建筑施工分包安全管理协议
分包工程安全管理协议书常用版(6篇)
分包工程安全管理协议书常用版甲方：乙方：工程名称：工程地点：本着对业主负责和本工程负责的态度。
为进一步贯彻《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及浙江省、杭州市的有关规定，加强施工现场的安全生产、文明施工和消防管理工作，抵制和惩处违章指挥、违章作业和违反项目安全生产文明施工环境管理规章制度的行为，杜绝各类事故事件的发生，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，甲乙双方就现场的安全生产、文明施工达成如下协议：一、双方权责1、甲乙双方共同的责任。
坚持以人为本的安全生产宗旨，贯彻落实国家有关安全生产的法律法规;坚持“安全第一、预防为主，综合管理”的方针，全面实施国家和行业管理部门有关安全生产的标准规范，落实建设单位的安全管理规定和方法，确保封闭管理、确保员工安全、确保安全生产。
2、各自建立健全安全生产责任制度。
制定并落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程。
3、各自建立安全例会制度。
每月组织召开一次安全会议，并形成会议记要。
遇有特殊情况时，随时召开安全会议。
4、各自建立安全检查制度。
每周二上午9：00组织一次安全检查，每周二下午下达整改通知单，进行安全奖罚;对施工工序操作岗位的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业5、各自建立安全教育培训制度。
负责对进场工人进行三级安全教育。
经考试合格后挂牌上岗。
在推广新技术、新材料、新设备和新工艺时负责对其管理人员和作业人员进行安全生产教育培训。
有权拒绝安全生产教育培训考核不合格的人员上岗作业。
6、各自负责组织安全技术交底。
7、各自负责编制自己施工工程的专项安全施工方案。
8、各自负责建立安全管理资料。
9、各自按照国家规定配备专（兼）职安全管理人员。
10、各自对使用的临时设施、安全防护用品进行检查和抽验，对不符合安全要求和国家管理规定的设施和防护用品有权要求拆除、更换。
11、甲、乙双方应按国家规定和投标要求配备专（兼）职安全管理人员，专职安全管理人员不少于一人，专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。
建筑施工分包安全管理协议书
建筑施工分包安全管理协议书一、总则1. 本协议依据国家有关法律、法规及建筑行业安全标准制定，旨在加强建筑施工现场的安全管理，预防和减少安全事故的发生。
2. 分包方必须遵守总包方的安全生产管理制度和操作规程，严格按照安全技术措施进行施工。
二、安全责任1. 分包方必须建立健全自身的安全生产责任制度，明确各级管理人员和工人的安全职责。
2. 分包方应对其员工进行安全教育和技能培训，确保员工掌握必要的安全知识和操作技能。
3. 分包方应配备必要的安全防护设施和救援装备，并保证其完好有效。
三、安全措施1. 分包方应在施工前制定详细的安全施工方案，包括作业人员的安全教育计划、现场安全检查计划等。
2. 分包方应严格执行国家和地方的安全生产规定，不得违章指挥和强令工人冒险作业。
3. 分包方应及时报告施工现场的安全隐患和事故，积极配合总包方进行整改。
四、监督检查1. 总包方有权对分包方的安全生产工作进行监督检查，发现问题应及时通知分包方整改。
2. 分包方应配合总包方的安全检查，对于检查中发现的问题，应按要求及时整改。
五、违约责任1. 分包方如违反本协议规定，造成安全事故或损失的，应承担相应的法律责任和经济赔偿。
2. 总包方如未履行监督责任，导致安全事故的，也应承担相应的法律责任。
六、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程项目竣工验收合格并结清相关费用后终止。
2. 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
七、争议解决如双方在本协议执行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至双方约定的仲裁机构进行仲裁。
八、附则本协议一式两份，总包方和分包方各执一份，具有同等法律效力。
通过以上条款的约定，总包方与分包方将共同努力，确保施工现场的安全生产，保障工人的生命安全和身体健康，为建筑工程的顺利完成提供坚实的安全保障。
建筑工程安全生产管理协议书范文(5篇)
建筑工程安全生产管理协议书范文甲方：乙方：为贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，加强和规范工程施工安全技术管理工作，预防施工生产安全事故发生，保障员工的安全与健康，促进企业经济发展。
实现全年安全生产事故“零”指标。
施工作业人员应认真学习并执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》等关于安全生产的法律、法规及相关的标准、规范、规程。
结合工程实际情况，明确双方的管理责任和义务，经双方协商，签订本协议，双方共同遵照执行。
一、工程概况工程名称：工程地点：分包内容（范围）：分包方式：工期：____年____月____日至____年____月____日本合同有效。
二、甲方责任和义务1、负责审查分包单位的企业资质，安全生产许可证资质，项目管理人员岗位证书，不得将工程分包给不具备相应资质的单位或个人施工。
2、负责监督检查乙方安全防护用品的使用及购置情况。
3、负责监督检查乙方员工安全生产教育、培训、考核、建档工作。
4、负责对乙方施工现场安全生产工作进行考核。
5、负责组织、计划、布置、检查、总结、评比上级部门开展的有关安全生产活动。
6、督促、检查乙方的安全生产工作，对乙方施工现场存在的安全隐患及时提出整改意见。
对逾期未整改的有权责令停工整改，并处予罚款。
7、工程开工前会同乙方负责工程所涉及的地下埋置物情况（各种管线等）调查清楚，并将图纸和有关说明以书面形式向乙方交底，双方签字确认。
8、工程开工前负责向乙方作业人员以书面形式进行安全技术交底，并由作业人员本人签字。
9、编制施工方案，对其中的安全生产冬、雨季施工安全措施，方案的可行性负责，审定乙方的施工方案，对其中安全生产措施提出纠正意见。
10、负责对乙方特殊作业人员持证上岗监督管理。
11、熟悉和掌握工程特点，特殊作业和关键部位施工时必须实行安全和质量旁站制度。
12、健全和完善定期、不定期的安全生产检查制度，服从上级部门的安全生产、文明施工检查，积极主动整改所查出的安全事故隐患，重大隐患必须做到“定人、定时、定措施”进行整改。
总包与分包安全生产管理协议书5篇
总包与分包安全生产管理协议书5篇篇1协议签订时间：XXXX年XX月XX日协议生效时间：XXXX年XX月XX日协议双方：甲方（总包单位）：XXXX公司乙方（分包单位）：XXXX公司一、协议背景为了明确总包单位与分包单位在安全生产管理方面的权利、义务和责任，确保施工过程中的安全、质量和进度，双方根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，以及合同条款，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，签订本协议。
二、协议内容1. 安全生产管理目标双方应共同制定和实施安全生产管理目标，确保施工过程中不发生重伤、死亡事故，减少轻伤事故，保证施工人员的安全与健康。
2. 安全生产管理责任2.1 甲方责任（1）甲方应建立健全安全生产管理制度和操作规程，并监督乙方实施。
（2）甲方应按规定配备专职安全生产管理人员，对施工现场进行日常安全巡查。
（3）甲方应定期组织安全生产教育培训，提高乙方的安全生产意识和技能。
（4）甲方应制定应急预案，并定期组织演练。
2.2 乙方责任（1）乙方应严格遵守甲方的安全生产管理制度和操作规程。
（2）乙方应配备专职安全生产管理人员，对施工现场进行日常安全巡查。
（3）乙方应定期组织安全生产教育培训，提高员工的安全生产意识和技能。
（4）乙方应制定应急预案，并定期组织演练。
3. 安全生产管理实施3.1 甲方实施措施（1）甲方应定期组织安全生产检查，对发现的问题及时整改。
（2）甲方应建立安全生产管理台账，记录安全生产管理情况。
（3）甲方应对乙方进行安全生产管理考核，并将考核结果纳入合同条款。
3.2 乙方实施措施（1）乙方应制定施工安全措施，并报甲方备案。
（2）乙方应建立施工安全检查制度，对施工过程中的安全隐患进行日常检查。
（3）乙方应对员工进行安全教育，提高员工的安全生产意识和技能。
4. 应急预案制定与实施篇2甲方（总包单位）：XXX建筑公司乙方（分包单位）：XXX装饰公司为了明确总包与分包单位在安全生产管理方面的责任和义务，确保施工过程中的安全与质量，根据国家相关法律法规和行业规定，双方在平等自愿、公平公正的基础上，达成如下协议：一、安全生产管理目标双方应共同遵守“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，确保施工过程中无重大安全事故发生，将安全事故控制在最低限度。
分包单位安全生产管理协议书
分包单位安全生产管理协议书《分包单位安全生产管理协议书》甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，以及__________（工程名称）项目安全生产的实际需要，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方提供施工服务过程中涉及的安全生产管理事项，达成如下协议：一、安全生产管理目标1. 乙方应严格遵守国家和地方关于安全生产的法律、法规、规章和标准，严格执行甲方的安全生产规章制度。
2. 乙方应确保施工过程中不发生重大安全生产事故，努力实现零事故、零伤亡的目标。
二、安全生产组织与管理1. 乙方应设立安全生产管理机构，明确安全生产责任人，负责组织、协调和监督本单位的安全生产工作。
2. 乙方应定期组织安全生产培训和演练，提高从业人员的安全意识和应急处理能力。
三、安全生产责任与义务1. 乙方应按照甲方的要求，提供具备相应资质和条件的施工人员，并对其进行安全生产教育和培训。
2. 乙方应确保施工设备、材料和安全防护设施符合国家安全标准，并保持良好的使用状态。
3. 乙方应在施工现场设置明显的安全警示标志，严格执行施工现场的安全防护措施。
4. 乙方应加强对施工现场的安全巡查，发现安全隐患及时整改，防止事故的发生。
四、安全生产费用保障1. 乙方应根据工程规模、施工难度和风险等因素，合理估算安全生产费用，并在工程预算中单独列支。
2. 乙方应保证安全生产费用的有效使用，不得挤占、挪用。
五、安全生产沟通与协作1. 乙方应主动与甲方沟通，及时报告施工过程中的安全生产情况，共同解决安全生产问题。
2. 乙方应参与甲方组织的安全生产会议和活动，共同推进工程项目的安全生产管理工作。
六、违约责任与争议处理1. 乙方违反本协议造成安全生产事故的，应依法承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程分包安全管理协议
建设工程分包安全管理协议第一章总则第一条为确保建设工程分包单位安全生产，并使分包单位按照法律法规和行业标准开展工程施工，保护劳动者人身安全和身心健康，特制订本协议。
第二条本协议适用于建设工程总承包单位与分包单位之间的安全管理事宜。
第三条建设工程总承包单位为保障安全生产，有权对分包单位进行安全监督，分包单位应积极配合总承包单位的有关安全要求和工作。
第二章分包单位与总承包单位的权利和义务第四条分包单位有权要求总承包单位提供相关的安全技术文件和施工图纸，并对其进行认真研究和掌握，确保安全规范的执行。
第五条分包单位负有按照总承包单位的要求和安全规范进行施工作业，保证施工现场的安全，杜绝安全事故的发生。
第六条分包单位应定期开展安全教育和培训活动，提高员工的安全意识和操作技能。
第七条分包单位有权拒绝安全条件不具备的施工作业，并要求总承包单位及时解决相关安全问题。
第八条分包单位在施工期间应保证作业场所的整洁和有序，保持消防通道的畅通。
第三章总承包单位的安全监督第九条总承包单位应对分包单位的安全施工工作进行监督，并提供必要的技术指导。
第十条总承包单位有权对分包单位的施工现场进行检查，发现安全隐患和问题应及时提出整改意见并监督整改。
第十一条总承包单位应对施工现场的安全防护设备进行检查，确保其正常使用。
第十二条总承包单位应及时提供安全技术措施和施工文件等，确保分包单位的施工作业符合安全规范。
第四章安全生产责任第十三条分包单位应明确安全生产责任制，建立安全管理组织。
第十四条分包单位应建立健全安全生产管理制度，确保安全规范的执行。
第十五条分包单位应定期进行安全隐患排查和整改，及时消除各种安全隐患。
第十六条分包单位应建立安全事故应急预案，配备必要的应急设备和人员。
第十七条分包单位发生安全事故后，应立即采取措施，保护人身和财产安全，进行现场保护和事故调查。
第五章管理措施第十八条分包单位应对所有施工人员进行安全教育和培训，提高他们对安全工作的重视和责任感。
总包与分包单位安全管理协议书(8篇
总包与分包单位安全管理协议书(8篇篇1甲方（总包单位）：XXXXXX乙方（分包单位）：XXXXXX根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着“安全第一、预防为主”的原则，特签订本协议。
一、协议目的通过签订本协议，甲乙双方明确安全生产的责任、权利和义务，确保在分包工程施工过程中，严格遵守安全生产法律法规和操作规程，保障施工人员的人身安全和财产安全，共同营造一个安全、稳定、高效的施工环境。
二、协议适用范围本协议适用于甲方承接的XXXXXX工程中的XXXXXX分包工程。
分包工程的具体范围包括XXXXXX。
本协议自双方签字（盖章）之日起生效，至分包工程施工完成并验收合格之日止。
三、双方责任与义务1. 甲方责任与义务（1）建立健全安全生产管理制度和操作规程，确保施工过程中的安全。
（2）负责对乙方施工人员的安全教育和培训，提高乙方施工人员的安全意识和操作技能。
（3）负责为乙方施工人员提供必要的安全防护用品和设施，确保施工人员的人身安全。
（4）负责监督乙方施工过程中的安全行为，发现安全隐患及时要求乙方进行整改。
（5）负责在乙方施工过程中发生安全事故时，及时组织人员进行救援和处理。
2. 乙方责任与义务（1）严格遵守安全生产法律法规和操作规程，确保施工过程中的安全。
（2）服从甲方的安全管理和监督，接受甲方的安全检查和指导。
（3）负责为乙方施工人员提供必要的安全防护用品和设施，确保施工人员的人身安全。
（4）负责在乙方施工人员施工过程中发生安全事故时，及时组织人员进行救援和处理。
（5）负责建立健全安全生产管理制度和操作规程，确保施工过程中的安全。
四、违约责任及纠纷解决方式1. 违约责任：若甲乙双方违反本协议规定，应承担相应的违约责任。
具体违约责任根据违约方违反协议的具体情况确定。
2. 纠纷解决方式：若甲乙双方在本协议执行过程中发生纠纷，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
建筑施工总分包安全管理协议(五篇)
建筑施工总分包安全管理协议总承包分（全称、以下简称甲方）：专业分包方（全称、以下简称乙方）：建设方（全称、以下简称丙方）：鉴于建设方开发的工程主体结构由甲方承包施工，乙方与丙方签订了施工合同，双方存在同时施工现象。
根据《中华人民共和国安全生产法》第四十条：“两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经济活动，可能危及对方安全生产的，应当签订安全协议，明确各自的安全生产管理职责，和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行检查与协调”等有关规定。
为分清施工现场各自职责，明确安全责任，确保安全生产，签订本安全协议：一、配合原则：1、双方均为具有有效施工资质的施工企业，双方各自对自身范围内的安全生产文明施工等管理行为负责。
2、双方各自在自身范围内建立健全安全生产、文明施工管理制度和组织网络，强化现场安全防护。
3、双方各自负责自身人员的安全教育、培训、考核、管理工作，各自配备自身的安全防护用品，各自办理自身人员的各类证件。
4、双方安全管理人员加强沟通，并在房地产开发公司及监理单位的统一协调下，在自身范围内履行各自的安全管理职责。
5、双方各自做好各自范围内的消防工作，如因一方原因导致火灾，而给另一方造成损失的，责任方除承担全部责任后果外，还应承担损失方的经济损失赔偿责任。
6、双方的材料堆放应符合安全生产、文明施工、环境保护等有关规定，乙方如因施工需要在甲方场地内堆放材料，必须由房地产开发公司或监理单位出具工作联系单，并征得甲方同意后，堆放在指定地点。
如因乙方材料堆放不符合要求，而导致安全事故或政府部门处罚的，甲方不承担任何责任。
同时，甲方不负责乙方任何材料的保护及看管，乙方需自行保管，如有遗失或损坏，甲方不承担任何责任。
7、鉴于乙方施工需要，乙方现场施工用电需从甲方电源引入。
该项工作在房地产开发公司出具工作联系单的情况下甲方给予配合，乙方必须从甲方指定的现场配电箱内指定的线路连接，并承担该线路往下所有的施工用电及用电机械的管理责任，如因乙方用电设施/设备不符合安全使用要求或管理不到位，而导致该线路发生的触电、机械伤害、火灾等安全生产事故，由乙方承担全部责任后果及法律责任;因乙方施工用电系统原因导致现场非乙方人员伤亡、财产损失时，乙方承担全部经济损失和法律后果。
建筑工程分包安全管理协议
建筑工程分包安全管理协议1. 协议背景本协议由建筑主体单位和分包单位签订，旨在规范和保障建筑工程分包过程中的安全管理，确保工程施工人员和环境的安全，减少事故发生的概率，共同维护工程的正常进行。
2. 项目概况本次合作项目为XXX建筑工程，位于XXX地区，工程总投资额为XXX万元。
建筑主体单位为XXX，分包单位为XXX。
本工程的工期为XXX，主要包括XXX工程内容。
3. 安全责任（1）建筑主体单位的责任：建筑主体单位有责任为全体工人提供一个安全健康的工作环境，并确保工程施工过程符合国家相关安全法规和标准要求。
他们有权利对分包单位进行安全管理检查，并要求分包单位配合并及时改正存在的安全问题。
（2）分包单位的责任：分包单位有责任制定和实施安全管理制度，提供安全教育培训，确保工作人员具备安全操作意识和技能。
分包单位必须配备合格的安全管理人员，对本单位的所有工作场所和设备进行安全检查和维护，及时消除安全隐患。
4. 安全措施（1）工作环境安全：建筑主体单位负责保障项目工程场所的安全，并提供合适的工作设施和装备，确保工人在施工过程中不受到人为因素的伤害，如顶脚手架、防护网等的搭设，以及施工区域的管控等。
（2）危险物品管理：分包单位必须对施工现场中的危险物品进行严格管理，包括化学品、易燃易爆物品等。
必须制定相关操作规程，合理存储和使用危险物品，并提供合适的防护设备给施工人员，避免因危险物品使用不当而导致事故发生。
（3）安全教育培训：建筑主体单位和分包单位要定期组织安全教育培训，使所有参与施工的工人对于安全规范和操作程序有清晰的了解和掌握，提高工人的安全意识和技能。
（4）现场安全巡查：建筑主体单位和分包单位的安全管理人员要定期进行现场安全巡查，及时发现和处理潜在的安全隐患。
对于发现的问题要及时制定整改措施，并跟踪整改进展情况，确保问题得到彻底解决。
5. 事故应急措施针对意外事故的应对和处理，建筑主体单位和分包单位要制定详细的应急预案，明确事故发生时的应急联系人和应急处置流程。
分包安全生产管理协议书7篇
分包安全生产管理协议书7篇篇1甲方（总包单位）：XXX乙方（分包单位）：XXX为了明确甲乙双方在安全生产工作中的权利和义务，加强安全生产管理，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，甲乙双方经协商一致，签订本协议。
一、甲乙双方的安全生产管理目标1. 甲方安全生产管理目标：杜绝重大伤亡事故，减少一般事故，确保安全生产。
2. 乙方安全生产管理目标：服从甲方管理，确保自身及所雇员工的安全。
二、甲乙双方的安全生产管理职责（一）甲方安全生产管理职责1. 甲方负责统一协调管理，对分包单位的安全生产工作进行监督、检查和指导。
2. 甲方负责提供安全生产设施和条件，确保符合法律法规及行业标准要求。
3. 甲方负责制定安全生产管理制度，并监督乙方执行情况。
4. 甲方负责组织安全生产教育培训，提高乙方的安全生产意识和技能。
5. 甲方有权对乙方的安全生产工作进行检查、监督和指导，并有权对违反安全生产管理制度的行为进行处罚。
（二）乙方安全生产管理职责1. 乙方必须严格遵守甲方的安全生产管理制度，并接受甲方的监督、检查和指导。
2. 乙方必须配备必要的安全生产设施和设备，并定期维护保养，确保其正常运转。
3. 乙方必须制定本单位的安全生产管理制度，并组织实施。
4. 乙方必须对所雇员工进行安全生产教育培训，提高员工的安全生产意识和技能。
5. 乙方有权对甲方提出合理化建议和意见，共同改善安全生产环境。
三、甲乙双方的安全生产保障措施（一）甲方安全生产保障措施1. 甲方定期组织安全生产检查，对发现的问题及时提出整改意见并监督整改情况。
2. 甲方定期召开安全生产会议，研究解决安全生产中的重大问题。
3. 甲方提供必要的安全生产奖励资金，鼓励乙方加强安全生产管理。
4. 甲方有权对乙方的安全生产工作进行考核评价，并根据考核结果进行奖惩。
（二）乙方安全生产保障措施1. 乙方定期进行安全生产自查，及时整改存在的问题，并报告甲方。
分包单位和施工单位安全生产管理协议
分包单位和施工单位安全生产管理协议以下是一份分包单位和施工单位安全生产管理协议的示例，你可以根据实际情况进行修改和调整：分包单位和施工单位安全生产管理协议**甲方（施工单位）：**公司名称：[施工单位名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[施工单位地址]联系电话：[联系电话]**乙方（分包单位）：**公司名称：[分包单位名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[分包单位地址]联系电话：[联系电话]为了确保工程项目的安全生产，明确双方在安全生产管理方面的责任和义务，根据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，达成如下协议：一、安全生产目标双方共同努力，确保工程项目施工过程中不发生人身伤害、火灾、爆炸、设备损坏等安全事故，实现安全生产零事故的目标。
二、甲方的安全生产管理职责1. 甲方负责对乙方的安全生产工作进行统一协调和管理，监督乙方落实安全生产责任制。
2. 甲方有权要求乙方提供相关的安全生产资质证明文件，确保乙方具备承接分包工程的能力。
3. 甲方应向乙方提供必要的安全生产技术指导和支持，协助乙方提高安全生产管理水平。
三、乙方的安全生产管理职责1. 乙方必须严格遵守国家和地方有关安全生产的法律法规、标准规范，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。
2. 乙方应配备专职或兼职的安全生产管理人员，负责本单位的安全生产管理工作。
3. 乙方必须对其施工人员进行安全生产教育和培训，确保其具备必要的安全生产知识和技能。
4. 乙方应严格按照施工方案和安全技术措施进行施工，确保施工过程中的安全。
四、安全生产监督检查1. 双方应定期组织安全生产检查，及时发现和整改安全隐患。
2. 对于甲方提出的安全整改要求，乙方必须及时予以落实。
五、事故应急救援1. 双方应制定事故应急救援预案，明确事故应急救援的职责和程序。
2. 发生安全事故时，双方应立即启动应急救援预案，采取有效措施减少事故损失。
总包与分包安全管理协议书7篇
总包与分包安全管理协议书7篇篇1甲方（总包方）：XXX公司乙方（分包方）：XXX公司为了确保总包与分包单位的安全管理，明确双方的安全管理责任，经双方协商，达成以下安全管理协议书：一、总包方安全管理责任1. 总包方应建立健全安全生产管理体系，制定完善的安全管理制度和操作规程，并监督分包方执行。
2. 总包方应对分包方进行安全教育和培训，提高分包方员工的安全意识和操作技能。
3. 总包方应定期组织安全检查和隐患排查，及时整改发现的问题，并监督分包方的整改情况。
4. 总包方应建立应急预案和响应机制，确保在发生安全事故时能够及时、有效地处理。
二、分包方安全管理责任1. 分包方应建立健全安全生产管理体系，制定完善的安全管理制度和操作规程，并严格按照总包方的要求执行。
2. 分包方应加强员工的安全教育和培训，提高员工的安全意识和操作技能。
3. 分包方应积极配合总包方的安全检查和隐患排查工作，及时整改发现的问题。
4. 分包方应建立应急预案和响应机制，确保在发生安全事故时能够及时、有效地处理。
三、安全防护措施1. 总包方和分包方应共同制定安全防护措施，确保施工现场的安全。
2. 安全防护措施应包括但不限于：设置安全警示标志、配备安全防护用品、定期维护和保养设备等。
3. 总包方和分包方应共同监督安全防护措施的执行情况，确保其有效性。
四、事故处理与责任追究1. 发生安全事故时，总包方和分包方应立即启动应急预案和响应机制，确保人员和财产安全。
2. 事故处理应遵循“四不放过”原则：事故原因未查明不放过、责任人未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。
3. 总包方和分包方应对安全事故进行调查和分析，查明事故原因和责任，并追究相关责任人的责任。
五、其他约定事项1. 总包方和分包方应加强沟通和协作，共同解决施工过程中出现的安全问题。
2. 总包方和分包方应定期召开安全会议，总结安全生产经验教训，制定改进措施。
3. 总包方和分包方应建立安全档案管理制度，记录安全生产相关的重要信息和资料。
分包工程安全管理协议
分包工程安全管理协议
一、协议背景
分包工程在建筑工程中起着至关重要的作用，但在这个过程中，安全管理问题
必不可少。
为了确保分包工程的安全，有效管理风险，达成共识，特制订《分包工程安全管理协议》。
二、协议内容
1. 安全责任
•总包单位对分包单位进行安全管理，确保分包工程的施工符合相关规定，确保安全生产。
2. 安全教育和培训
•分包单位应对员工进行安全教育和培训，确保员工对施工安全具有基本的认识，并能够正确运用安全防护设施和工具。
3. 安全检查
•总包单位有权对分包单位进行现场安全检查，及时发现安全隐患并提出整改要求。
4. 安全防护
•分包单位要做好安全防护工作，包括设置警示标志、配备安全设施等，确保施工现场安全。
5. 安全报告与记录
•分包单位应每月提交安全报告，记录安全生产情况，总包单位应对安全报告进行审查，并提出意见和建议。
6. 事故处理
•发生工程事故时，分包单位需要立即报告总包单位，并协助总包单位进行调查处理，并承担相应的责任。
三、协议执行
1. 签订
•协议自双方签署之日起生效，在分包工程施工期间持续有效。
2. 修改
•若有需要修改协议内容，需双方协商一致，并签署书面变更协议。
3. 终止
•当分包工程竣工并验收合格后，本协议自动终止。
四、总则
本协议的签订旨在保障分包工程的安全，维护施工现场的良好秩序，确保工程顺利进行。
双方应遵守本协议的约定，共同努力促进安全施工，争取工程的早日完工。
建筑分包安全生产协议书
建筑分包安全生产协议书甲方（总承包商）：_____________乙方（分包商）：_____________鉴于甲乙双方就___________工程项目（以下简称“本工程”）的施工达成合作意向，为确保工程施工过程中的安全生产，特订立本安全生产协议书。
一、安全生产责任1. 乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，严格执行甲方的安全生产管理制度和操作规程。
2. 乙方应建立健全安全生产责任制，明确各级管理人员和作业人员的安全生产职责。
3. 乙方应对其员工进行安全生产教育和技能培训，确保员工掌握必要的安全知识和操作技能。
二、安全防护措施1. 乙方应在施工现场设置明显的安全警示标志，并采取有效措施防止非施工人员进入危险区域。
2. 乙方应为作业人员配备符合国家标准的劳动保护用品，并督促员工正确使用。
3. 乙方应定期对施工设备进行检查和维护，确保设备处于良好的工作状态。
三、事故处理1. 发生安全事故时，乙方应立即启动应急预案，采取措施控制事故扩大，并向甲方报告。
2. 乙方应配合甲方及有关部门进行事故调查，查明事故原因，制定整改措施。
3. 因乙方原因造成的安全事故，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿。
四、监督检查1. 甲方有权对乙方的安全生产工作进行监督检查，发现安全隐患有权要求乙方立即整改。
2. 乙方应积极配合甲方的安全检查，及时整改存在的问题，消除安全隐患。
五、违约责任违反本协议约定，造成安全事故或影响工程质量的，违约方应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
六、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至本工程竣工验收合格之日终止。
2. 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
3. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________代表签字：_____________ 代表签字：_____________日期：____年____月____日日期：____年____月____日。
分包工程安全管理协议书范文(五篇)
分包工程安全管理协议书范文甲方（发包人）：（以下简称甲方）乙方（施工班组）：（以下简称乙方）身份证号码：甲方将本工程主体结构混凝土、砌体、粉刷、地坪、屋面项目委托给乙方施工，为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据国家有关法律法规，明确双方的安全生产责任，确保工程顺利进行，做好安全生产和文明施工工作，消除安全生产事故隐患、杜绝重大伤亡事故的发生。
双方在签订单项经济责任制协议的同时，签订本协议。
承包工程项目：1、项目名称：2、工程地址：3、施工范围：主体结构混凝土、砌体、粉刷、地坪、屋面本工种内标化4、承包方式：清包工、自带小型工具机械设备、易耗品5、工程项目期限：自____年____月____日起开工至工程实际竣工。
协议内容：甲、乙双方必须认真贯彻国家、工程所在地省、市和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
甲、乙双方都应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，按规定配备专职的安全的干部，应有本工种的安全操作规程，特种作业人员的审证考核制度及各职能人员的安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。
甲、乙双方在施工前要认真勘察现场：工程项目由甲方编制施工组织设计;2）承包项目由乙方按甲方的要求自行编制单项施工方案;甲乙双方的有关领导必须认真对本班组职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。
施工前，甲方应对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度，规定和要求。
乙方应组织召开施工人员安全生产教育会议，做好班前安全教育，并做好记录。
在施工过程中，乙方必须认真检查，督促施工人员严格遵守、认真执行，各项安全生产管理制度、规定和要求。
根据工程项目内容、特点，甲、乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料,交底材料一式二份，由甲、乙双方各执一份。
施工总分包安全管理协议书
施工总分包安全管理协议书总包单位（全称）：分包单位（全称）：为了强化施工现场安全管理，保障施工生产的顺利进行。
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关法律法规的规定，经双方友好协议一致，特签订本安全管理协议书。
第一条：工程概况1、工程名称：。
2、工程地点：。
3、分包内容：。
第二条：甲方责任1、甲方负责人和甲方各类管理人员必须对本工程安全生产进行全面科学管理，杜绝违章指挥，并指派志为专职安全员，检查、督促乙方的安全生产情况。
2、甲方有权针对性的对乙方人员进行安全生产知识教育，组织乙方人员进行安全生产知识考核，增强乙方人员安全生产法律意识与自我防范能力。
3、甲方施工员、技术员、安全员应根据乙方的施工进度及时进行安全技术交底，使乙方施工人员做到心中有底，达到预防的目的。
4、甲方应给乙方施工人员创造良好的安全设施，施工用电、脚手架、机械设备、临边、洞口等都必须要有安全防护措施，符合安全生产要求，确保乙方施工人员的安全。
第三条：乙方责任1、乙方应全面负责乙方的安全生产管理，服从甲方管理人员的管理，并指派同志为专职安全员，乙方专职安全员应坚持在施工现场，如需临时离开，应委托代理人并及时告知甲方。
2、乙方施工人员进场前，必须先将现场负责人、施工人数和企业资质等复印件的报送甲方，经甲方核实无误后方可进场。
对于无证和失效证件的特种作业人员不得进入施工现场。
3、乙方应严格遵守甲方的各项管理制度，服从甲方的安全生产管理，甲方安全员发出的隐患整改通知单、技术部门下达的安全措施交底，乙方必须严格执行。
4、乙方施工人员进场前，必须对新员工做好三级安全教育，对进场人员进行安全生产文明施工及现场现状各分项工程安全技术交底，要求教育率达到100%，并将考核成绩单汇总表由乙方盖章后报送甲方。
5、对乙方在施工过程中出现的安全隐患，甲方有权签发隐患通知单，并限期整改，对情节严重、不按期整改的，甲方有权停止乙方作业，由此产生的一切后果由乙方负责。
建筑工程分包安全管理协议
建筑工程分包安全管理协议一、协议目的本协议旨在建立建筑工程分包商和总包商之间的安全管理责任制度，确保工程施工期间安全生产，并最大限度地减少工伤事故和安全隐患的发生。
二、协议内容1. 安全目标双方共同确定工程施工期间的安全目标，并制定相应的安全管理措施，包括但不限于：- 建立安全组织机构，明确安全管理人员的职责和权限；- 制定安全教育培训计划，确保所有工作人员具备必要的安全知识和技能；- 定期进行安全检查和隐患排查，及时整改存在的安全隐患；- 配备必要的防护设备和安全工器具，确保工作人员的人身安全；- 紧急情况下的应急预案和演练。
2. 安全责任2.1 分包商职责- 提供足够数量和合格的安全管理人员，负责分包工程的安全管理；- 按照国家相关法律法规和行业标准，制定并执行安全操作规程和安全技术措施；- 为施工人员提供必要的安全防护设备和个人防护用品；- 组织安全教育培训，提高员工的安全意识和技能；- 管理分包工程的安全档案和事故记录，及时报告和处理安全事故和隐患；2.2 总包商职责- 组织编制总体安全管理计划，并确保安全计划的实施；- 对分包商的安全管理制度进行审核和监督；- 指派经验丰富的安全管理人员协助分包商进行安全管理；- 实施安全巡查和检查，及时发现和整改安全隐患；- 组织及时的安全培训和演练，提高全体施工人员的安全意识和技能；- 负责处理工程施工期间的安全事故，并协助分包商进行事故调查和处理。
三、安全管理措施1. 安全培训双方共同制定安全培训计划，包括但不限于施工操作规程、紧急救援措施、危险品的安全使用等内容。
分包商负责培训其施工人员，总包商提供必要的培训资源和支持。
2. 安全检查和监督总包商有权随时对分包工程进行安全检查，并要求分包商对发现的安全隐患进行整改。
分包商应积极配合并及时整改，确保工程施工期间的安全。
3. 安全档案分包商负责建立和维护分包工程的安全档案，包括但不限于安全教育培训记录、安全检查记录、事故记录等。
总包与分包单位安全管理协议书8篇
总包与分包单位安全管理协议书8篇篇1甲方（总包单位）：XXX公司乙方（分包单位）：XXX公司为了明确总包与分包单位在施工过程中的安全管理责任，确保施工安全，双方根据《中华人民共和国安全生产法》和有关法律法规的规定，经协商一致，签订本安全管理协议书。
第一条：甲乙双方的安全管理目标一、甲方目标：1. 确保施工过程中的人员伤亡事故为零。
2. 确保施工过程中的环境污染事故为零。
3. 确保施工过程中的设备安全事故为零。
1. 确保分包工程范围内的安全事故为零。
2. 确保分包工程范围内的环境污染事故为零。
3. 确保分包工程范围内的设备安全事故为零。
第二条：甲乙双方的安全管理职责一、甲方职责：1. 甲方应建立健全安全生产管理体系，制定安全生产规章制度，并监督乙方执行。
2. 甲方应定期组织安全生产检查，及时消除安全隐患，并监督乙方进行整改。
3. 甲方应对乙方的安全生产工作进行指导、监督和检查，发现问题及时提出整改意见。
4. 甲方应协助乙方做好安全教育工作，提高乙方的安全意识。
5. 甲方应按照合同约定及时支付乙方的安全费用。
1. 乙方应建立健全安全生产管理体系，制定安全生产规章制度，并严格遵守执行。
2. 乙方应定期组织安全生产检查，及时消除安全隐患，并配合甲方进行整改。
3. 乙方应严格遵守甲方的安全生产规章制度，接受甲方的指导、监督和检查，并及时整改存在的问题。
4. 乙方应加强员工的安全教育工作，提高员工的安全意识。
5. 乙方应按照合同约定合理使用安全费用，确保安全费用的专款专用。
第三条：安全生产教育和培训一、甲方应组织乙方进行安全生产教育和培训，提高乙方的安全意识。
教育和培训的内容包括但不限于：安全操作规程、安全防护知识、应急处理措施等。
二、乙方应积极配合甲方的教育和培训工作，确保所有员工都能参加培训和考核，并达到合格标准。
三、乙方应定期组织内部安全生产教育和培训活动，提高员工的安全意识和操作技能。
第四条：安全防护措施和费用一、甲方应在合同中明确规定安全防护措施和费用的具体要求，并在合同签订后及时支付安全费用给乙方。
分包工程安全管理协议书范本(六篇)
分包工程安全管理协议书范本合同编号：_____甲方：_____ 乙方：_____法定代表人：_____ 法定代表人：_____ 联系电话：_____ 联系电话：_____ 为加强施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工现场的顺利进行，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》等一系列标准规程，双方就本工程施工安全生产达成如下协议：第一条分包基本情况1.工程概况工程名称：_____工程地点：_____分包内容（范围）：_____2.工期工程项目施工期限：____年____月____日至____年____月____日第二条双方应共同遵守《安全生产许可证条例》、《建设工程安全管理条例》、《安全生产法》《劳动法》等一系列有关安全生产的法律法规，严格执行建设部标准JGJ59—99《建筑安全施工检查标准》等一系列标准规程。
第三条甲方的安全责任、权利和义务1.双方分包合同中约定由甲方提供的安全防护设施，必须完整齐全，并且符合安全要求。
2.甲方对乙方施工安全负有监督、指导和检查的责任。
3.甲方应联合乙方对乙方新进场人员进行入场安全教育。
4.甲方对乙方安排生产任务，须有书面的安全技术交底，并办理交底双方签字手续。
5.甲方应联合乙方对作业人员进行经常性安全教育，保证从业人员具备必要的安全生产知识。
6.甲方对乙方不合格的机械设备有权勒令退场。
在施工过程中发现乙方有使用不合格的机械设备时有权采取下发整改通知单、没收或经济处罚等措施。
7.甲方有权制止乙方的违章作业，对重大违章行为有权责令其停工整顿;对于乙方的违章行为，甲方有进行经济处罚的权利。
8.甲方有权对安全素质差、不服从安全生产指挥的施工人员采取经济处罚或限期退场的权利。
9.甲方有权要求安全管理职责落实不到位、存在重大安全隐患或发生四级安全事故以上的乙方限期退场，直至中止分包合同、追究其违约责任和相应的法律责任。
分包安全管理协议5篇
分包安全管理协议5篇篇1甲方（总包方）：XXX公司乙方（分包方）：XXX公司根据《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，为明确甲乙双方在分包工程中的安全管理责任和义务，经双方协商一致，签订本分包安全管理协议。
一、协议背景本协议适用于甲方将部分工程分包给乙方施工的情况。
甲方作为总包方，对分包工程的安全管理负有重要责任；乙方作为分包方，应当严格遵守总包方的安全管理规定，确保施工安全。
二、安全管理原则1. 坚持“安全第一，预防为主”的方针，确保施工安全。
2. 甲乙双方应当共同制定分包工程的安全管理方案，并严格执行。
3. 乙方应当服从甲方在安全生产方面的统一管理，遵守甲方的安全管理制度。
三、甲方责任1. 甲方应当对分包工程的安全管理进行全面指导和监督，确保乙方遵守相关法律法规和甲方的安全管理制度。
2. 甲方应当为乙方提供必要的安全生产条件和设备，确保乙方在施工过程中的人身安全和财产安全。
3. 甲方应当对乙方的安全生产工作进行检查和评估，及时发现问题并督促乙方整改。
四、乙方责任1. 乙方应当严格遵守国家的安全生产法律法规和甲方的安全管理制度，确保施工安全。
2. 乙方应当建立健全安全生产管理体系，明确各级人员安全生产职责，加强日常安全生产管理。
3. 乙方应当接受甲方的指导和监督，积极配合甲方开展安全生产工作，共同维护施工安全。
4. 乙方应当加强施工现场的安全管理，严格遵守操作规程，确保施工人员的安全。
5. 乙方应当按照甲方的要求，及时报告施工过程中的安全事故和隐患，并积极参与事故调查和处理。
五、安全管理制度1. 甲乙双方应当共同制定分包工程的安全管理制度，明确各级人员职责和操作规程。
2. 乙方应当建立健全安全生产档案，记录施工过程中的安全情况和问题，并及时向甲方报告。
3. 甲方应当对乙方的安全管理制度和档案进行检查和评估，确保其符合法律法规和甲方的要求。
六、安全事故处理1. 在施工过程中发生安全事故时，乙方应当立即组织人员救治伤员，并采取有效措施防止事故扩大。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
附件一：安全管理协议发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）甲方将工程项目发（分）包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针。
根据国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑劳务工程合同的同时，签订本协议。
一、承包工程项目1.工程项目名称：2.工程地址：3.承包范围：4.承包方式：二、工程项目期限本合同暂定自年期月日至年月日全部结束（发包方可根据工程实际情况提前结束合同，并不承担任何补贴）。
三、协议内容1.甲乙双方必须认真贯彻国家、市和上级劳动保护，安全生产主管部门颁发的有关安全生产，消防、综合治理工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
2.甲乙双方都应有安全管理组织体制包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度、安全教育制度等。
3.乙方在进场一周以内办理入场许可证，并提供以下资料：(1) 企业资质证书、营业执照和安全生产许可证；(2) 参与本工程的管理人员及通信联络表(3) 参加本工程项目人员的简历、管理人员的证件，项目经理证书（建造师证书及B类证书）、安全员、质量员的证书原件，技术人员的职称证书(4) 入场人员花名册（必须盖有单位公章）及其身份证。
所有进场人员必须办理上海市建筑业务工人员信息卡或当地相关证件。
(5) 负责本项目施工的特种工人的《特种作业操作证》复印件（机械工、电工、电气焊工、架子工、起重工等）(6) 本单位员工身体检查表复印件(7) 进场的机械机具一览表，及其安全证明（如合格证）(8) 进场的电缆（注明长度、型号等）、电箱（配接线图）一览表(9) 安全防护的物资进场前必须向总包单位安全部提供《物资一览表》，经总包安全部门确认后方可使用。
总包方有权根据项目部有关规定对分包队伍进行处罚。
(10) 所提交资料必须真实有效，否则后果自负。
4.施工期间，乙方必须按照建质2008[91]号文件配备专职安全管理人员，指派同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派同志负责联系，检查督促乙方执行有关安全、防火规定。
乙方专兼职安全员应每周参加由甲方组织的定期安全检查和安全例会，相互协助和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事全协管员有义务每天对班组进场人员进行考勤并对班组安全生产情况检查巡视，按照规定记录活动，每周上报总包单位安全部门。
班组；班组长：安全协管员：班组；班组长：安全协管员：班组；班组长：安全协管员：班组；班组长：安全协管员：班组；班组长：安全协管员：班组；班组长：安全协管员：6.特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后待证上岗，并按规定定期审证；中、小型机械的作业人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。
7.甲乙双方在施工前要认真勘察现场：（1）工程项目应由甲方编制施工组织总设计；（2）工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计；并制定有针对性的安全技术措施计划，严格按施工组织设计和有关安全要求施工。
8.甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。
9.施工前，甲方应对乙方的管理人员、施工人员进行安全生产进场教育、介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开管理，施工人员安全生产教育会议，并通知甲方委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守，认真执行。
根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式二份，由甲乙双方各执一份。
10.乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项规定，接受甲方的督促、检查和指导。
甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。
对于查出的隐患，乙方必须限期整改。
对甲方违反安全生产规定、制度等情况，乙方有要求甲方整改的权利，甲方应该认真整改。
11.在生产操作过程的个人防护用品，由各方自理，甲、乙双方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。
12.甲、乙双方人员对各自所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。
一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具等符合安全要求和处于安全状态。
施工单位对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。
13.由甲方提供的机械设备、脚手架等设施，在搭设、安装完毕提交使用前，甲方应会同乙方共同按规定验收，并做好验收及交付使用的书面手续，严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概有擅自使用方负责。
14.乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备，乙方自行带入的各种设备以及工具，甲方应对其进行检查检验，并做好书面记录。
如甲、乙双方必须相互借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。
借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检查检验，并做好书面记录。
借入使用方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程，在使用过程中，用于设备工具因素或使用操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。
15.甲、乙双方的人员，对施工的现场脚手架，各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。
如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲、乙方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。
任何一方人员，擅自拆除所造成的后果均由该方人员及其单位负责。
16.甲、乙双方必须严格执行各类防火防爆制度、易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。
电焊、气割作业应按规定输动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。
冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管理人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。
17.乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果均由肇事者单位负责。
18.贯彻先订合同后施工的原则，甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务，乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由有关方负责。
19.甲、乙双方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。
甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。
20.乙方在签订建筑安装施工合同后，应自觉地向地区（县）劳动局劳动保护监察科（股）等有关部门办理开工报告手续。
21.贯彻谁施工谁负责安全的原则。
甲、乙方人员在施工期间造成伤亡（火警）火灾、机械等重大事故（包括甲、乙方责任造成对方人员、他方人员、行人伤亡等），双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院及有关事故报告规定在事故发生后立刻报告各自的上级主管部门及市、区（县）劳动保护监察部门等有关机构。
事故的损失和善后处理费用，在10万元以下由乙方自行承担；10万元以上，按照责任划分双方各承担50%。
22.本协议订立的各项规定适用于立协议单位双方。
如遇有同国家和市有关法规不符者按国家和市的有关规定执行。
23.本协议经立协议单位双方签字、盖章有效。
作为合同正本的附件，一式六份，甲、乙双方各执二份，送区（县）劳动局劳动保护监察科（级），及有关部门各一份备案。
24.本协议同工程合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行。
由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。
附件一：项目安全报监登记表附件二：总包提供给分包安全物资、工具、实施设备移交验收记录表附件三：班组安全质量标准化记录甲方；乙方：法定代表人：法定代表人：代表：代表：地址：地址：电话：电话：日期：日期：附件一：中国建筑第四工程局第六建筑工程有限公司安全受监登记表Z3-5-5-1中国建筑第四工程局第六建筑工程有限公司安全管理概况受监表Z3-5-5-注：此表由分包单位填写，一式三份，分包单位、总包单位、安全科各一份。
附件二：总包提供给分包的安全物资、工具、实施设备移交验收记录表安3-5-3班组安全质量标准化活动、检查记录分包单位：班组：班组长：安全协管员：一、总则班组安全质量标准化开展情况将作为分包单位进场准入、日常考核以及清退的依据；分包单位进场后应以班组为单位明确班组长及班组安全协管员，并依据DGJ08-2061-2009标准加强自我管理，通过分包——班组——组员的逐级管理，将安全生产责任制落实到人。
二、班组安全建设的要求1、新进作业人员的管理。
新进现场工作期限在三个月内的工人要佩戴明显的识别标志（安全帽、胸卡或臂章），明确一名工龄在五年以上的带教师傅。
2、加强班组考勤管理要求。
项目部应落实责任，班组应做好考勤记录，及时将当天作业人员的动态情况记录并按周上报给项目部；相关项目管理人员应督促班组如实考勤并及时上报，及时掌握班组人员到岗数量、作业点分布、危险作业内容等情况。
3、加强班组动态考核。
专职安全管理人员及其他相关管理人员在日常巡查过程中，应加强对班组班前、班中、班后自我管理状况、班组长、班组安全协管员职责落实情况的考核。
三、班组应开展的日常安全管理工作1、班前、班中、班后的安全检查；2、制止、纠正、处理违章行为；3、及时组织隐患整改；4、组织开展安全宣传和安全教育；5、协助处理各种事故；6、管理好各种档案资料和台帐；7、安排好交接班,做好交接班记录。
四、班组应保存哪些安全档案资料1、班组考勤记录（附录1，每天记录早中晚出勤情况）2、班组活动记录（附录2，每天记录班前活动情况）3、班组检查记录（附录3，每天记录检查情况）4、其他班组考勤表时间：年月日至日附录1注: 出勤√未出勤×班组长：安全协管员：班组考勤表（续表）时间：年月日至日注: 出勤√未出勤×班组长：安全协管员：班前安全活动、周讲评记录附录2建设工程班组安全管理检查记录表附录3施工单位：班组：班组人数：年月日星期一班组长：安全协管员：。