2010二级福建省建造师《法律法规》考试题库
2010建造师考试真题及答案解析(法规)
2010年二级建造师考试真题及答案解析《工程法规及相关知识》来源：快学网时间：2010/11/14 浏览：650次【字体大小：小中大】2010年二级建造师考试《法规及相关知识》真题及答案解析一、单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.非全日制用工报酬结算支付周期最长为（）A．7天B．15天C．20天D．30天【答案】B【解析】非全日制用工是指以小时计酬为主，劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时，每周工作时间累计不超过24小时的用工形式，非全日制用工劳动报酬结算支付周期最长不得超过15日。
2.工程建设强制性标准由（快学网）负责解释。
A．国家质量监督检验检疫总局B．国务院建设行政主管部门C．省级人民政府建设行政主管部门D．工程建设标准批准部门【答案】D【解析】工程建设强制性标准的解释由工程建设标准批准部门负责，有关标准具体技术内容的解释，工程建设标准批准部门可以委托该标准的编制管理单位负责。
3.根据《税收征收管理法》规定，对不按时缴纳税款的，税务机关可从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款（）的滞纳金。
A．万分之五B．千分之五C．万分之三D．千分之三【答案】A【解析】根据《税收征收管理法》的有关规定，纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经批准可以延期缴纳税款，但是最长不得超过三个月，纳税人未按照规定期限缴纳税款的，扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。
4.下列选项中，当事人应承担侵权责任的是（）A．工地的塔吊倒塌造成临近的民房被砸塌B．某施工单位未按照合同约定工期竣工C．因台风导致工程损害D．某工程存在质量问题【答案】A【解析】建筑物或者其他设施以及建筑物上的搁置物，悬挂物发生倒塌、脱落、坠落造成他人的损害的，属于特殊侵权行为，它的所有人或者管理人应当承担民事责任，但能够证明自己没有过错的除外。
福建省二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题A卷含答案
福建省二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题A卷含答案考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、合同的权利义务终止，不影响合同中（）条款的效力。
A．履行时间B．履行地点C．争议解决D．质量检验2、业工程分包单位可以将（）分包给符合资质条件的分包单位。
A.全部专业工程B.部分专业工程C.专业工程施工管理D.劳务工作3、施工图设计文件审查机构在进行节能设计审查时，应当审查（）。
A.建设单位的节能设计要求B.施工单位落实节能设计的水平C.节能设计是否符合节能强制性标准D.空调制冷系统生产厂家节能技术的应用状况4、当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是（）A.代理人超越代理权订立的合同B.因重大误解而订立的合同C.造成对方人身伤害.财产损失可以免责的合同D.以合法形式掩盖非法目的合同5、根据《建筑工程施工合同（示范文本）》，关于隐蔽工程检查程序的说法，正确的是（）。
A．隐蔽工程经监理人检查质量不合格的，承包人按监理人指示完成修复后即可覆盖，无需重新检查B．隐蔽工程必须经监理人检查且质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后承包人方可覆盖C．监理人不能按时进行检查的，应在检查前48小时向承包人提交书面延期要求D．监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，承包人不得完成覆盖工作6、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》属于（）。
A.法律B.行政法规C.部门规章D.司法解释7、当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起（）内提出A．三个月B．六个月C．一年D．二年8、根据《注册建造师管理规定》，不予注册的情形是（）。
2010二级建造师考试工程法规及相关知识真题及答案
2010二级建造师考试工程法规及相关知识真题及答案说明：答案和解析在试卷最后第1部分：单项选择题，共57题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。
1.[单选题]按照行政处罚法的规定，（ ）可以设定除限制人身自由以外的行政处罚。
A)法律B)行政法规C)部门规章D)地方性法规2.[单选题]从性质上讲，施工企业的投标行为属于（ ）。
A)要约B)要约邀请C)承诺D)询价3.[单选题]当事人、利害关系人认为人民法院的执行程序违反法律规定的，可以向（ ）人民法院提出书面异议。
A)原审B)负责执行的C)原告所在地D)被告所在地4.[单选题]当事人对仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由（）。
A)仲裁委员会决定B)合同履行地中级人民法院裁定C)被告所在地中级人民法院裁定D)仲裁委员会所在地中级人民法院裁定5.[单选题]当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方（ ）条款。
A)应当适用违约金B)应当适用定金C)可以选择适用违约金或者定金D)可以同时适用违约金和定金6.[单选题]当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起（ ）内提出。
A)三个月B)六个月C)一年D)二年7.[单选题]缔约过失责任与违约责任的区别主要表现为（ ）。
A)前者产生于订立合同阶段，后者产生于履行合同阶段B)前者须主观故意，后者须主观过失C)前者是侵权责任，后者是合同责任D)前者无须约定，后者须有约定8.[单选题]二级注册建造师注册证书有效期为（ ）年。
A)1B)2C)3D)49.[单选题]非全日制用工报酬结算支付周期最长为（ ）。
A)7天B)15天C)20天D)30天10.[单选题]根据《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证的有效期为（ ）年。
A)1B)2C)3D)411.[单选题]根据《担保法》规定，必须由第三人为当事人提供担保的方式是（ ）。
A)保证B)抵押C)留置D)定金12.[单选题]根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人（）。
二级建造师《法规》练习题
1.根据《劳动合同法》, 用人单位违反相关规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的, 自应当订立无固定期限劳动合同之日起劳动者按时支付（）的工资。
A.4 倍B.3 倍C.2 倍D.1 倍2.根据《劳动合同法》, 劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立（）以上的固定期限劳动合同。
A.5 年B.3 年C.2 年D.1 年3.某施工企业的下列安排, 违反《劳动法》中关于女职工特殊保护规定（）。
A.安排正在哺乳未满1 周岁婴儿的女工李某从事资料整理工作B.安排怀孕6 个月的女工钱某从事夜班工作C.安排怀孕期间女工赵某从事3 级体力劳动强度的劳动D.批准女工王某只能休产假120 天4.根据《工伤保险条例》, 职工因工致伤, 应当保留劳动关系, 退出工作岗位的伤残等级范围是（）伤残。
A.七级至八级B.九级至十级C.一级至四级D.五级至六级5.关于劳动合同效力的说法, 正确的是（）。
A.用人单位投资人发生变更, 原劳动合同继续有效B.存在用人单位免除自己的法定责任, 排除劳动者权利条款的, 劳动合同全部无效C.用人单位发生合并或者分立, 须与劳动者重新签订劳动合同D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的, 以在先的时间为劳动合同的生效时间6.关于用人单位向劳动者支付报酬的说法，正确的是（）。
A.劳动者依法参加社会活动期间, 用人单位应当依法支付工资B.劳动报酬中的货币工资不包括津贴、补贴和奖金C.用人单位支付的工资可以以实物或者有价证券等形式代替货币形式支付D.劳动者在婚丧假期间, 用人单位可以不支付工资7.根据《劳动合同法》, 下列不属于劳动合同终止情形的是（）A.劳动者在试用期间不符合录用条件B.劳动合同期满C.劳动者被人民法院宣告失踪D.用人单位被吊销营业执照参考答案:1.【答案】C【解析】本题考查的是劳动合同及;劳动关系中违法行为应承担的法律责任。
《劳动合同法》规定, 用人单位违反本法规定不予劳动者订立无固定期限劳动合同的, 自应当订立无固定期劳动合同之日起向劳动者每月支付2 倍的工资。
2010二级建造师-法规及相关知识模拟试题一讲解
第一部分建设工程法律制度一、建造师相关管理制度1、建造师执业资格注册有效期一般为()年。
期满前3个月应持证到原发证机构办理再次注册手续。
A、1B、3C、5D、6参考答案：B解析：建造师执业资格注册有效期一般为3年2、二级建造师在注册有效期内变更执业单位时，应当及时办理()手续。
A、备案B、变更C、重新注册D、认证参考答案：B解析：在注册有效期内，变更执业单位者，应当及时办理变更手续。
因变更注册申报不及时影响注册建造师执业、导致工程项目出现损失的，由注册建造师所在聘用企业承担责任，并作为不良行为记入企业信用档案。
3、二级建造师执业资格的注册管理机构是()。
A、国家住房和城乡建设部或其授权机构B、国家人事部或其授权机构C、省(自治区、直辖市)建设行政主管部门或其授权机构D、省(自治区、直辖市)人事部门或其授权机构参考答案：C解析：住房和城乡建设部或其授权的机构为一级建造师执业资格的注册管理机构。
省、自治区、直辖市建设行政主管部门或其授权的机构为二级建造师执业资格的注册管理机构。
4、注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证，下列表述正确的是()A、由受聘单位保管，由注册建造师本人使用B、由注册建造师本人保管、使用C、注册证书由单位保管、使用，执业印章由注册建造师本人保管使用D、执业印章由单位保管、使用，注册证书由注册建造师本人保管使用参考答案：B解析：根据《注册建造师管理规定》第十条规定，，注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证，由注册建造师本人保管、使用。
注册证书与执业印章有效期为3年。
5、关于注册建造师的执业活动，下列说法正确的是()。
A、施工单位的注册建造师，最多只能同时担任两个项目施工的负责人B、可以从事项目总承包管理、施工管理、建设工程项目管理服务、建设工程技术经济咨询C、经受聘单位同意，临时出借注册证书和执业印章D、在保证执业成果质量的前提下，以建造师名义从事第二职业参考答案：B解析：注册建造师不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目负责人;不得涂改、倒卖、出租、出借或以其他形式非法转让资格证书、注册证书和执业印章；不得超出执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动。
二级建造师法律法规考试真题含答案
最新资料,Word版,可自由编辑二级建造师法律法规及相关知识考前全真试卷一、单项选择题共70题,每题1分;每题的备选项中,只有1个最符合题意1、某甲于2005年参加并通过了一级建造师执业资格考试,下面说法正确的是da他肯定会成为项目经理了b只要经所在单位聘任,他马上就可以成为项目经理了c只要经过注册,他就可以成为项目经理了d只要经过注册,他就可以以建造师名义执业了2、某建设单位拖欠了某施工单位的工程款,则关于这笔工程款的说法正确的是ba是工程建设法律关系主体b是工程建设法律关系客体c是工程建设法律关系的内容d是工程建设法律关系内容中的义务3、法律关系产生、变更和消灭的原因是d;a法律主体b法律客体c法律内容d法律事实4、由于施工单位偷工减料,致使工程质量低劣,在协商不成的情况下,建设单位聘请了一位律师将施工单位诉诸法庭,那么前述这种行为属于d;a法定代理b约定代理c指定代理d委托代理5、某工地发生安全事故导致一名工人受伤,该工人应在多长的时间内提起诉讼才能使自己的权利得到保障ba2年b1年c4年d20年注：对于诉讼时效的有关考题,首先要判断出题干所举的例子是属于哪种诉讼时效,然后就不难选出正确答案了;6、某承包商在支付某工人工资的时候,由于会计的疏忽,误将500看成了5000,多支付了4500元;承包商发觉后,向这名工人讨还;这种债产生的原因是da合同b侵权行为c无因管理d不当得利7、根据建筑法的规定,下面关于申请施工许可证的条件说法错误的是ba已经办理该建筑工地用地批准手续b已经完成初步设计c已经确定建筑施工企业d建设资金已经落实8、根据建筑法的规定,建设单位应当自领取施工许可证之日起b内开工;a一个月b三个月c六个月d一年9、根据建筑法,下面说法正确的是ba总包单位可以将所承揽的工程转包给他人b建设单位可以直接要求分包商承担分包工程的质量责任c有的分包商需要经过建设单位认可,有的不需要,只需要总包商认可就可以了d总承包商与分包商承担连带责任10、根据建筑法,关于建设工程监理的说法正确的是ca工程监理单位代表建设行政主管部门对承包单位进行监督b工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准时,都应该以书面形式通知承包商予以改正c尽管建筑承包合同的当事人中没有工程监理单位,但也是工程监理单位实施监理的一个主要依据d任何工程的监理工作范围和监理权限都是由法律法规所决定的21、下面说法正确的是aa建设单位在编制工程概算时,应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用b对于建设单位要求购买的不符合要求的安全防护用具,承包商应该折价购买c施工单位在申请领取施工许可证时,应当提供安全施工措施的资料d拆除工程的施工单位应该将包括拆除施工组织方案在内的相关资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府主管部门备案22、根据建设工程安全生产管理条例,下面说法正确的是da设计单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合工程建设强制性标准b如果由于施工组织设计不合理导致了安全事故,监理工程师不必为施工单位的安全生产承担任何责任c监理单位必须严格按照建设单位与施工单位签订的合同进行监理d工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的,应当要求施工单位整改23、根据建设工程安全生产管理条例,总承包单位与分包单位在安全生产管理工作中的关系是aa总承包单位对施工现场的安全生产负总责b分包单位自己负责安全管理工作,不需要服从总承包单位的管理c总承包单位对分包工程的安全生产不负有任何责任d分包单位如果不服从总承包单位的安全生产管理,则总承包单位对分包单位的安全生产不负有任何责任24、根据建设工程安全生产管理条例,施工单位的安全生产费用不应该用于c;a购买安全帽b更新防护网c购买先进施工机械d工人安全培训25、某施工单位由于现场空间狭小,将雇佣来的农民工的集体宿舍安排在了一栋还没有竣工的楼房里,这种行为aa违反了建设工程安全生产管理条例b如果这栋楼房主体工程已经结束,并且有证据证明其质量可靠,就没有违反建设工程安全生产管理条例c只要农民工同意,就成为一种合同行为,没有违反建设工程安全生产管理条例d如果施工单位同时采用了安全防护措施,就没有违反建设工程安全生产管理条例26、某甲是某分包单位从事高空作业的作业人员,则aa他有权要求施工单位为他办理意外伤害保险b如果办理意外伤害保险,则保险费由分包单位支付c如果他在工程竣工验收的过程中因公受伤,则不属于意外伤害险的承保范围d必须遵守项目负责人的一切指令27、为了保证某工程在“十·一”前竣工,建设单位要求施工单位不惜一切代价保证工程进度,对此,下面说法正确的是ca因为工程是属于业主的,业主有权这样要求b如果施工单位同意,他们之间就形成了原合同的变更,是合法有效的c施工单位有权拒绝建设单位这样的要求d建设单位不可以直接这样要求,应该委托监理工程师来下达这样的指令28、根据建设工程质量管理条例关于质量保修制度的规定,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏的最低保修期为d;a二年b一年c三年d五年29、工程建设标准可以分为强制性标准和推荐性标准,这种分类是根据a划分的a标准的约束性b内容c属性d标准的分级30、作为建设项目的建设单位,对d;a可能造成较大环境影响的,应当编制环境影响报告书,对产生的环境影响进行全面评价b可能造成一定环境影响的,应当编制环境影响报告书,对产生的环境影响进行分析或者专项评价c可能造成重大环境影响的,应当编制环境影响报告表,对产生的环境影响进行全面评价d可能造成重大环境影响的,应当编制环境影响报告书,对产生的环境影响进行全面评价31、下列选项中,d不属于建筑工程一切险承保的危险与损害;a火灾b水灾c雷击d合同罚款32、某高新技术开发公司与大学生某甲签订了一份劳动合同,合同中规定,某甲的主要任务是伪造实验数据;在工作的过程中,由于某甲没有很好完成任务,该公司依据签订的劳动合同要求其承担违约责任;对此,说法正确的是ba某甲违约,应该承担违约责任b该合同内容违反了法律,该合同无效c如果某甲是因为不可抗力的原因而没有完成任务,则可以免责d如果是大学生非主观原因没有完成任务,则可以酌情减免违约责任33、下面说法正确的是da所有的建筑工程都需要进行消防设计b消防设计需要变更的,需要经公安消防机构审核c任何人不得变更消防设计d消防设计未经审核的,建设行政主管部门不得发给施工许可证34、根据公司法对股份有限公司的规定,股东大会对公司合并、分立或者解散公司作出的决议以及修改公司章程的决议,必须经d通过;a代表1/2以上表决权的股东b代表2/3以上表决权的股东c出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上d出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上35、根据税收征收管理法,纳税人因有特殊困难,不能按期缴纳税款的,经县以上税务局分局批准,可以延期缴纳税款,但最长不得超过b;a一个月b三个月c六个月d一年36、根据合同法,下面的各种行为中,可能是要约也可能是要约邀请的是da拍卖公告b招标公告c招股说明书d商业广告37、根据合同法,下面关于要约和承诺的表述不正确的一项是da要约可以撤回,撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人b要约可以撤销,撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人c承诺可以撤回,撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人d承诺可以撤销,撤销承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之后,签订合同之前到达要约人注：在通常情况下,承诺生效则合同成立且生效;依法成立的合同受法律保护,生效的承诺如果被撤销,将可能构成违约;因此,承诺只能撤回,而不能撤销;38、某承包商甲向某水泥厂乙发出采购10吨水泥的要约,乙于5月1日寄出承诺信件,5月8日信件寄至,时逢甲的总经理丙外出,5月9日丙知悉了该信内容,遂于5月10日电传告知乙收到承诺;该承诺何时生效ba5月1日b5月8日c5月9日d5月10日39、某甲向某乙发出了承诺的通知,但是由于客观的原因导致该承诺的通知到达某乙时已经超过了某乙要求承诺返回的期限,对于此,下面说法正确的是ca该承诺属于承诺超期,如果某乙不及时通知某甲该承诺无效,则该承诺视为有效b该承诺属于承诺超期,如果某乙不及时通知某甲该承诺有效,则该承诺视为无效c该承诺属于承诺延误,如果某乙不及时通知某甲该承诺无效,则该承诺视为有效d该承诺属于承诺延误,如果某乙不及时通知某甲该承诺有效,则该承诺视为无效40、下面的行为中当事人应当承担缔约过失责任的是da承包商没有按照合同约定的时间完成工程b发包人没有按照合同约定的时间支付工程款c承包商在投标时借用了其他企业的资质,在资格预审时没有通过审查d招标人在发出中标通知书后,改变了中标人41、某甲与某乙在合同中约定：由某甲到建筑工地盗窃钢材卖给某乙;合同中同时约定第二批盗窃的钢材运到某乙的工地后合同生效;双方签字的日期为5月2日;则下面说法正确的是da该合同5月2日起生效b第二批盗窃的钢材运到某乙的工地后合同生效c该合同生效的日期将取决于盖章的日期,现在无法确定d该合同无效42、根据合同法,当事人对合同的价款约定不明又不能按照合同法第61条确定的,可以按照c执行a履行合同时履行地市场价格b订立合同时订立合同地市场价格c订立合同时履行地市场价格d履行合同时订立合同地市场价格43、某施工合同中约定了承包商先进行工程建设,业主后支付工程款,则以下表述正确的一项是ba在任何情况下,承包商都要先履行义务,否则就要承担违约责任b如果承包商有确切证据证明业主将丧失支付工程款能力时,可以中止履行合同c如果承包商有确切证据证明业主将丧失支付工程款能力时,就可以终止履行合同d如果承包商有确切证据证明业主丧失支付工程款能力时,承包商可以自由选择是先履行义务还是解除合同44、某乙是某甲的债务人,某甲是某丙的债务人;由于某甲怠于行使自己到期的债权则ca某丙可以行使代位权,代替某甲向某乙主张债权b某乙可以行使代位权,直接向某丙偿还债务c只有某甲的这种行为对某丙造成损害,某丙才可以行使代位权d如果某丙行使代位权,由此发生的必要费用由某乙承担45、施工合同中约定了10月1日竣工;8月1日,承包商将现场的所有设备、材料、人员调离了施工现场;8月10日,业主依据目前的状况,经专家论证证明该承包商已经不可能按期完工了,则ca业主目前不可以要求承包商承担违约责任,需要等到10月1日才可以要求其承担违约责任b业主目前可以要求承包商承担违约责任,但是需要承包商明确表示自己不履行合同才可以c业主目前可以要求承包商承担违约责任d目前可以要求承包商承担缔约过失责任46、下面的行为中属于违约的是ba施工图未经审查就开始施工b因不可抗力导致承包商没能按时竣工c中标通知书发出后招标人改变中标结果的d以上答案都不正确47、某材料采购合同中约定如果一方违约,则支付合同价款的8%作为违约金;同时,该合同中还约定了承包商向材料供应商缴纳500元作为定金;结果材料供应商没能按照合同的约定及时提供材料,如果该批材料价值1万元,在保证承包商最大获利的选择下,材料供应商因其违约应该支付给承包商的违约金是aa800元b1000元c1800元d500元48、关于不可抗力的说法正确的是da施工期间下雨属于不可抗力b由于不可抗力原因导致承包商不能按照约定的工期竣工,承包商不属于违约c由于不可抗力的发生,承包商可以全部免责d对于因不可抗力发生在迟延履行期间而造成的合同不能履行,不能免除责任49、承包商已经将材料供应商提供的水泥用于工程,但是它们之间却还没有按照约定签订书面合同,则它们之间的合同关系ca承包商不必为已经用于工程的水泥付款,因为它们之间合同并未成立b承包商不必为已经用于工程的水泥付款,它们之间只有正式签订合同后才成立c承包商应该为用于工程的水泥付款,它们之间的合同关系已经成立d承包商应该为已经用于工程的水泥付款,但是不付款也可以,因为它们之间没有建立合同关系50、某甲被某乙胁迫而签订的购买走私香烟的合同是d;a可变更的合同b可撤销的合同c有效的合同d无效的合同51、根据合同法,下列说法中正确的一项是ba债权转让中,债权人需要征得债务人的同意,该转让行为才有效b债权转让中,债权人只要通知了债务人,该转让行为就有效c债务转移中,债务人只要通知了债权人,该转让行为就有效d债权债务概括转让中,债务人只要通知了债权人,该转让行为就有效52、根据担保法,下列具有担任保证人资格的是a;a某国有独资企业b某公办学校c某市立医院d某省人民政府53、下面说法正确的是da质押不转移对质物的占有b土地使用权都可以抵押c债务履行期届满质权人未受清偿的,可以与债务人协议将质物拍卖d以汇票作为质物的权利质押合同,自权利凭证交付之日起生效54、根据担保法,定金数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的c;a百分之五b百分之十五c百分之二十d百分之五十55、下列各类协议中,适用合同法的是da甲与乙签订的婚前财产协议b乙与丙签订的监护协议c丙与丁签订的收养协议d丁与戊签订的赠与协议56、当事人可以自己各自选定一个仲裁员,这体现了仲裁的a特点a体现当事人的意思自治b专业性c保密性d裁决的终局性57、甲乙双方订有仲裁协议;发生纠纷后,甲作为申请人申请仲裁;那么,下列哪种情况仲裁庭可以缺席判决d;a甲无正当理由中途退庭b甲无正当理由拒不到庭c乙对甲的申请未进行答辩d乙未经许可中途退庭58、根据民事诉讼法,适用普通程序审理的案件,应当立案之日起c个月内审结;a4b5c6d759、下列不属于民事诉讼法中规定的证据的是b;a物证b律师的辩护c视听资料d被告人陈述60、根据民事诉讼法,在下列地域管辖中,c具有排他性a一般地域管辖b特殊地域管辖c专属管辖d协议管辖61、上海市某建筑公司与天津市某建材厂签订了一份建材购销合同,双方商定在济南站交货,但最终因不可预见的原因合同未得实际履行,若建筑公司欲对建材厂提起合同纠纷诉讼,应在a起诉;a天津市人民法院b上海市人民法院c济南市人民法院d铁路运输法院注：严格讲,本题有些超纲;对于这类题,在无法准确判断时,适用一般诉讼管辖的“原告就被告”原则,就能选出正确的答案了;62、根据仲裁法,下列有关仲裁管辖的正确表述是c;a实行级别管辖,但不实行地域管辖b实行地域管辖,但不实行级别管辖c既不实行级别管辖,也不实行地域管辖d既实行级别管辖,也实行地域管辖63、甲建设单位与乙建筑企业签定了仲裁协议,约定一旦发生纠纷由甲、乙、丙三地中的任何一个仲裁机构进行裁决,当发生纠纷时,甲单位诉至法院,乙单位要求甲地仲裁机构仲裁,此时aa仲裁协议无效,法院应受理该案件b仲裁协议效力待定,可由双方选择甲或已或丙地仲裁机构仲裁c仲裁协议有效,由甲地仲裁机构仲裁d仲裁协议是否有效由法院来决定64、关于建设工程纠纷的处理,以下说法正确的一项是ba如果双方当事人没有在合同中约定仲裁,则诉讼是解决纠纷的唯一途径b仲裁协议可以在纠纷发生前,也可以在纠纷发生后形成c如果当事人对仲裁的结果不服,可以到法院诉讼d仲裁结果如果当事人不予执行,仲裁委员会可以依法强制执行65、根据招标投标法,中标人不按照与招标人订立的合同履行义务,情节严重的,取消其a参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告,直至由于商行政管理机关吊销营业执照;a2年至5年内b1年至2年内c1年至3年内d2年至3年内66、根据安全生产法,生产经营单位的主要负责人,依照安全生产法规定受刑事处罚或者撤职处分的,自刑罚执行完毕或者受处分之日起,a不得担任任何生产经营单位的主要负责人;a5年内b3年内c3-5年内d1-3年内67、施工单位违反工程建设强制性标准的,责令改正,处工程合同价款a的罚款;a2％以上4％以下b％以上1%以下c％以上2％以下d1％以上4％以下68、下列不属于承担民事责任的方式是：da停止侵害b排除妨碍c返还财产d责令改正69、下列属于行政责任承担方式的是：aa罚款b支付违约金c返还财产d罚金70、根据我国合同法的规定,当事人一方不履行合同义务或者履行义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任;该规定采用的归责原则是d;a过错责任原则b过错推定原则c公平责任原则d无过错责任原则二、多项选择题共30题,每题2分;每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项;错选,本题不得分；少选,所选的每个选项得分1、一级注册建造师需要具备的执业技术能力包括bcd;a具有一定的工程技术、工程管理理论和相关经济理论水平,并具有初步的施工管理专业知识b能够熟练掌握和运用与施工管理业务相关的法律、法规、工程建设强制性标准和行业管理的各项规定c具有丰富的施工管理实践经验和资历,有较强的施工组织能力,能保证工程质量和安全生产d有一定的外语水平e有一定的计算机应用能力2、法律关系由abc这几个要素构成的;a法律关系主体b法律关系客体c法律关系内容d法律事实e权利和义务3、下列选项中,acd属于委托代理终止的原因;a代理期限届满b被代理人取得民事行为能力c代理人辞去委托d代理人死亡e被代理人死亡4、某业主没有按照合同的约定及时支付工程款,则在诉讼时效期间发生bcd情况下,诉讼时效中断;a发生不可抗力不能行使请求权的b承包商提起诉讼c承包商向业主发出支付工程款的通知d业主书面同意7天后支付工程款e发生其它障碍不能行使请求权的5、着作人身权包括acde;a发表权b发行权c署名权d修改权e保护作品完整权6、某承包商为了获得银行的贷款,将自己在建的房屋进行了抵押;银行对房屋的这种物权属于acd;a他物权b用益物权c担保物权d不动产物权e自物权7、下列行为中,不符合建筑法关于建筑工程发承包规定的是abce;a发包单位将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位b甲建筑施工企业以与其资质相同的另一建筑施工企业的名义承揽工程c乙建筑施工企业将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人d发包单位将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位e丙建筑施工企业将所承包工程主体结构的施工分包给丁单位8、甲公司是甲级资质,乙公司是乙级资质,他们组成联合体投标,并且约定如果遭遇业主索赔,责各自承担50%的损失,则bcda依据建筑法,这个联合体的资质是甲级b依据建筑法,这个联合体的资质是乙级c如果遭遇了业主1000元的索赔,业主可以要求甲公司自己全部支付,而甲公司不得拒绝d如果遭遇了业主1000元的索赔,业主可以要求乙公司自己全部支付,而乙公司不得拒绝e如果遭遇了业主1000元的索赔,业主可以要求甲公司支付1000元,同时要求乙公司支付1000元,两个公司均不得拒绝9、下面的行为中,违反招标投标法的是abd;a投标人互相约定抬高投标价b招标人在招标文件中公开标底c投标人的投标报价低于标底d招标人将其他投标人的情况告知某投标人e投标人在投标截止日前撤回投标文件10、所谓安全生产“三同时”,是指bcda建设工程项目要同时勘察、设计和施工b安全设施与主体工程同时设计c安全设施与主体工程同时施工d安全设施与主体工程同时使用e要同时抓好安全生产培训、安全生产设施、安全生产投入的工作11、以下勘察设计单位的各种行为中,违反建设工程安全生产管理条例的是abcda勘察文件中提供的数据不准确,不能满足工程安全生产的需要b勘察单位在勘察过程中没有采取措施破坏了周边建筑物的安全c设计单位在设计文件中没有防范安全生产事故的指导意见d设计单位没有对新材料的使用提出保障施工作业人员安全的措施建议e设计单位对工程中使用的所有材料都指定了生产厂注：e选项虽也属违法行为,但违反的是建设工程质量管理条例,而非建设工程安全生产管理条例;。
福建省二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题B卷附答案
福建省二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题B卷附答案考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、合同工期届满之前，施工企业明确表示不再施工的行为是（）A 侵权B 预期违约C 合法行为D 单方解除合同2、关于评标结果异议的说法，正确的是（）。
A．对评标结果异议不是对评标结果投诉必然的前置条件B．只有投标人有权对项目的评标结果提出异议C．对评标结果有异议，应当在中标候选人公示期间提出D．招标人对评标结果的异议作出答复前，招标投标活动继续进行3、关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是（）。
A、项目经理部具备法人资格B、项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者C、项目经理部行为的法律后果由自己承担D、项目经理部是施工企业内部常设机构4、在民事诉讼中，当事人一方以合同中有仲裁条款为由，对人民法院受理本案提出异议的，应当在（）提出。
A.首次开庭前B.收到传票之日起7日内C.举证期满前D.庭审结束前5、下列不属于《绿色施工导则》对临时用地保护规定的是( )。
A.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量B.红线外临时占地应尽量使用荒地、废地，少占用农田和耕地C.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被D.临时设施占地面积有效利用率大于90%6、当事人对仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由（）A．仲裁委员会决定B．合同履行地中级人民法院裁定C．被告所在地中级人民法院裁定D．仲裁委员会所在地中级人民法院裁定7、中标通知书（）具有法律效力。
福建省二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题A卷(含答案)
福建省二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题A卷(含答案) 考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、根据《合同法》，不属于承诺构成要件的是（）。
A.承诺需由受要约人向要约人作出B.承诺必须以书面的形式通知要约人C.承诺的内容应当与要约的实质性内容一致D.承诺必须在要约有效期限内作出2、根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，必须实施见证取样和送检的试块、试件或材料，不包括（）。
A.用于非承重结构的钢筋连接接头试件B.地下使用的防水材料C.用于砌筑砂浆的水泥D.用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂3、根据工程承包相关法律规定，建筑业企业（）承揽工程。
A．可以超越本企业资质等级许可的业务范围B．可以另一个建筑施工企业的名义C．只能在本企业资质等级许可的业务范围内D．可允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书4、按照行政处罚法的规定，（）可以设定除限制人身自由以外的行政处罚。
A．法律B．行政法规C．部门规章D．地方性法规5、下列关于合同履行的说法正确的是（）。
A.履行地点不明确的，给付货币的，在履行义务的一方所在地履行B.价款或者报酬不明确的，应当按照订立合同时履行地的市场价格履行C.履行期限不明确的，债务人可以随时履行D.履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担6、债务人向债权人表示同意支付欠款，该行为将引起诉讼时效的（）。
A.中止B.中断C.延长D.消灭7、下列各项中，对招标工程评标方法评价正确的是（）。
A.百分法具有指标全面、评价标准明确的优点B.评议法具有指标全面、科学准确的优点C.合理低标价法具有指标全面、评价标准明确的优点D.合理低标价法是最低的投标价中标的方法8、根据建设部《招标文件范本》规定，投标文件内容不包括（）。
福建省二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题D卷(含答案)
福建省二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题D卷(含答案) 考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、建设工程施工过程中，清理高层建筑施工垃圾的正确做法是( )。
A.将各楼层施工垃圾装入密封容器吊走B.将施工垃圾从电梯井倾倒至地面后集中处理C.将施工垃圾洒水后沿临边窗口倾倒至地面后集中处理D.将各楼层施工垃圾焚烧后装入密封容器吊走2、根据《合同法》规定，债权人应自知道或者应当知道撤销事由之日起（）年内行使撤销权。
A．1B．2C．5D．203、关于招标单位必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的法律责任，下列说法错误的是（）。
A.责令限斯改正，可以处项目合同金额千分之五以上千分之十以下的罚款B.对全部或者部分使用国有资金的项目，可以暂停项目执行C.对全部或者部分使用国有资金的项目，可以暂停资金拨付D.构成犯罪的，依法追究刑事责任4、关于联合体投标的说法，正确的是（）。
A.招标人接手联合体投标并进行资格评审的，联合体应当在提交资格评审申请文件后组成B.招标人应当在资格评审公告，招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标C.联合体某成员在同一招标项目中以自己名义单独投标，其投标有效D.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定其资质等级5、下列不属于《绿色施工导则》对临时用地保护规定的是( )。
A.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量B.红线外临时占地应尽量使用荒地、废地，少占用农田和耕地C.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被D.临时设施占地面积有效利用率大于90%6、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业资质不良作为的是（）。
福建省二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题(I卷)附答案
福建省二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题（I卷）附答案考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、《建设工程安全生产管理条例》第30条规定，施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取（）措施。
A、特殊防护B、专项防护C、强制性保护D、法定保护2、关于共同投标协议，说法错误的是（）。
A．共同投标协议为将来在联合体内部为所承揽的各自的责任发生纠纷提供了解决的必要依据B．没有附联合体各方共同投标协议的联合体投标确定为废标C．共同协议应当在提交投标文件前十天提交招标人D．联合体内部各方通过共同投标协议，明确约定各方在中标后要承担的工作范围和责任3、关于专职安全生产管理人员配备要求的说法，正确的是（）。
A．按建筑施工总承包企业资质管理要求，资质等级越高则专职安全生产管理人员配备越多B．建筑施工企业经营规模较小的，可以不配备专职安全生产管理人员C．建筑施工企业的分支机构不必配备专职安全生产管理人员D．作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员4、下列不属于工程建设的强制性标准的是（）。
A.工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准B.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准C.工程建设的特殊技术术语D.工程建设重要的通用的信息技术标准5、根据《招标投标法》，可以确定中标人的主体是（）。
A.经招标人授权的招标代理机构B.建设行政主管部门C.经招标人授权的评标委员会D.招标投标有形市场6、《建设工程安全生产管理条例》规定，由施工单位对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制的专项施工方案，应当由（）签字后实施。
福建省二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试A卷含答案
福建省二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试A卷含答案考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、下列法律中，属于行政法的是（）A.《公司法》B.《建筑法》C.《合同法》D.《治安管理处罚法》2、关于承揽工程业务的说法，正确的是（）。
A.企业承揽分包工程，应当取得相应建筑业企业资质B.不具有相应资质等级的施工企业，可以采取同一专业联合承包的方式满足承揽工程业务要求C.施工企业与项目经理部签订内部承包协议，属于允许他人以本企业名义承揽工程D.自然人可以成为承揽分包工程业务的主体3、根据《建筑法》规定，建筑工程主体结构的施工（）。
A.必须由总承包单位自行完成B.可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位C.经总监-理工程师批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位D.经业主批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位4、《建设工程安全生产管理条例》第10条规定，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（）内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A、30日B、60日C、15日D、90日5、甲水泥厂与乙建筑公司签订了材料供应合同，随后又与保证人签订了相应的担保合同。
现双方在合同权利义务方面发生纠纷，经人民法院认定其材料供应合同无效，此时担保合同（）。
A.有效B.部分有效C.无效D.有效性不确定6、关于物权的说法，正确的是（）。
A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人B.用益物权人可以是该物的所有权人C.未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役权D.物权的变动只能基于合同关系7、根据《关于民事诉讼证据的若干规定》，当事人申请证书保全的，应在（）提出。
福建省二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试(I卷)含答案
福建省二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试（I卷）含答案考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、甲公司总承包了某建设工程施工任务，其将装饰工程分包给了乙公司，乙以甲的名义与丙公司签订了材料供货合同。
随后丙催告甲在一个月内予追认，而甲未作表示。
对此，下列说法正确的是（）A.在甲未追认合同之前，丙有撤销合同的权利B.合同已经生效，甲应当履行合同C.甲对乙丙签约行为未明确反对，视为同意D.乙的行为构成表见代理2、我国建筑业企业资质分为（）三个序列。
A．工程总承包，施工总承包和专业承包B．工程总承包，专业分包和劳务分包C．施工总承包，专业分包和劳务分包D．施工总承包，专业承包和劳务分包3、注册建造师的下列行为中，可以记入注册建造师执业信用档案的是（）。
A.泄露商业秘密的B.对设计变更有异议的C.经常外出参会的D.拒绝执行监理工程师指令的4、建设工程项目的信息管理是通过对各个系统、各项工作和各种数据的管理，使项目的信息能方便和有效地( )。
A.获取、存档、处理和交流B.获取、存储、处理和共享C.获取、存档、处理和共享D.获取、存储、处理和交流5、根据《关于民事诉讼证据的若干规定》，当事人申请证书保全的，应在（）提出。
A.举证期限届满前B.首次开庭前 15 日C.不迟于举证期限届满前 7 日D.一审法庭辩论终结前6、监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为时，应当( )。
A.责令施工企业整改B.向施工企业项目经理报告C.向建设单位驻工地代表报告D.向建设行政主管部门报告7、当事人为自己利益阻止合同条件成就的，法律后果是（）A.视为条件已成就B.合同失效C.条件不成就D.合同生效8、下列行为中，属于要约的是（）。
福建省二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试A卷(含答案)
福建省二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试A卷(含答案) 考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车，该车实际行驶里程8万公里，市场价格约为16万元，里程表显示行驶里程为4万公里。
甲明知上述情况存在，仍将该车以23万元价格卖给了乙施工企业，乙知情后诉至法院。
乙的下列诉讼请求可以获得支持的是（）。
A．请求减少价款至16万元B．以欺诈为由解除合同C．以重大误解为由请求撤销合同D．请求甲承担缔约过失责任2、下列对于强制性标准监督检查的表述，错误的是（）。
A．工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定是必须检查的内容B．应当检查工程项目的验收是否符合强制性标准的规定C．应检查建筑材料检验、仓储保管等人员是否掌握强制性标准D．工程项目采用的材料、设备应当符合强制性标准的规定3、合同工期届满之前，施工企业明确表示不再施工的行为是（）A 侵权B 预期违约C 合法行为D 单方解除合同4、（）是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。
A、质量事故处理制度B、质量事故统计报告制度C、安全生产责任制度D、安全生产监督制度5、由于企业改制，或者企业分立、合并后组建设立的建筑业企业，其资质等级根据（）按照规定的审批程序核定。
A.原企业的资质等级B.实际达到的资质条件C.降低一级原企业的资质等级D.合并前较低的企业资质等级6、当事人对仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由（）A．仲裁委员会决定B．合同履行地中级人民法院裁定C．被告所在地中级人民法院裁定D．仲裁委员会所在地中级人民法院裁定7、关于《建设工程质量管理条例》，设计文件应注明工程合理使用年限，该年限从（）之日起算。
2010年二级建造师(福建)考试《建设工程法规及相关知识》真题及答案解析【完整版】
2010年二级建造师（福建）考试《建设工程法规及相关知识》真题及答案解析【完整版】一、单项选择题（共60题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．下列关于不动产登记的效力表述中，正确的是（）。
A．没有进行转移登记，房屋买卖合同不生效B．导致不能进行房屋转移登记的房屋买卖合同一方当事人，应当承担违约责任C．未办理预告登记就不能办理房屋转移登记D．预告登记不影响处分房屋的权利【答案】B【解析】物权变动的基础往往是合同关系，如买卖合同导致物权的转让。
《物权法》第九条规定，不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。
第十五条规定，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。
第二十条规定，当事人签订买卖房屋或者其他不动产物权的协议，为保障将来实现物权，按照约定可以向登记机构申请预告登记。
预告登记后，未经预告登记的权利人同意，处分该不动产的，不发生物权的效力。
2．对于下列规范性文件效力的比较，正确的选项是（）。
A．宪法＞法律＞行政规章＞行政法规B．法律＞行政法规＞部门规章＞地方性法规C．国际条约＞宪法＞行政规章＞地方性法规D．宪法＞法律＞行政法规＞行政规章【答案】D【解析】在我国法律体系中，宪法是具有最高法律效力的根本大法，具有最高的法律效力。
法律的效力是仅次于宪法而高于其他法的形式。
行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和法律，高于地方性法规和部门规章。
地方性法规的效力，高于本级和下级地方政府规章。
3．按照合同约定，建设单位应于2007年7月10日向施工单位支付工程价款，然而一直没有支付。
2009年6月10日施工单位提起诉讼，要求建设单位支付全部价款及相应利息。
该诉讼行为导致诉讼时效（）。
A．中止B．中断C．终止D．失效【答案】B【解析】根据《民法总则》第一百九十五条的规定，诉讼时效因权利人提起诉讼或者申请仲裁而中断。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
36、即使是固定总价合同，在发生重大设计变更时也可以对合同价格进行调整，但必须( )。P202
A.经监理工程师认可
B.在合同中约定
C.经双方协商一致
D.经业主同意
答案：B
37、施工过程中由于一些意外情况导致暂停施工的，根据施工合同示范文本的规定，其处理原则是( )。P192
C.分包人可以直接接受发包人或工程师的指令
D.分包人无须接受承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令
答案：A
33、单价合同对于承包商而言不存在( )风险。P201
A.工程量
B.价格
C.设计错误
D.环境变化
答案：A
34、以成本加酬金形式发包的建设工项目，其施工图纸可能不能事先完成。因此，在不增加成本的前提下，承包商可以通过( )缩短工期。 P204
A.未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系
B.分包人可以直接致函发包人或工程师
C.分包人可以直接接受发包人或工程师的指令
D.分包人无须接受承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令
答案：A
6、施工承包合同履行中，工程师认为确有必要暂停施工时，应以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后( )小时内提出书面处理意见。P191
A.第一次送交竣工验收报告的日期
B.第一次竣工验收的日期
C.第二次竣工验收的日期
D.第二次送交竣工验收报告的日期
答案：D
17、单价合同对于承包商而言不存在( )风险。P201
A.工程量
B.价格
C.设计错误
D.环境变化
答案：A
18、对各专业分包工程，总承包商负有( )的责任，并承担由此造成的损失。P206
A.办理手续费用由发包人承担，罚款由承包人承担
B.办理手续费用与罚款均由发包人承担
C.办理手续费用由承包人承担，罚款由发包人承担
D.办理手续费用与罚款均由承包人承担
答案：A
13、某工程项目因施工需要，向有关部门办理了夜间施工手续。但在施工过程中，因施工噪声过大，被有关部门处以罚款。根据施工合同示范文本的规定，对该情况的处理应是( )。P190
C.第二次竣工验收的日期
D.第二次送交竣工验收报告的日期
答案：D
20、即使是固定总价合同，在发生重大设计变更时也可以对合同价格进行调整，但必须( )。P202
A.经监理工程师认可
B.在合同中约定
C.经双方协商一致
D.经业主同意
答案：B
21、采用成本加酬金合同，对于业主而言，有利于( )。P204
D.由发包人与承包人分担
答案：C
11、单价合同对于承包商而言不存在( )风险。P201
A.工程量
B.价格
C.设计错误
D.环境变化
答案：A
12、某工程项目因施工需要，向有关部门办理了夜间施工手续。但在施工过程中，因施工噪声过大，被有关部门处以罚款。根据施工合同示范文本的规定，对该情况的处理应是( )。P190
2、对于总价合同，如果在施工过程中施工内容和有关条件不发生变化时，业主支付给承包商的价款额是( )。P202
A.合同总价格加价格风险因素
B.合同总价格加政策风险因素
C.合同总价格
D.合同总价格加法律风险因素
答案：C
3、固定总价合同减少了业主的风险，有利于业主控制( )。P202
A.进度管理
B.质量管理
C.成本管理
D.风险管理
答案：A
22、施工承包合同协议书中的合同工期应填写( )。P191
A.实际施工天数
B.总日历天数
C.预计竣工日期
D.扣除节假日后的总日历天数
答案：B
23、采用成本加酬金合同，对于业主而言，有利于( )。P204
A.视风险责任应由谁承担而确定工期是否给予顺延
B.工期应予顺延
C.工期不予顺延
D.由发包人与承包人商确定工期是否顺延
答案：A
38、当时间非常紧迫时，宜采用下列哪种合同形式( )。P204
A.总价合同
B.成本加酬金合同
C.变动单价合同
D.单价合同
D.施工场内劳务分包人自有人员生命财产和施工机械设备
答案：D
25、采用单价合同后，实际支付时以( )为准计算。P202
A.投标时的工程量和价格
B.投标时的工程量，施工中变化的价格
C.合同价格，实际完成的工程量
D.施工中变化的价格，实际完成的工程量
答案：C
1、某建设工程项目第一次竣工验收未能通过，承包人按发包人要求修改后再次验收合格。根据施工合同示范文本的规定，该项目的实际竣工日期应是( )。P191
A.第一次送交竣工验收报告的日期
B.第一次竣工验收的日期
C.第二次竣工验收的日期
D.第二次送交竣工验收报告的日期
答案：D
A.工程质量
B.工程进度
C.工程成本
D.工程风险
答案：D
4、施工承包合同协议书中的合同工期应填写( )。P191
A.实际施工天数
B.总日历天数
C.预计竣工日期
D.扣除节假日后的总日历天数
答案：B
5、某工程项目发包人与承包人签订了施工合同，承包人与分包人签订了专业工程分包合同，在分包合同履行过程中，分包人的正确做法是( )。P195
A.管理和控制
B.管理和监督
C.管理和协调
D.管理和指挥
答案：C
19、某建设工程项目第一次竣工验收未能通过，承包人按发包人要求修改后再次验收合格。根据施工合同示范文本的规定，该项目的实际竣工日期应是( )。P191
A.第一次送交竣工验收报告的日期
B.第一次竣工验收的日期
A.进度管理
B.质量管理
C.成本管理
D.风险管理
答案：A
24、建设工程施工劳务合同中，由劳务分包人负责办理，并支付保险费用的是( )。P197
A.工程承包人租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备
B.运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备
C.第三方人员生命财产
29、发包人收到承包人提交的竣工验收报告后，应负责组织验收，并在验收后( )天内给予认可或提出修改意见。P192
A.7
B.14
C.21
D.28
答案：B
30、工程变更指示的发出( )。P208
A.有书面和口头两种形式
B.只有口头形式
C.采取口头形式，但须书面确认
A.办理手续费用由发包人承担，罚款由承包人承担
B.办理手续费用与罚款均由发包人承担
C.办理手续费用由承包人承担，罚款由发包人承担
D.办理手续费用与罚款均由承包人承担
答案：A
41、采用成本加酬金合同，价格变化或工程量变化的风险由( )承担。P204
A.设计人
B.业主方
答案：D
8、以成本加酬金形式发包的建设工项目，其施工图纸可能不能事先完成。因此，在不增加成本的前提下，承包商可以通过( )缩短工期。 P204
A.分段施工
B.加快进度
C.增加人工
D.增加设备
答案：A
9、发包人收到承包人提交的竣工验收报告后，应负责组织验收，并在验收后( )天内给予认可或提出修改意见。P192
D.只有书面形式
答案：A
31、某建设工程项目承包合同的计价方式是单价合同，在评标过程中，发现某一个投标者其总价和单价的计算结果不一致，究其原因是投标者在计算时，将混凝土单价300元/m3误作为30元/m3的结果。为此，业主有权( )。P201
A.以总价为准调整单价
B.以单价为准调整总价
A.7
B.14
C.21
D.28
答案：B
10、由于承包商负责采购的材料原因，工程实际进度与经过确认的进度计划不符，承包人按照工程师的要求提出改进措施，经过工程师确认后执行。由此导致的费用增加应( )。P191
A.由发包人承担
B.由工程师承担
C.由承包人承担
C.承包商
D.监理方
答案：B
42、工程变更指示的发出( )。P208
A.有书面和口头两种形式
B.只有口头形式
C.采取口头形式，但须书面确认
答案：A
28、施工承包合同承包人按合同规定，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师审查后在规定时间内予以了确认。施工过程中，发现该施工组织设计和工程进度计划本身存在缺陷，对此应由( )承担责任。P191
A.发包人
B.工程师
C.工程师与承包人共同
D.、在施工过程中，承包商缺乏控制工程成本积极性的合同形式是( )。P204
A.总价合同
B.单价合同
C.变动单价合同
D.成本加酬金合同
答案：D
40、某工程项目因施工需要，向有关部门办理了夜间施工手续。但在施工过程中，因施工噪声过大，被有关部门处以罚款。根据施工合同示范文本的规定，对该情况的处理应是( )。P190
D.分包人无须接受承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令
答案：A
27、施工过程中由于一些意外情况导致暂停施工的，根据施工合同示范文本的规定，其处理原则是( )。P192
A.视风险责任应由谁承担而确定工期是否给予顺延
B.工期应予顺延
C.工期不予顺延
D.由发包人与承包人商确定工期是否顺延