软件定做开发协议实用版
软件开发协议范本推荐6篇
软件开发协议范本推荐6篇篇1甲方（软件开发委托方）：__________乙方（软件开发服务方）：__________鉴于甲方需要开发一款软件，乙方具备软件开发能力，双方根据平等、自愿、互利的原则，达成以下协议：一、协议目的明确双方在软件开发过程中的权利和义务，确保软件开发工作的顺利进行，保护双方的合法权益。
二、项目概述软件名称：__________软件功能描述：__________软件开发周期：自本协议签订之日起______个月。
软件开发费用：人民币______元整。
三、工作内容与要求1. 乙方应根据甲方的需求进行软件的设计与开发，确保软件符合甲方的功能和性能要求。
2. 乙方应保证软件的安全性和稳定性，避免软件出现漏洞和故障。
3. 乙方应按照甲方的要求，提供软件的安装、调试、培训和维护服务。
4. 甲方应提供软件开发所需的相关资料和素材，确保资料的准确性和完整性。
5. 甲方应按时支付软件开发费用，确保开发工作的顺利进行。
四、知识产权约定1. 软件开发成果的知识产权归甲方所有。
2. 乙方有权在软件中注明开发者身份，并在软件的运行过程中展示开发者信息。
3. 双方应保护对方的商业秘密和知识产权，未经对方同意，不得擅自泄露或利用对方的商业秘密。
五、保密条款1. 双方应共同保护本协议涉及的商业秘密和技术秘密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
2. 乙方在软件开发过程中所使用的技术资料和素材，未经甲方同意，不得擅自用于其他项目或向第三方提供。
六、交付与验收1. 乙方应在软件开发周期结束前完成软件的交付，并提交验收申请。
2. 甲方应在收到验收申请后______个工作日内进行验收，并出具验收报告。
3. 如因乙方原因未能按时完成软件交付，乙方应承担违约责任。
如因甲方原因未能按时进行验收，则视为验收合格。
七、费用与支付方式1. 软件开发费用总额为人民币______元整。
2. 甲方应按以下方式支付软件开发费用：__________。
软件开发协议书范本推荐7篇
软件开发协议书范本推荐7篇篇1甲方（客户）：_____________________乙方（开发方）：_____________________鉴于甲方需要开发一款软件，并委托乙方进行软件开发，双方本着平等互利、诚实守信的原则，经过友好协商，达成如下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方在软件开发过程中的权利和义务，确保双方共同遵守，以保证软件开发的顺利进行。
二、项目内容1. 软件开发名称：_____________________2. 开发内容：具体功能需求说明（如：系统架构、功能模块、用户界面等）。
3. 开发周期：预计自协议签订之日起至软件交付使用之日止。
4. 交付物：包括软件源代码、文档、安装说明等。
三、开发费用及支付方式1. 开发费用：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：分期支付，包括预付款、进度款和尾款等（具体支付比例及时间节点详见附件）。
四、知识产权约定1. 软件开发完成的著作权归属甲方所有。
2. 乙方在软件开发过程中所产生的知识产权归乙方所有，但涉及到甲方商业秘密及合同内容的部分除外。
3. 双方共同保护软件的知识产权，未经对方许可，不得擅自泄露、转让或许可第三方使用。
五、保密条款1. 双方应严格保护对方的商业秘密及合同内容，不得向第三方泄露。
2. 软件开发过程中涉及的甲方商业秘密，乙方应采取有效的保密措施，确保不被泄露。
3. 未经甲方同意，乙方不得擅自使用、复制、传播甲方的商业秘密。
六、质量保证与售后服务1. 乙方应确保软件质量，符合甲方的功能需求及性能要求。
2. 软件交付使用后，乙方应提供一定期限的售后服务，包括技术支持、系统升级等。
3. 若软件存在质量问题，乙方应在合理期限内免费修改或重新开发。
七、违约责任1. 若甲方未按约定支付开发费用，乙方有权停止开发，并追究甲方违约责任。
2. 若乙方未按约定完成软件开发，应按照合同总金额的百分之二十（20%）向甲方支付违约金。
软件开发协议5篇
软件开发协议5篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（开发方）：____________________根据有关法律法规，为确保双方权益，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就甲方委托乙方进行软件开发事宜达成以下协议：一、协议目的甲方委托乙方进行软件开发，乙方将根据甲方的需求进行软件的设计、开发、测试及部署。
本协议旨在明确双方的权利和义务，确保软件开发过程的顺利进行。
二、项目内容1. 软件开发范围：____________________。
2. 软件开发周期：自协议签订之日起______个月。
3. 软件开发费用：人民币______元（大写：______元整）。
三、开发要求1. 乙方应按照甲方的需求说明书进行软件开发，确保软件功能符合甲方要求。
2. 乙方应保证软件的质量，确保软件运行稳定、可靠。
3. 乙方应按照约定的开发周期完成软件开发，如因乙方原因造成延误，乙方应承担相应的违约责任。
4. 乙方应保护甲方的商业秘密，不得将甲方的相关信息泄露给第三方。
四、知识产权1. 甲方拥有软件的知识产权，乙方不得侵犯甲方的知识产权。
2. 乙方仅为甲方的软件开发提供技术服务，对软件的知识产权归属不产生任何影响。
3. 甲方在软件开发过程中提供的资料、数据等信息，乙方应妥善保管，不得擅自使用或泄露。
五、付款方式1. 本协议签订后，甲方应向乙方支付软件开发费用的50%作为预付款。
2. 软件开发完成后，甲方组织验收，验收合格后，甲方应向乙方支付剩余款项。
3. 如因乙方原因造成软件开发延误或软件质量不符合要求，乙方应承担违约责任，并退还甲方已支付的费用。
六、验收标准1. 软件开发完成后，乙方应向甲方提交软件验收申请。
2. 甲方组织验收，验收标准按照甲方的需求说明书进行。
3. 验收合格后，双方签署验收报告。
七、保密条款1. 双方应对本协议内容、软件开发过程中的技术资料、商业秘密等信息进行保密，不得泄露给第三方。
软件开发协议书5篇
软件开发协议书5篇篇1软件开发协议书一、协议双方甲方：（以下简称“甲方”）______ 公司地址：___________法定代表人：__________联系电话：_________乙方：（以下简称“乙方”）_________ 公司地址：___________法定代表人：__________联系电话：_________二、协议背景甲方是一家_________ 公司，专业从事软件开发和定制的服务；乙方是_________公司，希望甲方为其开发一款______（软件名称）软件。
为明确双方的权利和义务，特订立本协议。
三、服务内容1. 甲方将根据乙方的需求，开发一款_________（软件名称）软件，包括但不限于功能设计、界面设计、编码和测试等工作。
2. 乙方有义务提供软件开发所需的相关资料和协助，包括但不限于需求文档、界面设计图、测试用例等。
3. 双方将在项目启动后的_________天内完成软件开发，并进行内部测试、联调和调试工作，确保软件的功能和稳定性。
四、开发费用1. 乙方应按照双方商定的设计阶段付款比例进行付款，具体如下：（1）需求分析阶段：_________元；（2）设计阶段：_________元；（3）编码和测试阶段：_________元。
2. 若因乙方原因导致项目延期或增加额外工作量，乙方应支付相应的延期费用或加急费用。
五、保密条款1. 双方应对本协议中的一切商业秘密和技术资料进行保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。
2. 双方员工也应遵守保密义务，并严格限制在必要的情况下才能接触相关资料。
六、知识产权1. 在本协议履行过程中，甲方为乙方开发的软件产权归属于乙方，甲方不得以任何形式侵犯乙方的知识产权。
2. 甲方享有在软件开发过程中产生的技术和经验的知识产权，但不得用于其他客户项目中。
七、责任限制1. 在软件开发过程中，因不可抗力等原因导致的延误或损失，双方均不承担责任。
2. 对于软件开发中产生的技术问题和bug，甲方应在______天内提供免费维护和修复，超过此期限的维护需支付额外费用。
软件开发协议范本5篇
软件开发协议范本5篇篇1软件开发协议范本协议编号：SDA2021-001本《软件开发协议》（下称“协议”）由以下各方于签署日期签署：甲方：（以下简称“甲方”）地址：联系方式：乙方：（以下简称“乙方”）地址：联系方式：鉴于：1. 甲方是一家拥有相关软件需求的企业/机构/个人；2. 乙方是一家拥有软件开发技能和经验的公司/团队/个人；3. 甲方希望乙方根据其需求开发相应的软件；4. 双方经友好协商，就软件开发事宜达成如下协议，以便明确双方权利义务。
特此，甲乙双方本着平等互利、诚实守信的原则，达成如下协议：第一条项目描述1.1 甲方委托乙方开发的软件项目名称：____________；1.2 项目详细描述：____________；1.3 项目开发的截止日期：____________。
第二条服务内容2.1 乙方接受甲方的委托，按照甲方的要求为其开发相应的软件产品；2.2 在服务期间，乙方应始终根据甲方的指示、要求和变更进行软件开发工作；2.3 乙方有义务按时提交软件开发进度报告，及时沟通项目进展情况；2.4 若甲方要求，乙方应配合甲方进行软件产品的测试并及时修正bug。
第三条合作方式3.1 乙方应派遣具备相关技能和经验的人员参与软件开发工作；3.2 乙方须按照甲方要求提供软件开发过程中的相关文档和资料；3.3 乙方应尊重甲方的商业秘密，不得将甲方的信息泄露给第三方。
第四条付款方式4.1 甲方应按照双方约定的付款方式及时支付软件开发费用；4.2 付款方式：____________；4.3 付款金额：____________。
第五条知识产权5.1 软件开发完毕后，乙方应将软件产品的所有知识产权归属于甲方；5.2 乙方不得以任何方式对软件产品的知识产权进行挪用、转让或侵权行为；5.3 任何软件产品的修改、维护、升级等服务均应由乙方承担，且不得对外泄露相关代码。
第六条违约责任6.1 若一方违反本协议的任何规定，应承担由此造成的责任；6.2 如果乙方未按时交付软件产品或软件产品质量不符合甲方要求，甲方有权要求乙方进行免费调整和修正；6.3 如果甲方未按时支付软件开发费用，乙方有权停止软件开发服务。
软件开发协议书范本推荐9篇
软件开发协议书范本推荐9篇第1篇示例：软件开发协议书范本推荐一、甲方和乙方就本协议项下的软件开发事宜，本着平等、自愿和互利的原则，在友好协商的基础上达成一致，以兹共同遵守。
二、软件开发的目的和范围：1.甲方委托乙方开发特定软件，软件开发的目的是为了满足甲方的特定需求；2.软件开发的范围是指软件的功能、性能、技术要求和安全要求等具体指标。
三、软件开发的工作内容和要求：1.乙方应当按照甲方的要求，开发软件，并做好软件的技术调试和维护工作；2.乙方要保证软件开发的质量和进度，确保软件按时交付；3.乙方应当保证软件的代码不侵犯任何第三方的知识产权；4.甲方有权对软件开发进行监督和检查。
四、软件开发的费用和支付方式：1.双方约定软件开发的总费用为XXX元；2.甲方应当按照约定的进度和标准，按阶段支付软件开发费用；3.如软件开发出现质量问题或延期交付的情况，乙方应当承担由此而产生的额外费用。
五、软件开发的知识产权：1.在软件开发过程中，乙方所形成的软件代码、技术文档和技术成果等，均属于乙方的知识产权；2.甲方在付清软件开发费用后，有权获得软件的使用权，但软件的知识产权仍然归乙方所有。
六、软件开发的保密义务：1.双方都应当对软件开发过程中知道的属于对方的商业秘密和技术秘密等信息承担保密义务；2.软件开发过程中的技术文档、源代码、设计方案等资料，双方都不得擅自复制和泄露给第三方。
1.在软件开发过程中，如果因为不可抗力、甲方的原因或乙方的过失等导致软件无法按时交付或者无法满足甲方的需求，应当视具体情况承担相应的责任；2.在软件开发过程中，如果因为乙方的原因导致软件侵犯了第三方的知识产权或者产生了其他法律纠纷，乙方应当承担相应的赔偿责任；八、软件开发的解决争议：1.双方发生争议时，应当协商解决，如协商不成，可以向有关部门申请仲裁或者提起诉讼；2.甲方和乙方应当全力配合有关部门的仲裁或者司法的调查工作。
九、软件开发的其他事项：1.本协议自双方签字生效，自然人签字、加盖公司公章、企业法人签字、法定代表人签字，均属于合法有效的签署；2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。
软件定做开发协议样本-(优质文档)6篇
软件定做开发协议样本-(优质文档)6篇篇1甲方：_________乙方：_________根据《中华人民共和国合同法》及法律法规的相关规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行软件定制开发事宜达成如下协议：一、协议标的1. 甲方委托乙方开发_________软件，包括_________功能。
2. 乙方应按照甲方的需求进行软件设计、开发、测试和维护。
二、开发周期与进度1. 乙方应在协议签订后尽快安排开发团队进行软件开发工作。
2. 乙方应每周向甲方提供项目进度报告，包括当前工作进度、遇到的问题及解决方案。
3. 乙方应确保在协议约定的开发周期内完成软件开发任务。
三、验收与交付1. 乙方在软件开发完成后，应向甲方提交验收申请。
2. 甲方应在收到验收申请后尽快安排验收工作，确保软件符合协议约定的要求。
3. 乙方在验收通过后，应将软件及相关技术资料交付给甲方。
四、费用与支付1. 甲方应向乙方支付软件开发费用，具体金额为_________元。
2. 甲方应在协议签订后支付预付款，具体金额为_________元。
预付款比例为_________%。
剩余款项在验收通过后支付。
3. 乙方应提供正规发票以便甲方进行财务报销。
五、违约责任1. 甲方如未按协议约定时间支付款项，每逾期一天，需向乙方支付合同总金额的千分之五作为违约金。
2. 乙方如未按协议约定时间交付软件或交付的软件不符合协议要求，每逾期一天，需向甲方支付合同总金额的千分之五作为违约金。
3. 因不可抗力导致违约的，违约方不承担违约责任。
但违约方应在不可抗力发生后尽快通知对方，并提供相关证明材料。
六、争议解决1. 甲乙双方在履行协议过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 在争议解决期间，双方应继续履行协议中不涉及争议的其他部分。
七、其他条款1. 未经甲方同意，乙方不得将协议中的任何内容泄露给第三方。
软件定做开发协议样本5篇
软件定做开发协议样本5篇第1篇示例：软件定制开发协议甲方（委托方）：___________（以下简称甲方）乙方（开发方）：___________（以下简称乙方）鉴于甲方拟委托乙方为其进行软件定制开发工作，甲乙双方本着平等互利、诚实守信的原则，就有关事项达成如下协议：一、委托内容1.1 甲方委托乙方为其进行软件定制开发工作，具体内容为_______________________。
1.2 甲方应提供软件开发所需的相关资料和信息，并积极配合乙方完成软件定制开发工作。
1.3 乙方应根据甲方提供的要求和标准，按时保质保量地完成软件定制开发任务。
二、开发进度2.1 双方应共同商定软件开发的时间节点和工作进度，并按照约定的时间节点和工作进度予以推进。
2.2 若因不可抗力等原因导致软件开发工作受阻，应及时通知对方并商定后续处理方法。
三、合作方式3.1 甲乙双方应保持密切的沟通和合作，共同推动软件定制开发工作的顺利进行。
3.2 双方在软件开发过程中如有任何问题或分歧，应通过协商解决，并避免对合作造成不良影响。
四、合作报酬4.1 甲方通过___________方式支付软件定制开发报酬给乙方，具体金额为____________，支付方式和时间双方另行商定。
4.2 若软件开发工作超出原定范围或涉及新增内容，需要另行商议报酬事宜。
五、知识产权5.1 软件开发过程中产生的知识产权归属于乙方，但甲方享有软件使用权。
5.2 甲方有权对软件进行修改、使用和推广，但不得擅自将软件用于商业目的或出售给第三方。
六、保密条款6.1 双方应对软件开发工作过程中涉及的商业机密和技术秘密予以保密，未经对方书面同意不得向第三方透露。
6.2 保密期限为___________年，保密期满后，双方可自由使用相关信息。
七、违约责任7.1 若因一方违反协议约定导致软件定制开发工作延误或产生其他损失，需承担相应的违约责任。
7.2 违约方须在接到对方书面通知后______天内进行整改，如仍未履行，则应赔偿对方因此造成的损失。
软件开发协议范本7篇
软件开发协议范本7篇第1篇示例：软件开发协议范本一、合作双方本协议由以下双方签订：甲方（开发商）：地址：法定代表人：联系方式：乙方（需求方）：地址：法定代表人：联系方式：二、协议目的为了明确双方在软件开发过程中的权利和义务，保障双方利益，特订立本协议。
三、软件开发内容和规格1. 甲方应根据乙方的需求，开发相应的软件产品。
具体的软件开发内容和规格详见《软件需求规格说明书》。
2. 甲方在软件开发过程中应严格按照乙方提出的要求进行，不得擅自修改软件开发内容和规格，如有必要变更，需经过双方协商一致并签订书面变更协议。
3. 双方应根据软件开发周期和进度，及时进行沟通和交流，保障软件开发过程顺利进行。
四、开发费用和支付方式1. 乙方应在签订本协议后的三个工作日内，向甲方支付开发定金，定金金额为软件开发总费用的50%。
2. 软件开发完成并通过验收后，乙方应支付剩余的软件开发费用，即软件开发总费用的50%。
3. 甲方应向乙方提供软件开发费用的发票，并保证发票真实、合法有效。
五、软件维护和保修1. 软件交付后，甲方应提供免费的软件维护和保修服务，期限为软件交付后的十二个月。
2. 乙方在软件使用过程中发现问题，应及时向甲方提出，甲方应在收到通知后的三个工作日内予以响应并解决问题。
3. 软件维护和保修期间，若出现软件问题无法解决，甲方应及时协调解决方案，并承担相应费用。
六、知识产权1. 甲方在软件开发过程中所使用的技术和知识产权均归甲方所有，乙方不得擅自复制、传播或使用，否则将承担法律责任。
3. 双方应在合作期间保护对方的知识产权，如有侵权情况，责任由侵权方承担。
七、保密条款1. 双方应在合作过程中保密对方的商业秘密和技术资料，未经对方书面许可，不得向第三方透露或使用。
2. 保密期限为本协议有效期内及结束后的三年内，对于商业秘密和技术资料，双方应继续承担保密责任。
八、违约责任1. 若一方未按照本协议的约定履行义务，即构成违约，应向对方承担违约责任。
软件开发协议范本4篇
软件开发协议范本4篇篇1软件开发协议范本本协议由以下参与方（以下简称“双方”）签署，以规范双方之间的软件开发合作关系。
此协议细化了软件开发项目的要求、权利和义务，并明确了双方在项目过程中的责任和义务。
一、项目描述项目名称：__________项目描述：__________二、项目工作内容1.开发内容：由开发方根据需求方提供的需求文档进行软件开发，包括但不限于设计、编码、测试、部署等环节。
2.项目周期：开发方应根据约定的项目周期按时完成软件开发工作。
3.工作进度：开发方应定期向需求方汇报项目进度，并在项目进度出现延误时及时进行沟通解决。
三、软件交付和验收1.软件交付：开发方应按照约定的交付时间将开发完成的软件交付给需求方，并提供相应的技术支持和培训服务。
2.软件验收：需求方应在接收软件后及时进行验收，如发现问题应及时提出，开发方应在规定时间内进行修正。
四、知识产权1.软件所有权：开发方在项目完成后，将软件的全部知识产权归需求方所有。
2.保密协议：双方应保守软件开发过程中的商业秘密，不得向第三方泄露相关信息。
五、报酬及支付方式1.开发报酬：需求方应按照约定的报酬标准向开发方支付报酬，支付方式包括但不限于一次性支付、分期支付等。
2.税务问题：双方应自行承担因软件开发所得收入而产生的税务问题。
六、风险控制1.风险警示：双方应意识到软件开发项目存在一定的风险，应按照约定的规定进行风险控制。
2.责任限制：双方对因不可抗力、合作方失误等原因造成的损失应负责任，并互相协商解决。
七、法律适用和争议解决1.法律适用：本协议适用法律为__________法律。
2.争议解决：双方如发生争议，应先进行友好协商解决，如无法解决应提交至__________仲裁解决。
八、其他1.本协议生效日期为__________，至__________。
2.对本协议的任何修改须经双方协商一致，并以书面形式作出。
3.本协议一式两份，双方各持一份。
软件开发协议书4篇范本
软件开发协议书4篇范本甲方（委托方）：___________________乙方（开发方）：___________________签订日期：____年__月__日鉴于甲方需要开发一套软件系统，乙方具有软件开发的专业能力和经验，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方开发软件系统事宜达成如下协议：第一条项目概述1.1 项目名称：___________________1.2 项目内容：乙方根据甲方的需求，开发一套完整的软件系统，包括但不限于系统设计、编码、测试、部署和维护。
1.3 交付物：乙方需向甲方交付的软件系统及相关文档，具体包括：需求说明书、设计文档、源代码、用户手册、操作手册等。
第二条甲方权利与义务2.1 甲方应提供软件开发所需的详细需求文档，并确保需求的准确性和完整性。
2.2 甲方应按照本协议约定的时间和方式支付软件开发费用。
2.3 甲方有权对乙方的开发进度和质量进行监督和检查。
第三条乙方权利与义务3.1 乙方应按照甲方提供的需求文档进行软件开发，并保证软件的质量符合行业标准。
3.2 乙方应按照本协议约定的时间表完成软件开发，并及时向甲方交付软件及相关文档。
3.3 乙方应提供必要的技术支持和维护服务。
第四条费用及支付方式4.1 软件开发费用总额为：__________元。
4.2 甲方应于本协议签订之日起__个工作日内支付首付款，金额为总额的__%。
4.3 余款在软件交付并通过甲方验收后__个工作日内支付。
第五条验收与质保5.1 甲方应在收到软件后的__个工作日内完成验收，如有问题应及时提出。
5.2 乙方应自软件交付之日起提供__个月的免费维护服务。
第六条保密条款6.1 双方应对在本协议履行过程中获悉的对方的商业秘密和技术秘密予以保密。
6.2 保密期限自本协议签订之日起至软件交付后__年。
第七条违约责任7.1 如一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
第八条争议解决8.1 本协议在履行过程中发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
软件定做开发协议样本9篇
软件定做开发协议样本9篇第1篇示例：软件定制开发协议甲方：（委托方）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拥有一定的软件开发需求并有意通过乙方进行软件定制开发，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目背景甲方委托乙方开发定制软件，包括但不限于需求分析、软件功能设计与开发、软件测试与修复等服务。
二、项目内容1. 甲方应详细说明软件开发的具体需求和功能要求，并提供相应的技术文档和资料。
2. 乙方应根据甲方的需求进行软件开发，保证软件可以正常运行并符合甲方的要求。
3. 乙方在软件开发过程中应及时向甲方汇报进展情况，接受甲方提出的合理修改意见。
三、开发周期1. 双方应在签订合同后的（具体天数）内完成软件开发并交付给甲方。
2. 如果甲方需要对软件进行调整或修改，乙方应在（具体天数）内完成并交付给甲方。
四、软件测试1. 乙方应在软件交付给甲方前进行充分的测试，确保软件的质量和稳定性。
2. 甲方应配合乙方进行软件测试，及时提出改进意见。
五、付款方式1. 甲方应按照以下支付比例向乙方支付软件定制开发费用：（具体支付比例）。
2. 软件交付后，甲方应在（具体天数）内结清剩余款项。
六、知识产权1. 在软件开发过程中产生的技术成果、软件著作权等知识产权归属甲方所有。
2. 乙方不得私自复制、转让或利用甲方的知识产权。
七、保密条款1. 双方应对涉及本合同的商业秘密和技术资料严格保密，不得向第三方透露。
2. 任何一方未经对方许可，不得将涉及本合同的信息用于其他用途。
八、违约责任1. 如果一方未能按照合同履行义务，应承担相应的违约责任。
2. 如因一方的违约行为给对方造成损失，应承担赔偿责任。
九、争议解决对于因合同履行所产生的争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，可向有关部门申请进行调解或仲裁。
十、其他事项（根据实际情况添加其他事项）十一、合同变更双方经协商一致可对本合同的具体条款进行变更和补充。
十二、生效及终止1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至软件开发完毕并验收合格后终止。
软件定做开发协议样本7篇
软件定做开发协议样本7篇篇1甲方（客户）：___________________________乙方（开发商）：___________________________鉴于甲方需要定制开发软件，乙方具备软件开发能力，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成以下协议：一、协议目的甲乙双方就甲方委托乙方进行软件定制开发事宜达成此协议，明确双方的权利和义务，确保软件开发工作的顺利进行。
二、项目概述1. 项目名称：___________________________2. 项目内容：___________________________3. 项目目标：___________________________三、开发周期与进度1. 乙方应根据甲方的需求，制定详细的项目开发计划，明确开发进度和交付时间。
2. 双方应共同确认项目开发计划，并严格按照计划执行。
3. 如有特殊情况，乙方应及时通知甲方，共同协商解决方案。
四、项目费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付软件定制开发费用，具体金额根据项目的复杂程度和需求确定。
2. 支付方式：___________________________（如分期支付、项目验收后支付等）。
3. 乙方应在收到款项后按照约定时间启动项目开发工作。
五、知识产权及保密条款1. 乙方在开发过程中所产生的所有成果，包括但不限于源代码、文档、技术资料等，均属于甲方所有。
2. 双方应对涉及项目的商业机密、技术秘密等信息予以保密，未经对方同意，不得泄露或擅自使用。
3. 项目完成后，乙方应将源代码、文档等资料移交甲方，并承诺不擅自复制、转让或公开。
六、项目质量与验收1. 乙方应确保软件质量，符合甲方的需求和约定。
2. 项目完成后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后一定期限内组织验收。
3. 如项目存在缺陷或不符合约定，甲方有权要求乙方进行整改，直至满足要求。
七、违约责任及赔偿1. 双方应遵守本协议的各项约定，如一方违约，应承担违约责任。
软件公司开发合作合同范本5篇
软件公司开发合作合同范本5篇篇1甲方：_________，以下简称甲方乙方：_________，以下简称乙方甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，本着诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行软件开发事宜达成以下协议：一、合作内容甲方委托乙方开发软件产品，具体开发内容如下：1. 软件名称：_________2. 软件功能：_________3. 软件版本：_________二、合作方式1. 甲方负责提供软件的需求说明、测试环境及测试需求等相关信息。
2. 乙方负责软件的设计、开发、测试等工作。
3. 甲方在软件开发过程中提供必要的支持和协助。
4. 乙方在软件开发过程中确保质量和进度，并及时向甲方反馈进展情况。
三、开发进度1. 乙方应在合同签订后尽快制定软件开发进度计划，并提交给甲方确认。
2. 甲方应在收到乙方提交的进度计划后尽快进行确认，并回复乙方。
3. 乙方应按照确认后的进度计划进行软件开发，确保按时完成开发任务。
4. 甲方有权对开发进度进行监督，并提出意见和建议。
四、费用及支付方式1. 甲方应支付乙方软件开发费用，具体费用根据开发任务的复杂度和工作量来确定。
2. 乙方在合同签订后尽快向甲方提供详细的费用清单和发票。
3. 甲方在收到乙方提供的费用清单和发票后尽快进行审查，并支付相关费用。
4. 乙方在收到甲方支付的款项后，应确认收到款项，并向甲方提供相应的收款证明。
五、知识产权及保密条款1. 乙方在软件开发过程中所使用的技术、方法和思路等应保证不侵犯任何第三方的知识产权。
如因乙方侵犯第三方知识产权而导致甲方受到损失，乙方应承担相应的法律责任。
2. 甲方和乙方应对软件开发过程中涉及的知识产权进行保密，不得向任何第三方泄露相关信息。
如因一方违反保密义务而导致知识产权泄露，违约方应承担相应的法律责任。
3. 甲方和乙方在软件开发过程中产生的所有成果归双方共同所有，双方均有权使用、转让或许可该成果的使用权。
软件开发协议范本5篇
软件开发协议范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1软件开发协议范本甲方：（公司名称）乙方：（公司名称）甲方和乙方本着平等、自愿、互利、诚信的原则，在遵循法律法规的前提下，就软件开发事宜达成如下协议：一、开发范围1. 甲方委托乙方开发一款（软件名称）软件，功能包括（功能描述）。
2. 乙方应按照双方商定的开发进度和要求，完成软件的开发工作。
二、双方责权利义务1. 甲方有权对软件进行监督和检验，并有权根据需求提出修改要求。
2. 乙方应保证软件的质量、功能、稳定性和安全性，并承担因软件质量问题而导致的后果。
3. 乙方对软件的开发过程应做好记录和备份，并确保甲方数据的安全。
4. 双方各自承担自己的开发成本和相关费用，如因违约而导致的额外费用由违约方承担。
5. 乙方在软件交付后应提供一定期限的技术支持和维护服务。
6. 双方应保守软件开发的商业秘密，不得泄露给第三方。
三、开发进度及验收1. 乙方应按照双方商定的开发计划，及时向甲方提交软件开发进度报告。
2. 开发完成后，乙方应将软件进行交付，并期待甲方验收。
如验收不合格，乙方应及时进行修正。
3. 软件交付后，甲方应在（具体天数）内进行验收，验收合格后才能正式使用。
四、知识产权1. 软件的知识产权归甲方所有，乙方不得擅自使用或转让给第三方。
2. 乙方在开发过程中产生的技术成果和知识产权归乙方所有，但甲方有权合理使用。
五、违约责任1. 若一方违反本协议的约定，致使对方遭受经济损失的，应承担违约责任。
2. 若任何一方因严重违约行为导致软件无法正常使用，对方有权解除合同并要求赔偿损失。
3. 若因不可抗力导致无法履行本协议，双方可根据情况协商解决。
六、保密条款1. 双方在合作过程中涉及到的商业机密和技术、财务等方面的信息应保密，不得外泄。
2. 双方在合作结束后，应彻底销毁对方提供的机密信息。
七、协议的解除1. 若双方协商一致决定终止本协议，应提前（天数）书面通知对方。
2. 一方违反协议造成重大损失的，对方有权要求解除合同并要求赔偿损失。
软件开发协议书6篇
软件开发协议书6篇篇1本协议于XXXX年XX月XX日在_____（地点）由以下双方签署：甲方：（以下简称“客户”）乙方：（以下简称“开发商”）鉴于甲方有意委托乙方进行软件的开发工作，双方本着平等互利、诚实守信的原则，经过友好协商，达成以下协议条款：一、项目概述1. 项目名称：__________软件开发项目。
2. 项目目标：__________。
3. 项目内容：包括但不限于软件的架构设计、界面设计、代码编写、测试、部署及维护等。
二、工作范围与要求1. 开发商应按照客户提出的功能需求进行系统开发，确保软件的质量、性能及安全性。
2. 开发商需按照约定的时间表完成各阶段的任务，确保项目的进度。
3. 开发商应提供软件的安装、测试及部署服务，确保软件正常运行。
4. 开发商应对软件进行必要的优化和升级，以满足客户的业务需求。
5. 双方应对项目涉及的商业秘密、技术秘密进行保密，未经对方许可，不得泄露给第三方。
三、开发时间与进度1. 本项目的开发周期为____个月，自本协议签署之日起计算。
2. 双方应共同制定详细的项目进度表，明确各阶段的任务、完成时间及验收标准。
3. 开发商应按时提交项目进展报告，如遇特殊情况，应及时通知客户并共同协商解决。
四、费用与支付方式1. 软件开发费用总额为人民币_____元（大写：_____元整）。
2. 支付方式：_____。
3. 付款期限：_____。
4. 开发商应在收到款项后提供正规的发票。
五、验收与交付1. 项目完成后，开发商应提交验收申请，双方应按照约定的验收标准进行验收。
2. 验收合格后，开发商应将软件及相关文档交付给客户，客户应予以签收。
3. 若验收不合格，开发商应根据客户的意见进行修改和完善，直至验收合格。
六、售后服务与保障1. 开发商应提供至少____个月的质保期，质保期内因软件本身质量问题导致的损失由开发商承担。
2. 开发商应提供技术支持和咨询服务，确保软件正常运行。
软件开发合同范本通用版4篇
软件开发合同范本通用版4篇篇1软件开发合同范本通用版甲方：【单位名称】法定代表人：【姓名】地址：【单位地址】联系电话：【联系电话】乙方：【单位名称】法定代表人：【姓名】地址：【单位地址】联系电话：【联系电话】为明确双方的权利和义务，就软件开发事项，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：一、项目背景和目的甲方拟委托乙方负责开发【软件名称】软件，旨在满足【功能或用途描述】的需求。
乙方接受甲方委托，将按照约定的开发周期和标准，完成软件的开发和交付。
二、软件开发内容1. 乙方应根据甲方的要求，制定详细的开发计划和路线图，并提供给甲方确认。
开发内容包括但不限于软件功能设计、界面设计、数据库设计、程序编写、测试调试等。
2. 乙方应保证所开发的软件符合甲方的要求和预期，保证软件的质量、稳定性和安全性。
3. 乙方应及时向甲方报告软件开发的进展情况，接受甲方的监督和检查。
三、开发周期和交付要求1. 乙方应在【日期】前完成软件开发，按时交付给甲方使用。
2. 甲方有权对软件进行验收和测试，如发现问题和不符合要求的地方，乙方应及时进行修正和改进。
四、服务支持和维护1. 软件交付后，乙方应提供一定期限的免费技术支持和维护服务，保证软件的正常运行和使用。
2. 乙方应及时响应甲方提出的问题和需求，并尽快解决。
五、费用支付1. 甲方应按照双方约定的支付方式和进度，及时支付软件开发费用。
2. 乙方应按照开发工作量和质量，提供相应的发票和支付证明。
六、保密双方应妥善保管软件开发过程中涉及的技术资料和商业秘密，未经对方书面同意，不得向外泄露或披露。
七、违约责任1. 若因乙方原因导致软件无法按期交付和使用，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此所受到的损失。
2. 若因甲方原因导致软件未能正常使用和交付，甲方应承担相应的责任。
八、法律适用和争议解决本合同的签订、履行和解释，适用中华人民共和国法律。
九、其他事项1. 本合同自双方签字之日起生效，至软件交付、验收并且双方清算完毕之日终止。
软件定制开发合同书6篇
软件定制开发合同书6篇篇1甲方（客户）：___________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________联系方式：_________________________电子邮箱：_________________________乙方（开发商）：___________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________联系方式：_________________________电子邮箱：_________________________鉴于甲方需要定制开发软件，乙方具备软件开发的专业技术能力和经验，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成以下软件定制开发合同书：一、合同背景及目的双方本着互惠互利、共同发展的原则，经过友好协商，确定由乙方为甲方定制开发软件产品。
双方愿意共同遵守本合同的所有条款和条件，以确保项目的顺利进行和双方的合法权益。
二、项目名称及内容本次定制开发的软件项目名称为：【项目名称】，主要内容包括：【具体内容描述】。
具体功能需求详见附件《功能需求说明书》。
乙方需按照甲方的需求进行软件设计、开发、测试、部署及维护等工作。
三、合同总金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币（大写）_____________________元整（￥________）。
2. 支付方式：甲方应按照以下约定向乙方支付合同款项：（1）合同签订后，甲方支付总金额的______%作为预付款；（2）项目验收合格后，甲方支付剩余款项。
3. 乙方在收到款项后，应提供相应的发票。
四、开发周期及进度安排1. 本项目的开发周期为______个月，自合同签订之日起计算。
2. 双方应共同制定详细的项目进度表，并严格按照进度表执行。
如遇特殊情况，双方应及时沟通，共同调整进度表。
软件定做开发协议样本5篇
软件定做开发协议样本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1软件定制开发协议样本甲方（委托方）：_______________（以下简称“甲方”）乙方（开发方）：_______________（以下简称“乙方”）鉴于，甲方拟委托乙方进行定制开发软件（以下简称“软件”）项目，为明确双方权利义务，特订立本协议。
第一条服务内容1.1 乙方接受甲方委托，按照甲方的具体要求，开展软件的定制开发工作，包括但不限于需求分析、设计开发、测试上线等环节。
1.2 乙方为保证软件的质量和功能性，应按照约定的时间节点向甲方提交软件开发报告，接受甲方的监督和检验。
第二条保密条款2.1 双方在履行本协议期间及履行后应互相保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露本协议的内容以及项目的具体情况。
2.2 双方应尊重对方的商业秘密，未得到对方授权的情况下，不得擅自使用对方的知识产权，否则应承担所有法律责任。
第三条软件知识产权3.1 本项目开发的软件相关知识产权归属于甲方所有，乙方不得擅自进行转让或复制，并应保证不侵犯第三方的合法权益。
3.2 如因乙方违反知识产权法律规定，导致侵权行为，应承担所有法律责任，赔偿甲方因此所遭受的损失。
第四条服务费用4.1 甲方应按照双方协商的费用标准支付乙方软件开发服务费用，具体金额及支付方式双方另行协商。
4.2 如发生软件工程变更或增加的情况，甲方应支付额外费用，乙方有权暂停服务直至费用支付完毕。
第五条合同变更5.1 本协议的任何修改、补充或变更应以书面形式经双方签字确认后生效。
5.2 如因不可抗力等不可控因素导致项目延期或中止，应及时协商解决，并签署书面协议确认变更。
第六条纠纷解决6.1 双方因本协议发生的争执应通过友好协商解决，若协商不成，应提交相关仲裁机构进行裁决。
6.2 本协议适用中华人民共和国法律，任何与本协议相关的纠纷，应提交协商解决后再通过法律途径解决。
第七条生效与终止7.1 本协议一式两份，双方各持一份有效；自双方签署之日起生效，自_______________（软件开发完成及交付日）日终止。
软件定做开发协议书范本(3篇)
第1篇甲方（委托方）：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________乙方（承建方）：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方因业务发展需要，特委托乙方进行软件定制开发，双方本着平等互利、协商一致的原则，经友好协商，达成如下协议：一、项目概述1.1 项目名称：____________________1.2 项目背景：____________________1.3 项目目标：____________________1.4 项目内容：____________________二、双方权利与义务2.1 甲方权利与义务：（1）甲方应在本协议签订后____个工作日内，向乙方提供项目需求文档、技术规格书等相关资料。
（2）甲方应按照乙方的要求，在项目开发过程中提供必要的支持和协助。
（3）甲方应按时支付项目开发费用。
（4）甲方有权对项目进度和质量进行监督。
2.2 乙方权利与义务：（1）乙方应按照甲方提供的需求文档、技术规格书等相关资料，进行软件定制开发。
（2）乙方应保证软件的质量，确保软件功能满足甲方需求。
（3）乙方应按照约定的进度完成项目开发。
（4）乙方应遵守国家相关法律法规，保护甲方商业秘密。
（5）乙方应按照甲方要求，提供必要的售后服务。
三、项目进度与交付3.1 项目开发周期：____个月。
3.2 项目进度安排：（1）需求分析及设计阶段：____个工作日。
（2）编码阶段：____个工作日。
（3）测试阶段：____个工作日。
（4）试运行阶段：____个工作日。
3.3 项目交付：（1）乙方应在项目开发完成后，向甲方提供软件源代码、安装包、使用说明书等相关资料。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
YF-ED-J7020
可按资料类型定义编号
软件定做开发协议实用版
An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests.
（示范文稿）
二零XX年XX月XX日
软件定做开发协议实用版
提示：该协议文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。
请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。
下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。
软件定做开发协议样本
“_______证券分析系统”
软件开发协议书
甲方(客户)：乙方(软件开发商):
地址：地址:合肥市
电话：______ 电话：______
甲方委托乙方，乙方接受甲方委托，开发
“XXX证券投资决策分析系统”软件产品，双方
就合作事宜达成如下协议：
一、合作方式：
乙方根据甲方的要求定制开发软件产品，
并向甲方提供技术培训;甲方向乙方支付费用。
二、软件内容要求及验收标准：
1、依据本合同约定，甲方委托乙方开发的软件产品为：“XXX证券投资决策分析系统”
2、总体设计原则：乙方根据自身已获得自主知识产权的证券软件的开发技术标准为甲方开发证券分析软件，证券软件开发完成后，乙方将软件包括附属软件移交给甲方，且乙方负责售后服务及相应升级，同时乙方向国家版权局申请注册所属甲方所有的软件著作版权。
3、软件的构成及功能需求、验收标准通常包括软件的功能描述、标准、方法、产品缺陷的确认和补救等内容，可以根据委托项目的特点经双方协商一致后予以增减。
4、经甲乙双方协商，甲方决定采用自备服
务器及行情数据，乙方负责技术开发，供甲方软件用户开号的配置，每个服务器甲方开号数量控制在2000用户以内，超过2000个用户按2000/1万/1年的方式递增购买。
甲方的硬件服务器可以由乙方统一配置，费用包含在下列技术开发费用之列。
三、工作进度和要求：
软件开发时间为：自签定合同起7天内完成。
4天内交付测试版软件，3天内用户进行测试。
四、费用支付：
1、本项目技术开发费用为人民币______万元。
2、付款期限：在乙方按本合同规定的时间表完成工作进度并验收合格的前提下，甲
方将按如下日期向乙方支付：
(1)签订合同后2日内首付合同款的50%即___元(用来申请证书、架构服务器)。
(2)软件完成后，将软件完整版交给甲方，测试无误后，一周内另行支付余款__元
(3)上述费用包含甲方应当向乙方支付的的全部费用(软件费+证书费)
(4)软件证书由乙方免为代办，35个工作日内寄到甲方公司，如申请不到，乙方退还甲方所有的费用。
五、双方权利和义务
1、如系统设计存在缺陷，导致整个系统无法正常运行，甲方保留追回所有投入的权利;
2、如设计缺陷导致部分功能无法正常运行，乙方应在甲方要求的时间内解决问题，如
问题不能按期解决，导致影响甲方正常使用,乙方必须协助解决软件问题。
3、系统设计必须符合甲方设计要求，否则甲方有权拒付款项
4、乙方需协助甲方安装调试，直至甲方验收合格;
5、乙方负责为甲方培训软件操作使用及安装人员一名，甲方接受培训的人员应达到熟练操作并能解决简单问题的程度;
6、乙方应亲自完成本开发项目的全部工作
7、乙方必须在交付使用时作出该系统技术升级、功能扩展的计划，升级、所需费用由乙方承担。
8、系统维护：系统验收合格并交付使用后，乙方负责免费维修12个月。
系统出现紧急
问题，乙方应现场解决。
9、乙方为甲方开发“XXX证券投资决策分析系统”软件产品，并附相关的软件特色指标说明
10、乙方为甲方制作软件LOGO、软件名称、启动图片、内嵌网站网址等相应软件信息。
11、乙方承诺，自合同签订之日起软件运行期间提供免费一年的技术维护和基本升级。
升级标准为：乙方软件现有功能和所获得的其它特色功能，另外，乙方自身软件功能性升级的程序也给予甲方免费升级。
12、乙方负责协助甲方解决软件在运行过程中遇到的需要解释和需要明显错误改进的地方的有关问题。
13、乙方保证所提供的软件符合甲方的要求，并且没有瑕疵。
如软件在运行过程中发生问题，乙方应无条件免费进行修改或更替维修.
14、如乙方擅自中断开发，甲方有权终止合同。
乙方应自甲方发出书面通知起2日内返还甲方已支付的全部费用，给甲方造成其他损失的，应予赔偿。
15、乙方提交的工作成果验收合格后，甲方应按时履行付款义务。
六、双方责任：
本合同在履行过程中甲、乙双方若有任何一方违约造成损失，应由违约方承担一切责任并赔偿经济损失，如发生争议，由双方当事人协商解决。
协商不成，双方同意由仲裁委员会依据其现行有效仲裁规则予以裁决。
甲方(客户)：乙方(软件开发商)：
(盖章)
(盖章)
签字：
签字：
日期：xx年xx月xx日日期：xx年xx月xx日。