采购合同(通用版) - 360文档中心

采购合同书样本(通用18篇)

采购合同书样本（通用18篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!采购合同书样本（通用18篇）在现代社会中,合同的约束力是不容忽视的,合同的签订能使各方的利益达到均衡。

标准采购合同模板(通用6篇)

标准采购合同模板（通用6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!标准采购合同模板（通用6篇）标准采购合同模板第1篇甲方(需方)：中国建筑第-工程局乙方(供方)：合同编号：鉴于甲方施工生产的需要，同意由乙方供应甲方项目的钢材，依照《中华人·民共·和国合同法》及其它相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同，以资共同遵照执行。

简易采购合同范本(通用18篇)

简易采购合同范本（通用18篇）简易采购合同范本（1）甲方（买方）：__________乙方（卖方）：__________甲乙双方本着平等、互利的原则，经双方充分协商，就原木购销事宜特订立本合同，以便双方共同遵守。

第一条数量、价款：乙方向甲方供应原木材料一批，数量_____吨，单价_____元，总价值_____元；合计人民币金额（大写）：_____元整。

第二条交货地点、费用：1、乙方负责送货至甲方指定的地点；2、装车费用由乙方承担，运费及送达指定地点的卸车费用等其他相关费用由甲方承担。

第三条结算方式：双方盖章签字后合同生效，_____年_____月_____日前甲方预付货款_____元（人民币_____万元整），余款_____元（贰拾肆万伍仟肆佰元整）甲方须于_____年_____月_____日前全部付清，汇入乙方指定账户。

第四条交货时间：乙方收到预付款_____元后，六个月内把货物送至甲方指定的地点。

第五条违约责任：1、乙方未能按时足量供货，甲方有权取消合同，乙方须在回收所有货品的一个月内退还所收款项；2、甲方未按合同约定的时间付款，给乙方造成经济损失的，由甲方承担责任，每延迟一天按合同总价的1%向乙方支付滞纳金，滞纳超过一个月，乙方有权回收所有货品。

第六条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向乙方所在地有管辖权的人民法院起诉。

第七条其他本合同自乙方收到预付款日起生效。

合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________________年____月____日简易采购合同范本（2）甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，经甲、乙双方协商一致，签订本合同并按双方的约定履行。

一、甲方向乙方采购并由乙方负责安装的产品规格、品牌、数量、金额等详合同附件一《采购、安装清单》。

采购合同(通用9篇)

采购合同（通用9篇）采购合同篇1供方(甲方)：_________需方(乙方)：_________依据国家现行收购棉花政策，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。

第一条定购的棉花名称：_________;品级：_________;数量：_________;质量：_________;单价：_________;总价款：_________元。

第二条交货方式1.甲方自行送货;2.交货期限：_________年_________月_________日至_________月_________日;3.交货地点：_________;4.货到即收，随到随收。

第三条验收方法根据交货的时间与地点(收购站)，取样验收。

第四条预付款乙方于_________年_________月_________日前向甲方支付定金_________元(不超过预购货总金额的25%)。

第五条付款日期及结算方式交货之日即结算，以下两种方式由甲方自愿选择：(1)当面交付现金;(2)通过银行转帐。

第六条乙方每收购_________公斤皮棉按平价奖售标准化肥_________市斤给甲方，边收购边兑现。

第七条乙方收购籽棉，依据甲方的意愿，按国家政策规定返售棉籽_________市斤(或棉油_________市斤、棉饼_________市斤)。

第八条甲方的违约责任1.甲方未按合同定购的数量、品种、品级交售，应向乙方偿付两倍的预购定金(按未交售部分)和少交部分的总价值_________%的违约金。

2.甲方未按合同规定期限交售，每逾期_________天，应向乙方偿付迟交部分总价值_________%的违约金。

第九条乙方的违约责任1.乙方拒收甲方按合同交售的棉花，应赔偿甲方的运输费用，并向甲方偿付拒收部分总价值_________%的违约金。

2.乙方未按国家规定标准依质论价，压级压价，应赔偿甲方的实际损失，并偿付压价部分总价值_________%的违约金。

3.乙方未按合同规定奖售标准化肥和返售棉籽，甲方可以拒绝交售定购棉花，或由乙方按_________办法赔偿甲方的损失。

采购合同正规格式(通用6篇)

采购合同正规格式（通用6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!采购合同正规格式（通用6篇）采购合同正规格式第1篇甲方：_____________乙方：_____________甲乙双方就服装制作业务签订以下合同，共同遵守。

采购合同电子版(通用11篇)

采购合同电子版〔通用11篇〕采购合同电子版〔通用11篇〕采购合同电子版1购货方﹙以下简称甲方﹚：_________供货方﹙以下简称乙方﹚：_________根据《中华人民共和国合同法》，本着平等自愿、互惠互利的原那么，经甲、乙双方友好协商，特签定此协议：一、甲方现向乙方购置_________ 石材，单价_________ 元/平方米。

本次石材用量约计_________ 平方米，供货总价款约为：_________ 佰_________ 拾_________ 万元整〔￥_________ 〕元。

〔结算时以供货到现场的石材平方米数量乘以单价为准。

〕二、交货时间：乙方从收到甲方订购清单之日起，共计_________ 个工作日内按甲方提供的规格，数量加工完毕，并供货到施工现场。

时间从收到甲方定金时开场计算。

假设乙方不能按时交货，每延期一天，按订购总价款的5%处分。

并赔偿甲方因此造成的工期延误损失。

三、运输方式：由乙方负责运输卸货，搬运。

四、订、收货方式：由甲方分批次向乙方下达石材订购清单，乙方按约定质量、时间完成后，由甲方进展验收合格后收货。

乙方在对原材料进货时，需一次进够半成品料，以防不同批次出现的色差。

付款方式：在完成订单后货物送达甲方后，甲方对货物进展验收后须付总金额的百分之五十，余款需甲方在一个月内向乙方结清。

五、售后效劳：乙方对所售石材质保一年，在一年之内所供石材发生质量问题，乙方给予免费更换。

六、违约责任：假设乙方所提供的产品与样品不符，或所加工的石材尺寸偏向，规格错误等原因。

给甲方带来损失，那么乙方赔偿甲方相关的经济损失费；并负责把产品无偿更换至合格。

合同签订后，任何一方如中止合同，那么赔偿对方供货总价款20%作为违约金。

当产品安装完毕验收合格后，甲方假设不能在规定的期限内付清余款，那么乙方按每日0、1‰收取利息。

七、乙方应向甲方提供石材的质量检验报告和材质证明文件。

八、假设有异议，那么由甲乙双方协商解决，协商不能解决，那么由法院裁决。

简单采购合同范本(通用7篇)

简单采购合同范本(通用7篇)简单采购合同范本篇1需方(甲方)：____________________供方(乙方)：____________________第一条：标的、数量、价款及交(提)货时间________________________________________。

第二条、质量标准：产品质量达国家标准要求。

乙方供货到场时，须同时提交产品检查报告、合格证以及其他需要提供的说明产品质量的证书证件。

第三条、供货方式：每次发货前，甲方须提前三天，以书面的形式向乙方提供供货数量，并明确发货人的地点和接收人。

第四条、运输方式及到达地点和费用的承担：运输费由乙方承担，运输中的一切风险包括交通事故、材料丢失，由乙方承担，甲方按甲方产品需要单为准，送达目的地的产品，双方的履行相关手续后，甲方应全部接受：甲方指定的卸货地点必须具备车辆进出卸货条件，否则造成的前部经济损失由甲方补偿。

第五条、结算方式：第六条、违约责任：违约方依据《中华人民共和国合同法》条款规定承担违约责任。

第七条、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发在的争议，由双方当事人协商解决：协商不成也可以直接向出卖人(即供货方)所在地人民法院起诉。

第八条、乙方收到甲方订货单后合同开始履行。

第九条、本协议一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效，均具有同等法律效力。

第十条、其他约定事项：甲方(盖章)：_________________乙方(盖章)：____________________________年________月_______日___________年________月_______日简单采购合同范本篇2购货单位： (以下简称甲方)供货单位： (以下简称乙方)为了确保双方实现各自的经济目的，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以资共同信守。

第一条标的(名称、品牌、规格、数量、单价)：第二条产品的质量标准，按下列第项执行：1.按国家标准执行;2.无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行;3.无国家和部颁标准的，按企业标准执行;4.没有上述标准的，或虽有上述标准，但需方有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收：第四条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点1.产品的交货单位：。

采购合同书通用版模板7篇

采购合同书通用版模板7篇篇1甲方（采购方）：____________________乙方（供应方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方向乙方采购__________事项，经友好协商，达成如下协议：一、合同标的及规格甲方向乙方采购的具体产品为：__________，其规格、型号、数量等详见附件《采购清单》。

二、价格与支付方式1. 采购总价为：人民币______元（大写：______元整）。

此价格为含稅价格。

2. 支付方式：甲乙双方同意采用以下第______种方式进行支付。

（1）一次性支付：合同签署生效后，甲方在______个工作日内支付合同全款。

（2）分期支付：具体分期支付方式和期限详见附件《支付计划表》。

三、交货与验收1. 交货期限：乙方应在合同签署后的______天内完成交货。

2. 交货方式：乙方应按照甲方的要求将货物送至指定地点。

3. 验收标准：乙方应提供货物的质量合格证明及相关检验报告，甲方在收到货物后______天内进行验收。

如验收不合格，甲方有权要求退货或换货。

四、品质保证与售后服务1. 品质保证：乙方应保证所提供的货物符合合同约定的质量标准和规格，如因质量问题导致的损失由乙方承担。

2. 售后服务：乙方应提供至少______个月的质保期，质保期内如出现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。

五、保密条款1. 甲乙双方应对本合同的内容和实施过程保密，不得向第三方泄露。

2. 双方应妥善保管与本合同相关的技术信息和商业信息。

六、违约责任1. 若甲方未按约定支付货款，应支付逾期付款违约金。

2. 若乙方未按约定交货，应支付逾期交货违约金。

3. 若因乙方提供的货物质量问题导致甲方损失，乙方应负责赔偿。

七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。

采购合同的模板(通用7篇)

采购合同的模板（通用7篇）采购合同的模板第1篇甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方) 编号：甲方因生产需要向乙方采购产品。

甲乙双方在平等互利的基础上，遵行自愿、公平、合理的原则经协商达成以下合同：一、产品的名称、规格型号、数量和价格：产品名称规格型号计量单位单价(含税rmb)备注双方确认以电子邮件作为日常信息的传递：甲方接收邮件的电子邮箱：乙方接收邮件的电子邮箱：二、产品的技术质量要求：以甲方提供的图样、技术质量文件及双方签订的《技术质量协议书》为准。

三、交货的时间、地点和运输方式：1、交货的时间：以《采购订单》中甲方要求的交货时间为准。

2、交货的地点：乙方负责将货物送达甲方厂内指定的地点。

3、运送方式：运输方式由乙方自定，相关费用由乙方自负。

四、包装标准、包装物的供应与回收：乙方提供的货物应该进行包装，其包装物乙方不予回收。

五、验收的标准、方法及提出异议的期限：1、验收标准：按本合同约定的技术质量要求作为验收标准。

2、验收方法：甲方组织验收，由甲方质检部门出具进货环节的验收结论。

3、异议期限：如有质量异议，甲方在货到一个月内向乙方提出，乙方应在接到甲方异议的7天内做出书面答复，逾期则视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见。

4、甲方进货环节的质量验收结论并非该货物质量的最终结论。

六、结算方式、付款方式及期限：1、结算方式：每月号为双方对上月业务的结算日。

乙方根据甲方的入库单据开具增值税发票(附入库单据)于每月5号前将上月发票(附上个月的发票汇总表及入库单据)交甲方业务员审核入帐。

由于乙方原因导致发票没有按时交给甲方的，甲方有权按发票金额的17%要求乙方给予经济补偿。

2、付款方式：期限六个月内(含六个月)的银行承兑汇票支付。

3、付款期限：自乙方将增值税发票交给甲方业务员后90天内付款，逾期甲方需向乙方支付相应的银行利息。

七、售后服务：乙方提供年的免费三包服务，提供终身的售后服务。

八、供货保障措施：1. 乙方承诺完全有能力按甲方的要求确保本合同项下货物的供应，不会影响甲方的正常生产，不会以旺季生产能力不足等理由拒接甲方订单或擅自将甲方订单转包给其他公司生产。

采购合同书范本通用版5篇

采购合同书范本通用版5篇篇1甲方（采购方）：_________________________乙方（供应方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方向乙方采购____________（商品或服务）事宜，达成如下协议：一、合同标的1. 甲方向乙方采购的商品（或服务）为：_________________________（具体名称、规格、数量等）。

2. 采购总价款为人民币________元（大写：_________________________）。

二、交货与验收1. 乙方应按照甲方指定的时间和地点进行交货。

2. 乙方应确保所交付的商品（或服务）符合合同约定的质量、数量等要求。

3. 甲方有权对乙方交付的商品（或服务）进行验收，如验收不合格，甲方有权拒绝接收或要求乙方承担违约责任。

三、付款条件与方式1. 甲方应在收到乙方交付的商品（或服务）并验收合格后，按照合同约定的付款期限和方式进行付款。

2. 付款期限：_________________________。

3. 付款方式：_________________________。

四、违约责任1. 如乙方未按照合同约定时间交货，应支付逾期交货违约金。

2. 如乙方交付的商品（或服务）不符合质量要求，应负责更换或退货，并承担相关费用。

3. 如甲方未按照合同约定时间支付货款，应支付逾期付款违约金。

4. 双方其他违约责任按照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规执行。

五、保密条款1. 双方应对本合同内容以及履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。

2. 未经对方许可，任何一方不得向第三方泄露上述保密信息。

六、争议解决1. 如双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决。

2. 协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他条款1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。

通用采购合同范本正式版8篇

通用采购合同范本正式版8篇篇1甲方（采购方）：_________________________乙方（供应方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方向乙方采购事宜达成以下合同：一、合同双方基本信息1. 甲方名称：_________________________地址：_________________________法定代表人：_________________________联系电话：_________________________2. 乙方名称：_________________________地址：_________________________法定代表人：_________________________联系电话：_________________________二、采购物品及规格甲方向乙方采购以下物品：____________________________________________________________。

具体规格、数量、价格等详见附件《采购清单》。

三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币_________________________元（大写：_________________________元整）。

具体金额以《采购清单》为准。

2. 支付方式：甲乙双方约定采用以下第____种方式支付。

（1）全款支付：甲方在合同签订后____日内支付合同全款。

（2）预付款支付：甲方在合同签订后支付____%的预付款，剩余款项在货物验收合格后____日内支付。

（3）其他支付方式：_________________________。

3. 乙方需提供有效的税务发票，甲方以转账方式支付款项。

四、交货时间与地点1. 乙方应于本合同签订后____日内，将货物送达甲方指定地点。

采购合同书通用版模板7篇

采购合同书通用版模板7篇篇1合同书甲方（采购方）：_________乙方（供应方）：_________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方采购乙方供应的商品（服务）事宜，达成如下协议：一、合同标的1. 甲方采购的商品（服务）名称、规格型号、数量、质量要求、技术标准、包装要求等详见附件1。

2. 乙方应按照甲方的要求，提供符合质量要求的商品（服务），并按时交付。

二、价格与支付方式1. 甲方采购的商品（服务）单价及总金额详见附件1。

2. 乙方需提供正式的增值税专用发票，甲方在收到发票后，按照合同约定的支付方式进行支付。

三、交付与验收1. 乙方应按照甲方的要求，按时将商品（服务）交付给甲方，并提供相关的交付证明。

2. 甲方在收到商品（服务）后，应及时进行验收，并出具验收报告。

如有问题，应及时通知乙方进行处理。

四、违约责任1. 甲方或乙方如违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。

具体包括：未按时支付款项的，应支付违约金；未按时交付商品（服务）的，应承担延误交付的违约责任。

2. 违约金的计算方式和支付时间详见附件1。

五、争议解决1. 如甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

如协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。

具体仲裁机构或诉讼法院由双方协商确定。

2. 在争议解决期间，双方应继续履行合同中与争议无关的其他条款。

六、合同生效与终止1. 本合同自双方签字或盖章之日起生效。

2. 合同生效后，双方应认真履行合同的约定。

如需终止合同，应提前通知对方，并协商确定终止事宜。

七、其他约定事项1. 甲方和乙方在本合同中未明确约定的其他事项，可另行协商确定。

协商不成的，按照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定处理。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

具有同等法律效力。

甲方（签字/盖章）：_________日期：_________年_________月_________日乙方（签字/盖章）：_________日期：_________年_________月_________日篇2合同编号：[具体编号]甲方（采购方）：[公司名称]（以下简称甲方）地址：[公司地址]法定代表人：[公司法人姓名]电话：[公司联系电话]邮箱：[公司邮箱地址]乙方（供应商）：[公司名称]（以下简称乙方）地址：[供应商地址]法定代表人：[供应商法人姓名]电话：[供应商联系电话]邮箱：[供应商邮箱地址]鉴于甲、乙双方本着互惠互利的原则，经友好协商，就甲方向乙方采购[具体产品名称]（以下简称货物）事宜达成如下协议：第一条合同货物与规格甲方向乙方采购的货物为：[具体产品名称]，规格型号：[具体型号规格]，数量：[具体数量]，详见附件一《采购清单》。

采购合同通用版(推荐6篇)

采购合同通用版（推荐6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!采购合同通用版（推荐6篇）采购合同通用版第1篇购货单位： (以下简称甲方)供货单位： (以下简称乙方)为增加甲乙双方的责任感，确保实现各自经济目的，依据《中华人·民共·和国合同法》规定及招投标文件之内容，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方购买达成如下协议：一、合同标的(名称、规格、型号、单价等)二、合同金额合同总金额：大写：人·民币万元整大写：人·民币万元整三、付款时间及方式1、合同分三批付款：在合同生效后天内，甲方向乙方支付合同总额 %货款;设备安装调试完毕，并初步验收一周内，甲方向乙方支付合同总额 %货款;设备正常运行天，经双方正式验收合格后一周内，甲方向乙方付合同总额 %的货款;质保期满后付清余款。

采购合同通用范本(热门5篇)

采购合同通用范本（热门5篇）采购合同通用范本第1篇甲方：乙方：甲方为了应对日益繁重的日常工作，根据实际需求，经过市场调查，今向乙方定购联想扬天办公电脑一台。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定，甲乙双方为友好合作，特制定如下合同：一、采购产品名称、价格。

1、甲方向乙方定购联想扬天T6900办公电脑一台，价格为￥.00元二、产品的验收、售后服务及质保1、乙方按照双方约定的配置供货，甲方按照配置单收货。

2、验收合格标准：所有商品均为合同约定的商品。

3、乙方对所提产品在质保期内出现的质量问题，按照相应商品厂商质保标准提供服务(人为因素雷电暴雨等自然灾害除外及商品厂家规定免责范围)。

三、货款结算。

甲乙双方签订合同当日，甲方须向乙方交付所定商品的全部货款，然后乙方组织定货发货，由甲方清点验收。

乙方负责送货至双方约定地点并对设备安装调试。

四、甲方的权利和义务1、甲方和乙方应充分协商，制定本合同约定的采购设备详单。

在采购详单确定后，若有任何调整意向，应及时乙方说明。

如果乙方已经定货或者预付定金，则由甲方承担损失。

2、甲方有对所购设备的采购建议和调整的权利，并有对乙方的工作的监督权。

3、甲方有按时交付货款的义务，如甲方因未及时交付货款导致的商品交付延期或其它损失，由甲方承担全部责任。

五、乙方的权利和义务乙方保证按照配置单向甲方供货。

如出现定制的配件型号无货或数量不齐时，则应及时向甲方说明协商调整，如因乙方单方面问题而出现有品种、数量、规格、质量不符合合同规定的，由乙方负责调换或退货。

六、争议的解决本合同一式两份签订之日起生效，若发生纠纷，甲乙双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、附则1、本合同的附件，作为合同正式文本，具有同等效力。

2、合同执行日期：自双方签字盖章日起。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日 _________年____月____日采购合同通用范本第2篇甲方(需方)：联系方式：地址：乙方(供方)：联系方式：地址：甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规定，本着友好合作、协商一致、共同发展的原则，就甲方向乙方采购办公用品及耗材事宜达成协议，自愿签订本合同且共同遵守。

采购合同免费(通用9篇)

采购合同免费(通用9篇)采购是指个人或单位在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为自己的资源，为满足自身需要或保证生产、经营活动正常开展的一项经营活动。

下面是小编为大家整理的采购合同免费(通用9篇)，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

【篇1】采购合同免费甲方：__________________乙方：__________________本着平等互利、诚信合作、共谋发展的合作原则，经甲、乙双方共同友好协商，共同达成以下合同条款：一、供货产品：甲方向乙方提供其总经销的商品供乙方超市销售，详细供货商品名称由乙方参见甲方所提供的商品目录，由乙方自行选定。

二、供货价格：具体价格参见乙方提供的价格表。

三、产品质量：甲方向乙方提供的产品必须附合国家行业规定的相关标准，且是在保质期内的商品，若甲方提供的商品本身出现质量问题，甲方应无条件包退包换货，并对因质量问题引起的合理索赔及相关损失承担责任。

四、送货及验收1.双方合作期间，甲方对乙方________市区的超市直接送货到其指定收货处，由乙方收货人员验收签字确认，若经乙方收货人员验收签字后出现数量短少、品种不附或损坏等情况，甲方概不承担任何责任。

2.若乙方在或异地开店，则在原价格不变的基础上，甲方代办托运，其费用由乙方自行承担。

五、付款方式：_____________________________________________________________。

六、市场维护：为了维护整体市场及双方共同利益，经甲、乙双方共同协商一致，乙方在销售过程中产品的正常零售价应不低于甲方供价的____%-____%之间进行销售，以免因销价低而影响整体市场或因价格过高而导致商品滞销。

七、退换货规定1.若因甲方所提供的产品在保持期内，出现的爆袋、漏气、漏油、变质等质量问题，甲方无条件包退换货。

2.若因商品滞销，乙方应在离商品保质期前一月以上要求甲方退换货，否则，甲方对一切过期商品一律不予退换。

通用的采购合同范本(通用5篇)

通用的采购合同范本（通用5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!通用的采购合同范本（通用5篇）通用的采购合同范本第1篇供货单位(甲方)：住址：联系人：电话：传真：借用单位(乙方)：住址：联系人：传真：二、双方义务和权利：1、甲方对乙方承担如下义务：①、按甲方的产品提供产品使用说明书及其相应调试软件和技术支持。

采购合同标准通用版精选7篇

采购合同标准通用版精选7篇采购合同标准通用版精选7篇。

社会处于不断变化之中，对于保障人们的权益不受别人进犯，合同的地位就更加重要了。

书面合同是仲裁员或者法官裁决双方当事人谁是谁非的重要根据，你也在寻找与合同相关的范本吧？感谢您的阅读。

采购合同标准通用版精选篇1甲方：______________________________乙方：______________________________根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲乙双方平等友好协商，达成如下协议，以供双方共同遵守。

一．产品要求乙方必须保证产品面料、款式符合甲方要求，且无任何质量问题，否那么要承当相应的违约费用即合同金额的20％，并赔偿甲方因此受到的其他损失。

二．交货期限乙方保证于本合同签署之日起，在_______天内，将甲方采购的物品全部送达指定地___________不能拖延，否那么乙方应从最迟交货日的次日起，每日向甲方支付延迟交货局部货款的百分之三的违约金，并赔偿因此给甲方造成的其他损失，此项违约金额以逾期移交物品局部货款总值的百分之五十为限度。

三．交货及付款方式甲乙双方签订合同后，甲方向乙方交付总价款的__％即元作为定金，乙方交货经甲方验收合格后，一次性付清尾款。

四．其他事项本合同未尽事宜，双方友好协商。

本合同一式二份，经双方签字盖章后生效。

甲、乙双方各持一份，具同等法律效力。

甲方：乙方：日期：___年___月___日采购合同标准通用版精选篇2甲方：_____________________________法定代表人：_________________________：___________________________联络 :____________________________乙方：______________________________身份证号码：_________________________通讯地址：___________________________联络 :____________________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规之规定，甲乙双方就采购________________设备事宜，经双方协商一致，签订本合同，望双方遵照执行。