(完整版)建设工程施工合同专用条款
建设工程施工合同条款及格式(3篇)
![建设工程施工合同条款及格式(3篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/24389f1a178884868762caaedd3383c4bb4cb4d4.png)
第1篇一、合同双方基本信息1.1 发包方(以下简称“甲方”):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________1.2 承包方(以下简称“乙方”):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________二、工程概况2.1 工程名称:____________________2.2 工程地点:____________________2.3 工程规模:____________________2.4 工程类型:____________________2.5 工程建设规模:____________________2.6 工程总投资:____________________2.7 工程合同工期:____________________三、合同内容3.1 工程范围及质量要求3.1.1 乙方按照甲方要求,在合同约定的工期内完成工程范围内的施工任务。
3.1.2 工程质量标准应符合国家及地方相关法律法规、规范、标准的要求。
3.1.3 乙方应保证工程质量达到合同约定的质量标准,如因乙方原因导致工程质量不符合要求,乙方应承担全部责任。
3.2 施工图纸及资料3.2.1 甲方应按照合同约定的时间向乙方提供完整的施工图纸及资料。
3.2.2 乙方在收到施工图纸及资料后,应在规定的时间内完成施工图的审核及施工组织设计。
3.3 施工组织及进度3.3.1 乙方应按照合同约定的工期及施工组织设计进行施工。
3.3.2 乙方应按照甲方要求,在施工过程中及时汇报工程进度。
3.4 施工安全及环保3.4.1 乙方应严格遵守国家及地方有关施工安全及环保的规定,确保施工现场安全、环保。
建设工程施工合同专用条款
![建设工程施工合同专用条款](https://img.taocdn.com/s3/m/00dbbe37a517866fb84ae45c3b3567ec112ddc68.png)
建设工程施工合同专用条款第一条总则1.1 本合同是由甲方(以下简称“业主”)和乙方(以下简称“承包商”)共同签订,根据双方的自愿、平等和互利原则,依法约定并履行的合同。
1.2 本合同的订立是为了确保建设工程的质量、安全、进度和费用的控制,同时明确双方的权利和义务。
第二条合同范围2.1 本合同适用于以下范围的建设工程:(请详细描述建设工程的性质、规模和位置等相关信息)2.2 如后续发生工程范围的变更或延期等情况,双方应协商并签订补充合同或变更协议。
第三条工期3.1 工期的计算以合同正式签订之日起计算,并根据工程的规模和复杂程度进行合理的调整。
3.2 如因不可抗力等原因导致工期延误,延期天数应按照法律规定执行。
3.3 若承包商拖延工期,按照每日合同金额的2%向业主支付违约金。
第四条价款支付4.1 业主按照工程进度按期支付价款,支付方式和比例按照双方约定执行。
4.2 如因承包商原因导致工程质量不合格,业主有权扣除相应款项,并要求承包商进行整改。
4.3 如发生争议,双方应协商解决,未解决部分可由仲裁委员会裁决。
第五条质量保证5.1 承包商应按照国家和地方相关标准要求,确保建设工程的质量符合合同约定和规范要求。
5.2 对于承包商所使用的材料和设备,应标明合格证明,确保其符合相关质量标准。
5.3 工程竣工后,承包商应提供一定期限的售后保修,如发生质量问题,及时进行处理和修复。
5.4 若承包商未能按照约定提供符合质量要求的工程,业主有权要求承包商重新进行施工,并可要求赔偿相应损失。
第六条安全保障6.1 承包商应制定详细的安全施工方案,并按照规定进行施工,确保工程过程中的安全。
6.2 如有人身伤亡或财产损失,责任由承包商承担,同时承包商需要负责相应的赔偿责任。
第七条违约责任7.1 如一方未能按照合同约定履行其义务,视为违约,另一方有权采取法律措施要求其履行或赔偿损失。
7.2 如双方均存在违约行为,应协商解决,如协商不成,可通过仲裁或法院解决。
(完整版)建设工程施工合同专用条款(两篇)
![(完整版)建设工程施工合同专用条款(两篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/1b84516bae45b307e87101f69e3143323868f567.png)
(完整版)建设工程施工合同专用条款(二)建设工程施工合同专用条款(二)第一章总则第一条目的和依据1.1 目的:为确保建设工程施工过程中双方权益的保障,明确双方责任和义务,统一遵循合同法、建筑法等相关法律、法规及规章制度,本合同所列条款,由双方共同遵守。
1.2 依据:本合同的制定依据包括但不限于:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。
第二章项目内容与承包方式第二条项目内容2.1 本合同约定的项目内容包括但不限于:项目范围、工程量清单、工程质量标准、工期、工程款支付时间等。
2.2 项目范围:详细列举项目所包含的各项工程及相应数量和质量要求。
2.3 工程量清单:根据工程设计图纸及相关规范,明确列举各项工程的工程量并注明工程计量单位。
第三章项目进展和工期第三条项目进展3.1 承包人应按照合同约定的工程进度要求,合理组织施工,保证施工进度。
3.2 建设单位有权对工程进展进行监督,并提出合理要求与意见。
第四章施工质量和验收第四条施工质量4.1 承包人应按照合同约定的质量标准进行施工,保证工程质量符合国家建筑标准及相关规范要求。
4.2 建设单位有权随时进行工程质量检查,并提出整改要求和意见。
第五章工程款支付第五条工程款支付方式5.1 工程款支付方式为(按比例支付/按工程进度支付)。
5.2 工程款支付时间:根据施工进度及工程量的累计完成情况,双方可以协商确定工程款的支付时间。
第六章违约责任第六条承包人违约责任6.1 承包人未按合同约定的工期完成工程的,应承担相应的违约责任,并按照工程延期的天数支付违约金。
6.2 承包人不按合同约定的施工质量标准进行施工,导致工程质量不符合要求的,应及时进行整改,并赔偿建设单位因此遭受的实际损失。
第七章争议解决方式第七条争议解决方式7.1 承包人和建设单位应本着友好协商的原则解决合同执行中的争议。
7.2 若协商不能解决争议,双方可以协商选择仲裁或诉讼等方式解决。
建设工程施工合同专用条款
![建设工程施工合同专用条款](https://img.taocdn.com/s3/m/4df4afaff9c75fbfc77da26925c52cc58ad6907b.png)
建设工程施工合同专用条款建设工程施工合同专用条款第一章总则第一条合同的法律地位和效力1. 本合同是甲方与乙方在平等、自愿、公平的基础上,依照国家有关法律、法规和规章制度,经双方友好协商签订的合同,具有法律效力。
2. 本合同是双方共同遵守和执行的依据,对甲方及乙方均具有法律约束力。
第二条合同的履行程序1. 本合同的履行程序应符合国家有关法律、法规和规章制度的规定。
2. 凡与合同有关的文件、报批表等,必须经甲方审核同意,并按规定的程序办理。
第二章合同的签订和变更第三条合同的签订程序1. 本合同的签订应当经双方合同代表或法定代表人授权,并由双方合同代表或法定代表人签字盖章后生效。
2. 合同签订时,甲方应出具项目批准文件、招标文件、工程设计文件等。
第四条合同的变更1. 在合同履行过程中,如遇法律、法规、规章制度调整,或因工程设计变更、勘察报告调整等原因,需变更合同的,应当及时提出书面变更申请,并经甲方审核同意后方可变更。
2. 合同变更的费用、工期延长等情况应当在变更协议中明确约定。
第三章合同的效力和解除第五条合同的效力1. 合同自双方签订并按照约定的程序生效,具有合同所规定的效力。
2. 合同的生效期限为自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日。
第六条合同的解除1. 合同解除的情况包括但不限于:双方约定的解除情形、甲方依法解除合同的情形、乙方违约解除的情形等。
2. 解除合同应当按照合同条款的约定,并依法办理解除手续。
第四章合同的履行和验收第七条合同的履行1. 乙方应按照工程设计文件、合同约定的要求和标准,高质量地完成工程建设任务,并按计划完成工程。
2. 甲方应配合乙方的工作,提供必要的资料、设备和场地等。
第八条工程的验收1. 工程竣工后,乙方应按照国家相关技术标准和合同约定的验收要求,向甲方申请验收。
2. 甲方应派遣验收人员进行验收,并按照验收结果支付工程质量保证金等款项。
第五章合同的违约责任第九条合同的违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款项等,应承担相应的违约责任。
建设工程施工合同专用条款
![建设工程施工合同专用条款](https://img.taocdn.com/s3/m/914b93710a4c2e3f5727a5e9856a561252d321ca.png)
建设工程施工合同专用条款第一章总则第一条合同目的本合同的目的是为了明确甲方与乙方在建设工程施工过程中的权利和义务,规范双方的行为,保障合同的顺利履行。
第二条合同文本本合同分为合同条款和附件两部分,合同条款是合同的主体内容,附件是合同的补充内容,与合同条款具有同等法律效力。
第三条合同签订1.本合同的签订双方为甲方和乙方;2.甲方为施工项目的业主,乙方为施工项目的承包商;3.本合同的签订应当经过双方授权代表的书面签字。
第四条合同生效本合同自双方代表签字并盖章之日起生效,合同的生效期为工程施工开始之日起至竣工验收合格之日止。
第二章工程内容第五条工程范围1.工程的具体范围由工程图纸、工程说明书、技术规格书等文件确定;2.如遇技术规格与施工图纸、工程说明书不符之处,以技术规范为准;3.如遇工程说明书与施工图纸不符之处,以工程说明书为准。
第六条材料规格1.材料的选用应符合国家相关标准和规定;2.如项目需要,乙方应提供材料的样品和质量证明,经甲方审核确认后再进行采购。
第七条设备配置1.设备的采购、安装和维护应符合国家相关标准和规定;2.乙方应按照合同要求提供设备配置清单,并在施工过程中进行设备的巡检和保养。
第三章施工进度和质量管理第八条施工进度计划1.乙方应按照甲方要求提供施工进度计划,明确工程建设的开始和完成时间;2.如遇不可抗力等特殊情况,乙方应及时向甲方提供书面申请并经甲方同意后,可以顺延工程进度。
第九条施工过程管理1.乙方应按照国家相关法律法规规定,制定、组织实施施工组织设计和施工方案;2.乙方应按照建设工程质量标准和甲方要求,进行施工过程的监管和管理。
第十条施工质量管理1.乙方应按照合同约定,确保施工质量满足相关标准和要求;2.如发现工程质量存在问题,乙方应及时采取整改措施,确保质量合格。
第四章工程款项第十一条工程款项支付1.工程款项的支付方式和时间由双方协商确定;2.乙方应按照工程进度和竣工验收情况提供相应的支付申请和相关证明文件。
建设工程施工合同专用条款
![建设工程施工合同专用条款](https://img.taocdn.com/s3/m/165d950732687e21af45b307e87101f69e31fb02.png)
建设工程施工合同专用条款建设工程施工合同专用条款1. 合同订立1.1 合同范围本合同适用于建设工程的施工合同,包括工程的设计、施工、验收和结算等各个阶段。
1.2 合同订立1.2.1 合同的订立应当采用书面形式,由双方合意并签字盖章确认。
1.2.2 合同的订立应当符合国家法律法规以及有关建设工程施工合同的有关规定。
2. 工程设计和施工2.1 工程设计2.1.1 施工方应当根据合同约定的工程范围和要求,按照国家相关法律法规和标准进行工程设计。
2.1.2 工程设计应符合国家相关法律法规和标准的要求,并经甲方审核确认后方可开始施工。
2.2 施工计划和组织2.2.1 施工方应当根据工程的特点和要求制定详细的施工计划,并向甲方报备。
2.2.2 施工方应当组织施工人员和设备,按照施工计划进行工程施工。
2.3 质量控制2.3.1 施工方应当按照国家相关法律法规和标准的要求,采取有效的措施确保工程质量。
2.3.2 施工方应当按照要求进行质量检查和验收,并向甲方提供相应的验收报告。
3. 工程验收3.1 验收程序3.1.1 工程竣工后,施工方应当通知甲方进行验收。
3.1.2 验收程序包括初步验收和终验。
初步验收由施工方和甲方共同参与,终验由甲方负责。
3.2 验收标准3.2.1 验收标准应符合国家相关法律法规和标准的要求。
3.2.2 验收标准包括工程质量、安全性能、使用功能等方面的要求。
4. 合同价款和支付方式4.1 合同价款4.1.1 合同价款应当根据工程范围和要求进行合理确定。
4.1.2 合同价款应包括工程施工和验收的全部费用。
4.2 支付方式4.2.1 支付方式可以分期付款或一次性付款。
4.2.2 分期付款的方式应当根据工程进度和质量进行合理划分。
5. 违约责任5.1 违约责任的定义5.1.1 违约责任是指合同一方因未履行或不完全履行合同义务而应承担的法律责任。
5.1.2 违约责任分为违约赔偿和违约金两种形式。
5.2 违约赔偿5.2.1 违约赔偿应当根据实际损失进行合理计算,并按照约定的方式进行赔偿。
建设工程施工合同专用条款(标准版)(2024精)
![建设工程施工合同专用条款(标准版)(2024精)](https://img.taocdn.com/s3/m/9a1a39aeb9f67c1cfad6195f312b3169a551ea66.png)
建设工程施工合同专用条款(标准版)第一章总则第一条合同的目的和范围1.1本合同的目的是为建设工程的承包、施工及相关事宜提供明确的约定。
1.2本合同适用于各类建设工程的承包和施工,包括但不限于建筑工程、土木工程、水利工程、设备安装工程等。
第二条定义•“业主”指建设工程的委托方;•“承包商”指中标方或签订合同方;•“监理单位”指由业主委派的负责监督工程施工的机构;•“设计单位”指完成设计工作并获得相关批准文件的机构;•“工程”指本合同约定的建设工程;•“图纸”指用于工程施工的设计图纸、施工图纸等文件;•“合同价款”指承包商按合同约定应获得的对工程所作的全部劳务和供应的价款;•“合同时间”指本合同的履约期限。
第二章承包商的责任和义务第三条施工准备及资料的提供3.1业主应提供承包商施工所必须的相关资料和文件,并尽力确保其真实、正确、完整。
3.2承包商应及时检查业主提供的施工资料和文件,如发现问题应及时向业主提出书面通知。
第四条工程质量的保证4.1承包商应按照本合同约定的要求,保证工程在保质期限内达到合同约定的质量标准。
4.2承包商应按照监理单位的指令,采取必要的措施,对工程质量进行检查和测试,并保证其符合相关法律法规的规定。
第五条安全生产的责任承包商应根据工程的具体情况,制定并实施安全生产方案,确保工程施工过程中的安全。
5.2承包商应确保施工现场的安全设施完善,并严格遵守相关安全生产法律法规的要求。
第三章业主的责任和义务第六条工程变更及设计变更6.1业主如需对工程或设计进行任何变更,应向承包商提出书面变更通知,并与承包商协商确定有关费用和工期的调整。
6.2如果变更增加了工程量或工程难度,承包商有权要求相应的合同价款和工期的调整。
第七条工程款的支付7.1业主应按照本合同规定的工程进度和质量验收标准,及时支付相应的工程款项。
业主应按照约定的支付方式和时间,向承包商支付合同价款。
若因业主原因导致支付延迟,业主应承担由此引起的延期履约责任。
建设工程施工合同专用条款
![建设工程施工合同专用条款](https://img.taocdn.com/s3/m/a8794c97d0f34693daef5ef7ba0d4a7302766c84.png)
建设工程施工合同专用条款建设工程施工合同专用条款第一章总则双方当事人依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,就建设工程施工事项达成以下合同(以下简称“本合同”)第二章合同的主要内容建设工程的名称、地点、规模、性质及工程量等详细情况按照附件一约定。
第三章合同价款本工程总价款为(具体金额)人民币,包括人民币(具体金额)的财政拨款和(具体金额)的自筹资金。
具体支付方式及时间按照附件二约定。
第四章工程质量施工单位应按照国家有关工程质量管理标准和规范的要求,确保工程施工的质量符合合同约定。
第五章工期及延期施工单位应按照合同约定的工期完成工程。
如因不可抗力或委托人合理事由导致工期延长,双方应协商解决,并签订书面变更协议。
第六章工程安全施工单位应落实相关安全管理制度、方案并加强现场安全监督,确保施工过程中人身安全和财产安全。
第七章工程验收与交接工程竣工后,施工单位应组织竣工验收,并按照合同约定办理交接手续。
施工单位应承担合同约定的质量保修责任。
第八章违约责任发生违约行为的一方应承担违约责任,造成损失的一方有权要求违约方承担赔偿责任,并承担违约金。
第九章争议解决本合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决。
若协商不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十章其他条款双方就合同的其他条款还约定如下:(根据实际情况填写)附件:1.附件一:建设工程的详细情况。
2.附件二:合同价款的支付方式及时间约定。
法律名词及注释:1.《中华人民共和国合同法》:中国的法律法规文件。
2.不可抗力:指那些不能预见、不能避免并不能克服其影响的客观情况。
3.质量保修责任:施工单位在一定期间内对工程质量提供保修的责任。
4.违约金:违约一方根据合同约定或法律规定应当支付给守约一方的经济赔偿。
建筑工程合同范本专用条款
![建筑工程合同范本专用条款](https://img.taocdn.com/s3/m/af5a83deb8d528ea81c758f5f61fb7360b4c2b3a.png)
建筑工程合同范本专用条款第一条合同当事人1.1 本合同由以下双方签订:发包方(以下简称“甲方”):(填写发包方名称、地址、法定代表人等)承包方(以下简称“乙方”):(填写承包方名称、地址、法定代表人等)1.2 甲方同意将(具体描述工程项目)的施工任务发包给乙方。
第二条工程概况2.1 工程地点:(填写工程地点)2.2 工程规模:(填写工程规模描述)2.3 工程质量标准:(填写工程质量标准)2.4 工程造价:(填写工程造价约定)第三条工程工期3.1 开工日期:(填写开工日期)3.2 竣工日期:(填写竣工日期)3.3 合同总工期:(填写总工期天数)3.4 乙方应按照甲方的要求,合理安排施工进度,确保工程按时第四条质量管理4.1 乙方必须按照国家建筑工程质量标准和甲方提供的设计文件要求进行施工,确保工程质量。
4.2 乙方应建立健全的质量管理体系,确保工程质量符合国家和行业标准。
4.3 甲方可对工程进行质量监督和检查,如发现质量问题,乙方应负责及时整改。
第五条工程变更5.1 工程变更应经甲方书面同意,并签订书面变更协议。
5.2 变更后,乙方应按照新的工程量或变更后的设计文件进行施工。
5.3 如因工程变更导致工程造价或工期发生变化,双方应协商确定相应条款。
第六条分包管理6.1 乙方可以将部分非主体工程分包给具有相应资质的专业分包单位。
6.2 分包单位应接受乙方的管理,并对乙方负责。
6.3 如因分包单位原因造成工程质量等问题,乙方应承担相应责第七条进度款支付7.1 甲方应按合同约定支付进度款,支付时间为收到合格工程量报告后的(具体天数)内。
7.2 进度款支付比例:(填写支付比例)。
7.3 如因甲方原因导致工程进度款支付延迟,乙方有权顺延工期。
第八条竣工验收8.1 工程竣工后,乙方应通知甲方进行竣工验收。
8.2 竣工验收应依据国家建筑工程质量标准和甲方提供的设计文件进行。
8.3 竣工验收合格后,甲方出具验收合格证书,工程方可视为正式交付。
建设工程施工合同专用条款填写范本5篇
![建设工程施工合同专用条款填写范本5篇](https://img.taocdn.com/s3/m/5e41e02b2a160b4e767f5acfa1c7aa00b52a9dd4.png)
建设工程施工合同专用条款填写范本5篇篇1一、合同双方甲方(发包方):XXX有限公司地址:XXXXXX法定代表人:XXXX联系方式:XXXXXX乙方(承包方):XXX建筑公司地址:XXXXXX法定代表人:XXXX联系方式:XXXXXX二、工程概况工程名称:XXXXXX工程地点:XXXXXX工程内容:XXXXXX开工日期:XXXX年XX月XX日竣工日期:XXXX年XX月XX日三、合同工期1. 双方商定本工程工期为XX天,自本合同签订之日起计算。
2. 乙方应在约定的工期内完成全部工程内容。
如因乙方原因导致工期延误,每逾期一天,乙方应支付甲方违约金,违约金金额为合同总价的XX%。
3. 甲方如需提前竣工,应提前XX天通知乙方,并支付乙方加班费,加班费金额为合同总价的XX%。
四、工程质量1. 乙方应严格按照国家相关质量标准进行施工,确保工程质量符合设计要求。
2. 因乙方施工原因造成工程质量问题,乙方应负责修复,并承担相关费用。
3. 甲方如需对工程质量进行验收,应提前XX天通知乙方,验收合格后方可进行下一道工序。
五、合同价款与支付方式1. 合同总价为:人民币XXXX元(大写:XXXX元整)。
2. 甲方应按照以下方式支付合同款项:- 合同签订后XX天内,甲方支付乙方合同总价的XX%作为预付款。
- 乙方完成全部工程内容并经甲方验收合格后,甲方支付乙方合同总价的XX%。
- 甲方在收到乙方竣工结算报告后XX天内,支付结算报告核定金额的XX%。
3. 乙方应在每次收款前向甲方提供等额的正规发票,否则甲方有权拒绝支付。
六、材料供应与管理1. 本工程所需材料由乙方自行采购,但必须符合国家相关质量标准。
2. 乙方应合理管理施工现场的材料,确保材料的安全与合理使用。
3. 因材料问题导致的工程质量问题或安全事故,乙方应承担全部责任。
七、安全生产与文明施工1. 乙方应严格遵守国家安全生产相关法律法规,确保施工安全。
2. 乙方应采取必要的安全防护措施,配备必要的安全设备,并定期进行安全检查。
建设工程施工合同专用条款正规范本(通用版)
![建设工程施工合同专用条款正规范本(通用版)](https://img.taocdn.com/s3/m/90b424b3bb0d4a7302768e9951e79b89680268ce.png)
建设工程施工合同专用条款1. 质量要求1.1 施工质量标准1.1.1 施工方应根据相关法律法规以及合同约定,保证施工质量符合国家和地方标准或规范的要求。
1.1.2 施工方在施工过程中应严格按照设计图纸和技术要求进行施工,不能进行任何未经业主或监理单位同意的变更。
1.1.3 施工方应确保建筑物结构安全可靠、功能正常,并保证工程质量符合国家规定的验收标准。
1.1.4 如在验收过程中发现施工质量存在问题,施工方应承担相应的责任并进行整改。
1.2 施工资质要求1.2.1 施工方应具备相应的建筑工程施工资质,并保证承建工程的施工符合相关法律法规的规定。
1.2.2 施工方应提供建筑工程施工许可证明以及其他相关的资质证书,在合同签订后及时向业主或监理单位提供。
1.2.3 如施工方无法满足相关施工资质要求,业主有权解除合同并要求施工方承担违约责任。
2. 工期要求2.1 合理安排施工进度2.1.1 施工方应合理安排施工进度,确保工程能够按照合同约定的时间节点完成。
2.1.2 施工方应在合同签订后,根据工程规模和施工条件,制定详细的施工进度计划,并及时向业主或监理单位提供。
2.1.3 如施工方因自身原因导致工期延误,施工方应承担相应的违约责任,并赔偿业主因此所造成的损失。
2.2 合理安排施工班次2.2.1 施工方应根据合同约定的工期,在施工过程中合理安排施工班次,确保施工工期不受影响。
2.2.2 施工方在安排施工班次时应考虑到施工人员的合理休息时间,以确保施工安全和施工质量。
2.2.3 如因施工方未能按时完成施工导致工期延误,施工方应承担相应的违约责任,并赔偿业主因此所造成的损失。
3. 风险控制3.1 施工安全措施3.1.1 施工方应根据相关法律法规和工程特点,制定安全施工方案,并向业主或监理单位提供。
3.1.2 施工方应在施工现场设置明显的安全警示标志,保证施工场所的安全。
3.1.3 施工方应配备足够数量和合格的安全施工人员,确保施工过程中的安全措施得到有效执行。
建设工程施工合同通用条款范本
![建设工程施工合同通用条款范本](https://img.taocdn.com/s3/m/d8b67f2bf6ec4afe04a1b0717fd5360cba1a8d8b.png)
建设工程施工合同通用条款范本甲方(发包方):公司名称:__________________________________________________________________营业执照号:________________________________________________________________地址:______________________________________________________________________联系方式:__________________________________________________________________乙方(承包方):公司名称:__________________________________________________________________营业执照号:________________________________________________________________地址:______________________________________________________________________联系方式:__________________________________________________________________鉴于甲方拟进行建设工程施工,乙方具备相应的施工资质和能力,双方本着平等互利的原则,经友好协商,达成如下通用条款协议:一、工程概况1.1工程名称:_____________________________________________________________1.2工程地点:_____________________________________________________________1.3工程内容:包括但不限于土建、安装、装饰等施工内容。
建设工程施工合同专用条款模板7篇
![建设工程施工合同专用条款模板7篇](https://img.taocdn.com/s3/m/112468b0c0c708a1284ac850ad02de80d4d806f8.png)
建设工程施工合同专用条款模板7篇篇1一、词语涵义建设工程施工合同专用条款(以下简称“专用条款”)系指结合工程实际,在遵循《建设工程施工合同文本(示范文本)》的基础上,经合同双方协商后,为明确双方权利义务而补充约定的条款。
专用条款涉及工程实施过程中的具体细节、技术要求和双方责任的划分等,是《建设工程施工合同文本(示范文本)》的重要补充。
二、专用条款内容1. 工程概况工程名称:[工程名称]工程地点:[工程地点]工程内容:[工程内容]2. 合同工期开工日期:[开工日期]竣工日期:[竣工日期]合同工期总天数:天。
3. 质量标准工程质量标准:符合《建设工程施工质量验收规范》及相关标准。
4. 合同价款及支付方式合同价款:人民币[合同价款]元。
支付方式:银行转账。
5. 竣工验收及结算竣工验收:工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工验收申请,甲方应在收到申请后10个工作日内组织验收。
结算方式:根据合同条款及补充协议,按照实际完成的工程量进行结算。
6. 违约责任甲方违约责任:甲方如未按照合同约定支付款项,每逾期一天,需向乙方支付合同价款万分之五的违约金。
乙方违约责任:乙方如未按照合同约定完成施工任务,每逾期一天,需向甲方支付合同价款万分之五的违约金。
同时,乙方需赔偿甲方因此造成的损失。
7. 争议解决争议解决方式:如双方在执行合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8. 其他约定事项其他约定事项:包括但不限于以下事项:材料设备供应方式、施工安全措施、文明施工要求等。
具体内容需根据工程实际情况进行补充约定。
三、合同条款的补充与修改专用条款是对《建设工程施工合同文本(示范文本)》的补充和修改。
在遵循《建设工程施工合同文本(示范文本)》的基础上,双方可根据工程实际情况对专用条款进行补充和修改。
补充和修改的内容应明确、具体,并符合法律法规的规定。
补充和修改后的专用条款应作为合同的一部分,具有与合同条款相同的法律效力。
(完整版)建设工程施工合同专用条款
![(完整版)建设工程施工合同专用条款](https://img.taocdn.com/s3/m/2be445d5f9c75fbfc77da26925c52cc58ad69062.png)
(完整版)建设工程施工合同专用条款建设工程施工合同专用条款第一章:总则第一条合同目的本合同是由乙方承包的建设工程施工合同,为确保甲方的权益,明确双方的权责,按照《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,制定本合同。
第二章:工程范围第二条施工范围乙方承包的建设工程范围包括但不限于:1. 工程的主体结构、装修装饰及设备安装;2. 工程所需的材料采购、运输和保管;3. 工程所需的劳动力组织和管理;4. 工程的验收、交付及质量保证。
第三章:工程费用第三条工程造价本合同工程造价为人民币_______元(大写:_______)。
第四章:工期计划第四条工期安排1. 工程的总工期为_______天/月,自合同签订之日起计算;2. 乙方应制订合理的施工进度计划,并按计划完成施工;3. 如有工期延误,乙方应承担相应的违约责任。
第五章:施工组织与管理第五条施工组织乙方应制定科学合理的施工组织方案,包括:1. 施工队伍和各岗位人员的配置;2. 施工工艺和施工方法;3. 施工现场的布置和管理;4. 安全措施和环境保护措施。
第六章:质量与安全保证第六条质量标准乙方应按照国家有关建设工程的质量标准和技术规范进行施工,确保工程质量符合合同约定和相关法律法规的要求。
第七章:支付方式与进度款第七条支付方式1. 工程款项按照合同约定的支付比例和进度支付;2. 乙方应及时向甲方提供工程款项的申请,并提供相应的工程进度报告和技术交底。
第八章:合同变更与解除第八条合同变更1. 任何一方若需变更合同内容,应提前书面通知对方并经双方商议一致;2. 双方变更合同内容时,应签订书面补充协议,并在合同附件中加以记录。
第九章:争议解决第九条争议解决方式任何一方如对本合同的解释或者履行发生争议,应及时友好商议解决,若商议不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
附件:1. 工程图纸2. 技术规范书3. 施工进度计划表法律名词及注释:1. 合同法:中华人民共和国《合同法》2. 工程范围:指建设工程项目的具体内容和完成要求3. 工期安排:规定建设工程的施工时间和进度计划4. 施工组织方案:规划施工过程中的相关组织和管理措施5. 质量标准:建设工程的质量要求和评价准则6. 工程款项:指甲方向乙方支付的相应工程费用。
建筑工程施工工程施工合同(专用条款)
![建筑工程施工工程施工合同(专用条款)](https://img.taocdn.com/s3/m/9b19979081eb6294dd88d0d233d4b14e85243e1e.png)
建筑工程施工工程施工合同(专用条款)本文档是一份建筑工程施工合同的专用条款,用于规范建筑工程的施工过程和双方的权利义务。
以下是该合同中的条款及其详细说明。
1. 合同双方1.1 甲方:【甲方名称】甲方为合同的委托方,拥有项目的所有权或使用权。
1.2 乙方:【乙方名称】乙方为合同的承接方,负责按照合同的约定完成建筑工程施工任务。
2. 合同项目2.1 项目名称:【项目名称】合同的项目名称应当明确指明。
2.2 项目地址:【项目地址】合同的项目地址应当明确指明。
2.3 工程内容合同应明确规定工程的具体内容和范围。
3. 工期3.1 开工日期:【开工日期】合同应规定建筑工程的开工日期。
3.2 竣工日期:【竣工日期】合同应规定建筑工程的竣工日期。
4. 付款方式4.1 工程款支付方式甲方应明确规定工程款的支付方式,可分期支付或按工程进度支付。
4.2 预付款甲方应在合同签订后的【天数】天内支付工程预付款给乙方,支付金额为总工程款的【预付款比例】。
4.3 进度款甲方应按照工程进度支付相应的进度款给乙方。
4.4 最后结算款甲方应在工程验收合格后,按照合同约定的时间支付最后结算款给乙方。
5. 质量要求5.1 工程质量乙方应按照相关法律法规和技术标准要求,保证施工工程的质量合格。
5.2 质量保证期乙方应在工程竣工后,提供一定时间的质量保证期,保修期为【保修期限】。
6. 管理与监督6.1 项目经理乙方应指派一名项目经理负责工程施工的协调与管理。
6.2 监理人员甲方有权指派一名或多名监理人员对施工过程进行监督和验收。
7. 变更和索赔7.1 变更工程施工过程中,如有变更需求,双方应进行书面变更协议,明确变更的内容、时间和费用。
7.2 索赔如乙方因甲方原因而发生经济损失,乙方有权向甲方提出相应的索赔。
8. 违约与解除8.1 违约责任如一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。
8.2 解除合同如一方严重违约,对方有权解除合同,并要求违约方承担相应的损失。
建设工程施工(合同)通用条款(完整版)
![建设工程施工(合同)通用条款(完整版)](https://img.taocdn.com/s3/m/8cc4658259f5f61fb7360b4c2e3f5727a5e92425.png)
建设工程施工合同通用条款(完整版) 第一章总则第一条合同目的本合同是为确定建设工程施工双方的权利和义务,维护双方的合法权益,规范施工活动,保证工程质量和进度的实施。
第二条合同版本本合同为建设工程施工合同通用条款的最新版本,并适用于各类建设工程施工合同的订立。
第三条合同解释权根据法律法规和双方的实际情况,对于本合同中存在的模棱两可或矛盾之处,由合同双方通过友好协商解决。
第二章合同的主要内容第四条施工范围1.根据工程规划、设计文件和相关法律法规,确定本工程的具体施工范围。
2.双方在合同签订后,应根据实际情况协商确定具体的施工范围,并书面确认。
第五条工程期限1.双方应在合同中明确工程的开工日期、竣工日期和阶段性工期。
2.当发生不可抗力或其他无法预见的情况时,可协商延长工期或调整竣工日期。
第六条工程价款1.工程价款由合同双方协商确定,并按约定的支付方式进行支付。
2.工程价款的支付应遵守相关法律法规,及时支付,不得拖欠。
第七条资质要求承包方应具备与工程相适应的相应资质,并有能力完成合同约定的工程施工任务。
第八条工程质量和安全1.根据施工规范和技术要求,承包方应确保工程质量符合合同约定和相关标准的要求。
2.承包方应采取必要的安全措施,确保施工期间的安全和防护。
第九条变更和索赔1.若发生工程变更,应及时进行书面协商,确定变更内容和费用,并按合同约定进行调整。
2.若承包方遭受或预计遭受损失,可提交索赔书面申请,并提供相关证据和材料。
第十条争议解决双方在履行合同过程中发生争议时,应协商解决。
若协商不成,可依法向有管辖权的仲裁机构提起仲裁。
第三章合同的执行和履行第十一条合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效,并具有法律效力。
第十二条合同的变更和解除1.双方协商一致,可对合同内容进行变更,并签订书面变更协议。
2.若一方未履行合同义务,违反合同约定,另一方有权解除合同,并要求其承担相应的违约责任。
第十三条合同的履行1.合同双方应按照约定的工程进度和质量要求进行工程施工。
建设工程施工合同通用条款(完整版)(2024精)
![建设工程施工合同通用条款(完整版)(2024精)](https://img.taocdn.com/s3/m/e41980ecd0f34693daef5ef7ba0d4a7303766c6c.png)
建设工程施工合同通用条款(完整版)第一章总则第一条建设工程施工合同的订立第二条合同的定义与范围本合同是指施工单位与发包单位就建设工程施工合作事宜订立的协议。
本合同适用于一切类型的建设工程施工活动。
第三条合同的效力本合同经各方签字盖章后即为生效,各方应按照本合同的约定履行义务。
第二章任务划分第四条施工单位的责任1.施工单位负责完成建设工程的施工任务,并保证其质量达到国家相关标准和规定。
2.施工单位应制定详细的施工方案,并提前报发包单位审核和批准。
第五条发包单位的责任1.发包单位应按照合同约定支付施工单位的施工费用。
2.发包单位应提供建设工程的相关资料和配合施工单位进行施工。
第六条接受验收1.施工单位完成施工任务后,发包单位有权组织对建设工程进行验收。
2.如发包单位对建设工程有任何质量问题,施工单位应按照合同约定负责进行修复。
第三章费用支付第七条施工费用的支付方式1.施工费用按照合同约定的进度支付。
2.施工费用包括人工费、材料费、机械费、管理费等。
第八条施工费用的决算1.建设工程竣工后,发包单位应及时与施工单位进行决算,确认最终的施工费用。
2.发包单位应按照决算结果支付最终的施工费用。
第九条迟延支付1.如发包单位未按照合同约定的时间支付施工费用,应按照约定支付迟延支付费用。
2.迟延支付费用按照未支付金额的千分之一计算,每延迟一天计算一次。
第四章变更与终止第十条合同的变更1.合同的变更应经双方协商一致,并以书面形式进行记录。
2.变更内容包括施工范围、工期、施工费用等。
第十一条合同的解除1.合同解除需经双方协商一致,并以书面形式进行通知。
2.发包单位如未按照合同约定支付施工费用,施工单位有权解除本合同。
第十二条违约责任1.如一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。
2.如果双方都有违约行为,应依法承担相应的法律责任。
第五章其他条款第十三条保密责任1.双方应对合同过程中了解到的对方商业和技术秘密承担保密责任。
建设工程施工合同专用条款
![建设工程施工合同专用条款](https://img.taocdn.com/s3/m/14a2e9ab846a561252d380eb6294dd88d0d23d96.png)
建设工程施工合同专用条款一、合同的目的和范围本合同是为了明确建设工程施工的双方权益和责任,规范合同履行过程中的行为,保障建设工程施工的顺利进行而制定的。
本合同适用于所有建设工程施工合同,除非双方另有约定。
二、合同的签署和生效1. 合同双方应当在合同生效前进行签署,并分别保留正本和副本。
2. 合同的生效以双方签署日期为准。
三、施工工期和工程进度1. 合同双方应当共同确定施工工期,并将其列入合同附件。
2. 施工工期须符合相关法律法规的要求,并根据工程的实际情况进行合理安排。
3. 工程进度应当及时报告并随时调整。
四、工程质量与验收标准1. 施工方应当按照国家标准和相关规定进行施工,确保工程质量符合合同约定。
2. 工程验收应当由业主方组织,并按照相关标准进行,施工方应积极配合并提供必要的技术文件和资料。
3. 如发现工程质量问题,施工方应及时整改并承担相应的责任。
五、施工安全和环境保护1. 施工方应根据相关法律法规要求,制定并执行施工安全和环境保护方案。
2. 施工方应采取必要的安全措施和防护措施,确保施工过程中的安全和环境保护。
3. 如发生施工安全事故或环境污染,施工方应及时采取措施进行处理,并承担相应的法律责任。
六、合同价款和支付方式1. 合同价款按照合同约定的支付方式进行支付。
2. 如发生额外工程或变更工程,双方应进行协商并签订补充合同,明确费用和支付方式。
七、合同的终止与违约责任1. 如一方未履行合同约定的义务,另一方可以要求履行,并保留追究违约责任的权利。
2. 如一方严重违约,给另一方造成重大损失的,受损害方有权解除合同,并要求违约方承担相应的赔偿责任。
八、争议解决1. 合同双方应尽力通过友好协商解决争议。
2. 如协商未果,争议应提交仲裁机构进行裁决。
九、其他事项1. 本合同经双方签署后生效,未尽事宜可进行补充协商。
2. 本合同一式两份,分别由双方保留。
以上为建设工程施工合同的专用条款,双方应遵守并履行。
建设工程施工合同专用条款
![建设工程施工合同专用条款](https://img.taocdn.com/s3/m/10209ef31b37f111f18583d049649b6648d709c7.png)
建设工程施工合同专用条款1. 总则1.1 双方当事人(以下简称甲方和乙方)在平等自愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定,就建设工程施工事项达成本合同。
2. 合同的签订和效力2.1 本合同自双方当事人签字或盖章后即生效,具有法律效力。
2.2 本合同的附件、补充协议、变更协议等与本合同具有同等的法律效力。
3. 工程范围3.1 甲方将详细描述工程的具体范围,包括建筑物、设施、设备等,并提交给乙方。
乙方对此范围表示认可并在本合同中载明。
4. 工程期限4.1 甲方和乙方应在合同中约定工程开始和结束的日期,并在此期限内按照约定完成工程。
5. 工程价款5.1 工程价款应包括施工费、材料费、人工费和其他费用,并依照约定的支付方式进行支付。
5.2 乙方应提前报备工程款的支付计划,并经甲方审核确认后方可执行。
5.3 甲方未按照约定支付工程款的,乙方有权停止工程的施工,并要求甲方补偿相应的损失。
6. 质量保证6.1 工程的设计、施工应符合国家和地方的工程质量相关标准。
如出现质量问题,乙方应承担相应的责任并予以修复。
6.2 工程竣工验收合格后,甲方应出具相应的竣工验收证书。
7. 违约责任7.1 若一方无故违反本合同的约定,给对方造成经济损失的,违约方应承担相应的赔偿责任。
7.2 如因甲方原因造成工期延误或工程停滞影响工程进度,甲方应支付乙方相应的违约金。
7.3 如因乙方原因造成工程质量问题或者未按照合同约定完成工程的,乙方应承担相应的违约责任。
8. 纠纷解决8.1 双方当事人应通过友好协商解决合同履行中出现的争议和纠纷。
8.2 如协商不成,可以选择依法通过仲裁机构或诉讼等方式解决纠纷。
9. 合同的解除和变更9.1 当合同约定的工程完成后,合同即解除。
9.2 任何一方要求变更合同内容的,应向对方提出书面变更通知,并经双方协商一致后签订补充协议。
10. 其他事项10.1 本合同的效力、解释和争议解决适用中华人民共和国法律。
建设工程合同专用条款7篇
![建设工程合同专用条款7篇](https://img.taocdn.com/s3/m/6c296d88afaad1f34693daef5ef7ba0d4b736d31.png)
建设工程合同专用条款7篇篇1#一、词语定义1. 定义:除通用条款另有约定外,本专用条款中的词语应具有本条款赋予的含义。
2. 合同文件:包括本合同专用条款和通用条款。
3. 设计文件:发包人委托设计单位设计的文件,包括施工图、效果图、设计说明等。
4. 施工组织设计:承包人根据合同要求自行编制或委托设计的施工组织计划。
5. 书面协议:发包人和承包人协商一致的书面补充协议或文件。
6. 监理单位:受发包人委托,对工程进行监督管理的单位。
7. 第三方:除发包人和承包人以外的其他当事人。
8. 不可抗力:不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于战争、暴乱、空中飞行物坠落等。
9. 竣工验收:工程完工后,发包人按照合同约定组织验收的过程。
10. 结算:根据合同约定,对工程价款进行计算和支付的过程。
#二、合同双方的权利和义务1. 发包人的权利和义务- 遵守合同约定,按时支付工程款。
- 提供必要的施工条件,如施工场地、临时设施等。
- 负责协调承包人与第三方之间的关系。
- 按照合同约定进行竣工验收。
2. 承包人的权利和义务- 按照合同约定完成工程施工任务。
- 遵守施工规范和标准,确保工程质量。
- 负责提供施工所需的设备和材料。
- 负责工程竣工后的保修工作。
#三、施工组织设计和工期1. 施工组织设计- 承包人应在合同签订后尽快提交施工组织设计,经发包人批准后实施。
- 施工组织设计应包括施工进度计划、施工方法、设备材料计划等。
2. 工期- 工期自开工之日起至竣工之日止,具体日期以通用条款约定为准。
- 工期延误:因发包人原因或不可抗力导致工期延误的,经发包人确认后,工期可以顺延;因承包人原因导致工期延误的,承包人应承担相应的违约责任。
#四、质量保证与验收1. 质量保证- 承包人应建立质量保证体系,确保工程质量符合合同要求。
- 发包人应对工程质量进行监督,确保工程质量符合设计要求和标准。
2. 验收- 工程竣工后,承包人应提交竣工验收申请,发包人应在收到申请后尽快组织验收。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程施工合同(GF-1999-0201)(正本)中华人民共和国建设部国家工商行政管理局一九九九年十二月四川省建设委员会四川省工商行政管理局制定制定协议书发包人(全称): 勇霆(北京)投资管理有限公司承包人(全称): 三河市继福门窗有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:中医院综合楼工程地点:昌平区小汤山镇政府东侧工程内容:室内装修工程二、工程承包范围承包范围:墙面粉刷,吊顶,地面粘800x800地砖,卫生间墙地面粘砖,吊铝扣板顶,部分楼层做二次结构,楼顶层做-20 SBS防水,部分墙立面做防水和卫生间防水,强弱电,消防工程,亮化工程等。
三、合同工期开工日期: 2014年 9 月 1 日竣工日期: 2014年 10 月 25 日计划工期: 55 天。
四、质量标准工程质量标准:按国家质量标准五、合同价款金额(大写):暂估:陆佰万元(人民币)具体金额按实际工程发生。
¥:6000000元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议中有关词语含义与本合同《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:2014年8 月 28 日合同订立地点:门诊楼办公室本合同双方约定:即日后生效。
发包人:(盖章)承包人:(盖章)住所:住所:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:帐号:帐号:专用条款一、词语定义及合同文件2.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序:1、本合同协议书;2、中标通知书;3投标书及其附件;4本合同专用条款;5本合同通用条款;6标准规范及有关技术文件;7图纸;8工程量清单;9、工程报价单或预算书。
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
3.语言文字和适用法律、标准及规范3.1 本合同除使用汉语外,还使用 _/ 语言文字3.2 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规:执行《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》中华人民共和国国务院《建设工程质量管理条例》、《四川省建筑管理条例》及自贡市的规章制度3.3 适用标准、规范适用标准、规范的名称:执行国家现行标准、规范发包人提供标准、规范的时间: /国内没有相应标准、规范时的约定: /4.图纸4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数:承包人进场前7天内提供4套图纸。
发包人对图纸的保密要求:不得泄露使用国外图纸的要求及费用承担:/4.2 图纸的修改:图纸修改和补充的部位:根据工程实际需要监理人签发的期限:收到修改图审核后签发二、双方一般权利和义务5.工程师5.2 监理单位委派的工程师姓名:___ ____职务:__ ___发包人委托的职权:控制工程建设的质量、工期进度、安全、投资,按发包人委托权限范围内工作,对工程监理工作负全责。
需要取得发包人批准才能行使的职权:按监理合同执行。
5.3 发包人派驻的工程师姓名:_________职务:______________职权:_ __________5.6 不实行监理的,工程师的职权:/7.项目经理姓名:_______________职务:_____项目经理__________8.发包人工作8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:已具备施工条件。
(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:开工前,施工用水、用电、变压器、配电箱等接至施工现场50M内。
(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:已开通。
(4)工程地质和地下管线资料的提供时间:现场确定(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:办理施工许可证及其它施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续,并按规定承担由此发生的费用。
(6)水准点与座标控制点交验要求:确定水准点与坐标控制点,于开工前已书面形式交给承包人,进行现场交验,满足施工测量定位要求。
(7)图纸会审和设计交底时间:开工前7天。
(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:按国家规定及时做好保护工作并承担由此发生的费用,并向有关部门报告。
(9)双方约定发包人应做的其他工作:双方协商解决。
9.承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:/(2)应提供计划、报表的名称及完成时间:每月25日前,向发包人提交下月施工计划和本月完成量报表。
(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:根据发包方或监理批准的施工组织设计和工程的具体情况采取相应的防护措施,并承担费用。
(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求: / 。
(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:由承包人办理,发包人负责协调并承担由此引发的费用(因承包人责任造成的罚款除外)。
(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:工程竣工移交前由承包人负责,移交后由发包人负责。
(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:按国家相关法规做好保护工作,费用由承包人承担。
(8)施工场清洁卫生的要求:按当地有关部门相关规定执行。
(9)双方约定承包人应做的其他工作:双方协商解决。
三、施工组织设计和工期10.进度计划10.1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:按有关要求,经发包人确认后实施。
工程师确认的时间:按有关要求。
10.2 群体工程中有关进度计划的要求:/13.工期延误13.1 双方约定发包人造成工期延误的其它原因:(1)发包人未能按本合同约定提供开工条件;(2)设计变更、工程量增加;(3)异常恶劣的气候条件、自然条件等。
因以上原因造成工期延误,经工程师确认,工期相应顺延和(或)增加费用,并支付合理利润。
13.2 承包人工期延误承包人原因造成工期延误: 承包人承担违约责任并赔偿损失。
逾期竣工违约金:因承包人造成工期延期,每延误一天,承担违约金人民币5000元。
四、质量与验收17.隐蔽工程和中间验收17.1 双方约定中间验收部位:按规范进行隐蔽工程和中间验收。
承包方做好验收记录,发包方及监理代表签字认可,并经自贡市质检站验收合格后方能进行下道工序。
19.工程试车19.5 试车费用的承担:无五、安全施工:按通用条款执行。
六、合同价款与支付23.合同价款及调整23.2本合同价款采用固定单价合同(单价的确定按中选人第一次报价与中选价相应比例下浮)方式确定。
(1)采用固定单价合同,合同价款中包括的风险范围:风险由承包人承担。
其综合单价(综合单价的确定按中选人第一次报价与中选价相应比例)下浮后不作调整。
(2)新增项目或漏项的工程量的调整方法:招标人提供工程量清单如有漏项或发生设计变更时,工程量按实际发生计算。
工程量的计算规则,应与工程量清单的计算规则一致,即为《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008的计算规则。
除合同另有规定外,招标人提供工程量清单如有漏项或发生设计变更时,单价按下列方法确定:a、投标报价清单中已有相同或类似的工程项目,其综合单价按报价清单中相同或类似项目的(综合单价的确定按中选人第一次报价与中选价相应比例)综合单价下浮执行。
b、若投标报价清单中没有相同或类似的项目,按2009《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关文件组价的综合单价(综合单价的确定按中选人第一次报价与中选价相应比例)下浮后执行。
主要材料若投标文件中有的,按投标文件执行;若投标文件中没有的,按《自贡建设》中自贡地区市场价中间价执行;《自贡建设》中自贡地区市场价均没有时,按发包人认质认价执行。
(3)措施费按中选人第一次报价与中选价相应比例下浮后包干使用,不作调整。
23.5 法律、法规、规章和政策变化引起的价格调整按规定执行。
24.工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:24.1预付款额度和预付方法:合同价款总额(不含暂列金额)的10%, 承包人将管理人员派驻现场并将主要施工机械运至施工现场后拨付。
24.2 预付款的扣回:分3次扣回,在第2次付进度款时扣回预付款的30%,在第3次付进度款时扣回预付款的30%,在第4次付进度款时扣完。
25.工程量确认25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:每月25日。
26.工程款(进度款)支付26.1 工程进度付款26.2 进度付款申请单进度付款申请单份数:进度付款申请单内容:进度款支付申请应包括下列内容:1、本周期已完成工程的价款;2、累计已完成的工程价款;3、累计已支付的工程价款;4、本周期已完成计日工金额;5、应增加和扣减的变更金额;6、应增加和扣减的索赔金额;7、应抵扣的工程预付款;8、应扣减的质量保证金;9、根据合同应增加和扣减的其他金额;10、本付款周期实际应支付的工程价款。
26.3 进度付款证书和支付时间双方约定的工程款(进度款)支付方式和时间:工程基础完成经验收合格后,支付已完工程实体的80%;工程达到二层并验收合格,支付已完工程实体的80%;工程达到四层,并验收合格后,支付已完工程实体的80%;工程达到六层,并验收合格,支付已完工程实体的80%;工程完成后,单项验收合格,支付已完工程实体的80%。
(扣回预付款按前条款24条执行。
全部进度款不得超过工程总价的90%,剩余部分10%,除缺陷责任5%(保修金)。
26.4、最终结清支付时间:在审计报告出具后一月内,按经审核确认的工程项目竣工结算报告价款的95%支付工程竣工结算价款,5%作为质量保证金,待工程交付使用2年缺陷缺陷责任期到期后结清。
26.5、设计变更、基础超深、工程量清单中量差及漏项部分、材料及人工费调整部分、现场签证等确认增(减)的工程价款作为追加(减)合同价款与工程进度款同期支付。
(1)以上结算(价格)金额均以国家相关职能部门审计核定为准。
(2)承包方在办理结算时不得高估冒算,如果国家相关职能部门审计核减未超5%时,审核费用由发包人承担;如果超过5%时,审核费用全部由承包人承担。