工程项目承发包模式的案例及其分析

合集下载

发承包法律制度案例分析(3篇)

发承包法律制度案例分析(3篇)

第1篇一、案例背景近年来,随着我国建筑行业的快速发展,发承包法律制度在建筑领域的应用越来越广泛。

然而,在实际操作过程中,发承包法律制度仍然存在一些问题,如合同签订不规范、工程款拖欠、质量纠纷等。

本案例以某建筑工程公司(以下简称“甲公司”)与某施工单位(以下简称“乙公司”)签订的一份建筑工程施工合同纠纷为切入点,分析发承包法律制度在实际操作中的问题及解决方法。

二、案例分析(一)案件事实甲公司拟建设一栋住宅楼,经招标,乙公司中标。

双方于2018年10月1日签订了一份建筑工程施工合同,约定乙公司承建该住宅楼工程,合同总价为1000万元。

合同签订后,乙公司按照约定进行了施工。

2019年6月,住宅楼主体工程完工,甲公司对乙公司的施工质量进行了验收,认为工程质量合格。

然而,在工程结算过程中,甲公司发现乙公司存在虚报工程量、提高材料价格等问题,导致工程款总额超出合同约定。

甲公司遂要求乙公司承担相应的法律责任,但乙公司拒绝。

于是,甲公司将乙公司诉至法院。

(二)争议焦点1. 乙公司是否存在虚报工程量、提高材料价格等违法行为?2. 甲公司是否可以要求乙公司承担相应的法律责任?(三)法院判决1. 关于乙公司是否存在违法行为的问题,法院认为,根据《中华人民共和国合同法》的规定,合同当事人应当遵守诚实信用原则,依法履行合同义务。

乙公司在施工过程中虚报工程量、提高材料价格,违反了合同约定,构成违约行为。

2. 关于甲公司是否可以要求乙公司承担相应的法律责任的问题,法院认为,根据《中华人民共和国合同法》的规定,合同当事人一方违约的,应当承担违约责任。

甲公司可以要求乙公司返还超出合同约定的工程款,并承担相应的违约金。

(四)案例分析1. 发承包法律制度在实际操作中的问题本案中,甲公司与乙公司签订的建筑工程施工合同存在以下问题:(1)合同签订不规范。

合同中对工程量、材料价格等关键条款约定不明确,导致争议产生。

(2)工程款支付不及时。

建设工程项目的承发包模式

建设工程项目的承发包模式
建设工程项目的承发包模式
单击添加副标题
单击此处添加文本具体内容,简明扼要地阐述你的观点
加快推进工程总承包,实现设计采购施工一体化
通过公开招标投标,确定了奥运场馆及相关基础设施的总承包单位。如北京城建集团为国家体育场——“鸟巢”的总承包单位,中建一局建设发展公司为国家游泳中心——“水立方”的总承包单位,中国建筑第二工程局为北京射击馆的总承包单位,五棵松体育馆建设项目的总承包单位则为中关村建设集团-北京城建集团承包联合体。
02
意为管理型承包
03
第一种类型
04
第二种类型
05
MC单位与分包单位签约型
06
MC
07
施工总承包管理模式的合同结构
08
业 主
施工总承包管理单位
设计单位
分 包 商
分 包 商 1
分 包 商 2
分 包 商 m
分供货商1
分 供货商2
分 供货商n
供货商
*注:此为业主自行发包的部分
第一种类型MC的合同结构
1.3.1 平行承发包模式
平行承发包模式是指业主将工程项目的设计、施工和设备材料采购的任务分解后分别发包给若干个设计、施工单位和材料设备供应商,并分别和各个承包商签订合同。
平行承发包模式的概念:
将任务分解后发包,在设计和施工阶段有可能形成搭接关系,可以缩短工期。 任务细分可以减少工作的不确定性,从而减少风险补偿和管理费用。
返回
1.3.6 建设管理模式(CM模式)
CM单位
CM模式与MC模式有一个很大的区别:
对设计的技术、经济方面提供咨询意见。最终向业主收取管理费。
工程承发包的概念



建筑法禁止非法转包、肢解发包和违法分包。 转包是指建设工程的承包人不行使承包者的管理职能,将其承包的建设工程倒手转让给第三人,使该第三人实际上成为该建设工程新的承包人的行为。 非法转包可以分为两种形式,即: (一)全部工程转给他人施工; (二)分包工程发包人将工程分包后,未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员,并未对该工程的施工活动进行组织管理。 肢解发包,是指建设工程发包人将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分分别发包给几个承包人或建设工程承包人将其承包的全部建设工程以分包的名义分别转包给第三人的行为。 《建筑法》第二十八条规定:“禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人,禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。”

案例分析(一)承发包

案例分析(一)承发包

建设工程招投标及合同管理案例分析(一)[案例1]2011年10月,建筑商刘某通过招投标承建了某单位家属楼,后经这家发包单位同意,刘某又将该家属楼的一些附属工程分包给杨某,并就工程质量要求、交付时间等内容分别签订了承包、分包书面合同。

一年后,工程按期完成,可经工程质量监督单位检验,发现该家属楼附属工程存在严重的质量问题。

发包单位便要求刘某承担责任,刘某却称该附属工程系经发包单位同意后分包给他人,与自己无关。

发包单位于是又找到分包人杨某,杨某亦以种种理由拒绝承担责任。

无奈,发包单位于2013年3月将总承包人刘某、分包人杨某共同告至法庭,要求二被告对质量不合格的附属工程返工,并赔偿损失1万元。

[问题]1.建筑商刘某与杨某签订的分包合同是否有效?2.如果你是法官,你会怎样判决?[案例2]在一次工程招投标活动中,招标文件写明投标不能口头附加材料,也不能附条件投标,但业主却将合同授予了这样一个投标人甲。

业主解释说,如果考虑到该投标人的口头附加材料,则该投标人的报价最低。

另一个报价最低的投标人乙起诉业主,请求法院判定业主将该合同授予自己。

[问题]1.业主是否违反了招标投标法?2.乙能否获得中标资格?[案例3]2013年3月3日,某公司(以下简称甲方)编写了该公司综合楼建筑工程施工招标文件,并对外发布招标公告。

同月8日,A建筑公司在甲处领取了施工招标文件,并交纳了300元资料费和5000元投标保证金,参加了该工程投标。

4月10日,召开决标大会,经评标委员会评定,A建筑公司以综合得分第一名取得中标资格。

4月15日,A建筑公司与某建材分公司签订购销钢材合同,约定该建材分公司于4月25日至6月25日给A建筑公司提供钢材90吨,A建筑公司预付定金5万元。

同时,又与某木材供应商签订木材购销合同,并交纳了定金5万元。

建材分公司与木材供应商都向A建筑公司出具了收条。

4月20日,A建筑公司按照招标文件要求向甲方交纳工程保证金10万元,甲方以不可抗拒的事由作出了停建工程的决定,拒收A建筑公司的保证金。

建筑承包发包法律案例(3篇)

建筑承包发包法律案例(3篇)

第1篇一、案例背景某房地产开发有限公司(以下简称“开发商”)拟开发一栋商业综合体项目,经过招标程序,甲建筑集团有限公司(以下简称“甲公司”)中标,双方签订了《建设工程施工合同》。

合同约定,甲公司负责该商业综合体项目的土建施工,工期为24个月。

合同签订后,甲公司按照合同约定进行了施工准备。

在施工过程中,由于开发商未能按照合同约定及时支付工程进度款,导致甲公司资金周转困难,施工进度受到影响。

甲公司多次与开发商协商解决资金问题,但开发商以各种理由拖延支付。

甲公司认为,开发商的行为已构成违约,遂向法院提起诉讼,要求开发商支付拖欠的工程进度款及违约金。

二、案件争议焦点1. 开发商是否构成违约?2. 甲公司主张的工程进度款及违约金是否合理?三、法院判决1. 关于开发商是否构成违约法院认为,根据《中华人民共和国合同法》第八条的规定,当事人应当按照约定全面履行自己的义务。

本案中,甲公司与开发商签订的《建设工程施工合同》中明确约定了工程进度款的支付方式和时间。

开发商未能按照约定支付工程进度款,已构成违约。

2. 关于甲公司主张的工程进度款及违约金法院认为,甲公司按照合同约定完成了施工任务,有权要求开发商支付相应的工程进度款。

关于违约金,根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条的规定,当事人可以约定违约金的数额。

本案中,甲公司与开发商在合同中约定了违约金的比例,该约定合法有效。

综合考虑甲公司的实际损失、开发商的违约程度等因素,法院判决开发商支付甲公司拖欠的工程进度款及违约金。

四、案例分析本案涉及建筑承包发包法律关系,主要涉及以下法律问题:1. 违约责任的承担根据《中华人民共和国合同法》的规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

本案中,开发商未能按照合同约定支付工程进度款,已构成违约,应当承担相应的违约责任。

2. 违约金的计算违约金是违约责任的一种形式,其数额由当事人约定。

建设工程承发包模式典型案例评析

建设工程承发包模式典型案例评析

建设工程承发包模式典型案例评析目录一、内容概览 (3)1. 研究背景与意义 (3)2. 国内外研究现状综述 (5)3. 研究内容与方法 (6)二、建设工程承发包模式概述 (7)1. 建设工程承发包模式的定义与分类 (8)施工总承包模式 (9)专业承包模式 (11)分包模式 (12)混合模式 (14)2. 各模式的特点及适用范围 (15)三、典型案例分析 (16)1. 施工总承包模式典型案例 (18)承发包模式选择与实施 (20)模式优缺点分析 (21)经验教训与启示 (22)2. 专业承包模式典型案例 (24)项目背景与概况 (25)承发包模式选择与实施 (25)模式优缺点分析 (27)经验教训与启示 (28)3. 分包模式典型案例 (29)项目背景与概况 (30)承发包模式选择与实施 (31)模式优缺点分析 (33)经验教训与启示 (34)4. 混合模式典型案例 (35)承发包模式选择与实施 (37)模式优缺点分析 (39)经验教训与启示 (40)四、承发包模式选择的影响因素分析 (41)1. 工程性质与规模 (42)2. 工期要求 (44)3. 资金状况与风险承受能力 (45)4. 技术复杂性 (46)5. 市场竞争状况 (47)五、结论与建议 (49)1. 研究结论总结 (50)2. 对未来研究的展望 (51)3. 对实践的指导意义与建议 (52)一、内容概览本文档旨在对建设工程承发包模式典型案例进行评析,以期为建筑行业的从业者提供一个全面了解和分析承发包模式的途径。

通过对各类案例的剖析,我们将深入探讨承发包模式在实际工程中的应用、优势与不足,以及如何优化承发包模式以提高工程质量、降低成本和缩短工期。

本文档共分为五个部分,分别是:引言、承发包模式概述、承发包模式典型案例分析、案例解析及启示、结论与建议。

我们将介绍承发包模式的基本概念、特点和分类;其次,通过一系列典型的建设工程承发包案例,深入剖析承发包模式在实际工程中的应用情况;然后,针对这些案例进行详细的解析和评价;根据分析结果,提出优化承发包模式的建议和措施。

建筑发包和承包案例分析

建筑发包和承包案例分析
建筑工程发包和承包案例
案例论述:
甲电讯企业因建办公楼与乙建筑承包企业签订了工程总 承包协议。其后,经甲同意,乙分别与丙建筑设计院和 丁建筑企业签订了工程勘察设计协议和工程施工协议。 勘察设计协议约定由丙对甲旳办公楼及其附属工程提供 旳设计图纸进行施工,工程竣工时根据国家有关验收要 求及设计图纸进行质量验收。协议签订后,丙按时将设 计文件和有关资料交付给丁,丁根据设计图纸进行质量 验收。工程竣工后,甲会同有关质量监督部门对工程进 行验收,发觉工程存在严重质量问题,是因为设计不符 合规范所致。原来丙未对现场进行仔细勘察即自行进行 设计造成设计不合理,给甲带来了重大损失。丙以与甲 没有协议关系为由拒绝承担责任,乙又以自己不是设计 人为由推卸责任,甲遂以丙为被告向法院起诉。
涉及法律:
《仲裁法》第17条要求,无民事行为能力 人或限制民事行为能力签订旳仲裁协议无 效。
《公事登记管理条例》第四十条旳要求: “企业设置分企业旳,应该向分企业所 在地旳市、县企业登记机关申请登记; 核准登记旳,发给营业执照。”
案情分析:
本案争议旳焦点为,未依法注册登记旳企业分支机构签 订旳仲裁条款是否产生法律效力。
案情分析:
涉及法律: (1)、《建筑法》第二十九条要求:“建筑工程总承包单位 能够将承包工程中旳部分工程分包给具有相应资质条件旳分包 单位;但是,除总承包协议中约定旳分包外,必须经建设单位 认可。施工总承包旳,建筑工程主体构造旳施工必须由总承 包单位自行完毕。建筑工程总承包单位按照总承包协议旳约定 对建设单位负责,分包单位按照分包协议旳约定对总承包单位 负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带 责任。禁止总承包单位将工程分包给不具有相应资质条件旳单 位。禁止分包单位将其承包旳工程再分包。”

工程项目承发包模式的案例及其分析

工程项目承发包模式的案例及其分析

工程工程承发包模式的案例及其分析一、设计-施工总承包模式宕昌至迭部二级公路改建工程被省交通厅确定为本省第一条采用设计施工总承包模式发展建立的公路工程,该工程由路桥建立集团与省交通规划有限责任公司共同中标承建。

1.合同构造图2.设计施工总承包模式优缺点:〔1〕承包人可以在工程参预初期将施工方法施工组织等知识和经历融入设计中,施工图以更加符合工程实际建立情况〔2〕传统模式的单价合同,造价的不确定因素较大,容易造成工程最后的实际投资往往会超出概算投资采用设计施工总承包模式造价的不确定因素减少,能更早确实定和更好的控制工程造价,降低工程本钱〔3〕设计施工总承包模式有利于进度控制,缩短工期在施工图设计过程中,承包人可以将已完成的局部施工图设计图纸送交上级部门审核,审核通过后即可以发展该局部的施工,要等设计工作全部完成后再发展施工,有利于缩短工期〔4〕施工与设计属于同一责任体,消除了可能因设计和施工职能别离而导致的冲突3. 4 设计施工总承包模式缺点〔1〕属于新的管理模式,浮现时间较短,没有成熟的管理经历可以借鉴由于机构设置及管理权限等问题不太明确,导致工程在实施过程中发包人和承包人之间管理思路和管理理念存在一定的争议,设计施工总承包模式的管理优势没有充分表达出来.〔2〕对承包人来说风险较大,将以往工程发包人的风险全部转移至承包人。

二、CM 模式〔非代理型〕该工程为一高标准银行办公楼, 总建造面积约32 000 m2; 主楼高1 8 层, 裙房5 层, 地下1 层, 框架剪力墙构造; 钢筋混凝土钻孔灌注桩基; 外墙干挂进口石, 少量玻璃幕墙; 室局部公共部位精装修( 4 工程发展了较广泛的设计方案竞赛( 共有7 个方案) , 业主在专家评审的根抵上选定最优方案, 并委托一富有经历的大型承担该工程的扩初设计和施工图设计. 同时, 业主也委托*工程管理单位( 监理单位) 承担该工程全方位全过程的工程监理任务钢筋混凝土钻孔灌注桩基28 8 根, 土方20 0 00 m3, 钢筋混凝土箱式承台根抵8 200 m3, 外墙干挂石1 3 6 00 02, 玻璃幕墙1 60 0 m2, 电梯9 台, 多孔砖墙4 50 0 m2. 这些估算的实物工程量是安排工程进度. 方案和制定工程投资规划的根抵。

建筑发包与承包的案例

建筑发包与承包的案例

建筑发包与承包的案例咱就说老张吧,老张是个挺有想法的小老板,手里有点钱就想搞个小公寓楼的项目。

这就是发包方啦。

老张呢,自己对建筑这行也就是一知半解,所以就到处找能承包这个工程的人。

这时候就有老李出现了。

老李是个建筑队的包工头,手下有一帮子干活挺利索的工人。

老张和老李一见面,老张就开始讲他的宏伟蓝图:“老李啊,我这公寓楼得盖得又结实又好看,总共五层,每层得有八套房子,户型都得合理。

”老李拍着胸脯说:“老张啊,你放心,我干这行这么多年了,你这要求都不叫事儿。

”然后就开始谈价格了。

老张心里有个预算,比如说他只想花三百万把这个楼盖起来。

老李算了算成本,觉得有点紧巴巴的,但又不想放过这个活儿,就说:“老张啊,三百万有点低啊,不过看在咱们这么投缘的份上,我咬咬牙接了,但材料方面可能就得稍微选性价比高一点的了。

”老张一听,心里有点犯嘀咕,可又不想再增加预算,就说:“老李啊,材料可不能太差,安全第一啊。

”签合同的时候就更有意思了。

老张找了个律师朋友帮忙看合同,律师朋友指出了好多条款得改改。

比如说工程的进度款怎么支付,要是老李没按照工期完成怎么办,质量要是不过关怎么处理。

老李呢,看着那些条款直挠头,觉得老张有点太较真了。

老张就说:“老李啊,这白纸黑字的,咱们都得清楚,省得以后扯皮。

”工程开始干起来了,刚开始还挺顺利。

可没过多久,就出问题了。

原来老李手下的工人不小心用错了一批钢筋,虽然不是特别严重的问题,但按照规定这不符合质量要求。

老张知道了就特别生气,对着老李就喊:“老李啊,你这是干啥呢?我就说材料不能乱搞,这要是楼盖起来出了问题,咱俩都得完蛋。

”老李也知道自己理亏,赶紧说:“老张啊,这是个意外,我马上让工人换过来,保证不耽误工期。

”又过了一段时间,到了该支付工程进度款的时候了。

老张这边资金有点周转不开,就想拖着老李。

老李可不愿意了,带着工人就找到老张说:“老张啊,合同上写得清清楚楚,这个时候你得给我们钱啊,工人们都等着钱养家糊口呢。

工程项目管理承发包模式

工程项目管理承发包模式
,确保项目按计划进行并满足质量要求。
联合承包模式案例分析
总结词
联合承包模式是指业主将工程项目的勘察、设计、施工、采购等分别发包给不同的承包 商,但各承包商之间存在一定的合作关系,共同完成项目。
详细描述
某大型桥梁建设项目,业主采用联合承包模式,将项目的规划、设计、施工、采购等分 别发包给不同的承包商。各承包商之间通过建立合作关系,共同完成项目的勘察、设计、
施工和采购等工作,确保项目按时交付并满足质量要求。
单个项目承包模式案例分析
要点一
总结词
要点二
详细描述
单个项目承包模式是指业主将工程项目按照不同的工作内 容和阶段分别发包给不同的承包商,每个承包商只负责各 自的工作内容。
某大型工业园区建设项目,业主采用单个项目承包模式, 将项目的规划、设计、施工、采购等按照不同的工作内容 和阶段分别发包给不同的承包商。每个承包商只负责各自 的工作内容,业主对各个阶段的工作进行监督和管理,确 保项目按时交付并满足质量要求。
THANKS
根据工程项目的不同阶段,承发包模式可分为前期咨询、设计、施工等阶段的承发包模式。
02
工程项目管理承发包模式的 优缺点
优点
灵活性
承发包模式提供了灵活性,允许项目在不同阶 段由不同的专业团队进行管理和实施。
专业性
承发包模式能够利用各领域专业团队的技术和 经验,确保项目质量。
成本控制
通过竞争性谈判和选择性承包,可以有效地控 制项目成本。
缺点
业主需要协调各承包商之间的关 系,管理难度较大,容易出现推 诿和扯皮现象。
单个项目承包模式的适用范围
01
02
03
适用范围
适用于小型工程或单一项 目,业主将整个工程的设 计、采购、施工等委托给 一个承包商完成。

工程项目管理承发包案例

工程项目管理承发包案例

一、项目背景鲁布革水电站位于云南省罗平县和贵州省兴义市交界处的黄泥河下游深山峡谷中,装机容量为60万千瓦。

1977年,水电部开始着手建设鲁布革电站,但由于资金缺乏,工程进展缓慢,拖延了7年之久。

1983年,水电部决定利用世界银行贷款,使工程出现转机。

二、承发包模式为提高工程管理水平,鲁布革水电站工程采用国际公开(竞争性)招标的承发包模式。

招标工作由中国进出口公司委托水电部进行,按照FIDIC组织推荐的程序进行。

三、投标过程1. 招标公告:1982年9月,发布招标公告,编制招标文件,编制标底。

2. 资格预审:1982年9月至1983年6月,进行资格预审。

3. 招标文件发售:1983年6月15日,发售招标文件。

4. 投标:13个国家32家承包商提出投标意向,15家取得投标资格。

四、项目管理经验1. 采用国际先进的管理理念和方法:鲁布革水电站工程采用FIDIC组织推荐的程序进行国际公开招标,引进国际先进的管理理念和方法,提高了工程管理水平。

2. 强调合同管理:招标过程中,对投标单位的资质、业绩、信誉等方面进行严格审查,确保工程质量和进度。

3. 强化项目管理团队建设:组建专业化的项目管理团队,明确各部门职责,确保工程顺利实施。

4. 重视技术创新:在工程建设过程中,注重技术创新,提高施工效率,降低工程成本。

五、工程成果鲁布革水电站工程于1990年建成投产,成为我国第一个利用世界银行贷款建设的项目。

工程建成后,装机容量为60万千瓦,年发电量约为22亿千瓦时,对我国电力事业和地方经济发展起到了重要作用。

总结鲁布革水电站工程作为我国工程项目管理承发包的典型案例,充分体现了我国在工程管理方面的创新和实践。

通过采用国际先进的管理理念和方法,强化合同管理,加强项目管理团队建设,重视技术创新,确保了工程质量和进度,为我国工程建设事业提供了宝贵经验。

建设工程发包与承包案例

建设工程发包与承包案例

建设工程发包与承包案例
嘿,朋友们!今天来给你们讲讲建设工程发包与承包的那些事儿。

就说老张吧,他接了个大工程,发包方那叫一个豪爽,就像伯乐遇到了千里马,一拍即合!老张开开心心地组织起团队就干起来了。

这就好比一场比赛,老张是运动员,发包方是裁判,大家都在为了同一个目标努力。

可谁能想到呢,中间出了岔子。

材料供应商那边出了问题,货供不上了,老张急得团团转,这可咋办呀?这不就像运动员正跑着呢,鞋掉了一只!老张赶紧找发包方商量,发包方也不含糊,一起想办法解决了问题。

还有一次,老王承包了一个工程,本以为顺顺利利的。

结果施工过程中发现设计图纸有错误,哎呀呀,这可真是晴天霹雳呀!这就类似于正走着路呢,突然前面出现了一个大坑。

老王赶紧和发包方沟通,大家一起想办法修改图纸,重新调整方案,这才让工程继续推进。

建设工程发包与承包可不简单呐,就像一艘大船在海上航行,发包方是船长,承包方是船员,大家必须齐心协力,遇到风浪一起扛,才能顺利到达彼岸,不是吗?有时候会遇到各种困难,就像海上的暴风雨,但是只要大家心往一处使,办法总比困难多呀!
在这个过程中,沟通是最重要的,不能互相瞒着掖着呀。

发包方和承包方要坦诚相待,像好兄弟一样互相支持。

要不然,怎么能把工程做好呢?就像盖房子,根基不稳怎么行呢?
所以说啊,建设工程发包与承包是个很复杂但又很有挑战性和成就感的事儿。

只有各方共同努力,才能打造出精品工程呀!你们说是不是?。

建设工程承发包模式典型案例评析

建设工程承发包模式典型案例评析

建设工程承发包模式典型案例评析湖州职业技术学院建筑与艺术分院建工系2010年9月案例一、建设工程承发包模式典型案例评析2005年6月10日~上海某房地产开发有限公司,简称A公司,与浙江某建筑工程公司(B公司)签订《建设工程施工合同》~合同中约定:由B公司作为施工总承包单位由A公司投资开发的某宾馆工程项目~承包范围是地下二层和地上24层的土建、采暖、给排水等工程项目~其中~玻璃幕墙专业工程由A公司直接发包~工期自2005年6月26日至2006年12月30日~工程款按工程进度支付。

同时约定~由B公司履行对玻璃幕墙专业工程项目的施工配合义务~由A公司按玻璃幕墙专业工程项目竣工结算价款的3%向B公司支付总包管理费。

玻璃幕墙工程由江苏某一玻璃幕墙专业施工单位,C公司,施工。

施工过程中~在总包工程已完工的情况下~由于C公司自身原因~导致玻璃幕墙工程不仅迟迟不能完工~且已完工程也存在较多的质量问题。

A公司在多次催促B公司履行总包管理义务和C公司履行专业施工合同所约定的要求未果的情况下~以B公司为第一被告、C公司为第二被告向法院提起诉讼~诉讼请求有三项:1)请求判令第一被告与第二被告共同连带向原告承担由于工期延误所造成实际损失和预期利润,2,请求判令第一被告与第二被告共同连带承担质量的返修义务,3,请求判令二被告承担案件的诉讼费和财产保全费用。

争议的焦点本案的发包人以施工总承包单位B公司收取“总包管理费”却没有履行总包管理职责~而要求与玻璃幕墙专业施工单位C公司共同承担连带责任~而总包单位B 公司则以玻璃幕墙专业工程项目的合同当事人并非是B公司与C公司所签为由而拒绝承担连带责任~从而产生纠纷。

案例二工程价款的确定方式与计价方法典型案例评析基本案情:2005年5月31日上海某一能源有限公司与中标单位上海金桥某一建筑工程有限公司签订了《锅炉工程施工总承包合同》。

承包范围为:锅炉房,3646.9平方米,、煤棚,一层钢结构~1478.8平方米,、80米高矩形烟囱、水处理间(一层钢结构~475.6平方米)、酸碱储存罐区(面积48.8平方米)组成。

工程项目承发包模式的案例和分析范文

工程项目承发包模式的案例和分析范文

工程项目承发包模式的案例和分析范文工程项目的承发包模式是指项目发包方将项目委托给一个或多个承包方承担全部或部分的工程建设任务,以完成项目目标。

承发包模式被广泛应用于各个领域的工程项目中,通过合理的分工与协作,实现了项目的高效、高质量完成。

以下将以铁路建设项目的承发包模式为例,进行分析。

铁路建设项目是一个大型的高速铁路项目,项目规模庞大,工程量巨大。

该项目总共划分为7个标段,每个标段的工程任务不同,主要包括路基、桥梁、隧道、车站等建设。

为了高效完成项目,项目发包方选择采用总承包和分包相结合的承发包模式。

首先,项目发包方将整个项目划分为多个标段,每个标段都由一个承包方负责总体施工,即总承包商。

总承包商会与项目发包方签订总承包合同,承担整个项目的管理与协调责任。

总承包商需要组织各个分包商进行施工,同时负责协调各个分包商的工作进度和质量。

其次,每个标段由一个或多个分包商承担具体的工程建设任务。

分包商与总承包商签订分包合同,根据合同约定的工程任务和要求,负责完成标段内的具体施工工作。

分包商需要按照总承包商的安排和要求进行施工,并按时按质完成工程任务。

采用总承包和分包相结合的承发包模式,可以充分发挥各个施工单位的专业化和专长。

总承包商负责项目的总体管理和协调,能够统筹规划、整合资源,提高项目的综合管理水平。

而分包商则专注于各自的领域,能够更加熟练、高效地完成具体工程任务,确保施工质量和进度。

此外,承发包模式还能够有效分散风险。

在项目实施过程中,由于项目规模庞大、工程量巨大,存在各种不可预知的风险,如自然灾害、施工质量问题等。

通过承发包模式,不同标段间的风险可以得到有效分散,在其中一标段发生问题时,不会对整个项目造成严重影响。

然而,承发包模式也存在一些挑战和问题。

首先,各个承包方之间的沟通与协调需要耗费大量的时间和精力,需要建立良好的业务关系和沟通机制。

其次,分包商的施工质量和进度需要得到有效监督和管理,以确保整个项目的质量和进度。

建设工程承发包法规案例分析[方案]

建设工程承发包法规案例分析[方案]

原告:甲电讯公司第一被告:丙建筑设计院第二被告:乙建筑承包公司基本案情:甲电讯公司因建办公楼与乙建筑承包公司签订了工程总承包合同。

其后,经甲同意,乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。

勘察设计合同约定:由丙对甲的办公楼及其附属工程提供设计服务,并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。

施工合同约定:由丁根据丙提供的设计图纸进行施工,工程竣工时依据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。

合同签订后,丙按时将设计文件和有关资料交付给丁,丁依据设计图纸进行施工。

工程竣工后,甲会同有关质量监督部门对工程进行验收,发现工程存在严重质量问题,是由于设计不符合规范所致。

原来丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计,导致设计不合理,给甲带来了重大损失。

丙以与甲没有合同关系为由拒绝承担责任,乙又以自己不是设计人为由推卸责任,甲遂以丙为被告向法院起诉。

法院受理后,追加乙为共同被告,判决乙与丙对工程建设质量问题承担连带责任。

案例评析:本案中,甲是发包人,乙是总承包人,丙和丁是分包人,《建筑法》第二十九条规定:“建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是,除总承包合同中约定的分包外,必须经建设单位认可。

施工总承包的,建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。

建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。

总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。

禁止分包单位将其承包的工程再分包。

”对工程质量问题,乙作为总承包人应承担责任,而丙和丁也应该依法分别向发包人甲承担责任。

总承包人以不是自己勘察设计和建筑安装的理由企图不对发包人承担责任,以及分包人以与发包人没有合同关系为由不向发包人承担责。

本案必须说明的是,《建筑法》第二十八条规定:“禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人,禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

发承包法律制度案例分析(3篇)

发承包法律制度案例分析(3篇)

第1篇一、案例背景在我国建筑行业中,发承包法律制度是规范建筑市场秩序、保障各方合法权益的重要法律体系。

以下是一起典型的发承包法律制度案例,通过对该案例的分析,旨在探讨发承包法律制度在实际操作中的运用和问题。

案例名称:某房地产开发公司与某建筑公司建设工程施工合同纠纷案案件基本情况:某房地产开发公司(以下简称“开发商”)与某建筑公司(以下简称“建筑公司”)签订了一份建设工程施工合同,约定由建筑公司承建开发商开发的某住宅小区。

合同金额为人民币1亿元,工期为2年。

合同签订后,建筑公司按照约定完成了施工任务,但开发商以工程质量不合格为由拒绝支付工程款。

双方因此产生纠纷,最终诉至法院。

二、案例分析1. 合同签订与履行本案中,开发商与建筑公司签订了建设工程施工合同,合同内容符合《中华人民共和国合同法》的规定,双方均具备签订合同的主体资格。

在合同履行过程中,建筑公司按照合同约定完成了施工任务,但开发商以工程质量不合格为由拒绝支付工程款。

2. 工程质量问题根据《中华人民共和国建筑法》和《建筑工程质量管理条例》的规定,建筑工程质量应符合国家标准和设计要求。

本案中,开发商认为工程质量不合格,但未提供充分证据证明。

法院在审理过程中,委托了第三方机构对工程质量进行了鉴定,鉴定结果显示工程质量符合国家标准和设计要求。

3. 工程款支付根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同条例》的规定,工程款支付应按照合同约定执行。

本案中,建筑公司按照合同约定完成了施工任务,但开发商以工程质量不合格为由拒绝支付工程款。

法院在审理过程中,认为开发商未提供充分证据证明工程质量不合格,因此判决开发商支付建筑公司工程款。

4. 违约责任本案中,开发商未按照合同约定支付工程款,构成违约。

根据《中华人民共和国合同法》的规定,违约方应承担违约责任。

法院判决开发商支付建筑公司违约金,并承担本案诉讼费用。

三、案例启示1. 加强合同管理发承包双方在签订合同时,应严格遵守法律法规,明确合同条款,确保合同内容合法、有效。

建设工程项目的承发包模式课件

建设工程项目的承发包模式课件

缺点
需要综合考虑不同承发包模式的优缺点,选择合适的组合方式,同时需要加强协 调和监督工作。
03
建设工程项目的承发包模式选择
承发包模式选择的原则
经济性原则
选择承发包模式应注重 经济效益,通过合理的 资源配置和利用,降低
项目成本。
技术性原则
考虑技术的可行性和先 进性,确保所选承发包 模式能够满足项目的技
由于每个部分都有单独的承包商负责,建设单位的管理 工作量较小。
可以提高工程效率
每个部分都有单独的承包商负责,可以并行施工,提高 工程效率。
分散承包模式的优缺点分析
• 可以提高工程质量:每个部分都有单独的 承包商负责,有利于各自部分的质量控制。
分散承包模式的优缺点分析
1 2 3
可能存在利益分配问题 由于各部分有不同的承包商负责,可能存在利益 分配问题,需要建设单位进行协调。
有利于降低项目成本
有利于保证项目质量
承包商负责项目的全面实施和管理, 对项目的质量负有直接责任,有利于 保证项目质量。
通过合理的招标和竞争机制,业主可 以选择具有竞争力的承包商,从而降 低项目的成本。
承发包模式的分类
在此添加您的文本17字
按承包范围分类
在此添加您的文本16字
总承包模式:业主将项目的全部任务发包给一家承包商, 由该承包商负责全部设计、采购、施工等任务。
分散承包模式案例分析
分散承包模式定 义
分散承包模式案例
分散承包模式是指业主将一项建设工 程项目的施工任务分别委托给不同的 承包商完成,每个承包商只负责自己 的施工任务。各承包商之间没有直接 联系和协作关系。
某办公楼建设项目,业主将不同的施 工任务(如土建、机电、装修等)分 别委托给多家不同的承包商完成。每 个承包商只负责自己的施工任务,与 其他承包商没有直接联系和协作关系。

发承包法律制度案例分析(3篇)

发承包法律制度案例分析(3篇)

第1篇一、案例背景随着我国建筑行业的快速发展,发承包法律制度作为规范建筑市场秩序、保护各方合法权益的重要法律制度,日益受到重视。

本案例将围绕某建筑工程的发承包过程,分析发承包法律制度在实际操作中的运用,以及相关法律问题。

二、案例简介某市某房地产开发公司(以下简称“开发商”)拟投资建设一栋住宅小区,项目总投资为2亿元。

开发商通过公开招标方式,选定某建筑工程有限公司(以下简称“施工方”)作为项目施工方。

双方于2016年1月签订了建设工程施工合同,约定施工方负责小区的建设施工,合同工期为24个月。

在施工过程中,由于施工方施工质量不达标,导致工程进度严重滞后。

开发商多次要求施工方整改,但施工方以各种理由推诿。

2018年3月,开发商向某市中级人民法院提起诉讼,要求解除合同,并要求施工方赔偿损失。

三、案例分析1. 合同签订根据《中华人民共和国合同法》第25条规定,合同是当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

本案中,开发商与施工方签订的建设工程施工合同,符合合同法的相关规定,合同有效。

2. 施工质量与进度根据《中华人民共和国建筑法》第29条规定,建筑工程勘察、设计单位必须对其勘察、设计的质量负责。

建筑工程施工企业必须对其施工的工程质量负责。

本案中,施工方在施工过程中存在质量不达标的问题,违反了相关法律规定,应承担相应的法律责任。

同时,根据《中华人民共和国建筑法》第30条规定,建筑工程应当按照工程设计的要求和施工技术标准进行施工。

施工方未按工程设计要求和施工技术标准进行施工,导致工程进度严重滞后,违反了法律规定。

3. 合同解除根据《中华人民共和国合同法》第94条规定,有下列情形之一的,当事人可以解除合同:(一)因不可抗力致使不能实现合同目的;(二)在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(三)当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;(四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;(五)法律规定的其他情形。

开发商作为共同发包人的案例

开发商作为共同发包人的案例

开发商作为共同发包人的案例开发商作为共同发包人是指在某个工程项目中,多个开发商共同承担工程的发包责任。

这种合作模式可以在一定程度上减轻单一开发商的风险压力,提高工程的质量和效益。

下面是关于开发商作为共同发包人的十个案例。

1. 在某个城市的新建小区项目中,由两个开发商共同发包,共同承担工程的规划、设计、施工和交付等责任。

他们共同投入资金,共同决策,并共同负责项目的整体运营。

2. 某个大型商业综合体的开发项目中,四个开发商共同发包,各自负责项目的不同部分,如商业区、写字楼、酒店和住宅区。

他们通过合作共享资源,提高项目的整体效益。

3. 在某个城市的城市更新项目中,三个开发商共同发包,合作开展老旧建筑的改造和更新工作。

他们共同承担工程的设计、施工和运营等责任,为城市的发展和改善做出贡献。

4. 某个旅游度假村项目中,两个开发商共同发包,分别负责度假酒店和休闲娱乐设施的建设。

他们共同投入资金,共同制定项目计划,并共同营销和管理度假村。

5. 在某个城市的公共交通项目中,多个开发商共同发包,共同负责地铁线路的建设和运营。

他们合作投入资金,共同解决工程的技术和经济问题,为城市的交通发展做出贡献。

6. 某个大型商业中心项目中,三个开发商共同发包,各自负责商业综合体、写字楼和酒店的建设。

他们通过合作共享资源,提高项目的整体效益,并共同营销和管理商业中心。

7. 在某个城市的住宅小区建设项目中,两个开发商共同发包,分别负责住宅楼和配套设施的建设。

他们合作投入资金,共同解决工程的技术和经济问题,为城市的住房建设做出贡献。

8. 某个科技园区项目中,四个开发商共同发包,各自负责研发楼、孵化器、创客空间和科技展览馆的建设。

他们合作共享资源,共同推动科技园区的发展。

9. 在某个城市的文化艺术中心项目中,三个开发商共同发包,分别负责剧院、美术馆和音乐厅的建设。

他们合作投入资金,共同解决工程的技术和经济问题,为城市的文化建设做出贡献。

承包发包事故案例(2篇)

承包发包事故案例(2篇)

第1篇一、事故背景XX市某住宅楼项目由XX房地产开发有限公司(以下简称“开发商”)投资建设,委托XX建筑有限公司(以下简称“建筑公司”)进行施工。

该项目于2010年5月开工,2011年12月竣工。

然而,在2012年2月,该住宅楼突然发生倒塌事故,造成重大人员伤亡和财产损失。

二、事故经过2012年2月10日,XX市某住宅楼在施工过程中突然发生倒塌,造成5人死亡,10人受伤,直接经济损失达数百万元。

事故发生后,相关部门立即启动应急响应机制,组织力量进行救援和事故调查。

三、事故原因分析经调查,该住宅楼倒塌事故的主要原因如下:1. 设计缺陷:该住宅楼的设计单位为XX建筑设计研究院,在设计过程中存在严重缺陷。

首先,建筑物的结构设计不合理,未能充分考虑地质条件和建筑物的承载能力。

其次,设计图纸中存在多处错误,如梁柱尺寸不符合规范要求,钢筋配置不足等。

2. 施工质量问题:建筑公司在施工过程中未能严格按照设计图纸和施工规范进行施工。

具体表现在以下几个方面:- 材料不合格:施工过程中使用的部分建筑材料质量不合格,如水泥、钢筋等,导致建筑物整体强度不足。

- 施工工艺不规范:施工过程中存在诸多不规范操作,如钢筋绑扎不规范、混凝土浇筑不到位等。

- 施工管理混乱:施工现场管理混乱,施工人员素质参差不齐,缺乏必要的培训和安全意识。

3. 监理不到位:监理单位在施工过程中未能有效履行监理职责,对施工质量监管不力。

具体表现在以下几个方面:- 监理人员不足:监理单位派驻施工现场的监理人员数量不足,无法对施工现场进行全面监管。

- 监理制度不完善:监理单位内部管理制度不完善,对监理人员的考核和奖惩机制不明确。

- 监理执行不力:监理人员对施工现场的巡查和检查工作不到位,未能及时发现和纠正施工质量问题。

四、事故处理及责任追究1. 事故处理:事故发生后,XX市相关部门迅速启动应急响应机制,组织力量进行救援和事故调查。

同时,对倒塌的住宅楼进行拆除,防止事故扩大。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

工程项目承发包模式的案例及其分析工程项目承发包模式的案例及其分析 一、 设计-施工总承包模式甘肃宕昌至迭部二级公路改建工程被甘肃省交通厅确定为本省第一条采用设计施工总承包模式进行建设的公路项目,该项目由甘肃路桥建设集团与甘肃省交通规划设计院有限责任公司共同中标承建。

1.合同结构图2. 设计施工总承包模式优缺点:(1)承包人可以在项目参与初期将施工方法施工组织等知识和经验融入设计中,施工图以更加符合项目实际建设情况(2) 传统模式的单价合同,造价的不确定因素较大,容易造成项目最后的实际投资往往会超出概算投资采用设计施工总承包模式造价的不确定因素减少,能更早的确定和更好的控制工程造价,降低工程成本甘肃省交通厅甘肃省交通规划设计院有限责任公司设计分包1设计分包n 甘肃路桥建设集团分包商1分包商n 供货商1供货商n咨询方2.优缺点按照 CM 发包模式进行整个工程实施安排 , 可考虑桩基招标 —结构招标 —外装饰招标 —内装饰招标分段进行 , 每一段设计图纸完成即招标 , 充分利用设计与施工的搭接 , 实现多工作搭接进行 , 这样按照工程实际情况和工作的搭接关系应用网络技术安排工程进度 , 整个工程可在 32 . 5 个月内完成 , 完全满足进度目标要求 . 该方案对缩短工程建设周期将是非常有利的 , 而且签订合同时也不必( 也不可能) 确定施工总价 , 并在一定程度上有利于优化设计 、 减少设计变更的可能性 . 方案二存在的问题主要有以下两点 : 一是CM 模式中确定 CM 单位以及确定 CM 单位后确定项目的最大保证费用( GM P ) 十分困难[ 3 ], 相应增加了工程招标 、 投标和评标的难度 , 不利于工程的合同管理 . 同时在工程实施过程中 , 对 CM 单位而言 , 需经常121 第 1 期 王广斌 , 等 : 建设项目承发包模式实际案例分析 与设计单位协调 , 整个施工组织的工作量明显增加 , 增加其成本控制的理论风险 . 二是 CM 模式的市场供给问题 , 虽然 CM 模式在国外尤其是在北美应用较为广泛 , 但在我国还处在理论研究阶段 , 国内能承担CM 任务的施工承包单位很少( 可以说是没有) , 采用该模式可能需要在国际上招标 , 相应增加招标管理及行政手续办理上的困难 , 国外 CM 单位承包可能会因为其成本高导致整个工程投资增加 。

三、MPC 模式南海乙烯工程20 01 年 6 月 5 日 , BSF ( Be chtel , S FI 和 Fosterw he el er 3 家公司的联合体) 与南海乙烯工程项目师 。

业主正式签署了 PM C 合同 。

按照合同要 求 ,业主设计商CM 分包商1分包商2供货商1供货商2供货单位分包单位BS F 联合体应注册 2 个实体 , 即在香港组建的 BS F 中国有限责任公司和在英国注册的 BS F 全球有限责任公司。

这 2 个实体将与南海签署 4 个单独的合同 : ①国内定义阶段合同 ; ②国外定义阶段合同 ; ③国内执行阶段合同 ;④国外执行阶段合同。

它们是按照PM C 的绩效并依据奖罚条款进行偿付的合同。

南海 P M C 项目定义阶段中 , 工艺装置部分基础工程设计工作中方占设计工作量的 37 % , 公用工程部分的基础工程设计工作中方占设计工作量的60 %; 全厂一体化设施部分的基础工程设计工作中方占设计工作量的 90 % 左右。

2.3 PMC项目管理模式的优点(1) 采用PMC 模式的项目,通过PMC 对环节的科学管理,可大规模节约项目投资。

①通过项目设计优化以实现项目寿命期成本最低。

PMC会根据项目所在地的实际条件,运用自身的技术优势,对整个项目进行全方位的技术经济分析与比较,本着功能完善、技术先进、经济合理的原则对整个设计进行优化。

②在完成基础设计之后通过一定的合同策略,选用合适的合同方式进行招标。

PMC 会根据不同工作包括设计深度、技术复杂程度、工期长短、工程量大小等因素综合考虑采取哪种合同形式,从而从整体上给业主节约投资。

③通过PMC 的多项目采购协议及统一的项目采购策略,降低投资。

多项目采购协议是业主就一种商品(设备及材料) 与制造商签订的供货协议。

与业主签订该协议的制造商是该项目这种商品(设备及材料) 的唯一供应商。

业主通过此协议获得价格、日常运行维护等方面的优惠。

④PMC 的现金管理及现金流量优化。

PMC 可通过其丰富的项目融资和财务管理经验,并结合工程实际情况,对整个项目的现金流进行优化。

而且,业主同PMC 之间的合同形式基本是一种成本加奖励的形式,如果通过PMC 的有效管理使投资节约,PMC 将会得到节约部分的一定比例作为奖励。

(2) 与国内传统的基建指挥部建设管理模式相比,PMC主要具有的优势。

①有助于提高建设期整个项目管理的水平,确保项目成功建成。

业主所选用承担PMC 的公司大都是国内外知名的工程公司,他们有着丰富的项目管理经验和多年从事PMC的背景,因其专业从事工程建设管理,其技术实力和管理水平均强于附属于业主的基建指挥部。

②有利于帮助业主节约项目投资。

业主在和PMC 签订的合同中大都有节约投资给予相应比例奖励的规定,PMC 一般会在确保项目质量工期等目标的完成下,尽量为业主节约投资。

PMC 一般从设计开始到试车为止全面介入进行项目管理,从基础设计开始,他们就可以本着节约的方针进行控制,从而降低项目采购、施工等阶段的投资,以达到节约费用的目的。

③有利于业主取得融资。

除了日常的项目管理工作外,PMC 还会在项目融资、出口信贷等方面对业主提供全面的支持。

由于从事PMC 的公司对国际融资机构及出口信贷机构较为熟悉,往往在协助业主融资和出口信贷机构的选择上发挥重要作用,而融资机构为确保其投资成功,愿意由这些从事PMC 的工程公司来对项目建设进行管理以确保项目的成功建成,为其投资收益的实现提供保障。

这些作用是国内基建指挥部在项目建设中所起不到的。

四、承包联营模式南海石化项目BSF联营体。

南海石化项目是由中海壳牌石油化工有限公司(中国海洋石油公司与壳牌公司合资组建)在广东惠州投资兴建的大型石化项目,项目总投资43亿美元,建设周期60 个月。

项目采用国际通行的项目管理承包PMC(Project Management Contract)模式进行建设,由美国柏克德公司(BECHTEL)、中国石化工程建设公司(SEI)、英国福斯特惠勒公司(FW)组成的联营体(BSF)作为PMC承包商,代表业主对工程建设的全过程进行管理1.施工联合体业2. 施工合作体3.优点⑴多家联合承包工程项目,可以互相取长补短,合理地分配和使用资源,可以使多家资质互补。

提高联营体在工程招投标时的竞争力。

2. 通过工程联营体,承包商可以冲破地区、行业、国界的封锁,进行合作⑵承包项目。

此中突破国界的封锁往往伴随着联营体中外国企业会获得工程所在国的一些特别优惠政策,如世行和亚行的贷款项目都有在评标中享受7.5%的国内优惠政策。

施工联合体 A 工司B 工司C 工司D 工司E 工司…n 工司(3)同时也是承包商避免相互间过度竞争、市场占有率、利益分配、增加整 体抵御风险的一种选择。

(4) 针对中小型企业和单位,或是资质达不到工程要求的企业和单位,可以 与其它具有完整资质的大型企业联营承包工程项目,通过这种方式,得到发展的机会。

(5)工程联营给了技术单位和施工单位及其它单位之间提供了一种合作的新模式,可以在工程进行中进行技术创新,提高效率。

4.缺点---风险较大(1) 联营体内部的风险。

这是联营体所特有的风险,是因联营体内部各成员 公司间发生矛盾而产生的,如选择了错误的合作伙伴,内部管理混乱,权、责、利界定不明确等因素引起,项目复杂造成工期延误或成本超支或所完成工程未达到设计要求,较高的融资成本和较长的工期使施工费用被拖欠或者成本超支等; (2) 项目特定的风险。

这是由项目本身的特点所造成的,如项目过于复杂造成工期延误或成本超支,或较高的融资成本导致施工费用拖欠,以及已完工程未达到设计要求等;(3) 联营体外部的风险,是指联营体所处的外部环境所产生的风险,主要受 政治及司法环境、经济和行业条件、社会条件及特殊自然条件的影响.五、平行承发包模式南京国际博览中心一期工程采用平行承发包模式,在此模式下,业主承担了几乎所有合同界面管理的责任。

1.合同结构2.优点(1)有利于缩短工期。

设计阶段与施工阶段有可能形成搭接关系,从而缩短整个建设工程工期。

(2)有利于质量控制。

整个工程经过分解分别发包给各承建单位,合同约束与相互制约使每一部分能够较好地实现质量要求。

(3)有利于业主选择承建单位。

大多数国家的建筑市场中,专业性强、规模小的承建单位一般占较大的比例。

这种模式的合同内容比较单一、合同价值小、风险小,使它们有可能参与竞争。

因此,无论大型承建单位还是中小型承建单位都有机会竞争。

业主可在很大范围内选择承建单位,提高择优性。

(4)费用控制方面,发包以施工图设计为基础,工程的不确定性低,通过招标选择施工单位,对降低工程造价有利。

南京政府设计单位A 设计单位B 施工单位A 施工单位B供货商A 咨询顾问3.缺点(1)合同数量多,会造成合同管理困难。

合同关系复杂,使建设工程系统内结合部位数量增加,组织协调工作量大。

加强合同管理的力度,加强各承建单位之间的横向协调工作。

(2)投资控制难度大。

这主要表现在:一是总合同价不易确定,影响投资控制实施;二是工程招标任务量大,需控制多项合同价格,增加了投资控制难度;三是在施工过程中设计变更和修改较多,导致投资增加。

六、partnering模式6 P a r t n e r i n g模式的项目实例虽然在香港地区的建设体制基本参照英国建设体制,但由于文化因素的相似性,香港地区的 P a r t n e r —i n g实践经验对于大陆地区的建设管理具有一定的适用性和启发性香港地铁公司( Ma s s T r a n si tR a i l w a y c o r p o r a t i o n )作为业主已经在地铁将军澳延长线合同6 0 4 项目成功实施 P a r t n e r i n g 模式[ 3 ] 。

6 . 1 项目概况地铁将军澳延长线合同 6 0 4是香港地铁公司运营的第六条地铁线,包括两条主要线路。

一条是从现有的观塘线上的蓝田站出发,经过油塘,在观景岭车站结束。

另一条是新建设一条将军澳线路,连接九龙一侧的东区海底隧道,经过油塘,架空进入将军澳。

地铁将军澳延长线包括1 3个建筑合同、4 个建筑服务合同和1 7个E & M合同。

合同6 0 4是1 3个建筑合同之一,包括了油塘车站的建设。

相关文档
最新文档