别墅购房合同承诺电梯

甲方（购房者）：________________________

乙方（卖房人）：________________________

鉴于甲方欲购买乙方所出售的别墅，双方本着平等自愿、讲信用、诚实守信的原则，经友好协商达成如下协议：

第一条基本信息

甲方：

身份证号码：________________________

联系电话：________________________

住所：________________________

乙方：

公司名称：________________________

法定代表人：________________________

公司地址：________________________

电话：________________________

第二条各方身份、权利、义务

1. 甲方声明已详细了解乙方所售别墅的面积、概况、价格、房屋状况及相关法律规定，并自愿与乙方签订本合同；

2. 乙方承诺所售别墅系乙方所有，并已依法取得产权证书或其它合法证书，并愿意出具房屋产权证明和相关手续，保证所出售的别墅的所有权清晰、真实，不存在任何纠纷；

3. 在本合同有效期内，甲方有权对所购该别墅享有所有权，并可对该别墅在规定时间内进行查验，了解房屋状况，并应在规定的时间内支付相应的房屋价款；

4. 甲方应按照合同约定的时间、方式、金额支付房屋价款，如未按合同约定支付房款时，应承担相应的违约责任；

5. 乙方应按照合同约定的时间、方式将房屋产权证明及相关手续交付甲方；

6. 甲方应履行完税义务并将产权过户手续办理完毕；

7. 双方应在合同约定的时间内履行完各自的义务和责任。

第三条履行方式、期限

1. 甲方应按照合同约定的付款方式，在合同规定的时间内支付房款；

2. 乙方应在合同约定的时间内将房屋产权证明及相关手续交付甲方；

3. 双方应在合同规定的时间内完成产权过户手续。

第四条违约责任

1. 若甲方未在约定的时间内支付完相应的房款，应按照合同约定支付违约金；

2. 若乙方未在约定的时间内将房屋产权证书及相关手续移交给甲方，应按合同约定支付违约金；

3. 若在产权过户的过程中发现房产有纠纷，乙方须承担相应法律责任。

第五条遵守中国法律

本合同各项条款是符合中国法律法规的。如因某种原因产生纠纷或违约情况，应在相关法律法规的范围内予以解决。

第六条法律效力和可执行性

本合同自双方签字后生效，具有法律效力。

第七条其他

1. 对于本合同中未尽事宜，双方可以协商补充或修改，其补充和修改均须以书面形式为准；

2. 如甲方出现违约情况，乙方有权对合同进行解除，同时各方按本合同规定承担相应的违约责任。

甲方（签字）：________________________

乙方（签字）：________________________

签署日期：________________________

关于购房合同模板7篇

关于购房合同模板7篇购房合同篇1 甲方：身份证号：住所地：联系电话：乙方：身份证号：住所地：联系电话：甲、乙双方经协商就甲方以乙方名义购房等事宜达成一致，特订立如下条款，以兹共同遵照执行：第一条甲方以乙方名义为甲方购买了__市二手房一套，房地产位于____，房屋面积__平米。乙方同意，购房合同由甲方持有和保管。第二条乙方所代理购买的____，成交价为____元，该房款及房贷还款、佣金、抵押费、保险费等与房屋有关的所有费用支出均由甲方负担，因此所有权归甲方所有，甲方享有该房屋占有、使用、收益及处分的权利，乙方对受甲方委托购买的房屋无权行使甲方享有的前述权利，亦不得对受甲方委托购买的房屋进行侵占、破坏、转卖、出租、抵押及赠与等。

第三条甲方已于__年__月__日以甲方的名义与该物业业主__签订认购协议书并交纳购房定金__元，该认购协议书的权利义务由甲方享有及承担。(亲子活动安全协议书) 第四条甲方已于__年__月__日以乙方的名义与__银行签订了贷款相关文件并由甲方通过乙方的银行账户交纳了购房首期款总计__元(包括__年__月__日缴纳的购房定金__元)，该协议书的权利义务由甲方享有及承担。第五条甲方已于__年__月__日以乙方的名义交纳购房佣金款__元及赎楼担保费、短期利息等杂费共计__元。第六条甲方已于__年__月__ 日以乙方的名义交纳购房契税等杂费总计__元借名购房协议书借名购房协议书。第七条：购房款及房贷还款、佣金、抵押费、保险费等与房屋有关的所有费用支出均由甲方负担，以及此后以乙方名义取得的房产证、土地使用证、契证等以上所有交款凭据和证件均由甲方持有和保管。第八条购房首付款、按揭还款、抵押费、保险费等所有购房相关费用均由甲方支付，所有交款凭据由甲方保管，乙方协助甲方办理交款相关手续。第九条x_房屋产权证暂办至乙方名下，产权证由甲方保管，甲方有权按相关政策时间5年后及时将产权变更至本人名下或甲方指定的其他人名下，或转让、出租及抵押该房屋，乙方需协助甲方办理相关手续。

购房协议书范本6篇

购房协议书范本6篇购房协议书范本 (1) 甲方(出卖人)：身份证件号码：乙方(买受人)：身份证件号码：甲乙双方经过有好协商，就房屋买卖一事，在平等、自愿、诚实信用的前提下，达成如下协议：第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方也已充分了解该房屋具体状况，并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下： (一)座落于，建筑面积为平方米;套内建筑面积_______ ___平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积______ ______平方米; (二)出售房屋的所有权证证号为 ; (三)房屋平面图及其四至见房产证; 该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。该房屋的相关权益随该房屋一并转让。出卖人还应当将附属于该房屋的阳台、走道、楼梯、电梯、楼顶、装修、卫生间、院坝、其他设施、设备，转让给买受人，其转让价格已包含在上述房屋的价款中，不再另行支付价款。第二条甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况，保证该房屋没有设定担保、没有权属纠纷，保证该房屋不受他人合法追索。第三条计价方式与价款按建筑面积计算价款，房屋单价为人民币每平方米____________元，总金额人民币元整;房价款的支付方式、支付时间为：乙方在年月日前付给甲方定金(人民币)，(大写) 元，(小写) 元。该定金条款的约定，受《中华人民共和国合同法》条款的调整。

上述定金在乙方最后一次付款时充抵房款。第四条房屋价款乙方分三期付给甲方：第一期：在年月日，付人民币万元; 第二期：在房屋产权证、土地使用权证过户手续办理完毕之日付款万元。 ; 第三期：在交付房屋之日，付清尾款人民币万元。每期付款，甲方收到后出具收据。第五条 1、甲、乙双方定于年月日正式交付该房屋;甲方应在正式交付房屋前腾空该房屋。 2、双方定于前向有关部门申请办理相关附属设施和相关权益的更名手续。 3、甲方应在前将其落户于该房屋的户籍关系迁出。 4、甲方未按规定履行以上义务的，则按下列约定承担违约责任：第六条甲、乙双方确认，虽然房屋所有权证未作记载，但依法对该房屋享有共有权的权利人均已书面同意将该房屋出售给乙方。第七条甲、乙双方同意，双方应于本合同生效之日起日内到房地产主管部门办理过户手续。在办理房屋产权及土地使用权移转过户登记时，甲方应出具申请房屋产权移转给乙方的书面报告及主管部门要求的其它文件。如需要甲方出面处理的，不论何时，甲方应予协助。如因甲方的延误，致影响过户登记，因而遭受的损失，由甲方负赔偿责任。如甲方原因而不能办理过户登记，乙方有权解除合同，解约时，甲方除返还全部房价款外，并按本合同第八条承担违约责任。并在乙方领取《房屋所有权证》后，按有关规定向土地管理部门申请办理该房屋土地使用权变更手续。该房屋土地使用权的变更手续按下列约定办理：

别墅花园购房合同书样本

别墅花园购房合同书样本购房合同甲方（出售方）：地址：电话：乙方（购买方）：姓名：地址：电话：本合同由甲、乙双方在平等、自愿、公正、诚实的基础上，依法订立，共同遵守。第一条房屋基本情况 1. 乙方同意购买位于甲方地址的别墅花园（以下简称“房屋”）。 2. 房屋面积约为（填写实际面积）平方米，具体以房产证面积为准。第二条交易款及支付方式 1. 房屋总价款为（填写总价款）万元（人民币），具体金额乙方已向甲方支付。

2. 乙方在签订本合同时，须向甲方支付首付款（填写首付款）万元（人民币），该款项已在本次支付中完成。 3. 房屋交付时，乙方需向甲方支付剩余款项（填写剩余款项）万元（人民币）。第三条过户及交付 1. 房屋权属证明文件：甲方向乙方提供有关房屋的合法产权证明文件，包括房产证、土地使用证等相关证件。 2. 过户手续：双方同意在房屋竣工验收后，乙方向甲方支付购房款项。甲方根据支付情况，协助乙方办理房屋过户手续。 3. 房屋交付： a. 甲方保证房屋在签订本合同后（填写具体日期）年内竣工并具备交付条件。 b. 甲方同意在竣工验收合格后交付房屋，并协助乙方办理过户手续。第四条交付标准与验收 1. 甲方确保所售房屋的质量符合有关法律法规和国家标准的要求。 2. 乙方有权在房屋交付前进行验收，并在双方共同签署《房屋交付验收单》后进行交付手续。 3. 如果经验收发现房屋存在重大质量问题，乙方有权要求甲方在合理期限内进行修复或退还已支付的房款。

4. 若乙方未在合理期限内进行验收，视为乙方认可房屋质量。第五条房屋维修责任 1. 自房屋交付之日起，甲方承担物业及建筑质量保修责任，保修期为（填写保修期）年。 2. 乙方应按照甲方提供的有关房屋维护、保养的操作手册执行，如因乙方原因造成的损坏，不属于甲方保修范围内。第六条产权变更及费用 1. 房屋交付后，乙方负责办理房产权属变更手续，并承担相关费用（包括但不限于过户费、契税等）。 2. 产权变更完成后，乙方享有房屋的合法产权，并负有相应的权益和义务。第七条违约责任 1. 如乙方未按照本合同约定支付款项的，甲方有权要求违约方按天数计算支付延迟履行期间的违约金。 2. 如甲方未按照本合同约定交付房屋或房屋存在重大质量问题的，乙方有权要求解除合同，并要求违约方双倍返还已支付的款项。第八条争议解决本合同争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

别墅交房注意事项

别墅交房注意事项别墅交房是指购房者购买别墅后与开发商签订《买卖合同》后，等待开发商完成别墅的建造、装修等工作后正式交付给购房者居住。别墅交房是购房者期盼已久的时刻，但在接收别墅之前，购房者需要注意以下几个方面。首先，购房者在接收别墅前应该对购房合同进行认真核对。购房合同是双方共同签署的具有法律效力的文件，其中包含了双方的义务和权益。购房者应仔细查看合同中有关面积、设计图纸、质量标准、付款方式、瑕疵保修等条款，确保所交房屋符合合同约定。其次，购房者在接收别墅前要进行彻底的验收。验收是购房者对房屋质量进行评判和认可的过程。购房者可以在交房前雇佣专业的验房师，对房屋的结构、装修、设施等方面进行全面的检查。如果发现任何质量问题，应及时向开发商提出整改要求，确保交付的房屋符合质量要求。另外，购房者还应留意房屋的安全。在接收别墅之前，购房者需要检查房屋的电路、燃气、给排水等设施是否正常运行，并确保别墅的防盗门、门窗等安全设施齐全。购房者可以请专业技术人员对这些设施进行检测和改进，以确保房屋的安全性。此外，购房者还需要关注别墅的环境、交通等方面。购房者可以了解别墅周边的交通状况、生活配套设施等信息，以确保自己在居住时的便利性。购房者还可以与邻居进行交流，了解社区的治安情况和居民的生活质量，以便更好地融入社区。

最后，购房者在接收别墅后要妥善保管好交房资料。购房者应妥善保管好与开发商签订的《买卖合同》、房屋产权证书等重要文件，以备将来需要使用或出售房产时使用。总之，别墅交房是购房者期盼已久的时刻，但在接收房屋前，购房者需要仔细核对购房合同，进行彻底的验收，关注房屋的安全、环境和交通等方面，并妥善保管好交房资料。只有购房者在交房时慎重、认真地对待这些事项，才能顺利接收到满意的别墅。

购房合同没有写电梯品牌

购房合同没有写电梯品牌购房合同甲方（出售方）：___________身份证号码：___________乙方（购买方）：___________身份证号码：___________ 鉴于甲方持有位于______________的房产，与乙方就购买该房产事宜达成如下合同：一、基本信息 1.1 房产基本信息：物业地址：______________房屋面积：______________房屋性质：______________房产证号： ______________ 1.2 交易信息：房屋总价：______________首付： ______________剩余款项：______________交付方式： ______________ 二、各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任 2.1 甲方身份权利义务：2.1.1 甲方是该房产的合法所有者，有权出售该房产。2.1.2 甲方须提供真实合法信息，并保证房屋产权的完整无争议性，保证房产无抵押、查封、冻结等状况。2.1.3 甲方应按照约定时间将该房产交付乙方，并办理相关手续。2.1.4 若甲方无法履行合同义务，甲方应承担赔偿责任。

2.2 乙方身份权利义务：2.2.1 乙方需按约定时间支付房屋总价，若逾期未支付，则应承担违约责任。2.2.2 乙方应按时办理房屋过户等手续，并承担相应费用。2.2.3 乙方有权对该房产进行合法合理的利用，但不得违反法律法规。 2.3 履行方式：2. 3.1 甲方应在约定时间内将房屋准备好，提供给乙方。2.3.2 乙方应按时支付房屋款项，并办理相关手续。 2.4 期限：2.4.1 甲方应在约定时间内将房屋交付乙方。2.4.2 乙方应在约定时间内支付房屋款项。 2.5 违约责任：2.5.1 如甲方违约，则甲方应承担相应的违约责任。2.5.2 如乙方违约，则乙方应承担相应的违约责任。三、遵守中国的相关法律法规 3.1 同意遵守中国现行法律法规，不违反法律法规进行交易。四、明确各方的权力和义务 4.1 甲方有权收回该房产，若该房产已交由乙方使用，乙方应在规定时间内返还房产，否则应承担相应的费用。 4.2 若该房产存在质量、服务等方面的问题，甲方应承担相应责任，但如因乙方保管不当，导致产生质量问题，乙方应承担相应责任。

开发商不按合同约定安装电梯

开发商不按合同约定安装电梯合同编号：______________ 甲方（开发商）：地址：______________ 法定代表人：______________ 联系方式：______________ 乙方（业主）：地址：______________ 联系方式：______________ 根据《中华人民共和国合同法》、《物业管理条例》等相关法律法规，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚信原则，就乙方在甲方开发的楼盘购买的住宅未按照合同约定安装电梯一事，达成如下协议：一、各方身份甲方：以其拥有开发权或房屋所有权的自然人、法人或其他组织为甲方。乙方：以购房合同约定的业主为乙方。二、权利、义务甲方权利：

1. 甲方有权在规定期限内安装电梯，确保电梯的质量和安全性。 2. 甲方有权按照乙方购房合同约定的时间交付住房。甲方义务： 1. 甲方应在约定期限内按照合同约定安装电梯，并确保其质量和安全性。 2. 甲方应按时交付乙方购房合同约定的住房。乙方权利： 1. 乙方有权要求甲方按照合同约定安装电梯。 2. 乙方有权要求甲方承担因未按照合同约定安装电梯所带来的一切损失。乙方义务： 1. 乙方应按照购房合同约定支付购房款项。 2. 乙方应按照购房合同约定的时间接收住房。三、履行方式 1. 甲方应在协议签订后的30日内启动电梯安装项目，并且在安装过程中，应根据相关标准和规范，确保电梯的质量和安全性。 2. 乙方应在安装完成后的15日内验收电梯工程。四、期限

1. 甲方应按照合同约定规定的时间安装电梯，最迟时间不得超过住房交付期限。 2. 若甲方未在期限内履行安装电梯的义务，乙方有权要求甲方支付相应的违约金。五、违约责任 1. 若甲方未按照约定安装电梯，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿因缺乏电梯所产生的一切损失。 2. 若乙方在验收电梯工程时未及时发现电梯存在的质量和安全性问题，由此产生的所有责任应由乙方承担。六、法律效力和可执行性本协议自双方签字后生效，并对双方具有法律约束力。若发生争议，应由双方协商解决；协商不成，可向有关仲裁机构或人民法院提起诉讼。七、其他事项本协议一式两份，各方各执一份，具有同等法律效力。甲方（开发商）签名：______________ 日期： ______________ 乙方（业主）签名：______________ 日期： ______________

和开发商签订的购房合同3篇

和开发商签订的购房合同3篇和开发商签订的购房合同篇1 甲方：____________________ 乙方：____________________ 甲乙双方为购销________渡假村商品房事宜，经洽商签订合同条款如下，以便共同遵守。一、乙方向甲方购买座落在________渡假村________组团内________楼房________栋。建筑面积为________平方米。其面积以________省《建筑面积计算规则》为准。二、商品房售价为人民币________元。其中包括配套的配电室、临时锅炉房、道路、绿化等工程设施的费用，但不包括建筑税和公证费。三、付款办法：预购房屋按房屋暂定价先付购房款40%，计人民币________元，(其中10%为定金)。待房屋建设工作量完成一半时再预付30%.房屋竣工交付乙方时按实际售价结清尾款。房屋建筑税款由甲方代收代缴。四、交房时间：甲方应于一九____年____月将验收合格的房屋交付乙方。五、乙方在接到甲方接房通知后的十天内将购房款结清。届时乙方若不能验收接管时，须委托甲方代管，并付甲方代管费(按房价的万分之一/日计取)。六、乙方从接管所购房屋之日起，甲方按照国家规定，对房屋质量问题实行保修(土建工程保修一年，水电半年，暖气一个采暖期)。七、违约责任：

1、本合同生效后，如乙方违约，乙方已缴定金不退;如甲方违约，则应双倍退还定金。 2、甲方如不能按期交付乙方所购房屋时(除人力不可抗拒原因外)，每逾期一天，甲方向乙方承担应交房屋售价万分之一的罚金。甲方通过努力交付房屋，乙方又同意提前接管时，以同等条件由乙方付给甲方作为奖励。八、乙方需要安装电话，由甲方解决，费用由乙方承担。九、乙方对所购房屋享有所有权，但必须遵守国家有关房屋管理规定及渡假村管理办法。十、甲乙双方如在执行本合同过程中发生争执，应首先通过友好协商解决，如双方不能达成一致意见时，应提交有关仲裁机关进行仲裁。十一、本合同一式九份，正本两份，双方各执一份;副本六份，双方各执三份，正副两本具有同等法律约束力。十二、本合同双方签字盖章经公证后生效。本合同未尽事宜另行协商。十三、本合同附件： 1、房屋平面位置及占用土地范围图(略) 2、________渡假村别墅暂行管理方法(略) 甲方：(盖章)乙方：(盖章) 代表：代表：地址及电话：地址及电话：开户银行：开户银行：帐号：帐号：

买房送电梯协议合同模板

买房送电梯协议合同模板买房送电梯协议合同模板合同编号：[合同编号] 本合同由以下各方于[日期]签署：甲方：[买方姓名/公司名称] 地址：[买方地址] 联系方式：[买方联系方式] 乙方：[卖方姓名/公司名称] 地址：[卖方地址] 联系方式：[卖方联系方式] 鉴于： 1. 甲方拟购买位于[房屋地址]的房产，该房产由乙方所有； 2. 乙方同意在该房产内安装一部电梯，并将其作为购房的一项额外服务； 3. 双方希望通过本协议明确双方的权利和义务。基于上述事实，双方达成以下协议：第一条：电梯安装 1.1 乙方将负责在房产内安装一部符合相关法律法规要求的电梯。 1.2 乙方将确保电梯的质量和性能符合国家标准，并提供相关的质量保证文件和证明。 1.3 乙方将承担电梯安装的全部费用，包括但不限于设备采购、安装、调试等费用。第二条：电梯使用

2.1 甲方在购房后，享有电梯的使用权，并有权按照电梯的使用说明进行合理使用。 2.2 甲方应按照电梯的使用和维护规定，妥善保管电梯，并保证不会故意损坏或滥用电梯。 2.3 甲方应遵守相关法律法规和电梯使用的安全规定，确保自身和他人的安全。第三条：维护和保养 3.1 乙方将负责电梯的定期维护和保养，以确保其正常运行和安全性能。 3.2 乙方将提供电梯维护和保养的联系方式，并及时响应甲方的维修请求。 3.3 如因乙方原因导致电梯无法正常使用，乙方应承担相应的维修费用。第四条：违约责任 4.1 若一方违反本协议约定，使得对方无法履行合同义务，违约方应承担相应的违约责任。 4.2 若因甲方原因导致电梯损坏或无法正常使用，甲方应承担相应的维修费用。 4.3 若因乙方原因导致电梯无法正常使用，乙方应承担相应的维修费用，并赔偿甲方因此产生的合理损失。第五条：争议解决 5.1 本合同的解释和执行将受到相关法律法规的约束。 5.2 若双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有管辖权的法院提起诉讼。第六条：其他 6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，并取代双方之前达成的一切口头或书面约定。

别墅花园购房合同书(标准版)

别墅花园购房合同书（标准版合同模板）甲方：**单位或个人乙方：**单位或个人签订日期： **年**月**日签订地点： **省**市**地

别墅花园购房合同书甲方(卖方)：乙方(买方)：甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商一致，并经土地所有权人同意，达成以下合同条款：一、甲方自愿将坐落在房屋院落(包括：正房间、厢房间)出卖给乙方，并将与所出卖房屋相关的土地使用权同时转让给乙方。该院落具体位置为：东邻：西邻：南邻：北邻：登记长度为：米、宽度为米，面积共平米。二、该院落相关的附属物同时全部转让，附属物包括：三、、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币大写 ;即人民币小写元。乙方在合同生效时一次性付清。四、甲方应在前将该房屋交付乙方;届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵，无人租住、使用;无欠账，如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、入网费、有线电视费等。五、本合同生效后，一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款，每逾期一日，应向对方支付五十元违约金。六、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权。并已经取得全部共有

人的一致同意。若因产权、使用权或其他产权原因而导致乙方无法正常使用，甲愿意赔付乙方全部转让款、房屋的改造、建造、装修等费用及土地增值部分。七、合同生效后甲方有配合乙方办理相关产权证照转移义务，如因政府原因确实无法办理产权转移手续，甲方须把相关证件交乙方保存。如遇政府征地拆迁，该院落的拆迁利益(包括拆迁补偿款、回迁房等)全部归乙方所有。八、其它： 1. 本协议未尽事宜须经双方协商解决，并签订相应的补充协议。 2. 本协议经甲乙双方签字、盖章，村委会签字盖章后生效。 3. 本协议电脑打印一式三份，各方各执一份。甲方(卖方)：身份证号：住址：电话：年月日乙方(买方)： (印) 身份证号：住址：电话：年月日村委会意见：村委会盖章：年月日

别墅住房房屋购房合同(标准版)

别墅住房房屋购房合同（合同、协议书范本）甲方：**单位或个人乙方：**单位或个人签订日期： **年**月**日签订地点： **省**市**地

别墅住房房屋购房合同卖方：_________(简称甲方)身份证号码：____________ 买方：__________(简称乙方)身份证号码：____________ 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。第一条房屋基本情况乙方同意购买甲方拥有的座落在____________拥有的房产(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面)，建筑面积为______________平方米。第二条上述房产的交易价格单价：人民币______________元/平方米，总价：人民币______________元整。本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币______________元整，作为购房定金。第三条付款时间与办法 1、甲乙双方同意以银行按揭方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币________________元整给甲方，剩余房款人民币__元整申请银行按揭(如银行实际审批数额不足前述申请额度，乙方应在缴交税费当日将差额一并支付给甲方)，并于银行放款当日付给甲方。 2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币_______________元整给甲方，剩余房款人民币__元整于产权交割完毕当日付给甲方。第四条交房时间甲方应于收到乙方全额房款之日起__天内将交易的房产全部交付给乙方使用，并应在交房当日将__等费用结清。

购房协议书范本

购房协议书范本购房合同范本大全个人购房合同模板(一) 卖方：(简称甲方)身份证号码：买方：(简称乙方)身份证号码：根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。第一条乙方同意购买甲方拥有的座落在市区拥有的房产(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面)，建筑面积为平方米。(详见土地房屋权证第号)。第二条上述房产的交易价格为：单价：人民币元/平方米，总价：人民币元整(大写：佰拾万仟佰拾元整)。本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币元整，作为购房定金。第三条付款时间与办法： 1、甲乙双方同意以银行按揭方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币拾万仟佰拾元整给甲方，剩余房款人民币元整申请银行按揭(如银行实际审批数额不足前述申请额度，乙方应在缴交税费当日将差额一并支付给甲方)，并于银行放款当日付给甲方。 2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币拾万仟佰拾元整给甲方，剩余房款人民币元整于产权交割完毕当日付给甲方。第四条甲方应于收到乙方全额房款之日起天内将交易的房产全部交付给乙方使用，并应在交房当日将等费用结清。第五条税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商，交易税费由方承担，中介费及代办产权过户手续费由方承担。

第六条违约责任甲、乙双方合同签定后，若乙方中途违约，应书面通知甲方，甲方应在日内将乙方的已付款不记利息)返还给乙方，但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约，应书面通知乙方，并自违约之日起日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。第七条本合同主体 1.甲方是共人，委托代理人即甲方代表人。 2.乙方是，代表人是。第八条本合同如需办理公证，经国家公证机关公证处公证。第九条本合同一式份。甲方产权人一份，甲方委托代理人一份，乙方一份, 房地产交易中心一份、公证处各一份。第十条本合同发生争议的解决方式：在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。第十一条本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。第十二条双方约定的其他事项：甲方(公章)：乙方(公章)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：年月日年月日个人购房合同模板(二) 卖方(以下简称甲方)：姓名：(身份证号码)：地址：联系电话：共有人：姓名：(身份证号码)：地址：联系电话：买方(以下简称乙方)：姓名： (身份证号码)：地址：联系电话：第一条房屋的基本情况：甲方房屋坐落于 ;位于第层户，房屋结构为，房产证登记面积平方米，地下室一间，面积平方，房屋权属证书号为。第二条价格：以房产证登记面积为依据，每平米元，该房屋售价总金额为万元整，大写：。

交房承诺书

交房承诺书交房承诺书1 致：XXXXX房地产开发有限公司 XXXXX物业管理有限公司本人，身份证号码：，于年月日购置了中山市鄂尔多斯房地产开发公司建设的位于区幢XX市商品房买卖合同》，并已按合同商定交齐了购房款。依据合同商定，贵司应当在年月日向本人交付房屋，现本人因自身缘由要求提前收房〔收房时间为：年月日〕，现向贵公司办理交房入住手续。本人承诺：已知悉所购房屋的工程进度及交付条件，自愿根据现有条件收房，并协作贵公司完善物业的相关后续事宜及缴纳各项费用，其中包含物业各项管理费用。因本人提前收房办理交接手续，待正式交付时不再进行验收。因该房屋以交付本人，出卖人不再承当该房屋交房责任和其他相关责任。对房屋可能存在的工程问题或引起的法律后果与责任，由本人自行承当。自收房之日起，将根据与贵公司所签署的：《业主临时公约》、《前期物业服务合同》等有关规定履行相关义务，同时，房屋装修时办理装修手续并遵守物业公司《装修管理条例》。承诺人 xxx 时间 xxxx 交房承诺书2 各位房屋购置人：

我公司开发建设位于汉寿县芙蓉路的蓝湾美树房地产项目，现三栋对外预售，我公司保证在项目竣工验收时到达如下品质标准：一、容积率和建筑密度：严格按规划审批容积率2.5和建筑密度17.1施工建设，不违背规划超面积建设或占用规划公共空间修建建筑物或构筑物。二、结构：〔1、2〕、3、4栋楼房采纳〔框支〕、框剪结构形式，保证结构稳固，平安牢靠。三、用材与工艺： 1、房屋外墙全部采纳面砖和墙漆材料； 2、房屋楼道、门厅、入户大堂等公共部位地面使用地板砖铺装； 3、小区公共通道、广场等地面使用混凝土和广场砖材料浇筑或铺装； 4、房屋门窗及玻璃用材采纳铝合金及中空浮滑玻璃； 5、使用各种管线的品牌顾地，管径大小20㎜-500㎜。四、门厅和入户大堂：面积17.6-33.99㎡，高度2.8m，装修状况为精装。五、建筑节能：外围护墙采纳外墙内保温保温方法。六、公共用房和空间：保证向小区全体业主供应如下公共用房：

购房合同注意事项5篇

购房合同注意事项5篇在购房过程中，要注意房屋手续是否齐全、房屋产权是否明晰和土地情况是否清晰等事项。在签合同时应该注意一些必备的条款，避免损害到自身利益。这里给大家分享一些关于购房合同注意事项，供大家参考。购房合同注意事项1 预售登记前购房者欲变更买受人名称或增加买受人的，应首先与开发商协商变更合同，如新的买受人需按规定办理相关公证的应提供相关公证书。如果购房时采用了一次付款方式则址分容易办理，如采用商贷或公积金贷款及组合贷款方式付款，则办理起来比较麻烦。可按以下办理：如果该商品房未竣工验收，则可以更名，但要到市有关单位开具未竣工检查报告，并由开发商提交合同更名的原因，此时支付相关手续费用。如果该商品房已经竣工验收，则无法进行更名，但可在产权证办理出来后再以赠予的形式将产权证的名字改名。预售登记后购房人要求更名的，具有直系亲属关系(如夫妻关系、父母子女关系)，可在预售合同上更名，办理时应出具经公证的亲属关系证明，其他不具亲属关系的应按预售转让程序办理，即由原买受人提出申请，撤销合同备案后重新签订购房合同。实践中，开发商要收取一定比例的手续费，一般为1%。同时，如为更名而非增加新的买受人与原买受人共同购房，则新的单独的买受人应符主体资格条件，如已成年等。购房合同更名费用收取更名手续费基本上是一件非常普遍的现象，对于以下三种情况进行合同更名他们都将收取同样的费用：一是只交了定金;二是签了正式合同并付了首付款的;三是签了合同并已办完按揭手续。购房合同注意事项2 购房之前签订的合同，一个非常重要的一点，在你定下这个房子，并且交了一定数额的定金之后，开发商会跟你签订一个定房书之类的东西，这时你要要求开发商给你提供一个商品房买卖合同和补充协议的范本，拿到之后，有比较充分的

自建房购房合同范本4篇

自建房购房合同范本4篇（经典版）编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如演讲稿、总结报告、合同协议、方案大全、工作计划、学习计划、条据书信、致辞讲话、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as speech drafts, summary reports, contract agreements, project plans, work plans, study plans, letter letters, speeches, teaching materials, essays, other sample essays, etc. Want to know the format and writing of different sample essays, so stay tuned!

签订购房合同时注意事项

签署购房合同须知一、产权证要齐全。包括《国有土地使用权证》、《建设用地规划许可证》、《商品房预售许可证》。此三证是办理产权证的必要条件。销售许可证的证件原件应该在售楼现场悬挂，可以在售楼现场看到证件的原件，再有就是土地证是否抵押了，土地使用证有一个备注页，如果开发商向银行进行了开发贷款，在土地使用权证上会有注明。还有开发商的营业执照，经营范围里是不是有房地产开发商的土地经营许可二、签合同时要写明交房日期、通水、通电、通气等条件，要明确双方违约责任。按规定入住70%以上才能开通燃气，之前开发商要免费提供液化气灌。三、延期交房：开发商《补充协议》规定，若开发商延期交楼，则按业主已交房价每日千分之一支付违约金，且违约金赔偿总额以房款5%为限，如发展商仍不能交楼，业主只退回已交的本金。”这种约定非常不合理。四、购买合同的第一条，项目建设依据,在审核这一条条款内容时，需要注意在合同中填写相关的内容,与开发商提供的相关证件是否一致，比如说编号和经营范围。第二条，是商品房的销售依据，您需要做的跟第一条基本相同，需要核对销售许可证的号码，批准的机构，以及销售的方式，与开发商在售楼处悬挂的售楼许可证是否一致。五、公摊面积：不应该计入的包括仓库、机动车车库、非机动车车库，作为人房的地下室，以及可以单独使用的空间。还有售房单位自管自用的房屋，比如说开发商在大堂里做的销售中心等。为多栋房屋服务的管理用房，通俗来说，就是与这栋楼不相连的部分，比如说小区的物业管理用房等。在商品房买卖附件里应该有一个明确的说明，在主合同的第三条里，只是说分摊了多少，分摊的面积的数额，但是在合同的附件二，应该有一个房屋面积分摊的说明表，分摊了哪一部分，是经过哪一个地方批准的。

正规的购房合同最新9篇

正规的购房合同最新9篇在人民愈发重视法律的社会中，合同出现的次数越来越多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么制定合同书有什么需要注意的呢？牛牛范文为朋友们精心整理了9篇正规的购房合同，可以帮助到您，就是牛牛范文小编最大的乐趣哦。标准购房合同篇一合同编号：经济适用住房买卖合同说明 1、本合同文本为本市经济适用住房专用合同文本。签约以前，买受人应当仔细阅读本合同有关条款内容。 2、本合同所称经济适用住房是指经政府批准，享受政府扶持政策，向城镇中低收入家庭出售的微利商品住宅。 3、为体现合同双方的自愿原则，本合同文本中相关条款后都有空白行，供双方自行约定。合同签订生效后，未被修改的文本印刷文字视为双方同意内容。 4、本合同文本涉及到的选择、填写内容以手写项为优先。 5、对合同文本【】中选择内容、空格部位填写及其他需要删除或添加的内容，双方应当协商确定。中选择内容以划√方式选定；对于实际情况未发生或买卖双方不作约定时，应在空格部位打×，以示删除。 6、在签订合同之前，出卖人应当向买受人出示有关证书、证明文件；买受人应向出卖人出示由经济适用住房主管部门出具的《经济适用住房购房证明》。 7、本合同条款由青岛市国土资源和房屋管理局和青岛市工商行政管理局负责解释。合同双方当事人：出卖人：注册地址：营业执照注册号：企业资质证书号：法定代表人：联系电话：

委托代理人：联系电话：委托代理机构：注册地址：营业执照注册号：法定代表人：联系电话：买受人： [本人]姓名：[身份证]：地址：联系电话： [委托代理人]姓名：地址：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《青岛市经济适用住房管理办法》及有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖经济适用住房达成如下协议：第一条项目建设依据出卖人以划拨方式取得位于、编号为的地块的土地使用权。【土地使用证编号】为。该地块土地面积为，规划用途为。出卖人经批准，在上述地块上建设经济适用住房【暂定名】。建设工程规划许可证号为，施工许可证号为，房地产开发经营许可证号为。第二条经济适用住房销售依据买受人持《经济适用住房购房证明》，编号，购买的经济适用住房为【现房】【预售经济适用住房】。销售经济适用住房批准机关为，经济适用住房销售许可证号为。第三条买受人所购经济适用住房的基本情况