施工合同协议书发包人和承包人的权利和义务
施工合同的权利与义务
施工合同的权利与义务施工合同是建设项目的核心合同之一，涉及到工程建设中的各种权利和义务。
本文将从施工合同中的权利与义务两个方面进行详细阐述。
一、施工合同中的权利1.承包人的权利（1）按照施工合同和设计文件严格施工。
承包人有权依据工程设计图纸、施工技术标准和施工合同进行施工，不得擅自修改工程设计，不得偷减料。
对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土应当进行检验，未经检验或者检验不合格的，不得使用。
（2）接受发包人的必要监督。
发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度和工程质量进行检查。
承包人应当进行协助和支持发包人的监督工作，接到整改指令后及时进行修复或返工。
（3）按期完成和交付合格工程。
完成和交付合格工程是发包人的缔约目的，也是承包人取得工程款的前提。
因承包人原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。
承包人拒绝的，发包人可以要求承包人支付修复费用或请求减少工程价款。
经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应承担违约责任。
2.发包人的权利（1）对工程建设的质量、安全、进度和投资进行监督和控制。
发包人有权要求承包人按照合同约定履行义务，确保工程质量、安全、进度和投资控制目标的实现。
（2）对承包人的施工过程进行监督检查。
发包人有权对承包人的施工过程进行监督检查，确保施工过程符合法律法规、施工技术和合同要求。
（3）索赔权。
如果承包人未按照合同约定履行义务，导致工程质量、安全、进度和投资控制目标受到影响，发包人有权向承包人提出索赔，要求承包人承担违约责任。
二、施工合同中的义务1.承包人的义务（1）严格施工。
承包人应当按照施工合同和设计文件要求进行施工，确保工程质量、安全、进度和投资控制目标的实现。
（2）接受监督。
承包人应当接受发包人和监理人的监督，及时整改存在的问题，确保施工过程符合法律法规、施工技术和合同要求。
（3）按期交付合格工程。
建筑工程施工合同的主体是
建筑工程施工合同的主体建筑工程施工合同是指在建筑工程项目中，发包方（建设单位）与承包方（施工单位）之间为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议。
合同主体，即发包人和承包人，是合同的双方当事人，承担着合同约定的权利和义务。
一、发包方（建设单位）1. 发包方是指在建筑工程项目中，承担项目投资、组织管理和监督施工的一方。
发包方一般为项目的业主、开发商或政府部门。
2. 发包方的权利和义务：（1）提供施工场地：发包方应保证承包人能够顺利进入施工场地，提供具备施工条件的场地。
（2）支付工程价款：发包方按照合同约定的时间和方式，向承包人支付工程价款。
（3）提供设计文件和技术要求：发包方应向承包人提供完整的工程设计文件和技术要求，确保承包人按照设计要求进行施工。
（4）组织验收：发包方应按照合同约定，对承包人完成的工程进行验收。
（5）协调关系：发包方应协调处理施工现场的各项工作，确保施工顺利进行。
二、承包方（施工单位）1. 承包方是指在建筑工程项目中，承担施工任务、按约定完成工程的一方。
承包方一般为具有相应资质的建筑施工企业。
2. 承包方的权利和义务：（1）施工质量：承包人应按照设计文件和技术要求，保证工程质量，确保工程达到合同约定的质量标准。
（2）施工进度：承包人应按照合同约定的工期，完成施工任务。
（3）安全文明施工：承包人应遵守施工现场的安全文明施工规定，确保施工安全。
（4）材料和设备供应：承包人应按照合同约定，负责采购、供应施工所需的材料和设备。
（5）交付工程：承包人应按照合同约定，将完成的工程交付给发包方。
总之，在建筑工程施工合同中，发包方和承包方是合同的主体，双方承担着合同约定的权利和义务。
通过明确双方的主体地位和责任，确保工程项目的顺利进行，实现双方的共同利益。
建设工程施工合同权利义务
建设工程施工合同权利义务一、概述建设工程施工合同是指发包方（建设单位）和承包方（施工人）为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议。
依照施工合同，施工单位应完成建设单位交给的施工任务，建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。
在我国，建设工程施工合同的当事人应当遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，按照合同约定履行各自的义务，享有相应的权利。
二、发包方的权利与义务1.发包方的权利（1）按照合同约定，要求承包人完成施工任务，并保证工程质量、安全、进度和投资控制符合合同要求；（2）对承包人的施工过程进行监督，确保承包人按照合同约定和设计文件要求施工；（3）对承包人的工程进度、质量、安全等方面的问题有权提出整改要求，并要求承包人及时整改；（4）按照合同约定，享有对工程款的支付和结算权利；（5）在合同约定的范围内，对工程的设计、施工、材料和设备等进行审查和验收。
2.发包方的义务（1）按照合同约定，向承包人支付工程价款，并按时支付进度款；（2）向承包人提供施工场地，确保施工场地符合施工要求，提供水、电、通信等必要条件；（3）协助承包人申请有关许可、执照和批准，保障工程的顺利进行；（4）按照合同约定，提供设计文件、技术要求、施工标准等，并确保设计文件的真实、完整、准确；（5）对承包人施工过程中的问题给予及时答复，提供必要的协调和支持。
三、承包方的权利与义务1.承包方的权利（1）按照合同约定，完成施工任务，并有权获得工程价款；（2）对发包人的设计文件、技术要求等进行审查，提出合理化建议；（3）在合同约定的范围内，对施工现场进行管理和控制，确保施工安全、质量和进度；（4）对发包人提出的整改要求有权提出异议，并通过协商解决；（5）在合同约定的范围内，对工程材料、设备等进行采购和选用。
2.承包方的义务（1）按照合同约定和设计文件要求，完成施工任务，保证工程质量、安全、进度和投资控制符合合同要求；（2）对施工现场进行管理和控制，确保施工安全、质量和进度；（3）按照合同约定，向发包人提供履约保证，包括质量保证、进度保证等；（4）按照发包人的要求，协助申请有关许可、执照和批准；（5）按照合同约定，对工程进行保修，确保工程在使用过程中的安全、可靠。
建设工程施工合同的当事人包括
建设工程施工合同的当事人包括发包人和承包人。
发包人是指委托他人完成工程建设任务的委托人，承包人是指接受他人委托完成工程建设任务的受托人。
在建设工程施工合同中，发包人和承包人的权利、义务和责任是通过合同条款来约定的，而这些条款通常包括工程范围、建设工期、工程质量、工程造价、付款方式、违约责任等内容。
一、发包人的义务和责任1. 提供施工图纸和技术资料发包人应按照合同约定提供施工图纸和技术资料，包括施工图、设计说明书、施工标准等，以便承包人按照图纸和标准进行施工。
2. 办理建设手续发包人应按照国家有关法律法规的规定，办理建设项目的各项手续，包括土地使用权证、规划许可证、施工许可证等。
3. 支付工程价款发包人应按照合同约定的时间和方式支付工程价款。
工程价款的支付方式可以是一次性支付、分期支付或按工程进度支付。
4. 保障施工所需的工作条件发包人应保障承包人施工所需的工作条件，包括提供施工场地、水电供应、交通保障等。
5. 协助承包人办理验收手续发包人应协助承包人办理工程验收手续，包括初步验收、竣工验收等。
6. 履行合同约定的其他义务和责任发包人还应履行合同约定的其他义务和责任，如提供原材料、设备、技术支持等。
二、承包人的义务和责任1. 按照约定完成工程建设承包人应按照合同约定的工程范围、建设工期和质量要求完成工程建设。
2. 保证工程质量承包人应对施工过程中的工程质量进行控制，确保工程质量符合合同约定的要求。
3. 保密技术资料承包人应对发包人提供的技术资料和商业秘密进行保密，不得泄露给第三方。
4. 遵守法律法规承包人应遵守国家有关法律法规，严格按照施工标准和规范进行施工。
5. 承担违约责任承包人应承担合同约定的违约责任，如工程延期、工程质量不符合约定等。
6. 履行合同约定的其他义务和责任承包人还应履行合同约定的其他义务和责任，如提供施工人员、设备、材料等。
三、建设工程施工合同的履行和管理1. 合同履行建设工程施工合同的履行应按照合同约定的内容和条款进行。
工程合同中双方权利
工程合同中双方权利甲方（业主）的权利：1. 项目监督权：甲方有权对工程进度、质量进行监督，确保工程按照合同约定的标准执行。
2. 设计方案审批权：甲方有权审查并批准乙方提交的设计方案，确保方案符合甲方要求和相关法规标准。
3. 工期要求权：甲方有权要求乙方按照合同约定的时间节点完成工程任务，对于延误有权要求赔偿。
4. 变更指令权：在不违反法律法规的前提下，甲方有权根据实际情况提出合理的工程变更要求。
5. 质量保证权：甲方有权要求乙方提供合格的工程质量，对于不符合约定标准的工程有权要求重做或修复。
乙方（承包商）的权利：1. 工程款请求权：乙方有权按照合同约定的时间和条件请求支付工程款项。
2. 合理施工权：乙方有权根据专业知识和经验，提出合理的施工方案和方法。
3. 材料选择权：在不影响工程质量和安全的前提下，乙方有权选择符合标准的材料进行施工。
4. 索赔权：遇到不可预见的情况或甲方违约时，乙方有权提出索赔，包括延长工期、增加费用等。
5. 工程保护权：乙方有权对其施工完成的工程部分进行保护，防止他人损害，直至工程交付。
双方共同遵守的义务：1. 遵守法律法规：双方都应遵守国家有关工程建设的法律、法规和行业标准。
2. 诚实信用原则：双方应本着诚实信用的原则履行合同，不得有欺诈、隐瞒等不正当行为。
3. 协商解决争议：如遇合同执行过程中的争议，双方应首先通过友好协商解决。
4. 信息沟通义务：双方应及时沟通工程进展、变更、问题等信息，确保信息的透明和及时性。
5. 保密义务：双方应对合同内容及在执行过程中获知的商业秘密和技术秘密负有保密义务。
施工合同发包人的权利义务
施⼯合同发包⼈的权利义务有的时候我们可能会和⼀些公司签订施⼯合同，那么在签订施⼯合同的时候，发包⼈⼀般具有怎样的权利和义务？下⾯，为了帮助⼤家更好的了解相关法律知识，店铺⼩编整理了关于这个问题相关的内容，希望对您有所帮助。
施⼯合同发包⼈的权利义务(1)按照合同约定做好施⼯前准备⼯作，提供原材料、设备、场地、资⾦和技术资料。
发包⼈未按照约定的时间和要求提供的，承包⼈可以顺延⼯程⽇期，并有权要求赔偿停⼯、窝⼯的损失。
(2)与承包⼈相互配合，保证⼯程建设顺利进⾏。
因发包⼈原因致使⼯程中途停建、缓建的，发包⼈应当及时采取弥补措施以减少损失，并赔偿承包⼈因此造成的停⼯、窝⼯、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等实际损失和费⽤。
(3)组织⼯程验收。
隐蔽⼯程在隐蔽以前，发包⼈接到通知后应对及时检查，没有及时检查造成⼯期拖延的，承包⼈可以顺延⼯期，并有权要求赔偿停⼯、窝⼯的损失。
建设⼯程竣⼯后，发包⼈应当根据施⼯图纸、施⼯验收规范和质量检验标准及时进⾏验收。
建设⼯程竣⼯经验收合格后，⽅可交付使⽤；未经验收或者验收不合格的，不得交付使⽤。
(4)接受建设⼯程并且按照约定⽀付⼯程价款。
建筑⼯程完成并经验收合格，发包⼈应当及时接受并⽀付⼯程价款。
未⽀付价款的，经催告后在合理期限内仍未⽀付的，承包⼈可以根据《合同法》286条⾏使优先权，以⼯程折价或者拍卖的价款优先受偿。
以上内容就是相关的回答，在签订的施⼯合同之后发包⼈的权利和义务包括按照合同约定做好施⼯前准备⼯作，提供原材料、设备、场地、资⾦和技术资料。
与承包⼈相互配合，保证⼯程建设顺利进⾏。
如果您还有其他法律问题的可以咨询店铺相关律师。
店铺温馨提⽰：《民法典》⾃2021年1⽉1⽇起正式施⾏，《婚姻法》《继承法》《民法通则》《收养法》《担保法》《合同法》《物权法》《侵权责任法》《民法总则》同时废⽌。
如果您涉及《民法典》规定的⼯程问题# 点击这⼉#进⾏查看！若需帮助可#咨询店铺⼯程建筑律师#。
施工承包合同的责任与义务
施工承包合同的责任与义务一、引言施工承包合同是建设项目建设过程中最为重要的合同之一，是发包人和承包人之间明确各自权利、义务和责任的法律文件。
在施工承包合同中，发包人和承包人分别承担着一定的义务和责任。
本文将对施工承包合同中发包人和承包人的义务与责任进行详细阐述。
二、发包人的义务与责任1.提供施工场地发包人应按照合同约定向承包人提供施工场地，并保证施工场地的土地使用权、规划许可等法律手续合法有效。
发包人应负责办理施工场地内的临时设施建设，包括但不限于临时道路、供水、供电、通讯等。
2.支付合同价款发包人应按照合同约定的付款方式、付款时间、付款比例等向承包人支付合同价款。
发包人应在承包人按照合同约定完成工程并经验收合格后，按时支付尾款。
3.协助承包人办理手续发包人应协助承包人办理与施工有关的手续，包括但不限于施工许可证、安全文明施工证、消防验收、环保验收等。
发包人应负责协调与施工有关的外部关系，包括但不限于政府相关部门、相邻单位、施工场地内的居民等。
4.保障施工顺利进行发包人应保证施工场地的通行、运输、施工等方面的顺利进行，不得干涉承包人的正常施工。
发包人应负责解决施工场地内的安全事故、纠纷等事项。
5.质量监督与验收发包人应按照合同约定对工程质量进行监督，并参加工程验收。
发包人应对验收合格的工程支付合同价款。
三、承包人的义务与责任1.按照合同约定施工承包人应按照合同约定的工程内容、工程质量、工程进度等要求进行施工。
承包人应严格按照施工图纸、施工规范、施工工艺等要求进行施工，确保工程质量。
2.安全生产与环保承包人应加强施工现场的安全生产管理，建立健全安全生产制度，确保施工现场的安全。
承包人应按照环保要求进行施工，确保施工过程中的环境保护。
3.保修与售后服务承包人应对施工的工程承担质量保修责任，按照合同约定的保修范围、保修期限、保修方式等进行保修。
承包人应提供售后服务，解决发包人在使用过程中遇到的问题。
4.提交施工资料承包人应按照合同约定向发包人提交施工资料，包括但不限于施工图纸、施工方案、施工记录、验收报告等。
建设工程施工安全协议书
建设工程施工安全协议书发包人（全称）：承包人（全称）：为确保工程的顺利进行，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。
经双方协商，签订本工程施工安全协议书。
第一条：发包人的权利和义务1、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”，认真贯彻落实安全生产的方针政策和法律法规，严格履行发包人安全生产职责，规范建设行为。
2、履行法定基本建设程序。
及时办理安全监督、开工安全生产条件审查等手续，领取施工许可证后方开工建设。
3、工程开工前依法向有关部门查询施工现场及相邻区区域内各类地下管线资料、气象和水文观测资料、相邻建筑物和构筑物及地下工程的有关资料。
整理好后，开工前及时向施工单位移交，并保证资料的真实、准确、完整。
开工后督促施工单位采取有效保护措施。
4、不对设计、施工、工程监理等单位提出不符合工程建设安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求。
5、依法确定工程项目安全作业环境及安全施工措施所需费用，并保证资金按照合同足额支付和落实。
6、不明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。
7、及时协调处理各单位间的安全生产工作，严格要求监理、施工单位履行安全职责。
8、督促施工、监理单位加强对施工现场重大危险源管理，履行发包人对超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案的审批程序。
9、项目建设过程中，严格执行安全监督程序，及时办理安监机构要求的相关手续。
工程竣工前办理终止安全监督手续。
10、组织和督促项目监理、施工单位开展安全生产检查及隐患整改，落实各级部门安全生产相关文件、会议要求。
11、严格履行法律法规及标准规范规定的其他安全责任。
第二条：承包人的权利和义务1、承包人必须具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，有相应等级的资格证书。
施工合同发包人的义务包括
施工合同发包人的义务包括
1. 合同付款义务：发包人有义务按照合同约定的付款方式和期限及时支付合同价款。
2. 提供施工资料和条件的义务：发包人有义务向承包人提供项目的施工设计文件、技术要求、原材料、设备等必要的施工资料和条件。
3. 提供施工场地和安全保障的义务：发包人有义务提供给承包人施工场地，并负责提供安全保护措施以保障施工工人和物资的安全。
4. 履行变更和调整合同的义务：发包人有义务在合同约定变更和调整的情况下与承包人商议，并在达成一致后书面确认新的合同条款。
5. 合理监督和检查的义务：发包人有义务合理监督和检查承包人的施工进度、质量和施工材料等，以确保合同的履行顺利进行。
6. 接收竣工成果的义务：发包人有义务在施工完成后及时接收承包人的竣工成果，并对竣工成果进行验收。
7. 履行保证义务：发包人有义务按照合同约定履行合同的保证义务，包括提供担保、履行保证金等。
8. 其他合同约定的义务：根据具体的施工合同内容，发包人可能还有其他的合同约定的义务，例如提供临时用电、水源等。
以上是一般情况下发包人在施工合同中的主要义务，具体义务的内容还需要根据合同的具体约定确定。
建筑工程合同的权利与义务
建筑工程合同的权利与义务建筑工程合同是指发包方（建设单位）和承包方（施工人）为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议。
依照施工合同，施工单位应完成建设单位交给的施工任务，建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。
一、发包人的权利和义务1. 发包人有权要求承包人按照合同约定完成施工任务，并保证工程质量、安全、进度等方面的要求。
2. 发包人应提供施工场地、道路、水电、机具等施工条件，并负责施工场地的管理和协调。
3. 发包人应提供必要的施工图纸、技术资料和办理施工洽商，并负责组织施工检查、验收及定位放线工作。
4. 发包人应对承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况进行监督。
5. 发包人应组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工程进度控制计划，并审查承包人编制的详细施工作业计划。
6. 发包人应对各幢号与各有关单位的协调工作，并向承包人提供现场办公室间。
7. 发包人应组织工程竣工验收及工程资料整理、归档工作。
二、承包人的权利和义务1. 承包人有权根据合同约定和要求进行施工，并按照合同约定的质量和进度完成工程。
2. 承包人应遵守施工场地、道路、水电、机具等施工条件的管理规定，并负责施工现场的安全、卫生和环境保护。
3. 承包人应按照发包人提供的施工图纸、技术资料和办理施工洽商进行施工，并保证施工质量符合规定要求。
4. 承包人应对其确定的作业工人进行审查，保证其政治、身体素质和技术水平，并严格遵守劳动法律法规。
5. 承包人应按照合同约定的工期完成工程，并承担因自身原因导致工程延期的一切责任。
6. 承包人应接受发包人的监督和检查，并按照发包人的要求进行工程进度、质量、安全等方面的报告。
7. 承包人应按照合同约定支付工程价款，并承担因自身原因导致工程质量、安全等方面问题的修复和返工费用。
建筑工程合同中，发包人和承包人都有一定的权利和义务。
双方应严格遵守合同约定，履行各自的权利和义务，共同完成工程建设任务。
发包人承包人合同协议书
地址：____________________联系电话：________________承包人：____________________地址：____________________联系电话：________________鉴于发包人（以下简称“甲方”）需要进行____________________项目（以下简称“本项目”）的建设，承包人（以下简称“乙方”）愿意承担本项目的施工任务。
为明确双方的权利、义务和责任，经双方友好协商，特订立本合同协议书，以资共同遵守。
一、项目概况1.1 项目名称：____________________1.2 项目地点：____________________1.3 项目规模：____________________1.4 项目总投资：____________________1.5 项目工期：____________________二、合同双方的权利和义务2.1 甲方权利和义务：（1）负责办理本项目所需的相关审批手续；（2）按照合同约定支付工程款；（3）按照合同约定提供施工场地、材料设备等；（4）对乙方在施工过程中提出的问题给予及时解决；（5）监督乙方按期完成工程任务。
2.2 乙方权利和义务：（1）按照甲方要求，在规定工期内完成本项目的施工任务；（2）严格按照设计图纸、施工规范和行业标准进行施工；（3）确保工程质量，对因施工原因造成的质量问题负责；（4）负责施工过程中的安全防护，确保施工人员的安全；（5）按期向甲方提交工程进度报告和结算报告。
三、工程款支付3.1 甲方按照以下方式支付工程款：（1）开工前支付合同总价款的10%作为预付款；（2）工程进度达到设计要求时，支付已完成工程款额的50%；（3）工程竣工验收合格后，支付已完成工程款额的30%；（4）保修期满后，支付剩余工程款额的20%。
四、工程质量与验收4.1 工程质量标准：乙方应按照国家现行的施工规范、质量标准及设计要求进行施工，确保工程质量达到国家规定的合格标准。
工程施工合同发包人的义务
工程施工合同是发包人和承包人之间的一份重要合同，它规定了双方在工程施工过程中的权利和义务。
在这份合同中，发包人扮演着重要的角色，他需要承担一定的义务。
本文将详细介绍工程施工合同发包人的主要义务。
一、提供施工场地和条件发包人的首要义务是提供施工场地和必要的条件。
这包括：1. 办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件。
在开工后，发包人需要继续负责解决以上事项遗留问题。
2. 将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要。
3. 开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。
4. 向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责。
二、协助承包人办理证件和批件发包人需要协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
这包括：1. 办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）。
2. 确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验。
三、组织设计和施工发包人需要组织设计和施工，这包括：1. 组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底。
2. 委托监理人按合同约定向承包人发出开工通知。
四、支付合同价款发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
这包括：1. 按照合同规定向承包人支付工程预付款。
2. 按照合同规定向承包人支付工程进度款。
3. 组织竣工验收，支付竣工结算款。
五、监督和检查发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。
这包括：1. 接受发包人的监督。
2. 确保建设工程质量达到合同约定的标准。
如果因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。
六、其他义务发包人还需要承担其他一些义务，如：1. 遵守法律，保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
施工合同__双方责任义务
施工合同是指发包人和承包人之间，就完成某项建筑工程或安装工程所达成的协议。
在施工合同中，发包人和承包人各自承担一定的责任和义务。
本文将详细阐述施工合同中双方的责任和义务。
一、发包人的责任与义务1. 提供施工场地：发包人应保证承包人能顺利进入施工现场，提供符合合同约定的施工场地，以及施工所需的用水、用电、通路等基础设施。
2. 办理相关手续：发包人应负责办理施工现场所需的各种许可和批准手续，以确保工程顺利进行。
3. 支付工程款项：发包人应按照合同约定的时间和方式，向承包人支付工程款项。
4. 工程验收：发包人应组织验收委员会对工程进行验收，并提出验收意见。
对验收不合格的工程，承包人应按照发包人的要求进行整改。
5. 保障承包人权益：发包人不得干涉承包人的正常施工，不得无故拖延工程进度，不得降低工程质量标准，不得拖欠工程款项。
二、承包人的责任与义务1. 施工准备：承包人应按照合同约定的时间，完成施工准备工作，包括施工场地平整、施工组织设计、材料和设备采购等。
2. 施工质量：承包人应严格按照施工图纸、技术标准和合同约定，进行施工，确保工程质量。
3. 施工安全：承包人应加强施工现场安全管理，遵守安全生产法律法规，确保施工过程中的人员安全和设施完好。
4. 工程进度：承包人应按照合同约定的工期，完成工程。
如有工期延误，承包人应承担相应的违约责任。
5. 工程交付：承包人应按照合同约定的时间，将完成的工程交付给发包人。
工程交付后，承包人应负责保修期内工程的质量问题。
6. 资料提交：承包人应按照合同约定，提交工程相关的技术资料和竣工资料。
7. 配合验收：承包人应按照发包人的要求，配合进行工程验收。
施工合同中，发包人和承包人应认真履行各自的责任和义务，共同确保工程的顺利进行。
如一方违约，另一方有权要求违约方承担相应的违约责任。
通过明确双方的责任和义务，有助于规范施工合同的履行，维护双方的合法权益。
在我国，施工合同的履行还受到法律法规的保护，双方应严格遵守合同约定，确保工程质量、安全和进度。
建筑工程合同双方权利义务
建筑工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。
根据《建筑法》和《合同法》的规定，发包人和承包人在合同中应当明确双方的权利和义务。
本文将详细阐述建筑工程合同中双方的权利和义务。
一、发包人的权利和义务1. 发包人的权利（1）检查权：在不妨碍承包人正常作业的情况下，发包人可以随时以作业进度和质量进行检查。
（2）隐蔽工程检查权：承包人未通知发包人检查自行隐蔽工程的，发包人有权检查，检查费用由承包人负担。
（3）验收权：建设工程竣工后，发包人应根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准进行验收。
（4）要求修理或返工权：发包人对因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，有权要求施工人在合理的期限内无偿修理或者返工、改建。
2. 发包人的义务（1）协助义务：发包人应当按照合同的约定提供相关材料、设备、场地、资金、资料等。
如果发包人违反协助义务，应承担如下责任：顺延工程日期的责任；赔偿停工、窝工等损失；因发包人的原因之后工程停建、缓建的，发包人有义务采取措施弥补或者减少损失，防止损失扩大。
（2）验收义务：建设工程完工后，发包人应及时对工程进行验收。
二、承包人的权利和义务1. 承包人的权利（1）获得支付权：承包人完成工程建设后，有权按照合同约定获得支付价款。
（2）合理化建议权：承包人在施工过程中如有合理化建议，应征得发包人同意，并办理书面变更手续后方可实施。
2. 承包人的义务（1）施工义务：承包人应当按照施工图纸和说明书进行施工，保证工程质量。
（2）安全生产义务：承包人必须按照安全生产法规和合同约定，确保施工安全。
（3）保护成品、半成品义务：承包人在施工中必须注意保护发包人及其他施工队伍的成品、半成品，爱护使用发包人提供的机械设备及其工具；如有损坏，承包人必须按原价的1倍赔偿，从工程款中扣除。
（4）隐蔽工程通知义务：承包人应当在隐蔽工程验收前通知发包人进行检查。
（5）提供资料义务：承包人应按照合同约定，向发包人提供施工过程中所需的有关资料。
施工合同的主体是谁
施工合同是建筑行业中非常重要的一种合同，主体是指合同的双方，即发包人和承包人。
在施工合同中，发包人通常是指委托施工的一方，也就是建筑项目的业主或者投资人；承包人则是指承担施工任务的一方，通常是具有相应资质的建筑企业。
施工合同的主体是谁，这是一个看似简单但实际上涉及很多方面的问题。
首先，施工合同的主体应当具备相应的民事权利能力和民事行为能力。
根据我国《民法典》的规定，具有完全民事行为能力的自然人和法人，都可以成为合同的主体。
在施工合同中，发包人和承包人都应当是具备完全民事行为能力的法人。
其次，施工合同的主体还应当具备相应的资质。
根据我国《建筑法》的规定，从事建筑活动的建筑施工企业应当依法取得建筑业企业资质证书。
因此，在施工合同中，承包人必须具备相应的建筑业企业资质，否则将无法承担施工任务。
此外，施工合同的主体还应当具备相应的履约能力。
施工合同是一项涉及到大量资金和人力资源的合同，因此，合同的主体必须具备足够的经济实力和人力资源，以确保合同的顺利履行。
在施工合同中，发包人和承包人的权利和义务是非常明确的。
发包人的主要权利是要求承包人按照合同约定完成施工任务，并支付合同价款。
发包人的主要义务是按照合同约定支付价款，并保证承包人在施工过程中顺利进行。
承包人的主要权利是按照合同约定完成施工任务，并有权要求发包人支付合同价款。
承包人的主要义务是按照合同约定完成施工任务，并保证施工过程中的安全、质量、进度等方面的要求。
总之，施工合同的主体是发包人和承包人。
在签订施工合同时，双方应当具备相应的民事权利能力和民事行为能力，具备相应的资质，并具备相应的履约能力。
只有这样，才能确保施工合同的顺利履行，实现双方的共同利益。
发包人承包人合同协议书模板
发包人承包人合同协议书模板发包人承包人合同协议书范本甲方（下称“发包人”）：地址：电话：证件号码：乙方（下称“承包人”）：地址：电话：证件号码：鉴于甲方拟将下列工程承包给乙方进行建设，双方自愿、平等、协商一致，达成如下协议：一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容：四、各方身份4.1发包人的身份：__自然人/法人__，证件号码：__________4.2承包人的身份：__自然人/法人__，证件号码：__________五、工程期限:本工程合同的履行期限为__________天，自__________年__________日至__________年__________日止。
但甲方有权变更履行期限，并在变更后提前通知乙方。
六、各方权利和义务6.1发包人的权利和义务：6.1.1为乙方提供建设现场，并遵守国家有关安全、保密、环保等法律法规要求。
6.1.2根据本合同的规定，及时支付承包人合法的劳务报酬。
6.1.3根据工程的质量、进度等情况，进行验收和评定，并按照合同要求支付相应的款项。
6.1.4根据工程变更等原因，变更或解除本合同，应及时通知承包人，并支付承包人已经完成的工程量款项。
6.2承包人的权利和义务：6.2.1按照行业标准和合同要求完成工程，并保证工程质量符合相应标准。
6.2.2根据合同约定，提供相应的材料、设备、机械等，并按时完成工程。
6.2.3遵守有关安全、保密、环保等国家法律纪律和工程建设规范要求。
6.2.4按照合同要求，及时向甲方提交工期计划和工程进度等报告。
6.2.5本合同履行期间，乙方承担工程施工风险，并承担工程质量保修责任。
七、履行方式本合同应按照中国法律法规的规定履行。
本合同生效之日起，双方应当严格按照合同约定履行各自的权利和义务。
八、违约责任8.1如发包人违反合同规定未按时支付承包人的合法劳务报酬，应按照约定支付滞纳金，并支付承包人的违约金。
8.2如承包人未按照合同的约定按时完成工程，按照合同约定支付违约金，同时应当承担因此产生的一切损失和赔偿责任。
发包人承包人合同协议书
发包人承包人合同协议书合同编号：______________甲方（发包人）：______________地址：______________法定代表人：______________乙方（承包人）：______________地址：______________法定代表人：______________鉴于甲方需要进行________（工程/服务/项目等），乙方具有相应的资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方承包甲方的________（具体工程/服务/项目等）事宜，经协商一致，订立本合同协议书，以资共同遵守。
第一条工程/服务/项目概况1.1 工程/服务/项目的名称：______________。
1.2 工程/服务/项目的地点：______________。
1.3 工程/服务/项目的内容：______________。
1.4 工程/服务/项目的规模：______________。
第二条工程/服务/项目的价款2.1 工程/服务/项目的总价款为人民币（大写）：______________（￥______________）。
2.2 价款的支付方式：______________。
2.3 价款的支付时间：______________。
第三条工程/服务/项目的质量和标准3.1 乙方必须按照国家规定的相关质量标准和甲方的要求进行工程/服务/项目的实施。
3.2 工程/服务/项目完成后，应达到甲方验收标准，并由甲方出具验收合格证明。
第四条工程/服务/项目的施工/服务/完成期限4.1 工程/服务/项目的施工/服务/完成期限为自合同签订之日起至______________年______________月______________日止。
4.2 因甲方原因导致工程/服务/项目延期的，经双方协商，可以顺延施工/服务/完成期限。
第五条双方的权利和义务5.1 甲方的权利和义务：5.1.1 甲方应按合同约定支付工程/服务/项目价款。
发包人承包人合同协议书
发包人承包人合同协议书甲方（发包人）：________________________乙方（承包人）：________________________合同编号：________________________签订日期：________________________签订地点：________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方委托乙方承担_________________（工程项目名称）的施工任务，经协商一致，签订本合同协议书。
第一条工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：______________________3. 工程内容：______________________4. 工程规模：______________________5. 工程期限：______________________6. 工程质量标准：______________________7. 合同价款：______________________第二条甲方的权利和义务1. 甲方应按照合同约定及时支付工程款。
2. 甲方有权对工程进度和质量进行监督。
3. 甲方应提供施工所需的场地、设施和条件。
4. 甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
第三条乙方的权利和义务1. 乙方应按照合同约定和施工图纸进行施工。
2. 乙方应保证工程质量符合国家和行业的标准。
3. 乙方应按时完成工程任务。
4. 乙方应遵守甲方的施工现场管理规定。
第四条工程款支付方式1. 工程款支付方式：______________________2. 工程款支付时间：______________________3. 工程款支付条件：______________________第五条工程变更1. 工程变更应由甲方提出，双方协商一致后执行。
2. 工程变更引起的费用增减，由双方协商确定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
施工合同协议书发包人和承包人的权利和义务
集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
建设工程施工合同：发包人和承包人的权利和义务1、工程施工合同的内容
包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。
2、发包人的权利和义务（四点）
（1）发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。
（2）因施工方的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。
经过修理或者返
工、改建后，造成逾期交付的，施工方应当承担违约责任。
（3）因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人损失和实际费用。
（4）建设工程竣工后，发包人应当及时进行验收。
验收合格的，发包人应当按照约定支付价款。
未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。
3、承包人的权利和义务
（1）隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。
发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
（2）因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。
（3）发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
（4）发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。
发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。
建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。