工程施工合同(简版)

金家律师修订

本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。本文为Word格式,可直接使用、编辑或修改

工程承包协议书

甲方:________________________________________

乙方:________________________________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就____________建设工程协商一致,订立协议并共同遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

二、工程范围及内容:

工程量:

承包形式:

三、工期:

1、开工日期:

2、竣工日期:

3、合同总工期为工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气,经甲方和监理签字认可后,工期可相应顺延。

四、质量标准采用下列:

1、工程质量达到市优奖;

2、工程质量评定等级为优良;

3、符合国家质量验收标准;

4、双方约定的标准、具体为:

五、合同价款

本合同工程价款结算采用下列种方式:

1、采用一次性包死总价的固定价格方式,总价为,如今后涉及工程变更和增加工程量的,增加部分按实结算。若变更增加工程量在5%以内,双方不再签订补充协议,若变更增加工程量超过5%的,双方应另行签订补充协议。

2、按实际发生的工程量结算。并按下列约定执行:

(1)工程预算价:(工程结束后按实结算)工程单价: (含外运等其他一切费用)

(2)按实际发生的工程量,结合江苏省有关工程定额标准计算,由乙方报决算价,经监理及甲方审核后,由会计事务所或进行审计确认。

(3)所有工程量必须在每月日前,由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告,须经监理及甲方审核同意。

(4)若涉及工程变更及增加工程量的,须经甲方项目负责人下达指令,变更签证除应由监理方签字外,还须由甲方工程部和有关项目负责人签字,并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字,并由甲方分管领导签字,以及最终由总经理审批后方可生效,否则甲方有权不予认可。

(5)变更工程量在总承包价5%以内,无需追加合同,超过5%,须另订合同。

(6)取费标准及说明:土石方量测量执行省市有关土石方验收标准,土方量按实结算。

(7)工程量核算确认方式说明: 完成合格工作量上报甲方审核报批,并编制统计报表上报监理,取得监理、甲方的确认后方可。

(8)合同协议一经签字,不受市场价格变化影响,按合同及协议约定标准进行结算。

六、付款方式

1、本工程预算款为:

扣回工程预付款的方式为: 2、工程款按方式支付,具体为:(1)本工程无预付款;

(2)按每月完成工程量统计报表,经监理、甲方审核确认后,支付合格已完工工程款的 %;

简易工程施工合同范本版

建设工程施工合同 发包方(以下称甲方): 承包方(以下称乙方):山东同兴建设有限公司 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称:大自然生物食品科技1#、2#车间 二、工程地点:大自然生物集团有限公司院内 三、工程内容: 四、承包形式: 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数天 开工日期:2017年7月10日 竣工日期:2017年8月31日 二、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延 1、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;停水停电2天以上; 2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素; 3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。 三、因乙方原因造成施工延迟的,不得请求顺延工期。 第三条工程价款、结算及付款方式 双方同意按下述第方式支付本合同价款,甲方付款前,乙方应提供正式发票。 第四条建筑材料、设备的供应和采购 一、工程材料、设备由乙方采购。

二、乙方采购的材料、设备,必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程,甲方认为乙方提供的材料需要复验的,乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的,方可用于工程;复验不符合质量要求的,应退货处理,其复验费和退货损失由乙方承担。 第五条施工与设计变更 一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,乙方不得擅自修改。 二、甲方因使用功能提出的变更内容,为不影响施工进度,乙方应先行实施,并及时做好现场签证。 三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据,工程采用包干价,对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。 第六条工程质量管理及验收 一、工程具备隐蔽条件,乙方先进行自检,并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格,甲方现场代表在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方予以整改后再交由甲方重新验收。 二、工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告(含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等)。验收合格的,双方进行交接,验收不合格的,乙方应及时返工,费用由乙方自行承担,返工导致工期延误的,乙方应承担相应的违约责任。 三、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。 第七条安全施工 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。

工程施工合同(简化版)

施工合同 合同编号:20090603 本合同由以下双方于2009年06月03日在乌鲁木齐签订: 甲方:乌鲁木齐桉强伟业电子有限公司 负责人: 乙方: 法定代表人: 根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律、行政法规,并参照国家工商行政管理局、国家建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》(GF-1999-0201),甲、乙双方就本工程建设有关事项协商一致,订立如下合同(以下简称“本合同”): 第一条工程概况 1.工程名称:警校监控线路、设备、图像检修安装及调试(以下简 称“本工程”)。 2.工程地点:乌鲁木齐警校。 3.工程内容:线路、设备、图像检修安装及调试(具 体工程数量表见附件一)。 第二条工程价款 1.本合同工程价款暂定为人民币12000 元(以下简称“工程价款”)。 2.本工程竣工验收合格后,最终工程价款以甲方认可的验工计价为准,甲方应当依据 双方签认的具体工程数量按照国家邮电部颁布的《通信建设工程预算定额》计算验工计价(以下简称“最终工程价款”)。

3.甲方应当于本合同签订后日内向乙方支付暂定工程价款的30%,即人民币 元;在本工程竣工验收合格并完成移交工作后,甲方应当于本工程竣工验收合格后日内向乙方支付尚未支付的最终工程价款,已支付的暂定工程价款等额折抵最终工程价款。 第三条工期 1.开工日期:20 年月日。 2.竣工日期:20 年月日。 3.本工程的竣工日期以本工程经甲方全部验收合格之日为准,每延误一天,甲方有权 直接扣除最终工程价款的%。 第四条工程质量 1.乙方施工必须严格按国家信息产业部颁发的各种相关规则、规范、标准和要求等进 行,保证本工程质量达到甲方标准。 2.乙方施工中的所有隐蔽工程在隐蔽前应当经甲方签认,否则甲方有权随时要求对隐 蔽工程进行检查,由此产生的全部费用由乙方承担,由此延误的工期不予顺延。 3.凡本工程中出现质量不符合标准需返工的情况,由此产生的所有费用由乙方承担, 乙方还应当赔偿由此给甲方造成的全部损失。 4.工程保修期为本工程竣工日期之日起个月,在此期间出现质量问题均由乙方 负责免费维修,乙方还应当赔偿由此给甲方造成的全部损失。 第五条竣工验收 1.乙方应当于本合同规定的竣工日期之前提前至少日安排甲方对本工程进行竣工 验收,同时向甲方提供经甲方认可的竣工资料与竣工验收报告。 2.如果甲方在竣工验收时发现本工程存在不合格之处,乙方应当在接到甲方通知后3

简易的工程承包合同范本

简易的工程承包合同范本 发包人:(简称甲方) 承包人:(简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方 遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程范围: 4、承包方式: 二、合同工期 1、开工日期:年月日,竣工日期年月日,合同工期总天数天(以实际进场 施工之日算起); 三、质量标准 工程质量标准:合格、按照《****施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额(大写)(人民币),小写¥。 五,付款方式 付款方式:本工程进场完成 %工作后10天内,发包人向承包人支付 %工程费用;本 工程进场完成 %工作后15天内,发包人向承包人支付 %工程费用;本工程竣工验收后20 天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。工程价款通过银行转(汇)入对方帐户 (以本合同注明帐号为准)。所有款项支付须先开发票后支付。 六、施工准备 1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化,完成后由发包人提交给设 计院,承包人协同参与技术交底以便图纸通过。

2、发包人应在施工前做好三通一平工作,提供基准测量点和水、电接入点; 七、安全责任 1、甲方指导乙方组织实施,检查乙方施工安全设施。 2、乙方应指派专人负责安全,施工现场应有安全标示和安全设施。 3、乙方在施工过程中出现责任事故,乙方负全部责任,甲方概不负法律和经济责任。 八、工程竣工验收及保修 1、承包人在工程竣工前三日内,应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收,如 发包人不能按期参加验收,须提前通知承包人,并与承包人另行商定验收日期,但发包人 必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收,其间所发生的管理费和其他损失均由发包 人承担; 2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议,但到期又不按期组织验收或发包人提 前使用的,视为验收合格; 3、竣工工程经验收合格之日,办理工程移交,从验收之日起三日内移交完毕,如发 包人不按期接管,致使工程发生损失,应由发包人承担; 4、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部 按期竣工,可作减项竣工,并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续; 5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修,保修期限届满后,承包人提供终身优惠服务。 6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工,按本 合同规定的时间提交质量合格的.工程产品,并对其负责。由于承包人施工质量不合格, 承包人应负责无偿给予修缮,使其达到质量合格。若承包人无力补充完善,需委托其他单 位时,承包人应承担全部工程费用。 九、现场代表 发包人现场代表_____,承包人现场代表_ _,双方代表的权利义务按本合同约定,解 决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知 对方。 十、违约责任 因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时,承包人除应负法律责任和免收直 接受损失部分的勘察费外,应根据实际损失向发包人支付赔偿金。

工程施工合同范本(简易)

建设工程施工合同 发包方(以下称甲方): 承包方(以下称乙方): 根据《中华人民共与国合同法》与《中华人民共与国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中得权利、义务,经双方协商自愿签订本合同、 第一条工程项目 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程内容: 四、承包形式: 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数天 开工日期: 年月日 竣工日期: 年月日 二、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延 1、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;停水停电2天以上; 2、因台风暴雨飓风等不可抗力得因素; 3、因人力不可抗拒得其她因素而延误工期。 三、因乙方原因造成施工延迟得,不得请求顺延工期。 第三条工程价款、结算及付款方式(就是不就是有付预付款或进度款得时候乙方开不了票?) 双方同意按下述第方式支付本合同价款,甲方付款前,乙方应提供正式发票。 第一种方式:本合同实行固定总价,经甲乙双方核定按本工程合同包

干价为元人民币(大写: )。任何政策性因素与市场因素均不调整包干价。 1、本合同签订后日内,甲方支付元工程款; 2、工程竣工经甲方验收合格后,甲方支付元工程款; 3、余款元作为质量保证金,待保修期满后十五个工作日内无息支付。 第二种方式:本合同实行按实结算,双方使用晨曦软件,依据最新现行定额计价规范与施工期(或材料定购期)得信息价(信息价不明确得以甲方确认材料价为准)进行计算,计算后得总价下浮%作为本合同得结算价款。 1、甲方于支付元; 2、乙方施工完成并经甲方验收合格后,提交竣工验收报告及工程决算书,经甲方审核确认后,付至结算价款得95%,留5%做质保金,待保修期满后15个工作日内付清。 3、工程量及价格签证,签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据、 第四条建筑材料、设备得供应与采购 一、工程材料、设备由乙方采购、(就是否都就是包工包料?) 二、乙方采购得材料、设备,必须附有产品合格证与试验报告才能用于工程,甲方认为乙方提供得材料需要复验得,乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求得,方可用于工程;复验不符合质量要求得,应退货处理,其复验费与退货损失由乙方承担。(材料进场就是不就是要甲方确认?) 第五条施工与设计变更 一、甲方签字认定交付得设计图纸、说明与有关技术资料,作为施工得有效依据,乙方不得擅自修改、 二、甲方因使用功能提出得变更内容,为不影响施工进度,乙方应先行实施,并及时做好现场签证。

公路工程施工合同(简易合同)

石泉县熨斗镇布里至灵雀山公路工程 施工合同 发包人:石泉县熨斗镇人民政府(简称甲方) 承包人:陕西石泉万达建设工程有限公司(简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律和行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就新农村建设道路工程建设的有关事项协商一致,订立本合同如下。 一、工程概况 1、石泉县熨斗镇布里至灵雀山公路路基工程位于熨斗镇, 是连接熨斗镇麦坪村、双坪村的重要通道,该路基工程长 3.381km、宽7m,主要工程内容为石方开挖、土方开挖、石方爆破、路肩浆砌石、路内挡土墙。 2、工程名称:石泉县熨斗镇布里至灵雀山公路路基工程 3、工程地点:熨斗镇麦坪村 4、工程内容:土方开挖、石方开挖、石方爆破、浆砌石挡 坎等。根据甲方要求产生的一切工程量。 5、承包方式:包工包料。 二、合同工期 1、开工日期:2017年11月20日 2、竣工日期:2018年1月20日 3、合同工期:60天。

三、甲、乙双方一般权利和义务 1、甲方全权负责工程施工中的协调及质量监管工作。 2、乙方全权负责该工程的施工组织、质量监管及保护。 3、甲方的义务: ⑴为乙方提供施工场所及相关资料,负责施工期间的协调工作,审查施工技术方案及施工进度计划。 ⑵负责工程质量的控制、检验。 4、乙方的权利和义务: ⑴乙方负责按合同要求和相关技术规范严格施工,确质量和进度。 ⑵乙方应随时接受甲方管理人员的检查,对不符合质量标准的应及时返工,其费用及工期由乙方承担。 ⑶乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。 四、合同总价及付款方式 1、工程总价(大写):玖拾玖万捌仟贰佰陆拾陆元肆角陆分(小写)¥998266.46元 2、工程款支付:该工程毛路挖通后甲方向乙方支付总工程款的50% ;工程浆砌石完工后付到总工程款的80%;工程竣工验

建设工程施工承包合同简易版

It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 建设工程施工承包合同简 易版

建设工程施工承包合同简易版 温馨提示:本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证,且对当事人双方或者多方都有约制性,能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 发包方(甲方):_____ 承包方(乙方):_____ 上述双方经过友好协商,共同达成如下合 同条款: 第一章合同一般规范 第1条词语涵义 建设工程施工合同文本,由建设工程施工 合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施 工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。 其用词用语除协议条款另有约定外,应具有本 条所赋予的涵义。 1.发包方(简称甲方):协议条款约定

的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2.甲方驻工地代表(简称甲方代表):甲方在协议条款中指定的代表人。 3.承包方(简称乙方):协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。 4.乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在协议条款中指定的代表人。 5.社会监理:甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 6.总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。 7.设计单位:甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。

施工合同协议书【简易版】-工程施工协议书

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 施工合同协议书【简易版】-工程施工协议书 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

发包方(以下称甲方):___________________________ 法定代表人:_____________________________________ 身份证号码: _____________________________________ 承包方(以下称乙方): ____________________________ 法定代表人:_____________________________________ 身份证号码:根据《中华人民共和国合同法》和 〈〈中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。 一、工程项目概况 1、工程项目名称: _____________________________________ 2、工程项目地点: _____________________________________ 3、工程项目内容: _____________________________________ 4、工程项目承包方式: ________________________________ 5、工程项目承包范围: _______________________________ 6、工程立项批准文号: _______________________________ 二、工程项目期限 1、合同工期总日历夭数天; 开工日期:年月日; 竣工日期:年月日。 2、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延: ⑴在施工中如因停电、停水小时以上或连续间歇性停水、停电天以上(每次 连续小时以上),影响正常施工;停水停电天以上;

建设工程施工合同(简单版)

编号:_______________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 建设工程施工合同(简单版) 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

建设工程施工合同甲方发包方法定代表人乙方承包方法定代表人根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。 第一条工程项目11工程名称。 12工程地点。 13工程内容。 14承包形式。 第二条工程期限21合同工期总日历天数天开工日期年月日。 竣工日期年月日。 22如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延1在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3以上每次连续4小时以上,影响正常施工;停水停电2天以上;2因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;3因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。 23因乙方原因造成施工延迟的,不得请求顺延工期。 第三条工程价款、结算及付款方式甲方付款前,乙方应提供发票。 本合同实行固定总价,经甲乙双方核定按本工程合同包干价为人民币大写¥元。 任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。 31本合同签订后日内,甲方支付人民币元工程款;32工程竣工经甲方验收合格后,甲方支付人民币元工程款;33余款人民币元作为质量保证金,待保修期满后十五个工作日内无息支付。 第四条建筑材料、设备的供应和采购41工程材料、设备由乙方采购。 42乙方采购的材料、设备,必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程,甲方认为乙方提供的材料需要复验的,乙方应按要求提供复验报告。 经复验符合质量要求的,方可用于工程;复验不符合质量要求的,应退货处理,其复验费和退货损失由乙方承担。

施工合同(简易版)

工程施工合同(简易版) 发包方(甲方): 承包方(乙方): 按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他的有关法律、法规、行政法规,遵循平等、自愿和诚信的原则,双方达成如下协议。 第1条工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3承包范围:施工图及工程量清单报价表内包含的所有工作内容。 1.4承包方式:包工包料,单价一次性包定,不再调整。 1.5工期:自年月日开工,于年月日竣工,工期____________________________ 天;(开工时 间以甲方通知时间为准)。 1.6工程质量:符合国家质量评定合格标准。 1.7合同价款:约 _________________ 元(大写:)。合同单价内含利润、规费、措施费、赶工费、安全文明施工措施增加费、税金以及完成该分项工作所需所有费。合同单价详附件。第2条甲方工作 2.1指派 ________ 为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量,进度进行监督检查, 办理变更、登记手续和其他事宜。 2.2如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应手续。 2.3协调有关部门做好现场保卫、消防等工作。 2.4负责提供现场施工用电、用水,费用由乙方负责。 2.5负责提供具备工程施工现场开工条件。需建筑施工单位负责完成的施工项目由甲方与建筑施工单位协商解决。 第3条乙方工作 3.1指派 ________ 为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、 按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。 3.2严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定、做好各项质量检查。参加竣工验收,编制工程结算。 3.3遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定。 3.4承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全施工防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。安全防护措施费用已包括在一次包定的工程结算单价内,不再另外计算。 3.5施工期间服从甲方管理。甲方根据实际情况需作更改的部位,下达更改通知书,乙方应积极配合。 3.6食宿及办公场所由乙方自理。 3.7、乙方如有下列情形之一者,甲方视乙方违约。一旦乙方严重违约,甲方有权停付乙方任何款项,

工程施工合同范本(简易)

工程施工合同范本(简易) -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

建设工程施工合同 发包方(以下称甲方): 承包方(以下称乙方): 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称:麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程 二、工程地点:麻城宋埠 三、承包方式:包工、包机械、包安全 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数 10 天 第三条工程价款、结算及付款方式 本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组300元/组(一组24块电池板)。 1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定。 3、工程量的确认,所有工程量需双方到现场进行核对,达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。 4、费用支付,施工结束后,甲方10日内支付相关工程费用. 第四条甲乙方责任 1、甲方需把料运至安装现场。 2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。 3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

4、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故。 5、乙方需对自己完成的成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条件进行维修。 第五条安全施工 乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。 第六条奖惩责任 1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装,则按1MW=50000元标准进行结算。 2、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。 第七条纠纷解决办法 因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。 第八条附则 二、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字。 甲方:乙方: 代表:代表: 年_____月_____日年_____月_____日

建筑工程施工合同简单版

施工合同 发包人:(全称)__________________________________ (以下简称甲方) 承包人:(全称)___________________________________ (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程施工有关事项协商一致,订立本合同。 一、工程项目 1、_____________________________________________________ 工程名称: 2、_____________________________________________________ 工程地点: 3、______________________________________________________ 工程内容: 4、承包方式:包工包料。 5、承包造价:______________ 元(大写:__________________ )。 二、工程期限 经甲乙双方协商一致,工期为2016年—月—日至2016年—月—日,总工期—天。(不可抗力等特殊情况经甲方代表同意后,工期可相应顺延) 三、质量标准 工程质量标准:____________ 合格 _______________ 四、安全施工 乙方安全责任的约定:乙方应遵守国家有关工程建设安全生产的各项管理规定,采取必要的安全防护措施、消除事故隐患,因乙方原因造成的安全事故或损失,由乙方承担全部责任及发生的费用。施工过程中,发生包括工人人身在内任何安全事故,均由乙方承担全部赔偿责任,甲方不承担任何责任。 五、工程保险 本工程双方约定投保内容如下: (1)甲方投保内容:发包人现场管理人员的人身意外伤害保险。 (2)乙方投保内容:负责施工人员的人身意外伤害保险及工程质量责任险。 发包人:(盖章)承包人:(盖章) 法定代表人:法定代表人: 委托代理人:委托代理人:

简单的工程施工合同范本

简单的工程施工合同范 本 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

简单的工程施工合同范本 发包人(全称):______________________________________ 承包人(全称):______________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:______________________________________ 工程地点:______________________________________ 工程内容:______________________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号:______________________________ 资金来源:______________________________________ 二、工程承包范围 承包范围:______________________________________ 三、合同工期: 开工日期:______________________________________ 竣工日期:______________________________________ 合同工期总日历天数____________天。 四、质量标准 工程质量标准:__________________________________ 五、合同价款 金额(大写):_________________元(人民币)¥:_________________元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间:_______年________月_______日

施工合同(简化版)

建设工程施工合同 合同编号: 发包方: (简称“甲方”) 承包方:(简称“乙方”) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利,义务和责任,经双方协商同意签订本合同。 第一条工程项目概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容: 4、工程承包方式: 5、工程合同价款:¥元(大写:) 第二条工程期限 工程总工期为天,年月日至年月日。乙方若延期完工,每拖延延壹天,按工程合同价的%向甲方支付违约金。如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期相应顺延: 1、甲方未能按约定日期支付工程进度款,致使施工不能正常进行; 2、设计变更和工程量增加而影响进度; 3、一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时;

第三条工程质量 工程质量标准:按国家施工验收规范达合格标准。 第四条甲、乙双方责任 (一)甲方责任 1、及时拨付工程款。 2、确保乙方在施工中的用水用电。 3、组织有关部门对工程质量的质检和验收工作。 4、委托监理工程师对工程施工过程进行监督。 5、负责协调各方施工关系。 (二)乙方责任 1、不得将工程转包、分包。 2、按合同约定的开工时间组织施工管理人员和材料、施工机械进场。 3、按合同约定的工程工期竣工验收、交付使用,并参加工程竣工验收。 4、严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和强制性标准进行施工,并接受甲方及监理单位派驻工地代表的监督。 5、隐蔽工程以及关键工序必须经甲方和监理单位派驻工地代表检查签证后,方可进行下一道工序。 第五条施工安全 1、乙方必须严格遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,制订安全防范措

个人工程承包合同范本简单版

编号:________ 个人工程承包合同范本简单版 甲方:______________________ 乙方:______________________ 签订日期:_____年____月____日 第1 页共22 页

个人工程承包合同范本简单版 个人工程承包合同范本简单版(一) 甲方:_________ 乙方:_________ 合同签订地:______ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本项目协商一致,订立协议并共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称:_________ 2、工程地点:_________ 二、工程范围及内容 工程量:____________ 承包形式:___________ 三、工期 1、开工日期:_________ 2、竣工日期:_________ 第 2 页共 22 页

3、合同总工期为工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气,经甲方和监理签字认可后,工期可相应顺延。 四、质量标准采用下列 1、工程质量达到省优至鲁班奖; 2、工程质量评定等级为优良; 3、符合国家质量验收标准; 4、双方约定的标准、具体为: 五、合同价款 本合同工程价款结算采用下列种方式: 1、采用一次性包死总价的固定价格方式,总价为,如今后涉及工程变更和增加工程量的,增加部分按实结算。若变更增加工程量在5%以内,双方不再签订补充协议,若变更增加工程量超过5%的,双方应另行签订补充协议。 2、按实际发生的工程量结算。并按下列约定执行: (1)工程预算价:(工程结束后按实结算) 工程单价:(含外运等其他一切费用) (2)按实际发生的工程量,结合___省有关工程定额标准计算,由乙方报决算价,经监理及甲方审核后,由会计事务所或进行审计确认。 第 3 页共 22 页

施工合同简易版本

施工合同 发包方(全称):(简称甲方) 承包方(全称):(简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同》及有关规定,经甲乙双方协商一致,为明确双方责任,确保工程顺利完成,特订立如下合同,以致共同遵守: 一、工程概况 1、工程名称: 2、承包方式: 3、工程地点: 4、工程内容: 二、工程工期 1、合同工期:自年月日开工至年月日竣工,总工期天, 与土建同步。 三、工程价款支付及结算 1、付款方式:合同签订后,乙方进场付工程总价的,设备安装完毕后付至工程总造价的,余款竣工验收二年内全部付清。 2、结算方式:合同总价加变更签证,结算价格按照审计总价或固定总价,以甲方总包合同为准。 3、(一)、本工程合同价为元,人民币大写元,审计价让利%为结算依据,(二)、本工程按甲乙双方商定一次固定总价为元,人民币大写元。 4、本工程项目管理费按工程审计结算总价%收取,另外提供发票为以下两种方法第种:(1)、由乙方开具普通材料发票给甲方;(2)、由乙方开具增值税专用发票给甲方,具体以发票金额以收到款项为准。 四、乙方责任及工具和质量验收 1、乙方必须按图施工,无权改变图纸内容,如遇图纸与现场不符的,须以书面形式向甲方提出,待甲方回复后,方可按照回复内容进行施工,否则造成损失由乙方承担。 2、所有乙方现场施工人员进场前必须进行班前安全教育,服从甲方管理,确保施工人员安全,乙方必须遵守国家、省、市各项安全法规政策,如有违反,所造成的工伤安全事故均由责任方承担。 3、乙方每次进入施工现场的材料必须堆放整齐,保持施工场地的整洁,施工中产生的垃圾、废料每天集中清理到现场内甲方指定的地点。 4、乙方现场施工使用的一切工具、设备由乙方自备。

简单工程施工合同范本(完整版)

合同编号:YT-FS-7603-44 简单工程施工合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

简单工程施工合同范本(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方(以下称甲方): 承包方(以下称乙方): 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共 和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双 方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订 本合同。 第一条工程项目一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程内容:四、承包形式: 第二条工程期限一、合同工期总日历天数天 开工日期:年月日 竣工日期:年月日 二、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工 期可相应顺延 1、在施工中如因停电、停水8小时以

上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;停水停电2天以上; 2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素; 3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。 三、因乙方原因造成施工延迟的,不得请求顺延工期。第三条工程价款、结算及付款方式(是不是有付预付款或进度款的时候乙方开不了票?) 双方同意按下述第方式支付本合同价款,甲方付款前,乙方应提供正式发票。 第一种方式:本合同实行固定总价,经甲乙双方核定按本工程合同 包干价为元人民币(大写: )。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。 1、本合同签订后日内,甲方支付元工程款; 2、工程竣工经甲方验收合格后,甲方支付元工程款; 3、余款元作为质量保证金,待保修期满后十五个工作日内无息支付。

建设工程施工合同(简单版)实用版

建设工程施工合同 甲方(发包方): 法定代表人: 乙方(承包方): 法定代表人: 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。 第一条工程项目 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容: 4、承包形式: 第二条工程期限 1、合同工期总日历天数天 开工日期:年月日 竣工日期:年月日 2、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延 (1)在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;停水停电2天以上; (2)因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;

(3)因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。 3、因乙方原因造成施工延迟的,不得请求顺延工期。 第三条工程价款、结算及付款方式 甲方付款前,乙方应提供发票。 本合同实行固定总价,经甲乙双方核定按本工程合同包干价为人民币(大写)(¥元)。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。 1、本合同签订后日内,甲方支付人民币元工程款; 2、工程竣工经甲方验收合格后,甲方支付人民币元工程款; 3、余款人民币元作为质量保证金,待保修期满后十五个工作日内无息支付。 第四条建筑材料、设备的供应和采购 1、工程材料、设备由乙方采购。 2、乙方采购的材料、设备,必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程,甲方认为乙方提供的材料需要复验的,乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的,方可用于工程;复验不符合质量要求的,应退货处理,其复验费和退货损失由乙方承担。 第五条施工与设计变更 1、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,乙方不得擅自修改。 2、甲方因使用功能提出的变更内容,为不影响施工进度,乙方应先行实施,并及时做好现场签证。

工程施工合同正式版

The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 工程施工合同正式版

工程施工合同正式版 下载提示:此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款,对应条款规范合同当事人的行为,并具有法律效力,受到国家的保护。如果有一方违反合同,或者其他人非法干预合同的履行,则要承担法律责任。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 建设单位: (以下简称甲方) 施工单位: (以下简称乙方) 依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲乙双方协商一致,甲方愿把改造工程承包给乙方施工,为明确双方责任,确保工程顺利完成,特订立如下合同条款,以致共同遵守: 一、工程项目 1、工程名称: 2、工程地址: 3、工程范围:

4、承包方式:包工包料。 5、承包造价:元(大写:)。 二、工程期限 根据本工程,经甲乙双方协商一致,总工期天。(雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后,工期相应顺延) 开工日期为20xx年月日至20xx年月日,总工期天。 三、本工程竣工质量为一次性合格工程 乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工; 四、工程价款支付及结算 本工程按进度付款,具体金额由双方协商为准。

五、其它约定 1:甲方承担的安全责任、权利 (一)甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程; (二)甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程,熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案; (三)甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业,并按规定给予处罚; (四)甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。2:乙方的责任、权利 (一)乙方施工时是安全生产的直接责任人,必须严格执行甲方的有关安全生产

建筑工程施工合同简单版

施工合同 建设单位:离石区田家会镇下楼桥小学(以下简称甲方) 施工单位:山西欣鼎兴建设工程有限公司(以下简称乙方) 依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲乙双方协商一致,甲方愿把教室及宿舍的水泥墙面、围墙涂料。教室、图书馆、电脑室内墙仿瓷涂料工程承包给乙方施工,为明确双方责任,确保工程顺利完成,特订立如下合同条款,以致共同遵守: 一、工程项目 1、工程名称:下楼桥小学涂料工程 2、工程地址:下楼桥小学 3、工程范围:教室及宿舍的水泥墙面、围墙涂料。教室、图书馆、电脑室内墙仿瓷涂料 4、承包方式:包工包料。 5、承包造价:7330元(大写:柒仟叁佰叁拾)。 二、工程期限 根据本工程,经甲乙双方协商一致,总工期10天。(雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后,工期相应顺延) 开工日期为2014年7月10日至2014年7月20日,总工期10天。 三、本工程竣工质量为一次性合格工程

1、乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工; 四、工程价款支付及结算 工程完工,验收合格以后一次性支付全部工程价款。 五、其它约定 1:甲方承担的安全责任、权利 (一)甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程; (二)甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程,熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案; (三)甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业,并按规定给予处罚; (四)甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。 2:乙方的责任、权利 (一)乙方施工时是安全生产的直接责任人,必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度; (二)乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险,并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险,在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故,由乙方承担全部负责; (三)乙方应对现场安装施工的行为完全负责,乙方安装施工人员不得违章作业,不得冒险作业,不能疲劳作业,并按规定做好防护工作; (四)乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品,不能满足安

工程施工合同精简版(修订)

合同编号( ):______ 建筑安装工程内部施工合同 甲方名称:_______________________________________ 乙方名称:_______________________________________ 工程名称:_______________________________________ 建筑面积:_______________________________________ 开、竣工日期:___________________________________ 签订日期:_______________________________________ 施工合同 _____________________________________ (以下简称甲方) _____________________________________ (以下简称乙方) 为了保证本期工程按质、按量、按时完工,经双方共同商定,由乙方进行部分工程施工,乙方自愿接受甲方同建设单位签订的工程承包合同中的所有条款。做到包做包交,包组织资金,包质量、工期、安全等项工作。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定,为确保优质按期完成施工任务,按照高标准、严要求完

成施工任务的总体目标,同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任,经双方协商,签订本合同,条款如下。 一、工程名称:长河国际花木生态物流城(一期工程) 二、工程地点:当涂县现代农业示范园 三、建筑施工面积:____________㎡(以施工通知单及竣工验收为准,具体栋数由项目部根据施工队能力确定,可随时增减) 四、工程施工范围:土建、装饰、安装等项内容(详见:工程量清单明细,施工图纸。其中的各类材料、用料及配色均以建设方提供的样板为准。各类门、窗、地砖、卫生洁具、灯具等均由建设方指定品牌和提供参考价格。因地质及地形原因,基础深度以原地面高度标准挖深1.0m,超过1.0m部分应由甲方签字确认实际工程量,计算方法以实际砖墙_______元/㎡)。 五、规划原则:在施工过程中以整片规划为主,如有单套铺位(81㎡铺位其造价与162㎡铺位相同)则不予增减工程量。 六、施工方式:包工包料包施工队安全责任管理。 七、工程造价:____________元/㎡(固定价格承包,材料市场的价格发生涨跌时,本价格不予更改)。 八、工期:以甲方项目部开具施工通知单的要求为准。 九、安全:该工程安全生产管理必须争创文明工程。乙方施工必须严格贯彻“安全第一,预防为主”的管理方针,建立健全安全生产责任制,必须严格按照相关法律、法规进行安全生产,对班组全体人员必须进行安全教育,并随时进行检查。要给每个作业工人办理意外事故保险,杜绝工伤和重大事故的发生,如发生工伤、机械事故或重大人身伤亡事故,由乙方承担一切经济损失和法律责任。 十、质量:根据建设单位与甲方签订的合同条款规定,乙方对所施工的工程必须按图纸要求、材料明细、施工,按现行施工验收规范验收,保证达到甲方与建设单位签订的合同要求。乙方在是施工中要严格执行三检制度,并收集和整理好各项报建技术资料。乙方应遵照现行有关法律、法规,接受甲方项目部的监督、检查、监测、验收和验评工作。基础工程、主体结构工程及有特殊要求的工程,乙方应主动约定甲方有关人员参加验收、测试、验评、签证,凡未经检验合格的不准进行下道工序施工。乙方要严格现场管理,做好文明施工,积极配合甲方接受甲方、监理、业主等组织的各种检查,项目施工结束后,及时对施工现场进行清理和环境保护。

相关文档
最新文档