(完整版)工程索赔报告
工程施工索赔文件(3篇)

第1篇一、索赔事由我单位(以下简称“承包方”)与贵单位(以下简称“业主方”)于____年____月____日签订了《____工程项目施工合同》(以下简称“合同”)。
合同约定,承包方负责完成合同约定的工程内容及质量标准,业主方负责支付工程款及合同约定的其他费用。
在施工过程中,由于以下原因导致工程进度延误,给承包方造成了经济损失,现根据合同约定及有关法律法规,特向业主方提出索赔。
二、索赔依据1. 《____工程项目施工合同》及相关附件;2. 国家及地方有关建设工程施工管理的法律法规;3. 工程施工过程中产生的相关文件、资料、照片、录像等。
三、索赔事项1. 业主方未能按照合同约定提供施工现场,导致工程进度延误;2. 业主方未能按照合同约定及时提供图纸、施工方案等资料,导致工程进度延误;3. 业主方指定的分包商违约或延误,导致工程进度延误;4. 业主方未能及时提供合同规定的材料或设备,导致工程进度延误;5. 业主方拖延关键线路上工序的验收时间,造成承包方下道工序施工延误;6. 业主方或工程师发布指令延误,或发布的指令打乱了承包方的施工计划;7. 业主方提供的设计数据或工程数据错误,导致工程进度延误;8. 业主方原因暂停施工导致的延误;9. 业主方设计变更或要求修改图纸,导致工程量增加;10. 人力不可抗拒的自然灾害导致的延误;11. 特殊风险如战争、叛乱、革命、核装置污染等造成的延误;12. 不利的施工条件或外界障阻引起的延误等。
四、索赔金额根据以上索赔事项,经核算,承包方经济损失共计人民币____元整。
五、索赔请求1. 业主方按照合同约定支付承包方经济损失人民币____元整;2. 业主方承担由此产生的相关税费;3. 业主方承担因索赔而产生的其他费用。
六、索赔时效自本索赔文件送达之日起____日内,如业主方未对索赔事项进行答复,承包方有权依法向有关部门申请仲裁或提起诉讼。
特此索赔,敬请关注!承包方:____地址:____联系人:____联系电话:____日期:____年____月____日第2篇一、索赔事项概述1. 索赔项目:某住宅小区工程2. 索赔原因:业主方未能按照合同约定按时提供施工现场,导致我方工程进度延误。
2024工程索赔报告范本

合同编号:__________合同方信息:甲方:(全称)地址:联系人:联系电话:乙方:(全称)地址:联系人:联系电话:鉴于甲方为工程项目的业主,乙方为工程项目的施工方,双方为明确双方在工程索赔过程中的权利和义务,经友好协商,特订立本工程索赔报告范本,以便共同遵守。
第一条术语定义1.1 工程项目:指甲方委托乙方施工的工程,具体工程内容见附件一。
1.2 索赔:指在合同执行过程中,因非乙方原因导致乙方权益受损,乙方依据合同条款及相关法律法规,向甲方提出的经济补偿或工期顺延的要求。
1.3 索赔事件:指导致乙方权益受损的具体事件,包括但不限于设计变更、工程暂停、工程延期、工程量增减等。
第二条索赔条件2.1 乙方在合同约定的期限内,按照合同约定的工程质量、工程进度等要求完成工程施工。
2.2 乙方在遇到不可抗力因素或其他非乙方原因导致工程施工受到影响时,应及时通知甲方,并提供相关证明材料。
2.3 乙方在发生索赔事件后,应在合同约定的期限内向甲方提出书面索赔报告,并提供相关证明材料。
第三条索赔程序3.1 乙方在发生索赔事件后,应在合同约定的期限内向甲方提出书面索赔报告,并提供相关证明材料。
3.2 甲方在收到乙方书面索赔报告后,应在合同约定的期限内对索赔报告进行审查,并根据合同条款及相关法律法规作出答复。
3.3 双方在索赔过程中如有争议,应通过友好协商解决;如协商无果,可向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
第四条索赔金额和工期4.1 甲方在收到乙方书面索赔报告后,应对索赔金额和工期进行审核。
审核结果如符合合同约定,甲方应支付乙方相应的索赔金额,并顺延合同约定的工期。
4.2 甲方在审核过程中,如认为乙方索赔金额和工期不合理,甲方有权提出修改意见。
乙方应在接到修改意见后,按照甲方的要求进行修改。
4.3 甲方在审核过程中,如认为乙方索赔金额和工期不符合合同约定,甲方有权拒绝支付乙方索赔金额,并顺延合同约定的工期。
工程停工索赔报告范本

工程停工索赔报告范本报告名称:工程停工索赔报告报告编号:XXXXXX报告日期:XXXX年XX月XX日报告部门:XXXX部门报告人员:XXXX人员一、报告目的本报告旨在详细阐述工程停工的经过及原因,并就停工情况向甲方索赔。
同时,为了便于甲方了解本次索赔的具体情况,特向甲方提交本次索赔报告。
二、停工情况1. 停工原因停工原因主要是由于以下原因:(1)天气原因:本次停工主要是因为天气原因造成的,暴雨天气无法施工。
(2)人员原因:因为部分工人因病或私事原因需请假,导致施工人员不足,进度缓慢。
(3)设备原因:由于设备故障,导致操作机器不能正常运作,进度缓慢。
2. 停工时间本次停工时间为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX 日,共XX天,具体停工情况如下:停工原因停工时间天气原因XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日,共XX天人员原因XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日,共XX天设备原因XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日,共XX天3. 停工过程停工期间,本工程参加方积极协调,妥善安排工人,设备等,保证在停工中损失减少,并与甲方进行了积极沟通,详细了解了甲方的意见和建议。
停工期间,及时向甲方汇报了工程的进展,并督促厂商及时送货,保证进度。
三、索赔要求由于停工的主要原因是由于天气、人员、设备等方面的原因造成的,导致施工进度缓慢,甲方为此造成了不必要的损失,为便于甲方了解和审核,本次向甲方索赔需补偿的损失情况如下:损失项目损失金额(元)工期损失费用XXXXXX人工工资损失费用 XXXXXX设备维修费用XXXXXX其他XXXXXX合计XXXXXX四、管理建议为了更好地开展工程施工工作,本次停工后,我们深刻总结了之前的工作不足,提出了以下改进建议:1. 建议加强天气监测,及时了解天气变化情况,以便更好地制定施工计划。
2. 建议部门加强人员管理,如加大招聘力度、提高工人福利等措施,以确保工程施工顺利进行。
工程索赔报告范本

工程索赔报告范本机械使用费:由于工期延长导致机械设备使用时间增加所产生的费用。
3、材料费:由于工期延长导致材料积压或变质所产生的费用。
4、管理费:由于工期延长导致管理人员增加所产生的费用。
5、其他费用:由于工期延长导致的其他费用,如现场临时设施费用等。
工程变更索赔主要包括以下方面:1、设计变更:由于设计方案变更导致的费用增加。
2、施工变更:由于施工方案变更导致的费用增加。
3、材料变更:由于材料规格或品种变更导致的费用增加。
4、其他变更:由于其他原因导致的费用增加。
五、索赔金额计算根据以上索赔项目和事件性质,经过详细计算和核实,本次工程索赔金额为XX万元。
六、结论根据合同法及相关法律法规,承包人有权依据合同约定和工程惯例,向发包人提出索赔。
本次工程索赔符合合同约定和法律法规规定,索赔金额合理,建议发包人及时处理,以维护双方合作关系。
施工机械费包括额外工作增加的机械使用费、工效降低以及机械停工、窝工的费用。
现场使用的机械均为租赁设备,按照实际租金计算。
管理费包括额外增加的现场管理和公司管理费。
按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。
利息主要为履约保证金拖期付款利息。
按照___规定的同期贷款利率计算。
措施费包括环境保护、临时设施、安全、文明施工费用和大机进出场及安拆费。
按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。
工程变更的索赔包括成本、管理费和利润的索赔。
对于工程延期索赔,人工费按照工日计算,并考虑人员窝工的定额单价。
施工机械费包括挖机、推土机和压路机的租赁费用。
管理费按照工程延期的天数和合同约定的现场管理率计算。
利息按照履约保证金和___规定的同期贷款利率计算。
措施费包括环境保护、临时设施、安全、文明施工费用和大机进出场及安拆费,按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。
对于工程变更的索赔,根据发包人提供的地质勘察资料土石比例为5.6%,但实际开挖比例为17.5%,增加了石方开挖数量。
工程施工索赔范文(3篇)

第1篇一、背景某建筑工程项目位于我国某市,由某建筑集团有限公司承建。
项目合同约定工期为两年,采用固定总价合同。
然而,在施工过程中,由于业主方原因导致工程变更频繁,严重影响了施工进度和成本。
承包方根据合同约定,向业主方提出施工索赔。
二、索赔原因分析1. 业主方原因导致工程变更频繁(1)设计变更:在施工过程中,业主方提出多次设计变更,导致施工图纸反复修改,增加了施工难度和成本。
(2)材料供应不及时:业主方未能按照合同约定及时提供所需材料,导致施工进度延误。
(3)施工场地问题:业主方未能及时提供施工场地,导致承包方不得不临时租用场地,增加了施工成本。
2. 施工过程中遇到不可抗力因素(1)自然灾害:在施工过程中,当地发生地震,导致部分工程受损,需要重新施工。
(2)政策调整:政府调整相关政策,导致部分工程需重新设计,增加了施工成本。
三、索赔计算1. 工期延误索赔根据合同约定,工期延误索赔按照每天计算,每延误一天,索赔金额为合同总价的千分之一。
2. 工程变更索赔根据变更工程量和合同约定单价,计算变更工程款。
3. 不可抗力因素索赔根据不可抗力因素对工程造成的影响,计算损失费用。
四、索赔依据1. 工程变更记录、设计变更通知单2. 材料供应记录、合同约定材料价格3. 施工场地租赁合同、临时租用场地费用4. 自然灾害证明、政策调整文件5. 工程量清单、合同约定单价五、索赔处理1. 承包方向业主方提交索赔报告,详细说明索赔原因、计算依据和索赔金额。
2. 业主方对索赔报告进行审核,如有异议,双方协商解决。
3. 如协商不成,可向相关仲裁机构申请仲裁。
六、总结通过以上案例分析,我们可以看出,在建筑工程施工过程中,索赔问题是一个常见的现象。
承包方应充分了解合同条款,掌握索赔技巧,确保自身合法权益。
同时,业主方也应严格按照合同约定履行义务,避免不必要的纠纷。
第2篇一、背景某市一大型住宅小区项目,由A建筑公司承建,合同工期为18个月。
工程索赔报告范文

工程索赔报告范文报告标题:工程索赔报告报告对象:工程业主及相关部门报告时间:XXXX年XX月报告内容:尊敬的业主及相关部门:我公司于XXXX年XX月承接了贵公司XXX项目的施工工作,实现了项目的顺利开展与完成。
但在项目施工过程中,由于XXX原因,我公司遭遇了一些不可预见的困难与费用支出。
现向贵公司汇报工程索赔情况如下:1. 索赔原因:在项目实施过程中,XXX问题直接导致了施工工程质量的下降,同时也给现场施工带来了一定的危险和难度。
由于工程施工中涉及到多个方面的工作,这些问题可能与贵方工程设计、工程监理等方面存在不足有关,与我公司施工技术水平及工作质量无关。
因此我公司要求对此情况进行索赔。
2. 索赔标准:根据《国务院关于实行工程建设项目合同管理的通知》和《建筑施工合同》,我公司提出以下索赔标准:(1)工期索赔:由于XXX问题,我公司受到的影响较大,施工周期延迟XX天,索赔标准为:工程总造价XXX元/天,共计XXXX元;(2)材料费用索赔:XXX问题导致了现场施工条件改变,导致了材料消耗变化及材料浪费,索赔标准为:材料费用总额XX万元,索赔XXXX元;(3)劳务费用索赔:XXX问题导致现场工作难度增加,现场人员需要进行额外的劳动,索赔标准为:劳务费用总额XX万元,索赔XXXX元。
3. 解决方案:为了最大化降低索赔损失,我公司建议贵公司和我们共同商讨解决方案,避免产生不必要的经济损失。
我们可以根据双方需求,在索赔标准上进行适当的调整,也可以重新评估项目施工情况,提出新的方案。
希望贵公司给予积极回应。
最后,在此对贵公司给予的信任表示感谢,我们将继续努力,严格按照项目合同要求完成施工工作,为贵公司输送高质量的工程成果。
此致,敬礼!XXX施工公司签署人:XXXX联系电话:XXXX-XXXX-XXXX。
工程索赔报告三篇

工程索赔报告三篇篇一:xxxx总承包工程索偿报告致:xxx有限公司我司承接的xxxx总承包工程,根据双方合同约定,本工程的合同工期为393个日历天,指令发出开工日期为20XX年xx月xx日;根据合同条款,贵司发出的竣工证书,本工程的竣工日期为20XX年xx月xx日,总工期1083日历天,较总承包工程要求的合同工期延期690日历天。
我司作为本工程的总承包单位,保证工程进度是我司的责任和义务,我司一直以来对施工工期和进度予以极大的关注,并采取各种措施予以促进和保证(在施工过程中已有说明工期的延误报告)。
因为工程工期的延误,会直接导致施工单位的管理费用的增加,机械设备延期使用费用、施工班组停工、窝工费用的增加,将直接增加施工单位的施工成本,影响企业的声誉。
但由于本工程受到了各种因素的影响,使得工期延期严重,尽管我司积极地采取了一切措施竭力缩短工期,但造成工程工期延期的主要原因并非是我司造成的,主要原因包括有:不可抗力的因素(例如政策及不可预测的因素(如天气等)的影响);地下室无证施工及开关房迁移工程及电缆保护工程影响;设计图纸修改及变更的影响;受原设计不符合验收要求的影响;贵司外派指定分包单位施工的影响;贵司决定待精装修完工统一办理竣工备案的影响等等。
以上因素导致了我司施工进度放缓,工期延长,亦造成我司成本增加亏损严重,具体内容如下:一、主要影响因素及相关数据(一)具体延期天数1、不可抗力的政府及社会关系原因影响39日历天;2、地下室F区位置桩基础子分部验收影响350日历天;3、设计图纸修改及变更等影响378日历天;4、原设计标准与新验收要求不符及备案影响233日历天;5、甲方外派指定分包单位施工的影响555日历天;6、受甲方决定精装修重招投标施工待完工后统一办理竣工备案的影响377日历天;7、不可抗拒的自然灾害气候影响136日历天;(二)、主要因素阐述说明1、因不可抗力的政府及社会公共关系原因1.120XX年11月十八大三中全会召开期间政府建管部门要求各建筑工地全面停工,会议召开前后一周均实行交通管制、施工噪音、粉尘等的严格管制,相关部门要求作三周的停工处理,工地只能无声作业,进行简单的室内工作,严重影响正常施工,施工降效70%,影响工期约15天;1.2由于本工程项目临近学校及居民小区,为配合高考,在20XX、20XX年高考前及高考期间;按政府相关部门的要求,停止高噪音项目施工、夜间施工及物料装卸,致使工效降低,材料供应延误。
2024工程索赔报告

2024工程索赔报告一、索赔理由由于以下原因,承包商提出索赔:业主未能按照合同规定提供施工条件,如施工现场未能满足施工要求,导致工程进度受到严重影响。
业主未能按照合同规定支付工程款,导致承包商资金链断裂,无法继续施工。
业主变更工程设计,导致工程量增加或减少,且未与承包商协商达成一致意见。
其他合同约定或法定的索赔理由。
二、索赔依据承包商根据以下文件提出索赔:施工合同及附件。
工程图纸及变更指令。
国家有关法律法规和行业标准。
其他相关文件和资料。
三、索赔工期承包商要求顺延工期,具体天数根据实际情况计算。
四、索赔费用承包商要求业主支付以下费用:由于业主原因导致的额外费用,如人工、材料、机械等成本的增加。
由于业主原因导致的损失,如窝工、停工等产生的费用。
其他相关费用。
五、证据材料承包商提供的证据材料包括:施工日志和会议纪要。
工程照片和视频资料。
人工、材料、机械等费用凭证。
其他相关证明材料。
六、索赔金额承包商要求业主支付的索赔金额为:(具体金额)。
七、索赔结论根据以上情况,承包商认为有权得到:(索赔结果)。
八、注意事项承包商提出以下注意事项:业主应认真审核承包商提供的证据材料,确认索赔事实和金额。
如有异议,应在规定时间内提出,并说明理由和依据。
如果业主未能在规定时间内提出异议,视为认可承包商的索赔请求。
同时,如果承包商未能提供充分的证据材料支持其索赔请求,业主有权拒绝支付索赔金额。
此外,在审核证据材料时,业主应当关注其中的客观证据,如人工、材料等费用凭证以及会议纪要等文本资料;而尽量避免只依据主观陈述和推断作为判定承包商索赔请求是否合理的依据。
另外需注意处理此类争议时应采用客观性的补偿原则进行调解,通常会先考虑尽量恢复承包商因业主原因所遭受的实际损失,而不仅仅是恢复到合同约定的价格水平。
2024工程索赔报告范本

2024工程索赔报告范本甲方(委托人):_________________乙方(承接商):_________________鉴于:甲方与乙方签订了关于_________________工程项目的合同,双方在履行合同过程中可能发生索赔事件。
为了明确双方在索赔事件中的责任和义务,保障双方的合法权益,特订立本工程索赔报告范本。
第一条基本信息1.1 甲方:(公司名称、地址、法定代表人、联系方式等)1.2 乙方:(公司名称、地址、法定代表人、联系方式等)第二条权利和义务2.1 甲方的权利和义务:(1)按照合同约定支付工程款项;(2)对乙方提供的工程质量、工期、安全等方面进行监督;(3)在发现乙方存在违约行为时,有权要求乙方承担违约责任;(4)在发生索赔事件时,有权要求乙方进行赔偿。
2.2 乙方的权利和义务:(1)按照合同约定完成工程项目;(2)对工程质量、工期、安全等方面承担责任;(3)在发生索赔事件时,应当及时进行调查、分析,提出合理的赔偿方案;(4)在收到甲方的索赔通知后,应当在规定的时间内提交索赔报告。
第三条赔偿方式和免责条件(1)对于已经发生的损失,乙方应当承担全部赔偿责任;(2)对于尚未发生的损失,乙方应当采取措施予以预防或减少损失的发生;(3)对于因不可抗力导致的索赔事件,乙方不承担赔偿责任。
(1)因甲方原因导致的索赔事件;(2)因不可抗力导致的索赔事件。
第四条问题发生时的赔偿范围和免责具体情况(1)工程质量问题,包括但不限于工程质量不符合合同约定的质量标准、工程存在安全隐患等;(2)工期延误问题,包括但不限于未按合同约定的时间完成工程、工程延期交付等;(3)其他因乙方原因导致的索赔事件。
4.2 免责具体情况:对于因不可抗力导致的索赔事件,乙方不承担赔偿责任。
具体包括但不限于:自然灾害(如地震、洪水等)、政府行为(如征收、拆迁等)、战争、罢工等。
第五条合同的终止和解除条件5.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格并交付使用之日止。
工程索赔报告范文

工程索赔报告范文尊敬的领导:我是XXX项目部的负责人,我在此向您呈报关于本项目的工程索赔情况。
根据合同约定,本项目共涉及到若干重要工程进度节点和质量标准。
然而,由于一系列的客观原因,包括供应商延迟交付材料、工期不充足、未能按时解决工地异常地质情况等,导致工程进度受到了很大的影响。
首先,供应商延迟交付材料是本项目进度延误的主要原因之一、按照合同规定,供应商应在规定时间内提供所需材料以保障工程进度。
然而,在实际操作中,供应商未按时交付所需材料,造成工程延期。
这导致了后续工序的无法按计划进行,进一步影响了整体进度。
其次,工期不充足也是导致进度延误的重要原因之一、原定工期根据既定的工程进度进行了合理的安排,但随着工程进行,我们发现工作量远超原先预计。
由于工期较紧,我们无法按照计划进行施工,只能加班加点来赶工。
然而,这只是暂时的解决办法,时间的紧迫还是导致了工程无法按时完成。
此外,工地异常地质情况的处理也对工程进度产生了极大的影响。
我们在施工过程中发现了工地地质条件不符合原先的设计要求,需要采取一系列的措施来处理。
这特殊的情况给工程带来了很大的变数,我们需要重新调整施工方案并重新筹备材料。
这一系列的工程变动不仅增加了工期,而且引起了额外的成本。
综上所述,本项目因供应商延迟交付材料、工期不充足以及工地地质异常等原因,导致工程延误。
根据相关合同条款和规定,我们向您提出索赔要求:1.要求供应商承担延误交付材料所波及的损失,并进行相应的赔偿。
2.请求在工期延误的情况下,能够获得额外的施工时间,以确保工程质量和进度。
3.因工地地质异常所带来的额外成本和资源的调整,我们要求能够获得相应的经济补偿。
请领导批准并支持我们提出的索赔请求。
我们坚信,本项目凭借我们的专业团队以及采取的一系列措施,能够顺利完成,取得预期的效果。
感谢您对本项目的关注和支持。
谢谢!。
施工企业工程损失索赔状(3篇)

第1篇案由:工程损失索赔原告:XX建筑工程有限公司(以下简称“原告”)住所地:XX市XX区XX路XX号法定代表人:张三,职务:董事长被告:XX房地产开发有限公司(以下简称“被告”)住所地:XX市XX区XX路XX号法定代表人:李四,职务:总经理一、诉讼请求1. 判令被告支付原告因工程损失而产生的赔偿金人民币叁拾万元整(¥300,000.00)。
2. 判令被告承担本案诉讼费用。
二、事实与理由一、事实原告与被告于2019年10月签订《建设工程施工合同》,约定由原告承建被告开发的XX住宅小区项目。
合同工期为一年,合同总价款为人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00)。
合同签订后,原告按照合同约定进行施工。
在施工过程中,由于连续降雨,导致施工现场积水严重,基坑出现坍塌。
原告立即采取应急措施,投入大量人力、物力进行抢险,但仍然造成了一定程度的损失。
经评估,原告因此次工程损失共计人民币叁拾万元整(¥300,000.00)。
二、理由1. 根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
2. 本案中,由于连续降雨导致施工现场积水严重,基坑出现坍塌,属于不可抗力因素。
但被告在签订合同时并未充分考虑到此类风险,也未在合同中约定不可抗力条款。
因此,被告应承担由此造成的损失。
3. 根据《中华人民共和国建筑法》第五十二条规定,建设单位应当保证施工现场的安全、文明施工,并承担因不可抗力等原因造成的损失。
4. 原告在此次工程损失中,已尽到合理注意义务,采取应急措施进行抢险,但仍然造成了损失。
因此,被告应当承担赔偿责任。
综上所述,原告认为被告应承担因不可抗力造成的工程损失,支付原告人民币叁拾万元整(¥300,000.00)的赔偿金。
为此,特向贵院提起诉讼,请求依法判决。
此致XX市XX区人民法院原告:XX建筑工程有限公司法定代表人:张三2019年12月15日第2篇原告: [原告企业名称]住所地: [原告企业住所地]法定代表人: [原告法定代表人姓名]联系电话: [原告联系电话]被告: [被告企业名称]住所地: [被告企业住所地]法定代表人: [被告法定代表人姓名]联系电话: [被告联系电话]案由:工程损失索赔事实与理由:一、基本事实原告[原告企业名称](以下简称“原告”)与被告[被告企业名称](以下简称“被告”)于[合同签订日期]签订了《[工程名称]施工合同》(以下简称“合同”),约定由原告承担[工程名称]的施工任务。
工程索赔报告书三篇

工程索赔报告书三篇篇一:工程索赔报告书一、总论前言:20XX年4月,XX(集团)有限公司参与了由XX有限公司(下称贵司)投资建设的XX大学城市科技学院学生食堂及活动中心工程招投标,且我司获得中标,中标价为671.121万元,该工程设计为全框架四层现浇结构,建筑面积12302.84㎡。
在施工合同尚没有签署时,贵司通知我司按照招投标相关内容进场施工,并要求加班加点,必须在20XX年8月25前完成所有施工内容。
按照贵司要求和监理工程师指示,迅速编制并向贵司递交了施工组织设计和施工进度计划,并专门成立了XX项目部,委派XX为本项目总指挥,组建了以XX为现场负责人的项目部领导班子,抽调我司技术骨干和优质管理人员参与本项目的施工建设,从领导班子、技术和管理服务水平等方面得到根本保证。
我司于20XX年4月20日正式进场施工,按照设计施工内容和贵司要求周密部署,稳步整体推进,精心组织。
为了满足施工现场材料的需要,我司不但投入了几百万的现金保障施工资金的需要,还在项目部下设立了材料采购组,保障施工材料的质量和施工需要数量,20XX年5月上旬所有材料采购均已经签署合同,部分正在按照合同履行。
20XX年5月31日前,施工需要钢材、木材已经全部采购并运抵工地。
进场施工前及施工过程中,在技术性民工很难招聘的情况下,承诺不低于XX市20XX年度平均工资待遇,且保证月月兑现和满足总工程量在12000方以上,且承担民工单边路费的许诺下,从1000里之外的奉节县选聘了几十名优质民工,同时在潼南、巴南等地招聘了部分民工,均签署了劳务合同书,至20XX年5月31日,工地民工达126人,加上劳务班组负责人,共计130余人,实行三班倒轮休制,加班加点施工。
为了改善施工工地管理人员及民工的生活环境和保障良好的休息,顺利完成施工任务,我司投资数万元搭建工棚,购买空调,创造良好的施工环境。
20XX年5月31日前,我司XX项目部承担的施工任务正在按照计划进行,施工现场如火如荼。
工程工期索赔申请报告

一、引言尊敬的[甲方/建设单位]:我司[承包方名称]于[合同签订日期]与贵司签订[工程名称]项目施工合同,合同编号为[合同编号]。
根据合同约定,本工程计划竣工日期为[计划竣工日期]。
然而,由于[具体原因],我司施工进度受到严重影响,导致工期延误。
为确保我司合法权益,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,特向贵司提出以下工期索赔申请。
二、工期延误原因分析1. 不可抗力因素在施工过程中,由于[具体不可抗力因素,如自然灾害、政策调整等],导致我司施工进度受到影响。
根据《中华人民共和国合同法》第一百一十七条的规定,不可抗力事件属于免责条款,我司有权要求顺延工期。
2. 甲方原因(1)设计变更:在施工过程中,甲方多次提出设计变更,导致我司需重新进行设计、审批、施工等工作,严重影响了施工进度。
(2)材料供应:甲方未能按照合同约定及时提供材料,导致我司施工进度受到影响。
(3)现场协调:甲方现场协调工作不到位,导致我司施工过程中遇到诸多困难。
3. 施工原因(1)人员不足:在施工过程中,由于甲方原因导致部分人员流失,我司人员配备不足,影响了施工进度。
(2)设备故障:施工过程中,部分设备出现故障,导致施工进度受到影响。
三、工期延误具体情况1. 工期延误时间根据合同约定,本工程计划竣工日期为[计划竣工日期],实际竣工日期为[实际竣工日期]。
经核算,工期延误时间为[具体延误时间]。
2. 工期延误原因对应延误时间(1)不可抗力因素:[具体延误时间](2)甲方原因:[具体延误时间](3)施工原因:[具体延误时间]四、工期索赔请求1. 顺延工期根据以上分析,我司请求贵司同意顺延工期[具体顺延时间],以保障我司合法权益。
2. 费用索赔(1)人工费:[具体金额](2)材料费:[具体金额](3)机械费:[具体金额](4)其他费用:[具体金额]以上费用合计:[合计金额]五、结论鉴于以上情况,我司特向贵司提出工期索赔申请。
希望贵司能够充分理解我司的困境,尽快予以答复。
工程施工索赔报告(3篇)

第1篇一、项目背景本项目为某市某住宅小区建设工程,项目合同金额为人民币壹仟万元整。
我方为承包商,业主为甲方。
合同签订日期为2021年5月1日,开工日期为2021年5月15日,竣工日期为2022年5月15日。
二、索赔事件概述1. 事件原因:在项目施工过程中,由于甲方未按合同约定提供施工现场,导致我方无法按期开工。
同时,甲方在施工过程中频繁变更设计,导致我方施工进度延误。
2. 事件时间:2021年6月1日至2021年10月31日。
3. 事件影响:我方施工进度延误,导致工程成本增加,设备闲置,人员窝工。
三、索赔理由1. 甲方未按合同约定提供施工现场,导致我方无法按期开工。
根据《建设工程施工合同》第十七条第一款规定:“甲方应按照合同约定的时间、地点,提供施工现场。
”我方在合同约定的时间内,多次向甲方提出施工现场问题,但甲方未予解决,导致我方无法按期开工。
2. 甲方在施工过程中频繁变更设计,导致我方施工进度延误。
根据《建设工程施工合同》第二十一条第一款规定:“甲方应按照合同约定的设计图纸进行施工。
”但在施工过程中,甲方多次变更设计,导致我方施工进度延误。
四、索赔金额1. 工期延误赔偿:根据《建设工程施工合同》第二十七条第一款规定:“因甲方原因导致工期延误的,甲方应向承包商支付工期延误赔偿金。
”根据实际情况,工期延误赔偿金额为人民币叁拾万元整。
2. 设备闲置赔偿:根据《建设工程施工合同》第二十八条第一款规定:“因甲方原因导致设备闲置的,甲方应向承包商支付设备闲置赔偿金。
”根据实际情况,设备闲置赔偿金额为人民币壹拾万元整。
3. 人员窝工赔偿:根据《建设工程施工合同》第二十九条第一款规定:“因甲方原因导致人员窝工的,甲方应向承包商支付人员窝工赔偿金。
”根据实际情况,人员窝工赔偿金额为人民币伍万元整。
综上所述,我方共计索赔金额为人民币肆拾伍万元整。
五、结论我方根据《建设工程施工合同》的相关规定,认为甲方在项目施工过程中存在违约行为,导致我方施工进度延误,设备闲置,人员窝工。
工程索赔费用报告书五篇

工程索赔费用报告书五篇篇一:工程索赔费用报告书XX小区7#、9#、16#楼工程索赔费用报告书一、总论前言:XXXX建设工程有限公司参与了由XX城XX公司(下称贵司)投资建设的XX小区7#、9#、16#工程投标,且我司获得中标,中标合同价为2300多万元,该工程设计为11层全剪力墙现浇结构,建筑面积约16212m2。
按照贵司要求和监理工程师指示,我方按期进场并迅速编制了施工组织设计和施工进度计划,并专门成立了XX城项目部,委派彭图强为本项目项目经理。
为保证工程能够保质、保量、保工期完成该工程,从我司抽调技术骨干和优质管理人员以及选聘了几百名重庆市优质民工(均签署劳务合同)参与本项目的施工建设,投入520万元的现金确保施工资金的需要,为保障材料能够保质、保量,并设立了材料采购组。
在施工工程中我司精心组织施工,实行三班倒,加班加点按时按节点按计划顺利施工。
二、索赔事项索赔事项一:(一)、索赔费用事项概述:当我司施工现场全面正规化、正常化,正在紧锣密鼓,仅仅有条的按贵司的施工质量和工期要求及我司的施工组织设计、施工进度计划组织施工,但贵司各种原因,致使我司的所有计划必须重新调整,也导致我司在人、材、物等多方面直接和间接损失。
(二)、索赔费用:(1)人工费。
包括:A、由于国家政策性人工费调整,我方按照原来的报价已经无法在劳务市场找来施工的工人,为了能完成工程量,不得不给劳务队将人工费上调增加费用568638.78元(未含规费、税金)。
(2)利润。
原招标文件中并未说明土建工程中的主要材料和安装主材由甲方指定代理商,我方认为材料费中还能有些利润,因此在报价中适当降低了管理费和利润的报价,但进场后贵方将所有能供的材料全部指定供货商,致使我方按原计划的利润为零利润,等于我方只干了一个人工。
众所周知,西安市目前的市场行情,预算中的人工费都是赔钱的,更别说什么利润了,因此我方要求贵方将我方原投标价中的考虑的材料部份的利润补偿给我方约209000元(未含规费、税金)。
工程索赔报告范文

工程索赔报告范文尊敬的领导:根据公司委托,我经过详细调查和综合分析,编写了本次工程索赔报告。
报告内容如下:一、项目背景:本工程是我司承接的XX项目,目标是在xx时间内完成xx工程的施工。
项目合同金额为XX万元,预计施工周期为XX个月。
然而,在实际施工过程中,遇到了一系列的问题和困难,给项目进度和质量带来了严重影响,导致必须申请索赔。
二、索赔理由:1.设计变更:在工程施工初期,建设单位提出了多项设计变更要求,这些变更内容对于已经施工的部分造成了影响,需要重新计划和调整工期,并额外投入一定的人力物力。
2.施工条件变化:在施工过程中,由于自然灾害等原因,工地所处的环境条件发生了变化,导致原有的施工计划无法顺利实施,需要采取相应的措施进行调整,增加了施工难度和工期。
3.物资供应不稳定:由于供应商原因,部分关键物资数量不足,或者在质量上存在问题,需要更换,导致施工延误和成本增加。
4.施工方式调整:由于建设单位对工程质量和安全要求提高,我们不得不进行施工方式的调整。
新的施工方式需要额外的时间和费用,对原有合同造成影响。
5.不可抗力因素:在施工过程中,由于不可抗力因素(如地震、洪水等)的影响,工程无法正常进行,需要进行修复和恢复工作,增加了工期和成本。
三、索赔金额计算:1.设计变更费用:根据工程变更内容,计算重新设计的人工、材料及其他费用。
2.施工条件变化费用:根据变更后的施工条件,计算增加的人工、材料、设备租赁等费用。
3.物资供应不稳定费用:根据实际使用的物资数量和质量,计算补充和替换物资的费用。
4.施工方式调整费用:根据具体的施工方式调整方案,计算额外的人工和材料费用。
5.不可抗力因素费用:根据修复和恢复工作的具体情况,计算额外人工、材料和机械设备的费用。
四、索赔申请:根据以上的分析和计算,我建议向建设单位提出索赔申请,索赔金额为XX万元。
具体索赔材料包括但不限于索赔报告、变更协议、工程账目、物资购置记录等。
施工索赔报告三篇

施工索赔报告三篇篇一:**************项目施工索赔报告致:********管理处:*******工程咨询有限公司:我方承建***********项目于20XX年XX月28日正式签定合同,20XX 年XX月30日收到监理方的开工令,至此,工程全面开工。
根据专用合同条款,第XX条规定,本工程具体开工时间以总监理工程师发布的开工令为准,合同工程为90天。
工程为20XX年XX月30日至20XX月4月1日,因工程施工中遇到异常恶劣天气以及春节等国家法定的假日的影响,实际的合同工期应为20XX年XX月30日至20XX 年4月18日,由于甲方因生产生活需要于20XX年3月10日开始渠道放水,致使工程部分施工点无法施工,直至20XX年XX月3日,放水结束,实际停工时间为238天,对此造成我方因工程停工造成工程成本增加。
根据合同条款第一部分第XX条第二小点的有关规定:由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润。
现将工程对我方造成的损失报告如下:一、停工机械台班租赁费1、木工圆盘锯3台:租赁费:3*800/台.月*(238/30)(月)=19040元2、电焊机2台租赁费:2*400/台.月*(238/30)(月)=6346元3、弯曲机2台租赁费:2*300/台.月*(238/30)(月)=4760元二、停工机械闲置折旧费1、搅拌机5台:闲置折旧费:5*800/台.月*(238/30)(月)=31733元2、挖掘机PC200,2台:闲置折旧费:2*255/台.日*238日=XX1380元3、挖掘机Y-60,2台:闲置折旧费:2*101.35/台.日*238日=48242.6元4、运输车,5台:闲置折旧费:5*23.42/台.日*238日=27869.8元5、小型铲车,5台:闲置折旧费:5*14.7/台.日*238日=17493元三、人工费1、停工工地值班费,:5人值班人员工资:5人*80元/人*238=95200元2、现场管理人员费用:9人施工员、资料员、项目管理人员工资:3000*9人*8个月=216000元3、停工劳动人员遣散费A、停工生活补助(一周):XX0人*7天*20元=16800元B、劳工遣散回家补助:XX0人*100元=XX000元四、钢筋及钢模板除锈保养费用1、钢筋除锈费用:XX00元2、模板保养费用:2000平米*4元=8000元索赔金额合计为:30146+214985.4+340000+9200=594331.40元(伍拾玖万肆仟叁佰叁拾壹元肆角)附件:附件1、施天期间天气及施工情况表附件2、项目管理人员名单附件3、遣散劳工人员名单篇二:索赔报告一、事因简述自20XX年3月15日进场开始受取土场因为文物保护区不能取土、征地拆迁等问题影响,致使我标段土方开挖、土方填筑等工程项目均受到不同程度的影响未能按照投标文件施工组织设计中进度计划按时进行施工,渠系建筑物孤石滩李庄倒虹吸因附近洗砂场占据我部导流明渠位置,迟迟未拆迁致使此建筑物工期滞后8个月之久,孤石滩二支倒虹吸因设计征地不足,需二次征地致使次建筑物施工周期加长,孤石滩凹照排水倒虹吸、牛头李沟排水倒虹吸、代洼沟排水倒虹吸因进出口征地不足导致施工周期加长,凹照南沟排水涵洞因设计变更导致工期滞后,柳庄排水倒虹吸因许平南高速公路变更致使工期滞后,为加快施工进度,依据监理通知(甘肃院监理[20XX]渠道2标通知097号)要求我部所有建筑物从20XX年XX月XX日起进入冬季施工,20XX年3月7日起结束冬季施工。
工程索赔范本[五篇模版]
![工程索赔范本[五篇模版]](https://img.taocdn.com/s3/m/cca6b12f6ad97f192279168884868762caaebbb5.png)
工程索赔范本[五篇模版]第一篇:工程索赔范本工程索赔费用报告书一、索赔成立1、与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。
2、造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。
二、工程索赔的依据按照现行法律法规、合同文件及工程惯例, 《合同法》第284条规定:“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。
” 合同文件按照甲乙双方签订的施工合同,工程惯例主要参考清单计价规范以及相关施工规范。
三、索赔事项概述由我单位承建的,于2013年12月27日举行开工典礼,于2013年12月28日我单位积极组织进场,投入大量机械设备和人员以确保施工工期。
然自2014年3月6日起,由于建设方联系的外借土方未到场,现场处理停工、半停工状态,至2014年4月26日开始复测A区缺土方量,最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土,用于场地土方回填。
开挖时间为2014年4月28日,延期时间为54天。
根据甲方提供的地质勘测数据显示,钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。
现场施工过程中发现1号孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在大量石方,局部存在成片大量石方,与原设计地质情况不符,从而增大了施工难度和增加了施工时间。
根据甲乙双方签订的施工合同;专用合同条款7.5.1项中因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况,对工期进行索赔54天。
通用条款中2.4.3项发包人向承包人提供地质勘察资料等相关基础资料,并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责;通用条款中3.4项因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的,由发包人承担责任。
四、索赔项目索赔事件性质分以下几种:1、工期延长索赔,2、工程变更索赔,3、工程中断索赔,4、工期终止索赔,5、工程加速索赔,6、意外风险和不可预见因素索赔,7、其他原因索赔。
施工索赔报告

施工索赔报告尊敬的_____:我代表_____(施工单位名称),就_____(工程项目名称)施工过程中所发生的一系列问题,向贵方提出索赔申请。
本报告旨在详细阐述我们提出索赔的原因、依据以及所涉及的具体金额和时间等相关信息。
一、工程概述_____(工程项目名称)位于_____(工程地点),工程内容包括_____(具体工程内容)。
该工程于_____(开工日期)开工,原计划于_____(竣工日期)竣工。
然而,由于在施工过程中出现了一系列非我方原因导致的问题,工程进度受到了严重影响,竣工日期也相应延迟。
二、索赔原因1、业主原因业主未能按时提供施工所需的场地和基础条件,导致我方施工队伍无法按时进场施工,造成了工期的延误和费用的增加。
业主频繁变更工程设计,且变更通知下达不及时,使得我方已经完成的部分工程需要拆除重建,增加了施工成本和时间。
2、不可抗力因素在施工期间,遭遇了_____(具体不可抗力事件,如恶劣天气、自然灾害等),这对工程进度和施工质量造成了极大的影响。
我方采取了一系列应急措施来减少损失,但仍产生了额外的费用。
3、监理原因监理单位在施工过程中对工程质量的要求过于苛刻,超出了合同约定的标准,导致我方多次返工,增加了施工成本和工期。
监理单位未能及时协调解决施工中出现的问题,影响了工程进度。
4、其他原因相邻施工单位的施工干扰,导致我方无法正常施工,造成了工期的延误和费用的增加。
当地政府部门对施工的限制和要求发生变化,增加了我方的施工难度和成本。
三、索赔依据1、合同文件我方与贵方签订的施工合同中明确规定了双方的权利和义务,以及在出现各种情况时的处理方式。
根据合同条款_____(具体条款内容),我方有权提出索赔。
2、法律法规根据相关法律法规_____(具体法律法规名称和条款),在不可抗力等特殊情况下,施工单位有权获得相应的补偿。
3、工程惯例在类似工程项目中,对于因业主原因、不可抗力等因素导致的工期延误和费用增加,通常都给予施工单位一定的赔偿。
施工工程索赔报告(3篇)

第1篇一、报告概述项目名称:XX建筑工程项目地点:XX市XX区承包单位:XX建筑有限公司监理单位:XX工程监理有限公司一、索赔事件概述1. 索赔事件发生时间:2021年5月15日至2021年6月30日2. 索赔事件原因:因业主方未能按合同约定提供施工图纸及现场条件,导致我方施工进度延误。
3. 索赔事件影响:我方施工进度延误,造成窝工、机械闲置、材料积压等损失。
二、索赔依据1. 《中华人民共和国合同法》第一百一十九条:当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
2. 《建设工程施工合同》第七条:业主方应按合同约定提供施工图纸及现场条件,因业主方原因导致施工进度延误,承包方有权要求赔偿损失。
三、索赔计算1. 窝工损失:根据现场实际情况,窝工时间为45天,窝工人员100人,每人每日工资为200元,共计90000元。
2. 机械闲置损失:因施工进度延误,机械闲置时间为45天,机械每日租金为5000元,共计225000元。
3. 材料积压损失:因施工进度延误,材料积压时间为45天,材料积压金额为100000元。
4. 误期损失:根据合同约定,误期赔偿金为每日10000元,共计450000元。
四、索赔要求1. 要求业主方赔偿窝工损失90000元。
2. 要求业主方赔偿机械闲置损失225000元。
3. 要求业主方赔偿材料积压损失100000元。
4. 要求业主方赔偿误期损失450000元。
五、索赔处理建议1. 业主方应严格按照合同约定提供施工图纸及现场条件,确保施工进度不受影响。
2. 业主方应与承包方保持良好沟通,及时解决施工过程中出现的问题。
3. 业主方应按照合同约定,及时支付工程款,保障承包方合法权益。
4. 双方应共同协商,寻求合理解决方案,确保工程顺利进行。
六、结论综上所述,我方因业主方原因导致施工进度延误,造成窝工、机械闲置、材料积压等损失。
根据相关法律法规及合同约定,我方有权要求业主方赔偿上述损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
工程索赔报告书
xxx有限公司报告书
一、总论
前言:20116年11月25日,由xxx建筑工程有限公司与xxx有限公司(以下称贵司)投资建设的xxx有限公司新建厂区工程签署了土建(基础土方、结构、门窗、防火门等各种门、屋面、保温、地下室、公共部位的装饰装修等、室外附属道路)、钢结构制作、安装;水电安装[含水、低压电、消防(含卷帘门)、通风弱电、室外附属安装内容等,(不含电梯产品的采购及安装)]幕墙(含外铝合金门窗)等承包合同,该工程设计为现浇结构框架4层、钢框7层、钢排架1层,总建筑面积14010㎡。
合同工期为244天,计划开工日期2016年12月1日至2017年8月1日,在施工合同签署后,我司按照合同相关内容于合同签订后次日即进场施工,并搭设临时办公用房及生活设施,临时道路及文明施工的必要设施设备,并加班加点在2016年12月10完成所有临时设施施工内容。
在此期间我方多次要求贵公司按照合同专用条款1.6.1,和1.6.5提供地下管线图纸及全套施工图纸,以便及时编制施工组织设计、施工方案和施工进度计划,并组织施工人员的配备,及工程开工的备案手续,但贵方于2017年1月12日仅提了办公楼、综合楼、成品车间1、编织袋库、机修配电房、休息室、淋浴房的图纸,圆筒仓图纸于2017年经多次变更后于2017年12月20日才提供,其最影响总工期的关键图纸主车间1及原料车间1图纸于2017年2月26日才提供,基于此事我公司专门成立了工程开工前期施工项目部,委派王xxx为本项目总指挥,组建了以xxx项目副经理现场前期负责人的项目部领导班子,抽调我司技术骨干和优质管理人员参与本项目的前期施工建设,在正式开工前按施工组织设计要求组织以xxx为项目经理的精干领导班子从技术和管理服务水平等方面得到根本保证。
我司于2016年11月25日正式进场施工,按照合同内容和贵司要求周密部署,稳步整体推进,精心组织。
为了满足施工现场材料的需要,我司不但投入了几佰万元的现金保障施工资金的需要,还在项目部下设立了材料采购组,保障施工材料的质量和施工需要数量,2016年12月下旬所有材料采购均已经签署合同,部
分正在按照合同履行。
2017年1月23日春节前,经全体工人加班加点已完成办公楼、综合楼、消防水池、编织袋、机修配电间、成品车间等全部基础施工,但由于圆筒仓变更虽经加班加点施工仍至原计划进度延期了1个月的进度,在2017年2月10日春节后我项目部为弥补滞后的进度,在技术性民工很难招聘的情况下,承诺不低于2016年度12月工资待遇,且保证月月兑现,并承担民工单边路费伙食供给制的许诺下,从千里之外的安徽、四川、河南等地选聘了几百名优质民工,同时在江苏苏北等地招聘了部分民工,均签署了劳务合同书,至2017年2月14日,已招聘民工达76人,加上劳务班组负责人,共计80余人,现场已到工人80,为了改善施工工地管理人员及民工的生活环境和保障良好的休息,顺利完成施工任务,我公司与民工承诺如不能如期开工所有人工费及伙食费均按时支付。
2016年12月31日前,我公司xxx有限公新建厂区项目部与所有劳务作业分包小组均签订了劳务合同
索赔事项概述:2017年2月13日,当我司准备春节后开始投入大量工人赶工时,由于贵公司对质监、安监备案手续及开工许可证至今尚未办理不能继续施工故贵方于2017年2月14日对我公司傲农项目部下达了停工通知,致使我司的所有计划必须重新调整,也导致我司在人、材、物等多方面的损失和众多劳务分包及材料采购合同构成违约而承担违约责任,造成多项直接和间接损失。
至2017年3月26日通知复工
索赔要求:由我公司向贵司提起索赔的事由是因贵司单方违约未按合同要求提供图纸及其它备案材料致使不能进行正常开工,故索赔要求包括下列方面:
(1)人工费。
包括:违约劳务分包、钢筋制作为了完成原工程等待费用而额外支付的人工费用,按照劳务合同支付给民工的补偿金及路费。
(2)材料费。
包括租赁材料(钢管、模板);B、按原租赁但超过实际需要的周转材料的租赁费损失;周转材料租赁合同违约金;
(3)机械台班费。
包括施工机具木工圆盘机、电焊机、弯曲机、切断机、直螺纹套丝机
(4)机械闲置折旧费(搅拌机、挖掘机、运输车小型挖机闲置折旧损失
(5)施工机械损失(塔机)。
A、2017年7月1日前,为了按计划完成施工任务而采用塔机垂直运输使用费(含实际停用等待费和违约金);B、2017年2月25日前,为了按计划完成施工任务而采用挖掘机, C、因施工延期致使塔机、挖掘机租赁合同延期违约损失;D、因施工延期致使机械租赁费用及延期违约损失
(6)材料费费上涨费:由于停工期间及工期延期产生的原材料大幅上涨差价
(7)工地管理费。
指我司从按停工期间及由贵方原因发生的工期延期实际工作量差支付的工地管理费;包括A、管理人员工资、现场日常生活费用、水电费用等临时设施投资损失及生活用品损失;
(8)停工产生的钢筋锈蚀处理费用
(9)停工期间产生的水电费用
(10)赶工费用:指影响主要进度的主车间1及原料车间图纸由于延期3月之多才提供我方,为尽量缩短工期需采取必要的措施进行赶工所需的费用
二、索赔根据部分
索赔事件发生情况:我司从2016年11月25日正式进场施工至2017年3月28日,除我司与监理工程师及贵司正常往来的工作联系外,三方没有任何分歧意见,特别是我司在接到贵司的相关指令后,均在合理范围内予以处理,没有任何违约但由于贵司经我方多次要求按合同提供施工图及施工许可证办理的各种资料文件至今未按合同予提供,导致我司在施工组织和材料准备、人员安排等方面没有任何时间和机会避免和减少损失,致使我司损失特别大。
索赔要求的合同依据:由于贵司的xxx有限公司新建厂区工程未予办理质监和安监备案手续,未办理施工许可证申办手续,且未能及时提供对施工进度起关
键影响主车间1、原料车间1和圆筒仓的施工施工图,并于2017年2月14日由于贵方施工手续不全原因要求我方停工,故本项目的索赔合同依据仅有:
1、合同协议书。
2、停工联系单
3、复工联系单
4、变更图纸
三、计算部分
索赔总额:依据本事件产生的原因和涉及的范围,我司按照建筑行业施工索赔及xxx有限公司新建厂区工程项目部实际损失分为10大项,共计索赔总额为:1781411.3元
各项计算单列如下(详细计算清单见索赔计算书):
(1)停工人工费损失合计为:544800元。
(2)周转材料租金损失为:85052元
(3)停工机械台班损失:10065元。
(4)停工机械台班闲置折旧费24432.6元
(5)停工塔吊租赁费用29467元
(6)停工致使原材料快速上涨增加费用650928元
(7)工程管理费用、经营费用损失 188666.7元。
(8)停工致使钢筋锈蚀产生的除锈损失20000元
(9)停工期间产生的水电损失208000元.
(10)工程赶工增加费用180000元
(1)~(10)共计:1941411.3元
各项计算依据及证据:
(1)人工费损失:544800元
按照签署的劳务分包协议及协议工资标准230元/工的45%,支付必须生活费用按每人每天100元补助
证据:劳务分包协议书。
(2)周转材料租金损失:85052元
脚手架租赁损失:按照租赁合同约定支付租金为主车间、机修配件间按墙面面积18元/m2圆筒仓、休息室、淋浴公厕、编织袋库、原料车间、成品车间、办公楼、综合楼、门卫地磅房按建筑面积30元/m2,按每天计取(2017年2月14日---2017年3月26日),终止后工期为40天,
租赁部分钢管损失85052元,
详计算式;
证据:租赁合同
(3)提供机械台班损失:10065元
证据:现场现场机械图片
(4)闲置机械折旧损失:24432.6元
证据:现场现场机械图片
(5)塔吊机械租赁损失:29467元
塔吊租赁按1#塔吊为每月5000元,2#塔吊租赁费为4500元每月,人工工资为每人每月4500元补助生活费没有300元
证据:租赁合同
(6)停工延期原材料上涨差价费用损失:650928元
钢材采购损失:因工程停工,及贵方原因导致工期延期致使钢材涨速迅猛原材损失为650928元。
证据:1、购销合同
2、市场信息价
(7)工程管理费用损失:188666.7元
1、工程管理费用、经营费用损失,管理人员工资后勤人员费用、生活伙食费用
证据:1、工资发放明细表
2、财务报表(工程管理费用汇总,各项经营费用汇总)
(8)停工工程除锈处理损失:20000元
证据:现场图片
(9)停工水电费损失:208000元。
证据:水电缴费单费付款票据
(10)工程赶工增加费:18000元
证据:施工进度计划表
合计:(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)=1941411.3元
大写:壹佰玖拾肆万壹仟肆佰壹拾壹元叁角
四、证据部分
证据:本索赔书的证据由(1)标准、规范及有关技术文件;(2)所有与工程施工相关的合同书(材料购销、设备租赁、劳务合同及领取补偿费登记表等);(3)我司有关的财务报表;(3)合同文本(4)现场往来文件
对证据的说明:
1、对作为本索赔书证据使用的《标准、规范及有关技术文件》按照国家标准、行业标准及招投标文书确定的标准执行,本索赔书证据中没有提供相应标准文本;
2、涉及财务问题方面的证据,鉴于财务保密规定,只提供综合报表,不提供列支明细;
4、由于签署劳务合同的民工1多人,无法提供全部合同文本,仅提供文本之一作为证据,其余文本保存在公司,可以查阅;
对于基础井点降水因停工延期产生的费用在井点降水中报价中增加另行计算不在此索赔费用中。