中建七局合同
劳务分包合同——路基及给排水
劳务分包合同——路基及给排水合同编号:周口市沙颍河水系城区段综合治理(一期工程)建设项目2标段路基及给排水工程项目分包合同工程承包人:中国建筑第七工程局有限公司劳务分包人:签约地点:郑州市城东路108号签约时间:年月日- 1 -第一部分合同协议书工程承包人(甲方):中国建筑第七工程局有限公司法定代表人:陈颖住所:郑州市城东路108号乙方(乙方):法定代表人:住所:资质证书号码:发证机关:资质专业及等级:复审时间及有效期:营业执照号码:安全生产许可证号码:鉴于乙方同意按照本合同要求履行其合同责任和义务,并保证以诚信、敬业和积极的态度与甲方及本工程涉及的任何第三方保持充分有效的合作,以确保本工程的圆满竣工;另鉴于乙方已对工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究,已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算,并已对甲方有关项目管理制度规定充分了解。
依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。
一、分包工程概况1、分包工程名称:周口市沙颍河水系城区段综合治理(一期工程)建设项目2标段路基及给排水工程。
2、分包工程地点:沿沙颍河城区段西起中原路,东至东外环路。
3、分包工程范围:包括颖河路道路、下穿立交引道、匝道的路基、给水、雨水、污水工程。
4、分包工程内容:详见后附工程量清单。
5、分包方式:采用以下第②方式分包,单价形式采取综合单价包干。
①包平米单价;②包实物量单价;③其它二、分包合同价款2合同单价:详见后附工程量清单。
合同总价:元,大写:人民币元(暂定),最终以根据本合同约定办理的结算值为准。
三、工期计划开工日期:本分包工程暂定于2015 年9 月25 日开工,具体以甲方书面开工令为准;计划完工日期:本分包工程暂定于2016 年 4 月22 日完工;合同工期总日历天数为:210 天,(国家法定节假日、可以预料到的政府行为影响因素等均包含在总日历工作天数内)。
中建七局合同范本
中建七局合同范本甲方(委托方):_____________地址:_____________法定代表人(或授权代表):_____________联系电话:_____________乙方(受托方):_____________地址:_____________法定代表人(或授权代表):_____________联系电话:_____________鉴于甲方需要对特定项目进行施工,乙方具备相应的资质和能力,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,特订立本合同,以资共同遵守。
第一条项目概况1.1 项目名称:_____________________1.2 项目地点:_____________________1.3 项目内容:_____________________1.4 工程规模:_____________________1.5 施工期限:自____年____月____日起至____年____月____日止。
第二条合同价款及支付方式2.1 合同总价款为人民币(大写):_____________________2.2 支付方式:_____________________2.3 预付款:甲方应在合同签订之日起____个工作日内支付合同总价款的____%作为预付款。
2.4 进度款:根据工程进度,甲方应按以下比例支付进度款:- 完成____%工程量时,支付____%的合同价款;- 完成____%工程量时,支付____%的合同价款;- 工程竣工验收合格后,支付至合同总价款的____%。
第三条工程质量与验收3.1 乙方应按照国家及行业标准和甲方要求,保证工程质量。
3.2 工程竣工后,乙方应向甲方提交验收申请,甲方应在收到申请之日起____个工作日内组织验收。
3.3 工程验收合格后,双方应签署工程验收合格证明。
第四条工程变更4.1 合同履行过程中,如甲方需对工程内容、规模、标准等进行变更,应提前____个工作日以书面形式通知乙方。
中建七局第一建筑有限公司劳动合同范本
中建七局第一建筑有限公司劳动合同范本一、合同目的和相关法律法规依据二、雇佣条件1. 工作岗位劳动者将被聘为公司的员工,工作岗位为:•岗位名称:_________•工作地点:_________2. 工作时间劳动者每周的工作时间为____小时,工作时间具体安排由公司根据需要确定。
3. 试用期劳动者将在合同生效之日起完成为期____个月的试用期。
试用期期间,劳动者享有与正式员工相同的权益。
4. 工资及福利待遇公司将按照国家规定和公司薪酬制度向劳动者支付工资,具体数额为______。
除工资外,劳动者还享有其他福利待遇,具体内容由公司规定并向劳动者告知。
5. 劳动者权益劳动者享有按照国家规定的休假、带薪假期、加班费等权益。
公司将保障劳动者的合法权益,并确保劳动者的安全、健康、劳动条件等满足国家标准。
三、劳动合同履行1. 合同期限劳动合同的期限为______年,自________起至________止。
合同期满后,双方如继续需要劳动者继续工作,将另行签订书面合同。
2. 劳动合同的终止及解除•双方协商一致;•因不可抗力因素导致无法继续履约;•劳动者严重违反合同约定;•其他法律法规规定的情况。
3. 违约责任如一方违约导致合同终止,违约方需承担相应的违约责任,并赔偿因违约造成的损失。
四、其他事项1. 保密义务劳动者在公司工作期间及解除劳动合同后,需严格遵守保密义务,不得泄露公司的商业机密或其他机密信息。
2. 知识产权公司享有劳动者在工作期间创作或参与创作的知识产权,并有权根据需要进行合理的使用和管理。
3. 纠纷解决劳动关系纠纷发生时,双方应首先通过友好协商解决。
如协商无法解决,可向有关劳动争议解决机构投诉或提起诉讼。
4. 合同生效该劳动合同经双方签字后生效,并于签署日起开始履行。
5. 合同备份双方各保存一份合同原件,作为备份。
五、签署人及日期公司:__________________ 劳动者:__________________ 日期:__________________。
中建七局劳动合同
中建七局劳动合同甲方(用人单位):______________________乙方(劳动者):_______________________鉴于甲方需要招聘员工,乙方愿意应聘甲方提供的职位,双方本着平等自愿、协商一致的原则,根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及其他相关法律法规的规定,订立本劳动合同,以明确双方的权利和义务。
一、合同期限1.本合同为固定期限劳动合同,自_年_月_日起至_年_月_日止。
2.试用期自_年_月_日起至_年_月_日止。
二、工作内容和工作地点1.乙方同意根据甲方工作需要,担任__________岗位工作。
2.乙方的工作地点为__________。
三、工作时间和休息休假1.甲方实行标准工时制,乙方每日工作时间不超过8小时,每周工作时间不超过40小时。
2.甲方保证乙方依法享有法定节假日、年休假等休息休假权利。
四、劳动报酬1.乙方的月工资为人民币__________元,甲方于每月__________日前支付。
2.甲方根据乙方的工作表现和公司的经营状况,适时调整乙方的工资。
五、社会保险和福利待遇1.甲方按照国家和地方规定为乙方缴纳社会保险。
2.乙方享有甲方提供的其他福利待遇,具体内容按照甲方的福利政策执行。
六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护1.甲方为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。
2.甲方对可能产生职业病危害的岗位,应当向乙方履行告知义务,并做好防护措施。
七、劳动合同的变更、解除和终止1.双方协商一致,可以变更劳动合同约定的内容。
2.劳动合同的解除和终止,按照《中华人民共和国劳动合同法》的相关规定执行。
八、违约责任1.任何一方违反本合同约定,应当承担违约责任。
2.违约责任的具体内容,按照双方的约定和相关法律法规的规定确定。
九、争议解决因履行本合同发生的争议,双方应协商解决;协商不成的,可以依法申请劳动仲裁或向人民法院提起诉讼。
十、其他1.本合同未尽事宜,按照国家有关法律法规执行。
中建七局安装劳务合同
甲方(发包方):中建七局(以下简称“甲方”)乙方(承包方):[承包方名称](以下简称“乙方”)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就乙方在中建七局工程现场从事安装劳务事宜,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:[工程名称]2.工程地点:[工程地点]3.工程内容:[工程内容]4.工程工期:[工程工期]二、劳务范围及内容1.乙方负责本工程现场的所有安装劳务工作,包括但不限于以下内容:(1)[具体安装项目及内容](2)配合甲方进行相关工程的安装调试、验收等工作。
2.乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及质量标准进行施工,确保工程质量达到国家及行业相关标准。
三、劳务人员及设备1.乙方负责组织足够的劳动力,并确保其具备相应的专业技能和资质。
2.乙方应提供必要的施工设备、工具及材料,并保证其符合安全、环保等相关要求。
四、工程进度及验收1.乙方应按照甲方要求的工程进度进行施工,确保按期完成工程任务。
2.工程完工后,乙方应按照甲方要求进行自检,并配合甲方进行验收。
如验收不合格,乙方应负责整改,直至合格为止。
五、工程款支付1.工程款支付方式:按月进度支付,每月支付工程款的[百分比]%。
2.付款条件:甲方在验收合格后,乙方提供相关验收资料,甲方应在[天数]内支付当月工程款。
3.违约责任:如乙方未按期完成工程任务,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金为当月工程款的[百分比]%。
六、安全与环保1.乙方应严格遵守国家及地方有关安全生产、环境保护的法律、法规,确保施工现场安全、环保。
2.乙方应制定安全、环保管理制度,并对施工现场进行定期检查,发现问题及时整改。
七、争议解决1.甲乙双方在履行本合同过程中发生争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他1.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
(招标投标)中建七局劳务招标及合同
(招标投标)中建七局劳务招标及合同(招标投标)中建七局劳务招标及合同劳务招标文件标段工程招标编号:20130招标单位:有限公司公司二○一三年月日目录第一章投标邀请书第二章投标须知第三章招标说明一、工程概况二、我方与业主的合同承包范围三、招标文件说明四、投标报价说明五、投标文件编制六、投标文件的密封七、投标文件的递交八、开标九、评标十、废标十一、确定中标单位并授予合同十二、履约担保十三、工程标段第四章投标书附件一劳务分包合同第一章投标邀请书致:1、标段工程,我方与业主的建筑施工合同现已签定,前期各项准备工作已就绪。
受招标人中国建筑第七工程局有限公司总承包公司委托对该项目劳务分包施工实施代理招标,现邀请贵单位按招标文件规定的要求参加投标。
2、请凭本邀请书及你单位的介绍信、法人授权委托书,于2013年月日项目商务部购买招标文件,招标文件售价200 元/份,售后不退。
3、投标文件递交截止日期为2013 年月日时(北京时间),投标文件必须于上述时间前递交至项目商务部。
4、定于2013 年月日时整(北京时间)开标,投标人应派其授权代表出席。
开标地点:项目商务部,如不能到场可电话通知结果。
5、请立即以传真方式确认已收到此通知书。
如果你单位不准备参与投标,亦请尽快通知我们,谢谢合作。
招标人:公司招标代理人:联系人:联系人:电话:电话:日期:二零一三年月日第二章投标须知一.投标须知1、工程综合说明1)工程名称:2)建筑面积:平米3)结构类型:框架-剪力墙结构4)承包方式:包工、包周转材、包辅材、包机械设备(详细见附件一合同)5)要求工程质量标准:合格,并要求达到结构中州杯质量奖项的评定标准。
2、要求工期:1)从2013年月日开始计算,截止到年月日竣工总工期日历天。
2)节点工期:年月日筏板施工完毕,年月日前完成至±0.00工程;年月日前完成到主体五层且验收合格;年月日完成主体工程,并验收合格。
承包人未按上述时间节点完成任务,每推迟一天,承包人向发包人支付不低于10000元违约金。
中国建筑第七工程局有限公司、南阳万通置业有限责任公司房屋买卖合同纠纷民事二审民事判决书
中国建筑第七工程局有限公司、南阳万通置业有限责任公司房屋买卖合同纠纷民事二审民事判决书【案由】民事合同、无因管理、不当得利纠纷合同纠纷房屋买卖合同纠纷【审理法院】河南省高级人民法院【审理法院】河南省高级人民法院【审结日期】2021.12.20【案件字号】(2021)豫民终451号【审理程序】二审【审理法官】姚世宏范书伟于跃辉【审理法官】姚世宏范书伟于跃辉【文书类型】判决书【当事人】中国建筑第七工程局有限公司;南阳万通置业有限责任公司【当事人】中国建筑第七工程局有限公司南阳万通置业有限责任公司【当事人-公司】中国建筑第七工程局有限公司南阳万通置业有限责任公司【代理律师/律所】高英北京市证信律师事务所;江某某北京市证信律师事务所;田淀河南怡和律师事务所;赵平安河南怡和律师事务所【代理律师/律所】高英北京市证信律师事务所江某某北京市证信律师事务所田淀河南怡和律师事务所赵平安河南怡和律师事务所【代理律师】高英江某某田淀赵平安【代理律所】北京市证信律师事务所河南怡和律师事务所【法院级别】高级人民法院【终审结果】二审维持原判【原告】中国建筑第七工程局有限公司【被告】南阳万通置业有限责任公司【本院观点】关于双方争议的中建七局公司主张解除涉案商品房买卖合同是否超出合同解除权行使期限,以及涉案商品房买卖合同应否解除的问题。
【权责关键词】催告撤销代理实际履行违约金支付违约金合同约定诚实信用原则第三人证据交换新证据质证诉讼请求开庭审理维持原判发回重审执行【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院查明】本院对一审查明的事实,予以确认。
【本院认为】本院认为,关于双方争议的中建七局公司主张解除涉案商品房买卖合同是否超出合同解除权行使期限,以及涉案商品房买卖合同应否解除的问题。
首先,合同的一方当事人行使合同解除权会引起合同关系的重大变化如果享有解除权的当事人长期不行使解除的权利就会使合同关系处于不确定状态影响当事人权利的享有和义务的履行。
中建七局安装劳务合同范本
中建七局安装劳务合同范本甲方:中建七局(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》以及有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方将部分工程项目的安装劳务作业发包给乙方,乙方承担该劳务作业的事宜,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:________工程项目1.2 工程地点:________1.3 工程内容:________1.4 工程规模:________1.5 工程总价:________元。
二、劳务作业内容2.1 乙方承担本工程的安装劳务作业,包括但不限于:________。
2.2 乙方应按照甲方的要求和技术标准完成劳务作业,并保证劳务作业的质量符合甲方要求。
三、劳务费用的支付3.1 甲方按照双方约定的工程总价,根据实际完成的工作量,按照约定的单价支付乙方劳务费用。
3.2 劳务费用的支付方式为:________。
3.3 甲方应在支付劳务费用时,扣除乙方应缴纳的税费、保险等费用。
四、工期4.1 乙方应按照甲方提供的工程进度计划,保证按时完成劳务作业。
4.2 工期顺延的情况包括但不限于:________。
五、劳务人员5.1 乙方应按照甲方要求,提供具备相应技能和资质的劳务人员。
5.2 乙方应对劳务人员进行必要的培训和管理,确保劳务人员的安全和合法权益。
六、安全防护6.1 乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方安全生产管理制度的要求,做好施工现场的安全防护工作。
6.2 乙方应对劳务人员进行安全教育和培训,提高劳务人员的安全意识。
七、违约责任7.1 甲乙双方应严格履行本合同的约定,如一方违约,应承担违约责任。
7.2 乙方未按照约定完成劳务作业的,甲方有权解除合同,并有权要求乙方赔偿因此造成的损失。
八、争议解决8.1 甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
中建七局劳动合同
中建七局劳动合同《中建七局劳动合同》甲方(用人单位):中建七局乙方(劳动者):根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等自愿、协商一致的原则,订立本劳动合同。
一、劳动合同主体1. 甲方为中建七局,乙方为甲方员工。
2. 甲方地址:____________,乙方地址:____________。
二、劳动合同期限1. 本劳动合同期限为____年,自____年__月__日起至____年__月__日止。
2. 劳动合同期满,双方如需继续合作的,可以续签劳动合同。
三、工作内容1. 乙方在甲方的安排下,从事____________工作。
2. 乙方应认真履行岗位职责,遵守甲方的工作纪律和规章制度。
四、工作时间和休息休假1. 乙方每周工作时间不超过40小时,按照国家规定享受休息休假。
2. 乙方在合同期内享受国家法定节假日、年假、病假、产假、陪产假、婚假、丧假等休假待遇。
五、劳动报酬1. 乙方的工资由基本工资、岗位工资、绩效工资、补贴等组成。
2. 乙方的工资支付按照甲方制定的工资支付规定执行。
六、社会保险和福利待遇1. 甲方为乙方缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。
2. 乙方享有住房公积金待遇。
3. 乙方在合同期内因工负伤、患职业病的,按照国家和甲方的规定享受相关待遇。
4. 乙方因病或非因工负伤,需暂停工作接受治疗的,按照甲方制定的规定享受医疗期待遇。
七、解除和终止劳动合同的条件1. 双方协商一致解除劳动合同。
2. 乙方达到法定退休年龄或者开始享受基本养老保险待遇。
3. 乙方死亡或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪。
4. 乙方严重违反甲方的规章制度或者严重失职、营私舞弊,对甲方造成重大损害。
5. 乙方同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成甲方的工作造成严重影响,或者经甲方提出,拒不改正。
6. 乙方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使甲方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同。
中建七局个人劳务用工合同
甲方(用人单位):中建七局地址:________乙方(劳动者):_________________身份证号码:____________________住址:________________________鉴于甲方因工作需要,决定聘请乙方从事劳务工作,双方本着平等自愿、协商一致的原则,根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规,特订立本合同,以资共同遵守。
一、合同期限1. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为____年,自____年____月____日起至____年____月____日止。
2. 乙方在合同期内如需延长工作期限,须提前一个月向甲方提出书面申请,经甲方同意后,双方可续签合同。
二、工作内容1. 乙方在甲方规定的岗位上,按照甲方的工作计划和指令,完成甲方分配的劳务工作。
2. 乙方的工作内容包括但不限于:施工辅助、材料运输、现场清理、设备维护等。
三、劳动报酬1. 乙方月工资标准为人民币____元,按月支付。
2. 甲方按国家规定为乙方缴纳社会保险和住房公积金。
3. 乙方加班工资按国家相关规定执行。
四、工作时间与休息休假1. 乙方的工作时间为标准工作时间,每周工作____天,每天工作____小时。
2. 乙方享有国家规定的法定节假日、年休假、婚假、产假、丧假等休假待遇。
五、劳动保护与劳动条件1. 甲方应提供符合国家规定的劳动保护用品,保障乙方的人身安全。
2. 甲方应保障乙方的工作环境符合国家职业卫生标准。
六、合同解除与终止1. 乙方有下列情形之一的,甲方可以解除合同:(1)严重违反甲方规章制度,经教育不改的;(2)严重失职,营私舞弊,给甲方造成重大损害的;(3)被依法追究刑事责任的。
2. 甲方有下列情形之一的,乙方可以解除合同:(1)未按照国家规定缴纳社会保险和住房公积金的;(2)强迫劳动者违章作业或者对劳动者进行体罚、侮辱的;(3)未按照合同约定支付劳动报酬的。
中建七局劳务分包合同范本
合同编号:__________甲方:中建七局(以下简称“甲方”)乙方:__________(以下简称“乙方”)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方将部分劳务作业分包给乙方完成,经友好协商,达成以下协议:一、工程概况1.1 工程名称:__________1.2 工程地点:__________1.3 工程内容:__________二、劳务分包范围2.1 乙方负责完成甲方指定的__________(具体分包内容),包括但不限于:__________。
2.2 乙方应按照甲方的要求,提供合格的劳动力,并保证施工过程中的工程质量、安全、进度等满足甲方要求。
三、合同价格及支付方式3.1 双方经协商一致,本合同的劳务分包价格为人民币__________元(大写:____________________元整)。
3.2 甲方按照乙方实际完成的工作量,支付相应的劳务费用。
具体支付方式为:__________。
3.3 乙方完成工作后,甲方应按照约定的时间、数额支付劳务费用。
如有质量问题,甲方有权要求乙方无偿修复,直至符合质量要求。
四、工期及进度4.1 乙方应按照甲方的要求,保证工程进度,确保工程按时完成。
4.2 乙方应严格按照甲方提供的施工方案、技术要求和安全规范进行施工,确保工程质量。
五、甲方的权利和义务5.1 甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全等进行监督和检查,并要求乙方及时整改。
5.2 甲方应按照约定时间支付乙方劳务费用,如有延迟支付,应按同期银行贷款利率支付违约金。
5.3 甲方应负责办理工程所需的各种手续和证件,并保证乙方的施工顺利进行。
六、乙方的权利和义务6.1 乙方有权按照合同约定获得劳务费用。
6.2 乙方应按照甲方的要求,提供合格的劳动力,并保证施工过程中的工程质量、安全、进度等满足甲方要求。
6.3 乙方应严格按照甲方提供的施工方案、技术要求和安全规范进行施工,确保工程质量。
中建七局劳务派遣合同
甲方(劳务派遣单位):中建七局(以下简称“甲方”)乙方(实际用工单位):[实际用工单位名称]签订日期:[签订日期]签订地点:[签订地点]鉴于:1. 甲方为具有合法资质的劳务派遣单位,愿意为乙方提供劳务派遣服务。
2. 乙方因生产经营需要,需要使用甲方提供的劳务派遣人员。
3. 甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则,就劳务派遣事宜达成如下协议:第一条派遣内容1.1 甲方按照乙方要求,自[起始日期]起,向乙方派遣[派遣人数]名劳务人员至乙方[具体岗位]工作。
1.2 派遣人员的具体工作内容、工作地点、工作时间等,由乙方根据实际工作需要安排。
第二条派遣期限2.1 本合同的有效期为[派遣期限],自[起始日期]起至[终止日期]止。
2.2 双方如需延长派遣期限,应提前[提前通知时间]书面通知对方,并签订补充协议。
第三条派遣人员的招录与变更3.1 派遣人员的招录由甲方负责,乙方有权根据实际工作需要推荐合适人选。
3.2 派遣人员一经确定,甲乙双方应拟定《劳务派遣人员清单》,并签字、盖章,作为本合同的附件。
3.3 甲乙双方按照本合同约定对被派遣的劳务人员进行变更的,应相应修改《劳务派遣人员清单》,并须经双方签字、盖章认可。
第四条费用支付4.1 乙方应按照合同约定,向甲方支付劳务派遣服务费用,具体金额为[费用金额]元/人/月。
4.2 甲方应按照国家规定和合同约定,为被派遣的劳务人员缴纳社会保险费用。
4.3 甲方应按月向乙方支付劳务派遣服务费用,乙方应在收到甲方开具的发票后[付款期限]内支付。
第五条社会保险5.1 甲方应按照国家规定和合同约定,为被派遣的劳务人员缴纳社会保险,包括但不限于养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。
5.2 社会保险费用按照当地政府规定缴纳,并由甲方承担。
第六条违约责任6.1 任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任,向守约方支付违约金。
6.2 违约金的具体数额由双方协商确定。
第七条争议解决7.1 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
通用范文(正式版)中建七局第一建筑有限公司劳动合同范本
中建七局第一建筑有限公司劳动合同范本1. 引言本范本是中建七局第一建筑有限公司(简称“公司”)用于与雇员签订劳动合同的范本。
请雇员在签订合同前仔细阅读合同内容,并在双方达成共识后签署该合同。
2. 合同条款本劳动合同由条款组成:2.1 雇佣期限本合同的雇佣期限自[雇佣开始日期]起,至[雇佣结束日期]止。
双方可以约定续签合同的事宜。
2.2 工作职责雇员应遵守公司的规章制度和相关工作安排。
雇员的工作职责包括但不限于:•[具体工作职责]2.3 工资和福利待遇公司将根据雇员的工作表现和相关规定,按时支付工资。
同时,公司将为员工提供福利待遇:•医疗保险•养老保险•住房公积金等2.4 工作时间和休假公司规定工作时间为每周40小时,根据工作计划进行弹性安排。
同时,雇员每年有权享受[具体天数]的带薪年假。
如需请假,雇员应提前通知公司。
2.5 保密条款雇员在任职期间及离职后,应保守公司的商业秘密,不得擅自泄露或利用公司的商业信息。
2.6 终止合同本合同可以因情况终止:•双方协商解除•雇员自愿辞职•合同期满2.7 违约责任如一方违背合同的约定,应承担相应的违约责任。
具体责任由双方协商确定。
3. 签署本合同一式两份,雇员和公司各持一份。
双方可在合同上签署电子签名,并将其视为有效签署。
合同签署日期:[日期]雇员签名:_____________________公司代表签名:_____________________4. 其他事项本劳动合同适用的相关劳动法律法规。
对于未尽事宜,双方可以在合同签署前进行书面协商,并作为合同的补充部分。
为劳动合同范本,仅供参考。
具体合同内容请根据实际情况进行修改和调整。
注意:本文档为模板,仅供参考,具体情况请咨询专业人士。
中建七局第一建筑有限公司劳动合同范本
劳动合同范本(定期合同)劳动合同双方当事人基本情况甲方:中建七局第一建筑有限公司法定代表人(主要负责人)或委托代理人:注册地址:沈阳市大东区东北大马路256号经营地址:沈阳市大东区东北大马路256号乙方:姓名:性别:居民身份证号码:或者其他有效证件名称:证件号码:在甲方工作起始时间年月日家庭住址:邮政编码:在临居住地址:邮政编码:户口所在地:省(市) 区(县) 街道(乡镇)签订日期:年月日根据《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律法规规定,甲乙双方本着平等自愿、协商一致、合法公平、诚实信用的原则,签订劳动合同,并承诺共同遵守:第一条合同类型和期限甲、乙双方选择以下形式确定本合同期限:(一)固定期限,自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止,共_____个月。
(二)其中试用期自年月日起至_____年_____月_____日止,共个月。
(三)乙方应在年月日前到岗。
注:《劳动合同法》调整了《劳动法》关于劳动合同终止的规定内容。
取消了劳动合同的约定终止,规定劳动合同只能因法定情形出现而终止。
也就是说,劳动合同当事人不得约定劳动合同终止条件;即使约定了,该约定也无效。
规定到岗时间的理由在于:《劳动合同法》规定劳动关系的建立日为用工之日(一般情况以到岗为准),劳动者签订合同后一直不到岗,企业不能随便解除合同,法律风险和成本很高,应约定到岗时间,以便后面约定本合同的自动失效。
第二条工作内容和工作地点(一)根据甲方工作需要,乙方同意从事岗位工作,根据甲方的工作需要,经甲乙双方协商同意,可以变更工作地点。
(二)乙方应按甲方的要求,按时完成规定的工作数量,达到规定的质量标准。
注:工作地点是《劳动合同法》新增的必备条款。
对于类似“因生产经营需要,劳动者愿意服从用人单位调整工作岗位”或“用人单位有权根据生产经营需要调整劳动者工作岗位”等条款,不再写入合同。
原因在于:调整工作岗位属于变更合同行为,按照《劳动合同法》规定,变更需采用书面形式,因此,此约定涉嫌剥夺劳动者的合同协商变更权,用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的条款无效。
中建七局高速公路合同范本
中建七局高速公路合同范本《中建七局高速公路建设工程合同》甲方(发包方):名称:[发包方具体名称]法定代表人:[发包方法人姓名]地址:[发包方地址]联系方式:[联系电话]乙方(承包方):中建七局法定代表人:[中建七局法人姓名]地址:[中建七局地址]联系方式:[联系电话]一、工程概况1. 工程名称:[高速公路具体名称]2. 工程地点:[高速公路建设地点]3. 工程内容:包括但不限于高速公路的路基、路面、桥梁、隧道、交通安全设施等工程的施工。
二、工程期限1. 开工日期:[预计开工日期]2. 竣工日期:[预计竣工日期]3. 总工期:[工期总时长]三、工程质量1. 工程质量标准:符合国家及行业现行的高速公路工程质量验收标准,确保工程质量合格。
2. 乙方应建立健全质量保证体系,严格按照施工图纸和施工规范进行施工,确保工程质量。
四、工程造价及支付方式1. 工程总造价:人民币[具体金额]元(大写:[大写金额])。
2. 支付方式:(1)预付款:合同签订后,甲方在[具体时间]内向乙方支付工程总造价的[百分比]作为预付款。
(2)进度款:乙方每月提交工程进度报告,经甲方审核确认后,在[具体时间]内支付已完成工程量的[百分比]。
(3)竣工结算款:工程竣工验收合格后,乙方提交竣工结算报告,经甲方审核确认后,在[具体时间]内支付至工程总造价的[百分比]。
(4)质量保证金:预留工程总造价的[百分比]作为质量保证金,在质保期届满后,如无质量问题,甲方在[具体时间]内无息退还。
五、双方责任1. 甲方责任(1)提供工程所需的相关资料和文件,协助乙方办理施工所需的各种手续。
(2)按时支付工程款项。
(3)派驻现场代表,协调工程施工中的有关问题。
2. 乙方责任(1)按照合同要求和施工规范进行施工,确保工程质量和工期。
(2)遵守施工现场的管理规定,做好安全生产和环境保护工作。
(3)及时向甲方提交工程进度报告和相关资料。
六、工程变更1. 如因设计变更、工程量增减等原因需要对工程进行变更,双方应协商一致,并签订书面变更协议。
七局分包工程项目合同
七局分包工程项目合同甲方(总承包方):________乙方(分包单位):________鉴于甲乙双方就________项目(以下简称“本项目”)的分包工作达成一致,特此订立本合同,以资共同遵守。
一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在本项目分包工作中的权利、义务与责任,确保工程顺利进行,保障工程质量,合理分配风险,以及处理可能出现的问题和争议。
二、合同范围1. 本合同涵盖的分包工程包括但不限于:土建工程、安装工程、装修装饰工程等。
2. 乙方应按照甲方提供的图纸和技术要求,完成上述分包工程范围内的所有工作内容。
三、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效,至分包工程竣工验收合格并完成结算后终止。
四、质量要求乙方必须严格遵守国家有关建筑工程质量的标准和规范,确保分包工程的质量达到甲方及相关法规的要求。
五、工期要求乙方应根据甲方的施工进度计划,合理安排分包工程的施工,确保按期完成。
如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误,应及时协商调整工期。
六、合同价款1. 分包工程的合同价款为人民币________元,具体金额根据实际完成的工程量结算。
2. 乙方应在约定的时间内完成合同约定的工作内容,超出部分由甲乙双方另行协商定价。
七、支付方式甲方应按照合同约定的支付条件和时间向乙方支付工程款。
具体支付方式如下:a. 预付款:甲方在合同签订后___天内支付合同价款的___%作为预付款。
. 进度款:根据工程进度,按月支付已完成工程量的___%。
c. 竣工款:分包工程竣工验收合格后,支付剩余的___%。
八、违约责任如一方违反合同约定,应承担违约责任,赔偿对方因此造成的损失。
九、争议解决因履行本合同所产生的一切争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
十、其他条款1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜,甲乙双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
轩勤永、中国建筑第七工程局有限公司劳务合同纠纷二审民事判决书
轩勤永、中国建筑第七工程局有限公司劳务合同纠纷二审民事判决书【案由】民事合同、无因管理、不当得利纠纷合同纠纷劳务合同纠纷【审理法院】河南省洛阳市中级人民法院【审理法院】河南省洛阳市中级人民法院【审结日期】2020.11.10【案件字号】(2020)豫03民终6876号【审理程序】二审【审理法官】李慧【审理法官】李慧【文书类型】判决书【当事人】轩勤永;中国建筑第七工程局有限公司;徐亮;侯恒威;河南华隆建设工程有限公司【当事人】轩勤永中国建筑第七工程局有限公司徐亮侯恒威河南华隆建设工程有限公司【当事人-个人】轩勤永徐亮侯恒威【当事人-公司】中国建筑第七工程局有限公司河南华隆建设工程有限公司【法院级别】中级人民法院【原告】轩勤永;中国建筑第七工程局有限公司【被告】徐亮;侯恒威;河南华隆建设工程有限公司【本院观点】根据徐亮向轩勤永出具的证明以及轩勤永的收据,能够证明徐亮尚欠3690元款项应当支付;侯恒威欠款剩余15132元应当支付;徐亮对15132元承担连带责任。
【权责关键词】代理合同证据不足新证据诉讼请求维持原判执行【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院认为】本院认为,根据徐亮向轩勤永出具的证明以及轩勤永的收据,能够证明徐亮尚欠3690元款项应当支付;侯恒威欠款剩余15132元应当支付;徐亮对15132元承担连带责任。
关于中建七局是否应承担连带清偿责任的问题。
中建七局在本案诉讼过程中所提交的证据不足以证明其和华隆公司已经全部结算完毕,一审法院认定其在欠付工程款范围内承担连带责任并无不当。
轩勤永上诉主张侯恒威欠款数额应为25132元,但一审法院根据侯恒威出具的清单内容认定欠款数额并无不当,轩勤永未提供充分证据证明其主张,本院对其不予支持。
综上,中建七局、轩勤永上诉主张不能成立,本院对此不予支持。
一审法院认定事实清楚,适用法律正确,本院予以维持。
根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款之规定,判决如下【裁判结果】驳回上诉,维持原判。