保温杯生产加工合同
保温杯生产加工合同
一、合同目的与背景
保温杯是一种能够保持饮料温度的常用容器，广泛应用于家庭、办公室和旅行等场景。为了满足市场需求，生产一款高品质的保温杯成为了许多企业的目标。因此，生产加工合同的签订成为了保温杯生产企业与加工厂之间的重要合作方式。
本合同旨在明确双方在保温杯生产加工过程中的权益和责任，确保生产加工的顺利进行。
二、合同主要条款
1. 产品规格：生产加工的保温杯应符合双方商定的规格要求，包括容量、保温时间、材质等。双方应在合同中明确产品规格，并对产品质量进行严格把关。
2. 交货时间：生产加工方应按照合同约定的交货时间完成生产任务，并确保产品质量符合要求。如因不可抗力等原因导致延迟交货，应及时通知对方并协商解决方案。
3. 价格与付款方式：双方应在合同中明确产品价格及付款方式。生产加工方应按时收取货款，生产企业应按时支付货款。
4. 质量保证：生产加工方应保证生产的保温杯符合国家相关标准，并对产品质量承担相应的责任。如发现产品存在质量问题，生产加工方应及时采取措施进行整改或返工。
5. 保密条款：双方应对合作过程中涉及的商业机密、技术资料等保密内容进行保护，并在合同中明确保密责任和义务。
6. 违约责任：如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。违约方应赔偿对方因此造成的损失，并承担相应的法律责任。
三、合同履行流程
1. 签订合同：生产企业与加工厂双方在充分协商的基础上，达成一致意见并签署保温杯生产加工合同。
2. 产品规格确认：双方确认产品规格，并在合同中明确规定。
3. 生产加工：生产加工方按照合同约定的产品规格和交货时间进行生产加工。
4. 质量检验：生产企业对加工完成的保温杯进行质量检验，确保产品质量符合要求。
5. 交付与付款：生产加工方按时交付产品，并向生产企业收取货款。
6. 合同履行监督：双方可约定监督机构对合同履行过程进行监督，确保合同的有效履行。
四、合同风险与解决方案
在保温杯生产加工过程中，可能会面临以下风险：
1. 产品质量问题：生产加工方应建立质量管理体系，确保产品质量符合要求。如发现产品存在质量问题，应及时采取措施进行整改或返工。
2. 交货延迟：生产加工方应合理安排生产计划，确保按时交货。如因不可抗力等原因导致交货延迟，应及时通知对方并协商解决方案。
3. 合同纠纷：如双方在合同履行过程中发生纠纷，应通过友好协商解决。如协商不成，可寻求法律途径解决争议。
五、合同终止与解除
1. 合同终止：合同在以下情况下终止：双方协商一致终止、合同期满等。
2. 合同解除：合同在以下情况下解除：一方违约且无法履行合同义务、一方宣布破产等。
六、合同争议解决方式
如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决。如协商不成，可提交相关争议解决机构进行调解或仲裁。
七、合同生效与变更
本合同自双方签署之日起生效，并在合同履行过程中如需变更，应经双方协商一致，并以书面形式进行变更。
八、合同解释与适用法律
本合同的解释及纠纷解决适用中华人民共和国法律。
九、合同附件
本合同的附件包括：产品规格、质量检验标准、价格表等。
十、合同效力
本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
以上为保温杯生产加工合同的主要内容和条款，双方应在签订合同前充分协商并明确各自的权益和责任。合同的签订将有助于确保生产加工过程的顺利进行，保证产品的质量和交货时间。同时，双方应密切合作，共同解决可能出现的问题，确保合同的有效履行。
保温杯销售合同(通用5篇)
保温杯销售合同(通用5篇) 保温杯销售合同(篇1) 甲方：________________________ 乙方：________________________ 为保证甲方卖场的正常运营，促进乙方所经营系列酒水的销售，甲方确定乙方为甲方下列产品的供货商，经双方协商就供求关系达成以下协议： 一、甲方确定乙方为甲方所需下列产品的供货商： ________________________。 二、乙方为促进以上产品在甲方卖场的销售，乙方向甲方一次性赞助人民币____________元作为乙方系列产品的广告宣传费，乙方提供若干台展示柜给甲方无偿使用，甲方负责展示柜的日常管理，包括清洁，正确使用，保养及维修。 三、甲方有权要求乙方对所供酒系列作及时报价。乙方所供其他产品价格如有调整，应及时通知甲方，价格统一，结算按标准市价。 四、甲方有权要求乙方按甲方经营所需增加供货品种。 五、乙方有义务向甲方提供所供产品的合法三证。乙方负责的酒水出现质量问题，造成的全部后果由乙方承担。 1.乙方所提供的产品，必须是符合国家相关规定的合格产品;
2.乙方所供产品的质量保证，售后服务必须按国家相关规定执行; 3.如发现酒水质量不合格或出现其他质量问题，乙方须向甲方作出市场价倍的补偿; 4.如发现假酒现象，乙方须向甲方作出假一赔十的补偿; 乙方所供系列品种价格见《附表》。 六、乙方在接到甲方要货通知(书面或口头)之时起二十四小时内必须将货品送到甲方仓库，如遇市场短缺等特殊情况除外。送货费用由乙方自理。 九、乙方送货必须严格遵守甲方有关送货规定。货收妥，由甲方开具相关验收单交乙方作为结算凭证。 十、结算方式： 1.货到甲方现场经双方验收完毕，由甲方支付乙方本批次货款的______%，余款______%待二次进货时付清，依此类推。 十一、因甲方经营原因(如停业、拖欠货款，阻止乙方销售等)，造成本协议不能正常执行时，合同顺延。 十二、协议有效期：自____________年_________月_______日起，至____________年_________月_______日止。 十三、协议有效期内，未尽事宜，另商议，按补充协议方案签定。 十四、协议有效期内，如甲乙双方产生纠纷，进行协商解决，
保温水杯采购合同书(4篇)
保温水杯采购合同书 甲方： 乙方： 经甲、乙双方友好协商，本着平等互利的原则，根据相关法律法规的规定，现就乙方向甲方供应生产物资事宜，达成一致意见，为明确双方权利和义务，特订立本合同： 一、订购产品名称： 二、订购产品数量： 三、质量标准： 甲方授权乙方供应符合国家质量标准和甲方生产要求的货物。 乙方的货物必须符合规定的标准和随货文件要求。 四、产品规格及价格： 五、付款方式：双方选择以下第种方式支付货款。 翻单结算。 既第二批货物到甲方厂区指定地点后，甲方向乙方支付第一批货款。 以后依次类推下次送货结算上次货款。 留质保金结算。 既乙方前一期货物送达且验收合格后，留下_____元作为质量保证金，其余款项货到后当月内付清。
合同期限届满，货物没有发生质量问题，质量保证金全部退还乙方。 货物运到甲方后，经检验合格，卸货后--日内付款。 六、产品包装要求及规格：_____。 七、交货地点：_____。 运费由乙方负担。 运输过程中货物毁损、灭失等各种风险均由乙方承担责任。 八、供货时间： 乙方在收到甲方首批传真订单_____个工作日内将货物送至合同指定地点。 重复订单，_____个工作日内将货物送至合同指定地点。 1、如果供应的货物行情有较大幅度的变化，经双方协商可根据市场价格对供货产品的价格做出必要的调整。 协商不成，仍按原条款执行。 2、如乙方提供的货物包装或产品规格不符合要求，甲方有权拒收货物。 如甲方拒收，乙方必须按照本合同的约定另行提供符合要求的货物，且由此造成的各种损失均由乙方承担责任。 3、乙方必须向甲方提供生产企业资质证明、营业执照及相关的手续。
保温杯定制合同范本
保温杯定制合同范本 保温杯是现代生活中不可或缺的物品之一，它不仅能够保持水温， 还具备个性化的定制功能。当我们需要大量定制保温杯时，一份合同 是必不可少的。本文将介绍一份典型的保温杯定制合同范本，旨在协 助双方确立交易关系并保障各自权益。 一、合同主体 本合同由乙方为商家（以下简称“乙方”）与甲方（以下简称“甲方”）客户签订，双方进一步约定如下事项，以便明确双方权益。 二、产品描述 乙方向甲方提供保温杯定制服务，具体产品的质量、尺寸、颜色等 详细要求需在双方商定后确定，并列入本合同。 三、定制数量及价格 1. 甲方需在本合同中明确指定定制保温杯的数量及款式，并与乙方 协商确定价格。 2. 乙方需提供详细的价格明细，涵盖产品制作、运输、包装等费用，并在此基础上与甲方商议确定最终价格。 四、交付与付款方式 1. 乙方与甲方应共同商定保温杯的交付时间，以确保定制完成后能 按时交付甲方。
2. 甲方按照合同约定支付首付款项，支付方式包括现金、电汇等，具体金额及支付时间应在本合同中明确规定。 3. 乙方在收到首付款项后，开始制作保温杯，并在约定的时间内完成交付。 五、质量保证 1. 乙方应确保所提供的保温杯符合甲方的定制要求，并具有合理的质量保证期限。 2. 甲方在收到保温杯后需进行质量检查，如发现质量问题，应在合理期限内提出，并与乙方协商解决措施。 六、知识产权 1. 乙方在保温杯的设计、制作过程中可能涉及到相关的知识产权，如商标、专利等。甲方在定制过程中应确保无侵权行为，并承诺不会侵犯任何知识产权。 2. 如因甲方提供的设计、标志等造成乙方侵权纠纷，甲方应独立承担法律责任。 七、争议解决 双方如发生任何争议或纠纷，应以友好协商的方式解决。若协商无果，任何一方均有权向相关法院提起诉讼。 八、解约条款
不锈钢保温杯工艺流程
保温杯是用不锈钢管为主要原材料生产而成，大致生产工艺流程图： 1、外壳加工流程 外管领料—割管—胀形—分段—胀形—滚中角—缩底—割底—冲筋—平上口—冲底—平底口—清洗烘干—检验敲坑—合格外壳 2、内壳加工流程（有两种，此流程为觉流程。另一种为冲压而成，但冲压的局限性大） 内管领料—割管—平管—胀形—滚上角—平上口—平底口—滚螺纹—清洗烘干—检验敲坑—对焊—试水检漏—烘干—合格内胆 3、外壳和内壳装配流程 配杯口—焊口—压中底—焊底—检焊口焊底—中底点焊吸气剂—抽真空—测温—电解—抛光—测温—检验抛光—压外底—喷漆—抽检测温—检验喷漆—丝印—包装—成品入库 二、生产工艺简要说明 1、割管：用车床，具体按《割管作业指导书》执行，要求尺寸准确，及时发现不良品、料废，操作中要避免产生凹坑、凹点、麻点、报废品。 2、水胀：用水胀压机，具体按《水胀作业指导书》执行，要求注意力集中，时刻注意产品的凹坑、尺寸、形状是否符合要求。 3、分段：用仪表车，把水胀一出二的二个外壳割断，要求尺寸准确，割口均匀、无缺口、毛边，轻拿轻放避免产生凹坑、凹点、麻点、报废品。 4、胀形：用大压机，具体可按《水胀作业指导书》执行，要求注意力集中，是外壳的管子焊处要与模具的合处相对应，时刻注意产品的凹坑、尺寸、形状是否符合要求。 5、滚中角：用车床,把通过胀形外壳的内凹形状处的二边角滚至符合尺寸求,要避免产生凹坑、凹点、麻点、报废品。 6、缩底：用车床，具体按《缩口作业指导书》执行。把通过胀形外壳圆弧底口缩至符合尺寸要求，避免产生凹坑、凹点、麻点、报废品。 7、割底：用车床，把缩过底的外壳底口割至标准尺寸，割口均匀、无缺口、毛边，轻拿轻放，避免产生凹坑、凹点、麻点、报废品。 8、冲筋：在小压机上把外壳口处的焊接缝压扁，在焊口时不会跳焊，使焊口平滑均匀。 9、外壳平上口：用车床，平口均匀、无缺口、毛边，符合要求，轻拿轻放，避免产生凹坑、凹点、麻点、报废品。
保温杯生产加工合同
保温杯生产加工合同 一、合同目的与背景 保温杯是一种能够保持饮料温度的常用容器，广泛应用于家庭、办公室和旅行等场景。为了满足市场需求，生产一款高品质的保温杯成为了许多企业的目标。因此，生产加工合同的签订成为了保温杯生产企业与加工厂之间的重要合作方式。 本合同旨在明确双方在保温杯生产加工过程中的权益和责任，确保生产加工的顺利进行。 二、合同主要条款 1. 产品规格：生产加工的保温杯应符合双方商定的规格要求，包括容量、保温时间、材质等。双方应在合同中明确产品规格，并对产品质量进行严格把关。 2. 交货时间：生产加工方应按照合同约定的交货时间完成生产任务，并确保产品质量符合要求。如因不可抗力等原因导致延迟交货，应及时通知对方并协商解决方案。 3. 价格与付款方式：双方应在合同中明确产品价格及付款方式。生产加工方应按时收取货款，生产企业应按时支付货款。 4. 质量保证：生产加工方应保证生产的保温杯符合国家相关标准，并对产品质量承担相应的责任。如发现产品存在质量问题，生产加工方应及时采取措施进行整改或返工。 5. 保密条款：双方应对合作过程中涉及的商业机密、技术资料等保密内容进行保护，并在合同中明确保密责任和义务。 6. 违约责任：如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。违约方应赔偿对方因此造成的损失，并承担相应的法律责任。
三、合同履行流程 1. 签订合同：生产企业与加工厂双方在充分协商的基础上，达成一致意见并签署保温杯生产加工合同。 2. 产品规格确认：双方确认产品规格，并在合同中明确规定。 3. 生产加工：生产加工方按照合同约定的产品规格和交货时间进行生产加工。 4. 质量检验：生产企业对加工完成的保温杯进行质量检验，确保产品质量符合要求。 5. 交付与付款：生产加工方按时交付产品，并向生产企业收取货款。 6. 合同履行监督：双方可约定监督机构对合同履行过程进行监督，确保合同的有效履行。 四、合同风险与解决方案 在保温杯生产加工过程中，可能会面临以下风险： 1. 产品质量问题：生产加工方应建立质量管理体系，确保产品质量符合要求。如发现产品存在质量问题，应及时采取措施进行整改或返工。 2. 交货延迟：生产加工方应合理安排生产计划，确保按时交货。如因不可抗力等原因导致交货延迟，应及时通知对方并协商解决方案。 3. 合同纠纷：如双方在合同履行过程中发生纠纷，应通过友好协商解决。如协商不成，可寻求法律途径解决争议。 五、合同终止与解除 1. 合同终止：合同在以下情况下终止：双方协商一致终止、合同期满等。
任峰、徐应刚等加工合同纠纷一审民事判决书裁决书
浙江省永康市人民法院 民事判决书 ***********原告：任峰，*，1979年1月5日出生，汉族，住浙江省永康市。 原告：徐应刚，*，1980年4月3日出生，汉族，住浙江省永康市。 委托诉讼代理人：胡盈丽、陈快，浙江五金律师事务所律师。 被告：永康市铭杭工贸有限公司，住所地：浙江省永康市芝英镇芝英二期工业区万金大道18号。 法定代表人：毛婷婷。 被告：毛婷婷，*，1989年12月20日出生，汉族，住浙江省杭州市拱墅区。 原告任峰、徐应刚与被告永康市铭杭工贸有限公司、毛婷婷加工合同纠纷一案，本院于2022年8月19日立案受理，依法适用简易程序，于2022年9月21日公开开庭进行了审理，并当庭宣告判决。原告徐应刚及两原告的委托诉讼代理人陈快到庭参加诉讼，被告永康市铭杭工贸有限公司、毛婷婷经本院合法传唤无正当理由未到庭参加诉讼。 原告向本院提出诉讼请求：一、判令被告永康市铭杭工贸有限公司支付原告加工费75189元并支付利息损失（利息损失全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至款清之日止）；二、判令被告毛婷婷对上述债务承担连带清偿责任；三、本案诉讼费用由被告承担。庭审中，原告变更第一项
诉讼请求为：判令被告永康市铭杭工贸有限公司支付原告加工费74845元并支付利息损失（利息损失全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至款清之日止）。事实和理由：两原告合伙经营保温杯抽真空加工业务。永康市铭杭工贸有限公司因业务需要委托原告对其保温杯进行抽真空加工。2020年9月份、10月份、11月份，两原告为被告永康市铭杭工贸有限公司抽真空加工各类保温杯产品，加工费共计137230元。后被告支付了62041元，尚欠75189元至今未付。永康市铭杭工贸有限公司在2021年6月2日前系毛婷婷一人出资的有限责任公司，一人有限责任公司股东不能证明公司财产独立于股东个人财产，应当对公司债务承担连带责任。 被告永康市铭杭工贸有限公司、毛婷婷未作答辩。 围绕诉讼请求，原告向本院提交了证据，本院依法组织了质证，两被告未到庭质证，也未提交反驳的证据，视为放弃质证权利，本院对原告的证据予以确认并在卷佐证。 经审理，本院认定事实如下：被告永康市铭杭工贸有限公司原系被告毛婷婷投资设立的一人有限责任公司，2021年6月2日股东变更为毛婷婷、王江亮。 2020年9月至11月期间，原告为被告永康市铭杭工贸有限公司进行抽真空加工。2020年12月10日，原告与被告永康市铭杭工贸有限公司员工林美媚确认了加工数量。被告永康市铭杭工贸有限公司共计应付两原告加工费137230元，已经支付62041元。庭审中原告自认其中部分加工费系返工的加工费，同意扣减，现被告尚欠原告加工费74845元。 本院认为，被告永康市铭杭工贸有限公司与原告任峰、徐
不锈钢保温杯的生产流程
不锈钢保温杯的生产流程 一、原料准备 不锈钢保温杯的主要原料是不锈钢材料，通常采用304不锈钢或316不锈钢。这些材料具有耐腐蚀、耐高温的特性，非常适合用于保温杯的制作。此外，还需要准备保温杯的配件，如盖子、密封圈等。 二、材料切割 将采购回来的不锈钢板进行切割。根据保温杯的设计图纸，使用切割设备将不锈钢板切割成所需的形状和尺寸。 三、成型加工 切割好的不锈钢板进一步进行成型加工。通常有两种方式：一是采用冲压机械，将不锈钢板冲压成保温杯的外形；二是采用模具，将不锈钢板放入模具中，进行压制成型。 四、焊接 成型后的不锈钢杯体需要进行焊接工艺。将杯体的两个半圆形部分通过焊接机器进行焊接，使其成为一个完整的杯体。 五、表面处理 焊接完成后，需要对保温杯进行表面处理。这一步骤主要包括抛光和刷漆两个环节。首先，对保温杯的表面进行抛光处理，使其达到
光滑的效果。然后，根据设计要求，对保温杯进行刷漆，以增加其美观性。 六、组装 经过表面处理后的保温杯，需要进行组装。将杯体与盖子、密封圈等配件进行组合，确保保温杯的完整性和密封性。 七、质检 组装完成后，对保温杯进行质量检测。主要检查保温杯的外观质量、密封性能、保温效果等指标是否符合标准要求。 八、包装 通过质检合格的保温杯，进入包装环节。一般采用纸盒、塑料袋等包装材料，将保温杯进行包装。同时，在包装上贴上产品标签，包括产品名称、规格型号、生产日期等信息。 九、发货 包装完成后，将保温杯进行储存，并进行发货。根据客户的需求，选择合适的物流方式，将保温杯送达客户手中。 以上就是不锈钢保温杯的生产流程。通过原料准备、材料切割、成型加工、焊接、表面处理、组装、质检、包装和发货等环节，保温杯得以生产出来，并在市场上得到销售和应用。不锈钢保温杯以其耐用、保温性能好的特点，受到了广大消费者的喜爱和选择。
保温杯喷漆加工承包合同范本
保温杯喷漆加工承包合同范本 甲方：XXXX有限公司 乙方：XXXX加工厂 鉴于甲方需要加工保温杯喷漆业务，乙方有意向承接该业务，现甲乙双方在平等、自愿、合法的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，达成以下协议： 一、加工内容 1. 乙方应当按照甲方的要求，对保温杯进行喷漆加工，确保产品质量达到甲方要求的标准。 2. 乙方应当在合同签订后及时准备原材料和设备，并按照甲方的要求进行生产。 3. 甲方有权对乙方的生产过程进行监督和检查，以确保产品质量和生产进度符合要求。 二、承包价格 1. 乙方应当按照甲方的要求进行加工，并按照约定的价格进行结算。 2. 具体的承包价格应当在合同中明确约定。 3. 乙方应当在结算时提供税务发票或者其他合法票据，并承担相应的税费和其他费用。 三、产品质量及验收标准 1. 乙方应当保证所加工的保温杯喷漆质量符合甲方的质量要求
和标准。 2. 甲方有权对乙方的产品进行验收，并对不合格的产品提出异议。如果发现不合格的产品，乙方应当及时进行更换或者重新加工。 3. 如果因为乙方的加工质量问题造成甲方损失的，乙方应当承担相应的赔偿责任。 四、交货期限及方式 1. 乙方应当按照甲方的要求及时交货，并确保货物的安全运输和交付。 2. 具体的交货期限和方式应当在合同中明确约定。 3. 如果因为乙方的延误交货或者其他违约行为造成甲方损失的，乙方应当承担相应的赔偿责任。 五、付款方式及期限 1. 甲方应当按照合同约定的价格和结算方式及时向乙方支付加工费用。 2. 具体的付款方式和期限应当在合同中明确约定。 3. 如果因为甲方的违约行为造成乙方损失的，甲方应当承担相应的赔偿责任。 六、违约责任及解决方式 1. 如果因为乙方的加工质量问题造成甲方损失的，乙方应当承担相应的赔偿责任。 2. 如果因为甲方的延误交货或者其他违约行为造成乙方损失的，甲方应当承担相应的赔偿责任。
三方协议书范本模板(14篇)
三方协议书范本模板 合伙人：甲(姓名)____，性别，____年____月____日出生，现住址：____市(县)____街道(乡、村)____号 合伙人：乙(姓名)____，性别，____年____月____日出生，现住址：____市(县)____街道(乡、村)____号 合伙人：丙(姓名)____，性别，____年____月____日出生，现住址：____市(县)____街道(乡、村)____号 合伙人本着公平、平等、互利的原则订立合伙协议如下： 第一条甲、乙、丙三方自愿合伙经营淘宝网店百乐家居，主要经营保温饭盒保温杯、等。 第二条总投资为十五万元，出资方式及占股比例甲方以产品实物作为出资，出资额十五万元人民币，占公司注册资本的____%;乙方以技术作为出资，丙方以技术作为出资。本合伙依法组成合伙店铺。 第三条本合伙企业经营期限为____年。如果需要延长期限的，在期满前六个月办理有关手续。 第四条合伙三方共同经营、共同劳动，共担风险，共负盈亏。企业盈余按照各自的投资比例分配。企业债务按照各自投资比例负担。任何一方对外偿还债务后，另一方应当按比例在十日内向对方清偿自己负担的部分。
第五条他人可以入伙，但须经甲乙丙三方同意，并办理增加出资额的手续和订立补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。 第六条出现下列事项，合伙终止： (一)合伙期满;(二)合伙三方协商同意;(三)合伙经营的事业已经完成或者无法完成;(四)其他法律规定的情况。 第七条本协议未尽事宜，双方可以补充规定，补充协议与本协议有同等效力。 第八条本协议一式三份，合伙人各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。 合伙人：__________(签字或盖章) 合伙人：__________(签字或盖章) 合伙人：__________(签字或盖章) 签约地点：__________ 三方协议书范本模板（二） 合作协议由：出资人(以下简称甲方、乙方和丙方) 甲：__________，身份证号：__________ 乙：__________，身份证号：__________
保温杯生产加工协议书常用版(三篇)
保温杯生产加工协议书常用版 甲方：_____ 乙方：_____ 根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着诚信、互利、公平、公开的原则，经友好协商达成如下合同条款，共同遵守执行。 一、加工成品 _____。 二、原材料的提供 由乙方提供订单所需原材料，并负责将原材料送至甲方。甲方对乙方提供的原材料不得擅自更换。 三、加工成品质量要求 加工成品质量按订单样本的规格执行，订单样本由甲方保管，作为验收的依据。订单样本作为合同的附件。 四、质量检验及验收办法 1、加工成品生产过程中的质量由甲方的技术人员按照订单样本的规格检验，并随时接受乙方的监督检查和修改返工的要求。 2、加工成品在交货时由乙方按照订单样本的规格验收，经订单方认可后确认合格。 五、加工成品交付办法
1、甲方必须按照合同和订单要求的时间，准时交付加工成品。愈时交付的，视为甲方违约，并按本合同承担违约责任。 2、乙方负责加工成品的运输，并承担成品运输费用。甲方愈时交付的，由甲方承担运输费用。 六、加工费用及支付 1、加工费用按照本合同规定的单价和订单数额计算。 2、加工费用在加工成品验收合格交付后结算。支付方式为 _____________________________________________________________。 七、违约责任 1、甲方未按本合同规定的质量交付加工物的，由甲方承担违约责任。甲方应当负责修改或返工，并承担逾期交付的责任;经过修改或返工后，仍不符合本合同质量规定的，乙方有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿，并向乙方支付本合同总额的_____%的违约金。 2、甲方未按本合同规定的时间交付加工物或未完成加工工作的，由甲方承担违约责任。由此造成的损失由甲方赔偿，并向乙方支付本合同总额的_____%的违约金。 3、甲方未按本合同规定的数量交付加工物或未完成加工工作的，由甲方承担违约责任。由此造成的损失由甲方赔偿，并向乙方支付本合同总额的_____%的违约金。
保温杯生产加工协议书简单版(三篇)
保温杯生产加工协议书简单版 中国省市公司（以下简称甲方）与国（或地区）公司（以下简称乙方），本着平等互利的原则，经过充分协商就乙方提供原材料（或零部件或元器件），由甲方在省市加工（或装配）成品达成协议，根据中国有关法律、法规订立本合同。 第一条合同双方 甲方： 省市公司。 法定地址：省市区路（街）号。 法定代表：姓名、职务。 开户银行及账号： 乙方： 国（或地区）公司。 法定地址：国（或地区）。 法定代表：姓名、职务。 开户银行及账号： 第二条双方责任 甲方责任： （一）提供加工（或装配）生产厂房，地址：_____，面积：平方米; （二）招聘工人名;
（三）提供厂内加工生产所需要的水、电及设备，费用由甲方支付; （四）按照本合同规定按质、按量、按时向乙方交付成品; （五）协助乙方办理驻厂人员暂住户口、入出境申报手续; （六）协助乙方办理加工所需原材料的进口和加工成品的出口手续; （七）乙方要求甲方协助办理的其他事宜。 乙方责任： （一）为甲方进口套加工生产所需要的先进的机器设备（详见附表一），其价格应经双方协商认可，所需费用由乙方垫付，甲方则从乙方支付的工缴费内逐月偿还乙方垫付的本息，偿还期为年。 （二）为使加工生产正常化，由乙方无偿提供生产所需要的其他专用设备、测试仪器、检验工具等（详见附表二）。这部分器材，所有权仍属乙方所有，只在合同期限内由甲方保管使用，损坏或丢失由甲方负责修理或赔偿，但正常维修由乙方负责。合同期满后，由乙方自行处理。 （三）按照本合同规定的数量、规格、质量及时间要求，提供加工生产的原材料（或零部件和元器件）和包装物料、辅料（或辅件）。 （四）甲方要求乙方协助办理的其他事宜。 第三条加工（或装配）的项目、成品的名称、规格、质量和数量
不锈钢保温杯工艺流程
不锈钢保温杯工艺流程
保温杯是用不锈钢管为主要原材料 生产而成，大致生产工艺流程图： 1、外壳加工流程外管领料一割管一胀形一分段一胀形一滚中角—缩底一割底一冲筋一平上口一冲底一平底口—清洗烘干一检验敲坑一合格外壳 2、内壳加工流程（有两种，此流程为觉流程。另一 而成，但冲压的局限性大）内管领料一 种为 割管一平管一胀形一滚上角一平上口一平底口一滚螺纹一清洗烘干一检验敲坑一对焊一试水检漏一烘干一合格内胆3、外壳和内壳装配流程配杯口一焊口一压中底一焊底一检焊口焊底一中底点焊吸气剂一抽真空一测温一电解一抛光一测温一检验抛光一压外底一喷漆一抽检测温—检验喷漆一丝印一包装一成品入库
二、生产工艺简要说明 1、割管: 用车床，具体按《割管作业指导书》 执行，要求尺寸准确，及时发现不良品、料废, 操作中要避免产生凹坑、凹点、麻点、报废品。 2、水胀：用水胀压机，具体按《水胀作业指导书》执行，要求注意力集中，时刻注意产品的凹坑、尺寸、形状是否符合要求。 3、分段：用仪表车，把水胀一出二的二个外壳割断，要求尺寸准确，割口均匀、无缺口、毛边, 轻拿轻放避免产生凹坑、凹点、麻点、报废品。 4、胀形：用大压机，具体可按《水胀作业指导书》执行，要求注意力集中，是外壳的管子焊处要与模具的合处相对应，时刻注意产品的凹坑、尺寸、形状是否符合要求。 5、滚中角：用车床，把通过胀形外壳的内凹形状处的二边角滚至符合尺寸求，要避免产生凹坑、
凹点、麻点、报废品。 6、缩底：用车床，具体按《缩口作业指导书》 执行。把通过胀形外壳圆弧底口缩至符合尺寸要求，避免产生凹坑、凹点、麻点、报废品。 7、割底：用车床，把缩过底的外壳底口割至标准尺寸，割口均匀、无缺口、毛边，轻拿轻放，避免产生凹坑、凹点、麻点、报废品。 8、冲筋：在小压机上把外壳口处的焊接缝压扁, 在焊口时不会跳焊，使焊口平滑均匀。 9、外壳平上口：用车床，平口均匀、无缺口、毛边，符合要求，轻拿轻放，避免产生凹坑、凹点、麻点、报废品。 10、冲底：用压机，要求注意力集中，时刻注意产品的凹坑、尺寸、形状是否符合要求，特别要注意冲压底部是否有裂缝。 11＞平底口：用仪表车，平底口均匀、无缺口、
2022三方协议书格式最新
2022三方协议书格式最新 三方协议书必须在遵循平等自愿，互惠互利的原则上签订，不过很多人都不太清楚三方协议书的格式是怎样的。下面是小编给大家整理的2022三方协议书格式最新。欢迎大家阅读，供大家参考。 三方协议书格式1 甲方(出租方)：证件类型及编号： 乙方(承租方)：证件类型及编号： 丙方(居间方)： 根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，本着平等互利的原则，通过丙方提供信息就出租及承租房屋的有关事宜达成如下合意： 一、租赁标的基本情况 1.1房屋位置_房屋套型_，建筑面积_平方米，结构_，楼层_层，该房屋□已/□未设定抵押。 1.2该房屋□产权证号/□购房合同备案号_丘(地)_号 1.3该房屋用途为：_.乙方保证，在租赁期内未征得甲方书面同意以及按规定经有关部门审核批准前，不擅自改变该房屋的用途。 1.4配套设施详见附件一《房屋附属设施、设备清单》。 二、租期 2.1租赁期为_年，自_年_月_日起至_年_月_日止。 2.2租期届满，甲方有权收回出租房屋及由甲方所配置的家具、电器，乙方应如期完好交还。 2.3乙方如要求续租，在同等条件下享有优先续租权，但须在本租约期届满前日向甲方提出书面申请，续租租金双方另行协商。 三、租金及支付方式 3.1租金标准：人民币_元/(□月/□季/□半年/□年)，租金总计人民币：_元(大写：_佰_拾 万_仟_佰_拾_元整)。租金包含附件一《房屋附属设施、设备清单》内所有设施、设备在租赁期内之使用权。
3.2租金支付时间：按□_个月/□季/□半年/□年支付，本合同签订的同时，乙方应支付首次租金人民币_元 (大写：_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整)及本合同约定房屋租赁保证金，之后的租金乙方应每次提前_天支付甲方。其他约定 3.3租金支付方式：乙方以□现金/□银行转账的形式支付甲方租金。如以银行转账形式支付租金，甲方指定的银行收款账户为：开户银行____账号___户名 3.4甲方收取租金及房屋租赁保证金后，应向乙方开具收款凭证。 四、房屋租赁保证金 4.1乙方应向甲方支付房屋租赁保证金，具体金额为人民币：_元(大写：_佰拾_万 _仟_佰_拾_元整)。 4.2租赁期满或合同解除后，房屋租赁保证金在抵扣应由乙方承担的费用、租金以及乙方应承担的违约金、赔偿金后，剩余部分甲方无息返还乙方。 五、其它费用 租赁期间，使用该房屋所发生的费用，包括但不限于水、电、通讯、设备、物业管理费用由乙方承担。 六、房屋的交付及返还 6.1交付：甲方应于_年_月_日前将房屋按约定条件交付给乙方，并签署附件二《物业交割单》，自《物业交割单》签字或盖章后视为交付完成。 6.2返还：租赁期满或合同解除后，乙方应返还该房屋及其附属设施。甲乙双方验收认可后在附件二《物业交割单》上签字盖章。甲乙双方应结清各自应当承担的费用。 6.3乙方添置的新物可由其自行收回，而对于乙方装饰、装修的部分，具体处理方法为：□乙方恢复原状/□乙方向甲方支付恢复原状所需费用/□乙方放弃收回归甲方所有，甲方无需支付费用/□归甲方所有但甲方折价补偿。 6.4返还后对于该房屋内乙方未经甲方同意遗留的物品，甲方有权
保温杯生产加工协议书模板(10篇)
保温杯生产加工协议书模板 本合同适用作为纺织品代加、食品代加工、奶粉代加工、带料加工、电镀加工、塑料加工等合同用。 委托方：（以下简称甲方） 受委托方：（以下简称乙方） 甲方委托乙方加工，根据《中华人民共和国合同法》规定，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条加工成品： 品名规格单位数量备注 第二条加工成品质量要求：__________.（加工订作物品，需要封存样品的，应当由双方代表当面封签，并妥为保存，作为验收的依据） 第三条原材料的提供办法、规格、数量和质量： 1、用乙方原料完成工作的，乙方必须依照合同规定选用原材料，并接受甲方检验。乙方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响订作物的质量时，甲方有权要求重作，修理，减少价款或退货。 2、用甲方原材料完成工作的，合同应当明确规定原材料的消耗定额。甲方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料。乙方对甲方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即
通知甲方调换或补齐。乙方对甲方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。 3、原材料等物品交（提）日期计算，参照第七条规定执行。 第四条技术资料，图纸提供办法： 1、乙方在依照甲方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知甲方;甲方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。乙方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知甲方，因此造成的损失，由甲方赔偿。 2、乙方对于承揽的工作，如果甲方要求保密，应当严格遵守，未经甲方许可不得留存技术资料和复制品。 3、甲方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。 第五条价款或酬金：价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。 第六条验收标准和方法： 1、按照合同规定的质量要求，图纸和样品作为验收标准。 2、甲方应当按合同规定的期限验收乙方所完成的工作。验收前乙方应当向甲方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的订作物或项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除甲方使用或保管不当等原因而造成质量问题的以外，由乙方负责修复或退换。