FIDIC施工合同条件红皮书
2021年FIDIC施工合同条件(红皮介绍模板)
*欧阳光明*创编 2021.03.07FIDIC施工合同条件欧阳光明(2021.03.07)(红皮书)引言国际咨询工程师联合会(FIDIC)出版有下列四份合同标准格式:1、施工合同条件(Conditions of Contract for Construction)推荐用于由雇主设计的、或由其代表—工程师设计的房屋建筑或工程(building orengineering works)。
在这种合同形式下,承包商一般都按照雇主提供的设计施工。
但工程中的某些土木、机械、电力和/或建造工程也可能由承包商设计。
2、永久设备和设计—建造合同条件(Conditions of Contract for Plant and Design-Build)推荐用于电力和/或机械设备的提供,以及房屋建筑或工程的设计和实施。
在这种合同形式下,一般都是由承包商按照雇主的要求设计和提供设备和/或其它工程(可能包括由土木、机械、电力、和/或建造工程的任何组合形式)。
3、EPC/交钥匙项目合同条件(Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects)适用于在交钥匙的基础上进行的工厂或其它类似设施的加工或能源设备的提供、或基础设施项目和其它类型的开发项目的实施,这种合同条件所适用的项目(i)对最终价格和施工时间的确定性要求较高,(ii)承包商完全负责项目的设计和施工,雇主基本不参与工作。
在交钥匙项目中,一般情况下由承包商实施所有的设计、采购和建造工作:即在“交钥匙”时,提供一个配备完整、可以运行的设施。
4、合同的简短格式(Short Form of Contract)推荐用于价值相对较低的建筑或工程。
根据工程的类型和具体条件的不同,此格式也适用于价值较高的工程,特别是较简单的、或重复性的、或工期短的工程。
在这种合同形式下,一般都是由承包商按照雇主或其代表—工程师提供的设计实施工程,但对于部分或完全由承包商设计的土木、机械、电力、和/或建造工程的合同也同样适用。
FIDIC施工合同条件
FIDIC施工合同条件FIDIC(International Federation of Consulting Engineers)是国际工程咨询工程师联合会的缩写,是国际上最有影响力的工程合同标准之一。
FIDIC合同分为多个版本,其中最著名的是红皮书(1999年版)、黄皮书(1999年版)、银皮书(1999年版)等。
FIDIC施工合同条件是指按照FIDIC标准规定的、适用于国际工程项目的合同模板,下面将对其主要内容进行介绍。
一、合同范围FIDIC施工合同条件主要包括以下几个方面的内容:合同的缔结、工程师的职责、承包商的义务、工程变更、支付程序、合同价款、保证金、索赔和争端解决等。
合同一般由合同书、一系列附件和补充协议等组成,各项内容均需双方共同遵守。
二、工程师的职责FIDIC合同规定了工程师在整个工程项目中的职责和权限范围,包括但不限于审核工程设计文件、审批工程变更、检查工程质量、制定工程计划和监督工程进度等。
工程师通常由业主指定,其主要任务是保证工程按照设计要求顺利进行。
三、承包商的义务承包商在FIDIC合同中的义务主要包括完成工程设计、提供人员和设备、按照工程计划施工、保证工程质量和安全、维护工程现场秩序等。
承包商需在合同规定的时间内按照合同约定的要求完成工程建设任务。
四、工程变更在工程建设过程中,由于各种原因可能出现工程变更的情况,FIDIC合同中对工程变更的处理原则进行了详细规定。
双方应沟通协商,经过书面确认后方可进行工程变更,并对工程变更的费用和工期进行合理的调整。
五、支付程序FIDIC合同规定了工程支付的程序和方式,包括工程价款的支付方式、支付时间、工程进度款比例、支付证据要求等。
双方需按照支付程序的规定及时足额地支付工程价款,确保工程建设资金的正常流转。
六、保证金FIDIC合同中通常规定了双方需提供一定比例的履约保证金,以确保合同的正常履行。
如果一方未能按照合同规定的义务履行合同,则另一方有权在一定条件下使用保证金进行赔偿或索赔。
fidic红皮书使用指南
fidic红皮书使用指南【原创版】目录1.FIDIC 红皮书概述2.FIDIC 红皮书的主要内容3.FIDIC 红皮书的使用步骤4.FIDIC 红皮书的重要性5.总结正文【1.FIDIC 红皮书概述】FIDIC 红皮书,全称为“FIDIC Conditions of Contract for Construction”,是由国际咨询工程师联合会(FIDIC)编制的一本关于施工合同条件的指南。
这本指南主要适用于建筑工程、土木工程和其他相关领域的施工项目,为业主、承包商、工程师等各方提供了一个统一的合同管理框架。
【2.FIDIC 红皮书的主要内容】FIDIC 红皮书主要包括以下四个部分:(1) 合同条件:这部分包括了施工合同中的各种条款,如工程范围、工程量、质量标准、工期、付款等。
(2) 合同格式:这部分提供了一些合同的范本,包括合同协议书、履约保函、工程量表、工程质量保证书等。
(3) 合同管理:这部分主要介绍了合同管理的方法和技巧,包括合同的签订、履行、变更、终止等。
(4) 合同法规:这部分主要包括了与施工合同相关的法律法规,以及国际上通用的惯例法。
【3.FIDIC 红皮书的使用步骤】(1) 了解项目需求:在开始使用 FIDIC 红皮书之前,首先需要了解项目的具体情况,包括工程类型、规模、工期、预算等。
(2) 选择合适的合同模板:根据项目需求,选择合适的合同模板,如施工合同、分包合同、采购合同等。
(3) 修改合同条款:根据项目的具体情况,对合同模板中的条款进行修改,以满足项目的实际需求。
(4) 签订合同:在确保合同内容符合各方利益的前提下,签订合同并开始执行。
(5) 合同管理:在合同执行过程中,进行有效的合同管理,包括对工程进度、质量、付款等方面的监督和协调。
(6) 合同变更和终止:在合同执行过程中,如发生变更或终止情况,需要按照 FIDIC 红皮书中的规定进行处理。
【4.FIDIC 红皮书的重要性】FIDIC 红皮书对于施工项目的顺利进行具有重要意义,主要表现在以下几个方面:(1) 保障各方权益:FIDIC 红皮书为业主、承包商、工程师等各方提供了一个公平、合理的合同管理框架,有利于保障各方的合法权益。
FIDIC施工合同条件(红皮书)之欧阳地创编
FIDIC施工合同条件(红皮书)引言国际咨询工程师联合会(FIDIC)出版有下列四份合同标准格式:1、施工合同条件(Conditions of Contract for Construction)推荐用于由雇主设计的、或由其代表—工程师设计的房屋建筑或工程(building orengineering works)。
在这种合同形式下,承包商一般都按照雇主提供的设计施工。
但工程中的某些土木、机械、电力和/或建造工程也可能由承包商设计。
2、永久设备和设计—建造合同条件(Conditions of Contract for Plant and Design-Build)推荐用于电力和/或机械设备的提供,以及房屋建筑或工程的设计和实施。
在这种合同形式下,一般都是由承包商按照雇主的要求设计和提供设备和/或其它工程(可能包括由土木、机械、电力、和/或建造工程的任何组合形式)。
3、EPC/交钥匙项目合同条件(Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects)适用于在交钥匙的基础上进行的工厂或其它类似设施的加工或能源设备的提供、或基础设施项目和其它类型的开发项目的实施,这种合同条件所适用的项目(i)对最终价格和施工时间的确定性要求较高,(ii)承包商完全负责项目的设计和施工,雇主基本不参与工作。
在交钥匙项目中,一般情况下由承包商实施所有的设计、采购和建造工作:即在“交钥匙”时,提供一个配备完整、可以运行的设施。
4、合同的简短格式(Short Form of Contract)推荐用于价值相对较低的建筑或工程。
根据工程的类型和具体条件的不同,此格式也适用于价值较高的工程,特别是较简单的、或重复性的、或工期短的工程。
在这种合同形式下,一般都是由承包商按照雇主或其代表—工程师提供的设计实施工程,但对于部分或完全由承包商设计的土木、机械、电力、和/或建造工程的合同也同样适用。
FIDIC施工合同条件红皮书
26
咨询公司 专业工程师
保险/担保
劳动力 材料
设备批发商
分包商
日常融资
设计公司 承包商
管理公司/ 发起人
项目融资
土地和政府 各种许可
最终用户 雇主/经营者
资金流向
设备制造商 产品/服务
27
合同条件(Conditions of Contract)
‘合同条件’合同文件之一,有若干套包括基 本条款和保证条款的一般和商业性条款 。
注:带*者,除“投标书附录”由雇主招标前填部分内容,其余由承包商投标时填写外,其他都由雇主招标前遍好。 2.不带*部分由承包商投标时填写和双方协议填写。
5
三、合同管理
合同管理是保证承包商履行合同义务 (各分包和供应商)的实际工作满足合 同要求的过程。当工程使用多个承包商 时,合同管理的一个重要任务就是协调 各种承包商和供应商之间的联系。
20
FIDIC合同条件与项目管理
另一方面,项目风险还没有构成硬约束,项目管理 仍停留在粗放阶段,还没有感觉到非学习FIDIC条 件不行。不少人以为FIDIC条件约束承包商的,与 业主关系不大,没有认识到FIDIC条件积极主动的 管理作用。
FIDIC条件实际上是为业主编写的项目施工阶段的 管理方法、步骤和程序。按照FIDIC条件管理项目, 有利于保证工程质量、工期和控制费用,减少风险, 实践性非常强。
合同条件(Conditions of Contract for Construction)
用于土木、建筑工程施工计量合同
18
FIDIC施工合同条件(红皮书)
FIDIC施工合同条件源于英国土木工程 师协会(Institution of Civil Engineers) 编制的土木工程施工合同条件
fidic合同红皮书预付款的定义
fidic合同红皮书预付款的定义(中英文实用版)英文文档:The definition of advance payment in the FIDIC Red BookThe FIDIC Red Book, officially known as the Conditions of Contract for Construction, is widely used in international engineering and construction projects.Within the Red Book, the advance payment refers to a sum of money paid by the Employer to the Contractor before the commencement of the construction works.This payment is typically a percentage of the total contract price and is intended to cover the Contractor"s initial expenses, such as mobilization costs, material procurement, and labor costs.The advance payment is an important aspect of the contract financial arrangements, as it provides the Contractor with the necessary funds to start the project promptly.However, the Employer will usually require the Contractor to provide security for the advance payment, such as a bank guarantee or a performance bond, to ensure that the funds are used appropriately and that the Employer"s interests are protected.The terms and conditions regarding the advance payment, including the amount, payment schedule, and release of funds, are detailed in the Contract Documents.It is essential for both the Employer and the Contractor to carefully review and understand these terms to avoid anypotential disputes or misunderstandings during the project execution.中文文档:FIDIC红皮书预付款的定义FIDIC红皮书,正式名称为《施工合同条件》,是在国际工程和建筑项目中广泛使用的一份合同文件。
(1999新红皮书中英文对照版)FIDIC土木工程施工合同条件
Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils通用条件General Conditions1.一般规定General Provisions1.1 定义Definitions在包括专用条件和本通用条件的合同条件(“本合同条件”)中,以下措辞和用语的含义如下所述。
除非上下文中另有要求,指当事人和当事各方的词包括公司和其它法律实体。
In the Conditions of Contract ("these Conditions"), which include Particular Conditions and these General Conditions, the following words and expressions shall have the meanings stated. Words indicating persons or parties include corporations and other legal entities, except where the context requires otherwise.1.1.1 合同1.1.1 The Contract1.1.1.1“合同(Contract)”指合同协议书、中标函、投标函、本合同条件、规范、图纸、资料表、以及在合同协议书或中标函中列明的其它进一步的文件(如有时)。
1.1.1.1 "Contract" means the Contract Agreement, the Letter of Acceptance, the Letter of Tender, these Conditions, the Specification, the Drawings, the Schedules, and the further documents (if any) which are listed in the Contract Agreement or in the Letter of Acceptance.1.1.1.2“合同协议书(Contract Agreement)”指第1.6款【合同协议】中所说明的合同协议(如有时)。
(完整版)FIDIC新红皮书全文
FIDIC施工合同条件(1999年第一版)用于业主设计的房屋建筑或工程通用条件专用条件编制指南争端裁决协议书格式投标函、合同协议书格式周可荣刘雯万彩芸王健译说明:因时间较紧,本译稿未经仔细校对,仅供培训班使用,请勿复印传播。
请勿正式引用。
引言国际咨询工程师联合会(FIDIC)现于1999年出版下列四份新的合同标准格式的第一版:●施工合同条件(Conditions of Contract for Construction)推荐用于由雇主设计的、或由其代表—工程师设计的房屋建筑或工程(building or engineering works)。
在这种合同形式下,承包商一般都按照雇主提供的设计施工。
但工程中的某些土木、机械、电力和/或建造工程也可能由承包商设计。
●永久设备和设计—建造合同条件(Conditions of Contract for Plant and Design-Build)推荐用于电力和/或机械设备的提供,以及房屋建筑或工程的设计和实施。
在这种合同形式下,一般都是由承包商按照雇主的要求设计和提供设备和/或其它工程(可能包括由土木、机械、电力、和/或建造工程的任何组合形式)。
●EPC/交钥匙项目合同条件(Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects)适用于在交钥匙的基础上进行的工厂或其它类似设施的加工或能源设备的提供、或基础设施项目和其它类型的开发项目的实施,这种合同条件所适用的项目(i)对最终价格和施工时间的确定性要求较高,(ii)承包商完全负责项目的设计和施工,雇主基本不参与工作。
在交钥匙项目中,一般情况下由承包商实施所有的设计、采购和建造工作:即在“交钥匙”时,提供一个配备完整、可以运行的设施。
●合同的简短格式(Short Form of Contract)推荐用于价值相对较低的建筑或工程。
根据工程的类型和具体条件的不同,此格式也适用于价值较高的工程,特别是较简单的、或重复性的、或工期短的工程。
(红皮书中文版)FIDIC土木工程施工合同条件-87版
FIDIC土木工程施工合同条件(红皮书)第一部分通用条件 1.定义和解释第一部分通用条件 2.工程师及工程师代表第一部分通用条件 3.转让第一部分通用条件 4.分包第一部分通用条件 5.合同文件的语言和法律及优先次序第一部分通用条件 6.图纸第一部分通用条件7.补充图纸第一部分通用条件8.一般义务第一部分通用条件9.合同协议书第一部分通用条件10.履约保证金第一部分通用条件11.现场考察第一部分通用条件12.标书的完备性第一部分通用条件13.按合同规定施工第一部分通用条件14.进度计划第一部分通用条件15.承包人的自监第一部分通用条件16.承包人的雇员第一部分通用条件17.放样第一部分通用条件18.钻孔和勘探性开挖第一部分通用条件19.现场环境第一部分通用条件20.工程照管第一部分通用条件21.工程和承包人设备的保险第一部分通用条件22.对人身和财产的损害和赔偿第一部分通用条件23.第三方保险第一部分通用条件24.对工人的事故处理和事故保险第一部分通用条件25.保险的完备性第一部分通用条件26.遵守法律、法规第一部分通用条件27.化石第一部分通用条件28.专利第一部分通用条件29.干扰第一部分通用条件30.材料与设备的运输第一部分通用条件31.为其他承包人提供服务机会第一部分通用条件32.保持现场的整洁第一部分通用条件33.竣工时的现场清理第一部分通用条件34.雇用劳务第一部分通用条件35.劳务和承包人设备的报表第一部分通用条件36.材料、工程设备和操作工艺的质量及有关费用第一部分通用条件37.检查和检验第一部分通用条件38.覆盖的工程检查第一部分通用条件39.承包人的违约第一部分通用条件40.工程的暂时停工第一部分通用条件41.开工第一部分通用条件42.延误第一部分通用条件43.竣工时间第一部分通用条件44.竣工时间的延长第一部分通用条件45.工作时限第一部分通用条件46.施工进度第一部分通用条件47.误期赔偿费第一部分通用条件48.工程接收第一部分通用条件49.缺陷责任第一部分通用条件50.承包人的调查第一部分通用条件51.变更、增加和取消第一部分通用条件52.变更工程的估价第一部分通用条件53.索赔及其程序第一部分通用条件54.承包人的设备、临时工程及材料第一部分通用条件55.工程量第一部分通用条件56.工程的计量第一部分通用条件57.计量方法第一部分通用条件58.暂定金额第一部分通用条件59.指定分包人第一部分通用条件60.支付证书第一部分通用条件61.工程的批准凭证第一部分通用条件62.缺陷责任证书第一部分通用条件63.补救措施第一部分通用条件64.紧急补救措施第一部分通用条件65.特殊风险第一部分通用条件66.解除履约时的支付第一部分通用条件67.争端的解决第一部分通用条件68.通知第一部分通用条件69.业主的违约第一部分通用条件70.费用与法规的变更第一部分通用条件71.货币限制第一部分通用条件72.兑换率第一部分通用条件菲迪克台同条款的修改第二部分专用条件第一部分通用条件 1.定义和解释第一部分通用条件 1.定义和解释定义1.1合同(如下文定义)中以下的用词和用语,除根据上下文另有要求者外,应具有下面所赋予它们的含义:(a)业主、承包人、分包人、工程师、工程师代表的含义(i)“业主”指在第二部分(专用条款)提及的人及其法定继承人,不包括其受让人(除非承包人同意)。
FIDIC土木工程施工合同条件(新红皮书)
FIDIC施工合同条件(1999年第一版)用于业主设计的房屋建筑或工程通用条件专用条件编制指南争端裁决协议书格式投标函、合同协议书格式周可荣刘雯万彩芸王健译说明:因时间较紧,本译稿未经仔细校对,仅供培训班使用。
请勿复印传播。
请勿正式引用。
引言国际咨询工程师联合会(FIDIC)现于1999年出版下列四份新的合同标准格式的第一版:施工合同条件(Conditions of Contract for Construction)推荐用于由雇主设计的、或由其代表—工程师设计的房屋建筑或工程(building or engineering works)。
在这种合同形式下,承包商一般都按照雇主提供的设计施工。
但工程中的某些土木、机械、电力和/或建造工程也可能由承包商设计。
永久设备和设计—建造合同条件(Conditions of Contract for Plant and Design-Build)推荐用于电力和/或机械设备的提供,以及房屋建筑或工程的设计和实施。
在这种合同形式下,一般都是由承包商按照雇主的要求设计和提供设备和/或其它工程(可能包括由土木、机械、电力、和/或建造工程的任何组合形式)。
EPC/交钥匙项目合同条件(Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects)适用于在交钥匙的基础上进行的工厂或其它类似设施的加工或能源设备的提供、或基础设施项目和其它类型的开发项目的实施,这种合同条件所适用的项目(i)对最终价格和施工时间的确定性要求较高,(ii)承包商完全负责项目的设计和施工,雇主基本不参与工作。
在交钥匙项目中,一般情况下由承包商实施所有的设计、采购和建造工作:即在“交钥匙”时,提供一个配备完整、可以运行的设施。
合同的简短格式(Short Form of Contract)推荐用于价值相对较低的建筑或工程。
根据工程的类型和具体条件的不同,此格式也适用于价值较高的工程,特别是较简单的、或重复性的、或工期短的工程。
FIDIC版红皮书施工合同协议书条件6篇
FIDIC版红皮书施工合同协议书条件6篇篇1施工合同协议书合同编号:XXXXXX甲方:XXX(以下简称“业主”或“甲方”)乙方:XXX(以下简称“承包商”或“乙方”)根据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律法规,以及FIDIC 版红皮书施工合同协议书条件,为明确双方的权利和义务,经协商一致,特签订本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称:XXX项目1.2 工程地点:XXX1.3 工程内容:XXX1.4 承包范围:XXX第二条合同双方的权利和义务2.1 业主的权利和义务2.1.1 提供施工图纸和技术要求;2.1.2 监督施工质量、进度和安全;2.1.3 按时支付工程款项;2.1.4 协助解决施工过程中的问题。
2.2 承包商的权利和义务2.2.1 按照施工图纸和技术要求进行施工;2.2.2 确保施工质量、进度和安全;2.2.3 遵守国家法律法规和业主的规章制度;2.2.4 履行维修和保修义务。
第三条合同价款及支付方式3.1 合同价款:XXX元人民币(大写:XXX元整)3.2 支付方式:银行转账,具体详见附件一《支付方式及时间表》。
第四条施工期限4.1 开工日期:XXXX年XX月XX日4.2 竣工日期:XXXX年XX月XX日4.3 延期规定:如因不可抗力因素导致工程延期,双方应友好协商解决。
第五条工程质量保证5.1 承包商应确保施工质量符合国家相关标准和业主的要求。
5.2 承包商应建立健全质量管理体系,并定期向业主提交质量报告。
5.3 如因承包商原因导致工程质量问题,承包商应负责修复并承担相关费用。
第六条工程验收6.1 验收标准:工程验收应符合国家相关标准和业主的要求。
6.2 验收程序:双方应按照验收标准进行验收,并形成验收报告。
6.3 验收时间:验收应在竣工后XX日内完成。
第七条维修和保修7.1 维修:工程竣工后,承包商应提供一定期限的免费维修服务。
具体维修内容和期限详见附件二《维修和保修协议》。
7.2 保修:保修期满后,承包商应继续提供有偿维修服务。
FIDIC施工合同条件(红皮书)
FIDIC施工合同条件(红皮书)引言国际咨询工程师联合会(FIDIC)出版有下列四份合同标准格式:1、施工合同条件(Conditions o f C ontract f or C onstruction)推荐用于由雇主设计的、或由其代表—工程师设计的房屋建筑或工程(building or engineering works)。
在这种合同形式下,承包商一般都按照雇主提供的设计施工。
但工程中的某些土木、机械、电力和/或建造工程也可能由承包商设计。
2、永久设备和设计—建造合同条件(Conditions o f C ontract f or P lant a nd D esign-Build)推荐用于电力和/或机械设备的提供,以及房屋建筑或工程的设计和实施。
在这种合同形式下,一般都是由承包商按照雇主的要求设计和提供设备和/或其它工程(可能包括由土木、机械、电力、和/或建造工程的任何组合形式)。
3、EPC/交钥匙项目合同条件(Conditions o f C ontract f or E PC/Turnkey P rojects)适用于在交钥匙的基础上进行的工厂或其它类似设施的加工或能源设备的提供、或基础设施项目和其它类型的开发项目的实施,这种合同条件所适用的项目(i)对最终价格和施工时间的确定性要求较高,(ii)承包商完全负责项目的设计和施工,雇主基本不参与工作。
在交钥匙项目中,一般情况下由承包商实施所有的设计、采购和建造工作:即在“交钥匙”时,提供一个配备完整、可以运行的设施。
4、合同的简短格式(Short F orm o f C ontract)推荐用于价值相对较低的建筑或工程。
根据工程的类型和具体条件的不同,此格式也适用于价值较高的工程,特别是较简单的、或重复性的、或工期短的工程。
在这种合同形式下,一般都是由承包商按照雇主或其代表—工程师提供的设计实施工程,但对于部分或完全由承包商设计的土木、机械、电力、和/或建造工程的合同也同样适用。
2023FIDIC红皮书土木工程施工标准合同条件(中文版)
FIDIC红皮书土木工程施工合同条件(中文版)简介FIDIC(国际公路工程咨询工程师协会)是一个国际性的工程技术组织,致力于促进土木工程的发展和标准化。
FIDIC红皮书是该组织所发布的一系列合同模板之一,主要针对土木工程施工合同条款进行规范。
本文档将对FIDIC红皮书土木工程施工合同条件(中文版)进行介绍和解读,帮助读者更好地理解其内容和应用。
第一章:概述本章概述了FIDIC红皮书土木工程施工合同条件的背景和目的。
它强调了合同的重要性和作用,以及合同双方的权利和责任。
此外,本章还对合同条款的解释和适用范围进行了说明。
第二章:定义和解释本章为读者提供了一些关键术语的定义和解释,以确保在合同中的使用具有一致的解释。
这些定义和解释对于读者在理解合同条款时至关重要,因为不同的术语可能具有不同的含义。
第三章:合同的组成部分本章详细说明了FIDIC红皮书土木工程施工合同条件的组成部分。
它列出了合同文件清单,并对每个文件的内容进行了简要的介绍。
这有助于确保合同文件齐全且完整。
第四章:合同文件之间的关系和优先级本章解释了不同合同文件之间的关系和优先级。
它明确了合同文件之间的约束力和适用范围,以帮助双方正确理解和遵守合同的规定。
第五章:合同的性质和风险分配本章详细介绍了合同的性质和各方之间的风险分配。
它明确了各方在合同中的权利和义务,以及承包商在工程实施过程中可能面临的风险和责任。
第六章:工程设计和规范本章重点介绍了工程设计和规范在合同中的作用和重要性。
它详细说明了工程设计文件和规范的提供方式和要求,并对设计变更和审查程序进行了解释。
第七章:合同价款和支付方式本章解释了合同价款的计算和支付方式。
它包括对价款的结构和付款条件的详细说明,以及变更工作和索赔的处理方式。
第八章:合同履行保证金和保险本章详细介绍了合同履行保证金和保险的要求。
它解释了保证金的缴纳和返还规定,以及保险责任和索赔的处理方式。
第九章:合同履行时间和延期本章重点解释了合同履行时间和延期的规定。
FIDIC施工合同书条件红皮书5篇
FIDIC施工合同书条件红皮书5篇篇1第一部分合同协议一、合同双方1. 甲方(业主):[业主名称]2. 乙方(承包商):[承包商名称]二、合同依据本合同依据以下文件:1. [招标文件]2. [投标文件]3. [合同双方协商确定的其它文件]三、合同目标本合同的目标是确保工程的顺利完成,包括设计、采购、施工、试运行等各个阶段,实现工程的预定功能和性能。
四、合同条款1. 定义与解释2. 双方的权利和义务3. 工程实施要求4. 验收与移交5. 保修与售后6. 违约责任7. 争议解决8. 合同生效与终止9. 其他约定事项第二部分通用条件一、定义与解释1. “合同”指本合同及所有附件。
2. “业主”指甲方,即与承包商签订合同的当事人。
3. “承包商”指乙方,即与业主签订合同的当事人。
4. “工程”指按合同约定需要实施的工作。
5. “合同价格”指按合同约定应支付的费用。
6. “竣工验收”指工程按照合同要求完成后,由业主组织的对工程的验收。
7. “保修期”指工程竣工验收后,承包商对工程的保修期限。
8. “争议解决”指合同双方在执行合同过程中发生争议时,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。
9. “违约”指合同一方未能按合同约定履行其义务,导致另一方遭受损失的行为。
10. “损失赔偿”指因违约方违约造成另一方损失时,违约方应赔偿另一方的损失。
11. “不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。
12. “合同生效”指合同经过双方签字或盖章后生效。
13. “合同终止”指由于某种原因,合同双方同意终止合同的执行。
14. “其他约定事项”指合同双方根据实际需要约定的其他事项。
二、双方的权利和义务1. 业主的权利和义务:(1)按合同约定向承包商支付工程款项;(2)监督工程的实施情况,确保工程质量符合合同约定;(3)在竣工验收时,按照合同约定进行验收;(4)在保修期内,对发现的问题及时通知承包商进行保修;(5)尊重承包商的合法权益,不得随意变更合同内容。
FIDIC土木工程施工合同条件(新红皮书)
FIDIC施工合同条件(1999年第一版)用于业主设计的房屋建筑或工程通用条件专用条件编制指南争端裁决协议书格式投标函、合同协议书格式周可荣刘雯万彩芸王健译说明:因时间较紧,本译稿未经仔细校对,仅供培训班使用.请勿复印传播。
请勿正式引用。
引言国际咨询工程师联合会(FIDIC)现于1999年出版下列四份新的合同标准格式的第一版:●施工合同条件(Conditions of Contract for Construction)推荐用于由雇主设计的、或由其代表—工程师设计的房屋建筑或工程(building or engineering works)。
在这种合同形式下,承包商一般都按照雇主提供的设计施工.但工程中的某些土木、机械、电力和/或建造工程也可能由承包商设计。
●永久设备和设计-建造合同条件(Conditions of Contract for Plant and Design-Build)推荐用于电力和/或机械设备的提供,以及房屋建筑或工程的设计和实施。
在这种合同形式下,一般都是由承包商按照雇主的要求设计和提供设备和/或其它工程(可能包括由土木、机械、电力、和/或建造工程的任何组合形式).●EPC/交钥匙项目合同条件(Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects)适用于在交钥匙的基础上进行的工厂或其它类似设施的加工或能源设备的提供、或基础设施项目和其它类型的开发项目的实施,这种合同条件所适用的项目(i)对最终价格和施工时间的确定性要求较高,(ii)承包商完全负责项目的设计和施工,雇主基本不参与工作。
在交钥匙项目中,一般情况下由承包商实施所有的设计、采购和建造工作:即在“交钥匙"时,提供一个配备完整、可以运行的设施。
●合同的简短格式(Short Form of Contract)推荐用于价值相对较低的建筑或工程。
根据工程的类型和具体条件的不同,此格式也适用于价值较高的工程,特别是较简单的、或重复性的、或工期短的工程。
红皮书土木工程施工合同条件
红皮书土木工程施工合同条件1. 范围本文档是根据国际工程承包商协会(IFC)所制定并公布的《国际工程承包商联合会土木工程施工合同条件》(缩写为“FIDIC”或“红皮书”)进行解析和说明,主要涉及土木工程施工合同的各项条件和条款。
2. 相关定义本文档中使用的相关定义如下:•EPC:工程设计、采购和施工代表工程承包商负责所有方面的建设,并将客户的工程要求作为单个合同的一部分。
•质量工程师:合同期间,客户指派的工程师,负责执行所有需要评估的设计和施工方面的所有事项,包括分配验收测试点(WIT)。
•WIT:指派专业和资格有限的人员组成的验收测试小组,他们来自各自的领域,如沥青质量控制者、焊接检查员、混凝土质量控制者等。
他们的任务是对施工现场进行日常检查。
•客户:签订本合同的团体或个人。
3. 通用条款3.1 合同条款合同应满足以下条件:•合同必须以书面形式列出所有必需的工作要求,明确规定各方责任、权利和义务。
•客户有权更改要求和期限,必须以书面方式通知工程承包商。
•工程承包商必须在客户通知后尽快回复,并实际执行所有改动。
•工程承包商必须履行其义务,根据约定的质量、时间和成本要求进行工作。
•工程承包商应就工作作出保证,保证其结果符合设定标准和合同要求。
3.2 设计、材料和设备工程承包商必须按标准或在合同中规定的设备商、材料和构造要求进行施工。
工程承包商必须确认他们所采用的设计、材料和设备符合所有的规定及合同要求。
但如果客户批准了其不符合工程要求的方案、材料和设备,工程承包商则不需要对其质量问题承担责任。
3.3 工程质量和验收工程承包商必须在工艺、质量和设计等方面符合合同要求,确保其工作结果满足验收标准。
若出现问题,则应负责更正问题并重新进行验收。
客户有权派遣指定人员监督检查工程进程,并在合同期间对文档和工作质量进行抽查。
根据抽查结果,客户有权要求工程承包商进行必要的纠正措施。
3.4 保险工程承包商必须购买保险,以保证客户不会因为合同带来的任何发生在施工期间的事故和问题而遭受经济损失。
fidic各类合同范本比较
fidic各类合同范本比较FIDIC 各类合同范本比较一、《施工合同条件》(红皮书)红皮书通常适用于大型复杂的工程项目,业主负责设计工作,承包商按照业主提供的设计进行施工。
其特点包括:1. 风险分担较为均衡:业主和承包商在风险分担方面相对平衡,既考虑了业主对项目的整体把控需求,也保障了承包商在一定条件下的合理权益。
2. 详细的条款规定:涵盖了从工程开工到竣工的各个环节,对工程进度、质量、变更、索赔等都有详尽的规定。
3. 强调工程师的作用:工程师在合同管理中扮演重要角色,负责监督工程进展、处理争议等。
二、《生产设备和设计—施工合同条件》(黄皮书)黄皮书适用于由承包商负责设计和生产设备供应以及施工安装的项目。
与红皮书相比:1. 承包商承担更多设计责任:承包商在设计方面拥有更大的自主权和责任,需要保证设计的合理性和可行性。
2. 风险分配有所不同:由于承包商承担了部分设计工作,相应的风险也更多地向承包商倾斜。
3. 注重设备性能:对生产设备的性能和质量要求有明确的规定和检验标准。
三、《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》(银皮书)银皮书主要适用于以总价合同为基础的 EPC 交钥匙项目。
其显著特点有:1. 承包商承担绝大部分风险:几乎涵盖了项目的所有风险,包括设计风险、自然风险等,业主的风险相对较小。
2. 业主介入较少:在项目实施过程中,业主一般只提出功能性要求,不过多干预具体的实施过程。
3. 强调最终成果:重点关注项目最终交付的成果是否满足合同约定的性能标准。
四、《简明合同格式》(绿皮书)1. 条款简洁明了:简化了合同管理的流程和要求,以适应小型项目的快速实施。
2. 灵活性较高:可以根据项目的具体情况进行灵活调整和补充。
3. 成本相对较低:在合同管理和执行方面的成本较低,适合预算有限的项目。
FIDIC 的不同合同范本在适用范围、风险分担、设计责任、业主介入程度等方面存在差异。
在实际应用中,项目参与方应根据项目的特点、规模、复杂程度以及双方的意愿和能力,选择最合适的合同范本,以确保项目的顺利实施和各方的利益得到有效保障。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。