同的订立必须经过要约和承诺两个阶段。
（）答案：正确2. 合同的履行原则包括实际履行原则和适当履行原则。
（）答案：正确3. 合同的解除必须经过双方协商一致。
（）答案：错误4. 违约责任具有相对性，只有合同当事人之间才能追究违约责任。
（）答案：正确5. 合同纠纷的解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼。
（）答案：正确三、简答题（每题10分，共30分）1. 简述合同管理的意义和目的。
答案：合同管理是企业日常经营管理的重要组成部分，旨在确保合同的订立、履行、变更和解除等环节符合法律法规和企业的利益要求，降低合同风险，提高合同履行效率，维护企业合法权益。
2. 简述合同违约的主要形式。
答案：合同违约的主要形式包括：（1）不履行，即当事人根本未履行任何合同义务；（2）迟延履行，即当事人迟延履行合同义务；（3）不适当履行，即当事人虽然履行了合同义务，但其履行不符合合同约定或法律法规规定。
3. 简述合同纠纷的解决方式。
答案：合同纠纷的解决方式包括：（1）协商，即当事人通过友好协商，达成一致，解决纠纷；（2）调解，即当事人通过第三方调解机构进行调解，达成协议，解决纠纷；（3）仲裁，即当事人通过仲裁机构进行仲裁，仲裁裁决具有法律效力；（4）诉讼，即当事人通过法院提起诉讼，由法院依法审理并作出判决。
2019年湖北省汇编监理工程师《合同管理 》考试试题(含答案解析)
2019年湖北省汇编监理工程师《合同管理》考试试题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师地位的说法，正确的是( )。
A.工程师不属于雇主人员B.工程师在合同履行期间独立工作C. 工程师的权力并不来自于雇主D.工程师应当尽力帮助承包商解决问题2.某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是( )。
A.大雨造成现场档案资料损毁B.雷电击毁现场施工用配电柜C.设计错误导致部分工程拆除重建D.施工机械过度磨损需要停工检修3.建设工程勘察合同是当事双方根据工程勘察工作需要，就查明、分析、评价建设场地的（）而订立的协议A.地质地理环境特征和岩土工程条件B.地质地理环境特征和施工现场布置C.自然环境条件特征和地下施工方案D.自然环境条件特征和土方开挖条件4.根据NEC《工程施工合同》，对于签订合同时价格已经确定的合同属于( )。
A.目标合同B.标价合同C.管理合同D.成本补偿合同5.建设工程项目招标人与中标人签订合同前，可就投标文件中的( )进行协商谈判。
A.细微偏差B.投标价格C.质量要求D.工期要求6.某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。
甲的投标报价为5000万元，评标价为4990万元。
乙的投标报价为5030万元，评标价为4980万元，则中标人和中标价格分别为( )。
A.甲，5000万元B. 甲，490万元C. 乙，5030万D.乙，4980万元7.根据《建设工程安全生产管理条例》承包人需要编制专项施工方案并经专家论证的工程是( )。
A.高空作业工程B.深水作业工程C.大爆破工程D.地下暗挖工程8.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用计日工计价的工作应从( )中支付A.暂估价B.暂列金额C.单价措施项目费D.总价措施项目费9.某政府投资项目，采用公开招标方式选择施工承包商，招标文件规定的开标日为2021 年6 月1 日，投标有效期至2021 年8 月30 日止。
合同管理培训试题及答案
合同管理培训试题及答案一、选择题1. 合同的订立应当遵循自愿、平等、（）和诚实信用的原则。
A. 公平B. 合法C. 有效D. 安全答案：B. 合法2. 下列属于合同要约邀请的是（）。
A. 商业广告B. 招标公告C. 拍卖公告D. 所有选项都是答案：D. 所有选项都是3. 合同履行中，当事人应当遵循（）原则。
A. 诚实信用B. 公平交易C. 合同自由D. 法律规定答案：A. 诚实信用4. 合同解除的条件包括（）。
A. 双方协商一致B. 一方违约C. 不可抗力D. 所有选项都是答案：D. 所有选项都是5. 合同管理的主要内容包括（）。
A. 合同的订立B. 合同的履行C. 合同的变更D. 所有选项都是答案：D. 所有选项都是二、填空题1. 合同管理的基本原则是____、平等、自愿、诚实信用、合法、公平、保护合法权益、____、效率原则。
答案：合同管理的基本原则是合法、平等、自愿、诚实信用、公平、保护合法权益、遵守法律法规、效率原则。
2. 合同的订立应当采用____的形式。
答案：合同的订立应当采用书面形式。
3. 合同生效的要件包括____、合同当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力、合同内容符合法律法规和社会公共利益、____。
答案：合同生效的要件包括合同当事人意思表示真实、合同当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力、合同内容符合法律法规和社会公共利益、合同形式符合法律法规规定。
4. 合同履行中，当事人应当遵循____原则，履行合同义务。
答案：合同履行中，当事人应当遵循诚实信用原则，履行合同义务。
5. 合同解除的方式包括____和协议解除。
答案：合同解除的方式包括单方解除和协议解除。
三、判断题1. 合同的订立可以不采用书面形式。
（）答案：错误2. 合同管理的主要任务是确保合同的履行，维护当事人的合法权益。
（）答案：正确3. 合同的履行原则包括实际履行原则、适当履行原则、协作履行原则。
（）答案：正确4. 合同无效的原因包括合同当事人意思表示不真实、合同内容违反法律法规、合同当事人无民事行为能力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2019合同管理知识培训考试题库及答案姓名单位编号
一、单项选择题（每题1分，共10分）
1、电务公司合同管理采用（）的合同管理体制。
A综合管理 B科学管理
C综合管理与专项管理相结合 D专项管理
2、（）是工程类合同专项管理部门，是公司合同专用章管理的主责部门，负责对全公司工程类合同的管理，建立工程类合同管理台帐，对工程类合同进行归档。
并组织对工程类合同的审查、评审、签字、盖章及办理授权委托等事宜，对工程类合同进行交底。
A经营开发中心 B项目成本管理中心
C施工技术部 D法律事务部
3、施工技术部是（）专项管理部门和合同履行监督的主责部门，并负责对公司劳务分包合同的管理，组织对劳务分包合同的审查、评审、签字盖章及办理授权委托事宜。
A劳动合同 B劳务分包合同
C工程施工合同 D劳务用工合同
4、合同监督检查小组有权在检查结束后的（）内向被检查单位送达检查意见书，被检查单位应当自收到检查意见书之日起（）内，将落实整改情况书面报告监督检查小组。
A 10日 15日
B 5日 10日
C 10日 5日
D 15日 5日
5、因合同纠纷被起诉而需应诉的，合同执行部门（单位）必须在接到法庭应诉通知起（）内将合同相关资料报公司合同综合管理机构，合同综合管理机构应及时向公司相关领导汇报，并积极准备应诉。
A 1日
B 2日
C 3日 D4日
6、对2万元以上的（含2万元）的物资、设备合同签订前，必须进行合同评审。
A 1万
B 2万
C 3万 D4万
7、内部设备无法调剂或租赁的，方可批准项目部外租。
项目部计划外租设备时（），需报公司设备管理部门审批后，由使用单位组织评审并签订租赁合同。
A 单台价值大于5万元，期限超过1个月的
B 单台价值大于4万元，期限超过2个月的
C 单台价值大于10万元，期限超过2个月的
D 单台价值大于5万元，期限超过2个月的
8、依据我国法律规定，职工在下列情形中不能认定为工伤的是（）。
A 患职业病的
B 医护人员在救护“非典”病人过程中感染“非典”
C 因公喝酒导致酒精中毒的
D 在下班途中，受到机动车事故伤害的
9、劳务派遣单位违反《劳动合同法》规定，给被派遣劳动者造成损害的，劳务派遣单位与用工单位承担（）赔偿责任。
A 共同
B 连带
C 按份
D 违约
10、分公司是指公司在其住所以外设立的从事经营活动的机构，分公司（）企业法人资格。
A 具有
B 有的具有，有的不具有
C 不具有
D 根据具体情况判断
二、多项选择题（每题2分，共40分）
1、合同管理工作遵循的原则是（）：
A 依法签订合同，保证合同的合理性；
B 切实履行合同，提高合同的履约率；
C 有效监控合同，保证资料的完整性；
D 及时处理合同纠纷，维护企业的合法权益
2、根据公司《合同管理办法》，哪些是合同综合管理机构的职责（）
A负责监督控制本部门业务范围内合同的履行，随时掌握合同的履行情况，及时向合同综合管理机构通报合同在履行过程中发生的问题及解决方案、建议，负责合同履行过程中的相关资料的收集、保管工作；
B参与本单位重大项目、重大合同的论证、谈判、起草和签订工作，负责对合同的合法性进行审查，依法提出法律意见；
C统一管理本单位合同纠纷的调解、仲裁、诉讼活动，建立合同纠纷中委托代理制度；
D宣传、贯彻执行国家有关合同及合同管理的法律、法规和规章，贯彻执行上级有关合同管理的规定、办法；
3、合同管理员的主要职责是（）
A根据《中铁一局集团电务工程有限公司合同管理办法》，制订各基层单位相
应的合同管理制度；
B组织并指导各基层单位的合同评审及合同上报评审（授权委托、对方资信证
照、合同内容约定）；
C监督各基层单位各类印章的使用、保管；
D督促各基层单位合同文本的归档管理；
4、由代理人代签合同的，应出具那些证明材料（）
A真实、有效的法定代表人（负责人）身份证明、
B授权委托书、
C代理人身份证明；
D代理人与被代理人具有劳动关系的证明
5、根据公司文件规定，哪些公章不得用于对外签订合同？（）
A合同专用章 B公司部门印章
C基层公司印章 D项目部公章（经公司下令依法成立的项目部）
6、项目部印章一般不得用于签订（）
A 以公司名义中标的工程类合同
B 劳务分包合同
C 项目驻地房屋租赁合同
D 标的额30万元以上的物资采购合同
7、以集团公司资质投标的合同修订，由公司合同评审机构组织评审，公司主管领导签字后报送（）审查后方可签订
A 集团公司项目管理中心
B 经营开发中心
C 法律事务部
D 施工技术部
8、在纠纷处理过程中，未经公司（），不得向合同另一方做出实质答复、提供文件资料。
A合同综合管理机构审查
B分管领导同意
C综合办公室审查
D纪委监察部门同意
9、合同监督检查的主要内容有：（）
A合同管理制度的落实情况；
B合同基础资料保管和合同管理档案建立情况；
C合同形式、内容的合法性与适宜性；
D合同的签订、履行情况和纠纷的处理情况；
10、根据《中铁一局电务工程有限公司合同管理办法》的规定，合同评审对方的
内容主要有：（）
A.主体资格：具有经年检的企业法人营业执照或营业执照，其核对的内容与实际相符；
B.经营范围：欲签的合同标的应符合当事人的经营范围，涉及专营许可的，应具有相应的许可、等级、资质证书；
C.代理人的代理权限：由代理人代签合同的，应出具真实、有效的法定代表人（负责人）身份证明、授权委托书、代理人身份证明；
D.履约能力：具有支付能力、生产能力、运输能力、技术能力。
必要时应要求其出具资金证明、注册会计师签署的财务会计报告（资产负债表、损益表、现金流量表）等相关文件；
E.履约信用：重合同、守信用，无违约事实，现实未涉及重大经济纠纷或重大犯罪案件。
11、我方接到对方要求变更合同的通知时，应当立即审查对方的理由是否
（），如果符合变更条件，且不会对我方造成损害的，同意变更，但应当与对方
签订书面补充或变更协议。
A合法B合约 C合理 D正当
12、授权委托书应当写明委托代理人的基本情况，对方单位名称，授权事项范围，有效期限以及是否有权转委托。
（）
A委托代理人的基本情况
B对方单位名称
C授权事项范围
D有效期限以及是否有权转委托。