衡德高速公路故城 支线合同

桩基工程施工合同

甲方：

乙方：

甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等自愿公平和诚实信用的原则，以明确甲乙双方的权利和义务，特订立本合同。

一、工程名称：

二、工程地点：

承包范围：图纸设计范围内的桩基工程量,桩型

为：；包括：

。

三、承包方式：清包工。

四、质量等级：合格。

五、工程造价：

1. ；

2. ；

3.因甲方原因造成机械停置累计5天以上，每台机械停置、

人员窝工费按照2000.00元/天。

六、合同工期：工期 30 天。开工日期以甲方提前3天书面通知。设备满足甲方要求.

如停置时间累计超10天以上，乙方有权终止合同将设备撤出场地（甲方并结清乙方因此所产生的一切损失费用），乙方不承担因此造成的任何责任;

七、工期违约责任：每提前或拖延一天，奖励或罚款500元；遇雨天、甲方原因、地下障碍、其它客观原因等工期顺延。

八、付款方式：合同签订日付乙方10万元,桩施工完成60%再付乙

方10万元，余款施工完毕当日一次性付清（如甲方未按合同约

定支付乙方工程款，甲方应向乙方支付应付工程款每日3‰的

违约金）。

九、工程结算：结算时，按照本工程合同价款+相关签证等。

十、甲方工作：甲方应按约定时间和要求完成以下工作：

1.提供的施工场地必须具备施工条件（三通一平）；

2.协调处理施工场地及周围地下管线和临近建筑的保护工作；

3.开工前一周内提供正式图纸和工程勘察报告各一份。

4.保证桩体材料供应及质量，因材料质量影响工程质量甲方承担责任。

5.其他工作：场地平整、地上、空中及地下管线的清除、地下障碍物的清理回填、确保施工场地不陷机；运输车辆正常出入、如出现因场地不能正常施工时，应及时给予处理。

十、乙方工作：乙方应按约定的时间和要求完成以下工作

1、按甲方约定时间进场；

2、完成设计图纸的工程量；

3、承担本桩基工程范围内的施工安全；

4、自备办公用品、生活房屋及设施；

5、乙方在施工时发现地下管线及障碍物等，应停止施工并及时报

告甲方，经甲方处理后方可施工；

6、因桩质量问题和地质原因所造成的桩体损坏，乙方不承担任何

责任；

7、乙方只负责桩基施工，地质变化所发生的截桩、接桩等费用均

由甲方承担。

十二、施工及验收依据：

乙方必须做到按图施工要符合《建筑桩基技术规范》

（JGJ94-2008）、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB5002—2002）等施工和质量要求，其他问题按国家相关现行规定及标准执行，施工质量达不到合格标准的基桩，必须返工，其损失由乙方承担。

十三、安全施工：

乙方必须服从甲方管理，切实落实各项安全技术措施。

十四、本合同未尽事宜，由双方协商解决。协商不成的，应依法到工程所在地人民法院判决处理。

十五、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

十六、本合同自双方签字盖章之日起生效。年月日

甲方签章：乙方签章：

法定代表人：法定代表人：

年月日年月日