《建设工程施工合同(示范文本)》解读与适用

因此， “通过竣工验收之日 ”只包括 “实际竣工日期 ”中的第一种情形，而不包括其 他两种情况，两者范围是不一致的。同时， “实际竣工日期 ”并不意味着客观事实 上该工程已经验收合格，而 “通过竣工验收之日 ”则必然意味着该工程已经验收合 格。
3. 通“过竣工验收之日 ”的时间节点界定
根据住建部 《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》 第五条、 第六条的规 定，竣工验收的主体是建设单位。 在上述规章修订之前， 竣工验收的主体是各地 质量监督管理机构，是否通过了竣工验收以各地质检机构出具的验收结论为准。 后来，住建部修改了验收规定， 质检机构仅仅履行监督责任， 工程验收的主体也 变更为建设单位， 建设单位验收合格后只需要按照规定进行备案， 但备案不是衡 量验收合格时间的标准。
2.起算时间的差异
.
精品文档
尽管示范合同修改的缘由仅仅是为了保持表述的严密性，但 算 ”与“从工程通过竣工验收之日 ”的概念并不是完全一样。
“实际竣工日期起计
“实际竣工日期 ”相对的是 “合同约定的竣工日期 ”，指的是建设工程完成竣工验收 的时间节点或推定为竣工验收的时间节点。 根据最高人民法院 《关于审理建设工 程施工合同纠纷法律适用若干问题的司法解释》第十四条 ：当事人对建设工程 实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理： (一)建设工程经竣工验收合 格的，以竣工验收合格之日为竣工日期 ; (二) 承包人已经提交竣工验收报告，发 包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期 ; (三)建设工程未经竣 工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
（三） “计日工 ”条款修订的影响
2017 版施工合同将计日工条款 “合同当事人按照第 4.4 款〔商定或确定〕确定变 更工作的单价 ”变更为 “由合同当事人按照第 4.4 款〔商定或确定〕确定计日工的 单价 ”，属于结算方式的变更， 在 2013 版约定的情况下， 如工程量清单或预算中 没有相应 “计日工 ”单价的，按照变更工作的单价计取费用， 所谓 “变更工作的单价 ” 并不属于 “计日工 ”的计价模式，而是采用固定单价乘以单项工程量的模式取费， 类似于按照该零星项目实际完成的工程量计费。
修改 “计日工 ”条款将带来以下影响：
（ 1）计价方式不同。计日工不按照工程实际消耗人材机计算费用，而是采取每 工每天的方式计取报酬， 即在计日工模式下， 不计算该零星工程最终工程量， 只 计算投入的工日。
（ 2）计价程序不同。采用计日工模式必须有明确的合同约定，双方应当在工程 量计价清单中对于适用计日工的项目及计日工单价进行明确约定。采用计日工 的，还应当按照《建设工程工程量清单计价规范》的程序规定，及时向发包人及 监理方报送计日工的数量、每月汇总计日工数量进行当月结算。
（三）缺陷责任期内责任内容的变更
2017 版示范合同第 15.2.2 条约定：缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷， 承包人应负责维修， 并承担鉴定及维修费用。 如承包人不维修也不承担费用， 发 包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除， 费用超出保证金额的， 发包人可
.
精品文档
按合同约定向承包人进行索赔。 承包人维修并承担相应费用后， 不免除对工程的 损失赔偿责任。
（一）缺陷责任期起算时间变更
1.缺陷责任期的定义
所谓缺陷责任期，根据 2017 版示范合同 1.1.4.4 条的约定，指承包人按照合同 约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外） 的期限，自工程实际竣工日期起计算。
2013 版示范合同的缺陷责任期起算时间为 “实际竣工日期起计算 ”，2017 版将其 修订为 “从工程通过竣工验收之日 ”。通常情况下，两者表述不同但时间起点是一 致的，本次修订主要是根据住建部发布的 《关wenku.baidu.com印发建设工程质量保证金管理办 法的通知》，该通知第八条明确规定： 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。 本次 2017 版示范合同修订的目的，主要是为了保持示范合同文本与住建部规定 的一致性。
（二）何谓 “计日工 ”？
建设工程领域有两种计价模式： 定额计价和清单计价。 定额计价系按照国家或省 一级建设主管部门确定的建设工程计量单位消耗的人材机等标准消耗量， 套用定 额单价，最终得到工程总价的计价模式。 定额计价参照的是单位工程社会平均消 耗量和单价，个体之间不产生差异。
.
精品文档
清单计价系由编制方按照图纸及施工情况编制工程量清单， 由施工方依据清单自 行报价的计价方式。 清单计价模式下， 工程量清单项目分为一般项目、 暂定金额 项目和计日工项目。
根据第五条、第六条的规定，竣工验收由建设单位组织勘察、设计、施工、监理 等单位（也称 “五方验收 ”）共同对已建工程进行验收，达成一致意见的，该工程 通过验收。
因此， 2017 示范合同中 “通过竣工验收之日 ”时间节点指的是五方验收所载明的 工程竣工合格时间。
.
精品文档
4.特殊情况下的缺陷责任期起算时间
从缺陷责任期的最长期限来看， 2013 版示范合同和 2017 版示范合同均规定的 为 24 个月，但是两者的依据已经发生了变化。在住建部 2017 年建质 138 号文 发布之前， 关于缺陷责任期并无强制性的规定， 财政部和建设部在 《建设工程质 量保证金管理暂行办法》曾规定 “缺陷责任期一般为 6 个月、 12 个月或者 24 个 月，具体可由双方在合同中约定 ”，在实践中约定 1 到 3 年缺陷责任期期限情形 均存在， 2013 版示范合同折中采用了 24 个月的缺陷责任期。住建部 2017 第 138 号文发布后，第二条明确规定：缺陷责任期一般为 1 年，最长不超过 2 年， 由发、承包双方在合同中约定。因此，根据 2013 版示范合同，专用条款中可以 对缺陷责任期进行调整超过 24 个月，但是根据住建部的最新规定，此后对于缺 陷责任期的期限约定将不得超过 24 个月，如专用条款中约定超过该期限则将面 临行政机关的处罚。
（ 3）利润不同。计日工模式下综合单价高于一般的人工费单价，因此，采用计 日工方式计取费用有利于承包人。
二、缺陷责任条款的修订
.
精品文档
2013 年版本约定： 15.2.1 缺陷责任期自实际竣工日期起计算，合同当事人应在 专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过 24 个月。
单位工程先于全部工程进行验收， 经验收合格并交付使用的， 该单位工程缺陷责 任期自单位工程验收合格之日起算。 因发包人原因导致工程无法按合同约定期限 进行竣工验收的，缺陷责任期自承包人提交竣工验收申请报告之日起开始计算； 发包人未经竣工验收擅自使用工程的， 缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计 算。
进行竣工验收的， 缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。 因发包人原因导
致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告
90 天
后，工程自动进入缺陷责任期； 发包人未经竣工验收擅自使用工程的， 缺陷责任
期自工程转移占有之日起开始计算。
2017 年版本对 15.2.1 条的修订，涉及缺陷责任期起算时间和期限的变更。
相对于 2013 版示范合同，上述约定进一步区分了 “缺陷责任期 ”与 “质量保修期 限 ”，使该条文的表述更加合理化，也对发承包双方依据合同主张权利更加清晰。
2013 版示范合同 15.2.2 条约定：工程竣工验收合格后，因承包人原因导致的缺 陷或损坏致使工程、 单位工程或某项主要设备不能按原定目的使用的， 则发包人 有权要求承包人延长缺陷责任期。
精品文档
2017 版《建设工程施工合同（示范文本）》
解读与适用
2017 年 10 月，住建部公布了修订后的 2017 版《建设工程施工合同 （示范文本）》 （ GF-2017-0201 ），与 2013 年版《建设工程施工合同（示范文本）》，本次 修订就计日工、 缺陷责任期、 质量保证金三大类共 9 个条款进行了修订。 从修订 内容看，新版合同主要是为了迎合 2017 年 6 月住建部发布的《关于印发建设工 程质量保证金管理办法的通知》 （建质 2017 第 138 号文），统一建设施工过程 中质保金和缺陷责任期的相关约定。为此，我们拟结合 138 号文的相关规定， 对本次修订进行解读。
一、结算条款的修订： 2017 版合同进一步明确 “计日工 ”计价方式的适用
（一） “计日工 ”条款修订内容
2013 版原文如下： 10.9 需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通 知承包人以计日工计价方式实施相应的工作， 其价款按列入已标价工程量清单或 预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算； 已标价工程量清单或预算书中无 相应的计日工单价的， 按照合理的成本与利润构成的原则， 由合同当事人按照第 4.4 款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。
根据上述规定， 实际竣工日期有三个认定标准： 客观上竣工验收合格日期； 承包 人提交验收报告日期； 工程转移占有日期。 其中第一种竣工验收合格日期属于客 观事实上的竣工日期，后两种均属于法律推定的竣工日期。
“通过竣工验收之日 ”指建设工程已经按照《建设工程质量管理条例》以及住建部 《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》 第五条、第六条的程序和标准进 行了验收，且验收结论为合格。
2017 版示范合同同时对发包人原因导致无法验收时的起算时间进行了修订，示 范合同 15.2.1 约定：因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收 的，在承包人提交竣工验收报告 90 天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未 经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。
相对于 2013 版示范合同， 本条修订后将发包人原因导致未能正常验收的缺陷责 任期起算时间推迟了 90 天。该条修改后与最高人民法院《关于审理建设工程施 工合同纠纷法律适用若干问题的司法解释》 第十四条规定的起算时间点也是不一 致的，当事人可以选择适用。在此种情况下，尽管该工程没有进行竣工验收，但 是依然依约定开始起算缺陷责任期，同时也开始计算预留质量保证金的期限。
2017 年版本约定： 15.2.1 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当
事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过
24 个
月。
单位工程先于全部工程进行验收， 经验收合格并交付使用的， 该单位工程缺陷责
任期自单位工程验收合格之日起算。 因承包人原因导致工程无法按合同约定期限
因此，采用 “计日工 ”计价意味着该工程全部或部分采用了清单计价的模式，纯粹 的定额计价模式下，无需使用计日工。
根据 GB500500-2013 《建设工程工程量清单计价规范》的定义，计日工是指： 在施工过程中，承包人完成发包人提出的工程合同范围以外的零星项目或工作， 按合同中约定的单价计价的一种方式。
2013 版示范合同并没有严格区分 “缺陷责任期 ”和“质量保修期 ”概念，因此造成两 种责任适用的混同。两者存在以下的区别：
1.期限不同。缺陷责任期最长不超过 24 个月，而质量保修期一般为 2 到 5 年， 对于主体和基础则要求终身保修。
2.起算时间不同。缺陷责任期与质量保修期正常情况下均从验收合格之日起算， 但如果建设工程未验收的，则缺陷责任期采用 15.1.1 条约定的时间推算而质量 保修期在保修条款中另行约定。
（二）缺陷责任期限的法律依据变更
2013 版示范合同第 15.2.2 条约定：工程竣工验收合格后，因承包人原因导致的 缺陷或损坏致使工程、 单位工程或某项主要设备不能按原定目的使用的， 则发包 人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知， 但缺陷责任期最长不能超过 24 个月。
2017 版原文如下： 10.9 需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通 知承包人以计日工计价方式实施相应的工作， 其价款按列入已标价工程量清单或 预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算； 已标价工程量清单或预算书中无 相应的计日工单价的， 按照合理的成本与利润构成的原则， 由合同当事人按照第 4.4 款〔商定或确定〕确定计日工的单价。