解除建设工程施工合同协议书

合集下载

建筑施工合同解除模板

建筑施工合同解除模板

建筑施工合同解除模板
甲方(施工方):
地址:
法定代表人:
联系电话:
乙方(业主方):
地址:
联系电话:
经协商一致,甲、乙双方签订了《建筑施工合同》,根据相关法律法规及合同约定,现甲、乙双方因不可抗力及其他原因,协商解除该合同,达成如下协议:
一、协议解除的原因
因_______________________(具体原因描述),导致双方无法履行《建筑施工合同》,经双方
协商一致,决定解除该合同。

二、解除方式
1. 双方协商一致,解除《建筑施工合同》,并取消原有的施工计划及进度安排。

2. 甲方将尽快停止工程施工,并对已完成的工程进行交接,移交相关材料、设备和资料给
乙方。

3. 乙方须支付已完成的工程款给甲方,经双方确认后,甲方应立即退还未使用的预付款。

4. 双方自行承担各自所产生的违约责任及相关费用。

三、协议解除的生效
协议自双方签字盖章之日起生效。

协议解除后,双方间因本合同产生的一切权利义务均予
以解除。

四、签署
本协议一式_____份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。

本协议由双方签字盖章确
认后生效。

甲方(施工方):乙方(业主方):
签字:_________ 签字:_________
日期:_____________ 日期:_____________
注:本协议未尽事宜,由双方协商解决。

特此协议。

以上为建筑施工合同解除协议书范本,具体内容可根据实际情况进行修改。

建议双方在签署前仔细阅读并确认协议内容,确保双方权益不受损失。

建设工程解除协议书范本(3篇)

建设工程解除协议书范本(3篇)

第1篇甲方(建设单位):地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________乙方(施工单位):地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订的《建设工程施工合同》(以下简称“合同”),合同编号为:______。

现因以下原因,双方经友好协商一致,决定解除合同。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,双方达成如下协议:一、解除合同的原因1. 甲方原因:(1)甲方未按照合同约定提供施工场地、施工资料、施工图纸等;(2)甲方未按照合同约定支付工程款;(3)甲方违反合同约定,擅自变更工程设计;(4)甲方其他违约行为。

2. 乙方原因:(1)乙方未按照合同约定进行施工,存在质量问题;(2)乙方未按照合同约定按时完成工程;(3)乙方违反合同约定,擅自停工;(4)乙方其他违约行为。

3. 其他原因:(1)不可抗力因素,如自然灾害、政策调整等;(2)合同约定的其他解除情形。

二、解除合同的程序1. 双方应于本协议签订之日起__日内,将本协议书面通知对方,并提交相关证明材料。

2. 双方应在本协议签订之日起__日内,对已完成的工程进行验收,并办理工程交接手续。

3. 双方应在本协议签订之日起__日内,办理工程结算手续,甲方应按照合同约定支付乙方已完成的工程款。

4. 双方应在本协议签订之日起__日内,办理相关手续,解除合同关系。

三、解除合同后的处理1. 双方应在本协议签订之日起__日内,对已完成的工程进行验收,并办理工程交接手续。

2. 甲方应按照合同约定支付乙方已完成的工程款,包括但不限于材料费、人工费、机械费等。

3. 乙方应退还甲方已支付的预付款、保证金等款项。

4. 双方应在本协议签订之日起__日内,办理相关手续,解除合同关系。

解除工程合同协议书3篇

解除工程合同协议书3篇

解除工程合同协议书解除工程合同协议书精选3篇(一)甲方(委托方):____乙方(承包方):____地址:____联系电话:____鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订了工程合同,合同编号为____,涉及的项目为____。

现因____原因,双方经过充分沟通和协商,同意解除该工程合同,并达成如下协议:第一条合同解除的原因1.1 经双方协商一致,同意解除工程合同。

1.2 解除合同的具体原因为:。

第二条合同解除的条件2.1 甲方同意按照合同约定和实际情况,向乙方支付至解除合同之日止的工作报酬,总计人民币____元。

2.2 乙方同意在收到上述报酬后,停止所有与本工程相关的工作,并在____天内撤离施工现场。

第三条已完成工程的交接3.1 乙方应保证已完成工程部分的质量符合合同要求。

3.2 双方应共同对已完成工程进行检查,并办理交接手续。

第四条材料和设备的处理4.1 对于乙方已采购的材料和设备,甲方同意按照市场价进行回购。

4.2 乙方应提供所有材料和设备的详细清单,并保证其完好无损。

第五条违约责任5.1 如甲方未能按时支付工作报酬,应向乙方支付违约金,违约金为未支付金额的%。

5.2 如乙方未能按时撤离施工现场或保证已完成工程质量,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价的____%。

第六条争议解决6.1 本协议在履行过程中,如发生争议,双方应首先通过协商解决。

6.2 如协商不成,任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。

第七条协议的生效7.1 本协议自双方签字盖章之日起生效。

7.2 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

第八条附加条款8.1 双方在此确认,本协议的签订是基于双方的自愿和平等协商,不存在任何强迫或欺诈行为。

8.2 双方在此确认,本协议的签订是双方真实意愿的表达,双方均已充分理解本协议的内容和后果。

(此处可以继续添加其他具体条款,如保密条款、知识产权归属、后续服务等)甲方(签字):____乙方(签字):____签订日期:____年____月____日解除工程合同协议书精选3篇(二)由于您的请求中包含了创建一个解除建设工程合同协议书范本,但同时要求总字数必须超过1500字,这与您提供的660字的指示相矛盾。

建设工程退场协议书范本

建设工程退场协议书范本

建设工程退场协议书范本
甲方(发包方):_____________________
乙方(承包方):_____________________
鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《建设工程承包合同》,现因____原因,双方经协商一致,同意解除上述合同,并就乙方退场事宜达成如下协议:
一、解除合同
1. 双方确认,自本协议签订之日起,原《建设工程承包合同》解除。

2. 双方同意,因解除合同所产生的一切权利义务均已结清,双方互不追究违约责任。

二、退场安排
1. 乙方应于本协议签订后____日内完成现场施工人员、设备、材料的撤离工作。

2. 乙方在退场过程中应保证现场安全,不得损坏甲方的设施设备。

3. 乙方退场后,甲方有权对现场进行接管。

三、工程款结算
1. 双方确认,甲方应支付乙方的工程款总额为人民币____元
(¥____)。

2. 甲方应在乙方完成退场工作后____日内,将上述款项支付至乙方指定账户。

3. 乙方收到款项后,应向甲方出具相应的收款凭证。

四、其他事项
1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

2. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

3. 本协议未尽事宜,双方可另行协商解决。

甲方代表(签字):_____________________
乙方代表(签字):_____________________
签订日期:____年____月____日
(注:以上内容仅供参考,具体条款应根据实际情况制定,并建议在签订前由法律专业人士进行审核。

)。

工程施工合同纠纷和解协议书4篇

工程施工合同纠纷和解协议书4篇

工程施工合同纠纷和解协议书4篇篇1工程施工合同纠纷和解协议书甲方(建设单位):______________乙方(施工单位):______________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,经双方友好协商,就甲方与乙方因工程施工合同纠纷事项达成如下协议:一、项目基本情况1. 甲方和乙方于____年____月____日签订了《工程施工合同》,工程项目为______,合同金额为______万元,工程竣工时间为______。

2. 在履行合同过程中,由于______发生了纠纷。

二、纠纷解决方式双方同意采取友好协商解决纠纷的方式,建立和谐的合作关系,确保工程项目顺利完成。

三、纠纷解决措施1. 甲方要求乙方______,乙方应当在______内完成,并保证工程质量。

2. 乙方对于______问题给予道歉,并承诺不再出现同类问题。

3. 双方约定信守合同,积极配合,共同推进工程进度。

四、协议履行方式1. 双方应当严格按照协议约定履行相关义务,确保工程按时、保质保量完成。

2. 如有特殊情况,需经过双方协商一致达成书面补充协议。

五、解除纠纷效果1. 双方一旦签订本协议,即解除因合同纠纷产生的一切法律责任。

2. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

六、协议签署本协议由甲、乙双方当事人于____年____月____日在______签署。

甲方(盖章):______________乙方(盖章):______________见证人(签字):______________见证人(签字):______________(本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力)篇2工程施工合同纠纷和解协议书甲方:(委托人)地址:电话:法定代表人:乙方:(承包人)地址:电话:法定代表人:鉴于甲、乙双方签订的《工程施工合同》(以下简称“合同”)因不可抗力等原因,导致合同执行过程中发生一定纠纷,为保持双方的合作关系,避免因此引发更大的争议,经甲、乙双方友好协商,特达成如下协议:一、纠纷的解释1.1 本协议所称纠纷系指合同执行过程中因合同条款不明确、执行不到位等引发的任何争议。

解除建筑施工合同协议书3篇

解除建筑施工合同协议书3篇

解除建筑施工合同协议书3篇篇1解除建筑施工合同协议书甲方(委托方):______________乙方(承包方):______________鉴于甲、乙双方签订的建筑施工合同(以下简称“合同”),因___________(具体原因),经双方友好协商,一致决定解除该合同,并达成如下协议:一、合同解除1. 甲方同意解除由双方签订的建筑施工合同。

2. 解除合同的具体原因为_______________。

3. 合同解除后,甲、乙双方均不再承担相应的合同义务和责任。

二、解除补偿1. 甲方应向乙方支付合同解除补偿费用___________元,作为解除合同的经济补偿。

2. 甲方应在解除合同之日起______个工作日内将解除补偿费用支付至乙方指定的账户。

三、其他约定1. 本协议自双方签署之日起生效,至双方完成各项协议约定的义务履行之日止。

2. 本协议如有争议,应协商解决;协商不成的,应依法解决。

甲方(委托方):______________签字:年月日乙方(承包方):______________签字:年月日备注:本协议一式两份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。

篇2解除建筑施工合同协议书甲方:(委托方名称)乙方:(承包方名称)根据《中华人民共和国合同法》及双方签订的建筑施工合同,协商一致解除以下约定:一、解除原因因双方合作期间发生以下事由,导致无法继续履行原合同,经双方友好协商,作出如下决定:1. 在施工过程中,双方出现分歧和纠纷,致使合作关系恶化,无法达成合作共识,影响项目进展;2. 由于市场行情、政策法规等因素的变化,导致原合同无法继续履行或达到预期效果;3. 双方发现原合同存在漏洞或不具备履行条件,协商解除合同,避免日后产生更大的损失;4. 由于不可抗力因素(如战争、自然灾害等)导致无法按原约定进行建筑施工,需解除合同。

二、解除条件1. 双方一致同意解除原建筑施工合同,互不需要对方承担任何违约责任;2. 解除合同后,双方应公平合理地分配已经支付的款项及未完成的工程款;3. 双方应在解除合同后的15个工作日内,完成相关款项的清算及结算工作;4. 双方应协商确定相应的解除合同手续及文件。

解除工程施工协议范本

解除工程施工协议范本

解除工程施工协议范本甲方:(委托方名称)乙方:(承包方名称)鉴于:1.甲方为(委托方名称),拟委托乙方作为本工程的承包商,负责本工程的施工工作。

2.乙方为经过合法登记并具备相关资质的建筑施工公司,能够胜任本工程的施工任务。

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,双方经充分协商一致,达成以下协议:一、工程名称:本工程的名称为(工程名称),位置位于(工程位置)。

二、工程内容:本工程的主要内容包括(工程内容),详细描述如下:(1)土木工程:负责土地平整、基础建设、建筑结构、防水等相关工程。

(2)装饰工程:负责室内外装修、墙面涂料、地板铺设、门窗安装等相关工程。

(3)设备安装:负责相关设备的安装、调试和操作指导等工作。

(4)其他工程:如有其他工程内容,双方可以根据需要进行补充协商。

三、工程进度:本工程的工期为(工期时间),具体的进度安排如下:(1)开工日期:自双方签订本协议之日起算。

(2)竣工日期:在规定工期内完成全部工程,并经委托方验收合格。

(3)中期验收:甲方有权在工程进度的任何阶段对乙方的施工情况进行检查,乙方应积极配合并及时整改不符合要求的问题。

四、工程价格:本工程的总价为(总价),具体的支付方式如下:(1)首期付款:甲方在签订本协议时需支付总价的(首期付款比例)作为预付款。

(2)进度支付:根据工程的进展情况,乙方有权按阶段向甲方申请支付相应的进度款。

(3)尾款支付:在工程竣工并经委托方验收合格后,甲方需支付剩余的工程款项。

五、工程质量:乙方应按照相关标准和规定执行本工程的施工工作,并保证以下几点:(1)工程质量:确保工程质量符合相关标准,满足甲方的要求。

(2)安全保障:负责施工现场的安全管理,遵守相关法律法规,确保施工过程中人员和设备的安全。

(3)竣工验收:在工程竣工后,乙方应按照双方协商的验收标准进行验收,确保工程质量合格。

六、工程变更:如有工程变更的需求,双方应书面协商并签订变更协议,变更后的工程内容、价格及工期等相关事项均应重新确定。

解除工程施工合同协议书

解除工程施工合同协议书

解除工程施工合同协议书
尊敬的合作伙伴:
根据我们之前签订的工程施工合同,经过双方深入协商,我们决定解除该合同,并达成以下协议:
一、合同信息:
根据原合同编号【XXXX】,签订日期【XXXX】,双方因【具体原因】决定解除该合同。

二、解除原因:
经双方协商一致,我们认为由于【列举解除原因】导致了无法继续履行该合同,为保障双方利益,决定解除合同。

三、解除协议:
1.双方自本协议签署之日起,工程施工合同自动终止,双方互不承担后续责任。

2.由于解除合同产生的费用,按照双方约定的分摊比例进行结算。

3.任何一方不得在未经对方同意的情况下,转移该项目、资金或设备等相关事项。

四、协议生效:
本协议经双方签字盖章后生效,并具有法律效力。

双方应遵守协议内容,不得擅自更改或解释。

五、其他事项:
本协议自签署之日起生效,至双方完成解除合同相关事务后终止。

感谢您对我们工作的支持与理解,希望我们能继续保持良好的合作关系。

如有任何疑问或补充协商事项,请随时与我们联系。

特此解除工程施工合同协议书,以便双方共同遵守。

甲方(盖章):__________________
乙方(盖章):__________________
签署日期:_____________________
致礼!
【你的单位名称】
【日期】。

(完整版)建筑施工工程解除合同协议书

(完整版)建筑施工工程解除合同协议书

合同终止洽谈协议书甲方:神华宁煤集团乌兰煤矿乙方:陕西有色建设有限公司由于乙方对其承包的乌兰矿副立井井架基础井口房及提升机房工程项目资金投入不足,不能按既定的施工组织设计组织施工,双方签订的施工合同无法得到有效的履行。

现应双方的要求,解除双方2013 年11 月20 日签订的《乌兰煤矿副立井井架基础井口房及提升机房(含配电室)土建工程施工合同》。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商就有关事项达成如下协议:一、工程划线甲、乙双方安排相关工作人员于2015 年11 月 1 日开始对于乙方已施工的井架基础井口房提升机房项目工程内容进行划线,拟定于2015 年11月5 日划线结束。

二、工程资料乙方按照划线的已完工程内容,完善相应的工程资料,将已完工程完整工程资料经监理单位、建设单位审核同意并签字齐全后于2015年11 月 5 日前上报甲方相关部门,经甲方相关单位审核同意书面签字后视为资料移交。

三、工程量确认1、对于乙方已完工工程内容经甲、乙双方书面确认及监理、业主单位认可且对质量等其他方面无异议的工程量予以确认;2、甲方或监理单位认为已完工程量中存在质量等其他方面问题需要修复的内容,乙方应在 3 天内予以修复并经业主、监理认可及甲方验收,在乙方修复后经双方及监理单位认可且对质量等其他方面无异议的工程量,对该工程量予以确认;3、对于双方划线范围内乙方未完工的内容(包括但不限于乙方完成的半成品或已做好相关施工准备工作的内容),经甲、乙双方书面确认后,乙方负责完成后续工程施工事宜,乙方应在10 天内完成后续工程施工。

待工程完工后,经甲乙双方及监理单位确认该工程质量等其他方面无异议,甲方对该工程量予以确认;4、上述乙方完成工程在质保期内,如业主方、监理单位及相关验收单位认为该工程有质量问题,乙方应承担修复责任。

在甲方通知乙方后,乙方应按甲方通知内容完成质量修复责任。

工程终止合同协议书6篇

工程终止合同协议书6篇

工程终止合同协议书6篇篇1工程终止合同协议书甲方(建设单位):________乙方(承包商):________经过双方友好协商一致,就_____工程合同进行终止,签订如下协议书:一、根据《中华人民共和国合同法》第二十五条第二款规定,双方自愿协商,按照合同约定的方式和程序,解除合同。

二、本合同的终止日期为____年____月____日。

自终止日期起,本合同项下双方彼此不再承担任何责任。

三、如本合同约定的一方未按时履行合同而造成损失,责任方应负担由此产生的一切费用。

四、双方确认,自终止合同之日起,双方没有其他未了事项。

五、本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):______ 乙方(盖章):______日期:年月日日期:年月日本合同经双方签订后生效,双方必须遵守本协议约定,确保协议顺利落实。

如有违反,一方有权通过法律途径维护自己的权益。

特此协议!以上内容经甲、乙双方确认无误后签订,并将此协议保存于双方档案中备查,以备双方参考。

愿双方能够在今后的工作中再次合作,达成更多互惠互利的合作机会。

感谢各位的合作和支持,祝愿各位工作顺利、生活愉快!篇2工程终止合同协议书甲方:(委托方名称)乙方:(承包方名称)鉴于甲乙双方于(具体日期)签署了《工程合同》,就(项目名称)的工程承建事宜达成一致意见。

然而,由于(具体原因),甲方决定终止合同,现甲乙双方经友好协商达成以下协议:一、终止原因1.根据《工程合同》约定,双方有权对合同进行终止的情形为:发生不可抗力因素导致无法继续执行合同、甲方支付给乙方相应违约金等。

经甲乙双方协商,因(具体原因)导致无法继续履行《工程合同》,双方一致同意终止合同。

2.甲方支付给乙方应在终止合同后(具体时间)日内支付给乙方相应的终止违约金,以结束双方的合作关系。

二、工程完工情况1.根据《工程合同》,乙方应于(具体时间)完成相关工程建设任务。

由于本次合同的终止,乙方无法按时完工。

解除施工合同协议书(精选模板)

解除施工合同协议书(精选模板)

解除施工合同协议书解除施工合同协议书1甲方:乙方:丙方:乙方于 20__年月 -- 日与 -----有限公司(甲方更名前公司)签订了-----有限公司---项目《建设工程施工合同》,包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件(以下统称为“原合同”),现甲、乙、丙三方就解除上述合同、补充协议书等原合同事宜经充分协商一致,达成以下协议。

一、甲、乙双方均自愿同意解除“原合同”。

二、甲方、乙方和乙方的关联方针对本工程所签订的涉及到甲方义务等,包括但不限于执行中甲方的担保责任等内容,由乙方负责自行解决,并承担因此引起的所有责任及甲方因此所受损失。

三、乙方、丙方必须按业主、监理要求无偿提供完整符合工程竣工验收要求的承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料:乙方负责完善20__年1月21日前施工工程部分的资料,丙负责完善20__年1月21日后施工工程部分的资料,乙方整理完善的资料由丙方负责检查和接受,并负责承担因此引起的一切责任和后果,监理公司对乙方、丙方提供的上述资料进行检查和监督,并承担因此引起的一切责任和后果。

四、乙方“原合同”完成工作内容(-------------等)工程造价:1、200--年---月---日前完成部分:按----工程咨询有限公司《-----公司--------造价司法鉴定》的司法鉴定结果下浮5%,作为乙方“原合同”此期间完成工作内容的结算。

2、20---年---月28日至20---年--月---日期间完成部分:按-----造价咨询有限公司的审计结果,作为丙方完成乙方“原合同”此期间完成工作内容的结算。

五、工程款支付:1、乙方、丙方必须对甲方前期已支付各项工程款(含针对本工程所支付的各项费用,包括但不限于20---年---月--日甲方给乙方冷却塔工程前期施工单位------工程有限公司的借款人民币-----万元)按其财务要求予以确认,并按要求开具正规税务发票,否则,甲方有权不支付有关工程款项。

建筑施工解约合同范本

建筑施工解约合同范本

建筑施工解约合同范本
甲方:
乙方:
鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《____工程承包合同》(以下简称“原合同”),现经双方友好协商,就解除原合同事项达成以下协议:
一、乙方向甲方提出解除原合同中所有承包的施工项目的申请,甲方经审查后,同意乙方的申请。

二、乙方同意解除原合同中与本项目相关的所有补充协议、合同以及甲方所担保的责任项目。

三、乙方承诺在本项目中所发生的债权债务由乙方自行解决,并承担因此引起的一切责任。

甲方不承担任何连带责任。

四、乙方必须完善已完成的施工项目,确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。

如乙方未能按照约定完成施工项目或工程质量不符合约定,甲方有权要求乙方在规定时间内进行整改或重新施工,由此产生的费用由乙方承担。

五、乙方应按照原合同约定的时间和方式向甲方支付违约金,违约金的具体金额双方协商确定。

六、本协议自双方签字盖章之日起生效,自协议生效之日起,原合同解除。

七、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方(盖章):
乙方(盖章):
签订日期:____年____月____日
以上是建筑施工解约合同范本,供您参考。

在实际操作中,请您根据具体情况进行修改和完善。

如有需要,请随时咨询专业律师。

解除工程协议书范本(3篇)

解除工程协议书范本(3篇)

第1篇甲方(建设单位):乙方(施工单位):鉴于本工程协议书编号为______,签订日期为______年______月______日,合同编号为______,合同签订日期为______年______月______日。

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,甲乙双方经友好协商,现就解除本工程协议书事宜达成如下协议:一、解除原因1. 因不可抗力因素导致工程无法继续进行,如地震、洪水、台风等自然灾害,乙方已无法采取有效措施保证工程进度和质量。

2. 甲方未按照合同约定支付工程款,导致乙方无法正常开展工程。

3. 甲乙双方在合同履行过程中发生严重分歧,无法达成一致意见。

4. 乙方施工过程中存在严重质量问题,经多次整改仍无法满足合同要求。

5. 乙方违反合同约定,严重损害甲方利益。

二、解除条件1. 双方同意解除本工程协议书。

2. 乙方已完成工程量达到合同约定的比例。

3. 甲方已支付给乙方工程款达到合同约定的比例。

4. 双方已履行合同约定的其他解除条件。

三、解除程序1. 双方书面通知对方解除本工程协议书。

2. 双方应在接到解除通知之日起______日内,办理工程结算。

3. 双方应在办理工程结算后______日内,完成工程移交。

4. 双方应在工程移交后______日内,完成工程资料移交。

5. 双方应在工程资料移交后______日内,完成合同解除手续。

四、解除后的处理1. 乙方应在工程移交后,对工程进行清理、修复,确保工程质量。

2. 甲方应在工程移交后,对工程进行验收,验收合格后,乙方方可撤离现场。

3. 双方应在工程验收合格后,办理工程款结算。

4. 双方应在工程款结算后,办理工程资料移交。

5. 双方应在工程资料移交后,办理合同解除手续。

五、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。

2. 协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、其他1. 本协议一式______份,甲乙双方各执______份,具有同等法律效力。

解除工程合同协议书范本(4篇)

解除工程合同协议书范本(4篇)

解除工程合同协议书范本(4篇)解除工程合同协议书范本篇1发包方:_______以下简称甲方承包方:_______以下简称乙方由于甲方对其发包的_______工程项目,现因乙方施工队账户问题,使甲方无法支付其工程进度款,使双方签定的施工合同无法得到有效的履行。

现应乙方要求,解除双方_______年_______月_______日签定的《农家院工程施工合同》。

依照《中华人民共和国合同法》双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就该施工合同解除事项协商一致,订立本协议如下:一、工程概况:1、工程地点:_______。

2、工程内容:图纸约定的土建、水电暖安装工程、装饰工程。

3、工程造价:约_______元(大写):_______元。

二、协议内容:1、甲乙双方同意解除_______年_______月_______日签定的《_______》及其它相关协议。

自合同解除之日起,甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消除。

2、本协议生效后甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。

3、鉴于合同未能履行是因客观问题造成的且双方未发生实际资金往来,甲乙双方同意不收取对方任何费用。

本协议由双方签字或盖章后,立即生效。

协议书一式贰份,由双方各收执壹份。

甲方:_______乙方:______________年_______月_______日_______年_______月_______日解除工程合同协议书范本篇2甲方:乙方:甲方与乙方原于年月日签订的,经双方协商就有关事项达成如下协议:一、工程划线甲、乙双方安排相关工作人员于已施工的项目工程内容进行划线,拟定于年月日划线结束。

二、工程资料乙方按照划线的已完工程内容,完善相应的工程资料,将已完工程完整工程资料经监理单位、单位审核同意并签字齐全后于20xx年月日前上报甲方相关部门,经甲方相关单位审核同意书面签字后视为资料移交。

三、工程量确认1、对于乙方已完工工程内容经甲、乙双方书面确认及监理、业主单位认可且对质量等其他方面无异议的工程量予以确认;2、甲方或监理单位认为已完工程量中存在质量等其他方面问题需要修复的内容,乙方应在及甲方验收,在乙方修复后经双方及监理单位认可且对质量等其他方面无异议的工程量,对该工程量予以确认;3、对于双方划线范围内乙方未完工的内容(包括但不限于乙方完成的半成品或已做好相关施工准备工作的内容),经甲、乙双方书面确认后,乙方负责完成后续工程施工事宜,乙方应在天内完成后续工程施工。

建设工程施工合同解除协议书范本7篇

建设工程施工合同解除协议书范本7篇

建设工程施工合同解除协议书范本7篇篇1甲方(发包人):_________,地址:_________,电话:_________,邮编:_________。

乙方(承包人):_________,地址:_________,电话:_________,邮编:_________。

鉴于甲、乙双方于_________年_________月_________日签订了建设工程施工合同(以下简称“原合同”),因故双方协商一致,决定解除原合同。

为明确双方权利义务,达成如下解除协议:一、原合同概况原合同标的为:_________;工程地点:_________;工程内容:_________;合同总造价:_________元;开工日期:_________年_________月_________日;竣工日期:_________年_________月_________日。

二、解除原因1. 因甲方原因,如设计更改、资金不足等,导致原合同无法继续履行。

2. 因乙方原因,如施工能力有限、施工质量问题等,导致原合同无法继续履行。

3. 因不可抗力因素,如自然灾害、政策调整等,导致原合同无法继续履行。

三、解除时间原合同自双方签署本协议之日起解除。

四、解除后双方权利义务1. 甲方应支付乙方已完成工程的款项,并赔偿乙方因合同解除所造成的损失。

具体赔偿金额及支付方式双方应协商确定。

2. 乙方应停止原合同项下的施工活动,并拆除已完成的施工成果。

甲方应协助乙方完成拆除工作。

3. 乙方应妥善保管甲方提供的设备、材料,并返还给甲方。

如有损坏或丢失,乙方应负责赔偿。

4. 甲方应返还乙方已支付的履约保证金(如有)。

5. 双方应共同协商解决因合同解除而产生的其他事宜。

五、违约责任1. 若甲方未按照本协议约定支付款项或赔偿损失,乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

2. 若乙方未按照本协议约定停止施工活动或拆除施工成果,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

3. 若双方因不可抗力因素导致合同解除,双方均不承担违约责任。

建设工程解除合同协议书(通用10篇)

建设工程解除合同协议书(通用10篇)

建设工程解除合同协议书建设工程解除合同协议书在学习、工作生活中,我们用到协议书的地方越来越多,签订协议书能够最大程度的保障自己的合法权利。

一般协议书是怎么起草的呢?以下是小编帮大家整理的建设工程解除合同协议书(通用10篇),仅供参考,欢迎大家阅读。

建设工程解除合同协议书1甲方:________________________乙方:________________________丙方:________________________监理公司:____________________乙方于________年________月________日与________有限公司(甲方更名前公司)签订了________有限公司________项目《建设工程施工合同》,包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件(以下统称为“原合同”),现甲、乙、丙、监理公司四方就解除上述合同、补充协议书等原合同事宜经充分协商一致,达成以下协议。

一、甲、乙双方均自愿同意解除“原合同”。

二、甲方、乙方和乙方的关联方针对本工程所签订的涉及到甲方义务等,包括但不限于执行中甲方的担保责任等内容,由乙方负责自行解决,并承担因此引起的所有责任及甲方因此所受损失。

三、乙方、丙方必须按业主、监理要求无偿提供完整符合工程竣工验收要求的承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料:乙方负责完善________年________月________日前施工工程部分的资料,丙负责完善________年________月________日后施工工程部分的资料,乙方整理完善的资料由丙方负责检查和接受,并负责承担因此引起的一切责任和后果,监理公司对乙方、丙方提供的上述资料进行检查和监督,并承担因此引起的一切责任和后果。

四、乙方“原合同”完成工作内容(________等)工程造价1、________年________月________日前完成部分:按________工程咨询有限公司《________公司________造价司法鉴定》的司法鉴定结果下浮________%,作为乙方“原合同”此期间完成工作内容的结算。

解除建设施工合同协议书

解除建设施工合同协议书

解除建设施工合同协议书甲方(建设单位):___________乙方(施工单位):___________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《建设工程施工合同》(以下简称“原合同”),因_________(具体原因),现双方同意解除原合同,经协商一致,达成如下解除协议:一、解除原因甲乙双方确认,由于__________(详细阐述解除合同的具体原因),继续履行原合同已不符合双方利益,故决定解除原合同。

二、解除效力1. 本解除协议自双方签字盖章之日起生效,原合同自本协议生效之日起自动终止。

2. 本解除协议生效后,双方互不追究对方的违约责任。

三、财务结算1. 甲方应按照原合同约定向乙方支付至解除协议签订之日已完成工程量的相应款项。

2. 乙方应在收到上述款项后,将施工现场清理干净,并将所有材料、设备撤离现场。

3. 双方应根据实际情况对未完工程进行评估,由甲方按评估结果赔偿乙方相应的损失。

四、争议解决如双方在本协议履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

五、其他1. 本解除协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

2. 本协议未尽事宜,可由双方另行协商补充。

甲方(盖章):________________ 乙方(盖章):________________法定代表人或授权代表签字:__________ 法定代表人或授权代表签字:__________签订日期:____年__月__日签订日期:____年__月__日注:以上范本仅供参考,实际解除协议应根据具体情况和当地法律法规的要求进行调整。

在签订解除协议前,建议双方咨询法律专业人士,确保协议内容的合法性和有效性。

解除工程合作协议书范本(3篇)

解除工程合作协议书范本(3篇)

第1篇协议编号:________________甲方(工程承包方):________________乙方(工程委托方):________________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订的《工程合作协议》(以下简称“原协议”),现因______(具体原因,如:合同履行完毕、不可抗力、违约等原因)经双方友好协商,决定解除原协议。

为明确双方的权利义务,特订立本解除协议,作为原协议的补充。

一、解除协议的生效1. 本解除协议自双方签字(或盖章)之日起生效。

2. 自本解除协议生效之日起,原协议中未履行完毕的条款终止履行。

二、合同解除后的权利义务1. 甲方应立即停止原协议约定的工程项目的施工,并确保施工现场的安全和环境保护。

2. 乙方应配合甲方进行工程项目的收尾工作,包括但不限于:(1)提供必要的工程资料和文件;(2)协助甲方办理相关验收手续;(3)协助甲方处理工程尾款结算事宜。

3. 甲方在工程收尾过程中,如需乙方提供协助的,应提前通知乙方,并支付相应的费用。

4. 双方应共同负责处理因合同解除而产生的债权债务关系,包括但不限于:(1)甲方应向乙方支付已完成的工程款及相应的利息;(2)乙方应向甲方支付已预付的工程款及相应的利息;(3)双方应共同承担因合同解除而产生的其他费用。

5. 双方应保证在合同解除后,各自承担的责任和义务不受影响。

三、知识产权和保密1. 双方在原协议履行过程中所形成的知识产权归各自所有,但双方在原协议中约定的知识产权归属另有约定的除外。

2. 双方对本解除协议的内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。

四、争议解决1. 双方在履行本解除协议过程中发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

2. 诉讼费用由败诉方承担。

五、其他1. 本解除协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

2. 本解除协议未尽事宜,可由双方另行协商签订补充协议,补充协议与本解除协议具有同等法律效力。

业主解除总包合同协议书

业主解除总包合同协议书

甲方(业主):________乙方(总包方):________鉴于甲方(业主)与乙方(总包方)于____年__月__日签订的《建设工程施工合同》(以下简称“合同”),合同编号为________,现因以下原因,甲方(业主)决定解除与乙方(总包方)签订的合同,经双方友好协商,达成如下协议:一、解除原因1. 乙方(总包方)在合同履行过程中,存在以下违约行为:(1)施工质量不符合合同约定的标准;(2)施工进度严重滞后,未能按照合同约定的工期完成工程;(3)施工过程中发生安全事故,造成甲方(业主)财产损失;(4)乙方(总包方)未能按照合同约定履行其他义务。

2. 乙方(总包方)未能按照合同约定提供相关资料,导致甲方(业主)无法及时办理工程验收手续。

二、解除范围1. 本协议解除合同,包括但不限于合同中约定的工程、服务、设备、材料等一切权利义务。

2. 甲方(业主)与乙方(总包方)之间的一切合同关系、债权债务均因本协议的签订而终止。

三、解除程序1. 本协议签订之日起,合同自即日起解除。

2. 乙方(总包方)应在合同解除后____个工作日内,将施工现场的设备和材料清理完毕,并撤离施工现场。

3. 甲方(业主)应在合同解除后____个工作日内,对施工现场进行验收,确认工程质量和施工进度。

四、解除后的责任承担1. 乙方(总包方)应承担以下责任:(1)按照合同约定支付已完成的工程款;(2)赔偿甲方(业主)因乙方(总包方)违约行为造成的损失;(3)承担合同解除后的其他责任。

2. 甲方(业主)应承担以下责任:(1)按照合同约定支付已完成的工程款;(2)承担合同解除后的其他责任。

五、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

2. 本协议签订后,双方应严格遵守本协议的约定,不得擅自变更或解除。

六、其他1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

解除建设工程施工合同协议书
本着合作的精神,当建设工程施工不能够继续的时候,一般解除建设工程施工的双方都会签订一份合同,终结双方的权利义务关系。

那么解除建设工程施工合同协议书应该怎么写呢?今天整理了关于解除建设工程施工合同协议书的资料,供大家了解。

▲解除建设工程施工合同协议书
甲方:XX (以下简称甲方)
乙方:XX (以下简称乙方)
乙方于20XX年XX月XX日与“xxxx 房地产有限公司”
签订了《xxx工程承包合同及其补充协议》,包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合
法有效文件(以下统称为“原合同”),依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就施工合同解除事项协商一致,达成以下协议。

一、乙方自愿同意解除“原合同中所有承包的施工项目”。

二、乙方的关联文件及对本工程所签订的涉及到甲方义务各项合同、还包括在执行中甲方所担保的责任项目同时解除。

三、乙方在本项目中所发生的债权债务均由乙方负责自行解决、并承担因此所引起的一切责任、甲方不承担任何连带责任。

四、乙方必须完善己完成的工程项目验收工作、如未达到验收标准、必须急时采取相关措施、至到验收合格为准。

五、乙方必须按照甲方、监理公司、职能部门的要求提供完整的工程验收资料(承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料)、经监理和职能部门审核签章后、于年
月日前将所需的资料整理成册(不装订)、移交给甲方。

六、乙方“原合同”中所承包的工作内容中已完成工作量经甲、乙双方现场实测后以文书形式双方签字确认为准。

七、工程结算按原合同所议定的条款执行、以造价咨询有限公司的审计结果,作为乙方“原合同”此期间所完成工
作内容的最终结算。

八、最终结算报告经甲、乙双方签字认同后、再签订甲、乙双方欠款还款协议书、确定还款时间。

九、工程款支付:甲、乙双方对本工程所支付的各项费用,包括甲方担保费用、按财务要求对帐并予以确认、并按要求开具正规税务发票、否则,甲方有权不支付有关工程款项。

十、“原合同”履约保证金:在乙方按甲方财务要求确认并完成本协议约定内容后,与工程结算款一并返还。

十一、解除合同签订后,施工单位应先行无条件退场、同时移交符合档案要求的全部资料、已完成的工程量由双方在场外进行结算。

十二、解除合同签订后,甲方重新安排施工单位进行本项目继续施工、乙方不得以任何理由进入施工现场干扰、否则、造成一切后果均由乙方负责。

十三、解除合同后并不免除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任。

十四、乙方已与相关班组签订的施工合同(含正在履行或即将履行的合同)由乙方与其协商解除,甲方不承担乙方与班组之间因合同纠纷产生的一切后果
十五、本协议书自双方签字、盖章之日起生效。

十六、本协议书一式五份,甲方两份,乙方两份,监理
公司一份。

甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人(签章):法定代表人(签章):
年月日年月日
对于解除建设工程施工合同协议一般是由双方协商签
订的,如果双方还有其他约定,可以在合同中自行书写清楚。

为了避免日后产生不必要的纠纷,建议到律师364找专业的律师撰写。

建设工程施工合同无效情形有哪些?
建设工程施工合同解除后应如何支付工程价款?。

相关文档
最新文档