电气建筑安装施工合同
建筑公司电气安装合同模板
建筑公司电气安装合同模板甲方（以下简称“业主”）：地址：联系方式：乙方（以下简称“承包商”）：地址：联系方式：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规，双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方工程项目的电气安装工程承包事项协商一致，特订立本合同，以共同遵守。
一、工程概况1.1 工程名称：_____________1.2 工程地址：_____________1.3 结构形式：_____________1.4 工程规模：_____________1.5 承包范围：包括但不限于以下工作内容（1）电气系统的设计及施工；（2）电气设备的采购及安装；（3）电气管线的布设及接通；（4）电气设备的调试及验收；（5）提供相关技术支持和售后服务。
二、合同价格2.1 承包商应按照甲方提供的工程量和报价单，计算并报出本工程的合同总价。
2.2 甲方应在合同签订后七个工作日内，向承包商支付合同总价的一定比例作为预付款。
2.3 剩余款项按照工程进度，分期支付。
具体支付方式和时间由双方另行商定。
三、工程进度和质量3.1 承包商应按照甲方提供的工程时间表和进度要求，保证按时完成工程。
3.2 承包商应保证所提供的电气设备和材料符合国家相关标准和规定，并保证工程质量。
3.3 工程完成后，承包商应按照甲方的要求进行验收，并承担相应的保修责任。
四、安全生产和环保4.1 承包商应严格遵守国家和地方的安全生产和环保法规，做好施工现场的安全防护和环境保护工作。
4.2 承包商应对施工现场的安全生产负全责，并承担由于自身原因造成的人身伤亡和财产损失。
五、违约责任5.1 双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格并办理完毕移交手续之日终止。
电气安装施工合同范文汇集(5篇)
电气安装施工合同范文聚集(5篇)优质合同：电气安装施工合同范文聚集(5篇)。
合同对我们来说，实在是太重要了，我们不能没有它，签订合同后要积极履行合同。
施工合同是保证建立单位与施工方或者承包施工方的合法权益的协议。
签订施工合同的双方当事人在法律地位上是平等的，那么，你平常有理解过施工合同的内容和种类吗？或许你正在查找类似"优质合同：电气安装施工合同范文聚集(5篇)"这样的内容，建议你本页和wtt，以便后续阅读！电气安装施工合同(篇1)甲方工程负责人：水电安装施工班负责人：为了皇甫移民工程平安、质量消费，文明施工。
特定以下责任条款，望自觉遵照执行。
一、工程地点：万荣县皇甫乡二、平安责任条款：1、本工程水电工班组施工人员必须服从甲方现场管理和平安部门的统一指挥，不能盲目施工，违章作业，凡不服从现场管理和平安部门的规章制度，所发生的一切平安事故均由乙方自行负责。
2、乙方必须每周星期一组织工人平安学习，宣传平安责任，进步工人的平安意识，保障职工的平安，质量平安重于泰山，平安就是职工的生命。
3、各班组严格按照消费、平安合同，搭设自己所负责范围的平安防护措施。
三、平安消费责任制班组平安员，在班组长的领导和专职人员的指导下，随时负责本组的平安消费，催促和帮助本组工人遵守平安操作规程和各项平安消费制度，组织好每日班前、班后的平安检查。
四、平安消费制度施工消费现场的情况是复杂的，必须亲密注意防止工伤事故的发生，杜绝不平安因素的苗子。
一般应在以下几方面加以防范：1、在施工前，操作人员必须认真检查场地、道路、工具和设备等平安状况，确认平安后，才能进展操作。
2、工作时要精力集中，不准与别人闲谈、打闹和嬉戏，不准酒后操作。
3、现场施工操作人员，不准赤脚工作，易燃、易爆品附近严禁吸烟、打火，不准在砖垛下或其它危险处休息。
4、工作中制止擅自乱挪乱拆已搭好的脚手架及风缆绳等设施，严禁互相打赌逞强、昌险作业等。
电气安装工程施工合同5篇
电气安装工程施工合同5篇电气安装工程施工合同1发包方：承包方：根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的规定以及建筑工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。
第一部分工程概况及承包范围1、工程名称：榆林基地二楼别墅工程2、工程地点：榆林段110国道南侧3、电气工程(强、弱电)安装工程内容及承包范围：a)照明系统：管路预留、预埋、穿线，灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。
b)动(电)力系统：管路及套管预留、预埋，电缆桥架安装，线缆敷设，配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。
c)弱电系统(电视、电话、宽带网、监控)：管路预留、预埋(含穿墙套管)及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸要求内容。
d)防雷接地系统乙方完成但不仅限于以上工作，所有与电气工程(强、弱电)有关的工作均由乙方完成。
第二部分工期、承包及付款方式1、合同签订之日起，按甲方要求，保证不耽误总体工期。
因不可抗力及甲乙双方以外的原因，导致工程停建，施工合同不能继续履行，可解除合同。
2、工程质量等级：合格。
第三部分承包方式、合同价款及结算方式1、承包方式：包工不包料采用甲方与乙方协商的价款：养殖区为8000元，二楼别墅为10000元进行竣工结算。
2、结算方式：包工不包料，中途按进度付款到50%，余款竣工验收合格后一次性付清。
第四部分双方一般责任1、甲方驻施工现场代表姓名：黄勇华2、乙方驻施工现场代表姓名：3、甲方工作：⑴委派工作人员为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜，组织对工程竣工验收，如需变更图纸或变更已施工的工程，甲方应通知乙方。
派专人协助乙方工程技术人员施工，负责与其他配套施工单位协调。
⑵甲方负责提供电源，保证施工需要。
⑶甲方提供与其他工程相关资料，组织与其他施工队协商。
4、乙方工作⑴向甲方代表提供进度表计划，并及时向甲方提交所需材料的量单及附材量单。
电气工程施工合同范本6篇
电气工程施工合同范本6篇篇1电气工程施工合同范本甲方（甲方单位全称）：_________（以下简称甲方）法定代表人（负责人）：_________联系地址：_________电话：_________乙方（乙方单位全称）：_________（以下简称乙方）法定代表人（负责人）：_________联系地址：_________电话：_________鉴于乙方具备从事电气工程施工的资质和能力，甲方拟委托乙方负责本项目的电气工程施工，并达成如下合同：一、项目名称和地址本合同的项目名称为________，施工地点为__________。
二、项目内容和范围1. 本项目的电气工程范围包括但不限于：（1）XXX；（2）XXX；（3）XXX。
2. 相关技术要求和标准：（1）电气设备的选择、安装要符合国家相关标准和规定；（2）工程施工过程中需要遵守相关安全规范和标准；（3）遵守现场卫生环保规定，保证施工场所的整洁和环境保护。
三、施工进度和期限1. 施工工期为__________，工期的计算方式为__________，如有延误需提前告知甲方并经甲方同意。
2. 施工进度安排应与工程的整体计划相适应，确保按期竣工。
四、合同价款及支付方式1. 本项目总合同价款为______元，支付方式为（大写）：______________。
2. 甲方将根据工程实际完成情况分阶段支付合同价款，支付比例为：__________。
五、质量保证1. 乙方承诺保证工程的质量符合相关标准和要求，确保工程安全可靠。
2. 工程造成的一切质量问题，乙方将负责修复，直至符合合同要求为止。
六、保证金1. 乙方应在签订合同后15个工作日内向甲方交付______元作为保证金，保证金应作为合同履行期间的信用保证，乙方不得以保证金作为合价凭据。
七、合同变更在工程实施过程中，如有对合同的任何修改或变更，双方应协商一致并签订书面变更协议。
变更后的条款应与原合同具有同等法律效力。
电气工程施工合同范本6篇
电气工程施工合同范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1电气工程施工合同范本甲方（委托方）：单位名称：______________法定代表人：______________联系地址：______________联系电话：______________乙方（承包方）：单位名称：______________法定代表人：______________联系地址：______________联系电话：______________鉴于甲方拟委托乙方承担电气工程施工任务，为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲方与乙方达成如下合同：第一条项目名称本合同的项目名称为______________电气工程施工。
第二条项目内容1. 甲方委托乙方负责本合同约定的电气工程施工任务，具体包括但不限于设计、采购、施工、调试等工作。
2. 施工地点：______________3. 施工范围：______________第三条工程价款及付款方式1. 本工程总价款为______________万元（大写：______________元整）。
2. 价款支付方式：（1）工程全面验收合格后，乙方应向甲方提供工程竣工报告及结算单，甲方在收到结算单后应于7个工作日内支付工程款项。
（2）若工程有分期支付约定，按照实际工程进度，乙方应向甲方提供相应阶段工程的竣工报告及结算单，甲方应在收到结算单后的7个工作日内支付相应款项。
3. 外币结算：如以外币结算，应按照中国人民银行外汇管理规定执行。
第四条材料采购及保证1. 乙方负责对所需材料的采购工作，应保证所选材料符合国家相关标准和规定。
2. 如因材料质量问题导致工程质量问题，乙方应承担全责，包括材料更换、重新施工等费用，甲方有权要求相应赔偿。
第五条施工周期1. 本合同约定的工程施工周期为______________个自然日，具体按照工程实际进度执行。
2. 若乙方因自身原因导致施工周期延长，应承担因此而产生的相关费用。
2024年电气设备安装工程施工合同的
2024年电气设备安装工程施工合同的合同编号：甲方（需方）：地址：联系人：电话：乙方（供方）：地址：联系人：电话：鉴于甲方有意进行电气设备安装工程施工，并委托乙方进行施工，双方经平等协商，特此立下本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容：电气设备安装工程施工及相应配套设施的建设。
第二条工程进度2.1 施工开始日期：2.2 完工日期：2.3 工期计算：施工开始日期至工程完工日期之间的自然日数。
第三条施工范围3.1 设备安装：乙方负责按照甲方提供的相关设计及施工图纸要求，对电气设备进行安装、调试、运行及验收工作。
3.2 配套设施建设：乙方负责对工程所需的电气设备配套设施进行建设，确保设备的正常运行。
第四条施工质量要求4.1 施工工艺：乙方应按照国家相关标准及甲方的要求进行施工，保证工程质量符合相关规范。
4.2 材料选择：乙方应选择符合国家标准并经甲方同意的合格材料进行施工。
第五条付款方式5.1 合同总价款为：5.2 付款方式：（1）工程开工前，甲方向乙方支付合同总价款的30%作为首期款；（2）工程完成后，甲方经验收合格后向乙方支付合同总价款的50%作为质保期款；（3）质保期届满后，甲方向乙方支付合同总价款的20%作为最终付款。
第六条违约责任6.1 如甲方未按时支付款项或不按合同约定提供配合，甲方应按每延迟一天支付合同总价款金额的0.1%作为违约金。
6.2 如乙方未按时完成工程或质量不达标，乙方应按每延迟一天支付合同总价款金额的0.1%作为违约金。
第七条保密责任7.1 甲方应对乙方所提供的技术和商业资料进行保密，不得擅自透露或转移给任何第三方。
7.2 乙方应对甲方提供的相关资料进行保密，不得将其用于其他用途或透露给其他第三方。
第八条争议解决8.1 本合同的解释和执行应遵守中华人民共和国相关法律法规。
8.2 如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提请有管辖权的人民法院解决。
电气工程施工合同书6篇
电气工程施工合同书6篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方电气工程施工事宜，经友好协商，达成如下合同：一、工程概况1. 工程名称：_________________________电气工程项目。
2. 工程地点：_________________________。
3. 工程内容：包括配电系统、照明系统、动力系统、消防系统及其他电气设备的安装与调试。
二、合同工期1. 开工日期：自本合同签订之日起______天内开工。
2. 竣工日期：开工之日起计算______天为工程竣工时间。
三、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：_________________________元整）。
该造价为包工包料总价，包括材料费、人工费及其他相关费用。
2. 支付方式：甲方在合同签订后______天内支付乙方工程总造价的______%作为预付款；工程竣工并经甲方验收合格后______天内支付余款。
四、工程质量与验收1. 乙方必须严格按照国家相关电气工程施工规范进行施工，确保工程质量。
2. 甲方在工程竣工后______天内组织验收，验收合格后，双方签署验收合格证书。
3. 若因乙方施工质量问题导致验收不合格，乙方需承担违约责任并承担整改费用。
五、工程变更及调整1. 若甲方需在施工过程中对工程设计进行变更，应书面通知乙方，双方协商一致后进行调整。
2. 因设计变更导致的工程量增减，双方应根据实际情况调整工程总造价。
六、违约责任1. 若乙方未按合同约定工期完成施工任务，需支付违约金，并承担由此给甲方造成的损失。
2. 若甲方未按合同约定支付工程款，需支付逾期付款违约金。
3. 若因一方违约导致合同无法继续履行，另一方有权解除合同并要求违约方承担违约责任。
电气安装施工合同范本(3篇)
电气安装施工合同范本合同编号：甲方：乙方：签订地点：签订日期：建设工程(电气)分项工程施工合同甲方(发包人)(全称)：乙方(承包人)(全称)：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动用工合同》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确责任、权利和义务，确保工程质量，保证施工安全，使本工程达到文明施工，按期竣工。
双方本着自愿、互利的原则签订本合同。
一、工程概况及承包内容和价格：1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程结构：建筑面积约M2.(以实际面积为准)1.4承包工作内容：照明系统：管路预留预埋、穿线、照明灯具、插座、开关、配电箱和电表、防雷接地安装及调试等施工图纸所包含的内容。
动力系统：管路及套管预留预埋、电缆桥架安装、线缆敷设、配电设备安装及调试等施工图纸要求的内容。
弱电系统(电视、电话、宽带等)：管路及套管预留预埋、消防系统管路预留预埋、应急照明灯的安装及调试。
1.5承包价格：___元/m2(不含临电)___元/m2(含临电)(按建筑面积计算)。
1.6承包方式：包人工费、包辅材(铁丝、钉子、绝缘胶带和塑料胶带等)、包工具(手持电动工具及钢卷尺、划线笔、压线钳等)、包质量、包安全、包工期、包文明施工1.7付款方式：1、按照工程形象进度进行支付或者借支。
2、乙方在领取或借支工程进度款时应按实提供职工领取工资花名册，由本人领取工资时必须本人签字确认，不能代领，更不得私自挪用人工工资，如发现承包人挪用人工工资，由乙方自行承担一切责任。
二、合同双方的权利和义务：1、甲方负责主材料供应。
2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工。
在施工中发现材料质量问题及时汇报。
3、乙方要提前一周提出材料计划，材料计划要准确，甲方根据乙方提供的材料计划供应材料，若实际使用量超出乙方的材料计划，超出部分乙方自行负责，甲方有权从工程承包费中扣除多余材料费用。
建筑物电气安装合同范本
建筑物电气安装合同范本合同编号， [编号]甲方（委托方）， [甲方名称]乙方（承包方）， [乙方名称]鉴于甲方拟对建筑物进行电气安装工程，现委托乙方承担该项目的电气安装工作，双方经协商一致，达成如下合同：一、工程内容。
1. 乙方应按照甲方的要求，对建筑物进行电气系统的设计、安装和调试工作，确保符合国家相关标准和规定。
2. 电气安装工程包括但不限于电线、配电箱、开关插座、照明设备等的安装和接线工作。
二、工程质量。
1. 乙方应保证所提供的电气设备和材料符合国家标准，并具有合格证明。
2. 乙方应保证电气安装工程符合相关法律法规和安全标准，确保工程质量和安全性。
三、工期和费用。
1. 工程的开始日期为 [日期]，完工日期为 [日期]。
2. 工程总造价为 [金额]，甲方应按照工程进度支付工程款项，具体支付方式和时间另行协商。
四、变更和延期。
1. 若甲方需要对工程内容进行变更，应提前书面通知乙方，并协商确定变更后的工程费用和工期。
2. 若因不可抗力等原因导致工程延期，双方应协商解决，并签订书面延期协议。
五、保修期。
1. 工程竣工验收合格后，乙方应提供 [保修期限] 的免费维修保养服务，确保电气设备正常运行。
六、违约责任。
1. 若乙方未按合同约定完成工程，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 若甲方未按合同约定支付工程款项，应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。
七、其他条款。
1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：日期：乙方（盖章）：日期：合同附件， [相关附件清单，如设计图纸、设备清单等]。
建筑电气安装劳务合同7篇
地方人大常委会组成人员履职档案制度研究作者：方兆淼段志刚滕善洋来源：《人大研究》 2017年第9期方兆淼段志刚滕善洋人大常委会组成人员履职档案是人大常委会组成人员在履职过程中形成的有保存与利用价值的各种文字、图片、音频、视频等不同形式的真实记录。
建立地方人大常委会组成人员履职档案制度，是探索如何充分发挥组成人员主体作用、激励组成人员履职、加强对组成人员监督、不断推动地方人大常委会工作创新发展的有效途径之一。
虽然有的地方人大常委会进行过一些有益探索，但在思想认识以及档案形式、内容、投入和成果应用等方面存在许多共性问题，需要切实研究解决。
一、建立地方人大常委会组成人员履职档案制度的现实意义（一）履职档案将在促进地方经济社会发展方面发挥独特作用地方人大常委会组成人员的履职档案，凝聚着每一位组成人员的智慧和汗水。
在人大及其常委会会议上的审议意见及提出的议案、建议，以及在参加执法检查、代表视察、调查研究等活动中提出的意见、建议等，看上去只是几句话的观点或是几页纸的文字，其背后却凝结着组成人员听取民意、吸纳民智、深度思考、总结提炼所付出的辛勤劳动，反映出各行各业的基本情况和突出问题，代表着广大人民群众的利益诉求，为各级党委和“一府两院”科学决策、依法行政、公正司法提供了重要的参考依据。
无数事实证明，那些有见解、有独创性并切实可行的意见建议，对于事业的巨大推动作用是不可低估的。
虽然常委会组成人员的很多意见、建议没有立即形成决策或是法规，但这并不代表这些意见建议没有价值，而是要结合各地区、各部门发展目标、发展条件、发展阶段具体适用。
履职档案制度的建立，将能够分门别类地把这些意见建议集中起来，整理成“数据库”，并随着履职档案的公开应用，这些意见建议将打破地域界限，越来越多地被各级各部门查阅、参考、采用，发挥出智力资源的最大价值，而不再是“一次性产品”。
（二）建立履职档案制度将催生常委会组成人员履职新动力人大常委会组成人员是人大常委会的主体，其履职意识、履职能力、履职行为和履职成效等，反映出人大常委会的工作水平和质量，影响着国家权力机关职权的有效行使，关系到人民代表大会制度的完善和发展。
最新版电气安装工程分包施工合同
最新版电气安装工程分包施工合同合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：一、工程概况1.1 本项目位于__________________，主要包括__________________等电气安装工程。
1.2 乙方应按照本合同约定的标准、规范和进度要求完成分包工程的施工。
二、合同价格2.1 本合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
2.2 乙方应按照合同约定的工程量和质量要求完成施工，不得以任何理由提出增加合同价款的要求。
三、合同履行3.1 乙方应按照本合同约定的工期要求完成施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应支付违约金，违约金计算方式为：每延期一天，违约金为合同价款的____%。
3.2 乙方应严格按照国家有关法律法规、标准和规范进行施工，确保工程质量、安全。
3.3 乙方应按照合同约定，对施工过程中出现的问题及时与甲方沟通，确保工程顺利进行。
四、付款方式4.1 甲方按照乙方实际完成工程进度，分期支付合同价款。
具体付款比例和时间由双方在补充协议中约定。
4.2 乙方完成工程后，经甲方验收合格，甲方一次性支付剩余合同价款。
五、违约责任5.1 乙方如未按照约定工期完成施工，应支付违约金。
5.2 乙方如未按照国家有关法律法规、标准和规范进行施工，导致工程质量、安全事故的，应承担相应法律责任。
5.3 甲方如未按照约定支付合同价款，应支付违约金。
六、争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至__________________。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.1 甲方有权对乙方施工过程进行监督检查，确保工程质量、安全符合国家有关法律法规、标准和规范。
电气施工合同模板
电气施工合同模板甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容：电气工程，包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。
单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。
二、工程承包范围2.1 乙方承包范围：包工包料、包安全。
2.2 乙方应按照甲方的要求，完成所有电气工程的施工，并保证施工质量、安全、进度等方面的要求。
三、合同工期3.1 工程施工日期：____年__月__日至____年__月__日。
3.2 乙方应按照约定的工期完成施工，如有特殊情况需要延期，应提前向甲方提出申请，经甲方同意后方可延期。
四、工程质量标准4.1 工程质量应符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-02)的要求。
4.2 乙方应按照设计文件、施工图纸、施工及验收规范等进行施工，保证工程质量。
五、合同价款5.1 双方经协商一致，确定本工程的合同价为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。
5.2 甲方应按照约定的付款方式支付合同价款，具体支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）工程进度达到100%时，甲方支付乙方合同总价款的20%。
六、双方一般权利和义务6.1 甲方权利和义务：（1）提供必要的施工场地和施工便利；（2）应配合乙方做好安全文明施工工作；（3）配合乙方协调处理施工现场管理、突发事件等工作；（4）负责工程质量的验收工作；（5）工程竣工验收结束后，及时办理支付，通过银行转账或现金支付方式一次性支付工程款。
6.2 乙方权利和义务：（1）提供建筑材料合格证书、工程结算书和有关工程联系单等；（2）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫及其施工人员的安全施工；（3）按照约定的工期完成施工，保证工程质量、安全、进度等方面的要求；（4）遵守国家有关法律法规，严格执行施工现场的安全操作规程；（5）负责工程现场的环境保护工作，保证施工过程中的环境保护措施得到落实；（6）工程竣工后，按照约定提供完整的工程资料和保修服务。
建筑物电气安装合同书
建筑物电气安装合同书合同范本。
本合同书由以下双方于（日期）签署：甲方（供应商/承包商）：公司名称：注册地址：联系人：电话：传真：邮箱：乙方（需求方/业主）：公司名称：注册地址：联系人：电话：传真：邮箱：鉴于甲方具有丰富的电气安装经验和技术能力，乙方希望委托甲方为其建筑物进行电气安装工程，双方经友好协商，达成如下合同：一、项目概况。
1.1 项目名称，（填写项目名称）。
1.2 项目地址，（填写项目地址）。
1.3 项目内容，本合同所涉及的电气安装工程范围包括但不限于（列举具体内容）。
二、服务内容。
2.1 甲方应按照国家相关标准和规定，为乙方提供电气安装设计、施工、调试等全程服务；2.2 甲方应保证所提供的设备和材料符合国家标准，并提供相应的质量保证；2.3 甲方应按照合同约定的时间节点完成工程，并保证工程质量符合相关标准。
三、价格与支付方式。
3.1 本项目总价为（填写总价），包括设备、材料、人工费用等；3.2 乙方应按照约定的进度和标准，按时支付工程款项；3.3 如因乙方原因导致工程延期或增加费用的，乙方应承担相应责任和费用。
四、合同变更。
4.1 如因工程需要或其他不可抗力因素需要对合同进行修改，应经双方协商一致并签订书面变更协议；4.2 未经双方协商一致，任何一方不得擅自修改合同内容。
五、质量保证与维护。
5.1 甲方应对所提供的设备和材料提供一定期限的质量保证，并承担因质量问题导致的损失；5.2 工程竣工后，甲方应提供一定期限的免费维护服务，保证设备正常运行。
六、违约责任。
6.1 如因一方违约导致合同无法履行的，应承担相应的违约责任；6.2 如因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方应友好协商解决，并及时通知对方。
七、法律适用与争议解决。
7.1 本合同适用（填写适用法律条文）；7.2 如因合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院裁决。
八、其他约定事项。
8.1 本合同自双方签署之日起生效，至工程竣工并经双方确认验收之日终止；8.2 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程安装合同
（专业建设工程安装合同）
工程名称：
工程地点：
合同编号：
发包人：
承包人：
签订日期：年月日
第一部分协议书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地址：
工程内容：
资金来源：自筹
二、工程承包范围
承包范围：
三、合同工期
开工日期：以合同签订之日为开工日期。
竣工日期：年月日。
合同工期总日历天数：天。
四、质量标准备
工程质量标准：合格。
五、合同价款：
金额（大写）（人民币）
￥：元。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书。
2、本合同专用条款。
3、投标书及附件、中标通知书。
4、施工图纸、相关国家标准、规范及有关技术文件。
5、工程报价预算书。
6、双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。
七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担
工程质量保修责任。
工程保修期为年。
八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应
当支付的款项。
九、合同生效
合同订立时间：年月日
合同订立地点：
本合同双方约定：双方签字盖章后生效。
发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
开户行：开户行：
账号：账号：
税号：税号：
第二部份专用条款
一、词语定义及合同文件
1．合同文件
合同文件组成：按合同协议书第六条款规定的组成本合同的所有文件均为合
同的一部份，不可分割。
2．语言文字和适用法律、标准及规范
2．1．本合同除使用汉语外，还使用语言文字。
2．2适用法律和法规：
需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、以及国家、福建省、厦门市现行的法律、法规及建设行政主管部门有关基本建设的规定。
2．3适用标准、规范
适用标准、规范的名称：（1）本工程设计要求；（2）国家、省、市现行有关电力、安装工程的施工及验收规定、规程和标准；（3）地方政府及国家没有规定的，按发包人指定的规范、标准执行。
3．图纸
3．1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：。
3．2 发包人对图纸的保密要求：图纸为发包人机密资料、禁止外传。
二、双方一般权利和义务
1．发包人派驻的代表
姓名：职务：
2．承包人派驻的项目经理
姓名：职务：
三、发包人工作
（1）发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
1）办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工
条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；
2）提供施工所需水、电管线路的接口，由承包人依发包人要求自行接管及
接线引用；
3）协助办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；
4）确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；
5）组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；
6）发包人应做的其它工作，双方在专用条款内约定。
（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人开工前提供施工所需水电管线路接口，由承包人自行引接使用，并按发包人要求缴交相应费用。
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已具备。
（4）水准点与坐标控制点交验要求：开工前。
（5）图纸会审和设计交底时间：合同签定后依承包人要求组织召开。
三、承包人工作
（一）承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前向发包人提供工程施工进度计划，每月25日向发包人报当月完成工作量月报表，每月25日提供下月施工进度计划表。