GRC施工分包合同

GRC施工分包合同
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规之规定，在平等、自愿的基础上，经甲、乙双方友好协商，签订本合同，甲乙双方须共同遵守。

一、工程概况
1.工程名称：
2.工程地点：
3.工程面积：
二、乙方承包范围及工作内容
本工程采用双包承包方式，即包工包料，乙方根据甲方审定的施工图并按施工图规定材料进行采购及施工。

乙方负责本分项工程的所有资料完善及整理工作，并配合甲方跟建设单位办理竣工结算。

甲方有权调整一项或多项工程内容，乙方不得出任何异议。

三、合同内容及价款
以上单价包括人工费，材料费，返工维修费、制作费，场内场外运输费、上下车费、各种税费、规费、保险费、劳保福利、利润、管理费、施工配合费、安全文明施工措施费、施工
技术措施费、相关检测费、工程辅助材料费及施工中的各种工具、机具、用具费等费用，以上单价在施工期间不受政府及市场因素变化的影响，为包干单价，不做调整。

四、工程款支付方式
1.乙方进场施工后，所开工栋号资料移交、竣工验收合格后15
天内甲方支付至完成工程量总价的95﹪，剩余5﹪作为保证金，保修期为两年，保修期至工程竣工验收合格之日算起，保修期满后2个月内支付完毕，保修金无利息。

2.甲方以银行转账的方式支付工程进度款。

3.乙方要提前提供正规发票给甲方，以便甲方及时转款。

五、工程进度要求及处罚
1.乙方的施工进度必须满足甲方制定的进度计划要求，按工期
要求组织劳动力施工。

2.工期按甲方项目部规定工期按时完成，若拖延一天乙方向甲
方按每天1000元支付违约金。

因甲方原因造成停工（每天连续停工8小时以上则视为停工），在累计15天以内不计乙方任何损失。

超过15天以上，超过部分的损失由甲乙双方协商解决。

六、工程质量要求
1.乙方所承包的单项劳务工程必须按照国家及地方行业主管
部门颁发的最新的验收规范及甲方要求认真组织施工，达到国家质量验收标准。

每道工序完成后乙方必须陪同监理公司、管理公司、城投公司、现场管理人员、质检员统一验收。

2.各分阶段工程的质量和安全文明施工必须验收达到合格标
准后，才能进行下阶段工程施工。

3.乙方保证本工程满足设计、业主、甲方等一次性验收合格标
准和分户验收合格标准。

以上分包内容经监理验收达不到质量验收统一标准要求的，必须返修
达到要求，其返修达到要求，其返修人工费、材料费、机械费等均由乙方自理。

累计三次者，甲方有权终止工程分包合同，并责令乙方全部人员三日内无条件退场，由此造成一切损失由乙方承担，以完成工程分包款作为赔偿。

七、安全施工
乙方进场时必须配合甲方对全体现场工作人员进行安全教育，
同时与每个人员签订安全责任书，保证安全文明施工达到市级文明工地标准。

乙方必须采取形影的安全防范措施，确保自身及工作人员的财产及人身安全。

乙方及工作人员在工程施工过程中的一切伤、残、病、死等事故，均由乙方自行负责和承担费用，甲方不负任何因安全施工所引起的连带责任和其他任何法律责任。

因乙方原因造成安全事故，乙方承担一切责任和经济损失；同时乙方承担违约责任，另向甲方支付违约金；重伤一人次十万元，死亡一人次二十万元。

八、甲方责任
1.甲方负责协调施工过程中乙方与其他施工单位的交叉作业
协调工作，保证乙方工人的连续生产，尽量避免停工、窝工。

2.甲方负责安排乙方材料的对方地点，保证道路通畅。

3.甲方负责安排乙方工人临时住宿。

4.甲方负责对乙方入场人员进行遵纪守法、安全消防、社会治
安等方面的教育工作，并进行监督、检查。

九、乙方责任
1.乙方自行保管好自己的材料。

材料自运至施工现场，发生转
移，但未付清相应工程款前，材料属乙方所有，处置权贵乙方。

2.乙方负责按照完成施工图范围内的各项工作，所用的材料均
符合规范要求。

3.乙方施工人员在现场违章操作发生的安全事故，甲方不承担
任何责任和费用，均由乙方自理。

并承担因安全事故给甲方造成的一切经济损失。

4.乙方运输材料所发生的交通事故均由乙方自行负责。

5.乙方应对所承担的工作内容的质量负责，施工中须有完整的
质量控制体系，必须保证本工程经业主、监理、甲方等相关部门一次性验收合格。

6.乙方供应的材料经甲方及监理的认可，方可用于本工程。

否
则，甲方有权要求乙方无条件更换。

甲方对乙方供应材料的认可，并不解除乙方供应材料本身质量缺陷责任。

7.乙方必须具备相应的资质证书、企业法人营业执照及相关手
续，并送交甲方审查确认。

8.乙方进行场后必须向加分那个提供符合要求的进场人员花
名册一式四份及有效身份证复印件。

9.乙方不得将本劳务工程转包或分包，对本单项劳务工程自负
盈亏，不能因承包工程亏损而找甲方无理取闹，不得以任何理由任何方式要求甲方在合同约定以外增加费用。

10.乙方要与劳动者建立劳动关系，按国有规定在当地购买各种
保险及劳动防护用品，费用由乙方承担，否则由此造成的后果由乙方负责，特殊工作必须具备相关证书，并向甲方提交复印件存档备查。

11.乙方必须保证组织工人按期按质完成工程，对于国家和地方
行业管理部门要求执证上岗的工种，必须雇佣有相应资质证书的工人，否则，由乙方承担相应的法律责任和经济责任。

乙方每月30日前向加分那个报告其工作人员名单，如中途工作人员变更，在变更后立即上报甲方。

乙方必须按时足额支付工人工资、各种津贴、补贴及相关福利
费用，每月30日前向甲方提供有其工人领款签字的工资表（含各种津贴、补贴及相关福利费用），否则引起工人上方或到甲方进行滋事，甲方有权对乙方进行处罚：50000元/次。

该款项加分那个将直接从乙方的应付工程款中扣除，且甲方有权单方解除本合同，因此而造成的一切损失，均由乙方承担。

十、违约
1.因乙方原因使相应后续班组工作工期延误，则每天延期一天
乙方应向己方承担伍佰元的违约金，并按延误天数累计计算。

2.若乙方向甲方管理人员或工作人员行贿，已经发现则视情节
每次向甲方支付壹仟至伍仟元违约金，并累计计算，结算时从劳务款中扣除。

3.乙方承包单项劳务工程后不得将承包的工程转包和分包，否
则，甲方有权单方解除合同，且按已完成劳务款的50﹪作为双方的总结算款，其余工程款作为乙方的违约金。

4.若乙方工作人员不服从甲方管理人员统一指挥、调派、安排
或者其承包的工程质量三次检查不合格，或者因乙方自身原因造成其承包范围内的工程停工、罢工或消极怠工2天以上（含2天），甲方就有权单方解除合同，乙方必须在收到甲方通知后24小时内撤出施工现场，逾期按1000元/天赔偿甲方损失，对乙方已完成的合格工程量按合同计价下浮50﹪付给乙方，剩余50﹪工程款作为乙方的违约金。

5.若乙方工作人员采取爬吊塔、围攻甲方或建设方办公室、阻
断交通灯过激行为要挟甲方，且相关行为未被媒体曝光，则乙方应向甲方承担5万元违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失（包括但不限于甲方因此向建设业主或甲方的发包人承担的违约责任）；若相关行为被媒体曝光，则乙方应向甲方支付10万元违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失（包括但不限于甲方因此向建设业主或甲方的发包人承担的违约责任）。

6.乙方工作人员与其它单项未有效协调配合，每发生一次打架
斗殴，则方应向甲方承担500-1000元的违约金，造成加分那个及他人损失的，还应依法相应赔偿承担责任，情节严重者交司法机关处理。

若乙方没有教育好其班组的工作人员，而造成其班组的工作人员盗窃、损坏甲方材料、设备，乙方应向甲方承担1000-5000元的违约金，情节严重的移交公安机关处理。

7.甲乙双方自愿同意并接受本合同的违约条款并甲方可直接
按条款执行。

乙方应承担的违约金甲方可以再工程进度款中直接扣除。

十一、其他
1.本协议未尽事宜，双方协商解决，协商不成，可按照《中华
人民共和国合同法》有关条款办理。

2.因本合同发生纠纷，有双方协商解决，协商不成时，可以向
甲方所在地人民法院起诉。

3.本合同一式六份，经甲、乙双方签字盖章后生效，甲方执五
份，乙方执一份。

乙方向甲方交付劳务工程并经甲方验收合格，且甲方支付了全部劳务款后，本合同即自行终止。

甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：公司地址：
联系电话：
开户行：
联系电话：账号：
年月日。