矿山竖井施工合同

关于承建XX铁矿竖井下掘工程合同书

甲方：

乙方：

以下简称甲方、乙方。经甲、乙双方协商，甲方委托乙方新建一条240米竖井。井建施工委托给乙方承建。

一、工程项目：

1、乙方承建甲方新建的240米竖井下掘工程。

2、每40米为一个中段。负责开设迎门柱子和中段水仓。

3、中段调车厂规格为2.5高×8米宽×20米长（根据岩石情

况再定有无支护）。

4、井建结束后，采准工程、探矿工程、通风工程、安全出口

工程、采矿工程再议。同等条件乙方优先承建。

二、质量要求：

乙方必须严格按照甲方设计施工。严格遵守国家井建施工规范。保证工程质量和工程进度。如有质量不合格问题，乙方需返工修建，所发生费用由乙方自行承担。

三、工程工期

1、井建施工期限，从小井架子立起。安装上吊罐算，下掘期为八个月。开凿马头门六个，工期为四个月。锁中段井口六个，工期为二个月。无正当理由，每延误一天交工，扣工程总造价1%作为罚金。提前一天奖励500元。

2、正式采矿期、乙方必须按照有关规定。不能丢矿不能采富弃贫。要达到贫化率，要达到采掘比。无正当理由二个月完不成采矿任务，甲方有权解除合同。另找施工队。并从抵押金中扣除损失费用。

四、工程造价（见表）

五、设备人员

1、乙方负责，卷杨工，空压机工，电工，钳工，电焊工，井口接翻车工，安全员，代班长，井下凿岩工，运工等人工资和费用。

2、必须保证设备运转完好率，不带病运转。乙方负责所管辖内的设备正常运转及大小修保养。

六、其它

1、乙方向甲方交纳贰拾万元抵押金。其中交现金壹拾万元，余下壹拾万元由施工费中分五个月扣回。工程结束后一次性返还给乙方。

2、乙方需提供给甲方本单位井下建筑施工等级资质证书二份。安全许可证二份。（原件）便于甲方办理所需证照。

七、甲乙双方每月5日前将乙方施工量核定准确后甲方为乙方结算本月工资。

八、甲方为乙方提供施工用的火工品采购保管发放。乙方必须严格按照当地公安部门要求领取和使用，不得转借和私存。否则出现一切后果由乙方自负。

九、乙方必须按照国家安全生产法律、法规及安全方面设计要求

进行施工。认真做好安全生产工作。对不服从管理，擅自改变设计方案所造成的损失由乙方承担，施工过程中所发生的一切伤亡事故由乙方承担，与甲方无关。甲方协调处理事故。

十、乙方因工作失误造成的损坏由乙方负责修理好，并承担全部损失费用。

十一、生产期间，由竖井下掘开始到竖井结束为止。

十二、由甲方一次性投入所需用的：空压设备、卷杨设备、通风设备、凿岩设备、排水设备、电焊机、气焊设备、台钻、砂轮机、虎台钳子、工作案子、风水管路、水源、电源。以上设备如有损坏由乙方承担所有维修费用。

十三、甲方提供矿用翻斗车、轨道、道木及所用的各种铺道工具材料。

十四、乙方所需特殊工种培训及办证，甲方负责与当地有关部门协办。

十五、甲方负责竖井装建所需一切材料。乙方负责安装调试所需一切费用。

十六、在施工期间所发生一切管理费用(含后勤生活费用)乙方自理。

十七、井建成本见附表。

十八、建井竣工时按国家规定经上级有关部门验收合格后甲方给乙方一次性结清所有工程款项。如果乙方施工所造成工程不合格将扣除贰拾万元押金。

十九、乙方负责施工人员的三险及特殊工种以外伤害险。乙方的工作人员要严格执行本地的法律法规。如有违法违规现象出现后果，乙方自行承担。

二十、甲方无正当理由不能擅自接触合同，如发生此类情况，甲方将负责乙方所有损失。

二十一、如所用材料随市场价格的涨幅调整，材料费按实际价格核算。

二十二、甲、乙双方如发生纠纷，应协商解决，需法院裁决的以通化市法院为最终判决。

合同一式四份，双方各两份，签订之日起生效。

甲方：乙方：

法人代表：法人代表：

2008年9月日