房地产销售代理团购合同
房地产团购协议
房地产团购协议本协议旨在明确参与房地产团购的各方权益和义务，确保购房过程的公正、透明，为购房者和开发商建立有效的合作关系。
一、协议参与方协议参与方分为两方，即购房者和开发商。
购房者：指拟购买开发商所售房产的个人或单位，以下简称"乙方"。
开发商：指提供房产并销售的房地产开发商，以下简称"甲方"。
二、房地产信息甲方应提供详细的房地产信息，包括但不限于房产位置、户型、面积、价格、装修标准等，以确保乙方对待购房产有充分了解。
三、团购条件1. 团购时间：团购协议的有效期从签署之日起至协议规定的团购截止日期结束。
2. 足够购房人数：团购成立需要达到一定的购房人数，如团购项目购房人数未达到要求，本协议自动解除。
四、团购价与优惠政策1. 甲方应将团购价、优惠政策明确告知乙方，并将其写入协议文本中。
2. 乙方在团购期间且符合团购条件的情况下，有权享受协议中明确的团购价和优惠政策。
五、支付方式1. 乙方应按照协议约定向甲方支付团购定金，在协议生效之日起3日内完成支付。
2. 乙方应按照双方约定的方式和时间向甲方支付购房款项。
若乙方未按时支付，甲方有权解除该协议。
六、公证与签署1. 本协议生效需在协议签署之日起15日内，乙方向甲方支付全款，并完成相关签署手续。
2. 协议的签署可以采用线上或线下方式进行，签署的方式和形式由双方自行协商确定。
七、违约责任1. 若一方违反了本协议任何条款，守约方有权解除本协议，并追究违约方的法律责任。
2. 违约方应承担因其违约所导致的守约方的损失，并支付相应的违约金。
八、法律适用与纠纷解决1. 本协议的解释和适用以中华人民共和国法律为准则。
2. 若双方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决，协商不成可向有管辖权的法院提起诉讼。
九、其他事项1. 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等的法律效力。
2. 本协议的任何修改、补充或附件的增加，需经双方协商一致并以书面形式作出。
房地产团购协议
房地产团购协议房地产团购协议1. 介绍本协议是根据中国法律规定，参与房地产团购活动的各方之间达成的共识，旨在规范房地产团购的相关事项，保障各方的权益。
2. 参与方甲方： [公司/个人名称]乙方： [公司/个人名称]3. 背景甲方是一家房地产开发商，乙方是房地产团购的组织者。
双方基于公平、公正、自愿的原则，经过友好协商，达成以下协议：4. 协议内容4.1 团购项目甲方承诺向乙方提供[团购项目名称]的优惠房源，包括但不限于以下内容：[房屋类型、面积、户型、数量等]。
4.2 团购价格甲方向乙方提供的团购价格为[价格]，价格已经包括了相关的税费、装修费用等，乙方及团购参与者不再另行支付任何费用。
4.3 团购条件1. 乙方负责筛选并组织符合甲方要求的团购参与者，并将其名单及相关信息提供给甲方进行审核。
2. 乙方应当确保团购参与者的真实性和合法性，对不符合要求的参与者进行筛选和淘汰。
3. 乙方和团购参与者应当保持积极的合作态度，确保团购活动的顺利进行。
4.4 团购付款方式1. 团购参与者在团购成功后，应当按照甲方指定的支付方式进行付款。
2. 乙方应当积极配合团购参与者进行支付环节的沟通和协调。
4.5 退款政策1. 若团购参与者由于个人原因导致退款，退款金额将根据甲方的退款政策执行。
2. 若因甲方原因导致团购活动取消或无法进行，甲方将全额退还团购参与者已支付的款项。
4.6 争议解决双方因履行本协议而发生的争议，应当友好协商解决；协商不成的，可依法向相关法院提起诉讼解决。
5. 其他约定事项1. 本协议自双方签署之日起生效，有效期为[有效期]。
2. 本协议一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等法律效力。
3. 本协议的修改、补充或终止，双方应当进行书面协商并达成一致。
6. 签署方确认甲方：（签名）日期：（签署日期）乙方：（签名）日期：（签署日期）。
房地产团购协议
房地产团购协议甲方（开发商）：XXX房地产开发有限公司乙方（购房人）：XXX先生/女士一、协议签订甲乙双方本着平等、自愿的原则，就以下购房事宜达成一致，并签订本房地产团购协议（以下简称“本协议”）。
二、购房基本信息1. 商品房名称：XX楼盘2. 房屋面积：XXX平方米3. 房屋单价：XXXX元/平方米4. 房款总金额：XXXXX元（大写：人民币XXXXXXXX元整）5. 购房首付款比例：XX%6. 签约后支付时间：XXX工作日内三、团购优惠1. 本协议签署后，乙方享受购房价格优惠，优惠金额为XXXX元（大写：人民币XXXXXXXX元整）。
2. 乙方购房成功后通过XXX支付方式支付房屋首付款时，甲方将抵扣上述优惠金额。
3. 若乙方违反本协议约定取消房屋购买，则乙方应将上述优惠金额返还给甲方。
四、签约及支付1. 本协议签署后，乙方应在XXX工作日内与甲方签订《房屋买卖合同》（以下简称“买卖合同”），并按照合同约定支付首付款。
2. 乙方支付首付款后，甲方将为其提供相应的购房发票及相关证明文件。
3. 乙方应按照合同约定的时间和方式支付尾款。
如乙方未按时支付尾款，甲方有权解除本协议并向乙方追偿相应违约金。
4. 乙方签订买卖合同后，不得以任何理由拒绝购房或取消购房，否则应向甲方支付违约赔偿金。
五、其他约定1. 欣喜佳园小区物业为甲方指定的物业管理公司，乙方应按照小区的相关规定参与物业费缴纳，并遵守小区管理规章制度。
2. 乙方购房所产生的税费由乙方承担，包括但不限于契税、增值税、印花税等。
3. 乙方购房过程中所涉及的印章、公证、过户费等费用由乙方自行承担。
4. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
5. 本协议未尽事宜，由双方协商解决。
六、争议解决本协议履行过程中发生的争议，甲乙双方应友好协商解决。
如协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（签字）：日期：日期：。
房地产楼盘团购协议
房地产楼盘团购协议一、背景与目的本协议由以下各方自愿签订，旨在明确双方在房地产楼盘团购过程中的权益和责任，确保交易的顺利进行。
1. 甲方：（团购人/购房人姓名）2. 乙方：（楼盘开发商/代理商名称）二、团购商品1. 描述：根据双方达成的协议，甲方有意购买乙方所开发的楼盘或小区的房产。
2. 房产信息：包括但不限于楼盘名称、楼号、楼层、户型、面积、单价等。
三、团购过程1. 团购资格：甲方作为合法购房人，具备购买乙方楼盘的资格及条件。
2. 团购方式：双方确认以团购的方式进行交易，即甲方以团购价购买乙方指定的房产。
3. 认购时间：双方约定的认购起止时间，超过认购时间则视为无效。
4. 认购方式：甲方通过书面形式（邮寄/电子签署等）向乙方提交团购申请。
5. 认购资金：甲方在认购期内需按照乙方要求支付相应的认购资金，并填写相关付款信息。
6. 认购确认：乙方收到甲方的认购资金后，将书面确认认购结果。
7. 认购失败：如果认购失败，乙方将在合理时间内将认购资金全额退还给甲方。
四、成交与支付1. 成交确认：乙方确认甲方团购成功，并与甲方签订正式购房合同。
2. 支付方式：甲方按照协议约定的付款方式及时间节点向乙方支付房屋购买款项。
3. 违约处理：一方未按照约定时间支付款项的，应依照协议约定补偿对方违约金。
五、房屋交付与验收1. 交付标准：乙方按照相关法律和协议约定的标准，将房屋交付给甲方。
2. 房屋质量：甲方在接受房屋时应当对房屋质量进行检查，一旦签字确认则视为验收合格。
3. 交房时间：乙方将在协议约定的交房时间内将房屋交付给甲方。
4. 违约处理：一方未按照约定时间交付房屋或甲方拒绝接受房屋的，应依照协议约定补偿对方违约金。
六、其他条款1. 争议解决：双方在履行本协议过程中发生的争议应通过友好协商解决。
协商不成的，可提起诉讼至有管辖权的人民法院解决。
2. 协议变更：本协议的任何变更或补充应经双方书面确认，并作为协议的附件。
房地产楼盘团购协议
房地产楼盘团购协议一、协议目的本协议旨在甲方与乙方就房地产项目的团购事宜达成一致，保障双方权益，明确双方的责任和义务。
二、团购方式1. 乙方通过团购形式购买甲方开发的房地产项目，乙方可享受相应的优惠、折扣等优惠条件。
2. 团购形式指乙方通过报名并缴纳一定的费用成为甲方指定的团购名单中的一员，并在团购名单公布后按照甲方要求选择购房户型、面积、楼层等条件。
三、团购名单1. 乙方通过填写报名表并缴纳团购费用，成为团购名单中的一员。
团购名单将由甲方统一公布，并且公布名单不具备排名或者取舍意义，仅用于确认团购人员身份。
2. 团购名单公布后，乙方需在指定时间内按照甲方要求完成购房信息填写、选择户型等事项，并确保信息的准确性和完整性。
四、购房程序1. 乙方确保购房资金的合法性和来源，并按照甲方要求提供相应的购房材料。
2. 乙方需在收到购房款项支付通知后按时、足额向甲方支付购房款项。
3. 乙方在办理过户等房屋交割手续时，需提供身份证明、购房发票、购房合同等相关文件。
五、优惠待遇1. 根据团购的不同形式和甲方的政策规定，乙方可享受相应的购房优惠待遇，具体优惠标准以甲方公布的通知为准。
2. 如乙方无法按时办理购房手续导致优惠失效，甲方有权取消乙方的团购资格并不予退还团购费用。
六、风险提示1. 房地产市场存在一定的风险性，购房需谨慎，建议乙方在购房前充分了解房地产市场情况，并进行风险评估。
2. 团购违约行为将对乙方产生一定的法律责任和经济损失。
七、争议解决1. 本协议的履行、解释和争议解决适用中华人民共和国的相关法律法规。
2. 如双方就本协议的履行发生争议，应友好协商解决；协商不成的，双方同意提交有管辖权的人民法院解决。
八、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期自团购名单公布之日起至交付房屋之日止。
2. 未尽事宜，可由双方协商补充协议或附件。
乙方（签字）：日期：年月日甲方（签字）：日期：年月日。
房地产代理商合同范本6篇
房地产代理商合同范本6篇房地产代理商合同范本 (1) 甲方：__________________________地址：__________________________邮码：__________________________电话：__________________________法定代表人：____________________乙方：__________________________地址：__________________________邮码：__________________________电话：__________________________法定代表人：____________________甲、乙双方在互惠互利的基础上，经过友好协商，根据《中华人民共和国民法通则》和《中华人民共和国合同法》的有关规定，就甲方委托乙方独家代理销售甲方开发经营的房产事宜，达成以下协议，并承诺共同遵守。
第一条合作方式和范围甲方指定乙方为独家销售代理，销售甲方指定的由甲方在____________ 开发建设的房产(房产具体情况详见本合同的附件)，该房产为(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房)，销售面积共计________平方米。
第二条合作期限1.本合同代理期限为______个月，自_______年____月____日至_______年____月____日。
在本合同到期前的____天内，如甲、乙双方均未提出反对意见，本合同代理期自动延长_______个月，可循环延期。
合同到期后，如甲方或乙方提出终止本合同，则按本合同中合同终止条款处理。
2.在本合同有效代理期内，除非甲方或乙方违约，双方不得单方面终止本合同。
3.在本合同有效代理期内，甲方不得指定其他销售代理商。
第三条费用负担1.推广费用由乙方负责。
甲方如特别要求制作电视广告、印制单独的宣传材料、售楼书等，该费用则由甲方负责并应在费用发生前一次性到位。
2.具体销售工作人员的开支及日常支出由乙方负责支付。
房屋团购合同3篇
房屋团购合同3篇篇1甲方（团购组织方）：___________________乙方（购房者）：_______________________鉴于甲乙双方就位于_____________地区的房屋团购事宜达成意向，为保障双方权益，明确各自责任，根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，经友好协商，达成如下协议：一、合同背景及目的本合同旨在明确甲、乙双方在房屋团购过程中的权利与义务，确保双方利益得到合法保护。
甲、乙双方根据公平、公正、诚信的原则，共同签订本合同。
二、房屋基本情况1. 房屋地址：___________________。
2. 房屋类型：公寓、住宅等。
3. 房屋面积：具体面积以房产证为准。
4. 购房总价款：以甲方提供的价格表为准。
三、团购条款1. 团购人数：本次团购活动人数不少于_____人。
2. 团购期限：自合同签订之日起至团购结束之日止。
3. 付款方式：乙方按照甲方要求支付定金及房款。
4. 团购优惠：乙方享受甲方提供的团购优惠价格。
5. 违约责任：若乙方违约，已支付的定金不予退还；若甲方违约，应退还乙方已支付的定金并赔偿相应损失。
四、房屋交付与验收1. 交付时间：甲方应于本合同约定的交付时间内将房屋交付乙方。
2. 交付条件：房屋应达到国家竣工验收标准。
3. 验收标准：双方按照国家规定及合同约定进行验收。
4. 甲方逾期交付的违约责任：甲方如未能按时交付房屋，应按照相关法律规定承担违约责任。
五、房屋产权及办证1. 产权归属：乙方购买房屋后，依法取得房屋产权。
2. 产权办理：甲方负责办理房屋产权证书，并承担相关费用。
3. 办证期限：甲方应在交付房屋后一定时间内办理完毕产权证书。
4. 甲方未能按时办理产权证书的违约责任：甲方应承担相应违约责任，并赔偿乙方相应损失。
六、质量保修及物业服务1. 甲方应确保房屋质量，符合国家标准。
2. 甲方负责房屋的保修服务，保修期限及范围按照国家相关规定执行。
房地产营销推广独家代理合同6篇
房地产营销推广独家代理合同6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1房地产营销推广独家代理合同合同编号: [编号]甲方（业主）：[甲方名称]乙方（代理商）：[乙方名称]鉴于甲方是房地产所有权人，为了提高房地产的销售效率和营销推广的效果，甲、乙双方经友好协商，遵循平等自愿、公平合法、诚实信用的原则，就甲方委托乙方在指定期限内独家代理推广销售其房地产，达成如下协议：一、代理范围1.1 甲方授权乙方作为其独家代理，负责甲方指定的房地产项目的销售推广工作。
1.2 代理范围包括但不限于：市场调研、广告宣传、销售推广、开发楼盘等工作。
1.3 乙方应根据甲方的要求，提供专业的营销策略，协助房地产项目的销售。
二、代理期限2.1 本合同有效期为[有效期限]，自[开始日期]起至[结束日期]止。
2.2 若甲方认为需要延长合同期限，应提前向乙方书面通知并经过双方协商达成一致意见。
三、代理义务3.1 乙方应按照市场发展情况和甲方的要求，制定合理的营销策略，确保房地产项目的销售进度和效果。
3.2 乙方应协助甲方进行房地产市场调研，为房地产项目的开发提供有力的支持。
3.3 乙方应遵守相关法律法规，遵循商业道德，不得泄露甲方的商业机密。
3.4 乙方应按照甲方的要求，及时向甲方提供销售进度和相关数据报告。
四、报酬标准4.1 甲方按照每笔成交金额的[%]支付相应的佣金给乙方。
4.2 乙方应在甲方支付佣金后5个工作日内开具发票进行报账。
4.3 佣金支付方式：[支付方式]五、保密条款5.1 本合同项下的所有商业机密、市场数据及活动方案，均属于甲方的保密信息。
5.2 乙方应对甲方的保密信息严格保密，不得向任何第三方透露。
5.3 乙方须在合同终止后立即归还所有相关保密信息。
六、违约责任6.1 若一方违约导致合同无法继续履行，对方有权单方中断或解除合同，并追究违约责任。
6.2 若因一方违约导致损失，责任方应承担相应的赔偿责任。
七、其他条款7.1 本合同自双方签署之日起生效。
房地产代理销售的合同范本4篇
房地产代理销售的合同范本4篇篇1房地产代理销售的合同范本甲方：（代理商名称）乙方：（房地产开发商名称）根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方房地产项目的销售代理事宜，达成如下协议：一、代理销售项目：乙方将具体指定的房地产项目（名称、位置、规划、户型、价格等详细信息），委托甲方进行销售代理，甲方根据实际情况制定销售方案和推广方案，协助乙方进行销售。
二、代理权利和义务：1. 乙方应提供项目相关资料、实际销售情况和价格政策等信息给甲方，确保甲方有充分的销售依据。
2. 甲方应按照乙方的要求，制定合理的销售方案，进行积极的推广和营销活动，增加项目的知名度和销售量。
3. 双方应建立有效的销售渠道和推广渠道，确保项目能够达到预期的销售目标。
4. 甲方应按照乙方要求及时报送销售情况和销售数据，保持通畅的沟通和联系。
5. 乙方应按照双方协商的销售提成比例，支付相应的销售提成给甲方。
6. 双方应妥善保管项目信息和客户资源，不得对外泄露和私自使用，确保双方合作的顺利进行。
三、代理期限：本合同自双方签署之日起生效，有效期为（具体时间），期满后可根据实际情况协商续签。
四、违约责任：1. 若任何一方擅自终止本合同，应承担相应的违约责任，对因此给对方造成的损失承担赔偿责任。
2. 若甲方未按照约定向乙方支付销售提成或未按时报送销售情况等，乙方有权终止本合同，并要求甲方承担相应的违约责任。
3. 若乙方未按照约定提供项目信息或未按时支付销售提成等，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
五、其他约定：1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商并达成书面补充协议，具有同等效力。
2. 本合同一式双份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同适用中华人民共和国法律解决纠纷。
甲方（代理商名称）签署：____________乙方（房地产开发商名称）签署：____________日期：年月日以上为【房地产代理销售的合同范本】，请双方认真阅读并签署。
房地产销售团购合同范本
房地产销售团购合同范本甲方（开发商）：_________乙方（团购代表）：_________丙方（购房者）：_________鉴于甲方为合法的房地产开发企业，拥有位于_________的房产项目，乙方作为团购组织者，代表丙方与甲方就房产项目的销售事宜达成如下协议：一、房产信息1. 甲方同意将位于_________的房产项目，包括但不限于住宅、商业用房等，提供给乙方和丙方进行团购。
2. 甲方保证所售房产符合国家相关质量标准，且已取得预售许可证。
二、团购价格及优惠1. 甲方根据团购规模提供相应的价格优惠，具体优惠比例为____%。
2. 团购总价为人民币______元，包含房屋本金、税费及其他相关费用。
3. 甲方提供的优惠条件包括______，具体优惠内容将在附件中列明。
三、付款方式1. 丙方应于签订本合同之日起____天内支付不低于房屋总价____%的定金。
2. 余款应在交房前____天内一次性付清或按照甲方提供的分期付款方案支付。
四、交房时间与条件1. 甲方应于____年____月____日前将房产交付给丙方。
2. 若因不可抗力导致交房延迟，甲方应及时通知丙方，并协商确定新的交房日期。
五、违约责任1. 若甲方未能按约定时间交付房产，应按照未按时交付房产总价的____%向丙方支付违约金。
2. 若丙方未能按约定时间支付款项，应按照逾期支付金额的____%向甲方支付违约金。
六、争议解决本合同在履行过程中发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同的解释权归甲方所在地的法律机构所有。
3. 本合同一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律效力。
4. 对于本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
房地产团购住宅合同书正规范本(通用版)
房地产团购住宅合同书1. 合同双方甲方：____（称为“团购发起人”）住所地：____乙方：____（称为“购房人”）住所地：____2. 合同背景根据《合同法》和相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，达成协议，共同遵守并履行本合同。
3. 房屋信息1.房屋项目名称：2.房屋位置：3.建筑面积：4.房屋用途：5.房屋预售许可证号：6.房屋价格：4. 团购方式甲方作为团购发起人，通过线上/线下渠道组织乙方及其他购房人进行团购活动，以获得更好的购房价格和优惠条件。
5. 团购要求及义务1.团购发起人要求乙方在确定参与团购前进行资格审核，并提供相关材料以证明其真实身份。
2.团购发起人有权向所有参与团购的购房人收取团购费用，并负责向购房人提供相关团购服务和咨询。
3.团购发起人将根据购房人的实际情况，与房地产开发商协商并提供相应的购房方案。
4.团购发起人不承担约束购房人签约的义务，购房人可根据提供的购房方案自主选择是否签约购房。
6. 乙方权益及义务1.乙方有权根据团购发起人提供的购房方案，自主选择是否参与该团购活动。
2.乙方需按时缴纳团购费用，并在团购活动确定购房对象后，按约定时间付款购买房屋。
3.乙方同意团购发起人将其相关购房信息提供给房地产开发商，并由房地产开发商办理相关手续。
同时，乙方应如实提供所需材料。
4.乙方应严格遵守相关购房规定，如因乙方原因导致无法按期签约或支付相关款项的，乙方应承担相应责任。
5.乙方享有按照购房方案优惠价格购买房屋的权利。
7. 失信责任1.如果甲方或乙方故意提供虚假信息或违反本合同的规定，造成对方经济损失的，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此所遭受的损失。
2.如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方应协商解决，如无法解决，可依法解除合同。
8. 合同解除和争议解决1.本合同自双方签字盖章之日起生效。
2.如果甲、乙双方对本合同的解释或执行发生争议，应协商解决，协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
房地产团购合作约定(精简高效版)
20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方：XXX乙方：XXX房地产团购合作约定（精简高效版）本合同目录一览第一条团购合作概述1.1 团购合作定义1.2 合作双方的角色与职责1.3 合作范围与目标第二条团购房产项目2.1 项目概况2.2 团购房产的类型与数量2.3 团购价格与付款方式第三条团购优惠政策3.1 优惠政策内容3.2 优惠政策适用范围3.3 优惠政策的有效期限第四条合作双方的权利与义务4.1 合作方的权利4.2 合作方的义务4.3 违约责任与违约处理第五条合作期限5.1 合作开始日期5.2 合作结束日期5.3 合作续约条款第六条合作金额与分成6.1 团购房产的总金额6.2 分成比例与支付方式6.3 分成支付的时间节点第七条宣传推广7.1 宣传材料的内容与制作7.2 宣传渠道与方式7.3 宣传费用的承担方第八条数据统计与报告8.1 数据统计的标准与方法8.2 数据报告的提交时间与方式8.3 数据报告的保密与使用第九条合作变更与终止9.1 合作变更的条件与程序9.2 合作终止的条件与程序9.3 合作终止后的处理事项第十条争议解决10.1 争议解决的方式10.2 争议解决的地点与适用法律10.3 争议解决的费用承担第十一条合同的生效、修改与解除11.1 合同的生效条件11.2 合同的修改程序11.3 合同的解除条件与程序第十二条保密条款12.1 保密信息的范围与内容12.2 保密信息的保护措施12.3 保密信息的例外情况第十三条法律适用与争议解决13.1 合同适用的法律13.2 争议解决的方式与地点13.3 诉讼费用与赔偿责任第十四条其他条款14.1 合同的完整性与互斥性14.2 合同的转让与继承14.3 合同的联系方式与通知义务第一部分：合同如下：第一条团购合作概述1.1 团购合作定义本合同所述团购合作是指甲方作为团购组织者，与乙方作为房地产开发商，双方为扩大销售量、降低购买成本，通过本合同约定的方式进行的房地产购买活动。
房地产团购合同1-2024(详尽多场合版)
房地产团购合同1甲方（卖方）：____________________乙方（买方）：____________________根据《合同法》、《城市房地产管理法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方团购甲方开发的房地产项目事宜，达成如下合同：一、项目基本情况1.1项目名称：____________________1.2项目地质：____________________1.3项目类型：住宅/商业/综合1.4项目规模：总建筑面积____________________平方米1.5项目开发企业：____________________1.6项目销售许可证号：____________________二、团购房屋信息2.1团购房屋套数：____________________套2.2团购房屋面积：____________________平方米2.3团购房屋户型：____________________2.4团购房屋单价：____________________元/平方米2.5团购房屋总价：____________________元三、团购优惠政策3.1乙方团购房屋可享受甲方提供的优惠政策，具体如下：（1）赠送____________________平方米装修；（2）赠送____________________年物业管理费；（3）赠送____________________个车位；（4）其他优惠政策：____________________。
四、团购款项支付（1）合同签订之日起____________________日内，支付总房款的____________________%；（2）____________________年____________________月______ ______________日前，支付总房款的____________________%；（3）____________________年____________________月______ ______________日前，支付剩余总房款。
房地产销售团购合同
甲方（出卖方）：___________地址：__________________乙方（买受方）：___________地址：__________________鉴于甲方开发建设的位于___________的___________项目（以下简称“本项目”）已具备销售条件，乙方有意团购购买本项目部分或全部房产，甲乙双方本着平等互利、友好协商的原则，经双方充分协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。
一、团购项目及数量1. 本团购项目为甲方开发建设的位于___________的___________项目。
2. 乙方团购购买本项目的房产数量为___________套（以下简称“团购房产”）。
二、团购价格及支付方式1. 本团购房产的销售价格为每平方米___________元人民币（以下简称“团购价格”）。
2. 乙方应在本合同签订之日起___________日内，向甲方支付团购房产总价款的___________%，即人民币___________元（大写：___________元整）。
3. 乙方支付团购房产总价款的剩余部分，应在甲方通知乙方办理房产过户手续之日起___________日内一次性付清。
三、团购房产交付及过户1. 甲方应在团购房产具备交付条件后，按照乙方选择的交付时间，将团购房产交付给乙方。
2. 乙方在收到团购房产后，应在___________日内，办理房产过户手续，将团购房产的产权过户至乙方名下。
四、违约责任1. 甲方违约责任：（1）如甲方未按约定时间交付团购房产，每逾期一日，应向乙方支付团购房产总价款的___________%作为违约金；（2）如甲方未按约定价格销售团购房产，乙方有权要求甲方按约定价格补足差额；（3）如甲方提供虚假信息或隐瞒重要事实，导致乙方受到损失的，甲方应承担相应的法律责任。
2. 乙方违约责任：（1）如乙方未按约定时间支付团购房产总价款，每逾期一日，应向甲方支付团购房产总价款的___________%作为违约金；（2）如乙方未按约定时间办理房产过户手续，每逾期一日，应向甲方支付团购房产总价款的___________%作为违约金；（3）如乙方提供虚假信息或隐瞒重要事实，导致甲方受到损失的，乙方应承担相应的法律责任。
房地产团购协议合同范本
房地产团购协议合同范本《房地产团购协议合同范本》甲方（房地产开发公司）：乙方（团购组织者）：鉴于甲方愿意提供团购优惠，乙方愿意组织团购甲方开发的房地产项目，经双方友好协商，特订立本团购协议，以便共同遵守。
第一条团购概述1.1 团购项目：甲方开发的【项目名称】房地产项目。
1.2 团购日期：【团购日期】。
1.3 团购地点：【团购地点】。
第二条团购优惠2.1 甲方为乙方组织团购的购房者提供如下优惠：（1）房价优惠：【优惠金额或折扣】；（2）其他优惠：【其他优惠内容】，具体优惠政策以甲方公布的团购方案为准。
2.2 团购优惠仅限于乙方组织的团购参与者，未经甲方同意，乙方不得将团购优惠转让给其他人。
第三条团购购房流程3.1 乙方应在团购日期前向甲方提供团购参与者的名单及相关联系方式。
3.2 团购参与者按照甲方的购房流程进行购房，并享受团购优惠。
3.3 团购参与者应在团购日期前与甲方签订《商品房买卖合同》。
第四条团购费用4.1 乙方组织团购过程中产生的费用由乙方承担。
4.2 团购参与者购房过程中产生的费用按照甲方的相关规定执行。
第五条甲方义务5.1 甲方应按照本协议约定提供团购优惠，确保团购参与者享受优惠。
5.2 甲方应按照购房流程为团购参与者提供购房服务，并确保购房过程的顺利进行。
第六条乙方义务6.1 乙方应组织足够数量的团购参与者参与团购，确保团购活动的顺利进行。
6.2 乙方应按照甲方要求及时提供团购参与者的名单及相关联系方式。
第七条违约责任7.1 甲方未按照本协议约定提供团购优惠的，应向乙方支付违约金【违约金金额】。
7.2 乙方未按照本协议约定组织团购参与者的，应向甲方支付违约金【违约金金额】。
7.3 双方的其他违约行为按照甲方公布的团购方案和相关法律法规执行。
第八条争议解决8.1 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
8.2 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
房屋销售团购合同范本
房屋销售团购合同范本甲方：___________乙方：___________鉴于：1、甲方已取得开发商___________（以下简称开发商）的授权，独家代其销售位于___________的___________小区的住宅、商铺。
2、乙方有意组织员工以优惠价格购买甲方负责销售的商品房。
为了让乙方员工获得最大限度的优惠，现甲方准备面向乙方举办专场团购活动（以下简称本次团购）。
现甲、乙双方就乙方组织员工参加本次团购活动的基本事宜，初步达成如下意向书：第一条乙方认购的商品房概况1、乙方团购的住宅商品房位于___________，开发商已经以出让方式取得商业、住宅土地使用权，土地使用权证号为___________，并已取得项目的《建设工程规划许可证》和《建设工程施工许可证》。
2、乙方认购的房屋具体信息如下：（1）房屋面积：___________平方米（2）房屋户型：___________（3）房屋单价：___________元/平方米（4）房屋总价：___________元第二条团购优惠1、甲方承诺给予乙方团购价格优惠，具体优惠幅度为：___________%。
2、乙方员工在本次团购活动中，每人限购一套房屋。
第三条付款方式及期限1、乙方应在签订团购合同之日起____个工作日内，向甲方支付购房定金，定金金额为房屋总价的____%。
2、乙方应在签订团购合同之日起____个工作日内，向甲方支付购房余款，余款金额为房屋总价的____%。
第四条交付及办理手续1、甲方应按照合同约定，向乙方交付房屋。
2、乙方应按照合同约定，办理房屋产权转移手续。
第五条违约责任1、甲乙双方应严格按照本合同约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。
2、如甲方未按约定时间交付房屋，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=房屋总价×日违约金比例。
第六条争议解决1、甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
房地产团购合同样板
房地产团购合同样板一、合同背景二、合同目的本合同的目的是为了明确双方的权益和义务，规范双方之间的交易行为，保证双方在团购房屋领域的合法权益。
三、房地产项目信息1. 项目名称房地产项目2. 项目地质X3. 开发商名称X4. 开发商法定代表人X5. 开发商联系方式X6. 房屋类型和规划面积（详细列出项目中各类房屋的类型和规划面积）四、团购人基本信息1. 姓名2. 联系方式3. 联系号码4. 固定方式号码（如有）五、团购房屋选择1. 团购人选择购买的房屋类型及数量2. 团购人支付的团购保证金3. 团购人需补齐的差额（按照房屋总价与团购保证金的差额计算）4. 团购人选房时间和方式5. 开发商确认团购人选房后，双方应立即签订正式的购房合同。
六、团购房屋总价及付款方式1. 团购房屋总价为（详细列出团购房屋的总价、总面积和价格）。
首期款金额及支付日期。
中期款金额及支付日期。
尾款金额及支付日期。
七、合同效力及其他条款1. 本合同经双方签字盖章后生效，并具有合同法律效力。
2. 本合同的修改或补充需由双方协商一致，并以书面形式作出。
3. 本合同的争议解决方式双方协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
4. 本合同一式两份，团购人和开发商各持一份，具有同等法律效力。
注意事项团购人在签署合同时，应认真阅读合同内容，并确保自身具备相应的法定权利和能力。
团购人和开发商在履行合同过程中，应本着诚实守信的原则，妥善处理合同履行过程中的各项事宜。
双方严格按照合同约定履行各自的义务和责任。
八、签字确认团购人（签名）日期开发商（签名）日期。
房地产团购合同-(多应用版)
房地产团购合同-(多应用版)房地产团购合同一、引言房地产团购合同是团购成员与房地产开发企业之间，就团购成员购买房地产开发企业开发的房地产项目所达成的协议。
团购成员通过集体购买的方式，以优惠的价格购买房地产开发企业的房地产项目。
本合同旨在明确双方的权利义务，保障双方的合法权益，维护房地产市场的秩序。
二、合同主体1.1团购成员：指自愿参加团购活动，购买房地产开发企业开发的房地产项目的自然人、法人或其他组织。
1.2房地产开发企业：指依法取得房地产开发资质，从事房地产开发、经营的企业法人。
三、团购项目的描述2.1项目名称：本合同所指的房地产项目名称为【项目名称】。
2.2项目位置：本项目位于【项目位置】。
2.3项目规模：本项目总占地面积【占地面积】，总建筑面积【建筑面积】。
2.4项目业态：本项目业态包括【业态】。
2.5项目交付标准：本项目交付标准为【交付标准】。
四、团购价格及付款方式3.1团购价格：团购成员购买本项目时，享受的优惠价格为【优惠价格】。
（1）定金：团购成员在签订本合同之日起【定金支付期限】内，支付购房定金【定金金额】。
（2）首付款：团购成员在签订本合同之日起【首付款支付期限】内，支付购房首付款【首付款金额】。
（3）按揭款：团购成员在签订本合同之日起【按揭款支付期限】内，办理按揭手续，支付按揭款。
五、交房及办证4.1交房时间：房地产开发企业应按照本合同的约定，于【交房时间】前将房屋交付团购成员。
（1）房屋质量符合国家规定的质量标准。
（2）房屋附属设施设备齐全，符合约定的交付标准。
（3）房屋产权清晰，无抵押、查封等权利瑕疵。
4.3办证时间：房地产开发企业应在交房后【办证时间】内，为团购成员办理房屋所有权证书。
六、违约责任5.1房地产开发企业的违约责任：（1）房地产开发企业未按约定时间交房的，应按照逾期天数支付违约金。
（2）房地产开发企业交付的房屋不符合约定标准的，应承担维修、更换等责任。
（3）房地产开发企业未按约定办理房屋所有权证书的，应承担相应的违约责任。
房地产团购(合同)1
房地产团购合同1一、合同目的本合同是由乙方（简称“开发商”）与甲方（简称“购房人”）就购买房地产团购项目（简称“项目”）的有关事项达成的协议。
双方根据《合同法》等法律法规的规定，自愿、平等、公平地订立本合同。
二、团购条件1.购房人应在规定时间内，以书面形式向开发商提交购房意向，并按规定缴纳团购定金。
2.开发商根据购房人的团购意向和交纳的定金，按照项目的销售政策和要求，确定购房人的团购资格。
三、购房款支付1.在购房人获得团购资格后，购房款应在合同约定的时间内支付。
2.购房人应按照开发商提供的账户信息，通过银行转账或其他合法方式支付购房款。
四、交付标准和时间1.开发商应根据双方协商一致的交付时间和标准，按时将房屋交付给购房人。
2.开发商应保证交付的房屋符合国家相关建筑标准和质量要求。
3.如遇不可抗力因素导致交付时间延迟，双方应友好协商解决，并不承担责任。
五、过户手续1.乙方在房屋交付后，应协助购房人办理房屋过户手续，并承担因此产生的相关费用。
2.购房人应积极配合提供办理过户所需的相关文件和信息。
六、违约责任1.若购房人未按照约定时间支付购房款，购房人应支付每日逾期的万分之三的违约金。
2.若开发商未按照约定时间交付房屋，开发商应支付每日逾期的万分之三的赔偿金。
七、纠纷解决1.双方因本合同履行发生争议的，应友好协商解决；协商不成的，可向所在地人民法院提起诉讼。
八、其他1.本合同自双方签字盖章之日起生效。
2.本合同一式两份，乙方和甲方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（购房人）签字：____________乙方（开发商）签字：____________日期：____________为《房地产团购合同1》的内容。
购房人和开发商请在本合同上签字盖章后生效，合同生效后双方应按照约定的条件和义务履行合同。
如有其他未尽事宜，双方可在合作过程中进行补充协商并达成一致意见。
房地产团购合同1
房地产团购合同11. 合同参与方本合同由以下各方于合同签署日期共同订立：甲方：[公司/个人姓名] 地址：[地址] 联系电话：[电话号码] 身份证/营业执照号码：[身份证号码/营业执照号码]乙方：[公司/个人姓名] 地址：[地址] 联系电话：[电话号码] 身份证/营业执照号码：[身份证号码/营业执照号码]丙方：[公司/个人姓名] 地址：[地址] 联系电话：[电话号码] 身份证/营业执照号码：[身份证号码/营业执照号码]2. 背景与目的甲方是一家房地产开发商，乙方是甲方的团购代理商，丙方是购房者。
为了推广甲方的房地产项目，甲方与乙方签订了团购合作协议，并在此基础上与丙方订立本团购合同。
本合同的目的是确保甲方、乙方和丙方之间的权益和义务。
3. 团购商品信息团购商品：[房地产项目名称] 所在地：[房地产项目所在地]房屋类型：[房屋类型] 房屋面积：[房屋面积]房屋价格：[房屋价格]4. 团购价格与优惠政策甲方同意按照以下团购价格出售团购商品给丙方：1.单价：[单价]2.总价：[总价]3.团购优惠：[团购优惠政策]5. 付款方式丙方同意按照以下付款方式支付购房款项：1.预付款：[预付款金额]，于合同签署之日起 [预付款期限] 内支付。
2.首付款：[首付款金额]，于 [首付款支付日期] 前支付。
3.尾款：[尾款金额]，在房屋交付前 [尾款支付日期]前支付。
6. 交付及验收甲方承诺按照合同约定的时间节点将房地产交付给丙方。
丙方有权在房地产交付后 [验收期限]内对房地产进行验收，并在发现质量问题时及时向甲方提出书面通知。
7. 违约责任•若甲方未按约定时间节点交付房地产，甲方应承担相应的违约责任，包括向丙方支付违约金。
•若乙方未履行团购代理商应尽的义务或违反合同的其他约定，乙方应向甲方支付违约金，并承担由此带来的一切后果。
•若丙方未按约定履行付款义务或违反合同的其他约定，丙方应向甲方支付违约金，并承担由此带来的一切后果。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
外围团购销售代理合同
委托方（甲方）:___________________ 代理方（乙方）:____________________ 营业执照号码:_____________________ 营业执照号码:______________________ 代表人:___________________________ 代表人:____________________________ 联系电话:_________________________ 联系电话:__________________________ 地址:_____________________________ 地址:______________________________
甲乙双方经过友好协商，根据《中华人民共和国民法通则》和《中华人民共和国合同法》的有关规定，就甲方委托乙方【非独家】代理销售甲方开发的事宜，在互惠互利的基础上达成以下协议，并承诺共同遵守。
第一条合作方式和范围
甲方指定乙方为非独家销售代理，销售甲方指定的，由甲方在_兴建的项目，该项目为（电梯高层住宅），销售户型面积区间平方米。
第二条合作期限
1 . 本合同代理期限为00天。
2 . 在本合同有效代理期内，除非甲方或乙方违约，双方不得单方面终止本合同。
第三条费用负担
乙方在代理销售期间，使用任何合法的推广形式所产生的费用及乙方销售工作人员的开支和日常支出，由乙方自行负责支付。
第四条销售价格
住宅剩余房源的销售价格及优惠政策，由甲方制定，乙方必须严格按照统一的价格销售，乙方可视市场销售情况征得甲方认可后，有权灵活浮动。
甲方所提供并确认的销售价目表为本合同的附件。
凡团购客户不再享受老带新优惠政策。
第五条认定团购客户身份
为避免各团购单位客户间身份重叠的纠纷，甲方按各团购单位自制的识别物料（必须得到甲方的认可，盖甲、乙双方公章生效）鉴定客户来源。
第七条甲方的责任
1 . 甲方必须保证乙方所代理销售房源的真实性和合法性；
2 . 甲方有义务向乙方提供推广所需的物料（户型单页、宣传资料）；
3 . 甲方不得歧视和区别对待不同第三方团购客户，对乙方带往甲方销售中心的团购客户有义务进行专门的接待和讲解；
4 . 甲方必须向乙方提供完整有效的住宅销售价格和优惠政策等有助于销售的资料；
第八条乙方的责任
在合同期内，乙方应做以下工作：
1. 乙方不得超越甲方授权向购房方作出任何承诺。
2. 乙方在销售过程中，应根据甲方提供的项目特性和状况向客户做如实介绍，尽力促
销，不得夸大、隐瞒或过度承诺。
3. 乙方应信守甲方所规定的销售价格，非经甲方的授权，不得擅自给客户任何形式的折扣。
第九条违约责任
1.如甲方不按期向乙方支付应得的代理费，则每延迟一天，甲方须向乙方支付千分之一（1‰）的滞纳金，超过30天则按甲方违约处理，并向乙方补偿相应的损失。
2.如乙方在代理期间，未经甲方同意和书面认可，对客户出现过度承诺、损害甲方声誉或形象的行为，一经证实，甲方将保留没收乙方代理佣金的权利。
3.甲、乙双方任何一方未履行本合同之条款时，所造成的经济损失，应由违约方承担。
4.因不可抗力因素造成的经济损失，由甲、乙双方各自承担。
第十条合同的终止和变更
1 . 在本合同到期时，双方若同意终止本合同，双方应通力协作作妥善处理终止合同后的有关事宜，结清与本合同有关的法律经济等事宜。
本合同一旦终止，双方的合同关系即告结束，甲乙双方不再互相承担任何经济及法律责任，但甲方未按本合同的规定向乙方支付应付费用的除外。
2 . 经双方同意可签订变更或补充合同，其条款与本合同具有同等法律效力。
第十一条其他事项
1 . 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方代表签字盖章后生效。
2 . 在履行过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。
甲方：________________________（盖章）乙方：__________________________（盖章）代表人：______________________（签字）代表人：________________________（签字）
________年________月________日。